水库除险加固工程监理规划

1、57/58南部县幸家坝等4座小（二）型病险水库除险加固工程监理规划四川省名扬建设工程治理有限公司二0一五年十二月目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc136609484 一 总则3二 工程质量操纵10三 工程进度操纵18四 工程投资操纵23 HYPERLINK l _Toc136609512 五合同治理26 HYPERLINK l _Toc136609517 六施工安全与环境监理30 HYPERLINK l _Toc136609531 七协调31 HYPERLINK l _Toc136609536 八工程验收与移交33 HYPERLINK l _Toc1366

2、09541 九保修期监理35 HYPERLINK l _Toc136609546 十信息治理37 HYPERLINK l _Toc136609558 十一监理设施40附件：监理工作程序图41一、总则四川省名扬建设工程治理有限公司幸家坝等4座小（二）型水库监理项目部依照项目法人与监理单位签订的监理托付合同确定的监理范围，为便于监理工作规范化、标准化、有序的开展，依据国家和行业有关工程建设的政策法规，工程建设方面的规范、标准，设计文件和施工承包合同，并依照本工程项目的特点编制了建设监理规划。（一）工程项目差不多概况 1. 项目简况 工程名称：南部县县幸家坝等4座小（二）型病险水库除险加固工程 工程

3、地点：南部县桐坪乡青春水库、群英水库，店垭乡胜利水库，大桥镇幸加坝水库。 建设目的：防洪、灌溉、城镇供水。 工程等级：小（二）型水库。 工程规模：4座小（二）型水库合同金额为：约768万元。本次除险加固的要紧任务是：依照查出的水库诸多安全隐患，对大坝、压力隧洞等建筑物进行完全的加固处理，新建溢洪道等，从全然上解决工程存在的安全隐患，使水库能够安全运行，并获得最大的经济效益。要紧工作内容：一、大桥镇幸家坝水库依照稳定复核要求，将上游坝边坡削缓，操纵坡比为1：2：2，同事采纳C15砼预制块护坡；规整下游坝坡，采纳框格梁草坡护坡，规整排水棱体，在外侧设干砌条石护坡，并完善排水系统。依照坝顶现状情况，

4、坝顶宽度为9M。采纳C30砼硬化。对外坝坡的白蚁进行防治。坝体下游设三角量水堰观测大坝。对溢洪道全断面衬砌，并对尾水渠进行裁弯取直。整修防洪抢险公路，新建治理用房50平方米桐坪乡青春水库1、规整上游坡，采纳预制砼面板护坡2、加高坝顶高程至522.90M（校核洪水位为522.86M），坝顶宽度采纳3M，坝顶采纳C30砼硬化，为了满足防洪要求，增设防浪墙。3、依照加高情况陪厚下游坝坡，采纳框格梁草坡护坡，在坝角新设贴坡排水，并完善排水系统。4、对外坝坡的白蚁进行防治5、坝体下游设三角堰观测大坝。6、对溢洪道全断面采纳C20砼衬砌，包括对水平段、陡槽、消力池和尾水渠全面衬砌，为了满足人行要求在溢洪道

5、0+015.91处新建一座人行桥。7、对大坝坝体渗漏部分进行充填灌浆。8、为了方便水库的治理运行，新建治理用房50平方米三、南部县店垭乡胜利水库1、对上游坝坡规整边坡，操纵坡比为1：2：2，采纳C15砼预制块护面。2、规整下游坝坡，在坝脚新设贴坡排水，并完善排水系统；贴坡排水顶部高度为467.4M，顶部兼作马道，宽度设置为2M，马道以上操纵边坡为1：2.25，坝体陪厚采纳石渣填筑，破面采纳框格梁草坡护坡。3、整治后坝顶宽度调整为4.5M，坝顶兼作交通道路，采纳C30砼硬化，为了满足防洪要求，增设1.2M高防浪墙。4、对大坝坝体进行充填灌浆和对大坝左坝肩进行帷幕灌浆。5、对外坝坡的白蚁进行防治。

6、6、坝体下游设三角量水堰观测大坝7、对溢洪道全面衬砌，新建消力池和尾水渠，在新建一座跨溢洪道的交通桥。8、为了方便运行治理，新建治理用房50平方米。四、南部县桐坪乡群英水库1、对上游坝坡适当削坡规整边坡，操纵坡比为1：2.1，采纳C15砼预制块护面。2、规整下游并陪厚坝坡，采纳石渣填筑，采纳C20砼硬化462.56高程的马道，含排水沟总宽度为6.32M，马道以上设置贴坡排水，材料为干砌条石。马道以上边坡为1：2.1，马道一下贴坡排水坡度1：1.8，坡面采纳框格梁草坡护坡，并完善排水系统。3、整治后坝顶宽度调整为4.5M，采纳C30砼硬化，为了满足防洪要求，增设0.5M高防浪墙，其顶部设栏杆。总

7、高度为1.2M。4、对外坝坡的白蚁进行防治。5、坝体下游设三角量水堰观测大坝。6、对溢洪道前90M垮塌严峻断面采纳C20砼挡墙衬砌。7、为了方便运行治理。新建治理用房50平方米。（二）工程项目要紧目标1. 工程质量目标工程施工质量检测按照单位工程、分部工程和单元工程划分，以单元工程为基础进行检测和质量评定，工程质量应符合施工承包合同条件及相应的施工技术规范要求，达到合格等级，争创优质工程。2. 工期目标按照招标文件，施工期6个月，工程打算2015年12月22日开工，2016年6月22日完工。3. 投资目标以发包人和承包人签订的合同额作为监理工作的差不多目标，通过预控不间断地监测施工过程中各项费

8、用的实际支付，认真做好现场签证工作，正确地处理变更、索赔事宜，达到对工程实际造价的操纵。（三）工程项目组织1. 参建各方建设单位：南部县水务局设计单位：四川陵江水利水电设计咨询有限公司施工单位：河南水建集团有限公司监理单位：四川省名扬建设工程治理有限公司（四）监理范围和内容1. 监理工作范围工程监理工作的范围包括工程施工承包合同中规定的全部内容。2. 监理工作内容 对监理范围内的工程实施直至工程竣工及缺陷责任期结束各时期工作的全过程、全方位地监控，对所有相关工程实施的各项工作实施监理。对施工时期（含各类设计变更）、竣工验收时期及缺陷责任期时期等的工程投资、进度、质量及安全实施操纵。对合同、信息

9、、安全和文明施工进行治理，在工程实施各方面对内、对外的协调，确保工程总体目标的实现；按国家有关档案治理的要求完善监理档案。 建立一套完整的监理方法，包括：审查工程打算和施工方案；监督施工单位严格按规范、标准施工；审查技术变更；操纵工程进度和质量；检查安全防护设施、检测原材料、购配件质量；认定工程质量和数量；验收工程和签发付款凭证；审查工程打算和施工方案；审查工程价款；整理合同文件和技术档案；提交竣工报告；处理质量事故等。 具体工作内容如下：1）督促建设单位按工程建设合同的规定落实必须提供的施工条件，检查工程施工单位的开工预备工作，并在检查与审查合格后签发合同工程开工令。2）审批施工单位提交的施

10、工组织设计、施工进度打算，施工技术措施、作业规程、工艺试验成果、临建工程设计及使用的原材料等。3）签发补充的设计文件、技术规范等，答复工程施工单位提出的建议和意见。4）工程进度操纵：依照工程建设合同总进度打算编制操纵性目标和月施工打算。并审查批准承包人提出的确定措施情况。督促承包人采取确定措施，实现合同的工期目标。当实施进度发生较大偏差时，及时督促施工单位单位提出进度打算的调整措施，经监理处、建设单位批准后，完成进度打算的调整。5）施工质量操纵：审查施工单位的质量操纵体系和措施，核实质量文件。依据工程承建合同文件、设计文件、技术标准，对施工的全过程进行检查，对重要工程部位和要紧工序进行跟踪监督

11、，以单元工程为基础，按江苏省水利工程施工质量检验评定标准对工程质量进行复核。6）工程投资操纵：协助建设单位编制投资操纵目标和投资打算。审查施工单位提交的资金打算，审核施工完成的工程量和单价费用，并签发计量和支付凭证。受理索赔申请，进行索赔调查和谈判，并提出处理意见。处理工程变更，下达工程变更指令。7）施工安全监督：检查施工安全检查措施，劳动防护和环境爱护设施并提出建议，检查防洪度汛措施并提出建议。参加重大安全事故调查。8）主持建立合同授权范围内工程建设各方协调工作，编发施工协调会议纪要。9）协助建设单位按国家规定进行工程各时期验收及竣工验收，审查施工单位编制的竣工图纸和资料。10）信息治理：做

12、好施工现场监理记录与信息反馈；按监理合同附件要求编制监理月报；按期整编工程资料和工程档案，做好文、录、表、单的日常治理，并在期限届满时移交建设单位。11）其他相关工作。（五）监理组织1. 监理机构结构框图依照合同要求，三明市联盛工程咨询监理有限公司在水库现场成立明溪项目监理部，对本工程施工实施全方位、全过程监理。针对本工程特点，监理步采纳直线职能式组织结构对监理人员进行分工，以有利于目标操纵、决策指挥、合同治理及信息沟通。监理机构结构框图如下：施工治理 总监理工程师幸家坝等4座小（二）型水库除险加固工程监理机构结构框图2. 监理人员安排及职责分工 监理人员安排为保证监理工作顺利实施和监理目标圆

13、满完成，我公司从监理人员的专业技术水平、组织协调能力、工程实践经验和工作作风等方面综合考虑，组成了专业配备齐全、职称学历搭配合理的现场监理机构。监理部设总监一名、监理员一名，分工负责“三操纵”、“两治理”、“一协调”及安全监督工作。在监理过程中，监理部将认真执行监理人员进场打算，保持监理人员相对稳定；另外将依照工程实际进展情况，及时增派或调整现场监理人员，以满足监理工作需要。 监理人员职责分工序号姓名专业技术职称监理职务人员分工1安剑波高工总负责2曹文均中级工程师专业监理工程师现场（六）监理工作差不多程序 熟悉工程建设有关法律、法规、规章以及技术标准，熟悉工程设计文件，施工合同文件和监理合同文

14、件。 进行监理工作交底。 编制各专业、各项目监理实施细则。 实施施工监理工作。 督促施工单位及时整理、归档各类资料。 参加验收工作，签发工程移交证书和工程保修责任终止证书。 结清监理费用。 向建设单位提交有关档案资料、监理工作总结报告。 向建设单位移交其提供的所有文件资料和设备。（七）监理工作要紧方法和要紧制度 . 监理工作要紧方法 现场记录。完整记录每日施工现场的人员、设备和材料、天气、施工环境以及施工中出现的各种情况。 公布文件。是采取通知、指示、批复、签认等文件形式进行施工全过程的操纵和治理。 旁站监理。按合同约定，在施工现场对工程项目的重要部位和关键工序的施工，实施连续性的全过程检查、

15、监督与治理。 巡视检验。对所有监理的工程项目进行的定期或不定期的检查、监督和治理。 跟踪检测。在施工单位进行试样检测前，对其检测人员、仪器设备以及拟定的检测程序和方法进行审核；在施工单位对试样进行检测时，实施全过程的监督，确认其程序、方法的有效性以及检测结果的可信性，并对该结果确认。 平行检测。在施工单位对试样自行检测的同时，独立抽样进行的检测，核验施工单位的检测结果。 协调。对参加工程建设各方之间的关系以及工程施工过程中出现的问题和争议进行的调解。. 监理工作要紧制度 单位、分部工程开工审批制度。 原材料、成品、半成品报验制度。 技术交底制度。 图纸审查及签发制度。 工程质量检验评定制度。

16、关键部位及隐蔽工程验收签证制度。 工程计量、支付签证制度。 监理内部治理制度。 会议制度。 工程质量事故处理制度。 监理报告制度。 工程验收制度。二、工程质量操纵（一）质量操纵的原则工程质量是整个监理工作的重要环节，与投资操纵、进度操纵相互制约，因此监理工程师必须贯彻以质量为中心的方针、按合同、托付协议书、技术规范、设计图纸及有关文件，坚持严格要求、实事求是、公正合理、热情服务的原则，通过超前监理、预防为主、动态治理、跟踪监控，实现工程质量总目标。（二）质量操纵的目标工程质量的优劣，直接阻碍工程的正常运行，施工过程监理的质量操纵，实际上是监理工程师督促施工单位按照合同及规范标准进行施工。本工程

17、质量目标为合格，争取优良。（三）质量操纵的内容1. 开工前质量保证工作 建立和完善监理处的质量监控体系，做好监控预备工作。 总监组织审核设计图纸并签发图纸。 对施工单位的设备及人员进行质量机制检查。 对施工单位和分包商的资格审查确认。 监理工程师负责对施工单位上报的施工组织设计进行审查，报经总监批准实施。 监控施工单位质量保证体系。 监督施工单位建立健全各级岗位责任制。 2. 工程材料、半成品、构配件和工程设备的质量操纵 对采购打算进行监督与操纵。 进场材料必须具备出场合格证、质检报告单，按有关规定对进场材料进行全过程检查，检查出场质保资料中出厂批量、出厂日期、报告日期等是否与实际相符，进场要

18、紧材料必须进行复检。 督促施工单位设置专门的材料检查机构，配备专职人员，建立完善的运输、仓储等治理制度，明确岗位责任以及材料的整理保管制度。 严格要求施工单位按规范、规定对材料进行检查检验。未经检查、检验，或检查、检验不合格的材料严禁在工程上使用，对材质或检验结果有疑问时，监理有权重新检验，对重要部位、要紧材料可进行与施工单位平行的检验或抽检。 现场监理工程师对施工单位的工程材料、半成品、构配件及工程设备的存放、保管以及使用条件进行监控，确保各类合格材料在受控状态下投入使用。 检查混凝土材料的最早进场日期是否在配合比试验取样日期之前，检查现场使用材料是否与报审资料一致。3. 施工过程单元和分部

19、工程验收 操纵好工序过程。监理通过巡视、旁站、资料检查、抽测、抽检等方式加强对工序质量的监控，使施工过程不致造成疏漏。 做好提早预测，及时处理质量事故。对施工过程中出现的异常现象进行及时观看和分析，对可能发生的质量事故进行预测，采取可行的措施，尽可能幸免工程质量事故的发生。对已发生的质量事故按照规定的程序及时处理，决不姑息和手软，督促事故责任者写出事故报告，落实批准事故处理方案。 坚持联检制度。对重要工程、关键部位、隐蔽工程和基础工程告一时期时，监理要组织建设单位、设计人、监理和施工单位进行联合检查、验收。联检结果要详细记录并签认，否则施工不得向下延伸。 进行单元工程、分部工程检查验收。 通过

20、工序操纵单元，通过单元操纵分部。单元工程、分部工程验收要与施工进度同步进行。监理要求施工单位及时提交月质量检测报告，发觉问题及时纠正；要求施工单位及时提交单元工程、分部工程质量评定结果，并对其审查，对已完成的分部工程、单位工程及时协助建设单位组织工程时期或完工验收。 分部工程验收具备的条件是：该分部工程所有单元工程差不多完工且质量合格。分部工程验收工作组由监理人主持，设计人、施工单位和运行治理单位有关专业技术人员参加。分部工程的验收成果是“分部工程验收签证”。并附有施工单位负责修复和未完成缺陷修复项目清单。 （四）质量操纵措施1. 质量操纵点 坝体防渗工程 溢洪道工程 坝体上下游坡面翻砌加固工

21、程2. 检测和试验质量操纵措施监理部除自身抽测、抽检外，应对施工单位的检测、试验数据进行定期审查和不定期抽查，以确保检测和试验数据的可靠性，抽测项目和检测频率如下表：监理抽测项目和频率表检测项目检测仪器检测内容备注施工测量水准仪、经纬仪1.开工前对原断面、已定位轴线、操纵点复测2.位移、沉降观测卷尺按规范频率全数复测评定以监理复测为依据，抽检率100%混凝土强度等级回弹仪、 送检试块1.依照施工情况，现场监理可视需要独立制作试块2.对挡土墙底板和墙身现场用回弹仪测试成品强度依照施工情况，现场监理可视需要确定检测内容，抽检率10%砂浆强度现场抽样制作试块送检按规范频率对现场使用的砂浆随机取样依照

22、施工情况，监理可视需要确定检测内容，抽检率10%外观卷尺、靠尺、模型尺等按规范要求要紧测量其垂直度、平坦度等对护坡、挡墙、堤顶等工程进行独立的外观评定，抽检率100%钢筋、水泥、砂、石料现场取样按规范规定检测抽检率10%焊接送检力学试验抽检率10% 监理抽检：监理对施工单位进行的所有试验和检测项目至少保持不低于10%的抽测和试验。发觉问题及时要求施工单位纠正和整改。 采取联合测量和平行测量的方法，审查施工单位的测量成果。（五）质量操纵制度1. 施工检验程序 施工单位每完成一道工序及一个单元，都必须通过“三检”，应有详细的自检记录，尤其重视原始资料的整理、保存，保证技术资料的完整性和准确性，隐蔽

23、工程和要紧结构工程因技术资料不全、不实而无法确认质量等级的，不得组织评定。 “三检”合格后，由施工单位凭上序工程资料向监理申办开工（仓）签证，监理处进行抽检和评定等级。上道工序及上一单元工程未经复核检验或复核检验不合格，不得进行下道工序及下一单元工程施工。 监理工程师在检查中发觉的工程质量缺陷和一般的问题，应随时通知施工单位及时改正，做好记录并及时记入监理日志，指明质量部位问题的性质及整改意见，限期纠正，待改正并重验合格签证后，方可进行下道工序施工。 如施工单位不及时改正，情节严峻的，监理工程师可在报请总监理工程师批准后，发出暂停施工通知，待施工单位改正后报监理单位复核，合格后发出复工通知方可

24、开工。 单元工程质量在施工单位自检的基础上，由施工单位工程负责人组织有关人员评定，并经施工单位专职质量检查员核定，报现场工程师评定其质量等级。 分部工程完工后，经自检合格，填写单元工程施工质量报验单，监理工程师现场查验后，复核分部工程质量等级，报质量监督机构核备。 单位工程质量应由施工单位项目负责人（或技术负责人）负责自检，由施工单位总负责人或技术总负责人组织评定，在施工单位自评基础上，由监理处复核，质量监督机构核定等级。 施工单位应逐月填报施工月报，监理处填报监理月报。 监理工程师需要施工单位执行的事项，除口头通知外，可使用工程现场书面指示，督促施工单位执行。2. 混凝土工程质量检验工作制度

25、 在混凝土工程开工28天前施工单位应按设计要求，完成拟使用的各种强度等级混凝土配合比试验并报监理处审核。 购买原材料、半成品前，必须得到监理工程师的同意；进场材料试验合格并经监理工程师同意才能用于工程。 不合格材料必须在监理工程师规定的时刻内运离现场，否则，监理工程师可安排他人完成，由此发生的费用由施工单位承担。 混凝土浇筑前必须完成基础面或混凝土施工缝、模板、钢筋、止水、伸缩缝和排水孔安装质量评定。 检查混凝土拌合料含水率检测和计量检测。 检查拌和物坍落度试件取样及检测程序。 检查混凝土入仓、平仓分层、振捣、铺料间歇时刻是否符合规范要求。 混凝土浇筑项目拆模后，未经监理工程师检验，不得做任何

26、表面处理。 隐蔽工程完成后未经监理工程师检验，不得覆盖和进行下道工序施工。 混凝土是否按规定时刻养护。 质量不合格的工程项目不得申报计量。3. 质量操纵的工作制度及方法 质量操纵依据1）经总监理工程师批准的设计文件。2）参建各方签订的合同文件。3）适合本工程必须遵守的施工技术规范。4）国家现行有关工程技术规范、规程和标准，优先参考或采纳如下规范和标准：SL2232008 水利水电建设工程验收规程SL1762007 水利水电工程施工质量检验与评定规程SL3032004 水利水电工程施工组织设计规范JTGF80/12004公路工程质量检验评定标准SL2882003 水利工程建设项目施工监理规范DL

27、T51442001水工混凝土施工规范JTJ0412000 公路桥涵施工技术规范SL26098 堤防工程技术规范DL/T501994 水利水电工程启闭机制造、安装及验收规范DL/T501994 水利水电工程钢闸门制造安装及验收规范SL5293 水利水电工程施工测量规范SL2791 水闸施工规范JGJ7991 建筑地基处理技术规范GBJ30188 建筑工程质量检验评定标准GBJ20283 地基与基础工程施工及验收规范 有关项目批准文件和设计文件、发包人的招标文件。 发包人与监理人签订的工程建设监理合同。 发包人与承包人签订的施工承包合同和其他文件。 合同图纸及讲明。 合同工程量清单及讲明。 构成合

28、同的其它文件。 质量操纵的任务1）督促施工单位建立健全质量保证体系、质量保证措施。2）操纵工程分包，并对分包商进行审查。3）建立严格的质量检查操纵制度。4）及时发觉并纠正施工过程中发觉的问题。5）协助建设单位处理好质量及安全事故等。6）负责好日常工作的抽检工作。7）主持并参与工程的各时期验收工作。 质量操纵的方法1）旁站监理。对重要工序的施工实行全过程跟踪旁站监理，时刻检查，注意质量事故的苗头，幸免发生问题。2）测量。测量是监理人员在现场质量操纵中，对几何尺寸检查的重要手段。开工前，监理人员要对引测和放样等工作进行复测，成果不符合不能开工。施工中，要随时进行测量操纵和检查。验收时，对验收部位要

29、进行测量，不符合要求的要进行修整。总之，测量数据是工序和单元工程质量检查的要紧依据之一。3）试验。试验是监理工程师确认材料和施工质量的要紧依据，包括原材料的性能、混凝土的技术指标、土堤的压实度试验等，都要通过试验获得准确数据。没有试验数据的工程不能验收。4）指令文件。指令文件是监理工作的另一种方法。在监理过程中，各种报表、数据以及监理所发出的指令，必须形成文件，作为技术资料存档。比如开工、停工、复工通知、重大事故记录等，用以提醒施工单位和指出问题，达到操纵质量的目的。三、工程进度操纵（一）进度操纵的工作任务进度操纵的工作任务要紧有以下几项： 依照发包人总体进度打算，编制监理工程师打算。 审查承

30、包人报送的实施进度打算。 对工程进展及进度实施过程进行操纵。 按合同文件规定，受理承包人申报的工程延期索赔申请。 向发包人提供关于施工进度和工期优化建议及分析报告。 依据工程建设监理合同规定，向发包人编报工程进度信息。（二）进度操纵的工作方法1. 编制监理工程师打算监理处将依据工程承包合同文件所确定的合同工期目标，工程时期目标，承包人应具备的施工水平与能力，施工布置、施工方案、施工资源配置、设计文件、现场施工条件以及发包人提供的打算等各项条件和要求，编制监理工程师打算，并以实现合同工期的有效操纵为目标，随着工程施工进展不断予以优化，调整和完善。在工程项目施工过程中，监理处将结合施工进度和实际施

31、工条件，进一步编制分时期、分项目工程进度打算，关键路线项目网络打算，施工材料采购和材料供应打算及资金支付打算，监理工程师打算报经发包人审定后，作为审查承包人施工总进度打算、制定发包人资源供应打算以及对合同工程项目施工进度实施操纵的基础性文件，也是监理处对单位工程和月施工进度实施操纵以及审议合同工期延期索赔的要紧依据。2编制工程进度操纵流程进度操纵采纳关键路线、网络分析、时期目标、工序指标、形象进展、反馈调整等操纵措施。3工程施工进度打算的审批 施工进度打算的审批程序施工进度打算是监理处批准工程项目开工的重要依据，监理处对承包人报送的施工进度打算或分项目施工打算的审批程序包括：1）通过对施工进度

32、打算的批阅，提出预审意见。2）必要时召集施工进度打算专题审查会议，约请发包人、设计等各方听取承包人的汇报，并针对存在的问题进行讨论、研究和澄清。3）针对存在的缺陷与问题，与承包人进行讨论和协商，并提出调整与修改意见。4）批准承包人的施工进度打算。 施工进度打算审查的要紧内容施工进度打算审查在监理处完成的监理工程师打算的基础上进行，审查的要紧内容包括：1）施工布置、施工组织、施工方案与施工技术措施对工程质量、合同工期与合同支付目标操纵的阻碍。2）施工进度打算对实现合同工期和时期性工期目标的响应性与符合性。3）要紧工程项目施工的均衡进展及各施工环节逻辑关系的合理性。4）关键线路安排的合理性。5）施

33、工资源投入的保障及其合理性。6）对发包人提供条件要求的保障及其合理性。7）其他应审查的内容。 施工进度打算的批准1) 发包人的批准当施工进度打算涉及到对合同工期操纵目标的调整或合同商务条件的变化，监理处在做出批准前均事先征得发包人的批准。2) 监理处的批准监理处在合同规定的时限内，以合同规定的程序与方式对承包人报送的施工进度打算提出明确的审批意见。4. 下达开工令总监理工程师依照承包人和发包人双方关于工程开工的预备情况，选择合适的时机公布工程开工令。5. 协助承包人实施进度打算监理处在施工过程中随时注意了解施工进度打算执行过程中所存在的问题，并关心承包人予以解决，特不是承包人无力解决的内外关系

34、协调问题。6. 监督施工进度打算的实施监理处不仅要及时检查承包人报送的施工进度报表和分析资料，同时还要进行必要的现场检查、核实所报送的已完项目时刻及工程量，杜绝虚报现象。在对工程实际进度资料进行整理的基础上，监理处应将其与打算进度相比较，审核实际进度是否出现偏差。假如出现偏差，监理处应进一步分析此偏差对进度操纵目标的阻碍程度及其产生的缘故，以便研究对策，提出纠偏措施。7. 组织现场进度专题协调会监理处定期或不定期组织召开进度专题协调会议，解决工程施工过程中的相互协调配合问题。关于某些突发变故或问题，监理处通过公布紧急协调指令，督促有关单位采取应急措施，维护工程施工的正常秩序。8. 签发工程进度

35、款支付凭证监理处对承包人申报的工程量进行核实，监理工程师检查验收后签发工程进度款支付凭证。9. 向发包人提交进度报告 监理处随时整理进度资料，并做好工程记录，定期向发包人提交工程进度报告。（三）进度打算的检查与调整 1. 进度打算的检查施工进度打算的实施过程中，由于各种因素的阻碍，常常会打乱原打算的安排而出现进度偏差，因此，必须定期地、经常地对施工进度打算的执行情况进行检查和监督，分析进度偏差产生的缘故，以便为施工进度打算的调整提供必要的信息。 施工进度的检查方式1) 定期地、经常地收集由承包人提交的有关进度报表资料。2) 监理人员现场跟踪检查工程项目的实际进展情况。3) 承包人按月向监理处报

36、送当月实施施工进度报告。4) 定期组织召开现场会议。 施工进度的检查施工进度检查的要紧方法是对比法。通过检查分析，假如进度偏差比较小，应在分析其产生缘故的基础上采取有效措施，解决矛盾，排除障碍，接着执行原进度打算；假如通过努力，确实不能按原打算实现时，再考虑对原打算进行必要的调整。2. 进度打算的调整通过检查分析，发觉原打算已不能适应实际情况时，为了确保进度打算目标的实现或需要确定新的打算目标，就必须对原有进度打算进行调整，形成新的进度打算，作为进度操纵的新依据。进度打算的调整，要紧有： 通过压缩关键工作的持续时刻来缩短工期。 通过组织搭接作业或平行作业来缩短工期。应依照具体情况选用以上方法进

37、行进度打算的调整。（四）工程进度的加快与工程延期1. 工程进度的加快工程进度的加快有下列两种情况：由于承包人的责任或缘故，施工进度发生严峻拖延，致使工程进展可能阻碍到合同工期的按期实现。监理处应依照工程承包合同文件规定发出要求承包人加速赶工的指令，督促承包人执行并做出调整安排，满足合同工期目标操纵的要求。工期要求或工期变更要求比合同工期提早完成，监理处应指令承包加快施工进度，并对操纵性施工进度打算做出调整安排，在调整进度打算实现后，发包人应按照合同文件有关规定对工程承包人给予赶工补偿。2. 工程延期申报工程延期的条件：由于以下缘故导致工程延期，承包人有权提出延长工期的申请，监理处应按合同规定，

38、批准工程延期的时刻。1) 监理工程师发出工程变更指令而导致工程量的增加。2) 合同中所涉及的任何可能造成工程延期的缘故，如工程暂停，对合格工程的剥离检查及不利的外界条件等。3) 异常恶劣的气象条件。4) 由发包人造成的任何延误、干扰或障碍。5) 除承包人自身以外的其他任何缘故。工程延期应遵循合同条件、关键线路、实际情况等综合决定。3. 工程延误假如由于承包人自身的缘故造成工期拖延且承包人又未按照监理的指令改变延期状态，通常还能够采纳下列手段予以制约： 停止付款。 误期损失赔偿。 终止对承包人的雇佣。 四、工程投资操纵（一）投资操纵的工作任务投资操纵的工作任务要紧有：1. 依照批准的工程施工操纵

39、性进度打算及其分解目标打算编制工程项目合同支付资金打算。2. 对工程变更、工期调整申报的经济合理性进行审议并提出审议意见。3. 依据工程承包合同文件规定受理合同索赔。4. 合同支付审核与签署工程支付证书。5. 协助发包人进行工程费用资金流出及工程投资效益评价与分析。6. 依据工程承包合同文件规定和发包人授权进行合同价格调整。7. 协助发包人进行工程项目完工结算。（二）投资操纵的工作方法投资操纵工作应从组织、经济、技术、合同等多方面采取措施操纵投资。1. 组织措施在项目监理机构中落实投资操纵的人员、任务分工和职能分工。编制投资操纵工作打算和详细的工作流程图。2. 经济措施 编制资金使用打算，确定

40、分解投资操纵目标。 进行工程计量。 审核工程付款支付申请，签发付款证书。 在施工过程中，进行投资跟踪操纵，定期地进行投资实际支出值与打算目标值的比较，发觉偏差，分析产生偏差的缘故，及时采取纠偏措施。 对工程项目过程中的投资支出作好分析与预测，经常或定期向发包人提交投资操纵及其存在问题的报告。3. 技术措施对设计变更进行技术经济比较，严格操纵设计变更。审核承包人编制的施工组织打算，对要紧施工方案进行技术经济分析。4. 合同措施做好工程施工记录，保存各种文件图纸，特不是注有实际施工变更情况的图纸，为正确处理可能发生的索赔提供依据，参与索赔事宜；参与合同修改、补充工作，着重考虑它对投资操纵的阻碍。（

41、三）投资操纵的具体工作方法1. 资金使用打算的编制及时编制合理的资金使用打算，包括项目的总目标值、分目标值、各细目标值，以此作为投资操纵的依据和操纵目标。2. 工程计量依照工程承包合同文件规定，制定工程计量的依据，工程计量项目划分、工程计量量测范围及工程计量方式；确定工程计量的原则，工程计量的方法，工程计量的程序以及工程计量的审查与修正，编制工程计量的工作流程。3. 合同支付依据工程承包合同文件及其技术条款，制定合同支付的依据与原则，编制合同支付治理流程，确定合同支付的申报条件、申报内容及要求，对合同支付申报进行审查、进行合同支付的签证工作及支付签证的事后修正。4. 合同支付治理合同支付治理包

42、括：工程预付款支付、工程价款支付、计日工支付、对指定分包商支付、工程变更支付、合同索赔支付、保留金支付及工程完工支付。5. 工程变更处理 确定工程变更处理的依据与原则：涉及到地基处理及结构变化必须以设计单位设计变更为依据，涉及到外装饰、景观等非结构性问题必须有发包人、设计单位所出具的建设单位联系单、设计变更为依据，处理必须以施工合同、协议和招标文件、国家定额及有关规定为原则。 对工程变更进行分类：工程变更分发包人类和施工类。发包人类包括设计变更、发包人变更、监理合理化建议。施工类指由于施工缘故引起的变更和事故处理。 工程变更的提出：发包人类变更必须由发包人、设计单位以书面形式下达，总监理工程师

43、进行审核批准，然后转发施工单位；施工类变更必须由施工单位向监理处书面上报工程情况或事故报告，监理处依照报告内容进行核实后，召集发包人技术负责人、施工单位项目经理、技术负责人开会研究，对工程事故进行定性，划分事故责任，并责成施工单位书面提交工程变更申请。 工程变更的申请要求：施工单位的变更请求必须及时、坚持实事求是反映工程情况，以便设计单位提出变更，监理处必须实事求是划分责任，实事求是公正处理有关责任和索赔。 工程变更的审批权限遵守国家的有关审批制度。 工程变更的执行：工程变更的审批必须严谨，工程变更的执行必须严格。 工程变更的计量支付：工程变更的计量必须实事求是，责任分清，坚持原则进行计量签证

44、和支付。 工程变更的合同责任。五、合同治理（一）合同治理的工作任务监理处在工程施工时期的合同治理要紧是依照监理合同的要求对工程承包合同的签订、履行、变更和解除进行监督、检查，对合同双方争议进行调解和处理，以保证合同的依法签订和全面履行。（二）合同治理方法1. 合同分析。监理处应对合同各类条款进行分门不类的认真研究和解释，找出合同的缺陷和弱点，以发觉和提出需要解决的问题，对引起合同变化的事件进行分析研究，以便采取相应措施。2. 建立合同目录，编码和档案，应用计算机辅助合同治理，使其便于查询、检索合同条款。3. 合同履行的监督、检查。通过检查发觉合同执行中存在的问题，并依照法律、法规和合同的规定加

45、以解决，以提高合同的履约率。经常性地对合同条款进行解释促使承包人能够严格地按照合同要求实现工程进度、工程质量和费用要求。经常检查合同双方往来的文件、信函、记录及发包人指示等，以确定是否符合合同的要求和对合同的阻碍，以便采取相应对策。依照合同监督、检查所猎取的信息进行统计分析，以发觉费用金额履约情况、违约缘故、纠纷数量、变更情况等情况，为目标操纵服务。（三）索赔索赔是合同治理中的重要工作，也是关系合同双方切身利益的问题，是参与项目建设的各方都关注的情况，监理处应当首先协助发包人制定并采取防止索赔的措施，最大限度地减少无理索赔的数量和索赔阻碍量。关于索赔，监理处应当以公正的态度对待，同时按规定的索

46、赔程序做好索赔的工作。1. 索赔处理的依据国家有关法律、法规和地点有关法规。本工程的地点合同条件。国家、部门和地点有关标准、规范和定额。施工合同履行过程中与索赔事件有关的凭证。2. 索赔的条件 当承包人提出索赔的理由同时满足下列条件时，监理处予以受理。 索赔事件造成了承包人直接经济损失。 索赔事件是由于非承包人的责任发生的。 承包人已按施工合同规定的期限和程序提出索赔申请，并附有索赔凭证材料。3. 索赔处理程序承包人在施工合同规定的期限内向监理处提交对延误单位的索赔意向通知书。总监理工程师指定专业监理工程师收集与索赔有关的资料。承包人在合同规定的期限内向监理处提交对建设单位的索赔申请。总监理工

47、程师初步审查索赔申请，符合规定的条件时予以受理。总监理工程师进行索赔审查，与承包人和发包人进行协商。总监理工程师在施工合同规定的期限内签署索赔审批表，或在施工合同规定的期限内发出要求承包人提交有关索赔报告的进一步详细资料的监理通知，待收到承包人提交的详细资料后，按规定的程序进行。由于承包人的缘故造成发包人的额外损失，发包人向承包人提出索赔时，总监理工程师在审查索赔报告后，应公正地与发包人和承包人进行协商，并及时作出答复。（四）争端和仲裁 1. 争端若发包人与承包人之间在履行合同过程中发生争端，包括对监理处签发的任何通知、指示、决定和证书等持有异议时，应首先在监理处的协调下，以互谅互让的精神通过

48、双方友好协商寻求争端的合理解决。 2. 仲裁 发包人和承包人未能在规定的期限内友好解决双方的争议，则任何一方均有权提交专用合同条件中规定的仲裁机构仲裁。项目监理工作是要求发包人和承包人均应暂按监理处依照施工合同规定作出的决定履行各自的职责，直接向仲裁机构提供与争议有关的证据。（五）承包人违约在履行合同过程中，承包人违约，监理处的处理方法：1. 对承包人违约发出警告承包人发生违约行为时，监理处应及时向承包人发出书面警告，限令其在收到书面警告后的28天内予以改正，由于承包人采取改正措施所增加的费用，应由承包人承担。2. 责令承包人停工整改承包人在收到书面警告后的28天内仍不采取有效措施改正其违约行

49、为，接着延误工期或严峻阻碍工程质量，甚至涉及工程安全，监理处可暂停支付工程价款、暂停其工程或部分工程施工，责令其停工整改，并限令承包人在14天内提交整改报告报送监理处，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。3. 解除合同监理处发出停工整改通知28天后，承包人接着无视监理处的指示，仍不提交整改报告，亦不采取整改措施，则发包人可通知承包人解除合同。发包人可在发出通知14天后派员进驻工地直接监管工程，使用承包人设备、临时工程和材料，另行组织人员或托付其他承包人施工，发包人的这一行动不排除承包人按合同规定应负的责任。4. 解除合同后的估价支付款因承包人违约解除合同后，监理处应按合同条件规定对合同进

50、行估算金额与结算付款。六、施工安全与环境监理（一）施工安全监理1. 承包人的安全组织建立与检查工程项目开前，监理处要求承包人必须按承包合同文件规定，建立施工安全治理机构和施工安全保障体系，同时督促承包人设立专职施工安全治理人员以全部工作时刻用于施工过程中的安全检查、指导和治理，并及时向监理反馈施工作业中的安全事项。2. 施工安全措施打算审批工程开工前，监理处要求承包人按国家或部门关于施工安全的有关法令、法规和承包合同文件规定，编制施工措施和施工作业安全防护规程，报送监理处审批后备存，监理处还要注意随工程施工进展对承包人安全作业措施和安全防护规程的学习、培训及安全教育情况进行检查。3. 施工安全

51、监理监理处依照工程建设监理合同文件规定，建立施工安全监理制度，制定施工安全操纵措施。在工程项目施工过程中，监理处对施工安全措施的执行情况进行经常性的检查，加强对安全事故多发区域，作业环境和施工环节的施工安全进行检查和监督。监理处还要依照合同规定和发包人授权参加施工安全事故调查和处理。（二）施工环境爱护监理1. 施工环境爱护措施在工程项目开工前，监理处注意督促承包人按工程承包合同文件规定，编制施工环境治理和爱护措施，并在报送监理处批准后督促事实上施。2. 施工现场环境爱护监督对施工活动界限之内的现场，督促承包人按工程承包合同文件规定，采取有效措施防止污染。3. 施工弃物、弃水监督治理监理处督促承

52、包人按工程承包合同文件规定，将施工弃物以及生产和生活垃圾运至指定地点并按合同文件规定或监理处要求进行处理。七、协调（一）监理协调工作的要紧内容一切与工程有关的事宜，诸如合同治理、工程进度、工程质量与技术问题的处理；工程款项的处理；建设单位与施工单位、施工单位与设计人、施工单位之间的矛盾、干扰等，均属于施工组织协调范围。（二）协调工作的原则与方法1. 协调工作原则监理处坚持科学性、公正性和廉洁性，在与第三方交往中始终注意维护建设单位的合法利益，维护国家利益，以及建设各方的合法利益。坚持规范标准与实事求是相结合。在协调处理施工中的技术问题时，既要坚持按规范办事，又要实事求是。在不违背规范标准前提下

53、，同意施工单位依照实际情况采取一些切实可行的措施进行施工。2. 组织协调方法 施工中一旦发生矛盾、干扰或者质量技术、合同治理等方面问题和纠纷，监理处应立即进行协调处理，使工程顺利进行，不同意扯皮、推诿、搪塞责任。 为使监理人能有效地协调处理施工中的问题，与建设单位和施工单位保持畅通和良好的工作关系，定期召开协调会议。 监理处经常及时地把工程情况及工程师决定向监理单位通报，重大问题决策前充分征求建设单位意见，以争取建设单位支持。 监理处尊重施工单位，不干预施工单位的内部事务和安排，不直接指挥施工人员施工，如认为施工单位安排不妥，应与施工单位项目经理进行建议性讨论。 监理处要秉公办事，行为公正，如

54、作出决定、指令不当时，则及时向建设单位和施工单位讲明情况，并加以改正。3. 协调各方关系的措施 协助建设单位定期或不定期召开协调会。 组织召开设计交底会、设计变更、质量事故及索赔等重大情况的专题研究会。 协助建设单位做好日常建设过程中的建设各方关系的协调工作。 明确建设单位、施工单位、监理人的义务职责，具体职责如下：1）建设单位义务 向施工单位提供现场的水文、地质资料，组织现场查勘； 向施工单位提供施工及工程占地及道路等； 向施工单位提供测量基准点、线等； 按规定向施工单位支付工程款； 对由于自身缘故造成的索赔等承担损失； 做好对外的协调工作。2）施工单位义务 按合同文件和施工规程、规范要求提

55、供设备、材料和劳动力等； 按合同规定和监理指示，绘制施工详图； 按合同规定和技术要求，按期提供合格产品； 遵守工程师的指令； 完建后，做好缺陷责任期的工作； 合同要求的其他工作。3）监理人职责 为建设单位提供技术咨询和决策依据； 提示和督促施工单位、建设单位执行合同； 协助建设单位选定合格的分包人； 维护建设单位的利益和施工单位的权益，合理下达监理指令； 处理合同的其他问题，幸免出现合同争端。八、工程验收与移交工程验收工作分为分部工程验收、时期验收、单位工程完工验收和单位工程投入使用验收、竣工验收（包括初步验收）。工程验收的依据是：工程承建合同文件（包括其技术规范等）；经建设单位或监理处审核签

56、发的设计文件（包括施工图纸、设计讲明书、技术要求和设计变更文件等）；国家或行业的现行设计、施工和验收规程、规范、工程质量检验和工程质量等级评定标准，以及工程建设治理法律等有关文件。分部工程验收、时期验收、单位工程完工验收和投入使用验收、竣工验收一般均往常时期签证为基础，相互衔接，不重复进行。对已签证部分，除有专门要求抽样复查外，一般也不再复验。监理工程师要在各时期的验收中协助建设单位做好预备工作。（一）分部工程验收分部工程验收工作组由监理处总监主持，由设计、施工、运行治理单位有关专业技术人员组成，每个单位以不超过2人为宜。验收成果为分部工程验收签证；在施工单位提交验收申请后，监理处应组织检查分

57、部完成情况并审核施工单位提交的分部验收资料，对资料存在的问题进行补充、修正；分部验收通过后，监理处应签署分部工程验收签证，并督促施工单位按照分部工程验收签证中提出的遗留问题及时进行完善和处理。（二）单位工程完工验收完工验收由建设处主持，验收委员会由监理、设计、施工、运行治理、质量监督等专业技术人员组成，每个单位以23人为宜。必须有质量监督机构的质量评定意见，所有分部工程必须全部合格；监理处在验收前按规定提交和提供单位工程验收监理工作报告和相关资料；在完工验收之前，监理处应监督施工单位提交单位工程验收施工治理工作报告和相关资料并进行审核，指示施工单位对报告和资料中存在的问题进行补充、修正；监理处

58、同意施工单位报送的单位工程验收申请报告后，监理工程师检查单位工程验收应具备的条件，检查分部工程验收中提出的遗留问题的处理情况，通过预验预审后签署意见报告项目法人，并参加单位工程评定。（三）单位工程投入使用验收在竣工验收前差不多建成并能够发挥效益，需要提早投入使用的单位工程，在投入使用前应进行投入使用验收。单位工程投入使用验收由建设处主持，验收委员会由项目法人、监理、设计、施工、运行治理单位和质量监督等有关人员组成。单位工程投入使用验收必须有质量监督机构的质量评定意见，所有单位工程必须全部合格；在验收前，监理处应审核施工单位应验收前无法完成、但不阻碍工程投入使用而编制的尾工项目清单，和已完工程存

59、在的质量缺陷项目清单及其延期完工、修复期限和相应施工措施打算；督促施工单位提交针对验收中提出的遗留问题的处理方案和实施打算，并进行审批；验收通过后监理机构应签发移交证书。（四）竣工验收竣工验收委员会由验收主持单位确定。工程项目法人、建设、设计、施工、监理、运行治理单位作为被验收单位不参加竣工验收委员会；监理机构作为被验收单位对验收委员会提出的问题做出解释。九、保修期监理（一）保修期的起算、终止及延长的依据和程序 按施工合同约定，在工程移交证书中注明保修期的起算日期。 若保修期满后仍存在施工期的施工质量缺陷未修复或有施工合同约定的其他事项时，监理处应在征得建设单位同意后，做出相关的工程项目保修期

60、延长的决定。 保修期或保修期延长期满，施工单位提出保修期终止申请后，监理处在检查施工单位差不多按照施工合同约定完成全部工作，且检验合格后，应及时办理工程项目保修期终止事宜。（二）保修期监理的要紧工作内容 建筑物完建后未通过完工验收正式移交建设单位往常，监理处应督促施工单位负责治理和维护。对通过单位工程和时期验收的工程项目，施工单位仍然具有维护、照管、保修等合同责任，直至完工验收，在合同工程项目通过完工验收后，及时通知、办理并签发工程项目移交证书。工程项目移交证书颁发之后，治理工程的责任由建设单位承担。 保修期的监理工作1）对尾工项目实施监理，并为此办理支付签证。2）监督施工单位对已完建设工程项