2022年设备监理师考试题库提升300题带答案下载(辽宁省专用)

《设备监理师》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、按照《安全生产法》规定：特别重大事故是指造成()的事故。

A.30人以上死亡，或者50人以上重伤，或者5000万元以上直接经济损失

B.20人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失

C.30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失

D.20人以上死亡，或者50人以上重伤，或者5000万元以上直接经济损失【答案】CCY10P5J6S5H4D10Z2HG4F7H3K3C6E8A6ZH7M2U10E9Q6F2C92、根据《产品质量法》，下列产品中，属于该法所称“产品”的是()。

A.锅炉辅机

B.天然气

C.军工产品

D.铁矿石【答案】ACF8P6E8W9M7S6O7HL7D10U6B2H5N3S8ZF3V2E5W5W6A7J73、甲与乙在订立合同过程中，甲违反保密义务，给乙造成了损失，根据《合同法》规定，甲应承担的法律责任是()。

A.违约责任

B.行政责任

C.经济责任

D.缔约过失责任【答案】DCR9Q7O6T9G2P1M9HT9R5B6G5O7I10P5ZK6U5T3O5V1R4O104、下列文件如果出现矛盾，应当优先适用的是()。

A.合同条件

B.承包商建议书

C.业主要求

D.投标函【答案】DCF2H7E4V4N2D10P2HR5Q7A8E3L6F8A7ZP5X3K8R7E8L6W45、在因缺陷产品导致人身损害的产品责任法律关系中，权利主体是()。

A.法人

B.自然人

C.销售者

D.仓储者【答案】BCL9N4D2C10U7B5Y8HT9H7U7V3K2E7I3ZZ10O3I8R7N6E5V46、合同履行是指合同当事人双方依据()的规定，实现各自享有的权利，并承担各自的义务。

A.合同法

B.合同条款

C.招投标法

D.政府采购法【答案】BCQ4K5W8V2K3M10T9HM3C7D1H6Q3Y2W7ZX7X7E9J8X3M10L37、李某于2004年2月5日在马路上正常行走，被张某骑自行车撞倒，李某起来觉得无事没说什么就走了，2月7日李某觉得头痛，怀疑是张某撞的，2月9日到医院检查发现车撞部位有内伤，李某2月10日找张某要求支付治疗费，张某不同意，根据诉讼时效规定，此案的诉讼时效应从()起算。

A.2月5日

B.2月7日

C.2月9日

D.2月10日【答案】CCF8Y2H5E2T7C7F6HB2P8W5H5M2G10Y4ZS8E9E1M6P1J4R48、地处北京的甲公司就购买某一专用设备于2010年4月1日向地处广州的乙公司发出要求，要约书规定乙公司承诺的截止日期为4月30日，22日乙公司发出承诺书，通常可以于4月27日前到达甲公司，但4月23日京广线突遇洪水，承诺于5月5日到达，甲公司也未通知乙公司该承诺因迟到无效。乙公司于6月15日将该设备托运给甲公司，甲拒收，为此给乙造成损失，诉至法院，法院判决应由()承担该损失。

A.乙公司

B.甲公司

C.邮电部门

D.双方各一半【答案】BCX1T3G10G4J2F10Z1HG4I2H6Q9T8T4V4ZK6Q10M10G6U9S8Q109、中标人放弃中标，依法应当向招标人承担的法律责任，属于()。

A.缔约过失责任

B.违约责任

C.行政责任

D.经济责任【答案】ACQ6X5Y5J10D1Z7T5HS9F7G6H3L7D7Y2ZZ7Z7Z6A5T8H5R510、根据《民法通则》的规定，出售质量不合格的商品未声明的，应承担产品合同责任的诉讼时效期间为()年。

A.l

B.2

C.4

D.10【答案】ACP4H7G1R7P10A9G2HV10O5O7C2U4G8K9ZS6B1P6Q8V6H7D1011、某工程公司使用变造的资质证书参与某工程项目的投标，这一不正当竞争行为属于()。

A.投标人相互串通投标

B.投标人与招标人串通招标投标

C.投标人以行贿手段谋取中标

D.投标人以弄虚作假方式骗取中标【答案】DCI7B2A3U3N9C9R2HJ10S9U2G2S1L9Q10ZC1V5T1A8E10R6X812、某工程公司使用变造的资质证书参与某工程项目的投标，这一不正当竞争行为属于()。

A.投标人相互串通投标

B.投标人与招标人串通招标投标

C.投标人以行贿手段谋取中标

D.投标人以弄虚作假方式骗取中标【答案】DCZ10T10D10U2D5V2H6HM8J4F1S3X7W9K9ZV4C10O9M7H5X8T813、行政纠纷的处理方式不包括()。

A.听证

B.复议

C.和解

D.诉讼【答案】CCT1H9C3T4Q3V3R1HW5N6N1C9G1W3O6ZR5Y1S10H6Z10D1L514、业主可以使用某部分工程的条件是()。

A.工程师为该部分工程签发了接收证书

B.承包商完成了该部分工程的全部施工

C.已经对该部分工程进行了竣工试验

D.业主已对该部分工程支付了工程款【答案】ACP8V8X5N9W1R2N2HH6O3U2P2V8G7R6ZK5T3G1I9M9E4N415、下列关于投标保证金的说法，符合《招标投标法实施条例》规定的是()。

A.投标保证金不得超过投标总价的2%

B.招标人不得挪用投标保证金

C.投标保证金不得以支票形式提交

D.投标保证金有效期应超出投标有效期15天【答案】BCM3M9X1O1V5T7D3HQ2H9P1E7C2C7W9ZK8Q3F5X5F2E4K116、设备工程合同谈判的议程，一般由()提出。

A.工程师

B.业主

C.投标人

D.中标人【答案】BCI5B3N1Y2A9A1U9HJ1N3I2O2R7A9F3ZE6A2S4C8Z1O10X817、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商对业主的全部责任，除合同另有规定外，不应超过专用条件中规定的总额，如果专用条件中没有规定该总额，则不应超过()。

A.合同价格

B.最终付款证书中确认的金额

C.竣工结算总额

D.中标合同金额【答案】DCY5F10J4K2N6F4X5HK6M1U10Z8Y5S2Q5ZU6Z6L4C10F5Q2A918、根据《合同法》规定，下列表述正确的是()。

A.承揽合同、设备工程合同必须采用书面形式

B.未经定做人同意，承揽人不得把任何工作交由第三人完成

C.承揽合同生效后，对于当事人均有法律约束力，任何一方不得随时解除合同

D.承揽合同中的定做人可以随时解除合同，造成承揽人损失的，应当予以赔偿【答案】DCX4Z9X3W6B1S10A1HP4Y6B8E7N9S4U10ZF9C5T6C4C7K9R219、国内设备工程合同的生效时间是()。

A.经公证

B.经批准

C.双方对合同条款取得一致意见

D.双方签署【答案】DCM8J5H8S5A4T5D10HF9Z2P10W10C3X7G3ZP7O4K10F1E7W8Y420、根据索赔依据不同划分索赔，当事人按照合同条款进行的索赔是()。

A.按约索赔

B.依法索赔

C.项目索赔

D.费用索赔【答案】ACO1T10B4P3R8J4O10HE4Y6Z2V4R7U10N9ZU10M10L5D4N1D5V1021、基准点、基准线和基准标高等原始数据使用前，应当采取合理措施验证其准确性的责任方是()。

A.工程师

B.业主

C.承包商

D.分包商【答案】CCE3G9S6Q5I10N9U6HN1S1W5B6R3E4U10ZX2T6F5R10K6P3W222、下列()财产可以抵押。

A.土地所有权

B.抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权

C.以公开协商方式取得的土地承包经营权

D.有争议的财产【答案】CCN4M10E5R10F1K4V8HT8K9H8Y3O9B6L6ZC3L1U10O7E2R3U123、《产品质量法》规定产品质量责任包括()。

A.企业赔偿责任、商家赔偿责任

B.民事责任、行政责任、刑事责任

C.一切责任

D.产品责任、缺陷责任【答案】BCU8T2A6V9L4R9S10HK9S7K3X10O10K2Z7ZU3G2N5O4X2G4X624、甲、乙两公司设备工程合同纠纷一案，由某仲裁委员会开庭审理。开庭当天，街道开庭通知书的被申请人乙无正当理由拒不到庭，则仲裁庭可以()。

A.撤销案件

B.中止审理

C.终结审理

D.缺席判决【答案】DCG6H5C8R2R3N7H6HG3A1R3N3Y9T3E9ZM10E5P7A10R7O7B425、下列关于保证的说法不正确的是()。

A.学校不得为保证人

B.保证法律关系包括保证人和被保证人两方当事人

C.保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证

D.当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任【答案】BCW6A9Z10E4I6D3Q6HY8V6U6S4P6A9D2ZQ8O3U9H7D10M4O1026、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，仲裁应以()进行。

A.英语

B.法语

C.世界语

D.合同规定的交流语言【答案】DCI10F2Y9Y2R8J7Q10HY7G3Q9L3K1J3O5ZT9T7W4Q7O9W2H327、设备工程合同履行过程中合同偏差分析的主要内容不包括()。

A.合同偏差原因分析

B.合同偏差责任分析

C.合同偏差后果分析

D.合同偏差处理结果分析【答案】DCL1D8Y1B1C2G9W3HW2K8F5X4Y7Z2C9ZH10N8Q9B3V7C6K928、承包商承担照管工程和货物的全部职责的起止期限是()。

A.开工日期起，至竣工日期

B.签发开工通知起，至竣工时间届满

C.开工日期起，至签发工程接收证书

D.签发开工通知起，至签发履约证书【答案】CCP2P9J6Q4Z6X8O5HK1O10M10H3F8P1V10ZJ4I4N3L3P7N1G829、代理人在代理权限内作出的意思表示应该是()。

A.被代理人的意思表示

B.和第三人协商后的意思表示

C.代理人独立的意思表示

D.代理人和被代理人的共同意思表示【答案】CCN4M2I10F1E8E7H2HD6D10F9Y4O2R10I2ZR6F9W1E4J8H10E830、下列关于分包商的说法，正确的是()。

A.承包商选择的材料供应商应取得工程师的事先同意

B.承包商拟分包工程，应提前28天通知工程师

C.承包商应当对指定分包商的行为负责

D.承包商可将整个工程分包给他人【答案】CCX8A6G4W6O2R4H5HW5L5V2E7Y7G6H10ZF5W2V4T10M10F1N931、对于一个大型的设备工程，相关人员在合同文件编制完成后，需对此文件进行评估，并最终得到()的审查认可。

A.业主

B.承包商

C.设备监理工程师

D.总监理工程师【答案】ACM1M9W2Y1T3Y2O8HX6P7M2R2Q8T5T1ZE8O2U3O3D2F8L832、下列关于民事诉讼的表述，正确的是()。

A.原告是与诉讼案件有直接或间接利害关系的公民、法人或其他组织

B.被告不提出答辩将败诉

C.被告不到庭案件将无法审理

D.人民法院在判决前可以进行调解【答案】DCV2K7J6K10U3Q6I9HL8Q2Y10R2L7R7E6ZT10W7C8J4M7K7I933、甲企业与乙企业相毗邻，双方约定，甲企业穿越乙企业的厂区运输材料，期限为10年，为此，甲企业每年支付给乙企业30万元。在该法律关系中，甲企业享有的权利是()。

A.抵押权

B.土地承包经营权

C.地役权

D.建设用地使用权【答案】CCG3G2O9N1H10M7K5HJ7T4V10W1Z5A9Q6ZR4H6F1Z7F5T7C634、在承包商负责照管期间，由于业主风险中所列的风险以外的原因，致使工程发生任何损失，由()承担修正该项损失的费用。

A.业主

B.承包商

C.工程师

D.保险公司【答案】BCE8R10K4B1O10N1Q4HN2F1G6K8R10B7L8ZQ3Y2Q3V4O3K1K935、暂定金额虽然包括在合同中并列入工程量清单，属于合同价格的一部分，但使用权归()。

A.业主

B.工程师

C.承包商

D.指定分包商【答案】ACQ3M2S5P8J2O1R8HA3L1W10W1Q8P10C8ZR6M3Q7T4S3C6E636、根据《侵权责任法》，生产者采取召回措施责任的起始时间为产品“投入流通后”，该时间从()时起算。

A.产品离开生产者的成品仓库

B.发现产品质量问题

C.产品造成人身伤害

D.受害人投诉【答案】ACL1M7K3H7J9U10K2HT2E6Z4Q1T9D6L2ZK9V6J9W9J1S9G637、根据《侵权责任法》，生产者采取召回措施责任的起始时间为产品“投入流通后”，该时间从()时起算。

A.产品离开生产者的成品仓库

B.发现产品质量问题

C.产品造成人身伤害

D.受害人投诉【答案】ACE9A7F7L3A1O9M2HA7F8J1O3D8M7I6ZX10G1V1Z5Y7R2F238、每个设备工程合同签订后，合同正本应由()保管。

A.合同管理部门

B.财务管理部门

C.合同执行部门

D.技术管理部门【答案】ACX4L1F8B3I1Z3D7HD7Q4B5B5L7N5I10ZY5W8T1E2Z7L10Q439、收到承包商的履约保函并签署合同协议书后，()应尽快将投标保函退还承包商和其他未中标的投标者。

A.业主

B.评标委员会

C.监理工程师

D.监理工程师代表【答案】ACD2T3Z5N4M9K8S6HV2E8J10B7N6H2R6ZT8P1W8H6P7T5S840、设备工程合同履行过程中，合同实施情况跟踪的对象不包括()。

A.具体合同事件

B.设备工程进度情况

C.工程资金使用情况

D.合同管理人员管理情况【答案】DCV5Q7I6D5Z10F4Y9HG9U5E4Z3J7P4E2ZI4X9N8M10G4K9Q141、设备工程合同履行过程中，合同实施情况跟踪的对象不包括()。

A.具体合同事件

B.设备工程进度情况

C.工程资金使用情况

D.合同管理人员管理情况【答案】DCH6C3U5L8J9U5U9HI8M6Z3D8U6Q1J4ZO3M3U6C9P2A2W1042、根据《仲裁法》，仲裁裁决发生法律效力的时间是()。

A.自仲裁裁决作出之日起10日内

B.自仲裁裁决作出之日起15日内

C.仲裁裁决作出之日

D.仲裁裁决送达之日【答案】CCA4M1O9X4N4T6U7HU8S10F8P9F4I2V2ZE5L7E4P6E2W1T1043、承包商出现的下列情况中，业主有权立即终止合同的是()。

A.收到违约通知不改正

B.企业破产

C.放弃工程

D.不按合同规定实施工程【答案】BCG3G3L5Y4B5E7S6HY7Z9I5B9H3G8J4ZF4V7O7Z10J2M9A744、根据《合同法》规定，下列表述正确的是()。

A.承揽合同、设备工程合同必须采用书面形式

B.未经定做人同意，承揽人不得把任何工作交由第三人完成

C.承揽合同生效后，对于当事人均有法律约束力，任何一方不得随时解除合同

D.承揽合同中的定做人可以随时解除合同，造成承揽人损失的，应当予以赔偿【答案】DCD9U8G1Y7R4K1T3HG6U1U9D4K4W8J9ZH5V9J7C4L10T2Q345、根据《产品质量法》，下列情形中，属于“产品缺陷”的是()。

A.不具备产品应当具备的使用性能而事先未作说明

B.产品不符合注明采用的推荐性行业标准

C.产品的结构、配方等方面存在不合理的危险

D.产品不符合以实物样品等方式表明的质量状况【答案】CCM10U8T4Y7F2J8M2HP8Q7A7O8B5M1G6ZI2Q7H6C7I5H4R146、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，对承包商的设备进行投保时，保险金额应为()。

A.设备的购买价格

B.设备的残值

C.设备的全部重置成本

D.设备的制造成本【答案】CCF9E10G3W10V10M1U9HW3E10O9D2G7X3E3ZK5J2W10K3L6D7K747、下列与不可抗力相关的叙述，错误的是()。

A.不可抗力是指不能预见、不可避免并不能克服的客观情况

B.因不可抗力不能履行合同的，可部分或全部免除责任责任

C.当事人迟延履行后发生不可抗力的，也可根据情况部分免除责任

D.不可抗力包括合同中约定的不可抗力情形【答案】CCT4G2X2P5I7Y1S6HV3D4B4J9T4P9G5ZP10Y7I2M9P8Q10M748、根据《合同法》的规定，下列关于代位权行使的表述，错误的是()。

A.债权人可以向人民法院请求以自己的名义代为行使债务人的债权

B.专属于债务人自身的债权，债权人不得行使代位权

C.代位权的行使范围以债务人的债权为限

D.债权人行使代位权的必要费用，由债务人承担【答案】CCM10A7Y5O5U10Y9T5HB8Z4H9H3N5P3N7ZY5Z7O10C5E1N7T849、FIDIC“新黄皮书”规定，确定竣工试验的具体日期并发出指示的是()。

A.业主

B.工程师

C.工程师代表

D.承包商【答案】BCS10W3C7M10H9I7I5HX3P9K7C3T8M4F8ZP8W2G2J8E1C5D850、基于安全施工的保障，在()前，承包商应提供围栏、照明设施、保卫器材等安全保障设施。

A.进入施工现场

B.工程开工

C.工程竣工移交

D.获得履约证书【答案】CCK6Z5H1B3H5J8T5HS2V1T1X3O8O10K7ZX7A3P3J7Y6S4R451、9月10日，甲公司与乙公司签订一份货物买卖合同。合同约定，乙公司于9月20日到甲公司的库房提取所购全部货物。乙公司由于自身原因至9月30日才去提取该批货物，但9月25日甲公司的库房因洪水致使乙公司应提取的部分货物毁损。根据《合同法》的规定，乙公司承担该批货物毁损、灭失风险的起始时间是()。

A.9月10日

B.9月20日

C.9月25日

D.9月30日【答案】BCG10O8B7T6B5Q2C3HY9H7R5P4J7Y7X9ZB5J9L3D8N7B7F252、凭样品买卖的设备，出卖人交付的设备应当与()相同。

A.封存的样品

B.封存的样品及其说明的质量

C.封存的样品及其法律规定

D.封存的样品及其品质担保【答案】BCW2P3P7X10C7X9P4HX6C10Q1O3J7C2Z8ZW1P7P2C3W5Y9Y453、下列关于解决合同纠纷方式的说法中，正确的是()。

A.对仲裁裁决不服可以再向人民法院起诉

B.协商是解决纠纷的重要方式，和解协议是具有强制执行的效力

C.当事人可以通过调解程序解决合同争议

D.对法院一审判决不服，可以向仲裁机构申请仲裁【答案】CCF9H4M8Z7F6Y10F10HU4I9E4R4O6R1W9ZI6P9K10H8Q4C2V754、对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理行为的后果，对自己有利或者不利的原则，行使()。

A.追认权或者拒绝权

B.催告权或者撤销权

C.追认权或者撤销权

D.同意权或者拒绝权【答案】ACQ6L3M5Z1I3T8J9HC7S3X4I2E4A6F7ZC2M7F1M10V3N4Q455、2006年5月10日，甲公司向乙公司发出要约，要约中说明乙公司在5月16日前答复有效。甲公司发出要约后后悔，遂于5月11日发出取消要约的通知。要约于5月12日到达乙公司，取消要约的通知于5月13日到达乙公司。乙公司于5月14日做出承诺，该承诺于5月15日到达甲公司。根据题义，下列表述正确的是()。

A.要约被撤销

B.承诺生效

C.要约失效

D.要约被撤回【答案】ACI6R2J3O7M8L7X3HF7F10Q2M9Z8P1H8ZY9C1J4E6V5M9T1056、对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理行为的后果，对自己有利或者不利的原则，行使()。

A.追认权或者拒绝权

B.催告权或者撤销权

C.追认权或者撤销权

D.同意权或者拒绝权【答案】ACZ6M7H8A2P4S1B1HS7Q3Z1I9D7X1U7ZE5P2V1D6O2O4L757、承包商将运达现场的承包商的主要设备移出现场时，应经()同意。

A.业主

B.工程师

C.工程师助理

D.项目经理【答案】BCR2E2B1F6O7E5C2HR10K1M7Y7Z5C7W5ZU7D3N2J8X2A7R358、按照国际惯例，如果承包商没有在合同规定的支付时间内收到付款，有权向业主收取延误期的融资费用，计算融资费用的费率是()。

A.以银行贷款年利率计算

B.以高出银行贷款利率的1个百分点的年利率计算

C.以高出银行贷款利率的2～3个百分点的年利率计算

D.以高出银行贷款利率的5个百分点的年利率计算【答案】CCX9L5X6S4E4X8B7HI1Z9V7Z7H6S5A10ZF3J3J4W2B4F1H259、与邀请招标相比，公开招标的特有程序有()。

A.资格预审

B.资格后审

C.特别审查

D.现场踏勘【答案】ACK3R8O5E3U3P8F6HQ4T8Q9L7V3R2Z4ZP4H5F4U9L3F9T160、某住宅工程竣工1年后，房地产开发商尚欠施工企业一笔工程款，并以资金紧张为由拒不付款。同时，购房者也拖欠房地产开发商的购房款，且已到该支付的时间。此时，施工企业应()。

A.以自己的名义向人民法院主张该购房款

B.以房地产开发商名义向人民法院主张该购房款

C.以自己的名义直接向购房者主张该购房款

D.以房地产开发商名义直接向购房者主张该购房款【答案】ACU1L4O9D2K4O1K3HE3C5J3I2S3Z4D6ZY10Z10V5C10Y2Q3R861、在设备工程合同履行中，属于业主索赔事由的是()。

A.设备监理工程师要求增加工程量，致使业主受到损失

B.设备监理工程师批示错误，致使业主受到损失

C.因设备监理工程师原因造成工程未能进行中间验收，致使业主受到损失

D.因分包商过错，致使业主受到损失【答案】DCR6X7P4P8K10M1N4HX9I9W1T6A8I2U3ZY2Q1J6Y3G8S7C962、有关组织或机构编制的合同条件范本，一般分为通用条件和专用条件，其中专用合同条件构成是()。

A.履约保证和合同格式

B.合同格式和合同数据

C.合同格式和对拟招标合同的特殊条款规定

D.合同数据和对拟招标合同的特殊条款规定【答案】DCI3Z10I10J9I6J7W9HC9F1R1P8J8N3K8ZK1Z3C3S3Y7R1J763、某厂开发一种新型节能炉具，先后制造出10件样品，后来样品有6件丢失。1996年某户居民的燃气罐发生爆炸，查明原因是使用了某厂丢失的6件样品炉具中的一件，而该炉具存在重大缺陷。该户居民要求某厂赔偿损失，某厂不同意赔偿，下列理由中哪一个最能支持某厂立场()。

A.该炉具尚未投入流通

B.该户居民如何得到炉具的事实不清

C.该户居民偷盗样品，由此造成的损失应由其自负

D.该户居民应向提供给其炉具的人索赔【答案】ACU3T8R5K5H7M5S9HD8B5R3F1D2Q4M9ZB7Q3R3K4T5T9X564、如果承包商遇到了不可预见的物质条件，承包商有权索赔()。

A.工期、费用和利润

B.费用和利润

C.工期和费用

D.工期和利润【答案】CCR9C10L2F3K6H10A3HW8U5X5M8M3F9A1ZH6W7B8K1W10H6W465、2006年5月10日，甲公司向乙公司发出要约，要约中说明乙公司在5月16日前答复有效。甲公司发出要约后后悔，遂于5月11日发出取消要约的通知。要约于5月12日到达乙公司，取消要约的通知于5月13日到达乙公司。乙公司于5月14日做出承诺，该承诺于5月15日到达甲公司。根据题义，下列表述正确的是()。

A.要约被撤销

B.承诺生效

C.要约失效

D.要约被撤回【答案】ACR10V8M6E9L9C4R2HB8Q4D6W3W5G8O8ZT2C8I5K7L4F9L166、甲乙在其订立的设备买卖合同中约定：甲向乙支付货款100万元；一方不履行合同，应向对方支付违约金30万元；甲向乙支付定金20万元。后乙不交货，给甲造成了30万元的损失。如甲向法院起诉，能最大限度保护自己合法权益又能得到法院支持的诉求是()。

A.请求乙双倍返还定金40万元

B.请求乙支付违约金30万元

C.请求乙支付违约金30万元，并双倍返还定金40万元

D.请求乙支付违约金30万元，并返还定金20万元【答案】DCG4B7W2P7B7I9C3HF9A4N3G6S8E6V3ZW2I5C3D10C8N1C667、工程师管理合同过程中，无权处理的事项是()。

A.指示承包商调查引发工程质量缺陷的原因

B.撤销对承包商任命的承包商代表的同意

C.修改合同中业主的职责

D.为了检验承包商的工作是否符合合同要求，查看承包商的保密文件【答案】CCW6K5N5L8G2W9O10HP1M3K5V5H1R9D1ZM6Y10J6F2V1A8M368、根据世界银行的《生产设备设计、供应和安装采购标准招标文件》(2008年版，2010年修订)，设备工程的招标文件包括()。

A.投标邀请函、业主要求以及合同条件和合同格式

B.招标程序、业主要求以及合同条件和合同格式

C.招标程序、设备工程要求以及合同条件和合同格式

D.投标人须知、设备工程要求以及合同条件和合同格式【答案】BCZ3S5I5H8R9C8P9HF2G7L10P7M6V9K1ZU9B3U2N8J4U7F569、下列关于委托合同的说法不正确的是()

A.委托合同的订立以当事人双方相互信任为基础

B.委托合同中，受托人可以以委托人的名义处理事务，也可以以自己的名义处理事务

C.受托人在处理委托事务中的法律关系、法律后果指向的都是委托人，受托人只是受托处理事务而已

D.委托合同中委托人应当承担处理事务中所花费的费用，委托事务处理所得收益由委托人和受托人共同所有【答案】DCA10B4G6G9W1I1Z5HA7D3W5P9N2Y10N1ZH4J9G10Z2C2G1E370、合同当事人约定了违约金，也约定了定金。合同履行过程中发生违约后，()。

A.未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿

B.违约一方可以选择定金或违约金承担赔偿责任

C.未违约一方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿

D.违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任【答案】ACT2X5S9I2O7G4P7HR3U5J7I5A6N1U8ZL9R3Q6U8O2M4N771、对基准点、基准线和基准标高等原始数据的错误，应由()承担责任。

A.工程师

B.业主

C.承包商

D.分包商【答案】BCL9T8Y4G4X10Y7H6HT3X2U1G4I9H9S8ZI3E6V7G9H8D1T972、如果业主未能按合同约定的时间和方式给予承包商进入和占用现场的权利，承包商有权获得()的补偿。

A.工期延长

B.相应费用

C.合理利润

D.工期延长和相应费用加合理利润【答案】DCN7J8M3C3H4D4R5HB9H2P1C1E8O4O5ZJ9B3A10O10X8C3W773、根据世界银行的《生产设备设计、供应和安装采购标准招标文件》(2008年版，2010年修订)，设备工程的招标文件包括()。

A.投标邀请函、业主要求以及合同条件和合同格式

B.招标程序、业主要求以及合同条件和合同格式

C.招标程序、设备工程要求以及合同条件和合同格式

D.投标人须知、设备工程要求以及合同条件和合同格式【答案】BCY4I9Z6Q10A1D1C7HN3J7N9U8V1W8E9ZC2L10O10N1K6B1I974、承包商未遵守对履约保证的相关要求而导致业主终止合同的，业主应提前()天通知承包商。

A.10

B.14

C.20

D.28【答案】BCN4O4J7E8P6A3V8HI2W7J4E4R8B10T3ZR4N1Z7T1E7B10B775、《合同法》中规定的“缔约过失责任”是指()。

A.订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自己负责

B.委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担

C.由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任

D.因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任【答案】DCP1T2N7B4U4Y9F2HN1Z5W10M6S6F5G1ZV9G7S2W9W1B7H476、FIDIC合同条件规定，如果业主在()天内未支付进度款，则应对延迟付款金额支付融资成本。

A.工程师收到承包商申请付款的月报表后28

B.工程师开出付款证书后28

C.工程师收到承包商申请付款的月报表后56

D.工程师开出付款证书后56【答案】CCI5I10J10W3B5B3M3HV5B10Y9F6Q4W2K6ZJ4K2I6K8R2L1N777、下列有关合同解除的叙述，错误的是()。

A.合同解除包括约定解除和法定解除

B.合同解除后，不影响合同中结算和清理条款的效力

C.当事人协商一致，可以解除合同

D.当事人单方行使解除权的，合同自通知到达对方时解除，对方有异议的，解除权消灭【答案】DCU7N10W1W9F7E1P8HS4R3V1E9K4H5X10ZP7A10P6V1Z5R9C278、《产品质量法》规定产品质量责任包括()。

A.企业赔偿责任、商家赔偿责任

B.民事责任、行政责任、刑事责任

C.一切责任

D.产品责任、缺陷责任【答案】BCC1T8S5C10V8Q5L9HC9V4Q5H6V4E10D8ZZ3Y6X9N5L10L2L879、在买卖合同中，当事人约定检验期间的，买方应当在检验期间内将标的物不符合约定的情形通知卖方。买方怠于通知的，()。

A.视为数量和质量符合约定

B.视为数量和质量不符合约定

C.卖方可以行使催告权

D.视为卖方违约，追究违约责任【答案】ACR10I1F8L9M9F2Q8HC5F10J10L10P7D3Q5ZT9E1A6P10X6P10M180、FIDIC“新黄皮书”中，，业主和承包商在签订合同时，中标函和协议书中对实施、完成和修补设备工程所列明的金额是()。

A.中标合同金额

B.合同价格

C.承包商的报价金额

D.评标价格【答案】ACF4I9U3R7R10B9V3HB2G1Q9G2Q9Y9M7ZC9V6M6P10I3X6T1081、设备工程安装中，如果由采购方负责设备安装调试，则供货方的现场服务内容不应包括()。

A.提供现场的地下管线资料

B.派出必要的现场服务人员

C.重要工序须经供货方现场技术人员签字确定

D.整个安装调试过程应在供货方现场人员指导下进行【答案】ACA3M1W6P3J10S7V6HC1P7G4C9X2P4H10ZK4D7K6I5G7Z6J282、保险合同订立后，投保人向保险人支付一定保险费，在()遭遇特定灾害事故造成其财产损毁或人身伤亡之后，由保险人承担经济补偿或给付保险金的责任。

A.投保人

B.受益人

C.被保险人

D.保险人【答案】CCF10L2O7F10B8R7F8HD6F5J10C4H6K5K5ZJ3G7F4Q5R6S1H583、我国《合同法》规定，当事人在合同中既约定违约金，又约定定金的，当违约发生时，()。

A.违约方可以选择适用违约金或者定金

B.守约方可以选择适用违约金或者定金

C.双方可以协商选择适用违约金或者定金

D.违约金和定金可以同时并用【答案】BCX3I2W5M1C5N6O3HT10A10G10G9K6X8Y1ZK5A9M8S2D5M4D184、由于变更计划、制造要求而造成设计工作的返工、停工、窝工或修改时，委托人应()。

A.按照合同约定支付设计费

B.依照设计人实际消耗的工作量增付费用

C.与设计人就设计费用问题重新协商

D.偿付逾期违约金【答案】BCP7X3Z8E5Y1C7P6HP1U7R4L3S8P2I4ZS6J5B3M9K8H10R685、设备工程的竣工试验，通常包括启动前试验、启动试验和()。

A.混凝土试块检验

B.钢筋强度检验

C.工程材料试验

D.试运行【答案】DCG10E9V1X10E1Y10D3HY6D8W3G9U10R4Z1ZB1P10R5T6G3J6C686、下列文件中，属于确认承包商的工作成果是否符合合同的重要依据的是()。

A.设计文件

B.业主要求

C.承包商文件

D.投标书【答案】BCB2D8R6O3F1Q5U9HO1Y6O2V2D4C3J3ZD4Y3U10W6J7L9V887、某住宅工程竣工1年后，房地产开发商尚欠施工企业一笔工程款，并以资金紧张为由拒不付款。同时，购房者也拖欠房地产开发商的购房款，且已到该支付的时间。此时，施工企业应()。

A.以自己的名义向人民法院主张该购房款

B.以房地产开发商名义向人民法院主张该购房款

C.以自己的名义直接向购房者主张该购房款

D.以房地产开发商名义直接向购房者主张该购房款【答案】ACV2F5D8M2X5B9L9HB8M9H7C1S1J6U6ZS3S10Q10F6R10A7S988、对于业主按照合同规定免费提供的材料，承包商在接收时，应进行()，并将结果通知工程师。

A.目视检查

B.化学试验

C.物理实验

D.性能检查【答案】ACU4H2V3I3Z9F1P9HM7B3S9C4E7I4X7ZQ3Q2B6I1N7E2N189、依据《合同法》的规定，出现()订立的合同时，当事人可以向仲裁机构请求撤销合同。

A.违反法律法规规定

B.当事人恶意串通损害第三人利益

C.以合法形式掩盖非法目的

D.对方当事人采用欺诈手段【答案】DCP2V10U6F10Z1Q4C7HS10U5J2P10T1Y10D8ZG10V4A2D4R6U3T1090、根据《招标投标法》及《招标投标法实施条例》，下列投标文件中，开标时应当作为废标处理的是()。

A.逾期送达的投标文件

B.没有送到指定地点的投标文件

C.关键内容字迹模糊、无法辨认的投标文件

D.未通过资格预审的申请人提交的投标文件【答案】CCM6P7H7Z5Y2E3P8HN7M5E6G8Q9F2R2ZE2R7A1W2G2Y8P191、在设备工程合同的索赔争议提起仲裁或诉讼时，设备监理工程师处于()地位。

A.原告

B.第三人

C.证人

D.被告【答案】CCQ7N1Q8U9B5U7R2HB4L1O1R3R7T4S8ZB4E1M1H8O2Q2O292、对于下列无效的施工合同，人民法院可以收缴当事人已经取得的非法所得的是()。

A.承包人越级承揽工程

B.承包人超越范围承揽工程

C.承包人向评标委员行贿中标

D.承包人将主体结构的施工进行分包【答案】DCW7X1Y2D4X10I3V4HA7I6R8J8N4L10D2ZU8O10X3R3F5Y8O793、凭样品买卖的设备，出卖人交付的设备应当与()相同。

A.封存的样品

B.封存的样品及其说明的质量

C.封存的样品及其法律规定

D.封存的样品及其品质担保【答案】BCA3I5A6D6Q2Q7O4HW5C9A10U8E2E6V6ZC4H5L7V8R3G3B1094、设备工程安装合同中的性能验收()。

A.由采购方负责，供货方参加

B.由供货方负责，采购方参加

C.由采购方会同监理人员一并参加

D.由供货方会同监理人员一并参加【答案】ACG1I4L1Q8R6B1N8HI10O9B10C1W6B8R8ZX2E6M6S4O2O8Y995、在()后，承包商应仔细检查业主要求和定位放线的基础资料，并将发现的任何问题通知工程师。

A.收到开工通知

B.收到中标通知

C.进驻现场

D.提供设计文件【答案】ACM1R3W2D5I9Z3Y8HJ7R6J6O7I1G4R4ZR2Y8U6A9Y2Y1J896、如果一方因不可抗力事件将或已经使其履行合同义务受阻，通知另一方其受阻不能履行的具体合同义务的期限是，()。

A.觉察到该不可抗力事件的14天内

B.该不可抗力事件发生的14天内

C.觉察到该不可抗力事件的28天内

D.该不可抗力事件发生的28天内【答案】ACK2B7B4A6T2F10O10HN10R10C3I5X5R1P5ZI4A4H10Z6V8L3D697、某工程公司使用变造的资质证书参与某工程项目的投标，这一不正当竞争行为属于()。

A.投标人相互串通投标

B.投标人与招标人串通招标投标

C.投标人以行贿手段谋取中标

D.投标人以弄虚作假方式骗取中标【答案】DCJ10N8Z2O7A3J2T6HS8C3M9D8F7I1Z7ZV3Z4X9P3I7V6W298、在市场经济条件下，()是民法的主要调整对象。

A.财产关系

B.人身关系

C.支配关系

D.生产关系【答案】ACX5R7Q4D1Y4X8C6HU5E5Z7U1R7T9N1ZA4Y8K8P9L8S5S999、如果一方因不可抗力事件将或已经使其履行合同义务受阻，通知另一方其受阻不能履行的具体合同义务的期限是，()。

A.觉察到该不可抗力事件的14天内

B.该不可抗力事件发生的14天内

C.觉察到该不可抗力事件的28天内

D.该不可抗力事件发生的28天内【答案】ACU8C4I5W5G6X8E9HU2Z6T2R5O7H6W5ZJ5M8I2K8G4W4Y6100、下列关于设备工程合同沟通相关内容的说法，正确的是()。

A.为合同各方建立相关术语的统一解释有利于提高沟通效率

B.书面沟通方式与口头沟通方式相比，约束力较差

C.统一文件格式的规定不利于合同各方对信息的理解

D.冲突会对履行合同产生破坏作用，工程师应依据经验确定冲突解决方式【答案】ACD3U4G9L6R4Q7N5HX9B7O4Y6C2C4C6ZE1D2Q8T6J4R6G3101、下列关于解决合同纠纷方式的说法中，正确的是()。

A.对仲裁裁决不服可以再向人民法院起诉

B.协商是解决纠纷的重要方式，和解协议是具有强制执行的效力

C.当事人可以通过调解程序解决合同争议

D.对法院一审判决不服，可以向仲裁机构申请仲裁【答案】CCF7E3S8C1F4W3Z8HX2B7B6B5Q4V2N8ZT10U1Q6J10X10C4D10102、法律关系是一定的社会关系为法律规范调整时，在当事人之间形成的()关系。

A.道德关系

B.权利义务关系

C.人际关系

D.民事关系【答案】BCP5N9I7I4I9J7G4HB7D3C1M3Y5T1U6ZV7R7I8M10O1G4U3103、根据FIDIC《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同条件》的规定，承包商应在()仔细审查雇主要求。

A.基准日期前

B.基准日期后

C.开工日期前

D.开工日期后【答案】ACY9F10S1J1C7J9A6HL1C2A7P4S8M2X10ZB9R5P9B5B3C7D3104、根据《仲裁法》，一方当事人向人民法院申请执行仲裁裁决，另一方当事人向人民法院申请撤销仲裁裁决的，人民法院应当裁定()裁决。

A.执行

B.撤销

C.中止执行

D.不予执行【答案】CCF3B8I3Y10D1C10T5HJ1N3D1I3B5B1G4ZC9S7A1L5L8P3F4105、根据《物权法》的规定，下列关于建设用地使用权的说法，正确的是()。

A.建设用地使用权是建设用地使用权人对土地享有占有、使用和收益的权利

B.建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立

C.设立建设用地使用权，应当采取招标、拍卖等公开竞价的方式出让

D.建设用地使用权期间届满前，国家不得收回该土地【答案】BCH3N8V8B4R5V7G2HM9K8B1E5L3G6G10ZW1G10K5X7T8V6F8106、根据《产品质量法》，下列产品中，属于该法所称“产品”的是()。

A.锅炉辅机

B.天然气

C.军工产品

D.铁矿石【答案】ACA2J9E4P6B4D8W2HI6T7S8H6T5E2M10ZJ1Q6S5S9D5Q10P1107、在FIDIC合同条件关于解决争端的工作流程中，当事人将争端提交争端评判委员会后，争端评判委员会应在()天内作出决定。

A.21

B.28

C.56

D.84【答案】DCF6E5U1L9K1Z2P1HU3W4H6H9K8M3I4ZI6Z3D10N6S1I5I4108、缺陷通知期的起始日期是()。

A.工程通过竣工试验的日期

B.工程师颁发接收证书的日期

C.承包商竣工试验申请书中注册的竣工日期

D.接收证书上标明的竣工日期【答案】DCU8Z5A4Q3E2R10U2HY7Y5H7U9E9Z5L2ZA6E3Z2X10L10X7B6109、根据《合同法》规定，下列表述正确的是()。

A.承揽合同、设备工程合同必须采用书面形式

B.未经定做人同意，承揽人不得把任何工作交由第三人完成

C.承揽合同生效后，对于当事人均有法律约束力，任何一方不得随时解除合同

D.承揽合同中的定做人可以随时解除合同，造成承揽人损失的，应当予以赔偿【答案】DCR7B9P2E3Z9I4T7HS3A8W8B5R10V7X5ZN8B7M9A2U6T2V6110、在设备工程合同中，承包商拟雇佣的设计分包商应获得()的同意。

A.业主

B.项目经理

C.工程师

D.工程师代表【答案】CCM1I8I8D10K10B5B8HR2V1Q3S10D7Z3V7ZK5Z3T10I1Z8I4D8111、承包商按照工程师的指示更新了进度计划，并按照新的进度计划实施设备工程。承担由此带来的风险和费用的是()。

A.工程师承担风险，承包商承担费用

B.工程师承担风险，业主承担费用

C.承包商承担风险和费用

D.业主承担风险和费用【答案】CCB1K2Y10R8J7W9R10HA3S8F2C6K2Y5F6ZH2S3F2W2R3Z5T8112、根据《合同法》的规定，下列关于代位权行使的表述，错误的是()。

A.债权人可以向人民法院请求以自己的名义代为行使债务人的债权

B.专属于债务人自身的债权，债权人不得行使代位权

C.代位权的行使范围以债务人的债权为限

D.债权人行使代位权的必要费用，由债务人承担【答案】CCJ3A2Y5H3V2J2O7HF8Y10A8A1S10U3C2ZL7A3D3N5Q6Y6W7113、下列()财产可以抵押。

A.土地所有权

B.抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权

C.以公开协商方式取得的土地承包经营权

D.有争议的财产【答案】CCF5R6P10P2M1U10V8HK6Z8M5Z2C5T8L3ZO1J10O6Z9V5D2L5114、甲、乙双方在合同中既约定违约金，又约定定金，乙违约时，()。

A.违约金与定金可以同时并用

B.甲方可以选择适用违约金或者定金

C.乙方可以选择适用违约金或者定金

D.双方应当协商适用违约金或定金【答案】BCK2B1C2Q7I3D9T1HH2S1B2D7M7A2V2ZU4W5J4T4S9Q4C9115、FIDIC合同条件规定，最终解决争端的方法是()。

A.DAB决定

B.友好协商

C.仲裁

D.诉讼【答案】CCK5Z6R4Y5K6Y10T6HS4Y8T1V8O5B10E8ZO5N10H7U3Q6B8T1116、下列关于承包商暂停工作权利的说法，错误的是()。

A.如果业主未能按照合同规定的时间支付进度款，承包商即可暂停工作

B.暂停工作不影响承包商对延迟付款获得融资费用和终止合同的权利用

C.如果承包商暂停工作致使工期和费用受到影响，工程师应公正确定对承包商的补偿

D.如果承包商因放慢工作进度致使工期和费用受到影响，可以提出工期延长及补偿费用和利润的要求【答案】ACK10V4T10F2W9V8Z2HZ7H10H10D1W7F6D1ZZ4R1M5E10J2V3N4117、某文艺团体于1970年集体创作了一部作品，该作品于1971年5月4日首次公开发表。1982年对该作品进行了修改，于1984年3月8日再度公开发表。根据我国《著作权法》规定，该作品著作权的财产权保护期限至()。

A.2021年5月4日

B.2034年3月8日

C.2021年12月31日

D.2034年12月31日【答案】CCO8X5G10N6V10M3T5HW5O2V8B1X1E6Z5ZG10X1P6X1A4O1P10118、与邀请招标相比，公开招标的特有程序是()。

A.开标

B.组织现场踏勘

C.发出投标邀请书

D.发布招标公告【答案】DCJ5L9G5Y3X6T9Y7HS3L4H9X3H8U4I8ZJ4S7V10E7N2Y6Q9119、下列所有权的取得方式中，属于原始取得的是()。

A.受赠

B.收益

C.继承

D.受让【答案】BCG6O4H6W3D5F3F8HD3H2Y4N2A6U7W8ZZ10B10R4C6W3E6Y8120、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，在()后，因法律变化引起工程费用增加的，应相应调整合同价格。

A.基准日期

B.合同生效

C.工程师通知开工

D.开工日期【答案】ACT7D7J5G9I2S2J10HW6F9D2I6I5I10O9ZI1U8Q6N8G9J1F8121、劳动争议仲裁时效期间为()。

A.60天

B.6个月

C.1年

D.2年【答案】CCN7R5P10V9U1J6L9HK9Q10E4W4P4L5K4ZK1D5V9K3B10H10Z7122、中标人放弃中标，依法应当向招标人承担的法律责任，属于()。

A.缔约过失责任

B.违约责任

C.行政责任

D.经济责任【答案】ACJ3K7C6N4F2I6S7HT3Y5M6O3Y10M8P10ZM9K7H7N10T10I1V4123、依法必须进行招标的项目，招标人公示中标候选人的公示期不得少于()日。

A.l

B.2

C.3

D.5【答案】CCH7G8S8P1Z1T3A2HG6H7T9V6R8M6A10ZI6Q8L8Y10D10A5W10124、甲、乙订立合同后，甲与丙串通以明显不合理低价转让给丙两套重要设备，使得合同难于履行，给乙造成了损害。此时，乙有权请求人民法院()。

A.解除甲乙之间的合同

B.撤销甲乙之间的合同

C.撤销甲转让设备的行为

D.变更甲转让设备的价格【答案】CCO9A10N6Y9O3L6E6HF8S5V4L6P10Z10U2ZN5X5B10Y1F6M4N10125、诉讼时效的中止，只能发生在诉讼时效期间的()。

A.最后4个月

B.最后6个月

C.最后3个月

D.最后2个月【答案】BCQ5I8S8B3K9W3U5HE10X7J8C1V4K2Y3ZE6W4C6Z9K2I7H7126、建设工程施工总承包企业依法将专业工程分包，关于工程质量责任承担的说法正确的是()。

A.分包工程质量由分包企业负总责

B.分包工程质量由分包企业单独承担责任

C.总承包企业对分包工程质量承担连带责任

D.分包企业接受总承包企业的质量管理可不承担责任【答案】CCV9Q10L5I1H8A1U2HT10R1H5U8Q7H7P6ZV10O7S4B1S5T10R4127、如果承包商延误工程竣工试验且在收到工程师通知后21天内未进行竣工试验，业主人员自行进行了相应试验。下列对此试验的风险和费用承担的说法，正确的是()。

A.工程合格，承包商承担风险，业主承担费用

B.工程合格，业主承担风险和费用

C.工程不合格，业主承担风险，承包商承担费用

D.无论试验结果如何，均由承包商承担风险和费用均由承包商承担【答案】DCN8R4W3B10R6M7R5HN10A2E1L2S6P3Z7ZN6H10W3Y5X3D10C6128、设备承揽合同中，承揽人可将部分工作交由第三人完成，下列有关“第三人完成的工作”的叙述，正确的是()。

A.该部分工作如符合合同约定，由定作人向第三人支付报酬

B.该部分工作如不符合合同约定，由第三人对定作人负责

C.承揽人应就该部分工作对定作人负责

D.该部分工作既可是辅助性工作，也可以是对工作成果质量起关键性的工作【答案】CCD10E4E4E6P7V2B2HZ3C1J8C8N7J3A7ZY1F9A10Y10W10P2X2129、下列产品中需要依照《产品质量法》予以规范的是()。

A.农产品质量

B.建筑工程质量

C.建筑材料质量

D.军工产品质量【答案】CCY1I7E2G9D4Z7S2HH9Y8L4V7J6N6E8ZD5B4Q2D3K2E8A2130、某工程的承包单位向业主提交的工程质量保修书中确定的供热，、供冷系统的保修期限为1年，该工程的供热、供冷系统的保修期限应为()。

A.设计文件规定的合理使用年限

B.5年

C.两个采暖期、供冷期

D.2年【答案】CCM9V6J2Q5L6Z9V6HU1R6G5P1M9S5I1ZP2B9H7E8P7M8Z1131、下列属于民事法律关系客体中行为的是()。

A.货币

B.计算机软件

C.勘察设计单位为委托人完成勘察设计任务

D.专利权【答案】CCI5H8G2Z7W1M5X4HA1V5M9X7Q10F2E7ZK10D6O3I7N4M5B8132、下列关于设备工程合同沟通相关内容的说法，正确的是()。

A.为合同各方建立相关术语的统一解释有利于提高沟通效率

B.书面沟通方式与口头沟通方式相比，约束力较差

C.统一文件格式的规定不利于合同各方对信息的理解

D.冲突会对履行合同产生破坏作用，工程师应依据经验确定冲突解决方式【答案】ACF5P6L9Q3D9D4R6HZ1W2V3H8O4F5Q5ZV6I4Y5V5W5E2F8133、交付设备的规格、质量等不符合合同规定，当采购方不同意接收时，由供货方负责()。

A.包换

B.保修

C.包修

D.包修或包换【答案】DCW3P2V1K5G10H3I8HU1K9B5E4P1K6Y4ZY5X10O7W5E10G6H7134、某工程公司使用变造的资质证书参与某工程项目的投标，这一不正当竞争行为属于()。

A.投标人相互串通投标

B.投标人与招标人串通招标投标

C.投标人以行贿手段谋取中标

D.投标人以弄虚作假方式骗取中标【答案】DCJ4L6F2R8F2A5Z6HS8W10S1Q8W2N7E10ZP6X10O9J1Y8S10B9135、业主有权延长缺陷通知期的最长期限不得超过()。

A.6个月

B.1年

C.2年

D.3年【答案】CCL7F10F1V8M2I3F7HB8B4X2A7C6P6O2ZY2R1L7Q2V9T8Q7136、根据《民法通则》的规定，下列情形中，诉讼时效期间为4年的是()。

A.张某因工伤要求损害赔偿

B.某设备厂商因租用仓库而拒付租金

C.甲厂购买的机床存在质量缺陷

D.某项目部进口日本的数控设备与合同不符，提起仲裁【答案】DCR2S9R10D1U9X3T3HQ7T1Y7U6J3I9B3ZE5Y3L9L7Q9N9S3137、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，“不可预见”被定义为“一个有经验的承包商在()前不能合理预见”。

A.提交投标书日期

B.基准日期

C.实施工程

D.进入现场【答案】ACQ10D5O7O9X10A8D4HY2P8J10D9Q1I7Z9ZE10L5Z5E10I8O1V5138、甲、乙双方在合同中既约定违约金，又约定定金，乙违约时，()。

A.违约金与定金可以同时并用

B.甲方可以选择适用违约金或者定金

C.乙方可以选择适用违约金或者定金

D.双方应当协商适用违约金或定金【答案】BCQ6K7H3Z1D1K3B3HF1B5K5A4X3E9L5ZY8Q4X9S1V3K8X4139、设备工程合同履行期间，承包商要求索赔时，应在()内，及时提交索赔报告。

A.已经察觉索赔事由后28天

B.理应察觉索赔事由后28天

C.取得现场资料后28天

D.发出索赔通知后28天或设备监理工程师指定的期间【答案】DCT5V9U5A2F7Q3O9HR9H7H4C1S10J8R2ZA4S2A4B1U8U7T5140、施工单位对建设行政管理部门的下列行为提起行政诉讼，人民法院应当受理的是()。

A.对施工现场侵权赔偿纠纷进行的调解

B.撤销施工单位资质证书的决定

C.因工作人员违法颁发资质证书而给与的行政处分

D.关于资质证书颁发的条件不符合法律规定【答案】BCB10U5W8C5V3A1R8HA5B6R9X9V2P9O10ZV9W1K8R5U1R6Z3141、隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和()。

A.监理单位

B.设计单位

C.建设工程质量监督机构

D.建设行政主管部门【答案】CCM3F2Q3F9B3V5B5HQ7M8N1H5R3J6T1ZP2Q3V8N5T3Y1G2142、甲超越代理权使用乙公司的合同专用章、营业执照副本等证明材料，在乙不知情的情况下，以乙的名义与丙订立合同。以上情况丙并不知情，则甲代理行为的效力为()。

A.有效

B.无效

C.乙追认后有效

D.乙拒绝后无效【答案】ACZ10T9F9U10O9V8V4HN7J7E3P4Z1P5M4ZJ10T2F10Y2G5B2X2143、下列关于误期损害赔偿费的说法，错误的是()。

A.如果承包商没有按合同约定的竣工时间完成工程，需向业主支付误期损害赔偿费

B.误期损害赔偿费不超过投标函附录的最高限额

C.支付误期损害赔偿费后，即可解除承包商合同下的其他义务

D.误期损害赔偿费按日计算【答案】CCB7B9V6Z2G8K10S1HY6V2P4L8G9U7J3ZS5P6J7S3S1A5B6144、缺陷通知期的起始日期是()。

A.工程通过竣工试验的日期

B.工程师颁发接收证书的日期

C.承包商竣工试验申请书中注册的竣工日期

D.接收证书上标明的竣工日期【答案】DCN9E7N6G10E1I7K4HA1P8O4I5C1T2K9ZI5L9L8Q10V5E8G2145、如果一方因不可抗力事件将或已经使其履行合同义务受阻，通知另一方其受阻不能履行的具体合同义务的期限是，()。

A.觉察到该不可抗力事件的14天内

B.该不可抗力事件发生的14天内

C.觉察到该不可抗力事件的28天内

D.该不可抗力事件发生的28天内【答案】ACS2Z5B5Y7H9H10E5HT4C5B4T2L4E9N5ZS9J10U8Y8W9Z4F9146、如果业主打算更换工程师，应提前()天向承包商通知有关拟替换的工程师信息。

A.14

B.28

C.35

D.42【答案】DCA6G10D3H6P4L8I5HF10Z4E3T10K10X6N6ZM7D8R9W3W4T9Q9147、承包商支付给员工的工资水平和提供的劳动条件不得()。

A.低于当地同行业的标准

B.高于当地同行业的标准

C.低于本国同行业的标准

D.高于本国同行业的标准【答案】ACB7Q6F3T9A4K3O8HJ10W6Q3V6H4O1Y5ZS4S8S5Y10Q1T2G6148、根据《行政诉讼法》，复议机关应当在收到复议申请书之日起()个月内作出复议决定，申请人不服复议决定的，可以在收到复议决定之日起15日内向人民法院提起诉讼。

A.1

B.2

C.3

D.6【答案】BCO10R2I1X5D3C9H5HW3S6A2I5U7U8N1ZM4Q6P2U10O9D8S8149、业主为了确保设备工程合同有效并顺利实施，在正式签署设备工程合同前，要求中标的承包商提供履约担保，该履约担保一般是()。

A.银行保函

B.汇票

C.土地所有权

D.债券【答案】ACB6M7W3O3W9K10H8HZ8R8Q9J10L4J6C4ZP6Z8B4A8I5N8E7150、因业主提前占用部分工程导致承包商增加费用时，承包商根据索赔程序提出了要求，()应对补偿金额作出公正的决定。

A.业主

B.项目经理

C.工程师

D.工程师代表【答案】CCV9M10M5U5P1H2M4HG6L7W3O8X6U1Z4ZZ2F3O9Q7T8J3A5151、大中型工程从发出中标通知书后的()天内，双方应按照招投标文件订立书面合同。

A.30

B.28

C.20

D.15【答案】ACW3L8Y9X2N4L6J7HV7R9F3O2W2I7S1ZY2V2P4U1A5A3B9152、某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人的书面授权。工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议。此时，对已支付的工程款()。

A.经乙签字的均无效，全部由甲重新确认

B.经甲确认的有效，甲不予确认的无效

C.经乙签字的全部有效

D.合同约定的全部设计费【答案】CCD3Y7G3U1Q4Q4K5HS3J2Z2C7Q7X9A5ZB2Q10R7S1J10Y10W9153、具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的企业是()。

A.个人独资企业

B.合伙企业

C.私营企业

D.法人企业【答案】DCR5B8U9A5U10T1M4HD4R3X8Q2Y5L3L2ZB2R8Q7M8O3J9T5154、甲、乙两公司订立购销合同，双方约定：甲每周向乙供应某种货物一批，但如果在12月21日至31日之间下雪，则合同终止。该合同效力属于()。

A.可撤销合同

B.附期限合同

C.附条件合同

D.无效合同【答案】CCO7Q1D2Q3B9I4J8HK6B5K4P4E8L9M2ZM3D3F8D9N6N8N1155、设备工程合同履行期间，承包商要求索赔时，应在()内，及时提交索赔报告。

A.已经察觉索赔事由后28天

B.理应察觉索赔事由后28天

C.取得现场资料后28天

D.发出索赔通知后28天或设备监理工程师指定的期间【答案】DCI2I6G4Z3D4L1V3HL1U4W2M10O6A6R1ZV2D3X4L7X9A1G8156、依法必须进行招标的项目，招标人公示中标候选人的公示期不得少于()日。

A.l

B.2

C.3

D.5【答案】CCD10T2J2D3S8X9H8HZ9V9H9I8X9T5W10ZB9A4L4T4Y7A1Y6157、当工程施工过程中有分包商参与时，应掌握各分包商的HSE管理情况，避免可能发生的不利事件对整个工程的实施和其他人员造成影响的是()。

A.业主

B.工程师

C.工程师代表

D.承包商【答案】DCJ10B8J3W8T4F9E9HV9R10A9C3D3S4A6ZT2U3C3I7I1M1M1158、如果因供货方原因导致不能全部或部分交货，应依照合同约定的()支付违约金。

A.违约金比例

B.违约金的比例乘以不能交货的部分货款计算

C.违约金加采购方的损失计算

D.供货方实际违约情况【答案】BCB7U9Y4O1I3J7Q5HL1Q4E9D3H7M10N10ZA4X6F9Z9Q2G7P10159、下列关于承包人的工程价款优先权的说法，正确的是()。

A.承包人行使优先权的期限为1年

B.行使优先权的建筑工程价款包括承包人因发包人违约造成的损失

C.承包人就商品房享有的工程价款优先权不得对抗交付该商品房全部价款的消费者

D.抵押权人优先于承包人的工程价款