2022年建筑合同范文锦集八篇

1、第 页2022实用的建筑合同范文锦集八篇实用的建筑合同范文锦集八篇现今社会公众的法律意识不断增强，合同出现在我们生活中的次数越来越多，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，下面是我收集整理的建筑合同9篇，欢送大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。建筑合同 篇1甲方乙方签订时期 年 月 日江西省劳动和社会保障厅甲方 法定代表人企业地址施工地址工商注册机关乙方 居民身份证号出生日期 年 月 日家庭住址邮政编码户口所在地 省市 区县 乡镇 村根据?中华人民共和国劳动法?和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。一、劳动合同期

2、限第一条 劳动合同期限甲乙双方选择适用 1、有固定期限劳动合同本合同于 年 月 日生效，于 年 月 日终止。其中试用期至 年 月 日止。 2、以完成一定工作为期限的合同。本合同生效日期为 年 月 日；以乙方完成 工作任务为合同终止时间。( )3、无固定期限劳动合同本合同于 年 月 日生效，于法定或约定的解除(终止)合同的条件出现时止。其中试用期至 年 月 日止。二、工作内容和工作时间第二条 甲方招用乙方在 (工程名称)工程 中担任 岗位(工种)工作。乙方的岗位(工种)上岗证号码为 。第三条 甲方安排乙方执行以下第 种工作时间制度。( )1、执行定时工作制(乙方每日工作8小时，每周工作40小时)

3、。( ) 2、执行综合计算工时工作制(乙方每月工作不超1674小时)。( ) 3、执行不定时工作制(在保证完成甲方工作任务情况下，乙方自行安排工作和休息时间)。第四条 实行计时工资制的，甲方安排乙方加班，应符合律、法规的规定。甲方安排乙方在日法定标准工作时间以外延长工作时间的，应支付不低于工资的150的工资报酬。甲方安排乙方在休息日工作，又不能安排补休的，应支付不低于工资200的工资报酬。甲方安排乙方在法定节日工作的，应支付不低于工资300的工资报酬。三、劳动保护和劳动条件第五条 甲方应当在乙方进入施工现场当天对乙方进行入场三级平安教育，并组织对乙方学习成果的书面考试，考试结果甲方应保存在施工

4、现场备查，考试不合格的不得在现场施工。甲方应当对从事电气焊、土建、水电设备安装等特殊工种的乙方进行岗前培训，乙方取得相应的操作证书方可上岗。第六条 甲方根据生产岗位的需要，按照国家劳动平安、卫生的有关规定为乙方配备必要的平安防护措施，发放必要的劳动保护用品。甲方为乙方提供的宿舍、食堂、饮用水、洗浴、公厕等根本生活条件应到达平安、卫生要求，其中建筑施工现场要符合?建筑施工现场环境与卫生标准? (jgjl4620 xx)。第七条 甲方将根据国家有关法律法规，建立平安生产制度；乙方应当严格遵守甲方的劳动平安制度，严禁违章作业，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。四、工资保险待遇第八条 双方约定的工资

5、不得低于江西省政府公布的当地最低工资标准和本企业工资集体协商的最低标准。1、计时工资 乙方在试用期间的工资为每月(日) 元，试用期满后月(日)工资为 元。2、按工程量计付工资1按工程量单价 计取工资；2按工程量总量 总价 计取工资。双方约定的工程量单价不得低于江西省建设工程定额人工费标准。实行按工程量计付工资的，每月支付工资额不得低于当月完成工程量的70。甲方应在每月 日前以货币形式计发乙方的工资，并由乙方签字确认。甲方在劳动合同终止、解除后5天内应当一次性付清乙方的工资。甲乙双方对工资支付的其他约定：第九条 甲方应为乙方办理养老保险、工伤保险和医疗保险手续，并为乙方缴纳养老保险、工伤保险和医

6、疗保险费用。五、劳动纪律和劳动合同的解除第十条 乙方应严格遵守甲方的各项规章制度、劳动纪律和平安技术操作规程。第十一条 乙方有以下情形之一， 甲方可以解除本合同；(一)在试用期间被证明不符合录用条件的；(二)严重失职，营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的；(三)严重违反总包单位和甲方的施工现场平安管理规定及施工质量管理规定的；(四)被依法追究刑事责任的。第十二条 乙方解除本合同，应当提前 日(3天以上30天以内)以书面形式通知甲方，不得擅自离职。六、当事人约定的其他内容第十三条 乙方违法解除劳动合同，给甲方造成经济损失的，应当承当赔偿责任。第十四条 甲乙双方约定的其他内容：七、劳动争议处理及其他

7、第十五条 双方因履行本合同发生争议，应当自劳动争议发生之日起，60日内向有管辖权的劳动争议仲裁委员会申请促裁。对仲裁裁决不服的，可自接到裁决书之日起15日内向当地人民法院起诉。第十六条 甲方依法制定的规章制度作为本劳动合同的附件，与劳动合同具有同等法律效力。第十七条 本合同未尽事宜或国家、江西省规定相悖的，按照有关规定执行。第十八条 本合同一式二份，甲乙双方各执一份。自双方签字盖章之日起生效。甲方公章 乙方签字或盖章法定代表人或委托代理人签字或盖章签订日期： 年 月 日使 用 说 明一、本合同书供在江西省境内的建设行业企业与农民工签订劳动合同时参考使用。二、建设行业企业与农民工签订劳动合同时，

8、凡需要双方约定的内容，经协商一致后填写在相应的空格内。第一条、第三条中，双方在约定的事项前括号内画“，并填写日期。签订劳动合同，甲方应加盖法人公章；法定代表人或委托代理人及乙方应签字或盖章，其他人不得代为签字。三、本合同应使用钢笔或签字笔填写，字迹清楚，文字简炼、准确，不得涂改。建筑合同 篇2工程名称：工程地点：合同编号：甲 方：乙 方：北京海创时代建筑设计签订日期：中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局甲方： 以下简称甲方乙方：北京海创时代建筑设计 以下简称乙方甲方委托乙方承当名称暂定概念规划设计，经双方协商一致，签订本合同。第一条 本合同依据以下文件签订：1?中华人民共和国合同法?、?

9、中华人民共和国建筑法?、?建设工程勘察设计市场管理规定?。2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。3建设工程批准文件。第二条 本合同包含的内容、名称、规模、阶段及设计费如下：1本合同设计内容为在概念规划设计，该工程规模约 万平方米。2根据甲乙双方协商，乙方提供概念性规划设计，此局部工作费用 万元。3概念规划设计工作内容为：1概念性总平面布局2交通、园林、功能等分析图3建筑方案选型4建筑总体造型设计5设计说明第三条 设计成果及提交数量乙方应向甲方提供概念性规划设计成果为：1规划设计说明2总平面图彩色、黑白图各一张3功能分区图4交通分析图5景观示意图6建筑方案选型8总体鸟瞰图不超过2张9主

10、要人视点效果图不超过4张 注：中期以草图形式深入沟通，甲、乙双方达成一致意见后，最终完成正式成果。以上设计成果1式3份，装订成册A3。第四条 设计周期1概念性规划方案：合同生效后 个工作日注：1.以上设计周期不包括政府审批及甲方确认成果时间。2.如在乙方开始设计后甲方变更设计任务书内容，那么设计周期需由双方另行商定。3. 中期以草图形式深入沟通，甲、乙双方达成一致意见后，最终完成正式成果。第五条 设计取费1.本合同总价为： 即人民币：万元2.付款进度：注：1.乙方提交各阶段设计文件的同时甲方应支付相应阶段设计费，假设甲方未在约定时间内向乙方支付设计费，那么乙方有权暂停下一阶段的设计工作，此后设

11、计成果的提交时间那么根据付款时间相应顺延，乙方不承当由此造成的损失。2.上述费用中只包括一轮设计费用，如需再进行修改，那么每一轮修改甲方须再支付乙方设计费万元。第六条 双方责任1.甲方责任：1甲方变更委托设计工程内容、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议或另订合同、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方增付设计费、返工费，相关费用甲乙双方另行协商。实际工作量缺乏一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。甲方关于本工程的所有设计指令必须由指定的工程负责人签字后以正式 形式下达给乙方，并

12、及时向乙方提供相应的政府批件及附图；乙方据此开展各阶段设计工作并以此作为相应阶段设计工作开始时间。甲方在接收乙方提交的设计成果时，须由指定的工程负责人签署图纸签收单。甲方指定的本工程负责人为 手签。如甲方中途更换本工程负责人，需提前1周书面通知乙方，并征得乙方书面同意。甲方应在收到乙方各阶段图纸后3日内给乙方回复成果确认单或修改意见单，否那么乙方下一阶段设计工作时间根据实际确认时间相应顺延。2.乙方责任：1乙方应按国家技术标准、标准、规程及甲方提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计成果，并对其负责。2乙方采用的主要技术标准是：严格按照国家强制性标准、法律法规执行。

13、3设计合理使用年限为50年。4乙方按本合同第二条、第四条和第五条规定的内容、进度及份数向甲方交付设计成果。5乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三方泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料，如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。6乙方应与甲方指定的工程负责人及时联络，积极合作。7乙方对甲方提出的修改变更指令应尽快做出回应最多不超过3日。具体修改或变更的工作时间由甲乙双方协商确定。8如因乙方原因的修改，那么乙方应配合修改，并不再收取费用。第八条 违约责任1.在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，不退还甲方支付的定金；已开始设计工作，甲方应根据乙方已进行的

14、实际工作量支付设计费用。2.甲方应按本合同第六条规定的金额和时间向乙方支付设计费，每逾期支付一天，应承当该阶段应支付金额万分之五的逾期违约金。甲方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同工程停、缓建超过3个月，甲方应按乙方的实际工作量支付相应设计费。3.乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方人员错误造成的工程质量事故损失，乙方负责立即采取补救措施，并免收直接受损失局部的设计费。4.由于乙方自身原因，延误了按本合同第四条、第五条规定的设计成果的交付时间，每延误一天，应减收该阶段应收设计费的万分之五。5.合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还已收定金。第九条

15、其他1.本合同费用中不包含乙方派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题。2.本合同第四条规定乙方交付的设计资料及文件份数超过本合同约定的份数时，甲方自付费用。3.甲方委托乙方承当本合同内容之外的工作效劳，需另行支付费用。4.由于不可抗力因素如洪水、地震、水灾等自然灾害及战争等人力无法抗拒、不可预料又不可防止的事件；无支付能力、破产等不视为不可抗力而一方不能履行合同的，在取得有关部门的不可抗力的认定后不视为违约。5.本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决，协商不成时，可向工程所在地人民法院提起诉讼。6.本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份。7.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认

16、可的来往电报、 、会议纪要等，均为本合同组成局部，与本合同具有同等法律效力；本协议签订后，在设计过程中任何对本协议内容的变更或修改以及甲方对设计的修改意见均应以书面形式做出，并经双方工程负责人签字且加盖双方公司公章确认。以下无正文甲方名称： 乙方名称：北京海创时代建筑设计建筑合同 篇3委托方(甲方)： (公司代表： ) 居间方(乙方)：乙方受甲方委托，双方就陕西旌详实业“蓝天狩猎场别墅工程工程委托事项协商一致，签订本合同。第一条：委托事项1、乙方负责介绍甲方与陕西旌详实业接洽等事宜，具体施工及合作条件由陕西旌详实业与甲方自行协商。2、乙方协助甲方与陕西旌详实业就“蓝天狩猎场别墅工程约7万多平方

17、米，工程签订施工合同，工程总造价约为1.6亿元，最终以实际结算为准。第二条：居间报酬的计算方法与支付时间和方式1、甲方按照承包工程总造价每平方米2260元计算，支付给乙方劳务报酬税后人民币每平方米30元，共计200多万(以实际结算为准)。2、劳务费用分屡次支付，第一次支付时间为甲方与陕西旌详实业签订合同进场后三日内，需支付给乙方劳务报酬30万人民币整，以后支付，按陕西旌详实业支付给甲方工程量每平方米X30元计算为准，(款项到甲方账上三日内支付给乙方)。3、劳务报酬以现金(人民币)形式支付。第三条：违约责任甲方在乙方的劳务居间委托事项完成后，必须按照本合同第二条支付劳务报酬，不得以任何理由拒付、

18、缓付。否那么将承当劳务报酬总额20%的违约金。第四条：其它约定事项1、如陕西旌详实业和委托方(甲方)最终未达成合作，本合同自动失效。2、合同争议的解决方式，由甲乙双方协商解决，协商不成时，双方可向当地人民法院提起诉讼。3、其他未尽事宜，甲乙双方协商后，以补充协议方式约定，补充协议与本合同同样生效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日建筑合同 篇4发包方： 甲方承包方： 乙方依据?中华人民共和国合同法?及有关法律法规，甲乙双方根据叠翠苑6#楼的实际情况遵循平等、自愿、互利、诚信的原那么，经双方协商并依据叠翠苑6#楼工程中标合同第条“本

19、合同如有补充和变更以补充和变更协议为准的约定订立本变更补充协议。除本协议书外其余合同、协议与本协议不一致的均以本协议书为准对本协议另外签订的补充协议除外。一、 工程建设地址：嵩县城关镇西关村二、 工程概况：工程名称：叠翠苑6#楼建筑面积：建筑面积暂定为26518含地下室面积机构类型：框剪结构，地上二十四层，地下一层为地下室三、 工程承建范围：1. 施工内容：施工图纸所含的建筑、结构、给排水、电气含弱电埋管、消防等全部工作。2. 施工范围：上下水、电至外墙散水外一米。四、 工程承包方式：包工包料1. 本工程建安工程造价采用单位面积包干价，即1290元/此价格含文明施工增加费、二次运输费和其它取费

20、及税金，不含社保金，社保金由甲方交纳工程造价暂定为人民币34208220元。2. 本工程建筑面积以实际竣工面积为准。建筑面积的计算以国标GB/T50353-20 xx为准.3. 本工程预算材料价格因甲方预算价与市场存在差距，甲方应按市场价补足差价。4. 本工程建安造价为包干价，在施工期间如出现材料价格波动，主、辅材以签约当月洛阳市嵩县造价管理处发布的信息价为准，超过5%可以调整。5. 施工过程中出现的设计变更增减即现场签证按08定额以实结算，人工费调整按53元/工日。6. 单位面积建安造价中不含以下工程：住户内的厨、卫、卧室的木门； 电梯及电梯安装、调试； 弱电调试及中央空调的安装调试； 煤气

21、及煤气安装、调试； 卫生洁具； 景观照明； 以上各项乙方应负责工程前期的一些辅助工程及暗配管包括 穿铁丝、线盒、钢套管、预留洞等。7. 基中局部主辅材料的要求如下；钢材：安钢、邯钢及济钢大中型企业产品； 水泥：大厂旋窑水泥；防盗门：盼盼或是星高及同档次的防火防盗门； 电料管材：管材、电线、开关、插座等用大厂符合国家标准产品乙方提供品牌甲方、监理现场认定前方可使用；门窗规格按图纸要求，质量按国标，塑钢材料采用金鹏、中财、海螺等同档次品牌，五金配件及不能低于新乡三力牌标准选择使用并且按图施工；以上主辅材料和其实材料，必须三证齐全，进场使用前由甲方认定、乙方和监理方共同考察认可并经检验复试合格后，方

22、可进场使用。五、 双方约定：1. 乙方应保证按时支付民工工资，假设因乙方不按时支付民工工资造成的民工堵门、上访等给甲方造成不良影响，每发生一次乙方向甲方支付违约金五万元，且甲方有权解除本协议，因甲方原因造成意外，一切损失由甲方承当。2. 该工程乙方不得转包。如甲方发现乙方私自转包，甲方有权终止本协议，乙方无条件退出施工现场并承当相关的法律和经济责任。六、 施工准备：施工用水、电装表计量，表由甲方安装乙方按所装计量表直接向甲方缴费。如乙方未及时缴费，由此造成的后果，由乙方自行负责。七、 工程工期：1、 本工程开工日期按甲方正式书面通知之日起计算为20 xx年5月10日。竣工验收，交付使用即交钥匙

23、的日期为20 xx年5月31日。工期为750天。除不可抗拒的自然灾害及不可预见因素外，竣工日期为有效日期。工期顺延需甲方、监理方文字确认前方可生效。2、 假设因四方原因所造成停工，四方应赔偿乙方施工现场的损失以及所交工程保证金的利息。3、 工期奖罚方法：每提延一天，甲方按0.15万元/天为奖惩支付，累计提延一个月甲方按照0.3万元/天作为奖惩支付。八、 双方附加条件及责任；1. 甲方应保证工程正常开式和工程施工，本协议双方签字后本协议由甲乙双方保管，本协议签字起10日内，甲方保证乙方进场施工。2. 工程开工后：a、乙方不得停工，四方原因造成的停工，四方应补给乙方相应的经济损失。b、甲方如遇资金

24、问题不能按期支付乙方工程款，未结局部按甲方向乙方借款处理，由甲方支付该款的20%计算。九、 工程款支付：乙方应垫资至一层封顶，甲方应在一星期内付给乙方总造价的20%，以后每六层为壹个节点，每个节点付总造价的10%，最后一次主休封顶付造价的20%，主体封顶后付至总造价的70%。砌体完工粉刷工进场再付总造价的20%，全部完工到达交工条件付至总造价的97%，留3%质保金按国家标准执行壹年到期退还乙方。十、工程质量标准：1.争取创市优质结构工程，必须到达合格标准。2.竣工验收，假设出现工程质量不合格，乙方必须无条件返工返工造成的经济损失由乙方全部负担直至到达工程合格。十一、平安文明施工目标：平安目标杜

25、绝伤亡事故及争创市平安文明工地，严格按照公布?建筑工程平安施工标准?组织施工，杜绝死亡事故，如发生平安事故由乙方承当全部责任。甲方不承当任何责任。十二、资质等级：本工程总承包施工企业必须具备房屋建筑专业二级及二级以上资质。 十三、本协议未尽事项可由双方协商解决。十四、本协议一式捌分，协议生效后甲乙双方各持肆份。发包人： 承包人：法定代表签字： 法定代表签字：年 月 日 年 月 日建筑合同 篇5发包方以下简称甲方：xxxxxxxxxxxxxx装饰工程委托代理人姓名：联系 ：承包方以下简称乙方：委托代理人：联系 ：甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的根底上，就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程以下简

26、称工程的有关事宜，达成如下协议：第一条：甲方工作1、甲方负责洽谈承揽装修业务；2、甲方负责广告筹划和发布，设计方案和制作工服；3、甲方负责施工现场的施工进度，工艺说明，巡视督导，验收等方面；4、负责工程测量，预算，设计，导购，现场管理；5、参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、工程竣工验收。第二条：乙方工作1、严格遵守甲方制定的施工现场管理制度，同一着甲方工服，施工现场必须在明显位置悬挂甲方公司标志；2、施工中严格执行平安施工操作标准、防火规定、施工标准及质量标准，按期保质完成工程，如乙方不按图纸及工艺施工，造成的损失由乙方负责；3、严格执行本市有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境

27、；4、乙方应处理好物业及业主的关系，不得和业主争吵，有问题须及时向甲方反映，监理及时协调；乙方负责施工现场平安；5、文明施工，管理好工程材料，施工过程中出现工伤事故由乙方负责；6、乙方施工过程中不得私自或以甲方的名义私自承揽业务，如有业务应通知甲方，经甲方同意办理相关手续前方可承接；7、保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通；8、乙方负责甲方的所有施工材料搬运到施工现场；9、保证施工现场的整洁，施工现场做到一日一清，施工中产生的垃圾、土渣一律装袋存放在指定地点，材料、工具按指定位置整齐排放，工程完工后负责清扫施工现场；10、乙方自行办理所带队伍人员的公安检查等一切手续，出现

28、问题甲方不负责；11、乙方不得与现场监理人员及我公司其他人员私下交易，一经发现全部扣除乙方向甲方交纳的保证金；第三条：工程变更工程工程或施工方式如需变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。第四条；材料供给1、按合同约定由甲方提供的材料、设备，甲方应在材料到施工现场前通知乙方，双方共同验收并办理交接手续；2、按合同约定由乙方提供的材料、设备，乙方应在材料到施工现场前通知甲方，双方共同验收；第五条：工期延误1、对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延：(a)、工程量变化或设计变更；(b)、不可抗力；(c)、甲方同意工期顺延的其他情况。2、因甲方未按合同约定完

29、成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承当，工期顺延；3、因乙方责任不能按期完工，工期不能延误；因乙方原因造成质量存在问题的，返工费用由乙方承当，工期不顺延。每延误一天按工程总额的2%扣除。第六条：质量标准1、双方约定本工程施工质量按天津市建筑装饰工程质量检验评定标准质量验收标准执行；2、乙方应认真按照技术标准和设计要求施工，随时接受甲方检查，如工程质量达不到约定条件，乙方应按甲方要求返工、修改，并承当由于自身原因导致返工、修改的费用。第七条：工程验收和保修1、双方约定在施工过程中分以下几个阶段对工程质量进行验收：a、材料进场后

30、的材料验收；b、水、电、暖改造完后的隐蔽验收；c、防水工程验收；d、中期木做收口验收；e、工程完工后的整体竣工验收。乙方应提前二天通知甲方参加验收，阶段验收合格后应填写工程验收单。2、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单。在工程款结清后，办理移交手续；3、本工程自验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单，在工程款结清后，办理移交手续；4、本工程自验收合格双方签字之日起保修期为二年。验收合格签字后，填写工程保修单。第八条：工程款支付方式1、签订本合同时，甲方收取乙方壹万元作为质量保证押金，乙方承揽每个工程时，甲方从每个工程中扣出本工程最后结算总额的5

31、%作为工程保修金，每个工程保修金在工程保修满两年后甲方支付给乙方，质量保证押金待双方合作结束合作结束时间为乙方最后接的工程竣工日后满两年。甲方一次性支付给乙方。2、材料进场验收合格后两日内支付工程派工价的30%；中期验收合格后两日内支付工程派工价的30%，待工程整体完工且业主验收合格后七日内支付工程派工价的35%，其余5%作为工程保修金参照1条3、工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后7日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单并签字，甲方在签字时向乙方结清工程尾款；4、工程款全部结清后，乙方应向甲方开具正式统一发票。第九条：违约责任1、合同双方当

32、事人任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承当责任，并赔偿给对方造成的经济损失；2、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自用工程成品而造成损失的，由甲方负责；3、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失；4、由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延。第十条：合同争议的解决方式双方发生争议协商解决不成时，按以下12种方式解决：1、向天津市仲裁委员会申请仲裁；2、向人民法院起诉。第十一条：附那么1、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。2、本合同

33、签订后工程不得转包；3、甲、乙双方直接签订合同的，本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。第十二条：其他约定条款可另附页，附页签字盖章后与本合同具有同等法律效力。第十三条：自甲乙双方签订本协议之日起，甲乙双方先前所签定的所有协议约定即时解除。甲方：乙方：盖章：盖章：年月日建筑合同 篇6一、概况1、甲方装饰住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有民用装饰?资质证书?的企业法人。2、装饰施工地点：区县路弄村号楼室。3、住房结构：房型房厅套施工面积平方米。4、装饰施工内容：详见附件一?装饰施工内容表?。5、承包方式：包工包料、清包工、局部承包。6、总价款：￥元大写人

34、民币：其中：经双方认可变更施工内容变更局部的工程款按实另计。7、工期：自年月日开工至年月日竣工工期天。二、关于材料供给的约定：1、甲方提供的材料：详见附件二?甲方提供材料、设备表?。本工程甲方负责采购供给的材料、设备应为符合设计要求的合格产品并应按时供给到现场乙方应办理验收手续。如甲方供给的材料、设备发生质量问题或规格差异乙方应及时向甲方书面提出甲方仍表示使用的由此造成工程损失的责任由甲方承当。甲方供给的材料抵现场后经乙方验收由乙方负责保管乙方可收取甲方提供材料价款保管费费率由双方约定由于保管不当造成的损失由乙方负责赔偿。2、乙方对甲方采购的装饰材料、设备均应用于本合同规定的住宅装饰非经甲方同

35、意不得挪作他用。如乙方违反此规定应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。三、关于工程质量及验收的约定：1、本工程执行dbj08-62-97?住宅建筑装饰工程技术规程?、db31/t30-1999?住宅装饰装修验收标准?和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。2、本工程由方设计施工方案。3、工程验收。甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续甲方不能按预约规定日期参加验收由乙方组织人员进行验收甲方应予成认。事后假设甲方要求复验乙方应按要求办理复验。假设复验合格其复验及返工费用由甲方承当工期也予顺延。4、工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收甲方应自接到通知三日内组织验

36、收并办理验收移交手续详见附件?工程质量验收单?。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方另定验收日期。如通过竣工验收甲方应成认原竣工日期并承当乙方的看管费用和其他相关费用。四、关于工程价款及结算的约定：1、工程款付款方式：2、工程结算：。3、工程保修期壹年。须工程款全部结清甲、乙双方方能签订?工程保修单?保修期从竣工验收签章之日起算。4、双方款项往来均应出具收据施工结束须开具发票。五、其它事项1、甲方工作：1甲方应在开工前一天向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明份并向乙方进行现场交底。全部腾空或局部腾空房屋去除影响施工的障碍物。对只能局部腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应采取保

37、护措施。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件并说明使用考前须知。2做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。3如确实需要拆改原建筑结构或设计管线负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续并承当承当有关费用。2、乙方工作：1参加甲方组织的施工图纸或做法说明现场交底。2指派为乙方驻工地代表负责合同履行。按要求组织施工保质、保量、按期完成施工任务解决由乙方负责的各项事宜对其行为乙方应予认可。如更换人员乙方应及时书面通知甲方。3未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。六、违约责任：1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工

38、甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失每停工或窝工一天甲方付乙方元；甲方未按合同的约定付款的每逾期一天按逾期未付款的支付违约金。2、由于乙方原因逾期竣工的每逾期一天乙方按甲方已付款的向甲方支付违约金。3、甲方未办理有关手续强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线由此发生的损失或事故包括罚款由甲方负责并担责任。4、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线由此发生的损失或事故包括罚款由乙方负责并承当责任。七、纠纷处理方式：1、因工程质量双方发生争议时凭本合同文本和施工企业开具的统一发票可向XX市建筑装饰协会家庭装饰委员会商请调解也可向所在区、县建设行政主管部门或消费者协会投拆。2、当事人不

39、愿通过协商、调解解决或协商、调解解决不成时可以按照本合同约定向市仲裁委员会申请仲裁人民法院提起诉讼。八、合同的变更和解除：1、合同经双方签字在有形市场签订的合同须经市场管理部门盖章见证生效后双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容应经协商一致后重新签订补充协议。如要终止合同提出终止合同一方要以书面形式提出应按合同总价款支付违约金并办理终止合同手续。2、施工过程中任何一方提出终止合同须向另一方以书面形式提出经双方同意办理清算手续订立终止合同协议可视为本合同解除。九、本合同一式_份甲、乙双方各执一份具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成局部。十、其它约定：甲方签章： 乙方签章：委托代理人： 法定

40、代表人：住址： 地址： ： ： ： ：签订日期：年月日签订地点：建筑合同 篇7?南宁市建设工程材料使用管理方法?已经20 xx年6月22日市第十三届人民政府第45次常务会议审议通过，现予发布，自20 xx年8月1日起施行。第一条 为了加强本市建设工程材料质量的监督管理，标准建设工程材料使用行为，保障建设工程的质量和平安，根据?中华人民共和国建筑法?、?建设工程质量管理条例?等法律法规的规定，结合本市实际，制定本方法。第二条 本方法适用于本市城市规划区范围内建设工程材料的使用及监督管理。本方法所称建设工程材料，是指在房屋建筑及市政根底设施建设工程中使用的建筑材料和建筑构配件，以及用于保障建设工程

41、施工平安的平安防护用品。第三条 市建设行政主管部门负责全市建设工程材料使用的监督管理。城区建设行政主管部门根据职责分工负责辖区内建设工程材料使用的管理工作。建设工程质量监督管理机构负责建设工程材料使用的日常监督管理工作。工商、工业、产品质量监督等行政管理部门依照各自职责共同做好建设工程材料的管理工作。第四条 建设工程中使用的建设工程材料应当具备以下证明文件：(一)生产企业出具的产品检验报告、质量证明书和使用说明书;(二)产品型式检验报告;(三)实行生产许可制度、卫生许可制度或者强制性产品认证制度管理的产品，应当具备工业产品生产许可证、卫生许可批准文件或者强制性产品认证证明文件;(四)新型建设工

42、程材料应当具备国家、自治区规定的证明文件;(五)法律、法规、规章规定应当具备的其他证明文件。第五条 建设工程材料生产企业在本市销售涉及建设工程主要使用功能、结构平安、施工平安和可能对人体健康产生影响的重要建设工程材料的，应当到市建设行政主管部门办理建设工程材料产品备案手续。需要备案的重要建设工程材料由市建设行政主管部门确定并向社会公布。第六条 申请建设工程材料产品备案，应当提交以下材料：(一)备案登记表;(二)生产企业的营业执照;(三)委托他人代为办理备案手续的，提交代理人的代理证明文件;(四)备案产品执行的产品质量标准;(五)备案产品质量合格证明文件;(六)具有相应资质的检验机构出具的备案产

43、品型式检验报告;(七)根据法律、法规、规章等规定，需要提供的其他材料。第七条 提交的备案资料齐全的，市建设行政主管部门应当自受理申请之日起十五个工作日内予以备案，并将该建设工程材料的产品名称、生产单位、规格型号等信息纳入建设工程材料备案目录，向社会公布。市建设行政主管部门应当根据建设工程材料的备案情况，及时更新建设工程材料备案目录。办理建设工程材料备案手续不得收取费用。第八条 已备案的建设工程材料在本市停止销售的，应当自停止销售之日起十五日内办理备案注销手续。备案的信息发生变化的，申请人应当在备案信息发生变化之日起十五日内，办理备案变更手续。备案产品的质量合格证明文件因超过有效期等原因失去证明效力的，建设工程材料生产企业应当对产品进行重新检验，并根据重新检验的结果，办理备案变更手续。第九条 建设工程使用的混凝土、混凝土预制构件，应当由具备相应资质的建设工程材料生产企业生产。混凝土、混凝土预制构件生产企业开展生产经营活动，应当遵守以下规定：(一)实行职业资格证书制度的岗位，工作人员应当持证上岗;(二)委托计量检定机构检定、校准生产设备及试验室设备;(三)使用合格的原材料