2022年安徽省监理工程师之水利工程目标控制高分模拟题库有精品答案

《监理工程师之水利工程目标控制》题库

一,单选题(每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、地下洞室按照洞轴线与水平面的夹角可划分为平洞、斜井、竖井三种类型，其中平洞的倾角为（）。

A.小于6度

B.6~48度

C.48~75度

D.大于75度【答案】A2、当工程网络计划的计算工期超过要求工期时，可采用的工期优化的方法是（）

A.缩短关键工作的总时差

B.减少相邻工作之间的时距

C.缩短关键工作的持续时间

D.减少相邻工作之间的时间间隔【答案】C3、反映一个国家的综合实力，是企业和产业核心竞争力的体现，也是国家文明程度体现的是（）。

A.安全

B.进度

C.质量

D.投资【答案】C4、（）指具有独立发挥作用或独立施工条件的建筑物。

A.单位工程

B.分部工程

C.分项工程

D.单元工程【答案】A5、由于（）的原因，导致工期拖延，从而增大了工程成本时，承包人有权申请工期延误事件引起的派生费用损失。

A.不可抗力

B.法律条文改变

C.发包人方面

D.季节性大雨【答案】C6、当双代号网络计划的计算工期大于合同工期时，满足工期要求，可采用的调整方法是压缩（）的工作的持续时间。

A.持续时间最长

B.自由时差为0

C.总时差最小

D.时间间隔【答案】C7、特殊部位开挖保护层厚度不宜小于（）。

A.1.5m

B.2m

C.2.5m

D.3m【答案】B8、关于招标工程量清单缺项、漏项的处理，下列说法中正确的是（）。

A.工程量清单缺项、漏项及计算错误带来的风险由发承包双方共同承担

B.分部分项工程量清单漏项造成新增工作量的，应按变更事件的有关方法调整合同价款

C.分部分项工程量清单缺项引起措施项目发生变化的，应按与分部分项工程相同的方法进行调整

D.招标工程量清单中措施项目缺项，投标人在投标时未予以填报的，合同实施期间不予增加【答案】B9、按照《水利水电工程标准文件》通用合同条款规定：监理人在收到承包人提交的完工付款申请单后的（）天内完成核查，发包人应在收到监理人通知后（）天内审核完毕。

A.7，7

B.14，7

C.7，14

D.14，14【答案】D10、水利工程中除专用合同条款另有约定外，缺陷责任期（工程质量保修期）从工程通过（）后开始计算。

A.投入使用验收

B.阶段验收

C.合同工程完工验收

D.竣工验收【答案】C11、水利工程施工中，后续单元工程凭（）方可开工。

A.分部工程开工申请获批

B.监理机构签发的上一单元施工质量合格证明

C.上一单元工程自检合格证明

D.质量监督部门签发的上一单元施工质量合格证明【答案】B12、某项目有A、B、C三个方案，寿命周期均相同，投资额A＞B＞C，方案A对于方案B的差额内部收益率为8%，方案B对于方案C的差额内部收益率为11%，基准收益率为10%，则最优方案为（）。

A.方案A

B.方案B

C.方案C

D.不能确定【答案】B13、根据《水利工程建设标准强制性条文》，连续上升铺筑的碾压混凝土，层间允许间隔时间应控制在混凝土（）时间以内。

A.初凝

B.终凝

C.养护

D.拆模【答案】A14、借助于试验设备和仪器对材料样品的化学成分、机械性能等进行科学的鉴定属于（）。

A.书面检验

B.外观检验

C.理化检验

D.无损检验【答案】C15、关于标底与最高投标限价（招标控制价），下列说法中正确的是（）。

A.招标必须设有标底，可以设有最高投标限价

B.标底和招标控制价在开标前保密，在开标时宣布

C.招标控制价对招投标双方都具有一定的约束力

D.标底可以作为废标的唯一直接依据【答案】C16、工程在规定的时间内和规定的条件下，完成规定功能的能力大小和程度是指()。

A.安全性

B.性能

C.可靠性

D.时间性【答案】C17、在施工过程中要加强质量检验工作，认真执行（），切实做好工程质量的全过程控制。

A.三检制

B.四检制

C.五检制

D.六检制【答案】A18、监理人收到承包人书面变更建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的()天内作出变更指示。

A.7

B.14

C.20

D.28【答案】B19、整个项目建设过程中最初阶段的工作是（）。

A.可行性研究

B.项目建议书

C.初步设计文件

D.委托项目监理【答案】B20、工程计量的结果必须得到（）确认。

A.承包人

B.发包人

C.监理人和发包人

D.监理人和承包人【答案】D21、关于招标工程量清单缺项、漏项的处理，下列说法中正确的是（）。

A.工程量清单缺项、漏项及计算错误带来的风险由发承包双方共同承担

B.分部分项工程量清单漏项造成新增工作量的，应按变更事件的有关方法调整合同价款

C.分部分项工程量清单缺项引起措施项目发生变化的，应按与分部分项工程相同的方法进行调整

D.招标工程量清单中措施项目缺项，投标人在投标时未予以填报的，合同实施期间不予增加【答案】B22、重要隐蔽单元和关键部位的单元工程质量经承包人自评后，监理机构应当（），然后按规定组成联合小组，共同检查核定工程质量等级。

A.进行抽检

B.组织验收

C.进行全部检查

D.核查承包人施工记录【答案】A23、土方明挖开始前，承包人应根据监理人指示，测量开挖区的地形和（），经监理人检查确认后，作为计量支付的原始资料。

A.计量剖面

B.计量平面

C.计量体积

D.计量立面【答案】A24、建设征地移民补偿概算中，属于农村移民安置补偿费的是()。

A.居民点新址征地及基础设施建设

B.机关事业单位迁建补偿

C.基础设施和生产设施补偿

D.建（构）筑物清理【答案】A25、PDCA循环包括的四个阶段是（）。

A.策划、实施、检查、反馈

B.计划、实施、检查、处理

C.计划、实施、学习、改进

D.方法、展开、整合、处理【答案】B26、监理机构的检查和验收，（）承包人按合同约定应负的责任。

A.不免除

B.可免除

C.可判定

D.不可判定【答案】A27、在某工程单代号搭接网络计划中，关键线路是指（）的线路。

A.相邻两项工作之间的时距之和最大

B.相邻两项工作之间的时间间隔全部为零

C.工作的持续时间总和最大

D.相邻两项工作之间的时距全部为零【答案】B28、对于数量大或检验费用高，特别是需进行破坏性和损伤性检验的材料质量鉴定一般选用的方法是（）。

A.不检验

B.抽样检验

C.全数检验

D.放松检验【答案】B29、监理机构对承包人在质量检测过程中的取样和送样进行监督称为跟踪检测，混凝土试样跟踪检测的检测数量应不少于承包人检测数量的（）。

A.3％

B.5％

C.7％

D.11％【答案】C30、工程网络计划费用优化的目标是（）。

A.在工期延长最少的条件下使资源需用量尽可能均衡

B.在满足资源限制的条件下使工期保持不变

C.在工期最短的条件下使工程总成本最低

D.寻求工程总成本最低时的工期安排【答案】D31、承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换（）天前通知发包人和监理机构。

A.3

B.7

C.10

D.14【答案】D32、工程竣工验收主持单位应在（）明确。

A.可行性研究报告

B.开工报告

C.初步设计

D.项目建议书【答案】C33、关于水利工程建设项目质量监督的说法，正确的是（）

A.水利工程建设项目质量监督方式以全部排查为主

B.大型水利工程可采取巡回监督方式

C.中型水利工程应建立质量监督项目站

D.小型水利工程可根据需要建立质量监督项目站【答案】D34、以下关于有负荷调试必须具备条件的说法，错误的是（）。

A.无负荷调试中发现的各类质量问题部分已解决完毕

B.工程的全部辅助生产系统满足调试需要并畅通无阻

C.生产操作人员配备齐全，辅助材料准备妥当

D.对生产的处理量、产量、产品品种及其质量等是否达到设计要求，进行全面检验和评价【答案】A35、推土机的推土距离和铲运机的铲运距离是指取土中心至卸土中心的平均距离。推土机推土定额是按自然方拟定的，如推松土时，定额乘（）调整系数。

A.0.80

B.0.85

C.0.90

D.1.09【答案】A36、由于系列标准是在总结世界各国，特别是发达国家经验的基础上产生的，具有很强的（）。

A.实践性和概括性

B.实践性和指导性

C.理论性和概括性

D.理论性和指导性【答案】B37、承包人不得将其承接的水利建设项目的（）进行转包。

A.临时工程

B.永久工程

C.主体工程

D.附属工程【答案】C38、关于自由时差和总时差，下列说法错误的是（）。

A.自由时差为零，总时差必定为零

B.总时差为零，自由时差必定为零

C.在不影响总工期的前提下，工作的机动时间为总时差

D.在不影响紧后工作最早开始时间的前提下，工作的机动时间为自由时差【答案】A39、全面质量管理的基本方法概括为四个阶段八个步骤，其中包括八个步骤中的前四个步骤的阶段是（）。

A.实施阶段

B.检查阶段

C.计划阶段

D.处理阶段【答案】C40、由于某原因规定了某项工作不得早于某时刻开始，这类网络计划属于（）。

A.双代号网络计划

B.双代号搭接网络计划

C.有时限的网络计划

D.单代号网络计划【答案】C41、质量控制和质量管理的关系是（）。

A.质量管理是质量控制的职能之一

B.质量控制是质量管理的职能之一

C.质量管理和质量控制相互独立

D.质量管理和质量控制相互包容【答案】B42、水利工程竣工验收应分为（）和竣工验收两个阶段。

A.竣工技术预验收

B.单元工程验收

C.法人验收

D.阶段验收【答案】A43、确定建设工程筹备期里程碑节点的基础是()。

A.已批复的可行性研究报告

B.初步设计批准工期

C.已批复的初步设计报告

D.建筑材料的来源【答案】B44、下列工作内容不属于安全生产事故隐患排查治理的是（）。

A.建立健全排查治理制度

B.落实主体责任

C.事故隐患排查

D.上报事故报告【答案】D45、在施工实践中，经常由于（）的发生引起进度计划的调整，从而引起施工设备使用发生冲突或闲置。

A.资源分配的调整

B.施工进度计划的调整

C.施工进度延误事件

D.资金分配的调整【答案】C46、采用计日工计价的任何一项变更工作，应从（）中支付。

A.进度款

B.预付款

C.暂列金额

D.保证金【答案】C47、水利工程中，混凝土抗压强度检验内容使用的样本是（）混凝土试块抗压强度值。

A.14d

B.28d

C.24d

D.7d【答案】B48、对承包人提出的新工艺，监理机构应提请项目法人组织()及有关专家对工艺试验成果进行评审认定。

A.检测单位

B.监督单位

C.设计单位

D.勘察单位【答案】C49、采用清单计价的某分部分项工程，招标控制价的综合单价为320元，投标报价的综合单价为265元，该工程投标报价下浮率为5%，结算时，该分部分项工程工程量比清单量增加了18%，且合同未确定综合单价调整方法，则综合单价的处理方式是（）

A.上浮18%

B.下调5%

C.调整为292.5元

D.可不调整【答案】D50、根据抽样检验分类方法，属于计数型抽样检验的质量特性有（）。

A.几何尺寸

B.重量

C.标高

D.裂缝条数【答案】D51、财务评价和国民经济评价的不相同之处不包括（）。

A.评价目的

B.评价参数

C.评价角度

D.评价采用的价格【答案】A52、由于系列标准是在总结世界各国，特别是发达国家经验的基础上产生的，具有很强的（）。

A.实践性和概括性

B.实践性和指导性

C.理论性和概括性

D.理论性和指导性【答案】B53、（）指具有独立发挥作用或独立施工条件的建筑物。

A.单位工程

B.分部工程

C.分项工程

D.单元工程【答案】A54、在水利水电工程施工过程中有潜在能量和物质释放危险的、可造成人员伤亡、健康损害、财产损失、环境破坏，在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置，是指的（）。

A.施工重大危险源

B.施工重大控制点

C.施工危险源

D.施工控制点【答案】C55、项目管理过程按照过程组进行分类，分为启动、规划、执行、监控和（）五个项目管理过程组。

A.质量管理

B.评价

C.分析

D.收尾【答案】D56、施工过程中，监理工程师对施工现场监督检查的方式不包括（）。

A.旁站

B.专检

C.监测

D.协调【答案】B57、水利工程竣工验收应分为（）和竣工验收两个阶段。

A.竣工技术预验收

B.单元工程验收

C.法人验收

D.阶段验收【答案】A58、通过制定质量方针和质量目标，以及通过质量策划、质量保证、质量控制和质量改进，实现这些质量目标的过程是（）。

A.质量控制

B.质量管理

C.质量计划

D.质量保证【答案】B59、当单元工程达不到合格标准时，应及时处理，下列关于处理后的质量等级确定说法，正确的是（）。

A.全部返工重做的，可重新评定质量等级

B.加固补强并经项目法人鉴定能达到设计要求，其质量评为合格

C.处理后的工程部分质量指标仍达不到设计要求时，经设计复核，监理单位确认能满足安全和使用功能要求，可不再进行处理

D.经加固补强后，改变了外形尺寸或造成工程永久性缺陷的，经项目法人、监理及设计单位确认能基本满足设计要求，其质量可定为合格，无需再备案【答案】A60、在疏浚期间，如疏浚河段存在发包人尚未拆除的老桥，则开挖施工应限制在该桥上、下游各()m范围外，对正在施工的新桥，其疏浚活动应远离新桥施工围堰的20m外进行，直至发包人完成该桥的拆除或新建后，承包人方可进行该桥遗留河段的疏浚。

A.15

B.20

C.25

D.10【答案】C61、项目法人应在（）60个工作日内，制定法人验收工作计划，报法人验收监督管理机关和竣工验收主持单位备案。

A.可行性研究报告批准后

B.开工报告批准后

C.初步设备批准后

D.开工后【答案】D62、监理机构收到承包人索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后（）天内将索赔处理结果答复承包人。

A.14

B.28

C.30

D.42【答案】D63、在水利工程建设中，（）对参建各方具有监督的职能。

A.项目发包人

B.监理人

C.政府质量监督部门

D.承包人【答案】C64、承包人应在坝基岩石灌浆前，对所有灌浆孔（段）进行数照冲洗和压水试验，裂腺冲洗方法为，在孔口或段顶安放灌浆塞（孔口封闭器)，向孔内泵入压力水流，压力可为灌浆压力的（）,但不大于1MPa,冲洗时间至回水澄清时止或不大于20min。

A.50%

B.70%

C.80%

D.90%【答案】C65、水利工程中进行日常考核和质量评定的基本单位是（）。

A.单项工程

B.单位工程

C.单元（工序）工程

D.分部工程【答案】C66、当工程网络计划的计算工期超过要求工期时，可采用的工期优化的方法是（）

A.缩短关键工作的总时差

B.减少相邻工作之间的时距

C.缩短关键工作的持续时间

D.减少相邻工作之间的时间间隔【答案】C67、监理机构对承包人在质量检测中的取样和送样进行监督，是指的（）。

A.旁站

B.见证取样

C.跟踪检测

D.巡视【答案】C68、对于不可抗力后果承担描述，不正确的是（）。

A.因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担

B.施工设备的损坏由承包人承担

C.发包人和承包人各自承担其人员伤亡

D.工期延误损失由发包人承担【答案】D69、根据《水利工程质量管理规定》，水利工程质量由（）负全面责任。

A.监理单位

B.施工单位

C.检测单位

D.项目法人【答案】D70、独立费用计算中，枢纽工程、引水工程、河道工程的建设管理费以（）方法计算。

A.超率累进

B.超额累进

C.定额费率

D.定率费率【答案】B71、金属结构设备埋件的二期混凝土强度，达到（）以后方可拆模，拆模后应对埋件进行复测，并做好记录。

A.70%

B.80%

C.90%

D.100%【答案】A72、（）在主体工程开工前将项目划分表及说明书报告质量监督机构。

A.项目法人

B.监理机构

C.施工单位

D.上级主管部门【答案】A73、对材料从品种、规格、标志、外形尺寸等进行直观检验，看其有无质量问题的材料质量检验方法为（）。

A.书面检验

B.无损检验

C.外观检验

D.理化检验【答案】C74、工程质量评定的顺序是（）。

A.单元工程→分部工程→单位工程→工程项目

B.分部工程→单元工程→单位工程→工程项目

C.单位工程→单元工程→分部工程→工程项目

D.工程项目→单位工程→分部工程→单元工程【答案】A75、由于设计单位责任造成工程静态总投资超过限额10％～20％者，10％以上部分，扣相应比例（）倍的设计费。

A.0.5

B.1.0

C.1.5

D.2.0【答案】C76、招标控制价编制中，不得作为竞争性费用的是（）。

A.分部分项工程费

B.安全文明施工费

C.总承包服务费

D.暂列金额【答案】B77、在网络计划中，工作的最迟完成时间是指在不影响（）的条件下，一项工作必须完成的最迟时间。

A.紧前工作

B.紧后工作最早开始时间

C.紧后工作最早完成时间

D.整个任务按期完成【答案】D78、下列关于质量控制说法正确的是（）。

A.质量控制的目的是以检验为主

B.质量控制是静态的控制过程

C.质量控制主要针对生产环节

D.质量控制的对象是过程，结果是指被控制对象达到规定的质量要求【答案】D79、费用比选法用于（）的多个互斥方案间的比较。

A.寿命期相同、收益相同

B.寿命期相同、收益不同

C.寿命期不同、收益相同

D.寿命期不同、收益不同【答案】A80、参加工程外观质量评定的人员应具有工程师以上技术职称或相应执业资格，评定组人数应不少于（）人。

A.3

B.5

C.7

D.10【答案】B81、以下关于现场工艺试验规定的说法，错误的是（）。

A.监理机构应审批承包人提交的现场工艺试验方案

B.现场工艺试验完成后，监理机构应确认承包人提交的现场工艺试验成果

C.监理机构应依据确认的现场工艺试验成果，审查承包人提交的施工措施计划中的施工工艺

D.对承包人提出的新工艺，监理机构应提请发包人对工艺试验成果进行评审认定【答案】D82、下列属于既有法人用于项目资本金的内部资金来源的是（）。

A.企业产权转让

B.国家预算内投资

C.企业增资扩股

D.优先股【答案】A83、质量的差、好或者是优秀是由（）的程度来反映的。

A.产品内在品质满足要求

B.产品外观包装满足要求

C.产品固有特性满足要求

D.产品销售价格满足要求【答案】C84、参与工程项目建设的各方，为了保证建设工程质量所做的组织管理工作和生产全过程各项工作的水平和完善程度，是指的（）。

A.工作进度

B.工作安全

C.工作造价

D.工作质量【答案】D85、发生质量事故时，总监理工程师首先要做的是（）。

A.提交事故处理方案

B.发出整改通知

C.要求施工单位12小时以内上报

D.发出暂停施工指示【答案】D86、项目法人应当自法人验收通过之日起（）个工作日内，制作法人验收鉴定书，发送参加验收单位并报送法人验收监督管理机关备案。

A.27

B.30

C.35

D.28【答案】B87、某施工企业每年年末存入银行100万元，用于3年后的技术改造，已知银行存款年利率为5%，按年复利计息，则到第3年末可用于技术改造的资金总额为（）。

A.331.01

B.330.75

C.315.25

D.315.00【答案】C88、根据《水利水电工程标准施工招标文件》，建设工程的工期应当从（）开始计算。

A.实际开工日期

B.合同中约定的开工日期

C.监理人发出开工通知中载明的开工日期

D.施工材料和设备抵达场地时的日期【答案】C89、设备费的构成为（）。

A.设备原价、运输费、装卸费和运输保险费

B.设备原价、运输费、装卸费和采购及保管费

C.设备原价、运杂费、运输保险费和采购及保管费

D.设备原价、运输费、运输保险费和采购及保管费【答案】C90、按照《水利水电土建工程施工合同条件》规定，隐蔽工程施工时按规定通知监理，监理人有权指示进行重新检验，如果重新检验结果符合合同要求，则其检验费用及由此带来的一切其他后果（如工期延误等）均由（）承担。

A.发包人

B.监理人

C.施工承包人

D.第三方【答案】A91、工程施工过程中发生安全事故造成8人死亡，50人重伤，6000万元直接经济损失，该事故等级属于（）。

A.一般事故

B.较大事故

C.重大事故

D.特别重大事故【答案】C92、平行检测费用由（）承担。

A.监理单位

B.施工单位

C.检测单位

D.项目法人【答案】D93、水利工程中没有缺陷责任期的是（）。

A.泵站工程

B.堤防工程

C.水闸工程

D.河湖疏浚工程【答案】D94、下列关于混凝土浇筑振捣说法正确的是（）。

A.混凝土浇筑可以用振捣代替平仓

B.振捣时间以混凝土粗骨料不再显著下沉，开始泛浆为准，避免欠振、过振或漏振动

C.振捣棒只能垂直插入混凝土中

D.浇筑过程中如果混凝土和易性差可在仓面加水【答案】B95、大体积混凝土事故处理所需的物质、机器和设备、人工等直接损失费用超过3000万元的属于（）。

A.特大质量事故

B.较大质量事故

C.一般质量事故

D.重大质量事故【答案】A96、防渗体及均质坝的横向接坡不应陡于（）其高差和与岸坡接合坡度均应符合设计要求。

A.1:1.3

B.1:1.5

C.1:3

D.1:5【答案】C97、确定建设工程筹备期里程碑节点的基础是()。

A.已批复的可行性研究报告

B.初步设计批准工期

C.已批复的初步设计报告

D.建筑材料的来源【答案】B98、用于水利工程建设所花费的工程宣传费应计入（）。

A.建设及安装工程费

B.独立费用

C.预备费

D.设备费【答案】B99、根据《水利水电工程标准施工招标文件》，建设工程的工期应当从（）开始计算。

A.实际开工日期

B.合同中约定的开工日期

C.监理人发出开工通知中载明的开工日期

D.施工材料和设备抵达场地时的日期【答案】C100、地下洞室按照洞轴线与水平面的夹角可划分为平洞、斜井、竖井三种类型，其中平洞的倾角为（）。

A.小于6度

B.6~48度

C.48~75度

D.大于75度【答案】A二,多选题(共100题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)

101、承包人的质量控制是对（）进行的建设项目质量控制，以达到合同要求。

A.工程筹建

B.施工阶段

C.设备与材料

D.验收阶段

E.缺陷责任期【答案】BCD102、《专利法》规定：管理专利工作的部门对有证据证明是假冒专利的产品，可以查封或者扣押。关于该查封、扣押，下列哪一说法是正确的：

A.国务院《专利法实施细则》对该查封、扣押的期限，可以作特别规定

B.被查封的产品可以由假冒专利嫌疑人自己保管，也可以由管理专利工作的部门自己或者委托他人保管

C.管理专利工作的部门应当在实施该查封、扣押之日起三日内交付查封、扣押决定书

D.因该查封、扣押发生的保管费用，由假冒专利嫌疑人承担【答案】A103、依相关司法解释,关于涉外民事送达的方式，下列哪些选项是正确的？（）

A.在任何情况下均可以采取邮寄送达的方式

B.公告送达的内容应在国内外公开发行的报刊上刊登

C.可通过传真、电子邮件等能够确认收悉的其他适当方式向受送达人送达

D.在任何情况下均可适用留置送达的方式【答案】BC104、根据宪法和法律的有关规定，下列选项中表述错误的有哪些？（）

A.山东省高级人民法院领导泰安屯中级人民法院的工作

B.湖南省人大常委会领导湘潭市人大常委会的工作

C.内蒙古自治区人民检察院领导赤峰市人民检察院的工作

D.河南省人民政府领导洛阳市人民政府的工作【答案】AB105、工程建设进展到（）阶段，监理机构应核查承包人的阶段验收准备工作，具备验收条件的，提请发包人安排阶段验收工作。

A.水库下闸蓄水

B.水电站（泵站）首（末）台机组启动

C.引（调）排水工程通水

D.加固工程通水

E.枢纽工程导（截）流【答案】ABC106、关于企业债券融资的特点，下列说法中正确的有（）。

A.发债条件严格

B.利率高于银行贷款利率

C.发行费用较高

D.手续复杂

E.筹资对象广、市场大【答案】ACD107、下列关于使用行灯应遵守的规定，正确的有（）。

A.电源电压不超过24V

B.灯头与灯体结合牢固，灯头有开关

C.灯头外部有金属保护网

D.反光罩固定在灯具的绝缘部位上

E.电源电压不超过36V【答案】CD108、项目法人主要负责人应履行的安全管理职责有（）。

A.复核安全生产费用使用计划，监督落实安全生产措施

B.参与审查重大安全技术措施

C.组织健全项目安全生产责任制

D.组织开展项目安全检查

E.负责落实安全生产费用，监督施工单位按规定使用【答案】CD109、工程质量检验的目的主要包括（）。

A.判断工程造价是否在可控范围内

B.工程产品的质量特性是否符合要求

C.原材料的质量特性是否符合要求

D.判断施工进度是否按照计划执行

E.判断工序是否正常【答案】BC110、下列关于接受上界和拒收下界的说法中，正确的有（）。

A.设交验批的不合格率为p，当p≤p0时，交验批为合格批，可接受

B.设交验批的不合格率为p，当p≤p0时，交验批为不合格批，应拒受

C.设交验批的不合格率为p，当p≥p1时，交验批为不合格批，应拒受

D.设交验批的不合格率为p，当p≥p1时，交验批为合格批，可接受

E.设交验批的不合格率为p，当p＜p1时，交验批为不合格批，应拒受【答案】AC111、国民经济评价指标主要包括（）。

A.经济内部收益率

B.经济效益费用比

C.总投资收益率

D.项目资本金利润率

E.投资回收期【答案】AB112、下列关于接受上界和拒收下界的说法中，正确的有（）。

A.设交验批的不合格率为p，当p≤p0时，交验批为合格批，可接受

B.设交验批的不合格率为p，当p≤p0时，交验批为不合格批，应拒受

C.设交验批的不合格率为p，当p≥p1时，交验批为不合格批，应拒受

D.设交验批的不合格率为p，当p≥p1时，交验批为合格批，可接受

E.设交验批的不合格率为p，当p＜p1时，交验批为不合格批，应拒受【答案】AC113、下列情形中，法官违反纪律责任可以适用开除处分的是哪一或哪些选项？（）

A.殷法官利用职务之便经常为所承办案件的当事人推荐律师，从中谋取利益并造成极其恶劣的影响

B.吕法官在工作中经常接受当事人给的财物,还要求当事人报销应当由自己支付的费用,情节十分严重

C.杨法官在审理案件过程中经常篡改、伪造和故意损毁庭审笔录,情节十分严重

D.刘法官在向合议庭报告案情时故意隐瞒主要证据、重要情节并提供虚假材料【答案】ABC114、水利工程设计质量监督分站受总站委托承担的主要任务包括（）。

A.参加工程的阶段验收和竣工验收

B.归口管理全国水利工程的设计质量监督工作

C.负责设计全面质量管理工作

D.掌握全国水利工程的设计质量动态

E.组织交流全国水利工程质量监督工作经验【答案】BCD115、根据1967年《外空条约》和1972年《责任公约》的规定，下列说法正确的是哪项？（）

A.发射国如发射失败则对其发射的空间实体对地面造成的损害不承担绝对责任

B.发射国对其发射的空间实体对发射国国民造成的损害，也适用该责任公约

C.发射国对其发射的空间实体在地球表面之外的地方对另一国或第三国的空间实体的损害，由发生过失的实体发射国单独或共同承担损害赔偿的过失责任

D.发射国对本国非政府部门发射的实体造成的损害不应承担任何责任【答案】C116、关于企业债券融资的特点，下列说法中正确的有（）。

A.发债条件严格

B.利率高于银行贷款利率

C.发行费用较高

D.手续复杂

E.筹资对象广、市场大【答案】ACD117、根据《律师法》的规定，下列哪一或哪些选项是正确的？（）

A.律师担任法律顾问，只能就有关法律问题提供意见,草拟、审查法律文书，不得参加诉讼、调解或者仲裁活动

B.律师接受委托后，任何情况下都不得拒绝辩护或代理

C.犯罪嫌疑人被侦查机关第一次讯问或者采取强制措施之日起，受委托的律师凭律师执业证书、律师事务所证明和委托书或者法律援助公函，有权会见犯罪嫌疑人、被告人并了解有关案件情况

D.受委托的律师自案件审查起诉之日起，有权查阅、摘抄和复制与案件有关的诉讼文书及案卷材料【答案】CD118、施工单位技术负责人主要负责项目施工安全技术管理工作，其应履行的安全管理职责有（）。

A.组织项目施工安全重大危险源的识别控制和管理

B.组织事故隐患排查治理

C.组织制定安全生产管理规章制度和安全生产目标管理计划

D.组织工程安全技术交底

E.组织施工组织设计.专项工程施工方案.重大事故隐患治理方案的编制和审查【答案】ABD119、下列哪一或哪些选项认为法律必须建立在道德基础上，两者不可分离，强调“法的正义性”和“合目的性”优先，法律的权威和效力来自于法律之外；人们在现实生活中对那些“不法的法律"、“恶法”有温和抵抗的权利，至少人们能够根据自己的理性判断来选择自己的行为,可以不按照恶法去从事那些反人类、反人道的“非法”行为？（）

A.自然法学

B.实证主义法学

C.马克思主义法学

D.社会法学【答案】A120、质量检验按照实施者分类，可以分为（）。

A.发包法人/监理单位的质量检验

B.免检

C.第三方的检验

D.施工单位的质量检验

E.全数检验【答案】ACD121、下列各项中，属于功能评价方法的有（）。

A.价值标准评价方法

B.功能重要性系数评价方法

C.强制确定法

D.“最合适区域”法

E.ABC分析法【答案】ABD122、监理单位进行质量检验的主要任务包括（）。

A.对工程质量进行检验，并记录检验数据

B.参与工程中所使用的新材料、新结构、新设备和新技术的检验和技术审定

C.对工程中所使用的重要材料进行检验和技术审定

D.核实质量检测人员的资质

E.参与质量事故的分析处理【答案】ABC123、下列关于使用行灯应遵守的规定，正确的有（）。

A.电源电压不超过24V

B.灯头与灯体结合牢固，灯头有开关

C.灯头外部有金属保护网

D.反光罩固定在灯具的绝缘部位上

E.电源电压不超过36V【答案】CD124、管子在《管子?法法》中说、“法立令行，则民之用者众矣。法不立令不行，则民之用者寡矣。”对这句话反映的法律特征，下列哪一个选项是正确的？（）

A.法律的强制性

B.法律的共同性

C.法律的安定性

D.法律的社会性【答案】C125、下列关于项目债务资金的说法，正确的有（）。

A.资金在使用上具有时间性限制，到期必须偿还

B.资金成本一般比权益资金高，但不会分散投资者对企业的控制权

C.银行资金的发放和使用遵循效益性、安全性和流动性的原则

D.银团贷款主要适用于资金需求量大、偿债能力较强的建设项目

E.外国政府贷款一般都限定用途【答案】ACD126、下列关于使用行灯应遵守的规定，正确的有（）。

A.电源电压不超过24V

B.灯头与灯体结合牢固，灯头有开关

C.灯头外部有金属保护网

D.反光罩固定在灯具的绝缘部位上

E.电源电压不超过36V【答案】CD127、将串联工作改为平行交叉工作的特点是（）。

A.不改变工序间的逻辑关系

B.不缩短各工序总的持续时间

C.不违反工艺要求

D.减少资源

E.能收到最大的优化效果【答案】AB128、承包人的质量控制是对（）进行的建设项目质量控制，以达到合同要求。

A.工程筹建

B.施工阶段

C.设备与材料

D.验收阶段

E.缺陷责任期【答案】BCD129、工作可压缩的时间，可受到（）约束限制。

A.工作本身的最快历时的限制

B.非关键时差的限制

C.平行关键路线的结束限制

D.紧缩的关键路线的结束限制

E.关键时差的限制【答案】ABCD130、下列关于合议庭说法错误的是：

A.重大、疑难、复杂或者新类型案件，审判长可以提请院长组织相关审判人员共同讨论，合议庭成员应当参加

B.因对法律理解和认识上的偏差而导致案件被改判或者发回重审的，合议庭成员不承担责任

C.开庭审理时，合议庭成员从事与该庭审无关的活动，当事人提出异议合议庭不纠正的，当事人可以要求延期审理，并将有关情况记入庭审笔录

D.对提请院长决定是否提交审委会讨论决定的案件，院长认为不必要的，可以建议合议庭复议1次【答案】C131、同一标号（或强度等级）试块组数n大于等于30组时，28天龄期的试块抗压强度应同时满足（）。

A.强度保证率不小于60%

B.任意一组试块强度不低于设计强度的85%

C.设计28天龄期抗压强度小于20.0MPa时，试块抗压强度的离差系数不大于0.22

D.设计28天龄期抗压强度大于或等于20.0MPa时，试块抗压强度的离差系数小于0.18

E.随机抽取一组试块强度不低于设计强度的75%【答案】BCD132、《建设工程质量管理条例》的出台对整个工程建设强制性标准工作具有重要意义：落实了工程建设强制性标准工作的三大任务，即（）。

A.制定标准

B.实施标准

C.对标准实施的监督

D.相关处罚有了明确的、具体的规定

E.明确责任人【答案】ABC133、—个合理的抽样方案，应该保证（）。

A.所接收的产品100%是合格品

B.对于不合格率达到规定标准的批以高概率接收

C.对于合格率比规定标准差的批以高概率拒收

D.对于不合格率达到规定标准的批以低概率接收

E.对于合格率比规定标准差的批以低概率拒收【答案】BC134、缩短关键路线的途径有（）。

A.将关键工作进行分解，组织平行作业

B.将关键工作进行分解，组织平行交叉作业

C.将关键工作进行分解，组织串联作业

D.压缩非关键工作的持续时间

E.压缩关键工作的持续时间【答案】AB135、安全生产目标主要内容包括（）。

A.安全生产教育培训目标

B.重大危险源监控目标

C.应急管理目标

D.生产安全事故控制目标

E.安全生产支出目标【答案】ABCD136、根据《水利工程设计概（估）算编制规定》（水总[2014]429号），水利工程建安工程费中的直接费包括（）。

A.基本直接费

B.人工费

C.其他直接费

D.材料费

E.机械使用费【答案】AC137、以下属于工程质量检验作用的有（）。

A.保证工程质量的重要工作内容

B.只有通过质量检验，才能得到工程产品的质量特征值

C.保证建设单位的利润最大化

D.质量检验为工程质量控制提供了数据

E.保证器材和原质量【答案】ABD138、下列关于变更项目结算的说法中，正确的是（）。

A.过程中的临时单价可以作为结算单价的

B.工程变更项目的结算与工程量清单项目的结算类似

C.变更项目的单价必须经合同双方签字认可后才可以进入结算

D.主要变更项目的结算必须附支持性材料

E.对变更项目的结算文件可单独裝订成册【答案】BC139、根据我国《民事诉讼法》的有关规定,我国法院在接受委托协助执行外国法院判决时,下列做法正确的是哪几项？（）

A.先要承认其效力，然后才交付执行

B.对外国法院判决只进行形式性审査

C.采取判决的方式承认效力，执行令的方式交付执行

D.依照我国《民事诉讼法》规定的程序执行【答案】ABD140、建设工程的质量特性主要表现在（）。

A.性能

B.耐久性

C.时间性

D.持续性

E.安全性【答案】AC141、下列关于生产安全事故等级的表述中，正确的有（）。

A.某事故造成了150人重伤，属于重大事故

B.某事故造成了45人重伤，属于较大事故

C.某事故造成了5人重伤，属于一般事故

D.某事故造成了20人死亡，属于较大事故

E.某事故造成了5人死亡，属于较大事故【答案】BC142、关于自由，下列说法中正确的是、（）

A.古罗马法学家西塞罗说、“为了得到自由，我们才是法律的臣仆”，这句话意在说明法对自由具有保障作用

B.法应以自由为目的，马克思曾说，“法律在人的生活即自由的生活面前是退缩的”

C.法律确定自由的范围，孟德斯鸠认为，自由是在他所受约束的法律许可范围内，随心所欲地处置或者安排他的人身、行动、财富和他的全部财产的那种自由

D.法律上的禁止和义务是为了限制自由而不是确保自由而设立【答案】B143、可行性研究的具体任务包括（）。

A.项目建设的必要性研究

B.技术路线可行性研究

C.利润最大化研究

D.项目实施计划研究

E.社会价值研究【答案】ABD144、《建设工程质量管理条例》的出台对整个工程建设强制性标准工作具有重要意义，包括（）。

A.落实了工程建设强制性标准工作的三大任务

B.规划了标准体制改革的方向

C.最大限度地保护人民生命财产安全、人身健康、环境保护和公众利益

D.对违反强制性标准的处罚有了明确的、具体的规定

E.进一步提高了水利工程建设质量与安全管理水平【答案】ABD145、成功的组织需持续关注改进，改进的途径可以有（）。

A.阶段式改进

B.转折式改进

C.日常渐进

D.突破性改进

E.多渠道渐进【答案】CD146、甲乙两国是关系一直紧张的邻国，甲国曾多次出动空军非法轰炸乙国境内的军事目标。一甲国注册的承担甲丙两国航班飞行的民航机一日因天气原因偏离航线,误入乙国境内。甲乙丙三国均为国际民航组织的成员国。甲乙之间没有双边的航空或航线协定。下列哪项是正确的？（）

A.乙国有权要求该民航机立即离开乙国的领空

B.在该民航机载客不明的情况下，乙国有权对其使用武器，将其击落

C.乙国无权要求位于其境内的该民航机在其指定安全地点降落

D.该民航机在顾及安全的情况下可自行飞人乙国领空【答案】A147、安全生产管理制度应至少包含（）。

A.工作内容

B.安全考核体系

C.责任人（部门）的职责与权限

D.进度计划

E.基本工作程序及标准【答案】AC148、工程经济评价应遵循的原则包括（）。

A.效益与费用计算口径对应一致的原则

B.动态分析与静态分析相结合，以静态分析为主的原则

C.动态分析与静态分析相结合，以动态分析为主的原则

D.定量分析与定性分析相结合，以定性分析为主

E.定量分析与定性分析相结合，以定量分析为主【答案】AC149、中国甲公司向西班牙乙公司出售一批成套设备，该设备将安装在葡萄牙。合同约定有关的纠纷将由被告一方法院管辖但未约定合同的准据法。后双方因履约发生争议，乙公司在中国法院起诉甲公司。根据最高人民法院《关于审理涉外民事或商事合同纠纷案件法律适用若干问题的规定》，关于我国法院在该案中应推定适用的法律，下列哪一选项是正确的？（）

A.应当适用中国法,因甲公司为设备供应方

B.应当适用西班牙法，因乙公司为该批设备的买方

C.应当适用葡萄牙法，因葡萄牙为该批设备的安装地

D.应当适用《国际商事合同通则》，因该通则确定的规则具有更广泛的国际性【答案】C150、清末负责第一部独立商法典制定的是、（)

A.商部

B.北洋大臣

C.法部和户部

D.法律编察馆【答案】A151、ISO质量管理体系的质量管理原则包括（）。

A.以顾客为关注焦点

B.领导作用

C.部分人员参与

D.过程方法

E.持续改进【答案】ABD152、分权制衡原则是民主政治的重要内容，它源于古代西方政治思想，直至近代才作为重要的政治原则得以确立和完善。下列对分权制衡原则及其相关含义理解错误的是哪一项？（）

A.英国思想家洛克是分权制衡理论的集大成者

B.分权制衡原则强调将国家权力分为不同的类型，从而实现权力间的相互制约

C.分权制衡原则的目的是防止国家权力的滥用

D.分权制衡原则典型地体现在1787年美国宪法中【答案】A153、下列水利水电工程的水轮发电机组安装工程的单元工程施工质量验收评定可采用《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准—水轮发电机组安装工程》（SL636—2012）的有（）。

A.单机容量15MW及以上

B.冲击式水轮机，转轮名义直径1.5m及以上

C.反击式水轮机中的贯流式水轮机，转轮名义直径1.0m及以上

D.轴流式、贯流式水轮机，转轮名义直径3.0m及以上

E.斜流式水轮机，转轮名义直径2.0m及以上【答案】ABD154、根据《水利建设项目后评价管理办法（试行）》（水规计（2010）51号），项目后评价中的过程评价包括（）等内容。

A.社会影响评价

B.环境影响评价

C.财务评价

D.运行管理评价

E.建设实施评价【答案】D155、关于碾压施工质量及压实度的检验，以下说法正确的有（）。

A.碾压机械行走方向应垂直子填筑面轴线

B.分段、分片碾压，相邻作业面的搭接碾压宽度，平行填筑面轴线方向不应小于1m

C.拖拉机带碾磙或振动碾压实作业，宜采用进退错距法

D.机械碾压时应控制行车速度，以不超过下列规定为宜，平碾为2km/h

E.机械碾压不到的部位，应辅以夯具夯实【答案】CD156、下列费用中，包含相应项目工程单价或总价中，发包人不另行支付的有（）。

A.塌方清理

B.植被清理

C.土方明挖超挖量

D.弃土处理

E.开采区清理、恢复和绿化【答案】BCD157、关于马克思主义法的基本观点，下列哪一项是错误的？（）

A.在阶级对立的社会，法所体现的国家意志实际上是统治阶级的意志

B.生产力的不断发展最终导致包括法律在内的整个社会的发展变化,因此法律的变化总是与生产力的发展亦步亦趋

C.法的本质表现为法的正式性，即法是同国家制定或认可的并由国家强制力保证实施的正式的官方确定的行为规范

D.法的内容受社会存在这个因素的制约，其最终也是由一定的社会物质生活条件所决定的【答案】B158、国家设立中国民用航空局，作为交通运输部管理的国家局。关于中国民用航空局的说法哪项正确：

A.它不行使行政管理职能

B.它可以只设处级内设机构

C.需要调整它的职能的，由交通运输部决定

D.它增减原定编制的，由交通运输部审核方案，国务院决定【答案】B159、下列关于竣工财务决算的说法中，正确的是（）。

A.竣工财务决算包括建设项目的投资使用情况和投资效果，以及项目从筹建到竣工验收的全部费用

B.竣工财务决算是竣工验收报告的重要组成部分

C.竣工财务决算的时间段是项目建设质保维护的全过程

D.竣工财务决算的范围是整个建设项目

E.所有水利基本建设项目只要列入国家基本建设计划，都应按《水利基本建设项目竣工财务决算编制规程》执行【答案】ABD160、工程质量评定等级分为（）。

A.完全合格

B.基本合格

C.优秀

D.合格

E.优良【答案】D161、甲国政府要员希曼因政治斗争受到迫害，因此寻求乙国的庇护。下列关于庇护的说法，依国际法的相关规定，哪些是正确的？（)

A.一般情况下，乙国没有给予希曼庇护的义务

B.政治庇护是当代国际实践中最为普遍的一种庇护

C.乙国不引渡希曼就等于庇护

D.由于希曼曾是甲国的要员，因此如乙国决定对其庇护，则希曼在乙国享有豁免权【答案】AB162、关于工程网络计划工期优化的说法，正确的有（）

A.应压缩非关键线路上自由时差大的工作

B.应有步骤地将关键工作压缩成非关键工作

C.应考虑压缩关键线路上有充足备用资源的工作

D.应考虑质量、安全和资源等因素选择压缩对象

E.应改变各项工作的逻辑关系【答案】CD163、甲地通过民族自决成立新的国家甲国，乙国的下列哪些行为可以视为明示承认？()

A.乙国通过发表声明，表示承认甲国

B.乙国和甲国締结和平友好条约

C.乙国向甲国政府发照会，表示承认甲国

D.甲国和乙国代表均参加了一个国际会议【答案】AC164、施工过程中进行安全检查，其形式主要有（）。

A.施工单位“三检制”实施

B.施工单位定期组织的安全检查

C.各级管理人员的日常巡回检查、专业安全检查

D.季节性和节假日安全检查

E.班组自我检查、交接检查【答案】BCD165、关于多边投资担保机构担保承保的风险，下列哪项是正确的？（）

A.负责业务的政府机构长期拖延协助投资人兑换或汇出货币不属于担保机构承保的范围

B.承保东道国为了管辖境内的经济活动而采取的普遍适用的措施

C.战争和内乱险的发生以东道国是否为一方或是否发生在东道国领土内为前提

D.政府违约险指东道国对投保人的违约【答案】D166、下列关于建设项目投资控制的说法错误的有（）。

A.控制项目投资的关键就在于施工

B.投资、工期与质量是项目依存和影响的

C.建设项目投资控制考虑的项目整个寿命周期的费用

D.建设项目投资控制工作的目标是建设项目整个寿命周期投资总额最小

E.工程造价的降低不能以导致营运费用的大量增加为前提【答案】AD167、理查是甲国驻乙国的领事官员。当乙国一高速路发生一起重大交通事故时，理查正好在现场。甲、乙两国都是《维也纳领事关系公约》的締约国，且两国之间没有其他双边的涉、及外交和领事特权与豁免方面的协定。根据国际法则，下面哪项判断是正确的？（）

A.理查作为领事官员，免除作证义务

B.理查作为领事官员，虽然免除作证义务，但派遣国同意其出庭作证时,理查应出庭作证

C.理查就该交通事故不得拒绝作证,但如果其拒绝，甲国法院也不得对其施以强制或处罚

D.甲国法院可以依照本国法强制理查出庭作证或予以处罚【答案】C168、建立质量管理体系的主要目的有（）。

A.管理好企业内部的质量工作

B.持续稳定地提供符合用户要求的产品

C.使企业的领导对本企业的质量管理水平和质量保证能力建立信心

D.使影响产品质量的各种因素都处于受控状态

E.以最经济的方式实现产品的质量要求【答案】ACD169、根据《水利工程设计概（估）算编制规定》（水总〔2014〕429号文）有关规定，在水利工程中采购及保管费的计算基数为（）。

A.材料原价

B.运杂费

C.采购费

D.保管费

E.损耗费【答案】AB170、建立、完善质量管理体系一般要经历的阶段包括（）。

A.质量管理体系的策划与设计

B.质量管理体系文件的编制

C.质量管理体系的试运行

D.质量管理体系的验收

E.质量管理体系的审核与评审【答案】ABC171、按工程质量检验工作深度分，可将质量检验分为（）。

A.全数检验

B.半数检验

C.抽样检验

D.免检

E.比例检验【答案】ACD172、工程项目的可行性研究的目的是通过对拟建项目进行全面分析及多方面比较，论证该项目（）。

A.是否符合可持续发展

B.是否满足地区规划

C.是否必须（适合）建设

D.技术上是否可靠

E.经济上是否合理【答案】CD173、根据《水利水电标准招标文件》以下工程按照m计量的是（）

A.钻孔

B.灌注桩

C.振冲桩

D.回填灌浆

E.场地平整【答案】AC174、清末修律中，正式颁布的法律有、（)

A.《大清民律（草案）》

B.《银行则例》

C.《法院编制法》

D.《公司律》【答案】BCD175、将应判为不合格的交验批被错判为合格批，这种错误判断为（）。

A.第一类错误判断

B.第二类错误判断

C.承包人风险

D.用户的风险

E.第三方风险【答案】BD176、甲乙两国是关系一直紧张的邻国，甲国曾多次出动空军非法轰炸乙国境内的军事目标。一甲国注册的承担甲丙两国航班飞行的民航机一日因天气原因偏离航线,误入乙国境内。甲乙丙三国均为国际民航组织的成员国。甲乙之间没有双边的航空或航线协定。下列哪项是正确的？（）

A.乙国有权要求该民航机立即离开乙国的领空

B.在该民航机载客不明的情况下，乙国有权对其使用武器，将其击落

C.乙国无权要求位于其境内的该民航机在其指定安全地点降落

D.该民航机在顾及安全的情况下可自行飞人乙国领空【答案】A177、世界贸易组织的《服务贸易总协定》没有对服务贸易下定义，而是规定了服务贸易的几种方式,下列哪些属于《服务贸易总协定》规定的服务贸易方式？（）

A.从一国境内直接向其他国境内提供服务

B.从一国境内向其他国的服务消费者提供服务

C.外国实体在另一国境内设立附厲公司或分支机构并提供服务

D.—国的服务提供商通过自然人到其他国境内提供服务【答案】ABCD178、施工阶段监理单位进行质量控制的依据主要包括（）等。

A.工程合同文件

B.设计文件

C.设备供应单位提供的设备安装说明书

D.工程材料试验的技术标准

E.有关质量方面的法律、法规【答案】ABC179、为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的人员，其中包括（）。

A.具有相应规模的农民工

B.具有相应资格的专业技工和合格的普工

C.具有相应施工经验的技术人员

D.具有相应资质的检验检测人员

E.具有相应岗位资格的各级管理人员【答案】BC180、下列哪些属于国际经济法的调整对象？（）

A.一国外贸管理机关对本国外贸公司的管理关系

B.跨国银行的法律管制

C.东道国和跨国银行的母国对跨国银行海外分支机构的设立及经营活动的法律管制

D.跨国税收关系【答案】ABCD181、按费用设计的准则包括（）。

A.限定所需的性能，不限定达到预定结果的途径。

B.限定所需的性能，也限定达到预定结果的途径。

C.限定所需使用能力的总时间，但不限定详细的中间阶段。

D.设计过程中，费用目标值可根据融资情况作调整。

E.限定所需使用能力的总时间，也限定详细的中间阶段。【答案】AC182、ppp项目实施全过程包括下列哪几个方面（）

A.储备

B.项目论证

C.社会资本方选择

D.项目执行

E.资本方退出【答案】ABCD183、可行性研究的具体任务包括（）。

A.项目建设的必要性研究

B