三月一级建造师执业资格考试建设工程法规及相关知识同步练习题（附答案及解析）

三月一级建造师执业资格考试建设工程法规及相关知识同步练习题（附答案及解析）一、单项选择题（共70题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最正确或最符合题意。选对每题得一分，没选或选错均不得分）。1、甲、乙因工程质量纠纷，乙申请某仲裁委员会仲裁，仲裁庭裁决驳回乙方请求，并作出了裁决。乙方认为仲裁庭的某仲裁员处理此案时有受贿行为，依照我国《仲裁法》的规定，乙方可以（）。A、拒绝执行B、向人民法院起诉C、请求法院裁定不予执行D、向上级仲裁委员会申诉【参考答案】：C【解析】：本题考核的是仲裁裁决的不予执行。根据《仲裁法》、《民事诉讼法》的规定，被申请人提出证据证明裁决有下列情形之一的，经人民法院组成合议庭审查核实，裁定不予执行：(1)当事人在合同中没有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的；(2)裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁机构无权仲裁的；(3)仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的；(4)裁决所依据的证据是伪造的；(5)对方当事人向仲裁机构隐瞒了足以影响公正裁决的证据的；(6)仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿、徇私舞弊、枉法裁决行为的。2、加强建筑垃圾的回收再利用，力争建筑垃圾的再利用和回收率达到（）。A、30％B、40％C、50％D、60％【参考答案】：A【解析】：加强建筑垃圾的回收再利用，力争建筑垃圾的再利用和回收率达到30％，建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于40％。对于碎石类、土石方类建筑垃圾，可采用地基填埋、铺路等方式提高再利用率，力争再利用率大于50％。3、以下关于民事诉讼一审普通程序开庭审理的顺序正确的是（）。A、核对当事人—举证质证—法庭调查—法庭辩论—宣判B、核对当事人—法庭调查—法庭辩论—举证质证—宣判C、法庭调查—核对当事人—举证质证—法庭辩论—宣判D、核对当事人—法庭调查—举证质证—法庭辩论—宣判【参考答案】：D【解析】：《民事诉讼法》第187条至142条的规定，民事诉讼一审普通程序开庭审理的顺序一般为：核对当事人法庭调查一举证质证…法庭辩论宣判。故D为正确选项。4、对于应当招标的工程建设项目，经批准可以不采用招标发包的情形有（）。A、拟公开招标的费用与项目价值相比，不值得B、当地投标企业较少C、施工主要技术采用特定专利或专有技术D、军队建设项目【参考答案】：C【解析】：根据《招标投标法实施条例》规定，除《招标投标法》规定可以不进行招标的特殊情况外，有下列情形之一的，可以不进行招标：①需要采用不可替代的专利或者专有技术；②采购人依法能够自行建设、生产或者提供；③已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供；④需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求；⑤国家规定的其他特殊情形。5、某总承包单位与分包单位在分包合同中约定，由分包单位自行负责分包工程的安全生产，工程施工中，分包工程发生了安全事故，则该事故（）。A、按约定由分包单位自行承担全部责任B、分包单位承担主要责任，总承包单位承担次要责任C、总承包单位承担全部责任D、总承包单位与分包单位，承担连带责任【参考答案】：D【解析】：《建设工程安全生产管理条例》规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。施工总承包单位与分包单位的安全生产责任，可分为法定责任和约定责任。所谓法定责任，即法律法规中明确规定的总承包单位、分包单位各自的安全生产责任。所谓约定责任，即总承包单位与分包单位通过协商，在分包合同中约定各自应当承担的安全生产责任。但是，安全生产的约定责任不能与法定责任相抵触。6、张某继承了一套商铺，在办理产权登记前就以300万元的价格卖给了李某，并由李某使用。张某在办理了产权登记后，又以380万元的价格将这套商铺卖给王某，并办理了过户手续。对此，下列选项中正确的说法是（）。A、张某与李某间的买卖合同无效B、张某与王某间的买卖合同无效C、这两个买卖合同均有效D、张某办理产权登记前不享有所有权【参考答案】：C7、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当将施工现场的（）分开设置，并保持安全距离。A、办公区与生活区B、备料区与作业区C、办公、生活区与备料区D、办公、生活区与作业区【参考答案】：D8、甲承包商在乙厂商定制了一台非标准设备。设备制作完成后，乙特其交由丙公司送货。运送过程中，甲承包商因故解除了这个合同。乙厂商便通知丙公司中途将设备运回，由此增加了运费。对此，下列说法中错误的是（）。A、甲有任意解除合同权B、乙应与丙协商后方可变更运输C、乙有任意变更运输权D、乙应支付丙由于变更增加的运费【参考答案】：B9、施工项目进行公开招标，投标保证金有效期应当超过（）30天。A、招标文件发出日B、投标文件截止日C、中标日期D、投标有效期【参考答案】：D10、甲市政工程公司计划向乙银行贷款600万元用于购置机械设备，乙银行要求甲市政工程公司提供担保，（）可以为这笔贷款提供保证担保。A、市政府建设行政主管部门B、乙银行C、丙建筑工程公司D、丁大学【参考答案】：C【解析】：本题涉及的考点是保证人资格。具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作为保证人。但是，以下组织不能作为保证人：①国家机关，但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外；②学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体；③企业法人的分支机构、职能部门。11、关于工程质量检测机构的说法，错误的是（）A、可以转包检测业务B、具有独立的法人资格C、是中介机构D、分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质【参考答案】：A【解析】：检测机构不得转包业务。12、某建筑公司致函钢材经销商甲公司：“我公司欲以3300元/t的价格购买Ⅱ级钢筋30t，有意者请于3日内回复。”乙公司获悉此事，赶在甲公司回复之前致电建筑公司：“同意报价，准备接货事宜。”请问，乙公司发出的这份通知属于（）。A、要约B、承诺C、反要约D、要约邀请【参考答案】：A【解析】：乙公司不是受要约人13、关于开庭质证，下列说法不正确的是（）。A、证据应当在开庭时出示，并由当事人互相质证B、经过法定程序公证证明的法律行为、法律事实和文书，人民法院或者仲裁机构应当作为认定事实的根据C、在任何情况下，当事人都可以提供经人民法院核对无异的复制件D、无法与原物核对的复制品，不能单独作为认定案件事实的依据【参考答案】：C【解析】：书证应当提交原件，如需自己保存证据原件、原物或者提供原件、原物确有困难的，可以提供经人民法院核对无异的复制件或者复制品，无法与原件、原物核对的复印件、复制品，不能单独作为认定案件事实的依据。14、《合同法》规定，债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的，（）。A、应当经保证人同意B、应当经保证人与债务人协商一致C、通知债权人D、应当经债权人同意【参考答案】：D【解析】：本题考核的是合同义务的转让。《合同法》规定，债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的，应当经债权人同意。15、根据《绿色施工导则》规定，施工现场公里以内生产的建筑材料用量应占建筑材料总重量的以上。（）A、500；70％B、500；60％C、300；70％D、300；60％【参考答案】：A【解析】：对于节材与材料资源利用来说，应就地取材，施工现场500公里以内生产的建筑材料用量占建筑材料总重量的70％以上。16、职工发生事故伤害，所在单位应当自事故伤害发生之日起（）日内，向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。A、10B、15C、30D、60【参考答案】：C【解析】：根据《工伤保险奈例》的规定，职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病，所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内，向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。故C为正确选项。17、2014年3月12日，甲建筑工程公司向乙钢铁公司发出一封传真，内容如下：本公司希望向你公司购买一级钢材30吨，每吨5000元，2014年3月20日之前在甲公司所在城市的火车站交货，货到后付款，请于3日内答复。3月14日，乙公司回复：同意你方要求，但请预付3万元定金。下列对本案的表述正确的是（）。A、甲公司和乙公司通过要约和承诺订立合同，合同已经成立B、甲公司的传真不构成要约，所以合同并未成立C、乙公司的回复不构成承诺，所以合同并未成立D、甲公司的传真不构成要约，乙公司的回复也不构成承诺，所以合同并未成立【参考答案】：C【解析】：乙公司回复中要求预付3万元定金属于对要约内容的实质性变更，所以应视为新要约，合同不成立。18、下列单位中，（）是房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理的责任主体，应当建立健全重大隐患排查治理工作制度，并落实到每一个工程项目。A、建筑施工企业B、设计单位C、建设单位D、监理单位【参考答案】：A【解析】：本题考核的是重大隐患治理挂牌督办制度。建筑施工企业是房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理的责任主体，应当建立健全重大隐患排查治理工作制度，并落实到每一个工程项目。19、下列各项不属于委托代理终止原因的是（）。A、代理期限届满B、被代理人取得民事行为能力C、被代理人取消委托D、代理人丧失行为能力【参考答案】：B【解析】：《民法通则》第六十九条规定，有下列情形之一的，委托代理终止：①代理期限届满或代理事务完成；②被代理人取消委托或代理人辞去委托；③代理人死亡；④代理人丧失民事行为能力；⑤作为被代理人或代理人的法人终止。B项属于法定代理或指定代理终止的原因。20、建设单位将建设工程肢解发包的，责令改正，处工程（）的罚款；对全部或者部分使用国有资金的项目，并可以暂停项目执行或者暂停资金拨付。A、成本0．5%以上1%以下B、成本5%以上10%以下C、合同价款0．5%以上1%以下D、合同价款5%以上10%以下【参考答案】：C【解析】：本题涉及的考点是发包单位违法行为应承担的法律责任。建设单位将建设工程肢解发包的，责令改正，处工程合同价款O．5%以上1%以下的罚款；对全部或者部分使用国有资金的项目，并可以暂停项目执行或者暂停资金拨付。21、太原市A区的甲公司与北京市B区的乙公司签订了一份建材购销合同，合同约定的交货地点为保定市C区。后双方在履行合同时发生纠纷，甲公司向北京市B区人民法院起诉，乙公司向保定市C区人民法院起诉。两个人民法院就管辖权发生争议，都认为自己有管辖权，经协商无法达成一致。根据我国《民事诉讼法》的规定，本案应当（）。A、由两个法院分别审理B、由北京市高级人民法院指定一个法院进行审理C、由山西省高级人民法院指定一个法院进行审理D、由最高人民法院指定一个法院进行审理【参考答案】：D【解析】：根据《民事诉讼法》的相关规定，合同纠纷由被告住所地或合同履行地人民法院管辖，人民法院之间因管辖权发生争议，由争议双方协商解决，协商不成的，报请其共同上级人民法院指定管辖。本案中，北京市B区是被告乙公司的住所地，保定市C区是合同履行地，两地人民法院均有管辖权，北京市B区和保定市C区的共同上级法院是最高人民法院，因此应当由其指定一个法院进行审理。22、注册建造师异地执业的，工程所在地省级人民政府建设主管部门应当将处理建议转交注3册建造师注册所在地（）。A、省级人民政府建设主管部门B、县级人民政府建设主管部门C、市级人民政府建设主管部门D、省级人民政府工商行政管理部门【参考答案】：A【解析】：本题考核的是注册机关的监督管理。注册建造师异地执业的，工程所在地省级人民政府建设主管部门应当将处理建议转交注册建造师注册所在地省级人民政府建设主管部门，注册所在地省级人民政府建设主管部门应当在14个工作日内作出处理，并告知工程所在地省级人民政府建设行政主管部门。23、债权相对性理论的内涵不包括（）。A、债权主体的相对性B、债权内容的相对性C、债权责任的相对性D、债权客体的相对性【参考答案】：D24、当事人双方既约定违约金，又约定定金的合同，一方当事人违约时，对违约行为的赔偿处理原则是（）。A、只能采用违约金B、由违约一方选择采用违约金或定金C、由非违约方选择采用违约金或定金D、同时采用违约金和定金【参考答案】：C【解析】：《合同法》第一百一十六条规定，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。25、某项目重要分部工程发生设计变更，监理单位发出工程暂停令，则停工期问现场防护所需费用由（）承担。A、建设单位B、设计单位C、监理单位D、施工企业【参考答案】：A【解析】：根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由责任方承担，或者按照合同约定执行。发生设计变更，属建设单位一方的行为，监理单位据此发出工程暂停令，并产生现场防护所需费用，则责任方为建设单位。故A为正确选项。26、集体合同由用人单位与（）签订。A、职工代表大会B、员工代表C、工会代表企业职工一方D、股东代表大会【参考答案】：C【解析】：集体合同由工会代表企业职工一方与用人单位订立；尚未建立工会的用人单位，由上级工会指导劳动者推举的代表与用人单位订立。27、下列担保的方式中，（）是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，将该动产或权利作为债权的担保。’A、质押B、抵押C、定金D、留置【参考答案】：A28、下列制裁方式中，既属于行政处罚，也属于行政处分的是（）。A、警告B、罚款C、行政拘留D、记大过【参考答案】：A【解析】：行政处罚的制裁方式主要有警告、罚款；没收违法所得、没收非法财物；责令停产停业；暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；行政拘留等。行政处分的制裁方式主要有警告、记过、记大过、降级、撤职、开除。警告是两者都有的制裁方式。29、财产所有权的权能中，（）是所有人的最基本的权利，是所有权内容的核心。A、收益权B、处分权C、使用权D、占有权【参考答案】：B【解析】：本题考核的是财产所有权内容的核心。处分权是所有人的最基本的权利，是所有权内容的核心。30、根据《固体废物污染环境防治法》，下列处置危险废物的方式中，不符合国务院环境保护行政主管部门规定，应当缴纳危险废物排污费的方式是（）。A、填埋B、热解C、堆肥D、焚烧【参考答案】：A【解析】：以填埋方式处置危险废物不符合国务院环境保护行政主管部门规定的，应当缴纳危险废物排污费。31、下列不属于建设民事商事法律关系特点的是（）。A、建设民事商事法律关系是主体之间的民事商事权利和民事商事义务关系B、建设民事商事关系是平等主体之间的关系C、建设民事商事关系的保障措施具有补偿性和财产性D、建设民事商事关系主要是人身关系【参考答案】：D【解析】：建设民事商事关系主要是财产关系，民事商事关系虽然也有人身关系，但在数量上较少。32、下列纠纷可以由当事人协议选择管辖法院的是（）。A、甲公司与乙公司因建材买卖合同产生的纠纷B、甲公司与丙公司因土地使用权权属产生的纠纷C、甲公司与丁公司因不动产买卖合同产生的纠纷D、甲公司与戊公司因侵权行为产生的纠纷【参考答案】：A【解析】：协议管辖是指合同当事人在纠纷发生前后，在法律允许的范围内，以书面形式约定案件的管辖法院。协议管辖仅适用于合同纠纷。专属管辖与一般地域管辖和特殊地域管辖的关系是：凡法律规定为专属管辖的诉讼，均适用专属管辖。所以因不动产买卖合同纠纷提起的诉讼，属于适用专属管辖的案件，由不动产所在地人民法院管辖。33、下列施工单位人员中，不必经建设主管部门考核合格即可任职的是（）。A、项目安全生产管理人员B、项日技术员C、企业主要负责人D、项目经理【参考答案】：B【解析】：本题涉及的考点是三类管理人员的培训考核。《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他部门考核合格后方可任职。34、下列建设工程施工合同条款中，明确施工人施工要求的是（）条款。A、工程范围B、工程质量C、拨款与结算D、竣工验收【参考答案】：B35、施工单位与物资供应单位因采购的防水材料质量问题发生争议，以方多次协商，但没有达成和解，则关于此争议的处理，下列说法中，正确的是（）。A、双方依仲裁协议申请仲裁后，仍可以和解B、如果双方在中请仲裁后达成了和解协议，该和解协议即只有法律强制执行力C、如果双方通过诉讼方式解决争议，不能再和解D、如果在人民法院执行中，双方当事人达成和解协议，则原判决书终止执行【参考答案】：A36、以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册证书的，由注册机关（）。A、给予警告，一年内不准再申请注册B、撤销注册，处以罚款，三年内不准再次申请注册C、撤销注册，没收非法所得D、责令改正，处以违法所得3倍以下且不超过3万元的罚款【参考答案】：B37、某施工合同约定以《建设工程价款结算暂行办法》作为结算依据，该工程结算价约4000万元，发包人应从接到承包人竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起（）天内核对（审查）完毕并提出审查意见。A、20B、30C、60D、45【参考答案】：D【解析】：“（二）工程竣工结算审查期限”。38、甲建筑工程公司与乙建材供应公司签订了一份建材购销合同，同时在合同中约定：就本合同发生争议提请Z市仲裁委员会仲裁。之后双方发生争议，乙公司认为在签订合同过程中存在重大误解，合同应被撤销。乙公司向Z市人民法院起诉要求人民法院撤销该合同，而甲公司向Z市仲裁委员会申请仲裁要求乙公司承担违约责任。则下列说法中，正确的是（）。A、Z市人民法院应当依法对此案进行审理B、Z市人民法院应当裁定不予受理C、Z市人民法院应和Z市仲裁委员会协商确定由谁受理此案D、Z市仲裁委员会不应当受理此案【参考答案】：B【解析】：本题考核的是仲裁协议的效力。《仲裁法》规定，当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉未声明有仲裁协议，人民法院受理后，另一方在首次开庭前提交仲裁协议的，人民法院应当驳回起诉，但仲裁协议无效的除外。39、建设工程质量保修书的提交时间（）。A、自提交工程竣工验收报告之日起15日内B、工程竣工验收合格之日C、自工程竣工验收合格之日起15日内D、提交工程竣工验收报告时【参考答案】：D【解析】：D正确，建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。40、下列关于劳动合同试用期的表述中错误的是（）。A、劳动合同期限为5个月的，试用期不得超过1个月B、劳动合同期限为1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月C、无固定期限劳动合同，试用期不得超过3个月D、以完成一定工作任务为期限的劳动合同，不得约定试用期【参考答案】：C【解析】：劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月；劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月；3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。同一用人单位与同一劳动者只能约定1次试用期。以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满3个月的，不得约定试用期。试用期包含在劳动合同期限内。劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限。故C为正确选项。41、关于承包人不得转包和违法分包工程的义务，下列叙述错误的是（）。A、承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人B、承包人可以将其承包的全部建设工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人C、承包人不得将工程分包给不具备相应资质的条件的单位D、分包单位不得将其承包的工程再分包【参考答案】：B【解析】：《合同法》第二百七十二条第二、三款规定，总承包人或勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。42、下列属于买卖合同中买受人义务的是（）。A、支付价款的义务B、转移标的物所有权的义务C、瑕疵担保义务D、按照合同约定交付标的物的义务【参考答案】：A43、根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位不得压缩（）工期。A、定额B、标准C、法定D、合同【参考答案】：D【解析】：根据《建设工程安全生产管理条例》第7条的规定，建设单位不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。故应选D项。44、某施工单位违反国家规定降低工程质量标准，造成6000万元直接经济损失，应当认定为（）。A、串通投标罪B、工程重大安全事故罪C、重大责任事故罪D、重大劳动安全事故罪【参考答案】：B45、下列情形中属于效力待定合同的有（）。A、出租车司机借抢救重病人急需租车之机将车价提高10倍B、10周岁的儿童因发明创造而接受奖金C、成年人甲误将本为复制品的油画当成真品购买D、10周岁的少年将自家的电脑卖给40岁的张某【参考答案】：D46、在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破、钻探、挖掘作业的，必须经（）批准。A、县级人民政府B、省级人民政府C、国务院D、省级文物行政部门【参考答案】：B【解析】：“（三）在文物保护单位保护范围和建设控制地带从事建设活动的相关规定”第5~6行。47、根据《行政诉讼法》的规定，人民法院不予受理公民、法人或者其他组织对（）事项提起的诉讼。A、认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权的B、申请行政机关履行保护人身权的法定职责时，行政机关拒绝履行的C、认为行政机关没有依法发给抚恤金的D、法律规定由行政机关最终裁决的具体行政行为【参考答案】：D【解析】：本题考核的是行政诉讼受案范围。法院不受理公民、法人或者其他组织对下列事项提起的诉讼：(1)国防、外交等国家行为；(2)行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令；(3)行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定；(4)法律规定由行政机关最终裁决的具体行政行为。48、根据《建筑法》，在建工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起（）内，向施工许可证颁发机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。A、15天B、1个月C、2个月D、3个月【参考答案】：B【解析】：在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作，49、某建设工程施工合同约定，合同工期为7个月，合同价款为5000万元。建设单位在申请领取施工许可证时，应当到位的建设资金原则上不得少于（）万元。A、1000B、1500C、2000D、2500【参考答案】：D【解析】：本题涉及的考点是建设资金的落实情况。《建筑工程施工许可管理办法》明确规定，建设工期不足1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的50%，建设工期超过1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30%。50、关于建筑工程施工许可管理的说法，错误的是（）。A、申请施工许可证是取得建设用地规划许可证的前置条件B、保证工程质量和安全的施工措施须在申请施工许可证前编制完成C、只有法律和行政法规才有权设定施工许可证的申领条件D、消防设计审核不合格的，不予颁发施工许可证【参考答案】：A【解析】：本题考查的是建设工程施工许可制度。只有取得规划许可证之后，方可申请办理施工许可证，所以取得规划许可证是办理施工许可证的前置条件。51、行政法规应由（）签署公布。A、全国人大常委会B、国务院C、国务院总理D、【参考答案】：C【解析】：行政法规由总理签署国务院令公布，故C选项正确。52、工程施工过程中应当采取消防安全措施，下列说法中错误的是（）。A、禁止携带火种进入生产、储存易燃易爆危险物品的场所B、修建道路有可能影响消防队灭火救援的，有关单位必须事先经过当地公安消防机构批准C、禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火D、自动消防系统的操作人员必须持证上岗【参考答案】：B【解析】：根据《消防法》第21条、第23条、第29条的规定：禁止在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火。进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员和自动消防系统的操作人员，必须持证上岗，并遵守消防安全操作规程。进入生产、储存易燃易爆危险品的场所，必须执行消防安全规定。在修建道路以及停电、停水、截断通信线路时有可能影响消防队灭火救援的，有关单位必须事先通知当地公安机关消防机构。故应选B项。53、根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（）日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A、3B、7C、15D、30【参考答案】：C【解析】：本题考核的是建设工程竣工验收报告备案的规定。《建设工程质量管理条例》规定，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。54、根据《专利法》，对产品的形状、架构或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案称为（）。A、发明B、实用新型C、外观设计D、设计方案【参考答案】：B【解析】：我国《专利法》保护的是发明创造专利权，并规定发明创造是指发明、实用新型和外观设计。《专利法》规定，发明是指产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。实用新型是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。外观设计，是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。55、甲施工企业于2006年承建某单位办公楼，2007年4月竣工验收合格并交付使用。2011年5月，甲致函该单位，说明屋面防水保修期满及以后使用维护的注意事项。此事体现了合同法的（）原则。A、公平B、自愿C、诚实信用D、维护公共利益【参考答案】：C【解析】：本题涉及的考点是合同的订立原则。《合同法》规定，当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。诚实信用原则主要包括：①订立合同时，不得有欺诈或其他违背诚实信用的行为；②履行合同义务时，当事人应当根据合同的性质、目的和交易习惯，履行及时通知、协助、提供必要条件、防止损失扩大、保密等义务；③合同终止后，当事人应当根据交易习惯，履行通知、协助、保密等义务，也称为后契约义务。56、施工企业与劳动者签订了一份期限为2年半的劳动合同，施工企业和劳动者的试用期依法最长不得超过（）个月。A、1B、2C、3D、6【参考答案】：B【解析】：劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月；劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月；3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。57、我国法的形式中，（）是指由全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会制定颁布的规范性法律文件。A、部门规章B、宪法C、法律D、行政法规【参考答案】：C【解析】：本题考核的是法律。法律是指由全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会制定颁布的规范性法律文件，即狭义的法律。58、定作合同对于支付报酬的期限没有约定或者约定不明，又不能达成补充协议，按照合同有关条款或者交易习惯也不能确定的，定作人应当在（）支付报酬。A、合同生效后B、交付工作成果时C、完成工作成果50%时D、完成全部工作成果前【参考答案】：B【解析】：对于不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。59、在建设工程领域，行政机关易引发行政纠纷的具体行政行为中，（）即行政机关或其他行政主体依照法定职权、程序对于违法但尚未构成犯罪的相对人给予行政制裁的具体行政行为。A、行政裁决B、行政处罚C、行政奖励D、行政许可【参考答案】：B60、根据《工程建设项目施工招投标办法》，对于应当招标的工程建设项目，经批准可以不采用招标发包的情形是（）。A、拟公开招标的费用与项目价值相比，不值得B、当地投标企业较少C、施工主要技术采用特定专利或专有技术D、军队建设项目【参考答案】：C【解析】：《工程建设项目施工招标投标办法》中规定，有下列情形之一的，经该办法规定的审批部门批准，可以不进行施工招标：（1）涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾而不适宜招标的；（2）属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的；（3）施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的；（4）施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的；（5）在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，原中标人仍具备承包能力的；（6）法律61、某建设工程合同约定，建设单位应于工程验收合格交付后2个月内支付工程款。2009年9月1日，该工程经验收合格交付使用，但建设单位迟迟不予支付工程款。若施工单位通过诉讼解决此纠纷，则下列情形中，会导致诉讼时效中止的是（）。A、2010年8月，施工单位所在地突发洪灾，1个月后恢复生产B、2011年6月，施工单位所在地发生强烈的地震，1个月后恢复生产C、2011年7月，施工单位法定代表人生病住院，1个月后痊愈出院D、2011年9月，施工单位向人民法院提起诉讼，但随后撤诉【参考答案】：B【解析】：本题考核的是诉讼时效的中止。《民法通则》规定，在诉讼时效期间的最后6个月内，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效中止。62、案件当事人向法院申请执行的期间为()。A、3个月B、6个月C、1年D、2年【参考答案】：D63、根据《合同法》的规定，下列情形中，权利人不享有法定解除权的是（）。A、运输建材的货车途中遭遇洪水，货物全部变质B、施工过程中，承包人不满工程师的指令，将全部工人和施工机械撤离现场C、发包人拒不支付工程款，双方又不能达成延期付款协议D、施工单位夜间施工扰民，被行政主管部门责令停工，致使工期延误【参考答案】：D【解析】：根据《合同法》第九十四条规定，有下列情形之一的，当事人可以解除合同：①因不可抗力致使不能实现合同目的的；②在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；③当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理的期限内仍未履行；④当事人一方延迟履行债务或者有其他违法行为，致使不能实现合同目的的；⑤法律规定的其他情形。D项不符合合同法定解除权的条件。64、关于建筑市场诚信行为的公布，下列说法正确的是（）。A、对于不良行为记录，可根据其行为内容和程度决定在当地公布还是在全国公布B、全国公布期限比地方确定的公布期限要长C、司法部门关于建筑市场各方主体不良行为记录的信息，各级建设相关部门无需再统一公布D、通过银行部门获取的建筑市场主体不良行为记录的信息，建设行政主管部门也应在本地区统一公布【参考答案】：D【解析】：《建筑市场诚信行为信息管理办法》规定，属于《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》范围的不良行为记录除在当地发布外，还将由建设部统一在全国公布，公布期限与地方确定的公布期限相同。通过与工商、税务、纪检、监察、司法、银行等部门建立的信息共享机制，获取的有关建筑市场各方主体不良行为记录的信息，省、自治区、直辖市建设行政主管部门也应在本地区统一公布。故D为正确选项。65、某电梯采购合同中约定，甲方向乙方订购5部电梯，约定由乙直接将其中2部电梯交付给丙，但乙一直未向丙交付电梯。则该合同中应由（）承担违约责任。A、甲向丙B、乙向丙C、乙向甲D、丙向甲【参考答案】：C【解析】：考核合同相对性原理。合同相对性原理是每年必考一到两题的点，可以简单表述为：追究违约责任要有“约”可违。任何情况，不用想太多，只要找准谁和谁存在有效合同关系就可以了。本题属于《合同法》规定的“由债务人向第三人履行债务”的情况（代为受领）。当事人约定由债务人向第三人履行债务的，债务人未向第三人履行债务或者履行债务不符合规定，应当向债权人承担违约责任。66、根据《招标投标法》的规定，在招标文件中，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。A、10B、20C、30D、40【参考答案】：B【解析】：本题考核的是招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件的截止时间。招标人应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间；但是，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日。67、按照装饰装修专业工程规模标准，下列幕墙工程属于中型规模的是（）。A、面积6000m㎡B、幕墙高70m，面积3000m㎡C、幕墙高50m，面积5000m㎡D、幕墙高40m【参考答案】：C【解析】：幕墙工程规模标准是：大型单体建筑幕墙高度不小于60m或面积不小于6000m㎡；中型单体建筑幕墙高度小于60m且面积小于6000m㎡；小型：无。68、某建筑公司实施了以下行为，其中符合我国环境污染防治法律规范的是（）。A、将建筑垃圾倾倒在季节性干枯的河道里B、对已受污染的潜水和承压水混合开采C、冬季工地上工人燃烧沥青、油毡取暖D、直接从事收集、处置危险废物的人员必须接受专业培训【参考答案】：D【解析】：本题考核的是施工现场环境污染防治的规定。A、B项违反了施工现场水污染防治的规定，C项违反了施工现场大气污染防治的规定。69、根据《合同法》，下列合同转让合法生效的是（）A、某教授与施工企业约定培训一次，但因培训当天临时有急事，便让自己的博士生代为授课B、甲因急需用钱便将对乙享有的一万元债权转让给了第三人，便打电话通知了乙C、建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业其乙将债务转让给第三人，请施工企业向第三人主张债权D、监理单位将监理合同概括转让给其他具有相应监理资质的监理单位【参考答案】：B【解析】：AC错，债务转移需债权人同意;B正确，债权转让须通知债务人，但无须债务人同意。D错误，监理合同依法不得转让。70、建设工程开工后能否顺利实施的关键是（）。A、已经确定施工企业B、有保证工程质量和安全的具体措施C、建设资金的落实D、已经办理该建筑工程用地批准手续【参考答案】：C【解析】：本题考核的是建设工程能否顺利实施的关键。建设资金的落实是建设工程开工后能否顺利实施的关键。二、多项选择题（共30题，每题2分，每题的备选项中，有两个或两个以上的符合题意，有一个错选则本题不得分，少选，所选的每个选项得0.5分）。1、根据《建设工程安全生产管理条例》，在施工合同中，不属于建设单位安全责任的有（）A、编制施工安全生产规童制度和操作资料B、向施工单位提供准确的地下管线资料C、对拆除工程进行备案D、保证设计文件符合工程建设强帘胜标准E、为从事特种作业的施工人员办理意外伤害保险【参考答案】：ADE2、国家编制土地利用总体规划，规定土地用途，将土地分为（）。A、沙地B、难利用地C、农用地D、建设用地E、未利用地【参考答案】：CDE【解析】：本题考核的是土地的分类。国家编制土地利用总体规划，规定土地用途，将土地分为农用地、建设用地和未利用地。3、关于施工许可证的法定批准条件说法，正确的有（）。A、已经确定施工企业B、有满足施工需要的施工图纸及技术资料，施工图设计文件已按规定进行审查C、建设资金已经落实D、按照规定需要委托监理的工程已经委托监理E、按照国务院规定的权限和程序已批准开工报告【参考答案】：ABCD【解析】：申请领取施工许可证，应当具备下列条件：（1）已经办理该建筑工程用地批准手续；（2）在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证；（3）需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；（4）已经确定建筑施工企业；（5）有满足施工需要的施工图纸及技术资料；（6）有保证工程质量和安全的具体措施；（7）建设资金已经落实；（8）法律、行政法规规定的其他条件（按照规定应该委托监理的工程已委托监理等）。4、下列合同中，属于无效合同的是（）。A、总包单位将主体工程劳务部分全部分包B、与发包人串通中标签订的合同C、挂靠其他企业签订的施工合同D、带资承包的施工合同E、专业分包公司再次分包的合同【参考答案】：BCE【解析】：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据《合同法》第52条第5项关于违反法律、行政法规的强制性规定的合同无效的情形，认定合同无效：(1)承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；(2)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；(3)建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。故B、C、E为正确选5、下列有关权利质押的说法，错误的是（）。A、以股票出质的，出质人与质权人只需订立书面合同，不必办理出质登记B、以注册商标专用权出质的，除订立书面合同外，还应向其管理部门办理出质登记C、出质人将基金份额出质后，不得转让，即使经出质人与质权人协商同意的也不可以转让D、兑现日期或者提货日期先于主债权到期的，质权人可以兑现或者提货E、以本票、支票出质的，应当将权利凭证交付质权人【参考答案】：AC【解析】：以依法可以转让的股票出质的，出质人与质权人应当订立书面合同，并向相关部门办理出质登记，质权自登记之日起设立。出质人将基金份额出质后，不得转让，但经出质人与质权人协商同意的可以转让。6、施工单位的下列作法中，违反国家有关环境保护法律规定的有（）。A、在施工现场附近的河流中清洗油桶B、将施工垃圾处理后倒入附近河流C、转运施工废弃物时未对其进行遮盖D、居民区附近的高架桥施工时未设置噪声屏障E、工程抢修工作一直持续到22时【参考答案】：ABCD【解析】：本题考核的是环境保护法的相关内容。A、B选项考的是水污染防治法，C选项考的是固体废物污染防治法，D、E选项考的是噪声污染防治法。7、根据《合同法》，下列会导致合同的权利义务终止的情形有（）。A、合同变更B、债务相互抵消C、债务已按约定履行完毕D、债务人依法将标的物提存E、债权债务同归于一人【参考答案】：BCDE【解析】：根据《合同法》的规定，合同权利义务因馈务已按照约定履行、合同解除、债务相互抵消、债务人依法将标的物提存、债权人免除债务、债权债务同归于一人等情形而终止。故B、C、D、E选项正确。而A选项合同变更并不必然导致合同终止。8、依据《建筑法》的规定，超越本单位资质等级承揽工程应承担的法律责任包括（）。A、责令停止违法行为，处以罚款B、可以责令停止整顿、降低资质等级C、给以警告，限期整改D、情节严重的，吊销资质证书E、有违法所得的，予以没收【参考答案】：ABDE9、注册建造师依法享有的权利包括（）。A、获得相应劳动报酬B、保管和使用本人注册证书、执业印章C、接受继续教育D、保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业，技术等秘密E、在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章【参考答案】：ABCE【解析】：《建造师执业资格制度暂行规定》中规定，建造师经注册后，有权以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理及从事其他施工活动的管理。《注册建造师管理规定》进一步规定，注册建造师享有下列权利：（1）使用注册建造师名称；（2）在规定范围内从事执业活动；（3）在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章；（4）保管和使用本人注册证书、执业印章；（5）对本人执业活动进行解释和辩护；（6）接受继续教育；10、关于申请领取施工许可证的说法，正确的有（）。A、应当委托监理的工程已委托监理后才能申请领取施工许可证B、领取施工许可证是确定建筑施工企业的前提条件C、法律、行政法规和省、自治区、直辖市人民政府规章可以规定申请施工许可证的其他条件D、在申请领取施工许可证之前需要楼市建设资金E、在城市、镇规划区的建筑工程，需要同时取得建设用地规划许可证和建设工程规划许可证后，才能申请办理施工许可【参考答案】：ADE【解析】：选项B已经确定建筑施工企业是领取施工许可证的前提条件。选项C需要说明的是，只有全国人大及其常委会制定的法律和国务院制定的行政法规，才有权增加施工许可证新的申领条件，其他如部门规章、地方性法规、地方规章等都不得规定增加施工许可证的申领条件。11、根据《建设工程质量管理条例》，关千施工单位质量责任和义务的说法，正确的有（）A、对施工质量负责B、按照工程设计图纸和施工技术标准施工C、对建筑材料、设备等进行检验检测D、建立健全施工质量检验制度E、审查批准高大模板工程的专项施工方案【参考答案】：ABCD12、根据《建筑法》，申请领取施工许可证应当具备的条件包括（）。A、建筑工程按照规定的权限和程序已批准开工报告B、已办理该建筑工程用地批准手续C、城市规划区的建筑工程已经取得规划许可证D、已经确定建筑施工企业E、建设资金已经落实【参考答案】：BCDE【解析】：根据《建筑法》第8条的规定，申请领取施工许可证，应当具备下列条件：（1）已经办理该建筑工程用地批准手续；（2）在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证；（3）需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；（4）已经确定建筑施工企业；（5）有满足施工需要的施工图纸及技术资料；（6）有保证工程质量和安全的具体措施；（7）建设资金已经落实；（8）法律、行政法规规定的其他条件。《13、仲裁协议的特点是具有自愿性。下列叙述体现自愿性特点的有（）。A、是否将纠纷提交仲裁当事人自愿B、将纠纷提交哪个仲裁委员会当事人自愿C、仲裁庭如何组成当事人自愿D、仲裁决定如何做出当事人自愿E、仲裁的审理方式、开庭形式当事人自愿【参考答案】：ABCE【解析】：本题考查的是仲裁协议的自愿性。仲裁的自愿性包括：（1）是否将纠纷提交仲裁；（2）向哪个仲裁委员会申请仲裁；（3）仲裁庭如何组成；（4）仲裁员的选择；（5）仲裁的审理方式；（6）开庭形式等，都是在当事人自愿的基础上，由当事人协商确定的。14、仲裁过程中的调解是双方解决纠纷的有效办法。下列关于仲裁过程中的调解的说法错误的有（）。A、仲裁庭在作出裁决前，必须先行调解B、调解不成的，应当及时作出裁决C、调解达成协议的，仲裁庭只能制作调解书而不能制作裁决书D、调解书不具备强制约束力E、在调解书签收前当事人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决【参考答案】：ACD【解析】：仲裁庭在作出裁决前，可以先行调解。当事人自愿调解的，仲裁庭应当调解。调解不成的，应当及时作出裁决。仲裁的调解达成协议，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书。调解书与裁决书具有同等法律效力。调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力。在调解书签收前当事人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决。15、下列对法律责任的基本特征的表述中，正确的是（）。A、法律责任是因违反法律上的义务而形成的法律后果B、合同违约行为并不需要承担法律责任C、法律责任即承担不利的后果D、法律责任的实现由国家强制力作保障E、合同当事人可以认定和追究对方的法律责任【参考答案】：ACD【解析】：法律责任的特征为：(1)法律责任是因违反法律上的义务(包括违约等)而形成的法律后果，以法律义务的存在为前提；(2)法律责任即承担不利的后果；(3)法律责任的认定和追究，由专门机构依照法定程序进行；(4)法律责任的实现由国家强制力作保障。故A、C、D为正确选项。16、民事诉讼的基本特征包括（）。A、自愿性B、公正性C、公权性D、强制性E、程序性【参考答案】：CDE【解析】：本题考核的是民事诉讼的基本特征。民事诉讼的基本特征是：(1)公权性；(2)程序性；(3)强制性。17、下列情况中，不影响劳动合同履行的有（）。A、劳动者开始依法享受基本养老保险待遇B、用人单位名称发生变更C、用人单位法定代表人变更D、用人单位投资人变更E、用人单位被依法宣告破产【参考答案】：BCD18、甲公司向乙公司发出要约，出售一批建筑材料。要约发出后，甲公司因进货渠道发生困难而拟撤回要约。甲公司撤回要约的通知应当（）到达乙公司。A、在要约到达乙公司之前B、与要约同时C、在乙公司发出承诺之前D、在乙公司发出承诺的同时E、在乙公司发出承诺后【参考答案】：AB【解析】：根据《合同法》规定，要约可以撤回，撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人。19、根据《环境保护法》，建设项目中防治污染的设施与主体工程应当（）。A、同时招标B、同时设计C、同时竣工D、同时施工E、同时投产使用【参考答案】：BDE【解析】：根据《环境保护法》第26条的规定，建设项目中防治污染的设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。故应选BDE项。20、下列承担民事责任的方式中，只能适用于违约责任的有（）。A、停止侵害B、修理、重作C、支付违约金D、恢复名誉E、赔偿损失【参考答案】：BC【解析】：停止侵害、恢复名誉、赔偿损失可以适用于各种民事侵权责任的承担，而修理、重作、支付违约金则是合同法特有的违约责任承担方式。21、设计单位的安全责任包括（）。A、按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计B、提出防范安全生产事故的指导意见和措施建议C、对安全技术措施或专项施工方案进行审查D、依法对施工安全事故隐患进行处理E、对设计成果承担责任【参考答案】：ABE【解析】：设计单位的安全生产责任：（1）按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计；（2）提出防范生产安全事故的指导意见