江苏省继续教育一级建造师真题360题精选题完整版全解析

江苏省继续教育一级建造师真题360题精选题完整版全解析第一部分工程经济1、李某所在的居住小区已被公告列入拆迁范围,李某的下列行为中符合法律规定的是()

A、将自己的旧房翻修扩建,增加了50平方米建筑面积

B、将房屋出租给附近大学的学生居住

C、将临街的住房改造为商业铺面

D、将房屋转让给邻居赵某

参考答案：D

文字解析：暂无解析

2、甲是某项目玻璃幕墙的施工单位,与乙玻璃厂签订一份玻璃买卖合同,合同中约定乙在接到甲的书面通知后三个工作日向甲交付玻璃。签订合同后一个月,乙在没有收到甲书面通知的情况下,把玻璃运到甲的施工现场。则甲有权()

A、拒绝接收

B、不得拒绝接收

C、不接收玻璃并要求乙承担违约责任

D、接收玻璃并要求乙承担违约责任

E、可以接收玻璃并要求乙支付增加的费用

参考答案：A、E

文字解析：暂无解析

3、王某在与保险公司订立车辆保险合同时,因一时疏忽大意没有向保险公司如实告知该车发动机有严重故障的事实,而且该故障对于日后发生的保险事故的发生具有严重影响,对此保险公司有权解除合同,对于合同解除前发生的保险事故()

A、不承担赔偿或者给付保险金的责任,但可以退还保险费

B、不承担赔偿或者给付保险金的责任,也不退还保险费

C、承担赔偿责任,但不退还保险费

D、承担给付保险金的责任,但不退还保险费

参考答案：A

文字解析：暂无解析

4、某市建委在安全检查中,因某建筑公司施工现场存在安全问题,对其作如出罚款决定,如该决定有下列()情形之一的,人民法院可判决撤销或部分撤销。

A、适用法律法规错误

B、违反法定程序

C、行政处罚显失公正

D、滥用职权

E、处罚主要证据不足

参考答案：A、B、D、E

文字解析：暂无解析

5、《招标投标法》规定,招标投标活动应遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则,其中,公开原则是指招标投标活动的()

A、资格审查标准公开

B、招标信息公开和招投标过程公开

C、评标标准和方法公开

D、评标过程公开

参考答案：B

文字解析：暂无解析

6、某施工现场塔吊吊兰坠落,造成3死多伤的安全事故,根据《安全生产法》对事故报告与处理的规定,下列选项中除()外都是违法行为。

A、作业工人小李在事故发生后立即告知了正在午休的项目经理

B、安全事故发生地的地方人民政府在安全事故发生后,组织有关人员对安全事故调查,调查结果确定一个月后将事故情况上报

C、安全事故发生地的地方人民政府在上报的报告中有意遗漏伤亡人数

D、单位负责人因正在与他人谈判签约,接到安全事故报告后没有迅速赶到事故现场

参考答案：A

文字解析：暂无解析

7、合同生效的要件包括()

A、当事人必须具有相应的民事行为能力

B、当事人意思表示真实

C、合同标的合法,即当事人签订的合同不违反法律和社会公共利益

D、合同标的需确定和可能

E、双方当事人同意生效

参考答案：A、B、C、D

文字解析：合同生效的要件有：1、当事人必须有相应的民事行为能力；2、当事人意思表示真实；3、合同标的合法，即当事人签订的合同不违反法律和社会公共利益；4、合同标的须确定和可能

8、甲、乙签订供货合同,货物存放于丙仓储公司的仓库,乙交付货款后,甲向乙交付仓储公司丙提供的仓单一张,仓单上注明"凭单提货"。乙公司提货时,由于甲公司尚欠丙仓储费用,丙公司拒绝放货,则()

A、丙应对乙承担违约责任

B、甲、丙对乙承担连带责任

C、甲对乙承担违约责任

D、甲对乙承担主要责任,丙对乙承担次要责任

参考答案：C

文字解析：暂无解析

9、某综合楼工程由

A、企业总承包,其中消防工程由

B、企业分包。B企业于自检合格后,于2006年5月1日向A企业申请竣工验收,消防分部工程于经2006年5月5日由当地公安消防机构进行了验收,A企业于5月8日向建设单位提出竣工验收申请,建设单位于5月15日组织了竣工验收,验收合格,工程交付使用。则该消防工程的保修期始于2006年()A5月1日B5月5日

C、5月8日

D、5月15日

参考答案：D

文字解析：自工程整体竣工验收收合格之日起计。

10、甲劳务公司与乙建筑公司签订了一份包工包料的劳务分包合同,工程竣工验收合格后交付使用。下列说法正确的是()

A、分包合同无效,甲公司无权要求工程款

B、分包合同有效,甲公司有权要求工程款

C、分包合同无效,甲公司有权要求工程款

D、法院可以没收甲公司的工程款

参考答案：C

文字解析：劳务公司承包包工包料的劳务工程，实际是一种非法分包行为，该行为违反了《建筑法》第26条关于建设工程资质管理的规定，其合同是无效的。根据《合同法》第52条第(5)项的规定和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第2条的规定，建设施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支付。所以本案答案是C。

11、某建设工程施工合同约定承包人对建筑基础工程垫资施工,发包人对垫付资金按银行贷款利率3倍支付利息,后发包人未按合同约定支付垫资利息,承包人诉至法院,则人民法院对垫资利息的处理,正确的是()

A、予以追缴,收归国有

B、不予支持

C、按中国人民银行同期同类贷款利息支付

D、按照合同约定支付

参考答案：C

文字解析：暂无解析

12、某建筑工程项目,建设单位将工程设计工作委托给某设计院承担,设计合同中未约定设计成果的著作权的归属,则应推定该著作权属于()

A、建设单位

B、设计单位

C、建设单位和设计单位

D、设计工作人员

参考答案：B

文字解析：按照《合同法》的规定，对著作权的归属没有约定的，属于设计方即设计单位。

13、某政府投资的项目向社会公开招标,最终于2007年3月1日确定甲为中标人,并于3月2日向甲发出中标通知书,3月4日甲收到中标通知书,则下列说法正确的是()

A、中标通知书就是合同

B、合同的生效时间是2007年3月4日

C、中标通知书的法律性质属于承诺

D、双方应在2007年4月2日前订立书面合同

E、招标人应在2007年3月31日前向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告

参考答案：C、D

文字解析：暂无解析

14、某建设监理有限责任公司准备增加注册资本,具有决定此类事项职权的是公司的()

A、经理

B、股东会

C、监事会

D、董事长

参考答案：B

文字解析：本题考点为1Z301212股东会的职权范围。根据《公司法》第38条规定：股东会行使下列职权：其中第7项，对公司增加或减少注册资本作出决议。在本题，该公司决定增加注册资本，决定权应属股东会，因此，正确答案是B。

15、设计单位到施工现场向施工、监理等单位进行工程开工前设计交底时,用于交底的图纸应是最后经()的图纸。

A、建设单位认可

B、设计院总工审查合格

C、施工图审查机构审查合格

D、注册建筑师、结构工程师签字,设计院盖章

参考答案：C

文字解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设单位施工图设计文件应当报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查，未经审查批准的，不得使用。在送施工图审查机构审查之前，施工图文件应已经建设单位认可、设计单位内部有关人员审查签章。C项是施工图文件交付施工前的最后一道审查程序。

16、有下列()情形之一的,承包人可以提出解除建设工程施工合同的主张。

A、发包人在承包人催告下始终未能提供设计变更图纸

B、发包人未按照约定及时对施工单位的入场材料进行检验

C、发包人对承包人施工计划迟迟不予审批

D、发包人在承包人催告下始终未能足额支付工程进度款

E、发包人采购的材料质量不合格严重影响工程进度,使工程长时间停工

参考答案：A、D、E

文字解析：暂无解析

17、某市一城区建委根据市政府总体规划,对某大街实施改造,刘某房屋位于改造区。某日,区建委改造建设指挥部下达住房拆迁通知,刘某未搬迁。数日后,区建委工作人员带领20余人强行拆除了刘某房屋,刘某不服提起行政复议,则下列()机关可以作复议机关。

A、省政府

B、市政府

C、区政府

D、区建委

参考答案：C

文字解析：西城区建委属于区政府的工作部门，具有行政主体资格，本题中强行拆除房屋的执行行为是由区建委实施的，对其不服，根据行政复议法的规定应当向同级人民政府即区政府提请行政复议，即C项为正确答案。

18、某工程基础施工现场发生了土方坍塌事故,将一些正在工作的工人掩埋,工人张某在现场目睹了整个事故的全过程。由于张某看到的是掩埋了五名工人,他就推测这五名工人均已经死亡。于是立即向本单位负责人报告说五名工人遇难。此数字与实际数字不符。对此,你认为该工人是否违法()

A、违法

B、如果其实际看到的不是五名工人,就违法

C、不违法

D、不能确定

参考答案：C

文字解析：依据《安全生产法》，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人，但并不要求如实报告。因为在进行报告的时候，报告人未必能准确知道伤亡人数。所以，即使报告数据与实际数据不符，也并不违法。

19、王某是工厂的工人,其对撤销权的了解正确的是()

A、撤销权仅指债权人对债务人的危害其债权实现的不当行为的撤销

B、撤销权仅指合同当事人对欠缺生效条件的合同的撤销

C、撤销权自债权人知道或应当知道撤销事由之日起一年内行使

D、撤销权仅是合同中约定的权利

E、当事人可以到仲裁机构去申请撤销基于重大误解签订的合同

参考答案：C、E

文字解析：撤销权有两种，一是《合同法》第55条规定的合同当事人对可撤销合同所行使的撤销权，二是《合同法》第74条规定的债权人对其债务人的不当行为所行使的撤销权，所以选项A、B都不正确；撤销权是法定的权利不是约定的权利，故D错误。所以答案是C、E。

20、缴纳营业税的纳税人所在地在县城的,其缴纳城市维护建设税应适用的税率为()

21、甲单位一直拖欠乙供应商的货款10万元,已超过诉讼时效。乙因急需资金周转便将对甲的10万元债权转让给丙并通知了甲,甲收到通知后未作表示。丙事后对甲主张10万元债权,下列说法正确的是()

A、甲主张债权超过诉讼时效的抗辩只能针对乙主张

B、乙的转让未经甲同意,对甲不发生效力

C、转让后,乙丙成为连带债权人

D、甲可以以债权超过诉讼时效抗辩丙的付款请求

参考答案：D

文字解析：债权转让通知债务人后即对债务人发生法律效力，乙的债权转让通知甲后，即对甲产生效力，B项错误。根据《合同法》82条规定：债务人接到债权转让通知后，债务人对让与人的抗辩，可以向受让人主张。故D项正确，A项错误；乙将自己全部债权转让给丙后，自身退出原合同关系，不再是债权人，C项错误。

22、某工程项目,由于未履行招标投标手续而被人民法院认定建设工程施工合同无效,则该合同中的条款()

A、都无效

B、争议解决条款有效

C、价款条款有效

D、违约责任条款有效

参考答案：B

文字解析：根据《合同法》第98条的规定：“合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力。”故B项正确。

23、在工程建设中采取的下列措施中．不符合《消防法》规定的有()

A、禁止携带火种进入生产、储存化工原材料的仓库

B、自动消防系统的操作人员,必须持证上岗,并严格遵守消防安全操作规程

C、在存储可燃物资仓库内外墙上没有悬挂禁止吸烟标志

D、因工具缺乏,临时使用灭火锹从事施工生产

E、个别企业可以不通知当地公安消防机构挪用消防设施

参考答案：C、D、E

文字解析：根据《消防法》第17条、18条可知A、B答案符合规定；根据《消防法》第14条、21条规定可知本题答案为C、D、E。

24、甲开发商发包的工程由丙包工头借用乙施工企业的资质中标并签订建设工程施工合同,工程竣工验收质量合格,丙要求按照合同约定支付工程款,则()

A、合同无效,不应支付工程款

B、合同有效,应按照合同约定支付工程款

C、合同有效,应参照合同约定支付工程款

D、合同无效,应参照合同约定支付工程款

参考答案：D

文字解析：根据《解释》第2条的规定：“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。”故D项正确。

25、未经人民法院许可,()无权查阅行政诉讼案件的有关材料。

A、当事人

B、代理诉讼的律师

C、法定代理人

D、监护人

E、当事人的近亲属

参考答案：A、C、D、E

文字解析：根据《行政诉讼法》第30条规定，代理诉讼的律师，可以依照规定查阅本案有关材料，可以向有关组织和公民调查，收集证据。对涉及国家秘密和个人隐私的材料，应当依照法律规定保密。经人民法院许可，当事人和其他诉讼代理人可以查阅本案庭审材料，但涉及国家秘密和个人隐私的除外。

26、施工单位应当组织专家对专项施工方案进行论证、审查的工程是()

A、脚手架工程

B、爆破工程

C、模板工程

D、地下暗挖工程

参考答案：D

文字解析：《建设工程安全生产管理条例》第26条还规定：“对前款所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。”一般模板工程不需要组织专家论证。

27、下列合同中,属于可变更或可撤销的合同情形的是()

A、15岁的小王购买笔记本电脑的合同

B、承包商购买走私钢材的合同

C、小张与小刘签订的买卖合同,而小张以为是赠与合同

D、订立合同时显失公平的合同

E、精神病人老王在精神状态正常情况下订立的购房合同

参考答案：C、D

文字解析：《合同法》第54条规定了属于可变更、可撤销合同的四种情形：

28、由于建设工程事关社会公共利益,需要加强管理,对工程发包的说法正确的是()

A、所有的建设工程都必须通过招标发包

B、工程发包有两种方式:招标发包与直接发包

C、所有的招标活动都是强制的

D、选择招标还是直接发包要经过政府主管部门同意

参考答案：B

文字解析：暂无解析

29、下面关于诉讼代理人的表述中,不正确的是()

A、当事人可以委托一至二人作为诉讼代理人

B、委托他人代为诉讼,必须向法院提交授权委托书

C、诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求,不需要委托人的特别授权

D、诉讼代理人代为进行和解,提起反诉和上诉,必须有委托人的特别授权

参考答案：C

文字解析：《民事诉讼法》五十九条规定，诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求，也必须有委托人的特别授权，所以本题选C。

30、某施工单位在施工作业时,向周边环境排放的建筑施工噪声超出国家规定的建筑施工场界噪声排放标准,则受到危害的人有权要求()承担责任。

A、建设单位

B、设计单位

C、施工单位

D、监理单位

参考答案：C

文字解析：本题中不存在共同侵权,侵权责任,应由侵权行为人承担责任。

第二部分项目管理1、中央银行控制货币供给的最重要工具的是()

A、贴现率

B、公开市场业务

C、法定准备率

D、利率

参考答案：B

答案解析：暂无解析

2、施工企业发生的固定资产盘亏属于()

A、资本性支出

B、生产成本

C、营业外支出

D、投资性支出

参考答案：C

答案解析：暂无解析

3、因火灾发生的非常损失属于()

A、期间费用支出

B、生产成本

C、营业外支出

D、资产减值准备

参考答案：C

答案解析：暂无解析

4、扩张性的财政政策措施主要有()

A、降低税收

B、增加政府的转移支付

C、增加政府支出

D、提高税率

E、降息

参考答案：A、B、C

答案解析：暂无解析

5、某建设项目总投资9000万元,资金来源包括亚洲开发银行贷款折合人民币2500万元、交通银行贷款3000万元、其他企业投入3500万元。根据国家现行投资管理规定,该建设项目应按照()

A、项目审批制,报批项目可行性研究报告

B、项目核准制,核准项目申请报告

C、项目备案制,提交项目备案文件

D、项目建议制,报批项目建议书

参考答案：A

答案解析：暂无解析

6、建成投产期主要包括项目的总结评价、()、资金回收三个环节.

A、实现生产经营目标

B、建设工程项目选址辜

C、制定年度建设计划

D、生产准备

参考答案：A

答案解析：暂无解析

7、国家向农村集体经济组织征用耕地进行工程建设,征用耕地的补偿费用不包括()

A、土地补偿费

B、安置补助费

C、地上附着物和青苗补偿费

D、土地使用权出让金

参考答案：D

答案解析：暂无解析

8、下列关于财务计划现金流量表的计算式,有性质错误的有()

A、经营活动净现金流量=营业收入-经营成本-增值税进项税额-所得税

B、投资活动净现金流量=营业收入-建设投资-维持运营投资-流动资金

C、筹资活动现金流出=建设投资借款+利息支出+偿还债务本金+股利分配

D、经营活动现金流入=营业收入+补贴收入+增值税进项税额

E、总净现金流量=经营活动净现金流量+投资活动净现金流量+筹资活动净现金流量

参考答案：B、C、D

答案解析：暂无解析

9、A施工企业收到建设单位的预付工程款,款已存入银行。该笔业务会导致A企业的()

A、负债减少

B、收入增加

C、资产减少

D、资产增加

参考答案：D

答案解析：暂无解析

10、某机电安装公司2009年10月发生施工材料费用60万元,人工费25万元,机械使用费用5万元,财产保险费5万元。根据企业会计准则及其相关规定,则此项工程的生产成本是()

A、30万元

B、65万元

C、90万元

D、95万元

参考答案：D

答案解析：暂无解析

11、标价的动态分析是假定某些因素发生变化,测算标价的变化幅度,特别是这些变化对如下费用项目的影响()

A、风险费

B、目标利润

C、直接费

D、保险费

参考答案：B

答案解析：暂无解析

12、某房屋施工企业2009年8月购入一台施工设备100万元;购入某公司三年期债券50万;购入钢模板60方元;购入一项商标权80万元;购入运输机械15万元。根据企业会计准则及其相关规定,属于企业固定资产的有()

A、商标权

B、施工设备

C、公司债券

D、运输机械

E、钢模板

参考答案：B、D

答案解析：暂无解析

13、速动资产等于()

A、流动资产-流动负债

B、流动资产-存货

C、流动资产-待摊费用

D、流动资产-存货-待摊费用

参考答案：B

答案解析：暂无解析

14、存货取得成本包括()

A、订货成本和购置成本

B、订货成本和储存成本

C、购置成本和储存成本

D、储存成本和短缺成本

参考答案：A

答案解析：暂无解析

15、根据企业法和公司法相关规定,有限责任公司的股东人数应该是()

A、2人以上

B、2人以上200人以下

C、5人以上

D、5人以上200人以下

参考答案：B

答案解析：暂无解析

16、价值工程中的功能一般是指产品的()

A、基本功能

B、使用功能

C、主要功能

D、必要功能

参考答案：D

答案解析：暂无解析

17、建设项目周期中,决策、设计和施工阶段的产出分别是决策结果、设计文件和投资产品。若以产出对总投资影响从大到小进行排列,其次序为()

A、决策结果的影响>设计文件的影响>投资产品的影响

B、决策结果的影响>投资产品的影响>设计文件的影响

C、设计文件的影响>投资产品的影响>决策结果的影响

D、投资产品的影响>决策结果的影响>设计文件的影响

参考答案：A

答案解析：决策结果对总投资影响60%-70%,设计文件对总投资影响20%-30%,投资产品对总投资影响10%～15%,从大到小的排列次序为决策结果的影响>设计文件的影响>投资产品的影响。

18、下列属于建设投资组成的是()

A、设备工器具购置费

B、建筑安装工程费

C、工程建设其他费用

D、建设工程管理费

E、建设期利息

参考答案：A、B、C、E

答案解析：暂无解析

19、总分类账簿提供()

A、总括核算资料

B、明细核算资料

C、补充核算资料

D、序时核算资料

参考答案：A

答案解析：暂无解析

20、营运能力分析中,总资产周转率指标大小的取决因素是()

A、流动资产周转率和流动资产占总资产的比重

B、固定资产周转率和固定资产占总资产的比重

C、存货周转率和存货占总资产的比重

D、应收账款周转率和应收账款占总资产的比重

参考答案：A

答案解析：暂无解析

21、公司为工程领用架料成本的确定方法可以采用()

A、先进先出法

B、工作量法

C、年数总和法

D、直线法

参考答案：A

答案解析：暂无解析

22、在建筑工程概算审查工作中,下列属于审查主要内容的是()

A、工程量

B、设计方案

C、材料预算价格

D、采用的定额或指标

E、建设规模、标准

参考答案：A、C、D

答案解析：暂无解析

23、某项工程合同总收入为5000万元,到本期末累计完成工程进度的60%。已知据完工百分比法确认的当期合同收入为1000万元,则上期末累计完成的工程进度为()

A、10%

B、20%

C、30%

D、40%

参考答案：D

答案解析：暂无解析

24、对工程项目现场施工条件进行调查。除了要了解现场的公共基础设施、现场用地范围及地形地貌、附近各种服务设施外,还应该了解()

A、工程所在国的劳务规定

B、现场的地质情况

C、业主的工程建设经验

D、当地政府对施工现场管理的一般要求

参考答案：D

答案解析：对工程项目现场施工条件进行调查,除了要了解现场的公共基础设施、现场用地范围、附近各种服务设施外,还应该了解当地政府对施工现场管理的一般要求。

25、C企业2009年10月份应付职工工资50000元。根据会计准则和相关规定,应付职工工资产生的原因是()

A、借贷形成的

B、谈判过程中产生的

C、经营过程中产生的

D、利润分配产生的

参考答案：C

答案解析：暂无解析

26、在选择流动资产组合策略时应注意()

A、资产与债务偿还期相匹配

B、保留一定的实收资本

C、净营运资本应以长期资本来源来解决

D、保留一定的资本盈余

E、净营运资本应以短期资本来源来解决

参考答案：A、C、D

答案解析：暂无解析

27、下列各项中,属于供给政策的有()

A、财政政策

B、收入政策

C、指数化政策

D、人力政策

E、经济增长政策

参考答案：B、C、D、E

答案解析：暂无解析

28、工程建设定额中的基础性定额是()

A、概算定额

B、预算定额

C、施工定额

D、概算指标

参考答案：C

答案解析：暂无解析

29、某施工用机械,折旧年限为12年,年平均工作200个台班,台班折旧费500元,残值率为3%,则该机器的预算价格为()

A、116.4万元

B、120万元

C、123.6万元

D、123.71万元

参考答案：D

答案解析：台班折旧费=机械预算价格×(1-残值率)/耐用总台班数,耐用总台班数=折旧年限×年工作台班。本题中机械预算价格=台班折旧费×耐用总台班数/(1-残值率)=500×12×200/(1-3%)=1237113.4元

30、作为施工单位组织施工的基本依据,施工图设计是初步设计和技术设计的()

A、前提条件

B、具体化

C、优化实施

D、深化

参考答案：B

答案解析：暂无解析

第三部分建设法规1、生产经营单位应制定书面程序,以便对职业安全健康文件的识别、批准、发布和撤销,以及对职业安全健康有关资料进行控制,确保其满足()要求。

A、明确体系运行中哪些是重要岗位以及这些岗位所需的文件,确保这些岗位得到现行有效版本的文件

B、职业安全健康管理体系文件应书写工整、便于使用者理解,并应定期评审,必要时予以修改

C、职业安全健康管理的关键岗位与职责

D、传达到企业内所有相关人员或受影响的人员

E、根据法律、法规的要求和(或)保存知识的目的,对留存的档案性文件和资料应予以适当标识

参考答案：A、C、D、E

文字解析：暂无解析

2、采用价格指数调整价格差额的价格调整公式方法,一般情况下适用于使用的材料()

A、品种较少、每种材料使用量也较小的工程

B、品种较少、但每种材料使用量较大的工程

C、品种较多、但每种材料使用量较小的工程

D、品种较多、每种材料使用量也较大的工程

参考答案：B

文字解析：暂无解析

3、在FII合同条件下,在等待工程师对于工程变更建议书的回复期间,承包人()

A、可以延误相应工作

B、不应延误任何工作

C、可以停止相应工作

D、可以停止任何工作

参考答案：B

文字解析：暂无解析

4、下列关于项目管理组织结构模式的说法中,正确的有()

A、职能组织结构中每一个工作部门只有一个指令源

B、矩阵组织结构中有两个指令源

C、大型线性组织系统中的指令路径太长

D、线性组织结构中可以跨越管理层级下达指令

E、矩阵组织结构适用于大型组织系统

参考答案：B、C、E

文字解析：常用的组织结构模式包括职能组织结构、线性组织结构和矩阵组织结构等：①职能组织结构是一种传统的组织结构模式。在职能组织结构中，每一个工作部门可能有多个矛盾的指令源。职能组织结构适用于小的组织系统。②线性组织结构来自于军事组织系统。在线性组织结构中，每一个工作部门只有一个指令源，避免了由于矛盾的指令而影响组织系统的运行。但在一个大的组织系统中，由于线性组织系统的指令路径过长，会造成组织系统运行的困难。③矩阵组织结构是一种较新型的组织结构模式。矩阵组织结构设纵向和横向两种不同类型的工作部门，在矩阵组织结构中，指令来自于纵向和横向工作部门，因此其指令源有两个。矩阵组织结构适宜用于大的组织系统。

5、应用动态控制原理进行建设工程项目投资控制时,相对于工程合同价而言,投资的计划值有()

A、投资规划

B、工程概算

C、工程预算

D、工程进度款

E、工程决算

参考答案：B、C

文字解析：投资的计划值和实际值是相对的，如：相对于工程预算而言，工程概算是投资的计划值；相对于工程合同价而言，则工程概算和工程预算都可作为投资的计划值等。

6、在废水处理技术中,反渗透法属于()

A、物理法

B、化学法

C、物理化学方法

D、生物法

参考答案：C

文字解析：废水处理技术中,物理化学方法主要有吸附法、反渗透法、电渗析法。

7、建设项目工程总承包施工阶段不包括()

A、任命项目经理,组建项目部

B、开工前的准备工作

C、移交工程资料

D、进行竣工决算

参考答案：A

文字解析：建设项目工程总承包施工阶段工作程序包括：施工开工前的准备工作,现场施工,竣工试验,移交工程资料,办理管理权移交,进行竣工决算。选项A任命项目经理,组建项目部属于项目启动阶段的工作。

8、检验批是指按同一的生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的,由一定数量()组成的检验体。

A、样板

B、样本

C、试块

D、试件

参考答案：B

文字解析：暂无解析

9、职业健康安全管理体系要素中的核心要素有()

A、危险源识别

B、风险评价

C、风险控制的策划

D、运行控制

E、预防措施

参考答案：A、B、C、D

文字解析：暂无解析

10、下列选项中,属于项目管理规划大纲内容的有()

A、项目范围管理规划

B、资源需求计划

C、项目成本管理规划

D、项目职业健康安全与环境管理规划

E、收尾管理计划

参考答案：A、C、D

文字解析：项目管理规划大纲可包括下列内容。组织应根据需要选定：项目概况,项目范围管理规划,项目管理目标规划,项目管理组织规划,项目成本管理规划,项目进度管理规划,项目质量管理规划,项目职业健康安全与环境管理规划,项目采购与资源管理规划,项目信息管理规划,项目沟通管理规划,项目风险管理规划,项目收尾管理规划。”

11、质量手册内容一般包括()

A、企业的质量方针、质量目标

B、组织机构及质量职责

C、体系要素或基本控制程序

D、质量手册的管理办法

E、质量培训计划

参考答案：A、B、C、D

文字解析：暂无解析

12、综合成本的分析方法中,可进行施工项目定期的、经常性的中间成本分析的是()

A、分部分项成本分析

B、月(季)度成本分析

C、年度成本分析

D、竣工成本的综合分析

参考答案：B

文字解析：暂无解析

13、形象进度、产值统计、实际成本归集三同步,应保持一致的是三者的取值()

A、标准

B、范围

C、精度

D、单位

参考答案：B

文字解析：形象进度、产值统计、实际成本归集三同步,即三者的取值范围应是一致的。形象进度表达的工程量、统计施工产值的工程量和实际成本归集所依据的工程量均应是相同的数值。

14、按照建设工程示范合同文本约定,工程师认为确有必要暂停施工,下列做法中正确的是()

A、以书面形式要求要求承包人暂停施工,并在提出要求后24小时内提出书面处理意见

B、以书面形式要求要求承包人暂停施工,并在提出要求后48小时内提出书面处理意见

C、承包人收到了工程师的暂停通知,但其认为组织施工无误,不需要暂停,故承包人致函工程师不同意暂停并继续组织施工

D、承包人收到了工程师的暂停通知,但其以工期紧张为由,致函工程师不同意暂停并继续组织施工

参考答案：B

文字解析：见《建设工程施工合同示范文本》(GF—99一0201)通用条款第l2条约定。

15、以下属于合同价格分析内容的是()

A、在单价合同中,工程内容单价是否准确

B、在总价合同中,合同总价对承包人是否公平合理

C、合同价格所包括的范围

D、工程量计量程序,工程款结算方法和程序

E、合同价格的调整规定

参考答案：C、D、E

文字解析：合同的价格分析是合同签订后对合同价格包括的范围工程量计量及结算程序合同价格的调整范围等进行的分析,而不去分析价格对承包人是否合理公平。

16、下列建设工程项目管理任务中,属于业主方项目管理职能的有()

A、投资目标分解

B、确定施工发包模式

C、设计阶段的质量控制

D、施工成本控制

E、选择劳务分包

参考答案：A、B、C

文字解析：A、B、C所列的项目管理工作任务是属于业主方项目管理职能范畴的,D、E是属于施工方项目管理范畴的。

17、投资的计划值和实际值是相对的,相对于工程预算而言,()是投资的计划值。

A、工程合同价

B、工程概算

C、工程结算

D、工程决算

参考答案：B

文字解析：暂无解析

18、工程管理信息化属于()的范畴。

A、企业信息化

B、领域信息化

C、社会信息化

D、区域信息化

参考答案：B

文字解析：工程管理信息化属于领域信息化的范畴,它与企业信息化也有联系。

19、在国际工程承包合同中,合同双方往往愿意采用解决争议。在DAB机制下,如双方在收到决定后()内均未提出异议,则该决定应成为最终的、对双方均有约束力

A、14天

B、21天

C、28天

D、42天

参考答案：B

文字解析：暂无解析

20、在网络计划中,若某项工作的拖延时间超过总时差,那么()

A、该项工作变为关键工作

B、不影响其后续工作

C、将使总工期延长

D、不影响紧后工作的总时差

E、不影响总工期

参考答案：A、C

文字解析：工作的时间拖延超过总时差时,工程总工期必受影响,紧后工作也受影响,并且该工作也成为关键工作。

21、某大型构件吊装工程,在编制了单项施工安全技术措施的情况下开始作业,在吊装进行过程中,突然刮起7级大风,为了赶工期,工长要求继续作业。在大型构件起吊到最高处时,强风使构件突然脱钩、落地而损坏,不能继续使用。甲从事的工作是对周围人员和设施的安全有重大危害因素的作业,该作业称为()

A、技术作业

B、危险作业

C、高难度作业

D、特种作业

参考答案：D

文字解析：暂无解析

22、成本控制过程中的动态资料有()

A、合同文件

B、进度报告

C、成本计划

D、工程变更资料

E、工程索赔资料

参考答案：B、D、E

文字解析：暂无解析

23、设备采购合同通常采用()

A、固定单价合同,交货期内单价不予调整

B、固定总价合同

C、成本加酬金合同

D、固定单价合同,但交货期内单价可根据市场情况进行一定幅度的调整

参考答案：B

文字解析：暂无解析

24、建设工程项目质量目标实现的最重要和最关键的过程是在()

A、设计阶段

B、施工阶段

C、验收阶段

D、使用阶段

参考答案：B

文字解析：暂无解析

25、建设工程项目进度控制的经济措施的内容之一包括()

A、技术方案比选

B、合同结构分析

C、资金供应条件

D、会议组织设计

参考答案：C

文字解析：暂无解析

26、关于施工组织设计的编制原则,下列说法正确的是()

A、重视工程的组织对施工的作用

B、充分满足业主方的要求

C、重视管理创新和技术创新

D、合理安排施工,尽量缩短工期

E、合理部署施工现场,实现文明施工

参考答案：A、C、E

文字解析：暂无解析

27、按照延误事件之间的关联性划分,工程延误包括()

A、直接延误

B、间接延误

C、单一延误

D、共同延误

E、交叉延误

参考答案：C、D、E

文字解析：暂无解析

28、按照招标投标法及相关部门规章规定,下述项目中应该采用招标方式确定承包人的包括()

A、大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目

B、全部使用国有资金投资或者国家融资的项目

C、某建筑设备的采购,单项合同估算价在80万元人民币

D、某建筑设计合同,单项合同估算价在30万元人民币

E、使用国际组织或者外国政府资金的项目

参考答案：A、B、E

文字解析：见原国家计委2000年5月1日第3号令《工程建设项目招标范围和规模标准规定》第七条相关规定。

29、某工程合同价款为1000万元,2009年1月签订合同并开工,2009年10月竣工。2009年1月的工程造价指数为108%,2009年10月的工程造价指数为112%,则该工程价差调整额应为()万元。

A、103798

B、96489

C、3704

D、4008

参考答案：C

文字解析：工程结算款=(1000×112／108)-1000=37．04万元

30、施工成本管理过程中,进行施工项目总成本和单位成本计算、确定施工费用实际发生额的工作属于()

A、施工成本的分析

B、施工成本的控制

C、施工成本的考核

D、施工成本的核算

参考答案：D

文字解析：暂无解析

第四部分公路实务1、在下列试验项目中,属于标准试验的是()

A、砂的性能试验

B、混合料的配合比试验

C、沥青混凝土试验路段试验

D、预制构件的验证试验

参考答案：B

文字解析：暂无解析

2、根据地质条件的不同,隧道一般可分为()

A、岩石隧道、软土隧道

B、水底隧道、城市道路隧道

C、山岭隧道、海峡隧道

D、公路隧道、铁路隧道

参考答案：A

文字解析：暂无解析

3、滑坡体土方的正确开挖方法是()

A、从滑坡体中部向两侧自上而下进行

B、从滑坡体两侧向中部自下而上进行

C、从滑坡体两侧向中部自上而下进行

D、从滑坡体两侧向中部全面拉槽开挖

参考答案：C

文字解析：暂无解析

4、公路工程施工招标投标活动应当遵循的原则有()

A、择优

B、公开

C、公正

D、公平

E、诚信

参考答案：B、C、D、E

文字解析：暂无解析

5、省级公路工程施工招标投标的监督管理机构是()

A、交通部

B、交通厅

C、省招标办

D、省发改委

参考答案：B

文字解析：暂无解析

6、《安全生产法》规定从业人员的权利包括()

A、从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施

B、从业人员有权对本单位的安全生产工作提出建议

C、从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批

D、检举、控告D从业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业

E、从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时,有权进行处理

参考答案：A、B、C、D

文字解析：暂无解析

7、路基高度设计时应考虑地下水、毛细水和冰冻的作用,并应使路肩边缘高出路基两侧()高度不使其影响路基的强度和稳定性。

A、设计洪水频率的计算水位+0．5m的安全

B、波浪侵袭

C、壅水

D、地面积水

参考答案：D

文字解析：暂无解析

8、按照《公路建设市场管理办法》的规定,允许分包的工程范围应当在招标文件中规定,分包工程的工程量不得超过总工程量的()

A、50％

B、40％

C、30％

D、20％

参考答案：C

文字解析：暂无解析

9、桥梁上部结构采用现浇法施工的有()

A、逐段悬臂挂篮施工

B、满堂支架法

C、顶推法施工

D、转体施工

E、缆索吊装施工

参考答案：A、B、C

文字解析：暂无解析

10、钻孔灌注桩下导管时,其底口距孔底的距离控制在25～40cm之间,同时要能保证首批混凝土灌注后能埋住导管至少()m。

A、0．5

B、1．0

C、1．5

D、2．0

参考答案：B

文字解析：暂无解析

11、将公路工程质量事故及时报告有关部门是()

A、建设单位的权利和义务

B、施工单位的权利和义务

C、监理单位的权利和义务

D、任何单位和个人的权利和义务

参考答案：D

文字解析：暂无解析

12、下列关于钻孔灌注桩正循环回转法的说法正确的有()

A、它是利用钻具旋转切削土体钻进,泥浆泵将泥浆压进泥浆笼头,通过钻杆中心从钻头喷入钻孔内

B、泥浆输入钻孔内,然后从钻头的钻杆下口吸进,通过钻杆中心排出至沉淀池内

C、泥浆挟带钻渣沿钻孔上升,从护筒顶部排浆孔排出至沉淀池

D、泥浆是从上向下流动

E、需设置泥浆槽、沉淀池等

参考答案：A、C、E

文字解析：暂无解析

13、公路工程在建项目,事故报告单位为()

A、建设单位

B、施工单位

C、监理单位

D、接养单位

参考答案：B

文字解析：暂无解析

14、经辅助坑道引入的中线及水准测量,应根据辅助坑道的()等,按要求精度在坑道口附近设置洞外控制点。

A、类型

B、长度

C、方向

D、坡度

E、地质条件

参考答案：A、B、C、D

文字解析：暂无解析

15、复合衬砌中防水层施工应在()后,二次衬砌施作前进行。

A、围岩变形完全稳定

B、初期支护完成并且围岩变形稳定

C、初期支护变形基本稳定

D、初期支护变形完全稳定

参考答案：C

文字解析：暂无解析

16、在预应力混凝土构件制作的后张法张拉的施工中,对预应力筋张拉时,构件混凝土强度应符合设计要求；当设计无要求时,其强度应保证()

A、不应低于极限强度值的75％

B、不应低于标准强度值的75％

C、不应低于平均强度等级值的75％

D、不应低于设计强度等级值的75％

参考答案：D

文字解析：暂无解析

17、在软弱围岩地段施工时,应遵守的原则有()

A、短进尺

B、强爆破

C、早喷锚

D、勤量测

E、紧封闭

参考答案：A、C、D、E

文字解析：暂无解析

18、安全“三宝”不包括()

A、安全帽

B、安全带

C、防滑鞋

D、安全网

参考答案：C

文字解析：暂无解析

19、建筑施工中的电梯口必须设置高度不低于()m的金属防护门。

A、1．0

B、1．05

C、1．2

D、1．5

参考答案：D

文字解析：暂无解析

20、属于压缩关键工作持续时间的组织措施是()

A、增加工作面,组织更多的施工队伍

B、采用先进的施工机械

C、对所采取的技术措施给予相应经济补偿

D、改善劳动条件

参考答案：A

文字解析：暂无解析

21、《道路交通安全法》规定的高速公路最高时速是()公里。

A、120

B、110

C、100

D、140

参考答案：A

文字解析：暂无解析

22、水泥稳定基层中,对水泥最主要的技术要求是()

A、终凝时间较长

B、强度等级较高

C、抗压强度较高

D、抗折强度较高

参考答案：A

文字解析：暂无解析

23、排除滑坡地下水的方法有()

A、跌水井

B、支撑渗沟

C、边坡渗沟

D、暗沟

E、平孔

参考答案：B、C、D、E

文字解析：暂无解析

24、土方路基工程施工中所用的材料,必须采用设计和规范规定的适用材料,保证原材料合格,正确确定土的()和最佳含水量。

A、天然密度

B、平均密度

C、毛体积密度

D、最大干密度

参考答案：D

文字解析：暂无解析

25、自行式摊铺机可分为履带式、轮胎式及复合式三种,下面属于轮胎式摊铺机特点的有()

A、行驶速度快

B、对地面较高的凸起点适应能力差

C、弯道摊铺质量好

D、广泛应用于小型自行式摊铺机上

E、结构简单,造价低

参考答案：A、C、E

文字解析：暂无解析

26、经纬仪的操作步骤正确的是()

A、整平→对中→照准→读数

B、整平→照准→对中→读数

C、对中→整平→照准→读数

D、对中→照准→整平→读数

参考答案：C

文字解析：暂无解析

27、下列桥台中属于梁桥轻型桥台的有()

A、有支撑梁的轻型桥台

B、埋置式桥台

C、钢筋混凝土薄壁桥台

D、加筋土桥台

E、组合式桥台

参考答案：A、B、C、D

文字解析：暂无解析

28、按《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80／1--2004)的规定,工程质量评定得分大于等于()分为优良。

A、80

B、85

C、90

D、95

参考答案：C

文字解析：暂无解析

29、在施工中,控制成本支出的依据是()

A、工程概算

B、施工图预算

C、施工预算

D、工程结算

参考答案：C

文字解析：暂无解析

30、公路工程投标联合体主办人所承担的工程量必须超过总工程量的()

A、20％

B、30％

C、40％

D、50％

参考答案：D

文字解析：暂无解析

第五部分水利实务1、根据《水工碾压混凝土施工规范》(SL53—94),下列关于碾压混凝土坝施工的说法正确的是()

A、施工前应通过现场碾压试验验证碾压混凝土配合比的适应性,并确定其施工工艺参数

B、每层碾压作业结束后,应及时按网格布点检测混凝土的压实容重

C、连续上升铺筑的碾压混凝土,层间允许间隔时间应控制在混凝土初凝时间以内

D、连续上升铺筑的碾压混凝土,层间允许间隔时间应控制在混凝土终凝时间以内

E、施工缝及冷绛必须讲行层面处理,处理合格后方能继续施工

参考答案：A、B、C、E

文字解析：暂无解析

2、施工图纸由()签发。

A、建设单位代表

B、设计负责人

C、监理单位

D、项目法人

参考答案：C

文字解析：暂无解析

3、项目后评价的三个层次是()

A、施工单位自评、项目法人评价、主管部门评价

B、监理单位评价、项目法人评价、主管部门评价

C、设计单位评价、项目法人评价、主管部门评价

D、项目法人自评、项目行业评价、主管部门评价

参考答案：D

文字解析：暂无解析

4、工程监理单位对施工质量承担()

A、全部责任

B、经济责任

C、监理责任

D、主要责任

参考答案：C

文字解析：暂无解析

5、招投标阶段,下列关于钢支撑安装工程量计算正确的是()

A、计算钢支撑重量时,应扣除孔眼的重量

B、计算钢支撑重量时,应增加电焊条、铆钉、螺栓等的重量

C、钢支撑的备用量,应按招标文件工程量清单的数量制备,并另行计价

D、制备完成而未安装架设的剩余钢支撑,招标人也应在支付工程价款后收回作为招标人所有财产

E、一般情况下钢支撑不拆除,如需拆除,招标人应另外支付拆除费用

参考答案：C、D、E

文字解析：暂无解析

6、根据《碾压式土石坝施工规范》(DL／T5129—2001),在碾压式土石坝的反滤料施工过程中,干密度、颗粒级配、含泥量应每()取样检测l次,且每层至少1次。

A、200～500

B、600～900

C、1000～1300

D、1400～1700

参考答案：A

文字解析：暂无解析

7、根据《水利水电工程施工合同和招标文件示范文本》(GF—2000—0208),若监理人对以往的检验结果有疑问时,可以指示承包人重新检验。若重新检验结果证明这些材料和工程设备符合合同要求,则重新检验的费用和工期延误责任应由()承担。

A、承包人

B、监理人

C、发包人

D、材料和设备的供应商

参考答案：C

文字解析：暂无解析

8、为了便于常态混凝土与碾压混凝土在浇筑时能同步上升．应对常态混凝土掺加()

A、高效缓凝剂

B、高效速凝剂

C、高效减水剂

D、大量粉煤灰

参考答案：A

文字解析：暂无解析

9、在行洪河道上修建桥梁、码头和其他设施,下列说法正确的是()

A、桥梁的梁底必须高于设计洪水位,并按照防洪和航运的要求,留有一定的超高

B、桥梁的梁底必须高于最高洪水位,并按照防洪和航运的要求,留有一定的超高

C、跨越河道的管道、线路的净空高度必须符合防洪和航运的要求

D、根据建筑物布置可以适当缩窄行洪通道,但应计算壅水高度和对下游的影响

E、必须按照国家规定的防洪标准所确定的河宽进行,不得缩窄行洪通道

参考答案：A、C、E

文字解析：暂无解析

10、某泵站工程挡土墙回填系利用开挖料直接运至填筑工作面,则该部位土方填筑的单价包括()等。

A、料场覆盖层清除摊销费

B、土料开采运输费用

C、土料处理费用

D、土料损耗和体积变化费

E、压实费

参考答案：A、C、D、E

文字解析：暂无解析

11、碎石时常用的破碎机械有()

A、颚板式碎石机

B、反击式碎石机

C、冲击式碎石机

D、锥式碎石机

E、锤式碎石机

参考答案：A、B、D

文字解析：暂无解析

12、河道整治是指采取各种治理措施改善河道边界条件及水流流态以满足()的需要。

A、人类各项工作

B、防洪、除涝

C、改善水环境

D、灌溉、航运

参考答案：A

文字解析：暂无解析

13、根据《水利工程建设项目招标投标管理规定》(水利部令第14号),符合具体范围的水利工程勘察设计项目必须进行招标的前提,是其单项合同估算价在()以上。

A、50万元人民币

B、100万元人民币

C、150万元人民币

D、200万元人民币

参考答案：A

文字解析：暂无解析

14、砂浆的分层度以()Cm为宜。

A、1～2

B、2～3

C、3～4

D、4～5

参考答案：A

文字解析：暂无解析

15、水泵按泵轴安装形式分为()

A、立式泵

B、离心泵

C、卧式泵

D、混流泵

E、斜式泵

参考答案：A、C、E

文字解析：暂无解析

16、根据《堤防工程施工质量评定与验收规程(试行)》(SL239—1999),工程质量事故处理后,其施工质量()

A、只能评定为合格

B、属质量缺陷

C、不能评定为优秀

D、应重新进行质量评定

参考答案：D

文字解析：暂无解析

17、下列关于监理单位在监理过程中的质量责任和义务的描述正确的有()

A、不得超越本单位资质等级承揽业务

B、不得转让监理业务

C、允许分包非主体工程的监理业务

D、未经总监理工程师签字不得进行下一道工序施工

E、可以采取巡视的监理形式

参考答案：A、B、E

文字解析：暂无解析

18、企业事业单位在项目生产过程中发生的水土流失防治费用,从()中列支。

A、基本建设投资

B、产品利润

C、生产费用

D、专项费用

参考答案：C

文字解析：暂无解析

19、在堤外无滩且易受水冲刷的重要堤段,常采用()

A、坡式护岸

B、墙式护岸

C、坝式护岸

D、平顺护岸

参考答案：B

文字解析：暂无解析

20、根据《水利水电工程施工合同和招标文件示范文本》(GF—2000—0208),承包人受其自身施工设备和施工能力的限制,要求对原设计进行变更或要求延长工期,这类变更增加的费用和工期延误责任应由()承担。

A、发包人

B、设计入

C、承包人

D、监理人

参考答案：C

文字解析：暂无解析

21、疏浚工程中浅埂长度为()时,应进行返工处理。

A、≥1m

B、≥l.5m

C、≥2m

D、≥2．5m

参考答案：D

文字解析：暂无解析

22、一般情况下,工程质量检验的分级包括()

A、施工计划

B、单位工程

C、分部工程

D、分项工程

E、单元工程

参考答案：B、C、E

文字解析：暂无解析

23、在野外常见到的边坡变形破坏主要有()等几种类型。

A、松弛张裂

B、管涌破坏

C、蠕动变形

D、崩塌

E、滑坡

参考答案：A、C、D、E

文字解析：暂无解析

24、根据《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303—2004),应根据()等因素确定导流建筑物的级别。

A、保护对象

B、失事后果

C、使用年限

D、工程总工期

E、导流建筑物规模

参考答案：A、B、C、E

文字解析：暂无解析

25、施工现场大门口处挂的“五牌一图”是指工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、()

A、消防保卫牌

B、施工监理单位资质牌

C、安全生产牌

D、文明施工牌

E、施工现场平面图

参考答案：A、C、D、E

文字解析：暂无解析

26、下列关于土石坝工程施工的说法正确的是()

A、1、2级坝和高土石坝工程必须在开工前完成有关施工试验项目

B、坝体填筑必须在坝基处理及隐蔽工程验收合格后才能进行

C、心墙应与上下游反滤料及部分坝壳同时填筑,但前者填筑面应高出后者1～2m

D、若均质坝体及心墙、斜墙等防渗体冻结,应将冻结部分加强碾压

E、对已铺好的反滤层应作必要的保护,禁止车辆行人通行

参考答案：A、B、E

文字解析：暂无解析

27、招标时,为确保施工单位的能力满足保证工程质量的要求,应详细了解、审查、分析判断施工单位的()

A、施工单位的资质及质量保证体系

B、施工单位以往的相关工程业绩

C、施工单位以往的施工质量情况

D、施工单位的安全体系

E、施工单位对本工程所作的施工组织设计、施工方法和措施,投入本工程的项目经理人选、主要技术力量及设备的情况

参考答案：A、B、C、E

文字解析：暂无解析

28、下列属于特殊高处作业的有()

A、强风高处作业

B、异温高处作业

C、雪天高处作业

D、雾天高处作业

E、夜间高处作业

参考答案：A、B、C、E

文字解析：暂无解析

29、根据《水电工程设计概算编制办法及计算标准》(国家经济贸易委员会2002年第78号公告),建筑及安装工程费中的直接费包括()

A、直接工程费

B、其他直接工程费

C、基本直接费

D、其他直接费

E、税金

参考答案：C、D

文字解析：暂无解析

30、水利系统文明建设工地考核标准内容有()

A、精神文明建设

B、工程建设管理水平

C、施工合同执行情况

D、施工区环境

E、工程质量

参考答案：A、B、D

文字解析：暂无解析

第六部分建筑实务1、在室内增加隔墙、封闭阳台,属于增加()

A、均布面荷载

B、点荷载

C、集中荷载

D、线荷载

参考答案：D

文字解析：荷载按荷载作用面大小分为均布面荷载、线荷载和集中荷载。因为线荷载是指建筑物原有的楼面或层面上的各种面荷载传到梁上或条形基础上时可简化为单位长度上的分布荷载,所以在室内增加隔墙、封闭阳台属于增加线荷载。

2、在城市区域内进行影响水系安全的爆破、采石、取土,属于违反城市()禁止性规定的行为。

A、黄线

B、蓝线

C、绿线

D、紫线

参考答案：B

文字解析：暂无解析

3、依据规范规定,一般民用建筑楼梯的梯段净高不宜小于()m。[2006年真题]

A、1.8

B、2.2

C、2.4

D、2.8

参考答案：B

文字解析：参见第2题解析。

4、下列关于混合结构房屋设置圈梁的目的和构造要求的表述正确的有()

A、圈梁宜设在同一水平面上,可以不封闭

B、可以增加房屋结构的整体刚度

C、可以抵抗基础不均匀沉降引起的不利影响

D、可以防止因振动产生的不利影响

E、增加墙体的垂直承载能力

参考答案：B、C、D

文字解析：在墙体内设置钢筋混凝土圈梁,可以抵抗基础不均匀沉降引起墙体内产生的拉应力,同时可以增加房屋结构的整体性,防止因振动(包括地震)产生的不利影响。因此,圈梁宜连续地设在同一水平面上,并形成封闭状；设置圈梁是构造要求,不能增加墙体的垂直承载能力。

5、先张法是借助于(),使混凝土产生预压应力。[2007年真题]

A、锚具

B、热胀冷缩

C、外力

D、混凝土与预应力筋的粘结

参考答案：D

文字解析：暂无解析

6、当混凝土试件强度评定不合格时,可采用()的检测方法,对结构构件中的混凝土强度进行测定,并作为处理的依据。

A、现场同条件养护试件

B、按原配合比、原材料重做试件

C、非破损或局部破损检测

D、混凝土试件材料配合比分析

参考答案：C

文字解析：当混凝土试件强度评定不合格时,有可能是试件在制作、检验中的问题,此时须对结构采用非破损或局部破损的检测方法,以测定结构构件中混凝土的实际强度。

7、当民用建筑室内环境污染物浓度初次检测结果不合格时,通常做法是()[2007年真题]

A、对不合格项再次检测,抽检数量应增加1倍,并应包括同类型房间及原不合格房间

B、对不合格的房间开窗通风,再次进行检测

C、直接对不合格房间返工,采用合格材料施工完成后再次进行检测

D、采用活性炭、空气清新剂等物品对室内处理,一周后再次检测

参考答案：A

文字解析：当室内环境污染物浓度检测结果不符合规范的规定时,应查找原因并采取措施进行处理,并可对不合格项进行再次检测。再次检测时,抽检数量应增加1倍,并应包含同类型房间及原不合格房间。再次检测结果全部符合规范的规定时,应判定为室内环境质量合格。

8、房屋建筑工程保修期,从()之日起计算。[2005年真题]

A、工程竣工

B、工程竣工验收合格

C、工程移交使用

D、工程竣工验收备案

参考答案：B

文字解析：暂无解析

9、拱结构是推力结构,在竖向分布荷载的作用下,结构构件主要(),属于小偏心受压构件。

A、受拉

B、受压

C、受弯

D、受剪

参考答案：B

文字解析：拱是一种有推力的结构,它的主要内力是轴向压力。拱式结构的主要内力为压力,可利用抗压性能良好的混凝土建造大跨度的拱式结构：

10、先张法预应力施工中,预应力筋放张时,混凝土强度应符合设计要求,当设计无要求时,混凝土强度不应低于标准值的()

A、70％

B、75％

C、80％

D、85％

参考答案：B

文字解析：暂无解析

11、()是目前的主要结构类型之一。

A、多层砌体房屋

B、多层框架房屋

C、高层框架房屋

D、高层砌体房屋

参考答案：A

文字解析：多层砌体房屋是目前的主要结构类型之一,但是这种结构材料脆性大,抗拉、抗剪能力低,抵抗地震的能力差。震害表明,在强烈地震作用下,多层砌体房层的破坏部位主要是墙身,楼盖本身的破坏较轻。

12、关于砌体的受力特点,下列表述错误的是()

A、砌体的抗压强度较高而抗拉强度很低

B、通过高厚比验算来满足稳定要求

C、砌体局部受压时,局部抗压强度有所提高

D、砖砌体抗压强度比砖抗压强度大

参考答案：D

文字解析：由于砂浆铺砌不均,砖块受压、弯、剪、局部压力的联合作用；砖和砂浆受压后横向变形不同,使砖处于受拉状态；竖缝存在使砖块在该处又有一个较高的应力区。因此,砌体中砖所受的应力十分复杂,特别是拉、弯作用产生的内力使砖较早出现竖向裂缝,从而导致砖砌体抗压强度比砖抗压强度小得多。

13、我国《建筑法》规定,()可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。[2005年真题】

A、全国人大常委会承包人

B、国务院

C、各级地方政府

D、县级以上建设行政主管部门

参考答案：B

文字解析：我国推行建筑工程监理制度,国务院规定了实行强制监理的建筑工程的范围。

14、真空(轻型)井点系统主要机具设备由()组成。

A、井点管

B、连接管

C、抽水设备

D、吸水管

E、集水总管

参考答案：A、B、C、E

文字解析：真空(轻型)井点系统主要机具设备由井点管、连接管、集水总管及抽水设备等组成。吸水管是管井井点系统的主要机具设备。

15、在检查钢结构连接用紧固标准件时,主控项目的检查数量为()

A、全数检查

B、半数检查

C、按规格抽查8只

D、每一规格按数量抽查5％,且不少于3个

参考答案：A

文字解析：在检查钢结构连接用紧固标准件时,主控项目的检查数量为全数检查；一般项目有的按包装箱数抽查5％,且不应少于3箱,有的按规格抽查8只。

16、木材由于其构造不均匀,胀缩变形各方向不同,其变形按从大到小顺序排列应是()

A、径向、弦向、顺纹

B、弦向、径向、顺纹

C、弦向、顺纹、径向

D、顺纹、弦向、径向

参考答案：B

文字解析：由于木材构造的不均匀性,木材的变形在各个方向上也不同,顺纹方向最小,径向较大,弦向最大。因此,湿材干燥后,其截面尺寸和形状会发生明显的变化。

17、施工单位发生重大事故后,应当在()小时内写出书面报告,按规定程序向有关部门上报。[2004年真题]

A、12

B、24

C、36

D、48

参考答案：B

文字解析：暂无解析

18、安全措施计划的主要内容有()

A、工程概况

B、管理目标

C、组织机构与职责权限

D、施工日志

E、风险分析与控制措施

参考答案：A、B、C、E

文字解析：安全措施计划的主要内容除ABCE四项外,还有：①规章制度；②安全专项施工方案；③应急准备与响应；④资源配置与费用投入计划；⑤教育培训；⑥检查评价、验证与持续改进。

19、釉面内墙砖按形状可分为()

A、通用砖

B、配件砖

C、图案砖

D、色釉砖

E、白色釉面砖

参考答案：A、B

文字解析：釉面内墙砖按形状可分为通用砖(正方形、矩形)和配件砖；按图案和施釉特点,可分为白色釉面砖、彩色釉面砖、图案砖、色釉砖等。

20、按照住宅室内装饰装修行为规定,下列各项不属于装修人行为要求的是()

A、对住宅进行装饰装修前,应当告知邻里

B、签订住宅室内装饰装修书面合同

C、选择具有相应资质等级的装饰装修企业

D、保证作业人员和周围住房及财产的安全

参考答案：D

文字解析：“保证作业人员和周围住房及财产的安全”属于对装饰装修企业的要求。

21、民用建筑工程室内环境中氡浓度检测时,对采用自然通风的民用建筑工程,应在()以后进行。

A、房间的对外门窗关闭24h以后进行

B、房间的对外门窗关闭48h以后进行

C、房间的对外门窗开启7

D、以后进行D房间的对外门窗开启15d以后进行

参考答案：A

文字解析：民用建筑工程室内环境中氡浓度检测时,对采用集中空调的民用建筑工程,应在空调正常运转的条件下进行；对采用自然通风的民用建筑工程,应在房间的对外门窗关闭24h以后进行。

22、下列关于先张法预应力施工的表述正确的是()

A、台座应有足够的强度和稳定性,对刚度没有要求

B、预应力筋放张时,当无设计要求时,不应低于设计的混凝土立方体抗压强度标准值的70％

C、在浇筑混凝土后,发生断裂或滑脱的预应力筋应予以更换

D、施加预应力宜采用一端张拉工艺

参考答案：D

文字解析：在先张法生产中,台座应有足够的强度、刚度和稳定性,以承受预应力筋的全部张拉力；预应力筋放张时,混凝土强度应符合设计要求,当设计无要求时,不应低于设计的混凝土立方体抗压强度标准值的75％；在浇筑混凝土前,发生断裂或滑脱的预应力筋必须予以更换。

23、在六大种常用水泥中,早期强度较高、抗冻性较好的水泥有()

A、硅酸盐水泥

B、普通水泥

C、复合水泥

D、矿渣水泥

E、粉煤灰水泥

参考答案：A、B

文字解析：CDE三项水泥的特性之一是,凝结硬化慢、早期强度低、后期强度增长较快,且抗冻性差。

24、冬期施工,抹灰砂浆应采取保温措施,涂抹时砂浆的温度不宜低于()

A、4℃

B、5℃

C、6℃

D、10℃

参考答案：B

文字解析：室内外抹灰工程施工的环境条件应满足施工工艺的要求。施工环境温度不应低于5℃。当必须在低于5℃气温下施工时,应采取保证工程质量的有效措施。

25、经批准占用或者挖掘城市道路的,应当按照批准的位置、面积、期限占用或者挖掘。需要移动位置、扩大面积、延长时间的,应当提前办理()手续。

A、设计变更

B、洽商变更

C、施工方案变更

D、变更审批

参考答案：D

文字解析：经批准占用或者挖掘城市道路的位置、面积、期限之后,又需要移动位置、扩大面积、延长时间的,应当优先提前办理变更审批手续。变更审批之后很有可能发生的设计变更、施工方案变更等属于施工管理的范畴,即使是以必须进行设计变更为原由才提出的变更审批手续,也必须是先行办理变更审批手续,之后才能实现真正的设计变更。

26、建设单位在地下管线工程竣工验收备案前,应当向城建档案管理机构移交符合现行《建设工程文件归档整理规范》要求的资料有()(1)地下管线工程项目准备阶段文件、监理文件、施工文件、竣工验收文件和竣工图；(2)地下管线竣工测量成果；(3)其他应当归档的文件资料(电子文件、工程照片、录像等)。

A、(1)(3)

B、(1)(2)

C、(2)(3)

D、(1)(2)(3)

参考答案：D

文字解析：暂无解析

27、常用水泥的技术要求主要包括()

A、细度

B、凝结时间

C、体积安定性

D、水泥的矿物组成

E、强度与强度等级

参考答案：A、B、C、E

文字解析：常用水泥的技术要求包括：①细度；②凝结时间；③体积安定性；④强度与强度等级；⑤碱含量。

28、下列关于砖砌体工程用砖规定的描述正确的有()

A、烧结普通砖墙每日砌筑高度不宜超过1.8m

B、多孔砖的孔洞应垂直于受压面砌筑

C、空心砖墙的转角处,应用烧结普通砖砌筑

D、空心砖墙砌筑不得留槎

E、空心砖墙中可以留置脚手眼

参考答案：A、B、C、D

文字解析：常用砌筑用砖有烧结普通砖、煤渣砖、烧结多孔砖、烧结空心砖、蒸压灰砂砖等种类。其中,空心砖墙中不得留置脚手眼,不得对空心砖及墙进行砍凿。

29、因改建、扩建和重要部位维修而改变结构和平面布置的工程,建设单位应当组织设计、施工单位(),并在工程竣工后3个月内向城建档案馆报送。[2005年真题]

A、修改原建设工程档案

B、补充原建设工程档案

C、完善原建设工程档案

D、重新编制建设工程档案

参考答案：D

文字解析：对改建、扩建和重要部位维修的工程,建设单位应当组织设计、施工单位据实修改、补充和完善原工程建设档案。凡结构和平面布置等改变的,应当重新编制工程建设档案,并在工程竣工后3个月内向城建档案馆报送。

30、建筑地面工程应严格控制各构造层的厚度,下列关于建筑地面工程厚度控制叙述不正确的是()

A、水泥混凝土垫层厚度不小于60mm

B、水泥砂浆面层厚度不应小于20mm

C、水磨石面层的厚度宜为12～16mm

D、防油渗涂料面层厚度宜为5～7mm

参考答案：C

文字解析：建筑地面工程应严格控制各构造层的厚度,按设计要求铺设,应符合的要求有：①水泥混凝土垫层的厚度不应小于60mm；②水泥砂浆面层的厚度应符合设计要求,且不应小于20mm；③水磨石面层应采用水泥与石粒拌合料铺设。面层厚度除有特殊要求外,宜为12～18mm,且按石粒粒径确定；④防油渗面层采用防油渗涂料时,材料应按设计要求选用,涂层厚度宜为5～7mm。

第七部分机电实务1、不锈钢管固定时,不应与()直接接触。

A、塑钢材料

B、铝合金材料

C、铜材

D、碳钢材料

参考答案：D

文字解析：暂无解析

2、立杆过程中,对填土夯实说法正确的是()

A、杆身调整完后,即可填土,土填至500mm后夯实一次

B、夯实时应在电杆的两对侧交替进行,以防电杆移位或倾斜

C、填土中不得有树根杂草等杂物,坑中不得有积水

D、填土应高出地面300mm,并有一定坡度。以防填土冲刷下沉

E、杆身调整完后,即可填土,土填至300mm后夯实一次

参考答案：B、C、D、E

文字解析：暂无解析

3、埋地钢管要进行的焊接、焊缝防腐、试压三项工序的正确顺序是()

A、焊接、焊缝防腐、试压

B、焊接、试压、焊缝防腐

C、试压、焊接、焊缝防腐

D、焊缝防腐、焊接、试压

参考答案：B

文字解析：暂无解析

4、对抗腐蚀性能要求高的双面焊焊缝,与腐蚀介质接触的焊层应()施焊。

A、最后

B、最先

C、不进行

D、与另一层同时

参考答案：A

文字解析：暂无解析

5、随着纯度降低强度升高、塑性大大降低的有色金属是()

A、纯铜

B、纯锌

C、纯镍

D、纯钛

参考答案：D

文字解析：暂无解析

6、消防产品的供应商是()审核认可的专营供应商,采购时要确认其供应资格。

A、经有关行政主管部门

B、经建设单位

C、经公安消防机构

D、经施工单位

参考答案：A

文字解析：暂无解析

7、特种设备检验检测机构应具备的条件不包括()

A、应当经国务院特种设备安全监督管理部门核准

B、有与所从事的检验检测工作相适应的检验检测人员

C、有与所从事的检验检测工作相适应的检测检测仪器和设备

D、健全的检验检测管理制度、检验检测责任制度

参考答案：A

文字解析：暂无解析

8、管道上的取源部件应在()安装。

A、管道预制前

B、管道安装前

C、管道安装的同时

D、管道安装后

参考答案：C

文字解析：暂无解析

9、管道进行压力试验前,应将待试管线上的()拆除或加以隔离。

A、调节阀

B、安全阀

C、闸阀

D、爆破板

E、球阀

参考答案：B、D

文字解析：暂无解析

10、高强度螺栓安装应()穿入螺栓孔。

A、自由

B、紧固

C、打压

D、旋入

参考答案：A

文字解析：暂