变压器安装合同

变压器安装施工合同发包人（下称甲方联系地址：联系电话：承包人（下称甲方联系地址：开户行：户名：账户：依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，结合本工程详细情况，经甲、乙双方友好协商签订本合同，以资共同遵守。—、工程概况1、工程名称：2、工程地址：3、承包内容:变压器设备安装与调试，直至变压器设备正常供电运行第四条施工工期：本合同签订后乙方须于2011年3月 前完成全部施工任务并送电若遇不行抗拒的自然灾害、设计变更、施工渠道受阻，工期顺延。以甲方审定的施工图和《安装工程预决算书》承包，最后以工程量据实决算为准（若遇重大设计变更、政策性变化、因甲方原因造成的停工、窝工等情况者，工期顺延，工程费用可作相应调整。1、没有的单价，双方协商确定。本工程验收所需费用，工程能经过供电部门验收、送电及施工期间《安装工程预决算书》中确定的价格不因材料价格涨跌而调整。合同总价按甲乙双方最后实际竣工检验合格量据实结算。质量引起的维修和更换、包技术指导、包培训费等其他所有费用在内。180%2、设备调试完毕并经甲方验收合格由甲方委托的物业公司（验收）接受后系统正常运90%。3、余下合同总价的10%留作质保金，质保期满后无质量问题并经甲方委托的物业管理公司签字确认后无息付清。4、付款前乙方需提供国内有效的等值发票。若乙方不能提供国内有效的等值发票的，甲方有权拒绝付款。第七条设备及主材提供在供电部门有入网备案手续，并附出厂合格证或材质证实。如因所供设备、材料验收不合格而造成的损失，由供方负责。各一份。第十条双方责任：1、甲方负责提供相应施工条件，协调施工用水用电（费用由乙方承担）2、乙方在施工中必需听从甲方代表、监理工程师的监督检查管理确保安装质量，因乙方原因造成的责任自行承担；听从甲方的进度布置，听从施工单位、监理单位管理，按时提供有关竣工资料4、做好已竣工而未交付甲方前（验）的工程保护工作（如有损坏乙方自行承担责任）（协调本工程相关主管部门的检查、验收工作。6、乙方须为甲方免费培训系统操作管理人员，经培训的操作管理人员熟悉把握系统使用为止返工者，则由甲方承担损失。送电，由乙方负责整改，直至验收合格。2、乙方负责依据电力公司竣工技术资料标准，向甲方提供完整的竣工资料，保证工程顺利移交验收3、工程经调试验收合格、送电后，乙方填写工程移交证实书一式两份，甲方对工程质第十六条工程保修移交竣工乙方不再商定期限赶到现场进行维修，甲方及甲方委托若因甲方维护、操作不当等原因所造成者，乙方将有偿服务进行处理（免收人工费，甲方承担其费用。1、工程质量达不到合同规定的要求，乙方应无条件返修直至达到合同要求，并承担由10%的违约金。2、工程不能按合同规定的工期竣工交付使用的，乙方支付甲方逾期违约金，违约金每20003、除不行抗力原因，乙方若不依据合同商定履行职责，给甲方造成损失的，甲方有权解除合同，并由乙方赔偿甲方所受损失。4、乙方应对工程施工制定出相应的安全措施，严格按有关规程组织施工，在合同期内凡因工程施工而造成的财产损失、人身伤亡及罚款均由乙方承担，与甲方无关。第十八条争议的解决：假若不能协商解决，任何一方均可向合同签订地（甲方所在地）人民法院提起诉讼。第十九条其他：1、本合同一式伍份，甲方肆份、乙方壹份，具有同等效力。2、本合同及补充协议自双方签字盖章之日起生效，并在保修期届满结清余款之日起自行终止。3、甲方审定的施工图和《安装工程预决算书》作为本合同附件，