2022年工程承包合同协议书3篇 工程合同承包协议书完整版

Word———2022年工程承包合同协议书3篇工程合同承包协议书完整版下面是我共享的2022年工程承包合同协议书3篇工程合同承包协议书完整版，供大家赏析。

2022年工程承包合同协议书1

甲方：_______________________

乙方：_______________________

依据《中国合同法》、《中国建筑法》及其有关法律行政法规的规定，本着公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，经双方协商全都，签订本合同。

一、工程概况

1.工程名称及规模：

2.工程地点：富阳_________路_________号。

3.工程范围：土建、钢结构等(不包括装潢、电力部分)

4.工程承包性质：包工包料。

二、工程质量、施工进度

1.工程质量：严格根据国家建筑施工规范进行实施，确保工程质量合格，因施工过程中的质量问题而引起的返工、经济损失、工期延误由乙方自负。

2.工期进度：核定总工期竣工日期为_____年_____月____日。

3.乙方必需仔细做好平安文明施工，严格根据平安操作规程作业，订列相关平安措施。如消失人身平安事故以及其它一切事故责任自负。

4.乙方必需严格按标准化作业，各上岗人员及管理人员必需持上岗证。

三、工程款支付原则

1.工程总造价暂估为人民币伍拾万元整。

2.工程款支付：

1)土建材料进场、施工人员到位后，支付总价的_____%。

2)钢架结构结顶后，支付总价的_____%。

3)竣工验收合格后，支付总价的_____%;依据方案工期，延误____天暂扣进度款_____%，延误_____天，暂扣_____%，以此类推。

4)总价的_____%做为保证金。

四、其他事项

1.在施工中如质量常常消失问题或返工，特殊是主体工程质量严格不合格，管理无程序可视为无施工力量，作为违约责任。甲方有权终止合同，另选施工单位。

2.工程进度：工期进度完不成，视为违约，负违约责任。

五、补充条款________________________

六、合同生效

1.本合同自双方签字盖章后即生效，至工程竣工及价款结清后失效。

2.本合同一式贰份，双方各执壹份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

2022年工程承包合同协议书2

原告：________________法定代表人_______________，职务董事长，住__________市__________区__________街__________号楼__________室，邮编：________________电话：_____________

被告：________________公司，法定代表人_______________，职务总经理,住__________市__________区__________号，邮编：______________电话：_____________

案由：_________________建设工程施工合同纠纷

诉讼恳求

1、判令被告马上返还保修款______________元，延迟支付的违约金______________元;以上两项共计______________元;

2、以上金额截至____年_____月_____日，逾期支付，则以______________元为基数，按每日______________%支付逾期利息;

3、本案的诉讼费用由被告负担。

事实与理由

原告与被告于_____________年__________月__________日签订了工程施工合同，根据合同商定，原告为被告建设的位于北京市通州区梨园镇某地的某项目B区的1#、2#楼的外墙外保温及饰面装饰工程进行施工，工期为50天，从_____________年__________月__________日至_____________年__________月__________日。合同还商定工程款的___%作为保修款，保修期自竣工之日起______个月，项目最终的结算金额为_________元，所以被告留存保修款____________，保修期至_____________年__________月__________日。然而，过了保修期后，该项目并未发觉质量问题，被告却以种种理由拒绝返还保修款。

原告认为，被告拒绝返还保修款的行为已构成违约，严峻损害了原告的合法权益，故依《中国民事诉讼法》的有关规定，特向贵院提起诉讼，恳求依法裁判。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

________年____月____日________年____月____日

2022年工程承包合同协议书3

甲方：______省_____市_____建筑公司乙方：_____(身份证：____________________)

为优质、高效完成_____二级大路第五合同段工程的施工，充分发挥各方优势，经甲乙双方公平协商，甲方将_____二级大路第五合同段工程的技术方面的工作承包给乙方，并达成以下协议：

一、合作项目工程名称_____二级大路第五合同段(昔董至瓦晓段)

二、工程技术承包范围

1)工程施工复测及相关资料编制。

2)工程施工放样及相关资料编制。

3)工程试验及相关资料编制。

4)工程质检及相关资料编制。

5)工程计量及相关资料编制。

6)工程变更及相关资料编制。

7)工程施工技术及工程的现场管理。

8)工程施工工艺及工序的掌握。

9)工程竣工资料的编制。

三、合同工期

1)从甲方通知乙方人员进场复测开头至工程交工为止。

2)双方拟定施工合作时间为_____个月，即从________年_____月_____日到_______年_____月_____日，工期共_____个月。

3)以上合同工期，包括施工复测时间、雨季及因建设方、甲方等缘由造成工程停工的时间，不包括工程竣工资料编制时间。

4)竣工资料编制时间为_____个月。

5)若因建设方、甲方及雨季等缘由工程无法完成，乙方不负任何责任。

6)如工期超出_____个月，甲方应支付乙方超出工期的工程技术费。

四、工程技术承包费用

1)施工投标工程技术费：甲方投标工程总价，扣除第100章费用及工程备用金后按_____%计。

2)工程变更增加工程技术费：在施工过程中所产生的工程变更增加金额总量按_____%计。

3)工程中的非计量增加工程技术费：按该款项_____%计。

4)前两项总计所产生的技术费若低于__元人民币，则甲方支付给乙方_______元人民币;若超出则按前两项计算。

5)工程延期费：超出双方商定的_____月的工期甲方每月支付乙方__________元人民币的工程技术费。

6)施工复测费：_______