道路照明工程施工合同模板

..道路照明安装工程施工合同编号：工程名称：工程地点：建设单位：施工单位：签订日期：年月日道路照明安装工程施工合同发包方：〔以下简称甲方承包方：〔以下简称乙方依照《中华人民XX国合同法》、《中华人民XX国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就照明工程,特订立本合同。合同内容1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程范围：施工工期2.1开始工作日期：年月日2.2结束工作日期：年月日2.3总日历工作天数为：天承包方式本工程为包工包料〔包含灯具采购的承包方式。合同价款及付款方式4.1合同总价款〔暂定人民币：元,大写：合同总价款包括照明灯具、工程施工费。4.2付款方式4.2.1施工进场两天内支付暂定工程款的30%,工程施工电缆敷设完毕支付暂定工程款的50%,竣工验收后支付至总工程款的95%。质保期满后一个月内一次性支付5%的质保金。合同价款的增减：工程量以竣工图为基准。4.灯具技术参数要求4.1光通量：4.2显色指数4.3色温4.4配光曲线4.5整灯光效4.6寿命4.7工作温度4.8灯具和电源防护等级为IP65；4.9工作电压：AC185V~265V,频率为50HZ+-10HZ4.10光通维持率4.11道路平均照度和均匀度要求：4.12未作要求部分,须满足国家及省市相关规范要求。5.质量要求依据《城市道路照明设计标准》〔CJJ45-2006、图纸设计标准及相关验收标准；光衰≤5%/年。6.双方责任6.1甲方责任：6.1.16.1.26.1.36.1.46.1.56.1.6.2乙方责任：6.2.16.2.26.2.3按施工安全规范做好施工质量、安全管理,如在施工期间发生施工质量、安全事故,应及时报告甲方。保证施工现场清洁符合有关规定,按文明工地标准组织施工,做到"工完、料净、场地清’6.2.46.2.57.暂停施工7.1当碰到重大质量事故,安全事故或其他甲方代表认为确有必要暂停施工时,应当以书面形式要求乙方暂停施工,并在提出要求后12小时内提出书面处理意见。乙方应当按甲方要求停止施工,并妥善保护已完工程。乙方实施甲方代表作出的处理意见后,可以书面形式提出复工要求,业主代表应当在2小时内给予答复。甲方代表未能在规定时间内提出处理意见,或收到乙方复工要求后2小时内未予答复,承包方可自行复工。因甲方原因造成停工的,由甲方承担所发生的追加合同价款,赔偿乙方由此造成的损失,工期顺延。因乙方原因造成停工的,由乙方承担发生的费用,工期不予顺延。7.2非甲乙双方的原因,切是不可抗拒的原因〔天气、人为因数可进行暂时停工。8．工程延误对以下原因造成竣工日期推迟的延误,经甲方代表确认后,工期相应顺延；8.1甲方未按合同约定提供所需资金、指令、批准、答复等,致使施工不能正常进行；8.2经甲方认可的设计变更和工程量增加；8.3一天内非甲方、乙方原因停电造成停工累计超过8小时；8.4因甲方原因造成乙方的人员窝工,乙方有权索赔窝工费,同时工期顺延。9．不可抗力9.1照明工程为冬季室外施工,由于天气下雨、雪等天气原因造成不能施工,工期相应顺延,乙方可索赔费用和工期。9.2非甲乙双方的原因,而是不可预料的外界因数影响造成的停工,工期相应顺延,乙方可索赔费用和工期。10．变更施工中甲方对原设计进行变更,应在变更前3天,向乙方发出书面变更通知,乙方按通知进行变更。因变更导致的费用按合同的结算办法方法计价,延误的工期相应顺延。11．验收11.1安装工程开始前,乙方应提供主材的相关资料及材料报验单,报给甲方,甲方要在2小时内对材料的质量进行检查。11.2隐蔽前通知甲方,经甲方验收合格后方可隐蔽。11.3灯具安装调试完毕后,经甲方验收合格,作为本工程的最终质量验收。12.工程质保期12.1本工程质保期为工程验收合格之日期年。保修期内如工程发生故障,乙方必须在接到通知后的12小时内派人员维修,因产品质量问题引起的工程维修,甲方支付维修所发生的费用,乙方维修。因安装问题引起的工程维修,乙方负责免费维修。12.2保修期满后,乙方应建立24小时电话热线跟踪服务,若工程发生故障,乙方应在接到通知后24小时内赶赴现场维修,以最优惠的成本价维修更换。13．违约责任13.1本工程验收质量必须达到乙方承诺的合格标准。13.2除不可抗力外,甲乙双方应严格遵守本合同条款,否则,违约方须承担违约责任。13.3若乙方未能按本合同工期完工,每延误一天,支付合同总价的万分之二的违约金,若甲方未能按本合同支付工程款,乙方有权停工,甲方支付误工费,由此造成工期延误由甲方负责。14.争议的解决凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,合同各方应通过友好协商解决：如果协商不能解决,任何一方均可向本合同项目工程地人民法院提起诉讼。15.其它15.1由于开挖路面原因移动部分苗木时,乙方请甲方代表现场确认,甲方代表同意后,乙方挖处苗木,苗木的种植工作不在乙方合同范围内,乙方不负责。15.2乙方不负责乙方开挖的水泥路面和地板砖的修复工作。15.3本合同如有未尽事宜,经双方友好协商,另签补充协议。15.4本合同一式六份,甲乙双方各三份。发包方〔盖章：承包方〔盖章：法定代表人：法定代表人：经办人：