最新2013版清单计价规范现场签证引起的合同价款调整分析精讲(图表丰富)_第1页
最新2013版清单计价规范现场签证引起的合同价款调整分析精讲(图表丰富)_第2页
最新2013版清单计价规范现场签证引起的合同价款调整分析精讲(图表丰富)_第3页
最新2013版清单计价规范现场签证引起的合同价款调整分析精讲(图表丰富)_第4页
最新2013版清单计价规范现场签证引起的合同价款调整分析精讲(图表丰富)_第5页
已阅读5页,还剩19页未读, 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

现场签证引起的合同价款调整问题研究

264变化内容清单版本术语约定条款位置约定的详细程度2008版《工程量清单计价规范》2.0.11现场签证发包人现场代表与承包人现场代表就施工过程中涉及的责任事件所作的签认证明。4.6索赔与现场签证4.7工程价款调整4.6.6提出签证的前提;4.6.7签证的支付时间(与进度款同期支付)2013版《工程量清单计价规范》2.0.23现场签证发包人现场代表(或其授权的监理人、工程造价咨询人)与承包人现场代表就施工过程中涉及的责任事件所作的签认证明。9合同价款调整9.8现场签证9.8.1与9.8.6规定了承包人提出签证的前提;9.8.2与9.8.5规定了签证的处理程序与支付时间(与进度款同期支付);9.8.3规定了现场签证费用的计算规则;9.8.4规定了承包人承担签证费用的条件(未经发包人签证确认,承包人便擅自施工的)对比13版清单进一步明确了签证主体13版清单将现场签证作为合同价款调整的一部分13版清单详细说明了现场签证的处理流程与计算规则表2-9-1

13版清单计价与08版清单中现场签证规定对比(1)有关现场签证规定变化的整体解读由上表所示,13版清单对现场签证的规定主要有3个变化

1.现场签证从与工程价款相独立转变为合同价款调整的因素

2.明确了现场签证费用的计算规则3.

265范了现场签证费用的程序(包括签证主体、签证事项、签证时间)规9.现场签证引起的合同价款调整施工部位日期致:(发包人全称)根据(指令人姓名)年月日的口头指令或你方(或监理人)年月日的书面通知,我方要求完成此项工作应支付价款金额为(大写)(小写),请予核准。附:1、签证事由及原因2、附图及计算式承包人(章)承包人代表日期复核意见:你方提出的此项签证申请经复核:□不同意此项签证,具体意见见附件□同意此项签证,签证金额的计算,由造价工程师复核监理工程师日期复核意见:□此项签证按承包人中标的计日工单价计算,金额为(大写)元,(小写元)□此项签证因无计日工单价,金额为(大写)元,(小写)。造价工程师日期审核意见:□不同意此项签证□同意此项签证,价款与本期进度款同期支付。发包人(章)发包人代表日期注:

、在选择栏中的“1”内作标识“√”;

2、本表一式四份,由承包人在收到发包人(监理人)的口头或书面通知后填写,发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份。工程名称:标段:编号:9.现场签证引起的合同价款调整

现场签证表初始合同状态最终合同状态中间合同状态改变改变签约合同价结算价改变决定决定●业主

要求●非承包人承担的风险触发

●合同外的

零星项目●非承包人责任事件等工作补偿现场签证指令业主发出所需相关

资料承包商提供提供依据证明

导致合同价款调整

扰动导致

合同价款管理

图2-9-1

现场签证对合同价款调整的作用机理

13版清单计价第9条“合同价款调整”约定了15条原因将引起合同价款的调整。其中包括影响合同价款的直接因素与间接因素。间接因素可视为合同状态的补偿事件,而直接因素是补偿事件的处理方法。间接因素与直接因素的互动,形成合同价款调整的整体框架。

267据上图的逻辑图可以看出,现场签证是合同价款调整的直接影响因素。现场签证一旦确认将直接影响合同价款的调整,最终影响结算价。

9.现场签证引起的合同价款调整(2)现场签证与合同价款调整关系的解读

13版清单的一项重要改变就是在逐渐与现行合同约定接轨。这一改变是将现场签证纳入合同价款调整

部分的主要原因。现场签证与合同价款调整的关系如下图所示。

合同管理268

类目

适用

范围

性质

特点提出者

变更

程序

费用

268理处

工程变更更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸;增减合同中约定的工程量;取消合同中约定的工程内容;改变工程质量、性质或工程类型;改变有关工程的施工时间和顺序;其他有关工程变更需要的附加工作。

以设计变更、技术变更为主工程变更数量相对现场签证较少。有规定的审批程序,手续较复杂提出工程变更的各方当事人包括业主、用户、设计单位、施工单位、监理工程师以及工程相临地段的第三方等提出的变更《建设工程施工合同示范文本》规定:设计变更一般由发包人提出,向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或建设规模,须经原规划管理部门和其他有关部门审查批准,并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人提出设计变更必须经工程师同意。其他变更应由一方提出,与对方协商一致签署补充协议后,方可进行变更按工程变更处理,计入追加合同价款,与工程进度款同期支付,最后从”暂列金额“项目中开支

现场签证施工企业就施工图纸、工程变更所确定的工程内容外,施工图预算或预算定额取费中未含有而施工中又实际发生费用的施工内容以返修加固、施工中途修改或增减的工程量为主临时发生,具体内容不同,没有规律性。手续简单,无正式程序一般由施工单位提出施工单位报审,现场监理和业主签发,不需要规划管理部门和其他有关部门审查批准所发生的费用按发生原因处理。计入现场签证费用,从“暂列金额”开支,与工程进度款同期支付

9.现场签证引起的合同价款调整(3)工程变更与现场签证的区别

表2-9-2工程变更与现场签证的辨析269269现场签证具有以下法律特

征:(一)(二)(三)现场签证是双方协商一致的结果,是双方法律行为。现场签证是合同双方就合同履行过程中的变更及实际施工活动的变动引起的权利义务关系变化重新予以确认并达成一致意见的结果,是建设工程施工合同中出现的新的补充合同,是整个建设工程施工合同的组成部分。

现场签证涉及的利益已经确定,可直接作为工程结算的凭据,

具有可执行性。就现场签证在索赔程序中等同于已经审批的详细索赔报告的实质而言,在工程结算时,凡已获得双方确认的签证,均可直接在工程形象进度结算或工程最终造价结算中作为计算工程量及工程价款的依据,具有直接的可执行性。若对此提起诉讼,不属于确认之诉,而是返还之诉。

现场签证是工程施工过程中的例行工作,一般不依赖于证据。

工程施工过程中往往会因出现不同于原设计、原计划安排的变化而对原合同

进行相应的调整,是项目经理施工管理中的例行工作。由于工程签证是合同

双方就工期、费用等意思表示一致而达成的补充协议,是施工合同履行结果

和变化确认的事实,它与施工合同的履行结果和变化具有客观性、关联性和

合法性,诉讼中只要工程签证经双方签字,手续齐全,一般都被人民法院直接认定,并作为工程款支付的依据,不需要证据来证明。法理分析文件条款规定2008版《清单计价规范》第2.0.11条规定,发包人现场代表与承包人现场代表就施工过程中设计的责任事件所做的签证说明。《最高院关于建设工程合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第19条规定当事人对工程量有争议的,按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其施工,但未能提供签证文件证明工程量发生的,可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。《建设工程价款结算暂行办法》第14条第6款规定发包人要求承包人完成合同以外零星项目,承包人应在接受发包人要求的7天内就用工数量和单价、机械台班数量和单价、使用材料和金额等向发包人提出施工签证,发包人签证后施工。如发包人未签证,承包人施工后发生争议的,责任由承包人自负。2013版《清单计价规范》第2.0.23条规定,发包人现场代表(或其授权的监理人、工程造价咨询人)与承包人现场代表就施工过程中设计的事件所做的签证说明。结论270根据以上文件规定,现场签证可以定义为承发包双方确认工程相关事项的文件。现场签证的要件如下3条:(1)签证主体;(2)签证事项;(3)签证形式。现场签证的效力是承发包双方对工程相关事项的确认,是确定工程相关事项的有力证明文件,以上3项缺一不可。(4)现场签证效力实现的解读9.现场签证引起的合同价款调整271图2-9-2

现场签证生效程序完成合同以外的零星项目

非承包人责任事件发包人提供所需的相

关资料发包人向承包

人发出指令承包人

场地条件

地址水文发包人要求发包人提供承包人提供

承包人收到指令后7天内,向发包人提交

现场签证报告

48小时内核实现场签证

报告

是

发包人予以确

认或提出修改

意见视为发包人认可否发现与合同工程内容不一致要求

9.现场签证引起的合同价款调整

(4)现场签证效力实现的解读2013版工程量清单计价规范对现场签证生效程序如下图所示。1.现场签证的工作如已有相应的计日工单价,直接套用确定原则2.现场签证的工作没有相应的计日工单价,承包人报送单价,发包人确认按照施工过程中形成的签证等书面文件确认1.发包人为避免承包人高报计日工单价,可在工程量清单中抬高计日工暂定工程量。但此工程量应限制在一定范围内。过高的估计量造成计日工单价的轻微浮动导致承包人报价注意事项的明显变化时,会形成恶性竞争2.现场签证的工作没有相应的计日工单价,发承包双方应核对定额与市场信息价格确定合理的单价。1.注意同一工作内容重复签证2.合理规定计量单位(如门可用平方米。也可用樘)3.注意隐蔽工作的审查

施工机械单价

x机械台班n

m

p

量的确定j现场签证费用

=

272

人工单价ix人工数量i+

材料单价kx材料数量k+

j

i=1

k=1

j=1单价的确定

9.现场签证引起的合同价款调整(5)现场签证费用计算的解读

2013版工程量清单计价规范9.8.3规定:

现场签证的工作如已有相应的计日工单价,则现场签证中应列明完成该类项目所需的人工、材料、工程

设备和施工机械台班的数量。

如现场签证的工作没有相应的计日工单价,应在现场签证报告中列明完成该签证工作所需的人工、材料

设备和施工机械台班的数量及其单价。零星用工

的零星项目某些技改项273装完成合同以外非承包人责任

事件

零

修

星

复

用

工

工

程目、修复工技改项目二次装饰工程停水停电停工超过规定时间范围的

损失窝工、机械租赁、材料租赁等的损

失业主资金不到位致使长时间停工的

损失场地条件、地质水文、发包

人要求发包人要求地质水文场地条件★新老风、水、电、气等的衔接。段提出的设计修改和各种变更而导致的施工现场签证。

举例★停电造成现场的塔吊等机械不能正常运转,工人停工、机械停滞、周转材料停滞而增加租赁费、工期拖延等损失;★由于甲方资金不到位,中途长时间停工,造成大型机械长期闲置的损失可以办理签证。

举例★开挖基础后,发现有地下管道、电缆、古墓等。这些属于不可预见因素,可根据实际发生的费用项目,经甲乙双方签字认可办理手续;★由于地质资料不详或甲方在开工前没有提供地质资料,或虽然提供了但和实际情况不相符,造成基础土方开挖时的措施费用增加,可就此办理签证;★业主单位为方便管理、协调环境等在施工阶程、二次举例饰等工程

★由于现场条件经常发生变化,

施工过程中会出现诸如穿墙打

洞、凿除砖墙或砼之类的零星工

作,也会出现许多零星用工;

★二次装饰工程施工中,由于人

们的审美观念不断变化,对细部

要求和装饰效果也会随之变化,

使得签证难免发生;图2-9-3常见的现场签证项目

9.现场签证引起的合同价款调整(6)常见的现场签证项目

常见的签证项目9.现场签签证引引起的的合同同价款款调整整(7))现场场签证证项目目的性性质现场签签证性性质一一作为一一种合合同价款款调整整的机制,作为合合同的的补充条条款2013版版工程程量清清单计计价规规范9.8.5规定定:现现场签签证工作作完成成后的的7天天内,,承包包人应应按照照现场场签证证内容计计算价价款,,报送送发包包人确确认后后,作作为增增加合合同价款款,与与进度度款同同期支支付。条款解解释:9.8.5款是是对9.8.1款、、9.8.2款款、9.8.3款、、9.8.4款等等的归归纳和和解释释,针针对的的是发发包人人要求求完成合合同以以外的的零星星项目目、非非承包包责任任事件件等工工作时,,所发发生的的现场场签证证工作作直接接凭现现场签签证单单,核算发发生事事件的的费用用,直直接计计入合合同总总价款款2013版版工程程量清清单计计价规规范9.8.6规定定:承承包人人在施施工9.8.6款是是针对对的是是因场场地条条件、、地质质水文文、发发包人人要求求等不不一致致时等事件件发生生时,,导致致了合合同状状态发发生变变化,,此时时,现现场签签证不不作为为计价的的凭证证,而而是作作为事事件发发生的的证明明,其其发生生事件件所导导致的的费用用,是通过过变更更、索索赔等等方式式所确确定。。此时时的现现场时时竣工工结算算的凭凭证,而不是是与变变更、、索赔赔、调调价等等并列列的合合同价价款调调整的的机制制。也也就是是说,此此时的的现场场签证证只是是一个个事项项发生生的证证明,,不具具有计计价的的功能能。现场签签证性性质二二变更、、索赔赔事件提供供有效效证据过程中中,若若发现现合同同工程程内容容因场场地条条件、、地质质水文文、发包人人要求求等不不一致致时,,应提提供所所需的的相关关资料料,提提交签证证认可可,作作为合合同价价款眼眼调整整的依依据条款解解释:作为事事件发发生的凭凭证,,为9.现场签签证引引起的的合同同价款款调整整(7))现场场签证证项目目的性性质案例背背景某道路路工程程在施施工过过程发发现已有74.9m范围为为已建建在用用道路路,根根据业主主要求求,该该段保保持原原装不不予重重建,,某道道路工工程实实际工工程里里数由由三方经过过现场场签证证决定定。施工工单单位位已已会会同同业业主主、、监监理理单单位位完完成成了了某某道道路路工工程程实实际际里里数数的的现现场场测设设。具体体数数据据和和工工程程内内容容如如下下:现场场签签证证作作为为作作为为事事件件发发生生的的凭凭证证的的案案例例9.现场场签签证证引引起起的的合合同同价价款款调调整整(7))现现场场签签证证项项目目的的性性质质工程名称某道路工程施工单位某建设有限公司建设单位某人民政府监理单位某工程咨询监理有限公司签证内容:某道路砼路面长度,经业主、监理、施工单位三方的现场签证,测得总长425.1m。其示意图如下:4.5m0.5mK0+74.9土路肩0.22cmK0+500砼路面平面示意图断面示意图堰山路道路砼路面长度,经业主、监理、施工单位三方现场确认,为425.1m,本次变更工程量:1、水泥砼路面增减工程量=实际数量-合同数量=(425.1-500)*9=-674.1㎡2、路肩培土增减工程量=实际数量-合同数量=(425.1-0)*0.5*2=425.1㎡请予审核。施工单位:年月日监理单位:年月日建设单位:年月日工程签证单编号号:9.现场场签签证证引引起起的的合合同同价价款款调调整整项目名称某道路工程里程桩号K0+74.9~K0+500变更项目名称路基、路面长度图号变更等级一般√重要重大变更原因及内容:由于本项目起点74.9m范围为已建在用道路,根据业主要求,该段保持原装不予重建,某道路工程实际工程里数由三方经过现场签证决定。现根据协商会议精神,我单位已会同业主、监理单位完成了堰山路道路工程实际里数的现场测设,其里数为425.1m,桩号为K0+74.9~K0+500,请业主、监理单位予以确认。变更后工程数量:21、路面面层增减工程量=实际数量-合同数量=425.1*9-500*9=-674.1m22、路肩培土增减工程量=实际数量-合同数量=425.1*0.5*2-0=425.1m变更金额:1、路面砼变更金额=-674.1×80=-53928元2、增加路肩培土金额=425.1×6=2550.6元路基土石方、路面基层工程另见3、4号工程联系单报告人(签字):日期估计变更金额-51377.4元估计延长工期0天驻地监理工程师签字日期设计代表签字日期业主代表签字日期附件说明工程签证单1份注:工程变更应按合同条款规定的权限,经审批后以监理工程师的变更通知单内容为准承包包单单位位::某某通通建建设设有有限限公公司司监理理单单位位::某某工工程程咨咨询询监监理理有有限限公公司司全同同号号:编号::02浙路路((GL)年月日9.现场场签签证证引引起起的的合合同同价价款款调调整整工程程变变更更报报告告单单细目号变更细目号单位单价合同数量实际数量变更增减数量变更后增减金额一第300章路面工程301-1-a22cm厚4.5mpa路面砼㎡8045003825.9-674.1-53928312-1路肩培土㎡60425.1+425.1+2550.6合计-51377.4编制制:审核核:监理理:9.现场场签签证证引引起起的的合合同同价价款款调调整整某道道路路工工程程量量02号号变变更更单单清清单单2802801.以合合同同约约定定为为准准施工管理理人员必必须熟知知合同对对施工范范围的约约定。是是否属于于合同约定的工工程范围围是确定定是否可可以获得得签证的的前提,,超出合合同或变更部分分才可以以办理签签证,属属于承包包方应当当自行承承担责任任及费8)承包商商租赁机机械台班班。用的项目目不予签签证。不能签证证的项目目.1)擅自变变更设计计,违反按图图施工义义务;2)合同约约定承包包人承担担施工图图设计,不断修改改施工设设计与方方案;3)质量问问题的整整改、返返工;4)由于承承包方施施工工艺艺、施工工方案落落后导致致的重复复施工、、效率低下而而增加的的人工和和材料;5)雨雪天天气但不不影响施施工的室室内工程程;6)短暂的的停水停停电;7)不会影影响工期期的工程程施工中中的细小小变动(不属于设设计变更更);承包商现场签证的注意事项281281现场签证证案例某承包商商在申报报修筑料料场围堰堰计日工工工程量量时,按投标书书中计日工的人人工、材材料和施施工机械械使用费费的单价价上报了了《计日日工工程量签证证表》,同时申报报了人工工、材料料和施工工机械使使用费共共三项费用,见下表。现场签证证案例分分析审核过程案例结果案例总结282监理在审审核工程程量时,查阅了招招标文件件中对计计日工中施施工机械械使用费费单价的的规定,规定如下下:“施工机械械使用费费的单价除包包括机械械折旧费费、修理理费、保保养费、、机上人人工费和和动力燃燃料费、牌牌照税、、车船使使用税、、养路费费外,还应包括括分摊的的其它直直接费、间接接费、其其它费用用和税金金等一切切费用和和利润。。”按照照规定:施工机械使使用费中中已包含含了人工工费和动动力燃料料费。因因此人工工费和动动力燃料费费的申报报就属于于重复计计量。监理工程程师在批批复工程程量时,只批复了了工长的的工时和和挖掘机机台时,没有批复司司机的工工时和柴柴油量。。承包商在在申请现现场签证证时,要要做到签签证项目目“不重重不漏。。”283明确签证证主体。。现场签签证必须须有三方方主体((业主、、监理、、施工))代表签签字,对对于签证证价格较较大或大大宗材料单单价,必必须加盖盖各方公公章。严格恪守签证证时限。工程程变更及现场场签证一定要要及时,不应应拖延到结算算时才补签,,对于一些重重大的现场变化,还还应及时拍照照或录像,以以保存第一手手的原始资料料。明确签证内容容。工程变更更及现场签证证的内容、数数量、项目、、原因、部位位、日期、结结算方式、结结算单价等要明确。。签证手续要齐齐全。承包商商要注重合同同约定的签证证手续和流程程。(7)现场场签证的注意意事项1)规范签证程程序举例:每份签证内容容按各单项工工程不同专业业由专业监理理工程师、总总监理工程师师、建设单位位现场施工管理人员、建建设单位预算算组长、建设设单位工程部部长、建设单单位经理按签签批权限逐层层签字审批后后,由资料员编号生效效,然后发放各单单位实施。由由施工单位将将此次签证内内容编制成预预算书,报至建设单位位工程造价人员审核,然后经建设单单位预算组长长、工程部长长签批、盖章章后生效,进行过程跟踪踪结算,竣工结算时直直接并入相应工工程项下。2)提高合同管管理水平要真正避免、、减少和规范范现场签证,还是要把控制制的重点放在在合同上,提高合同管理理水平,完善合同条款,减少合同漏洞洞,尽可能地减少少现场签证的的发生,从源头上着手手解决现场签签证问题。施工管理人员员必须熟知合合同对施工范范围的约定。。避免因分包包工程与总包包之间、分包包工程与分包包工程之间的接口口与界线不清清而导致的现现场签证的发发生。9.现场签证引起起的合同价款款调整2843)注意防范重重复签证同一工程内容容签证重复,,此类签证在在返工或挖运运土方的工程程中较为多见见。举例:如挖湿湿土定额中已已经包括抽水水台班,但仍仍有签证认可可抽水台班多多少;有的工作内容已已被包括在综综合间接费中中,如工完料料尽,建筑场场内的垃圾清清理费用己包含在间接接费中,但仍仍有签证垃圾圾清理工日,,更有的是对对中标承包价价中已包括的内容重复复签证。凡定额及有关关文件中已有有规定的项目目,也不须再再另行签证。4)重视隐蔽工工程环节在实施组织设设计和施工方方案过程中,,尤其要把好好隐蔽工程量量的签认关。。隐蔽工程签证是是指施工完成成以后将被覆覆盖的工程签签证。此类签签证资料一旦旦缺少将难以完成结算算,工作中特特别注意搞好好以下几方面面记录:①基基础换土及回回填,土方运输方式,,深度,宽度度记录;②桩桩入土深度及及有关开槽记记录;③基坑坑开挖验槽记录。只有有这样,才能能使隐蔽工程程签证及时和和真实。(7)现场签签证的注意事事项9.现场签证引起起的合同价款款调整案例背景:上上海市乙建筑筑公司与甲公公司就某工程程签订建设工工程施工合同同。合同约定了有关工程程质量要求与与处罚办法、、结算依据、、合同价款及及支付方式等等,执行上海市定额及当当地造价主管管部门颁布的的文件规定并并以经审定竣竣工结算报告告作为结算依据。2000年8月开开工。2008年9月25日,工程程通过竣工验验收。2008年12月月15日,工程筹建处会会同现场监理理部对两年前前施工的围护护桩水平支撑撑增加的工程程量补做了签证。2009年2月1日,甲公司司与乙建筑公公司就结算问问题达成补充充协议,约定定:在结算前,对施施工过程中手手续不全之处处采用补签证证的方法解决决。但在竣工工结算过程中,发包人认认为上述事后后签证不能反反映当时施工工的真实情况况,没有效力力,不能作为结算依据。。乙建筑公司司则认为应作作为结算依据据。双方多次次协商未果,,乙建筑公司向法院提起起诉讼。矛盾焦点:事事后签证是否否具有效力,,能否作为竣竣工结算的依依据。285发包人不认可可事后签证怎怎么办?19.现场签证引起起的合同价款款调整(8)现场签签证案例286免出现纠纷,,促进发承包包双方之间的的良性合作。。经验教训:(1)当出现现发包人代表表或监理工程程师拖延签证证,一推再推推时,承包人人应在工地例例会向发包人人或工程师提出,要求其其及时签证,,不应事后补补充签证。(2)施工过过程中,承包包人应做好发发包人签收承承包人报送的的申报签证单单的凭证的保保存工作。在在未及时得到发包人签证证时,应发函函催告,并告告知不签证的的后果。(3)发包人人否定签证事事实时,可以以核对竣工图图纸及相关隐隐蔽工程竣工工资料,以确确认事后签证证内容是否客观真实。(4)承包人人应当在以后后的工程建设设中,认真进进行合同分析析,尊重合同同,严格恪守守签证时限,,严格遵守签证流程,要要明确现场签签证的内容、、数量、项目目、原因、部部位、日期、、结算方式、、结算单价等等。避免结算算纠纷。对于发发包人而言,,现场签证事事关其投资控控制的成败及及控制效果,,因此,发包包人要在提高高其合同管理理水平的基础上上,对现场签签证中容易出出现的问题了了如指掌———容易出现重重复签证的有有哪些,隐蔽蔽工程量的签签认环节容易出出现哪些问题题。此外,发发包人也应尊尊重合同,对对于合理的现现场签证,应应及时给予承承包人回复,,以案例分析:首首先,《最高高院关于建设设工程合同纠纠纷案件适用用法律若干问问题的解释》》第19条规规定当事人对对工程量有争争议的,按按照施工过过程中形成成的签证等等书面文件件确认。承承包人能够够证明发包包人同意其其施工,但但未能提供签证证文件证明明工程量发发生的,可可以按照当当事人提供供的其他证证据确认实实际发生的的工程量。。工程竣工工验收合格后工工程师补做做的签证是是由发包人人对施工过过程中发生生变更的一一种追认行行为,只要要签证内容容真实,应应作为结算依据据。发包人人应根据竣竣工图纸或或现场勘查查复核签证证内容,而而不应轻易易否定事后后签证效力力。发包人人在对施工过程程中签证内内容中的工工作的实际际发生没有有异议的情情况下,没没有理由以以事后签证证系补签,,程序存在在瑕疵为为由由否否定定事事后后签签证证的的效效力力;;其其次次,,只只要要是是发发承承包包双双方方的的一一致致意意思思表表示示就就应应作作为为竣竣工工结结算算的的依依据据。。承承包包人人可以以主主张张按按事事后后签签证证结结算算工工程程价价款款。。综上上所所述述,,事事后后签签证证可可作作为为结结算算的的依依据据,,但但合合同同对对签签证证时时限限有有明明确确约约定定的的除除外外。。法法院院判判决决认认定定事事后后签证证有有效效,,应应作作为为结结算算依依据据。。9.现场场签签证证引引起起的的合合同同价价款款调调整整无资资质质监监理理签签证证是是否否有有效效?2案例例背

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论