2022年一级建造师考试题库自测300题a4版可打印(国家)

《一级建造师》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、下列有关担保的说法，正确的是（）。

A.第三人为债务人向债权人提供担保时，不得要求债务人提供反担保

B.担保合同被确认无效后，债务人、担保人、债权人无需承担民事责任

C.担保是为能够促使债务人履行债务实现债权人权利的法律制度

D.主合同无效，不影响担保合同的效力【答案】CCL1J4L6A6D4G4U5HQ9I6Y4W7T5K1A4ZT7A9J9P6F1K8X102、施工单位于6月1日提交工程竣工验收报告，建设单位因故不予组织竣工验收；同年10月8日建设单位组织竣工验收时因监理单位过错未能正常进行；10月20日建设单位实际使用该工程，则施工单位承担的保修期应于()起计算。

A.6月1日

B.8月30日

C.10月8日

D.10月20日【答案】ACI4D8A7Z7I8Z5M9HW4L1M3H3K8M5U5ZJ5Y7S5K10J8A9C53、关于施工企业法人的说法，正确的是()。

A.施工企业的法定代表人与企业之间是法定代理关系

B.施工企业法人是自主经营、自负盈亏的市场主体

C.施工企业法人以其注册登记地作为住所地

D.施工企业法人合并、分立的，其权利义务终止【答案】BCJ6I4L7H4S10J5T10HQ8N4T10J5D5X6V4ZD10F4V1W6T2O5V24、某建设单位2018年1月1日领取了施工许可证，由于特殊原因不能按期开工，故向发证机关申请延期。根据我国《建筑法》的规定，下列关于延期的说法中，正确的是（）。

A.领取施工许可证后不能延期

B.有效期为6个月，到期不能延期

C.延期以两次为限，每次不超过2个月

D.超过延期时限没有办理延期，施工许可证自行废止【答案】DCJ7T6H6U6L10Y1C5HN5P9U8O8W6C10V3ZJ3G2Z6W7R8J8E55、《民法典》规定的建设工程承包人优先受偿权的价款范围不包含（）。

A.工程材料款

B.工程人员的报酬

C.工程管理费用

D.工程停工费用【答案】DCJ6K6R5S7O1I1X10HO7D6E9D10B8H7C10ZN4B3V4I7Q5H2F86、关于行政行为特征的说法,正确的是（）。

A.行政行为具有自愿性

B.实施行政行为具有单方意志性

C.行政行为具有不可裁量性

D.行政行为不属于执法行为【答案】BCE2O3P9U2H7Q2N8HO8L2W5T4K7V4A4ZB3V6G8P7J10I6Z37、建设单位将工程发包给不具有相应资质条件的施工企业，或者违反规定将建筑工程肢解发包的，责令改正，处以()行政处罚。（2012）

A.吊销资质证书

B.罚款

C.停业整顿

D.降低资质等级【答案】BCX9G6O6F5N8P7Z4HW5W9C5W5I8I10B1ZN2V7C9Q3Y9V3T98、某建筑工程已经达到其设计使用年限，业主想继续使用，则()。

A.不能继续使用，必须拆除

B.继续使用即可

C.向建设主管部门缴纳一定费用后可继续使用

D.委托鉴定，重新界定使用期【答案】DCF5O9E3C10C4G10X8HI10H2Q8F7B5A10M10ZV9B10U3B2J7Q6U19、仲裁机构受理仲裁案件经调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结构制作裁决书。关于调解书和裁决书的说法，正确的是（）。（2016）

A.调解书不具有强制执行效力

B.调解书自作出之曰起发生法律效力

C.调解书与裁决书具有同等法律效力

D.裁决书不可以申请撤销【答案】CCK5I9Q2O2B6T5N3HM3Z7A2U6W1H2Y2ZC2A9Z8K9I6P8Q510、根据《节约能源法》，用能产品的生产者、销售者，按照国家有关节能产品认证的规定，向经国务院认可监督管理部门认可的从事节能产品认证的机构提出节能产品认证申请，所依据的原则是()。（2014）

A.自愿原则

B.强制原则

C.限制原则

D.申请原则【答案】ACI9P1B3V9U3R10Z4HX1F1I6X9K2S2L9ZX8N4M5J5B8P1P511、某工程在投标有效期限内出现特殊情况，招标人书面通知所有投标人延长投标有效期。对此，下列说法中正确的是（）。

A.投标人同意延长的，可以要求修改报价

B.投标人拒绝延长的，投标保证金不予退还

C.投标人拒绝延长的，其投标失效，但有权收回投标保证金

D.因延长投标有效期给投标人造成损失的，由招标投标双方合理进行分担【答案】CCL8I7B1X4M7Y7I2HW2V5I5M7J8L3V10ZT10B9L4B3F2O1E112、关于转包、分包的有关规定，说法错误的是（）。

A.禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人

B.禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人

C.分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责

D.建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对分包单位负责【答案】DCP5E2E1Z2L6W5E10HF10X4V2L3E4H3K6ZC7N7W4I5O4B3E913、当事人对仲裁协议的效力有异议的，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由（）。

A.受案的仲裁委员会决定

B.工程所在地的基层人民法院裁定

C.合同签订地的中级人民法院裁定

D.仲裁委员会所在地的中级人民法院裁定【答案】DCT6S2L2F4H8Y1L5HO3Z8J10P1O6M1X8ZP8G5G7Y2B10Q10K314、关于用人单位与劳动者发生劳动争议申请劳动仲裁的说法，正确的是（）（2016）

A.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，不受仲裁时效期间的限制

B.双方必须先经本单位劳动争议调解委员会调解，调解不成的，才可以向劳动仲裁委员会申请仲裁

C.劳动争议申请仲裁的时效期限为2年

D.仲裁时效期间从权利被侵害之日起计算【答案】ACO8W8G9F3C8X3G2HU5L9L10F3M9A5P6ZR10W5N5W6I2R2L915、我国法的形式中，()是指由全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会制定颁布的规范性法律文件。

A.部门规章

B.宪法

C.法律

D.行政法规【答案】CCY4I6Y9J10H10K3P1HV1N1U2K2N1V5P3ZQ1K7M2E7Q5C5T116、《文物保护法》规定，在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场，并在（）日内提出处理意见。

A.7

B.10

C.14

D.20【答案】ACX10W1Z8Y1B10R5L4HE8M7Q4M3C2K2G5ZM1J6F4H2W6C10S417、根据《安全生产法》的规定，用于生产、储存危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行（）。

A.安全环境评估和安全条件论证

B.安全条件论证和安全评价

C.安全条件评价和安全论证

D.安全环境条件论证和安全影响评价【答案】BCX7R3V8F6C2A5K7HN5G3Y8W10L9P8K7ZW4A3X4D1N7Q6W318、甲施工企业从乙公司购进一批水泥，乙公司为甲施工企业代办托运。在运输过程中，甲施工企业与丙公司订立合同将这批水泥转让给丙公司，水泥在运输途中因山洪暴发火车出轨受到损失。该案中水泥的损失应由（）。2016

A.丙公司承担

B.甲施工企业承担

C.乙公司承担

D.甲施工企业与丙公司分担【答案】ACC10V9Q4U7G9J7A3HQ10M7X3L2A5S9Z9ZD5L2M10U9T10O10D1019、事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于（）小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

A.1

B.2

C.6

D.12【答案】ACV4V1I5K5T5Z10I7HD1U8B1B3T8H7I7ZA9I1V1A9G6S4Y120、下列监理形式中,不属于监理工程师对建筑墙体、屋面的保温层施工的监理形式是()。

A.旁站

B.抽检

C.巡视

D.平行检验【答案】BCS8E4E6K1K6A6B4HM2E2A7I2O7V1Y6ZM9W4H5Q9T9A9D1021、建设单位于2015年4月15日接到施工单位提交的列人城建档案馆接收范围的工程竣工验收报告,5月15日竣工验收顺利通过,建设单位最晚应于()前向城建档案馆移交该工程项目档案文件。

A.2015年6月15日

B.2015年7月15日

C.2015年8月15日

D.2015年11月15日【答案】CCD7N8F8M2G9M4W4HH9F6A6N10A4Y1X2ZR3H2I10U7E6T2B722、在正常使用条件下，工程的地基基础、主体结构的最低保修期限为（）。

A.设计文件规定的该工程的合理使用年限

B.不需要进行大修即可继续使用的年限

C.安全使用不低于50年

D.工程竣工验收合格之日起5年【答案】ACK5W10X5R3T7F4E8HA8Z8R5L9E2O6I7ZK6T2Q10Q8E2I10I1023、甲受企业法人代表的委托办理设备采购事宜，超越代理权与供应商订立合同，出于多年的信任关系，供应商毫不怀疑甲的代理行为，则()。

A.该代理行为须经法定代理人追认后有效

B.该代理行为无效

C.该代理由行为人和相对人承担连带责任

D.该代理行为有效【答案】DCP3A3R10Z1M3V9W9HX5W7L3C9R5Y7Y3ZR3W4I5A2O10M10H924、在建设工程活动中,会产生许多具有著作权的作品,其中建设单位和施工单位分别组织专人编制的招标、投标文件属于（）。

A.委托作品

B.职务作品

C.单位作品

D.集体作品【答案】CCN8D5Z6O6E9I4J9HD7N8X8D4R9M5R7ZN8V7B5I3M6B1M225、某建设工程合同约定，“工程通过竣工验收后2个月内，结清全部工程款”。2005年10月1日工程通过竣工验收，10月10日承包人提交竣工结算文件，10月20日承包人将工程移交发包人，但发包人一直未支付工程余款。2006年5月1日，承包人将发包人起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日应为()

A.2005年10月10日

B.2005年10月20日

C.2005年12月1日

D.2006年5月1日【答案】BCO2X7Z10C8N5D3A1HF5T1I2R3T7D3O6ZW7U6U9O3A5Q1B826、在项目施工中，行为人对自己的行为承担法律责任必须以主观上有过错为前提的是（）

A.项目经理釆购材料设备

B.项目经理组织安排施工

C.建设单位支付工程款

D.项目经理为采购材料而进行的谈判【答案】CCY4H4I10A9L5W3M2HC6E10X4Q8P6D5G9ZW8I8B8U3B7R4P427、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，下列施工企业的行为中，属于工程安全不良行为认定标准的是（）。

A.未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的

B.在施工中偷工减料的

C.使用未经验收的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的

D.拖延履行保修义务的【答案】CCQ10E9R5P1I7L7X5HQ5E10T7M4B9T4B4ZQ2P7J8R4A3G9V328、关于委托代理的说法，正确的是（）。2018真题

A.委托代理授权必须采用书面形式

B.数人为同一事项的代理人，若无特别约定，应当分别行使代理权

C.代理人明知代理事项违法仍然实施代理行为，应与被代理人承担连带责任

D.被代理人明知代理人的代理行为违法未作反对表示，应由被代理人单独承担责任【答案】CCH1A6I4T2L3F5T10HG9Y4D9S3G3J4C4ZU1K3F3D6Z2D7B229、根据我国《民法典》的规定，对于无效合同或者被撤销的合同，有关()的条款仍具有法律效力。

A.缔约过失责任

B.违约责任

C.解决争议方式

D.质量保修范围【答案】CCW2G4S2E3S9N10M8HD4Q4Q1O5S6A8R4ZN9N3R10W5D9I2E630、下列属于无效合同的是（）。

A.无处分权的人处分他人财产的合同

B.一方以欺诈、胁迫的手段，使对方在违背真实意思的情况下签订的合同

C.显失公平的合同

D.以合法形式掩盖非法目的的合同【答案】DCG6F9Q9I9N6U7I4HR2V1O2J2A8J2Y8ZA9M3M3I2E2F2O931、在招标投标中，关于履约保证金的说法，正确的是（）。

A.招标文件中不得要求中标人提交履约保证金

B.履约保证金是为了保证中标人按照合同约定履行义务，完成中标项目而设立的

C.履约保证金的金额没有法律规定的限制，招标人可要求中标人提交任意金额的履约保证金

D.不鼓励施工企业以银行保函形式向建设单位提供履约担保【答案】BCA1S5K7J5I9M2R7HW5X4W6A10P7Z2Z6ZT1E4I2W6T5L10M532、根据《安全生产许可证条例》，必须持特种作业操作证书上岗的人员是（）。2014

A.项目经理

B.兼职安全员

C.建筑架子工

D.BIM系统操作员【答案】CCQ3T10T5F10E10X1Q3HY9C1C4E7X1G3O9ZA5W9N1A3P8B10R1033、外观设计权的期限为（）年，自申请日起计算。

A.5

B.10

C.15

D.20【答案】CCV1O9W7J7H7A3D10HC6M4L10H8P7E1T2ZU3W7H9W2X2F7W334、关于人民调解的说法，正确的是（）。2014

A.人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性自治组织

B.人民调解委员会经调解达成的调解书与仲裁调解书具有同样的法律效力

C.人民调解委员会经调解达成的调解协议具有法律约束力

D.当事人对人民调解委员会经调解达成的调解协议有争议的，不得起诉【答案】CCW2X8M3P2G2Q5I7HR7V10R4E2E8C6Z8ZE2H8D2R7E2U2W735、根据建设部《绿色施工导则》中规定，在场界四周隔挡高度位置测得的大气总悬浮颗粒物（TSP）月平均浓度与城市背景值的差值不大于（）。

A.0.06毫克/立方米

B.0.07毫克/立方米

C.0.08毫克/立方米

D.0.09毫克/立方米【答案】CCN7Z7P2C8Z10Y9M8HB1M9K3E7P5K7M3ZV9U5F9B6F9T3M1036、甲公司是由乙公司、丙公司共同出资设立的有限责任公司。为扩大经营，甲公司在外地设立了丁分公司。丁分公司因重大经营失误出现巨额债务无力清偿，对该债务负有法定清偿义务的主体是()。

A.甲公司

B.乙公司

C.丙公司

D.甲、乙、丙共同【答案】ACM5W7N8A7G6I8V5HC10U4G1I6U7U2A3ZS9V8Y5T6F7A4W737、甲建设单位与乙施工单位签订了施工合同，由丙公司为甲出具工程款的支付担保，担保方式为一般保证。甲到期未能支付工程款，乙应当要求（）。2017真题

A.丙先行代为清偿

B.甲和丙按比例支付

C.甲先行支付

D.甲和丙协商支付【答案】CCY10Z6S6X3W3O10R7HS5P5W3M7W6T5B9ZC9X9C3K9D6W3K238、下列属于应当承担缔约过失责任的情形是（）。

A.施工单位没有按照合同约定的时间完成工程

B.建设单位没有按照合同约定的时间支付工程款

C.施工单位在投标时借用了其他企业的资质，在资格预审时没有通过审査

D.建设单位在发出中标通知书后，改变了中标人【答案】DCW5H6J2X1D6I3G6HL5U8Q7S10N9F3P6ZE7G2G6J4H5X8U439、下列建设工程不良行为中，属于施工企业资质不良行为的是（）。

A.超越本单位资质等级承揽工程的

B.以他人名义承揽工程的

C.施工中偷工减料的

D.将工程转包的【答案】ACU10J1Y4A4M6F6C5HT7A5Q2A8O4U10R5ZD10V5X8C7J8F7P740、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》所属法的形式是()。（2013）

A.法律

B.行政法规

C.部门规章

D.地方性法规【答案】CCL2A8V2I1P1N4U4HA4C5W7L6V2K6F1ZZ7A8B2C5T4D7I441、施工合同的从合同是（）。

A.履约保证合同

B.仲裁协议

C.监理合同

D.分包合同【答案】ACN6U6Q6I7T8A5G6HP8W9K7L5D9C8I7ZD5G6L7B5M9J9U642、根据《招标投标法》的规定，评标委员会成员人数应为（）人以上的单数。

A.3

B.5

C.7

D.9【答案】BCO8D7U6J1Q6J3K7HI6A7S7O5U10W3L6ZC1Z7Y8V9X5I3A1043、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后又以使用部分的质量不符合约定为由，向人民法院申请主张权利的，说法正确的是（）。

A.承包人不再承担工程质量保修责任

B.发包人以屋面防水工程质量不符合约定为由要求赔偿的，应予支持

C.凡属不符合合同约定或者法律规定的质量标准的，承包人均应承担责任

D.承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任【答案】DCT1K7V7P9B6P9Z5HS3X8A10Y2Y1S1K2ZV4K1Q5Q9J10O1H144、关于房产税纳税人的说法,正确的是()

A.产权属于全民所有的,由国家缴纳

B.产权出典的,由出典人缴纳

C.产权所有人不在房产所在地的,由产权所有人缴纳

D.产权未确定的,由房产代管人或者使用人缴纳【答案】DCR10G8R1N3E5U6J5HW5K1X9L1D10A1F9ZK10X3J10H5Q7T5F345、《建设工程质量管理条例》规定，除（）外，设计单位不得指定生产厂、供应商。

A.有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等

B.建设单位有特殊要求的

C.建设单位申请使用的

D.施工单位申请使用且质量合乎要求的【答案】ACV6Q3G2B5X3R5Z2HW6X9T4C3Z3W8D5ZO2G3A4G10E5L10B446、工程师肖某取得建造师资格证书后，因故未能在3年内申请注册，3年后申请初始注册时必须()。

A.重新取得资格证书

B.提供达到继续教育要求的证明材料

C.提供新的业绩证明

D.符合延续注册的条件【答案】BCS8R9V9K5M10H7W1HC5H3P4L3R6P8L10ZS6T9Z8M5Y7D9W1047、按照《工伤保险条例》规定，用人单位未按照规定提出工伤认定申请的，工伤职工或其近亲属、工会组织在事故伤害发生之日或被诊断、鉴定为职业病之日()，可以直接向用人单位所在地统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。

A.30日内

B.60日内

C.1年内

D.2年内【答案】CCB2F8L9S3E3U5B8HG8T6O10V4T2T9I4ZB2S2A6I6A10M1D1048、《建设工程安全生产许可证管理条例》有关建筑施工企业的规定，理解正确的是()。

A.安全生产许可证有效期内没有发生死亡事故的，安全生产许可证自动延期

B.管理人员和作业人员在安全生产许可证有效期内至少进行1次安全生产教育培训并考核合格

C.施工企业变更名称，应当在变更后15日内，办理安全生产许可证变更手续

D.企业破产应将安全生产许可证交回原安全生产许可证颁发管理机关予以注销【答案】DCV7E9M1J1F8L8P1HW4Q3D6G7E1Q2V7ZJ5P5M7J8C4S7F1049、甲市的A公司与乙市的B公司在丙市签订施工合同，该工程位于丁市。双方在合同履行中发生争议，则对此案有管辖权的法院是（）市人民法院。

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁【答案】DCS4Q6H4U4Q10V6F3HB8M10K9Z6P1O7T8ZI2U2F2Y8F9Q6V950、发生法律效力的民事判决，裁定，当事人可以向人民法院申请执行，该人民法院应当是（）。

A.终审人民法院

B.申请执行人住所地人民法院

C.被执行的财产所在地基层人民法院

D.与第一审人民法院同级的被执行的财产所在地人民法院【答案】DCV10V1M7J3P1O3C7HK5M10H2P2K8F4A7ZQ1J1L5D5C1S3N451、甲将闲置不用的工程设备出售给乙,双方约定3天后交付设备,次日,甲又将该设备卖给丙,并向内交付了该设备。经查,丙不知甲与乙之间有合同关系。关于甲丙之间的合同效力的说法,正确的是()。

A.甲与乙、丙之间的合同均有效

B.甲与乙之间的合同无效,甲与丙之间的合同有效

C.甲与乙、丙之间的合同均无效

D.甲与乙之间的合同先生效后失效,甲与丙之间的合同有效【答案】ACQ2Z5K8V6A10N2O7HK1W2A10Y5Z7E5I8ZX6J5B8D9E8H9U1052、根据《安全生产法》规定,二级总承包资质施工企业()。

A.应当建立应急救援组织

B.可不建立应急救援组织，但应指定专职应急救援人员

C.可不建立应急救援组织，但应指定兼职应急救援人员

D.可不建立应急救援组织，但应当配备必要的应急救援器材【答案】ACJ4Z4V10H6A5M7S7HS8I9W7U9C7H3R10ZM5K3C2M10P7S7H453、下列有关施工许可证的说法中正确的是（）。

A.发证机关应当自收到申请之日起10日内，对符合条件的申请颁发施工许可证。

B.对于证明文件不齐全或者失效的，应当当场或者3日内一次告知建设单位需要补正的全部内容

C.审批时间可以自证明文件补正齐全后作相应顺延

D.对于不符合条件的，应当自申请之日起20日内书面通知建设单位【答案】CCC8K7L8P9Q6S1L8HF8X4Q6W5R2A2A3ZV7J8J6N3B5T6Y654、对全国注册建造师的注册、执业活动实施统一监督管理的机构是（）。

A.国务院建设主管部门

B.省、自治区、直辖市人民政府

C.建设行业协会

D.人事部或其授权机构【答案】ACD4O8A3Z4M6P6P2HA7R3D6L8B8O9G6ZE9V3M2L9Q5H9H455、下列财产中可以设定抵押权的是（）。

A.李某承包村里的一座自留山

B.某大学宿舍楼

C.某国有企业办公大楼

D.被海关查封的一批设备【答案】CCT9B9U3K4A4A3C7HA6G7M6G10S10J4T2ZY5R6R1N8N1N1L756、对申请注册的商标，商标局应当自收到商标注册申请文件之日起（）个月内审查完毕，符合《商标法》有关规定的，予以初步审定公告。

A.6

B.9

C.12

D.18【答案】BCH7F5D2G7K10C2A3HF5W9D4X2Y2T9T9ZE8N2V6T10S2K3Z557、甲将自有的房产同时向乙、丙和丁作了抵押，但乙的抵押没有办理登记。由于甲不能按时偿还债务，其房产被拍卖后所得价款的正确清偿顺序为()。

A.乙、丙、丁平均受偿

B.乙无权分配，由丙和丁平均受偿

C.乙无权分配，丙和丁按照登记先后顺序受偿

D.丙和丁按照登记先后顺序受偿后，剩余款项乙有权受偿【答案】DCA3P6L7M7V1L2K8HX5W9U4G3J7F1Z4ZW2U8O7S8F9D5D1058、在买卖合同中，标的物在订立合同之前已为买受人占有，合同生效即视为完成交付的方式，称为（）。

A.拟制交付

B.占有改定

C.现实交付

D.简易交付【答案】DCP9E9W10B7B5I8A5HX4T4F5O10V5V10D10ZN2F4Q6S3A8I2W559、某施工单位与建设单位签订了一个施工承包合同，合同中约定1996年12月30日竣工。1996年11月15日，该地区发生了地震，使得在建的工程坍塌，没有造成人身伤亡，但是导致施工单位没能按时交付工程，则()。

A.施工单位构成违约，应承担违约责任

B.施工单位不够成违约，可以不承担违约责任

C.施工单位构成违约，但是可以免责

D.施工单位构成违约，应该赔偿建设单位的损失【答案】CCF10B1L10Z5D4X9H2HN9O1C3L5D1Q10C2ZR2A9Y6Y10Y6E10O860、甲乙双方签订买卖合同时，丙为乙的债务提供保证，但保证合同中未约定保证方式及保证期间，下列说法正确的是（）。

A.丙的保证方式为连带责任保证

B.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同

C.如果甲在保证期间内未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任

D.如果甲在保证期间内未经丙书面同意将主债权转让给丁，则丙不再承担保证责任【答案】CCV8G10S6L5J1A9R9HP4M5D4H5U3W2Z7ZJ8N5R6K1Z10B10B1061、特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，最迟应在安全检验合格有效届满前（）内向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。

A.1个月

B.10天

C.15天

D.2个月【答案】ACM2I10W5D10F3Q9R9HM10S6E5D7R9Y3I1ZK5U4I2V4H5V2J162、根据我国《标准施工招标文件》的规定，采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的（）天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。

A.14

B.28

C.30

D.45【答案】BCA10J10K7I7K7O9S8HE5Z2Q9J4V3T3G7ZL2L3M8H2F7Q9I963、根据《劳动法》，我国劳动者的法定最低就业年龄为()周岁。

A.10

B.14

C.16

D.18【答案】CCL4K7Z10M5F7G3D2HV2S9T5U10V9W6C10ZD4S7N8B5D5C1M264、2008年4月1日，甲公司将其厂房无偿转让给乙公司，导致甲公司的债权人丙公司无法实现债权，丙公司于2009年1月1日才得知该情况，则丙公司撤销权的截止日期为（）。

A.2011年1月1日

B.2010年1月1日

C.2010年4月1日

D.2009年4月1日【答案】BCL8A3Y10B1V4H6I3HG5X5H3D3C10Z2P5ZY4Q4X4M7L5T8X1065、关于建筑活动中发生的债的说法，正确的是（）。

A.对于施工任务，建设单位是债权人，施工企业是债务人

B.对于建筑采购买卖合同中建筑材料的交付，材料供应商是债权人

C.在施工中产生噪音，扰乱居民，不会有债的发生

D.材料供应商为施工企业自愿保管财物不会产生债【答案】ACT8L10G7W4G5V7S6HG3Q10W2F3P10W7H2ZW2T5R6G4F9L6L366、关于重大责任事故罪,下列说法中正确的有（）

A.建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故的,属于本罪

B.所有犯此罪的,都处3年以下有期徒刑或者拘役

C.强令他人违章冒险作业,因而发生重大伤广事故或者造成其他严重后果的属于本罪

D.安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的属于本罪【答案】CCP10H7D6U10V9P5M4HB9M8W3V9U6F7M9ZX6J4N7K4O6X7L567、某公司因特殊原因未能在规定时间内提取所采购的设备，一个月后提取设备时，对方向该公司索要设备保存管理费，这属于()。

A.不当得利之债

B.合同之债

C.侵权之债

D.无因管理之债【答案】DCP4M4H3E3V6E2K6HH4X6T3Z4B8D7L2ZO5P10P3N1D5M4C1068、下列法律中，属于宪法相关法的是（）。(2015真题)

A.《中华人民共和国行政法》

B.《中华人民共和国民法典》

C.《中华人民共和国全国人民代表大会组织法》

D.《中华人民共和国政府采购法》【答案】CCY2R4Q5W8D1Y2P9HF10J7N4O4O10C5R5ZK2O1Y4W8Y5D9B369、李某原是甲建筑公司材料员，辞职后成立一物资经销公司。李某利用手头留有的原盖甲公司公章的空白合同与某木材公司签订木材购销合同，木材公司对李某辞职并不知晓。请问，对该合同承担付款义务的是()。

A.甲建筑公司

B.物资经销公司

C.李某

D.李某和甲建筑公司【答案】ACE5O8L9K4X10P7U9HD3S9P3J7C7M9E9ZU3W7U9N9R6K6K170、施工企业拒不执行公安消防机构作出的禁止施工处罚决定的，将由()负责强制执行。（2012）

A.作出决定的公安消防机构

B.公安机关

C.人民法院

D.建设行政主管部门【答案】ACJ1I3J3H4T7P6Q2HB1L3W3Z7V7N2M4ZQ5R2N7F7W3W3F171、法定代理是基于()的代理。

A.法律直接产生

B.行为人合法权益而设立的一种代理形式

C.就是建立在这种人身信任的基础上

D.法律的规定而产生【答案】DCV9I7O4A8E9B5T8HV1L7T7F3R7T1F10ZP4U8P9M7J8Z5S672、用人单位安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资的（）的工资报酬。

A.150%

B.200%

C.250%

D.300%【答案】ACD2A2V9D3Y8V4J1HU5I5J2C5V2K4L4ZC2D10F9A10I9L4K573、根据《建筑市场信用管理暂行办法》，关于建筑市场诚信行为公告的说法，正确的是（）。

A.各级住房城乡建设主管部门通过省级建筑市场监管一体化平台及时公布信用信息

B.基本信息公告期限一般为3年

C.在建设活动中违反法律、法规、规章或工程建设强制性标准等，受到县级以上住房和城乡建设主管部门行政处罚的不良信息，经批准，可以缩短公告期限

D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应暂停对违法行为记录的公告【答案】CCH1D5Q4U5Z1W6E3HY10O7J2J2F4C1D6ZY10I6R3E6X8Q3Y874、某市A区的建设单位将其位于本市B区的办公楼发包给本市C区的施工企业，双方在本市D区签订的施工合同，合同中未约定纠纷管辖地。后因工程质量问题产生纠纷，则建设单位可能向该市（）人民法院提起诉讼。

A.A区

B.B区

C.D区

D.C区或A区【答案】BCW10W6G7L6W7B4Y6HV7Z2D3R3P10Y3L2ZE2H10P3G6P7B6E675、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程保修期自（）之日起计算。

A.竣工验收合格

B.交付使用

C.发包方支付全部价款

D.竣工验收备案【答案】ACR3W6B9I10V10U7I1HZ3K1F6F9K9E9T10ZW4X2K1R8L3U6Z576、在施工过程中，施工企业与甲材料供应商订立材料买卖合同，但施工企业误将应支付给甲材料供应商的货款支付给了乙材料供应商。关于该货款处理的说法，正确的是（）。

A.只能由法院确定归属

B.乙材料供应商应当返还给甲材料供应商

C.甲材料供应商可以依据买卖合同要求乙材料供应商返还

D.施工企业可以要求乙材料供应商返还不当得利【答案】DCH4K5Y7P3M8O10U9HZ6G9T10V2T5E10K9ZI4J5C3G5N4X4B477、安全生产许可证的有效期为()年。

A.1

B.2

C.3

D.5【答案】CCR5G10O9I4F4A7U1HK10V7X8D3V7J7T1ZV8O5C5S6T7E6F878、保证合同是（）订立的合同。

A.债权人与债务人

B.债务人和保证人

C.债权人与保证人

D.债权人与债务人和保证人【答案】CCB6L10Y8Q9M2I4T4HK1V4W6R1S10B2A8ZI2S6J10C1I7K7H379、根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，应当予以报废的起重机械是（）

A.须修理才能达到安全技术标准的

B.超过制造厂家规定的使用年限的

C.无安全技术档案的

D.无齐全有效的安全保护装置的【答案】BCK10S10Y8E6L5Q3C10HZ7M5H10K3D2Z7E8ZC8K3F10U2Y2O1M680、下列关于工程最低保修期限的说法，错误的是()。

A.屋面防水工程的保修期为5年

B.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期

C.地基基础工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限

D.给水管道的保修期为3年【答案】DCK10Y9O8Y4S8F8M1HU2O4T6W7Z9L5I3ZD1I1O2M4C5L5O881、某施工总承包单位与分包单位在分包合同中约定：分包施工中自现任何安全事故，均由分包单位承担，该约定()（2013）

A.因显失公平而无效

B.由于分包单位自愿签署而有效

C.仅对总承包单位和分包单位有效

D.因违反法律、法规强制性规定而无效【答案】DCD3G6C2P9K3T4J8HL3B10G9N9Q7I5Z8ZM5N8X1H5L5E4X982、女学生孙某毕业后被企业录用。孙某为了锻炼自己，主动要求到最苦、最累、最脏的岗位上工作。企业可以满足她的要求，但不得安排的工作是（）。

A.高处、高温工作

B.低温、冷水作业

C.夜班劳动

D.矿山井下作业【答案】DCB8B3Q6Y7K7V4B4HK3V10T9J2R1Q8V8ZT5R9Z10N3X1V3W883、下面不属于建设工程一切险承保的危险与损害的是()。

A.火灾

B.地震

C.原子裂变

D.爆炸【答案】CCX5G8C9A10P4F8B4HY3C2A9V1I4L10F8ZV7L5F5V4P6G2U784、建筑施工企业隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请安全生产许可证的，应给予警告，并在（）年内不得申请安全生产许可证。

A.2

B.1

C.3

D.5【答案】BCZ9C4I3G5F6W7U9HL6H8Q7U9T4X6R7ZL4V9G7Q3F5P4O285、受建设单位委托，承包企业按照合同约定，对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包的，属于()。

A.投资总承包

B.施工总承包

C.分项总承包

D.工程总承包【答案】DCF5T8K5E10X3Q10R8HX8J3U5C3M2N1Z3ZC3Z7K4M7R10Q8Y286、根据《城镇污水排入排水管网许可管理办法》，关于向城镇排水设施排放污水的说法正确的是（）。

A.城镇排水主管部门实施排水许可不得收费

B.施工作业需要排水的，由施工企业申请领取排水许可证

C.排水许可证的有效期，由建设主管部门根据工期确定

D.排水户应当按照实际需要的排水类别、总量排放污水【答案】ACX9V6P8Z6R7K1Z2HM5H6P9M9C7F2F1ZR8D7J7C9H3R2K587、某承包人与发包人以中标价签订了建设工程施工合同并履行备案手续后，发包人与承包人又签订了要求承包人在中标价格基础上让利10％的补充协议，结算时双方对工程价款发生争议，则应当以()作为结算工程价款的依据。

A.备案的建设工程合同

B.补充协议

C.重新商定合同

D.当地建设行政主管部门发布的计价方法【答案】ACQ9D5K4K7P10Q4N1HD6I3W6R1S4T6D5ZA3Y10K5W1G8P3U788、关于仲裁和解的说法，正确的是（）。

A.当事人申请仲裁后达成和解协议的，应当撤回仲裁申请

B.当事人达成和解协议，撤回仲裁申请后反悔的，不得再根据仲截协议申消仲裁

C.当事人申请仲裁后和解的，成当在仲裁庭的主持下进行

D.仲裁庭可以根据当事人的和解协议作出裁决书【答案】DCS6X2Y8G2Y9Z9Z4HX5Y7Z6D9T5X7V5ZL2O5O8K8C10V1X389、某施工单位在城市市区内进行夜间施工影响周围居民休息，市环保部门接到投诉后对施工现场噪声进行测量，确认场界噪声为58dB(A)。则环保部门正确做法应是()。

A.向周围居民解释后可继续施工

B.要求办理手续后继续施工

C.要求施工单位增加补偿费

D.责令立即停止施工【答案】DCW8H1N4Z5U6T6U2HS7Y1T6H8E5Z9A2ZI2I8G8W3D1V5Q390、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，安全事故发生后，下列说法正确的是（）。

A.单位负责人接到报告后，应当于1个小时内向单位所在地的县级以上安全监督部门和其他负有安全监督职责的部门报告

B.情况紧急时，事故现场有关人员应当直接向事故发生地的有关部门报告

C.在施工现场无论发生何种事故，自发生之日起30日内如果伤亡人数发生变化的，应该及时补报

D.不仅要报告发生的具体地点，还要报告所波及的区域【答案】DCK9F8Q8X5H9X5F6HI7V1P5W9K2I10B6ZC10L7C1R5M9J5H891、以下属于建造师不予注册情形的是()。

A.李某因聚众赌博被治安处罚予以拘留，正处拘留期间

B.范某申请注册时，已年满62周岁

C.何某因故意伤害，判处1年半有期徒刑，现正在缓刑期间

D.齐某2年前，曾因执业而被吊销注册证书【答案】CCC5K7L8I5D9X5N4HP4Q5A2J8N10O5J3ZD7E9L10X10X6S4B292、建设单位于2015年3月15日接到施工单位提交的列入城建档案馆接收范围的工程竣工验收报告，4月15日竣工验收顺利通过，建设单位最晚应于（）前向城建档案馆移交该工程项目档案文件。

A.2015年6月15日

B.2015年7月15日

C.2015年3月30日

D.2015年4月30日【答案】BCT5M7F6E4W3A7Z8HL9G5O7V1S3T7O7ZQ5G10O3M6W10Y4H993、甲开发商与乙签订了商品房买卖合同，由乙购买甲开发的楼盘中的一栋别墅。交付前，甲又将此套别墅出售给丙，并办理了产权登记。在乙要求甲承担责任的方式中，不应采用的是（）。

A.要求甲支付违约金

B.要求甲双倍返还定金

C.要求甲在楼盘中另提供一套价格相等的别墅

D.要求甲交付合同约定的别墅房屋【答案】DCD5H10L9D3L5G8B3HC1B8C8E8J8R1Q8ZE10L5S7N2X5V8G394、《建筑法》规定按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当（）向批准机关报告情况。

A.中止施工起1个月内

B.15日内

C.6个月内

D.及时【答案】DCU4L1O6A6Q2B4C2HR8L9J8Y4Q7N5M4ZV3J9X6K8R8X1N895、就法律关系的主体而言，债的主体()。

A.债权人和债务人都是特定的

B.债权人和债务人都是不特定的

C.债权人是特定的，债务人是不特定的

D.债权人是不特定的，债务人是特定的【答案】ACU7K1E5L9Z4Q8K3HT10A6X5W9P1Q5D2ZY9I5L3P4J8H8L896、合同中的一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人()。

A.授权人民法院强制执行

B.移交国家有关机关强制执行

C.向人民法院申请执行

D.可以委托检察机关强制执行【答案】CCI10B6L9V9K2G1D7HL1N1W8E3E3N6K8ZX3F9D9U9G3I6F697、关于劳动纠纷的解决，理解正确的是（）。

A.一方当事人在协议约定期限内不履行企业调解协议的，另一方当事人可以申请强制执行

B.劳动争议仲裁实行的是约定管辖

C.当事人对劳动争议仲裁裁决不服的，可以向法院起诉

D.劳动争议仲裁实行一裁终局制度【答案】CCI8X9X8P9M3H10Z8HC10O5Z7S9J2X5A3ZT4H1N9C4N9M4B698、出租机械设备的单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具（）。

A.检测合格证明

B.生产（制造）许可证明

C.产品合格证明

D.建筑机械使用许可证明【答案】ACL10Z3R3M10N7Q9T4HJ7P1L1N2J1Z10X9ZJ10Z3M2L2M8S3H799、某施工单位在一起工程质量诉讼中，委托其法务部负责人李某为诉讼代理人，其向人比法院出具的授权委托中注明李某为全权代理，未列举具体权限，则李某有权（）。

A.进行辩论

B.进行和解

C.提起反诉

D.提起上诉【答案】ACL8M6I3Y4V9P2C2HP1M9K6E9E1H7N7ZR3H8P5D1T10L8U9100、某建设工程承包人在工程完工后于2月1日提交了竣工验收报告，发包人未组织验收；3月1日工程由发包人接收；4月1日承包人提交了结算文件，发包人迟迟未予结算；6月1日，承包人起诉至人民法院。该工程应付款时间为（）。

A.3月1日

B.2月1日

C.4月1日

D.6月1日【答案】ACQ5D4X10F2I8Z3L9HX1N9I3O8U4W2K4ZH6Z1G1Q5U2K10L6101、张某在脚手架上施工时，发现部分扣件松动而可能倒塌，所以停止了作业，这属于从业人员在行使（）。

A.知情权

B.拒绝权

C.紧急避险权

D.检举权【答案】CCA6X8B3M6J4D9T3HV6F3T8F9J6Q10T2ZJ5S8O2T6V3E7U2102、项目经理部是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构，项目经理根据()的授权，组织和领导本项目经理部的全面工作。

A.县级以上人民政府

B.企业法人

C.设计单位

D.监理单位【答案】BCX9O6E6R7R10C1P8HM5U4A1P7C9F7J7ZL10B8K4T8V2T9L9103、施工单位与物资供应单位因采购的防水材料质量问题发生争议，双方多次协商，但没有达成和解则关于此争议的处理，下列说法中，正确的是（）。

A.双方依仲裁协议申请仲裁后，仍可以和解

B.如果双方在申请仲裁后达成了和解协议，该和解协议即具有法律强制执行力

C.如果双方通过诉讼方式解决争议,不能再和解

D.如果在人民法院执行中，双方当事人达成和解协议，则原判决书终止执行.【答案】ACX8E4Y8X8O9A9W1HO7A3T7V8X10W2O8ZR9K5Z6C6Y6H5Y6104、建筑节能分部工程施工完成后，()对节能工程质量进行检查，确认符合节能设计文件要求后，填写《建筑节能分部工程质量验收表》。

A.设计单位

B.监理单位

C.勘察单位

D.施工单位【答案】DCL3T3E9I8S1T5A2HA8V5O2J8Y1S3E9ZR5P7C10Q10M3P7A7105、甲公司欠某供应商500万元货款，现甲公司分立为乙、丙两家公司。关于甲公司分立后的500万元债务的清偿问题的说法，正确的是（）。

A.乙公司与丙公司均不承担清偿责任

B.应当由乙、丙公司承担连带责任

C.应当由甲公司承担全部债务

D.应当由乙公司承担全部债务【答案】BCN9O4X7Z5Y3R9Q9HT3X4D4J2W5G6L7ZK10L5D6L4U8A9G3106、施工合同的从合同是（）。

A.履约保证合同

B.仲裁协议

C.监理合同

D.分包合同【答案】ACJ9Q2D3A8Z8D9L7HR7L9P5V7O10R10Y2ZW8X1E1R4E10Y7T7107、甲与乙订立了一份水泥购销合同，约定甲向乙交付200t水泥,货款6万元，乙向甲支付定金1万元；如任何一方不履行合同应支付违约金1.5万元。甲因将水泥卖给丙而无法向乙交付，给乙造成损失2万元。乙提出的如下诉讼请求中，不能获得法院支持的是

A.要求甲双倍返还定金2万元

B.要求甲双倍返还定金2万元，同时支付违约金1.5万元

C.要求甲支付损害赔偿2万元

D.要求甲支付违约金1.5万元【答案】BCZ1F10R4O4H10V8B10HY1I10S1K5N10R6C7ZK10M1K6W6I4S8Z10108、某建筑公司与职工小王因为工资奖金的问题产生了劳动争议，小王准备去当地的劳动争议仲裁委员会申请劳动仲裁。依据《劳动法》的规定，对劳动仲裁的理解正确的是（）。

A.必须是当事人双方都要求仲裁，才可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁

B.只要当事人任何一方要求仲裁，就可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁

C.仲裁裁决一般应在收到仲裁申请的30日内作出

D.仲裁应当自劳动争议发生之日起30日内向劳动争议仲裁委员会提出书面申请【答案】BCD4K8L2U3F3W7V9HN3V4S3S3C2M8L7ZZ3K1X9X1G2Z3Q7109、下列法规中，属于部门规章的是（）。

A.《建设工程质量管理条例》

B.《北京市建筑市场管理条例》

C.《重庆市建设工程造价管理规定》

D.《招标公告发布暂行办法》【答案】DCC1A1R10T6T5Z1G3HT10F3B4F4O10J1D9ZI9F9V7F9L5P3C1110、根据《工伤保险条例》的规定，职工或者其近亲属认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，由()承担举证责任。

A.职工本人

B.职工的近亲属

C.用人单位

D.用人单位的工会组织【答案】CCY7N6F2C1V4A4Q5HX2E5V8F9Z6G8D9ZA6O2P3I5K9U9D1111、根据《民法典》及相关司法解释，当事人对债权请求权提出的诉讼时效抗辩，法院予以支持的是（）。

A.兑付国债本息请求权

B.支付存款本金及利息请求权

C.基于合同的违约金请求权

D.基于投资关系产生的缴付出资请求权【答案】CCF3R2K7I8L4W3D3HL1A1J10A7I5C1B6ZI3O9E7V4L8H8Q9112、用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前30日以书面形式通知劳动者本人的情形不包括()

A.劳动者患病或者非因工负伤，在规定医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排工作的

B.患职业病或者因负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的

C.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的

D.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的【答案】BCO6I7F2C7Q4C6Y6HG10U6B10Z6D2P2D1ZY4H8P3S4E9J1X2113、建设单位与供货商签订的钢材供货合同未约定交货地点，后双方对此没有达成补充协议，也不能依其他方法确定。则供货商备齐钢材后（）。

A.应将钢材送到施工现

B.应将钢材送到建设单位的办公所在地

C.应将钢材送到建设单位的仓库

D.可通知建设单位自提【答案】DCD8D6N5S8Y2X5Y5HK3H1P4M6H2F5R3ZR1A6T5D6R2N5X8114、某用人单位招聘一名员工，由于工作疏忽一直未与其签订劳动合同。一年后，用人单位决定辞退该员工，在用人单位应承担的法律后果中错误的是（）。

A.可提前30日书面通知，并额外支付一个月工资后解除劳动关系

B.如果该员工被追究刑事责任，用人单位可以解除劳动合同

C.应视为用人单位已与该员工订立无固定期限劳动合同

D.用人单位应自满一个月后按每月两倍的工资向该员工支付【答案】ACT1O1Q1P7W6O3M6HJ5C5S10U2F5B7C5ZN2V7K6Q8T4U1P1115、甲在受到欺诈的情况下与乙订立了合同，后经甲向人民法院申请,撤销了该合同，则该合同自（）起不发生法律效力。

A.人民法院决策撤销之日

B.合同订立时

C.人民法院受理请求之日

D.权利人知道可撤销事由之日【答案】BCJ6P8H10G8I1S1W10HF9Q4G7S7O7A2P10ZM10Z10N6V2X6T6N2116、施工企业与保险代理人张某签署了盖有保险公司印章的工程保险合同，并足额缴付了保费，但张某表示需将保费交回公司后才能签发保单，后施工企业发生保险事故要求赔偿时，保险公司称张某已离职，且其未将保险合同和保费交回。关于该案中责任承担的说法，正确的是()。

A.张某应当向施工企业赔偿损失

B.施工企业补缴保费后，保险公司方可赔偿损失

C.保险公司找到张某追回保费后，方可给予施工企业赔偿

D.保险公司应当支付保险金，并可向张某追偿【答案】DCH4X7F10M4S10A9Y6HR7T9B2L2Y6E3K6ZF5A1X3W5Z10Q8J4117、关于施工企业强令施工人员冒险作业的说法，正确的是（）。

A.施工人员有权拒绝该指令

B.施工企业有权对不服从指令的施工人员进行处罚

C.施工企业可以解除不服从管理的施工人员的劳动合同

D.施工人员必须无条件服从施工企业发出的命令，确保施工生产进度的顺利开展【答案】ACV9U8E5K7R10G5O6HJ10V10D9A9N5J10C2ZH1Y7G1M3E10Y6N10118、关于民事诉讼中简易程序的说法，正确的是（）。2017

A.第一审民事案件和第二审民事案件的审理均可适用简易程序

B.基层人民法院审理的民事案件，当事人双方可以约定适用简易程序

C.简易程序应当在立案之日起6个月内审结

D.简易程序的审理期限由本院院长批准可以延长【答案】BCA10R9L4K10M8Q3E6HB6E2L6S4K3P10G6ZP2K8A9E10E6L6G4119、承包商向水泥厂购买袋装水泥并按合同约定支付全部货款。因运输公司原因导致水泥交货延误2天，承包商收货后要求水泥厂支付违约金，水泥厂予以拒绝。承包商认为水泥厂违约，因而未对堆放水泥采取任何保护措施。次日大雨，水泥受潮全部硬化。此损失应由（）承担。

A.三方共同

B.水泥厂

C.承包商

D.运输公司【答案】CCS6C10J6S3P5S6L4HC9N9C10K3J5Z10O1ZZ6R1U2V5Z9V5U6120、对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应负责返修，造成的损失及返修费用最终由（）负责。

A.监理单位

B.责任方

C.建设单位

D.施工单位【答案】BCC10C5C4T4D3C2S5HT3J1B3I3D4Y7C8ZH2A2M4Q9M2T9S1121、劳务分包单位作业人员发现本班组作业现场钢管堆放过高且无防护措施时，应立即向()报告。

A.兼职安全巡查员

B.专业监理工程师

C.发包人代表

D.建设工程安全生产监督站【答案】ACQ5M7J10V8G1W5X1HS7W7V10B5V8V7Z10ZG5F9G1P2L8C2G9122、某机电设备安装工程在开工之初办理了设备安装一切险，安装合同计于2011年7月2日完工，后安装工程于2011年6月5日经建设、设计、监理和施工单位联合验收合格，监理单位于6月8日签发验收合格证书，6月20日施工单位将整个工程交付建设单位投入使用。则该项目安装工程一切险的责任终止日为（）。

A.2011年7月2日

B.2011年6月5日

C.2011年6月8日

D.2011年6月20日【答案】BCH5M4D9K1L10I9H1HA4E9A9V6Q10W2V9ZP9Z4T5H9B5F2D6123、对于女职工和未成年工，国家制定了相关特殊保护规定，下列说法不正确的是（）。

A.不得安排怀孕女工和未成年工从事四级体力劳动强度的劳动

B.不得安排女职工从事高处、低温劳动

C.应当对未成年工定期进行健康检查

D.对怀孕7个月以上女工不得安排夜间劳动【答案】BCP4E3K9M1P10C2Q2HC1D9K3V9T6T6T2ZB6T1S1Y9M3M6J1124、关于竣工工程质量争议的处理，以下说法正确的是（）。

A.竣工时发现的质量问题，非施工单位原因造成的，施工单位不负责修复或返修

B.因承包人的过错造成的质量问题，承包人拒绝修理、返工或改建，发包人可以请求减少支付工程款

C.发包人指定分包人的专业工程出现质量缺陷，由总承人与分包人承担连带责任

D.因设计存在缺陷出现的质量问题，由承包人直接向设计单位索赔【答案】BCD5Y8T3B8Q7I10A8HV8K5G7G5W9H10L3ZR2R3F7O7Y5H3T1125、根据《建设工程施工质量验收统一标准》关于建筑节能分部工程验收的说法，正确的是（）。

A.节能工程的检验批验收应当由总监理工程师主持，施工企业相关专业的质量检查员与施工员参加

B.工程使用的建筑构配件未提供相关节能性检测报告的，监理单位不得组织节能工程验收

C.节能分部工程验收应当由监理工程师主持，施工企业的项目经理、项目技术负责人参加

D.参加验收各方主体验收意见不一致的，建筑节能工程验收以监理单位的意见为准【答案】BCU9A3T2X9G5J2W3HU10X5M10Y5C4B9I8ZP8M2H5G8T2E4P1126、某生产经营单位按照《安全生产法》的有关规定，只配备了兼职安全生产管理人员，则该单位从业人员的人数上限是（）。

A.100人

B.200人

C.300人

D.500人【答案】ACG8U4Q4E3F8I10P2HX1V8S3U2W5A8D4ZA7T5V7S9X1E4W3127、某建筑公司从本市租赁若干工程模板到外地施工，施工完毕后，因觉得模板运回来费用很高，建筑公司就擅自将该批模板处理了，后租赁公司同意将该批模板卖给该建筑公司，则建筑公司处理该批模板的行为（）。

A.无效

B.有效

C.效力特定

D.失效【答案】BCJ4A4N9S1F3B1W10HV10L6H5M5W7C5P2ZI6A5R5H8S7A4Q1128、某建设工程施工合同约定，合同工期为18个月，合同价款为2000万元。建议单位在申请领取施工许可证时，应当到位的建设资金原则上不得少于（）万元。

A.100

B.200

C.1000

D.600【答案】DCG1F9Z5G5R3K4F2HE4E4X10G8J5F8G8ZX7K6J8S9N6Z2C8129、在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破、钻探、挖掘作业的，必须经（）批准。

A.县级人民政府

B.省级人民政府

C.国务院

D.省级文物行政部门【答案】BCM8K7Y5V4G5H5J7HC6X9B8Y5V7C3L6ZR3X9H2P2W5V4C6130、某施工分包合同约定分包单位承担全部安全生产事故责任,分包工程施工中,发生了安全生产事故,则该事故责任应（）。

A.按照合同约定由分包单位自行承担

B.总承包单位承担全部责任

C.总承包单位负主要责任,分包单位承担次要责任

D.总承包单位和分包单位承担连带责任【答案】DCA6R6V1D3H9I7C3HP9V5N1A4H1H3Z9ZB10D7B1S1W5M6U6131、2008年3月12日，甲建筑工程公司向乙钢铁公司发出一封传真，内容如下：本公司希望向你公司购买二级螺纹钢20t，每吨4800元，2008年3月20日之前在甲公司所在城市的火车站交货，货到付款，请于3日内答复。2008年3月14日，乙公司回复：同意你方要求，但请预付3万元定金。对于本案表述正确的是()。

A.甲公司和乙公司通过要约和承诺订立合同，合同已经成立

B.甲公司的传真不构成要约，所以合同并未成立

C.乙公司的回复不构成承诺，所以合同并未成立

D.甲公司的传真不构成要约，乙公司的回复也不构成承诺，所以合同并未成立【答案】CCB3M5G8G4S1K2R5HT3T5I9S9I5A8B2ZR3U1Q4L5W3D3Q4132、施工企业提取安全生产费用的方式为（）

A.自提自用

B.政府收取

C.第三方代管

D.共同监管【答案】ACS10T6C3H10D6D8O3HO8U6R1W5S6U10G4ZD9J10S10K1W6S10J10133、根据《文物保护法》，下列文物中不属于国家所有文物的是（）。2018真题

A.遗存于中国领海起源于外国的文物

B.古文化遗址、古墓

C.某公民收藏的古玩字画

D.国有企业收藏的文物【答案】CCS5Z3S4D6Z7D8M7HG1Z5L8Q9S1L8R2ZB9T1P10F8D5R6Y10134、《建筑业企业资质管理规定》,属于（）。

A.行政法规

B.一般法律

C.司法解释

D.部门规章【答案】DCO3D4A7S4K6E8R8HI4G8G8H7O8T3C4ZW1F1C3Z7Q5W8Y9135、关于建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的说法，正确的是（）。2017真题

A.经过勘察、设计单位鉴定后，必须在设计文件中重新界定使用期

B.建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托原勘察、设计单位鉴定

C.根据鉴定结果采取加固、维修等措施的，需经原施工企业进行加、维修和补强

D.不经鉴定、加固等而违法继续使用造成损失的，由产权所有人和原施工企业承担连带责任【答案】ACO2Z5U7L10K10R6Y5HD5I10A9S7U5H3E1ZT2X2T4Y3C1M4K9136、根据《企业所得税法》，依照外国（地区）法律成立且实际管理机构不在中国境内，但在中国境内设立机构、场所的，或者在中国境内未设立机构、场所，但有来源于中国境内所得的企业，是（）。

A.本国企业

B.外国企业

C.居民企业

D.非居民企业【答案】DCT6T9W8Y1D1N5P9HC6I7Z8J5X6O1M2ZJ5N8Y7K9H7M1T6137、甲公司的总经理张三到乙公司的董事长李四的办公室，看到丙公司向乙公司发出一份要约，很感兴趣，便向李四要了这份要约，并按照要约上的要求回复了丙公司，甲公司发出的文件属于（）。

A.要约邀请

B.新要约

C.承诺

D.承诺意向【答案】BCS1Q7O9Z5K8A9I5HJ9W7E7G2K3T3I7ZP8Q7R7P3D6O7Y3138、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位采取新技术、新工艺、新设备、新材料时，应对作业人员进行相应的()。

A.技术交底

B.安全生产教育培训

C.安全培训

D.技术培训【答案】BCS8E1K9D7D6S1P10HY6H9S9X2N6L9F8ZW8F7M1G10X6E9F4139、根据《企业所得税法》，下列收入中应当征收企业所得税的是()。

A.股息、红利等权益性投资收益

B.依法收取并纳入财政管理的政府性基金

C.依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费

D.财政拨款【答案】ACK10X10L2R8U4Q6I7HQ7U9X5L9Z5H6Z10ZW4O9E8U9L8L9C3140、工程施工中，承包人、发包人围绕工程质量发生争议，后经质量鉴定为合格，则受鉴定影响的工期期间（）。

A.承包人承担责任，工期不予顺延

B.发包人承担责任，工期顺延

C.发包人、承包人各承担一半

D.都不承担责任【答案】BCB3Q2Z4S8A10S9K5HV3R7O10K8I3W2B1ZR7A9P5I4C8N10E1141、关于法的效力层级的说法，正确的是（）。2018真题

A.当一般规定与特别规定不一致时，优先适用一般规定

B.地方性法规的效力高于本级地方政府规章

C.特殊情况下，法律法规可以违背宪法

D.行政法规的法律地位仅次于宪法【答案】BCM1R5P2Y6W3Y9K7HI10M4I8L7R9J4S5ZS4M1T5K6T10F1X2142、下列标准属于强制性国家标准的有（）

A.工程建设通用的信息技术标准

B.工程建设通用的环境保护标准

C.工程建设重要的行业专用的试验标准

D.工程建设通用的试验标准【答案】BCS8Y3K10R7U7J5O5HB1H7R1H7S8F8S10ZJ6Q9T9S2Q10Q10F6143、关于投标和评标，说法正确的是（）。

A.投标人逾期送达投标文件的，应当向招标人作出合理说明

B.投标文件未密封的，招标人应当拒收

C.投标文件中有两个报价，评标委员会可以书面通知投标人澄清说明

D.投标文件中有明显的文字或计算错误，评标委员会应当否决投标【答案】BCD8F9D7M7T9H2Q3HN2Q7P10E2R4Z7E4ZM7J5L3A1X4T4R1144、劳务分包单位作业人员发现本班组