钢构施工合同

Word———钢构施工合同钢构施工合同（精选3篇）

钢构施工合同篇1甲方：

乙方：

经甲乙双方共同协商，达成全都，特签定如下协议：

一、甲方愿把一座建筑面积为**平方米的屋面轻钢顶以包清工的方式每平方米元的价格承包给乙方。

二、甲方为乙方供应水、电、路，确保工程正常施工。甲方必需确保原材料的供应，否则因原材料短缺所造成的工人停工。误工费由甲方负责赔偿。

三、乙方必需根据甲方的要求，保质保量进行平安施工，在施工过程中所发生的人身伤亡事故，甲方概不负责，完全由乙方自己负责。

四、付款方式：

1、工人及设备进入工地后，甲方应先付给乙方生活费5000元。

2、待原厂房拆除完毕，甲方把工人拆除工资全部付清。

3、待梁制作完毕，甲方应付乙方总工程款的40%。

4、待钢梁安装完毕，甲方再付给乙方总工程款的20%。

5、待屋面板安装完毕，甲方再付给乙方总工程款的35%。

6、经甲方验收合格后，再把剩余的工程款一次性付清给乙方。

六、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，望甲乙双方共同遵守。

甲方：

乙方：

**年*月*日

钢构施工合同篇2发包方：

承包方：(简称乙方)

本合同书是依照我国民法、合同法、建筑法、招投标法、预算法、建设工程价款结算暂行方法、行业规范及最高人民法院法律解释等相关法律制定。对双方的权利义务，双方已经明确，意思表示全都，自愿订立本合同。

一、甲方将本工程以构形式为工程，檐口高度为6米，总建筑面积约㎡。(面积如有变动，按实际面积计算)。

二、甲乙双方协定每平方米元，封墙每平方米元，合计金额约元，大写约(面积如有变动，按实际面积计算)。

三、乙方承建地址：

四、工期：自合同签订之日，甲乙双方商定工期为月，即年月日至年月日。如遇下列状况之一，经发包方现场同意后，工期顺延：

1、按施工预备规定要求，不能供应满意作业要求的场地、水、电源，道路未能畅通，障碍物未能清除，影响进场施工时;

2、重大设计变更，发包方供应的工程地质资料不准，致使设计转变或由于施工无法进行的缘由而影响进度的，自提出变更之日起到变更项目完成止，作工期顺延;

3、在现场施工或因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工时;

4、因人力不行抗拒的因素而延误工期及国家法规和强制性技术规程要求必需停止作业或停工的，自应停工或停止作业起，到应复工之日止，工期顺延;

5、基础由发包方负责担当的，由于发包方的延期或因基础工程质量不符合设计要求而影响承包方的正常施工，或因发包方负责的其它工程项目因交叉施工而影响承包方正常施工的，自影响开头之日起，到影响消退之日止，作工期顺延;

五、保修期：本工程保修期为年，保修期内消失因乙方施工造成的质量问题，由乙方无偿进行返修;人为损坏及不行抗力造成的建筑物损坏或无法使用，乙方不担当任何责任。

六、施工期间乙方工人生活费用由乙方负责;乙方负责平安文明施工，施工中发生意外事故由乙方负全责(乙方应为施工人员购买人身保险)。

七、付款方式：

1、甲乙双方签订合同后，甲方预付给乙方工程总造价的%，约元。

2、工程完工，甲方验收合格后扣除工程总造价的%，约元作为工程质保金，甲方在三日内将工程余款一次性付给乙方，质保金月后一次性付清。

八、验收事项：乙方全部安装完毕，甲乙双方组织人员验收，在安装完毕三日内，甲方未组织人员验收视为合格，如无质量问题，甲乙双方签字合格，未经双方签字建筑物不得使用，否则消失问题，由使用方负责。

九、质量要求：乙方应严格根据工序进行施工，并保证工程整体造型美观，节点坚固，拼接合理对称，线性良好，抗风、抗震性能良好，不漏雨。

十、双方担当责任范围：

1、甲方负责供应水、电、安装工人的住宿事项，并免收水电住宿费。

2、乙方供应技术询问服务，严格保证构件材质和外购件的质量。

十一、违约责任：

1、甲方如不能根据合同商定的条款准时拨付工程款，每延付一天按应付金额的1%偿付乙方且工期顺延，因甲方缘由造成乙方停工误工，甲方应担当误工损失。

2、因乙方缘由造成产品延期交付或工程未能按期交工，每天按合同金额的1%偿付甲方;若甲方工程款拨付不准时，乙方有权停工。

3、任何一方违约或单方解除合同，应担当违约造成的经济损失。乙方工期延期不得超过15天。

十二、合同有效期：本合同经甲乙双方签字盖章之日起生效。本合同一式二份，甲乙方各执一份。

本合同未尽事宜，甲乙双方共同协商解决。

甲方(盖章)：乙方(盖章)：

地址：地址：

年月日

钢构施工合同篇3发包单位：(以下简称甲方)

分包单位：

(以下简称乙方)

依据《中国合同法》有关规定，为明确双方在承揽制作、安装过程中的权利、

第一条、工程概况

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程建筑面积：m2。

四、合同价款：

工程总造价(人民币大写)：佰拾万仟佰拾**元正(￥：元)，其中钢

五、合同价款调整

本合同价款采纳方式确定。

1、固定总价合同，合同价款调整方法：甲方或设计单位出具的变更联系单;

2、固定单价合同，合同价款调整方法：依据施工图纸和甲方或设计单位出具的变更联

3、按信息价,无价材料以方式确认。

六、其它：(协作费、水电费的)计算、支付口径，详见报价清单。

其次条、合同价款的支付时间和方式

一、工程款的支付

(进度款有两种付款方式，一是按节点支付，一是按月进度支付，厂房、体育场馆等同

1、本合同签订之日起3日内，甲方支付合同总价的预付款，计人民币(大写)佰拾万仟佰拾**元正(￥：元);

2、主体钢构件和安装人员进场后3日内，甲方支付合同总价的%进度款，计人民币(大写佰拾万仟佰拾**元正(￥：元);

3、屋面板、墙面板进场3日内，甲方支付合同总价的，计人民币(大写)万仟佰拾**元正(￥：元);

4、工程完工后支付合同总价的%，计人民币(大写)(￥：);

5、工程竣工验收后3日内，乙方将竣工结算报告交甲方审查，甲方在接到结算资料后3日内审查完毕，在3日内除合同总价%作为保修金外，余款付清。(对高层或其他钢结构完成后整体竣工验收时间间隔很长的项目类型，要商定完工后的竣工验收时间。)

6、工程变更联系单累计超过合同总价的%，则按上述比例支付。

7、保修金待工程验收合格之日起

二、工程完工乙方供应竣工验收报告后45天内，甲方不组织工程验收，则视为验收合格。

三、甲方应依据本合同条款来支付各类工程款项，如在规定时间内，甲方未按商定支付，由此造成乙方停工、误工的经济损失应由甲方担当。乙方可在三天后向甲方发出付款书面通知，甲方在接到通知后，三天内仍未付款，乙方有权停止施工，停工的损失由甲方担当，停工超过15天，乙方有权单方终止合同。

第三条、工程期限

一、依据甲方要求，方案钢构进场时间为年月日，钢构进场后安装总工期为天。如遇特别状况需要延期或提前，甲方应提前三天书面通知乙方。

二、如遇下列状况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延。

1、按施工预备规定要求，甲方不能供应施工场地、水、电源或道路未能畅通，障碍物未能清除，影响进场施工的。

2、较大设计变更，供应的工程地质资料不准而影响进度的。

3、在施工过程中因连续停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电每周累计超过24小时，影响正常施工的。

4、未按合同规定拨付预付款、工程进度款而影响施工。

5、如基础工程由甲方负责担当，由于甲方拖延或因土建质量不合格、或因甲方负责的其它工程项目因交叉施工而影响乙方施工的，工期相应顺延。

6、其它因甲方不行抗拒的因素而延误工期或不行预见缘由造成的中途停工。

三、乙方在以上状况发生后的五天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表提出书面报告，甲方代表收到后应在六天内予以确认答复，逾期不予答复，视为认可。

第四条、工程预备

一、甲方：

1、年月，负责场地外进场道路的修理，并接到施工现场。在钢构进场天前，负责接通施工现场的水表、电表、配电箱。确保施工车辆的畅通和吊车的正常施工。

2、甲方负责设计时，合同签订后3天内(以收签最终一张图纸为准)，供应完整的建筑安装施工图肆份及有关施工技术资料。

3、组织甲、乙方和设计单位及有关部门参与施工图交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要，并在一星期内供应会审纪要和修改后的施工图。

4、供应本工程前期施工资料，办妥建设施工许可证、施工临时用电、占用道路等合法手续;帮助乙方办理临时户口，及其它甲方应当办理的手续。如因无建设施工许可证发生的相关责任(包括行政惩罚及勒令停工损失)和损失由甲方担当。

二、乙方：

1、在由乙方供应设计时，本合同签订之日起七日内，乙方应向甲方供应有关技术资料，通知甲方出面组织会审和施工图纸交底会审，并由甲方书面提出会审纪要和修改打算，交乙方修改设计。

2、编制施工组织设计或施工方案，组织施工管理人员和材料、施工机械进场。

3、协作甲方办理施工有关的报建手续。

4、负责工程涉及与土建配套设施的协调及质量掌握工作、预埋件安装等。

第五条、双方的职责

一、甲方的职责

1、甲方委派同志为驻工地代表，详细行使下列权力、职责：

1)、甲方下达的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给乙方代表，乙方代表在回执上签

2)、代表甲方对乙方工程量的增减核实确认，代表甲方确认设计变更或工程洽商。

3)、代表甲方对乙方的施工工程进行验收。

2、甲方应帮助乙方办妥规定的手续，保证乙方的进场施工能顺当进行，施工场地上具备“三通一平”等条件，并在开工后连续负责解决以上事项的遗留问题。

3、组织乙方和设计单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底。该图纸经甲方或甲方代表签字确认后，作为乙方预算和施工的依据。

二、乙方的职责

乙方委派同志为驻工地代表，详细行使下列权力、职责：

1、乙方的要求、恳求和通知，以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代表，甲方代表在回执上签署

2、乙方代表按甲方或甲方代表批准的施工方案和依据分包合同发出的指示组织施工。

3、乙方依据图纸和分包合同的要求选购工程需要的材料，并供应产品合格证、质保单。

4、乙方按有关规定实行平安防护措施，担当由于自身平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，非乙方责任造成伤亡事故，由责任方担当相关责任和费用。

5、供应竣工图内容，但手续和费用由甲方负责。

第六条、施工与设计变更

一、正式的施工设计图纸、说明和有关技术资料，作为制作施工的有效依据，开工前由甲方组织设计交底和会审作出纪要，作为施工的补充依据，甲、乙双方均不得擅自修改。

二、施工中如发觉设计的错误或不合理的地方，乙方应准时以书面形式通知甲方，由甲、乙双方准时会同设计等有关单位讨论确定修改看法或变更设计文件，乙方按修改或变更后的设计文件进行施工。

三、甲方如需设计变更，所发生的增加费用(包括返工损失、停工、误工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失)由甲方负责，并调整合同价款和工期。

第七条、质量与验收

一、本工程质量要求达到验收合格标准。

二、甲方和乙方在制作施工过程中必需遵守下列规定：

1、甲方担当的工程分项必需经乙方检查，验收合格签章后，乙方方可进行下一道工序施工。假如分项不合格，则由甲方自行解决，或托付乙方解决，费用按实结算。

2、乙方在施工中发生质量事故，应准时报告甲方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果应送甲方和质量监督站备案;重大质量事故处理方案，应与设计单位、质量监督站、甲方等单位共同讨论，并交给设计单位签证后实施。

三、乙方施工完毕后，应向甲方或甲方代表发出竣工通知书，甲方代表在接到通知后十天内，应聘请工程质量监督站组织竣工验收。

四、钢结构单项工程竣工验收通过后，甲方方可使用;未阅历收合格，甲方擅自使用或提前使用，则视为工程验收达到合同要求。

五、工程验收后，按规定对工程实行保修，保修期自甲方验收合格后之日起计