建筑法规自考复习题

建筑法规自考复习题建筑法规自考复习题建筑法规自考复习题建筑法规自考复习题编制仅供参考审核批准生效日期地址：电话：传真:邮编:《建设法规》复习题（一）单项选择题1．下面属于法律的是（A）（A）《中华人民共和国建筑法》（B）《建设工程安全生产管理条例》（C）《注册造价工程师管理办法》（D）《上海市建筑市场管理条例》2．因特殊情况不能按照开工报告规定的期限开工，时间超过（B）个月，开工报告自行失效。（A）1（B）3（C）6（D）123．建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，（D）。A.延期以1次为限，不超过3个月B.延期以1次为限，不超过6个月C.延期以2次为限，每次不超过1个月D.延期以2次为限，每次不超过3个月4．有防水要求的卫生间、房间和外墙面的保修年限为（C）年年年年5．联合体中标的，联合体各方应当（B）与招标人签订合同。A.分别B.共同C.推选1名代表D.由承担主要责任的公司6．对在保修期限内和保修范围内发生的质量问题，（D）。A.由质量缺陷的责任方履行保修义务，由建设单位承担保修费用B.由质量缺陷的责任方履行保修义务并承担保修费用C.由施工单位履行保修义务并承担保修费用D.由施工单位履行保修义务，由质量缺陷责任方承担保修费用7．采用欺诈、胁迫等手段订立的合同为（D）合同。A.有效B.无效C.违法D.可撤销8．罚款属于（C）。A.经济责任B.行政处分C.行政处罚D.民事责任9．撤销权自债权人知道或应当知道撤销事由之日起（A）内行使。自债务人的行为发生之日起（）内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。年，5年年，5年年，10年年，20年10．甲公司与乙公司组成联合体投标，它们在共同投标协议中约定如果因工程质量遭遇业主索赔，各自对索赔金额承担50%的责任。在施工过程中果然因质量问题遭遇了业主的索赔，索赔金额为1万元，则下面说法不正确的是（D）（A）如果业主要求甲公司全部支付1万元甲公司不可以与公司有协议为理由拒绝支付（B）如果业主要求乙公司全部支付1万元，乙公司不可以与甲公司的协议为理由拒绝支付（C）如果甲公司支付了1万元，则乙公司就不再有任何责任了（D）只能是甲公司与乙公司根据协议各支付5千元，没有别的形式可供选择11．《注册造价工程师管理办法》是属于（B）（A）行政法规（B）部门规章（C）法律（D）技术法规12．承包商假借投资质投标违反了《招投标法》中的（D）原则（A）公开（B）公平（C）公正（D）诚实信用13．申请施工许可证所要具备的条件不包括（D）（A）已经办理该建筑工程用地批准手续（B）已经确定建筑施工企业（C）建设资金已经落实（D）有保证工程进度的具体措施14．当事人约定由3名仲裁员组成仲裁庭的，第三名仲裁员由（C）。A.仲裁委员会主任直接指定B.已确定的2名仲裁员共同指定C.当事人共同选定D.仲裁委员会主任兼任15．合同的成立，需要经过要约和承诺两个阶段，下列关于要约的说明，不正确的是(D)。A要约的内容应具体确定B．要约必须是特定人的意思表示C．要约必须以缔结合同为目的D．要约可以不具备合同的主要条款16．甲公司与乙公司组成联合体投标，它们在共同投标协议中约定如果因工程质量遭遇业主索赔，各自对索赔金额承担50%的责任。在施工过程中果然因质量问题遭遇了业主的索赔，索赔金额为1万元，则下面说法不正确的是（D）（A）如果业主要求甲公司全部支付1万元甲公司不可以与公司有协议为理由拒绝支付（B）如果业主要求乙公司全部支付1万元，乙公司不可以与甲公司的协议为理由拒绝支付（C）如果甲公司支付了1万元，则乙公司就不再有任何责任了（D）只能是甲公司与乙公司根据协议各支付5千元，没有别的形式可供选择17．法律规定合同的诉讼时效规定为2年。若某合同的诉讼时效进行到16个月时发生持续时间为5个月的中止事由，则该事由消除后，诉讼时效还有（A）。个月个月个月个月18．法律关系内容的变更，是法律关系（D）变更的结果。A.主体B.客体C.主体或客体D.主体与客体19．能够引起法律关系产生、变更和消灭的情况称为（C）。A.事件B.行为C.法律事实D.事实20．工程管理人员（C），才能以建造师名义从事建设工程施工项目的管理工作。A.不需取得建造师执业资格，但必须经注册B.要取得建造师执业资格，但不必经注册C.要取得建造师执业资格，并经注册后D.要具有一级项目经理的资格，并担任过大型建设项目的项目经理21、下列属于法律法规属于全国人大或者其常委会制定的是：（A）。A、《中华人民共和国建筑法》B、《建设工程质量管理条例》C、《建设工程安全生产管理条例》D、《建造师管理办法》22、某新设立的建筑施工总承包公司，依据《建设工程安全生产管理条例》规定，下列做法正确的是（D）。A、应当设安全生产管理机构，配备兼职安全生产管理人员B、不必设安全生产管理机构，但需配备兼职安全生产管理人员C、不必设安全生产管理机构，但需配备专职安全生产管理人员D、应当设安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员23、下列关于无效合同主要类型的表述中，正确的是(C)。A、一方以欺诈、胁迫的手段订立的合同B、损害国家、集体或者第三人利益C、以合法形式掩盖非法目的D、违反地方性法规的强制性规定24、根据合同当事人是否相互承担义务，可以将合同划分为（B）。A；要是合同和不要式合同B；双务合同和单务合同C；格式合同和非格式合同D；诺成合同和实践合同25、包工头与甲某签订了一份劳动合同，合同中约定无论甲在施工过程中因什么原因导致受伤或者死亡，包工头均不承担责任。在施工过程中果然发生了事故导致甲某受重伤，则下面说法正确的是（C）A、依据合同，包工头不承担责任B、该条款有效，包工头依然要承担责任C、该条款无效，包工头应承担责任D、如果甲对该条款的约定是完全同意的，则包工头不承担责任26、张三向王五发出了一个购买建筑材料的要约，后又向王五发出了一份取消购买意向的通知，如果后发的通知先于要约到达王五，则此行为称为（A）A、要约撤回B、要约撤消C、承诺撤回D、承诺撤消27、某报纸刊登公告，国家某重点项目工程拟进行勘察设计招标，按照《合同法》的规定，此公告的性质属于（B）A、要约B、要约邀请C、承诺D、合同（二）多项选择题1．下列可以作为建筑法律关系客体的有：（CE）。A.业主B.承包方C.建筑物D.政府部门E.各种服务2．下列属于工程报建的内容的有:(ACE)A.工程名称B.施工单位C.投资规模D.监单位E.开工日期3．招标投标活动的公开原则，要求（ACD）要公开。A.招标信息B.投标人的情况C.开标的程序、评标的标准和程序D.中标的结果E.评标委员会成员4．工程质量保修书中应当明确建设工程的（BCD）。A.保修条件B.保修范围C.保修期限D.保修责任E.保修费用5．由施工单位承担返修的经济责任的情形有（BE）A.因地震造成质量问题B.因设计原因造成质量缺陷C.施工单位未按设计要求施工造成质量缺陷D.建设单位采购的设备质量不合格造成质量缺陷E.施工单位采购的建筑材料质量不合格造成质量缺陷6．建设工程纠纷调解解决的特点有：（ACDE）。A.有第三方介入B.是合同双方的谈判和磋商C.能较经济、及时地解决纠纷D.利于维护双方的长期合作关系E.调解协议不具有强制执行的效力7．《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位未提供建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用的，可能要承担的法律责任包括（BD）。A.罚款B.责令限期改正C.对责任人进行行政处分D.停止施工E.对责任人进行行政处罚8．承担民事责任的方式包括（ACE）。A.停止侵害B.罚款C.返还财产D.没收违法所得E.赔礼道歉9．下列属于特级建筑施工企业必须具备的条件是（ADE）。A.企业注册资本在3亿元以上B.近5年承担过3项以上单位工程造价1000万元以上的工程C.一级项目经理不少于5人D.企业近3年年平均工程结算收入15亿元以上E.企业净资产亿元以上10．下列应当公开招标的项目有：（BCE）A.属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用民工的项目B.全部使用国有资金投资的项目C.国务院发展计划部门确定的国家重点建设项目D.一农民自建的住宅项目E.湖北省确定的重点建设项目11．《建筑法》规定，申请领取建筑工程施工许可证具备的条件包括：（ABDE）。A.已经办理用地批准手续B.应委托监理的已委托监理C.拆迁完毕D.建设资金落实E.已确定建筑施工企业12．根据我国《合同法》的有关规定，有下列(ABC)情形之一的合同属于无效合同。A一方以欺诈、胁迫的手段订立合同B．以合法形式掩盖非法目的的合同C．损害社会公共利益的合同D．在订立时显失公平的合同E．因重大误解订立的合同13．我国《建筑法》规定，对于建筑工程承包，(ABE)。A．两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程B．建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位C．在特定的条件下，分包单位可以将其承包的工程再分包D．在特定的条件下，承包单位可以将其承包的全部建筑工程转包给他人E．对于联合承包，共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任14．下面说法正确的是（BC）A．承诺自发出之日生效B．承诺的内容必须是对要约内容的肯定答复C．在一定条件下可以通过行为作出承诺D．承诺生效时合同生效E．承诺由要约人向受要约人作出15．下面关于最低保修期限说法正确的是（ACD）A．基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限B．屋面防水工程为设计文件规定的合理使用年限C．供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期D．装修工程为2年16．合同是否无效的确认权归（BD）。A.工商行政管理部门B.人民法院C.当事人主管部门D.仲裁机构E.未违约的当事人一方17．下面说法错误的是（BCD）A．施工单项合同估算价在200万元人民币以上的项目必须招标B．个人投资的项目不需要招标C．符合工程招标范围，重要材料单项合同估算价在100万元人民币以上的项目必须招标D．符合工程招标范围，监理单项合同估算价在50万美元以上的必须招标E．所有项目都需要招标18．可以不进行招标的项目有（ABCE）A．抢险救灾的项目B．施工单位自建自用的项目C．利用扶贫救资金以工代赈需要使用农民工的D．整体加层工程，原中标人仍具备承包能力的E．施工主要技术采用特定专利的19．合同中的下列免责条款无效：（ADE）。A.造成对方人身伤害的B.造成对方财产损失的C.因故意造成对方人身伤害的D.因重大过失造成对方财产损失的E.免除或限制其未来责任的20．应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形中的（ABC），可以中止履行。A.经菅状况严重恶化B.转移财产、抽逃资金，以逃避债务C.丧失商业信誉D.出现表见代理情况E.准备行使不安抗辩权3、代位权的成立要件有（）A、由法院提起代位权诉讼B、债权人对债务人的债权合法C、债务人怠于行使其到期债权D、债务人的债权已到期E；债务人的债权不是专属于债务人自身的债权21、甲、乙两个施工单位组成联合体投标，双方约定，如因施工质量问题导致建设单位索赔，各自承担索赔额的50%。施工过程中建设单位确因质量原因索赔12万元，则下列关于此索赔和赔偿责任承担的说法中，正确的有（BCE）A、如甲无过错，则其有权拒绝先行赔付B、建设单位可直接要求甲承担12万元C、建设单位可直接要求乙承担12万元D、建设单位应当要求质量缺陷的过错方承担主要责任E、先行赔付的一方，有权就超出50%的部分向另一方追偿22、甲建设单位发包某大型工程项目，乙是总承包单位，丙是具有相应专业承包资质的施工单位，丁是具有劳务分包资质的施工单位，下列关于该项目发包、分包的说法中，正确的有（ABCD）A、乙可以将专业工程分包给丙B、丙可以将劳务作业分包给丁C、乙可以将劳务作业分包给丁D、甲可以将专业工程发包给丙E、加可以将劳务作业分包给丁23、下列市场行为中，不属于承诺的有(ABCE)。A．发布招标公告B．发布拍卖公告C．发售招标文件D．发出中标通知书E．递交投标文件（三）名词解释题工程建设执业资格制度：(P12)是指事先依法取得相应资质或资格的单位和个人，才允许其在法律所规定的范围内从事一定建筑活动的制度。建设用地规划许可证：(P30)是城市规划行政主管部门依据城市的要求和建设项目用地的实际需要，向提出用地申请的建设单位或者个人核发的确定建设用地位置、面积、界限的证件。建设工程规划许可证：(p31)是城市规划行政主管部门向建设单位或者个人核发的确认其建设工程符合城市规划要求的证件。工程建设监理：(P53)是指监理单位受项目法人的委托，依据国家批准的工程项目建设文件，有关工程建设的法律、法规和工程建设监理合同及其他工程建设合同，对工程建设实施的监督管理。FIDIC合同条款：(P54)国际咨询工程师联合会(FIDIC)制定的土木工程合同条款。建设工程质量：(P77)在国家现行的有关法律、法规、技术标准、设计文件和合同中，对工程的安全、适用、经济、美观等特性的综合要求。建设工程合同：(P90)是承包方与发包方之间确立承包方完成约定的工程项目，发包方支付价款与酬金的协议。抗辩权：(P95)抗辩权，是指当事人一方依法对抗对方要求和权利主张的权利。抗辩权可以分为同时履行抗辩权、后履行抗辩权和先履行抗辩权。同时履行抗辩权又称不履行抗辩权，是指同时履行的双务合同当事人在对方未为对待给付之前，有权对抗对方的履行要求，拒绝自己的履行；后履行抗辩权是指先履行一方应当先履行自己的义务，当其未予履行，或虽已履行但不符合合同的约定时，后履行的一方可以行使抗辩权，他有权拒绝先履行一方的履行请求；先履行抗辩权也称不安抗辩权，它是指按合同约定，本应先履行义务的一方，在有确切证据证明对方的财产明显减少或难以对待给付时，他有拒绝先履行的权利。（重点）建设工程合同索赔：(P97)在建设工程合同实施过程中，当事人一方因对方违约或非自身原因而遭到损失时，向对方提出补偿要求。（四）简答题工程建设程序(P8-11)项目建议书——可行性研究——征地、拆迁——勘察设计——施工准备——建设实施——生产准备——竣工验收——后评价。（重点）建设单位申领施工许可证应当具备的条件及施工许可证的有效期限（重点）(P9-10)建设单位申领施工许可证应当具备以下条件：（1）已经办好该工程用地批准手续；（2）在城市规划区的工程，已取得规划许可证；（3）需要拆迁的，拆迁进度满足施工要求；（4）施工企业已确定；（5）有满足施工需要的施工图纸和技术资料；（6）有保证工程质量和安全的具体措施；（7）建设资金已落实；（8）有关法律、法规规定的其他条件。已取得施工许可证的，应自批准之日起3个月内组织开工，因故不能按期开工的，可向发证机关申请延期，延期以两次为限，每次不超过3个月。建设工程竣工验收应当具备的条件及验收的依据（重点）(P10)交付竣工验收的工程，必须具备以下条件：（1）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；（2）有完整的技术档案和施工管理资料；（3）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；（4）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；（5）有施工单位签署的工程保证书。建设项目投资后评价的概念与目的(P11)建设项目投资后评价是工程竣工投产、生产运营一段时间后，对项目的立项决策、设计施工、竣工投产、生产运营等全过程进行系统评价的一种技术经济活动。它是工程建设管理的一项重要内容，也是工程建设程序的最后一个环节。它可使投资主体达到总结经验、吸取教训、改进工作、不断提高项目决策水平和投资效果的目的。工程建设从业单位的资质等级如何划分各级工程建设从业单位的业务范围（了解）(P14-18)内容较多，见教材。可以不进行招投标而直接发包的工程项目范围；必须进行招标发包的工程项目范围（重点）(P34)可以不进行招投标而直接发包的工程项目范围：涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况及项目资金不足3000万元、施工单项合同估计价不足200万元、重要设备材料等货物采购单项合同估算价不足100万元、勘察设计监理等单项合同估算价不足50万元等规模太小的情况。必须进行招标发包的工程项目范围：使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目，全部或部分使用国有资金投资或国家融资的项目，以及所有大型基础设施、公共事业等关系社会公共利益、公共安全的项目。建设工程招标的程序（重点）(P36-42)编制招标文件——发布招标公告（发送投标邀请书）——发售招标文件——现场踏勘——召开标前会议——接受投标书——开标——评标——定标——发送中标通知书——签署合同。建设工程施工招标必须具备哪些条件（重点）(P37)建设工程在施工招标时必须具备的条件是：（1）招标人已经依法成立；（2）初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准；（3）招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的已经批准；（4）有相应的资金或资金来源已经落实；（5）有招标所需要的设计图纸及技术资料。我国必须实行监理的建设工程的范围(P55)现阶段我国必须实行工程建设监理的工程项目范围为：（1）国家重点建设工程；（2）大、中型公用事业工程；（3）成片开发建设的住宅小区工程；（4）利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程；（5）国家规定必须实行监理的其他工程。建设工程的质量保修期限的规定（重点）(P87)保修期从竣工验收交付使用之日算起，具体保修期限由发包方与承包方约定，但其最低保修期限不得低于国务院规定的下述标准：（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（2）屋面防水工程，有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；（3）供热与供冷系统，为2个采暖期；（4）电器管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。（五）论述题我国建设法规体系的构成及其法律效力。(P2)我国建设法规体系由5个层次组成：（1）建设法律；（2）建设行政法规；（3）建设部门规章；（4）地方性建设法规；（5）地方性建设规章。其中，建设法律的法律效力最高，越往下法律效力越低。法律效力低的建设法规不得与比其法律效力高的建设法规相抵触。（可以根据教材P2适当展开论述）注册建造师与项目经理的关系。(P23)注册建造师是一种职业资格名称，项目经理是一个岗位名称，注册建造师受建筑企业的聘任可以担任项目经理。大中型施工项目的项目经理必须由取得建造师资格的人员承担，建造师还可以从事其他施工活动的管理工作及法律、法规规定的其他业务工作。（可以根据教材P23适当展开论述）我国招标的方式有哪几种有何区别(P38)我国招标方式有公开招标和邀请招标两种。他们的区别主要有：（1）发布信息的方式不同。公开招标是发布招标公告，邀请招标是发投标邀请书。（2）选择承包人的范围不同。公开招标是面向全社会的，符合要求的法人和经济组织都可以参加竞争，邀请招标是针对是事先已了解的法人或其他经济组织。（3）公开程度不同。公开招标中所有的活动都必须严格按照预先制定并为大家所知的程序及标准公开进行，其作弊的可能性大大减小；而邀请招标的公开程度就相对逊色一些，产生不法行为的机会也就多一些。（4）时间和费用不同。由于公开招标程序比较复杂，投标人的数量没有限定，所以其时间和费用相对较多。而邀请招标只在有限的投标人中进行，所以其时间可以大大缩短，费用也可有所减少。建设工程合同索赔的原因主要有哪些(P98)（1）合同风险分担不均；（2）施工条件变化；（3）工程变更；（4）工期拖延；（5）业主违约；（6）合同缺陷；（7）国家法令的变更；（8）其他。（要根据教材P98适当展开论述）（六）案例分析题案例一：某建设单位经相关主管部门批准，组织某建设项目全过程总承包（即EPC模式）的公开招标工作。根据实际情况和建设单位要求，该工程工期定为两年。考虑到各种因素的影响，决定该工程在基本方案确定后即开始招标，确定的招标程序如下：（1）成立该工程招标领导机构；（2）委托招标代理机构代理招标；（3）发出投标邀请书；（4）对报名参加投标者进行资格预审，并将结果通知合格的申请投标者；（5）向所有获得投标资格投标者发售招标文件；（6）召开投标预备会；（7）招标文件的澄清与修改；（8）建立评标组织，制定标底和评标、定标办法；（9）召开开标会议，审查投标书；（10）组织评标；（11）与合格的投标者进行质疑澄清；（12）决定中标单位；（13）发出中标通知书；（14）建设单位与中标单位签订承发包合同。问题：解释要约邀请、要约和承诺的定义，本案例中的邀约邀请、要约和承诺分别是什么(本题考察P92-93的合同订立的程序)要约邀请是指当事人一方邀请不特定的另一方向自己提出要约的意思表示；要约是指当事人一方向另一方提出合同条件，希望与另一方订立合同的意思表示；承诺是指受要约人完全同意要约的意思表示。本案例中的要约邀请是招标单位发出投标邀请书，要约是投标单位递送投标文件，承诺是招标单位发送中标通知书。指出上述招标程序中的不妥和不完善之处。(考察P36-42的招投标程序)(1)工作“（8）建立评标组织，制定标底和评标、定标办法”应该在发售招标文件之前做;(2)工作“（3）发出投标邀请书”之前应该编制招标文件，并且同时编制标底；(3)工作“（6）召开投标预备会”之前应该组织现场踏勘；案例二：基本案情：原告：某甲建筑公司被告：某乙房地产开发有限公司1999年9月22日被告就某住宅项目进行邀请招标，原告与其他三家建筑公司共同参加了投标。结果由原告中标。1999年10月14日，被告就该项工程向原告发出中标中标通知书发出后，被告向原告提出要求：为抓工期，应该先做好施工准备，后签工程合同。原告同意了这个意见。随后，原告进场，平整了施工场地，将打桩桩架运入现场，并配合被告在10月28日打了两根桩，完成了项目的开工仪式。但是开工后不久，还没有等到正式签订承包合同，双方就因为对合同内容的意见不一而发生了争议。2000年3月1日，被告函告原告：“将另行落实施工队伍。”双方协商不成，原告只得诉至法院，要求被告对其损失进行赔偿；而被告辩称：双方还未签订合同，被告有权另行确定合同相对人。问题：某乙房地产开发有限公司是否应该对某甲建筑公司进行赔偿为什么答题要点：(本题考察P94的有关缔约过失责任)某乙房地产开发有限公司应该对某甲建筑公司进行赔偿。因为虽然双方尚未签订书面合同，但是中标通知书已经对当事人具有法律约束力，被告拒绝签订合同，违反了诚实信用原则，应当承当缔约过失责任，给中人造成了损失，应当给予补偿。案例三：（本案例是根据最新安全生产相关法规编制，相当于是超纲内容，仅作了解，不做重点要求）2010年11月15日，上海胶州路728号大楼在实施静安区政府实事工程——节能综合整治项目时发生据悉，静安区建交委2010年9月通过招投标，确定该工程总包方为上海市静安区建设总公司，分包方为上海佳艺建筑装饰工程公司。2010年11月，静安区建交委选择上海市静安建设工程监理有限公司承担项目监理工作，上海静安置业设计有限公司承担项目设计工作。此工程部分作业分包情况为：脚手架搭设作业分包给上海迪姆物业管理有限公司施工，搭设方案经公司总部和监理单位审核，并得到批准；节能工程、保温工程和铝窗作业，通过政府采购程序分别选择正捷节能工程有限公司和中航铝门窗有限公司进行施工。在整个外立面装修施工过程中，有156户人家入住该栋楼内。请根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》和《建设工程安全生产管理条例》等建筑法规回答以下问题：1、总承包公司在什么情况下可以分包哪些工程可以分包什么叫违法转包2、据悉，该案例中的大火是由焊接时引起，请问法规中对电焊工等特种作业人员有什么要求3、安全生产最重要的制度是什么安全生产“三级”教育制度是什么意思4、安全生产事故分了哪几个级别本事故属于哪个级别5、目前已有多名事故责任人被警方控制，事故原因正在调查之中，你认为本事故发生的原因可能有哪些谈谈你走上工作岗位后打算如何进行安全生产。答题要点：1、在合同中明示可以分包的工程或者经过业主同意可以分包的工程；（2分）非主体工程；（2分）将所承包的工程全部转手承包给另外的单位。（2分）2、特种作业工人要经过培训，持证上岗。（2分）3、安全生产责任制；（2分）“三级”教育制度是指到公司、到项目、到班组分别要进行安全生产教育的制度。（2分）4、分为：一般事故、较大事故、重大事故、特别重大事故四个级别；（2分）特别重大事故。（2分）5、管理不善，没有重视安全生产相关法规，部分专业人员未持证上岗，违法分包等（回答以上或相关两点以上即可，2分）；认真学习并遵守安全生产相关法规，把人民的生命和财产安全放在首位，坚持执行各种规程与规章制度，努力提高自身的技术水平和管理水平。（回答以上或相关两点以上即可，2分）案例四：【背景资料】某省重点工程项目计划于2004年12月28日开工，由于工程复杂，技术难度高，一般施工队伍难以胜任，业主自行决定采取邀请招标方式。于2004年9月8日向通过资格预审的A、B、C、D、E五家施工承包企业发出了投标邀请