安全生产协议书模板锦集九篇

第平安生产协议书模板锦集九篇平安生产协议书篇1

为保障从业人员的生命平安健康，给外来承租或承包单位创造良好的平安生产经营环境，明确租赁〔承包〕双方的平安生产责任、权利和义务，根据《中华人民共和国平安生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》〔以下简称《平安生产法》、《职业病防治法》〕，在平等协商的根底上，签订平安生产管理协议，具体条款如下：

一、租赁〔承包〕单位

出租或发包单位：〔以下简称甲方〕

承租或承包单位：〔以下简称乙方〕

二、甲方的权利

〔一〕有权进入乙方生产作业场所检查平安生产工作，调阅有关资料，向有关单位和人员了解情况。

〔二〕有权对检查中发现的违章、冒险作业等平安生产违法行为，当场予以纠正或者要求限期改正。

〔三〕有权对检查中发现的事故隐患，责令乙方立即排除或者对乙方下达整改意见。

三、乙方的权利

〔一〕依法自主行使平安生产管理工作。

〔二〕有权要求甲方统一协调涉及双方的重大平安生产问题。

四、甲方承当的责任和义务

〔一〕为乙方提供符合国家有关平安生产规定的生产场地和设备设施。

〔二〕按照《平安生产法》的规定，对乙方的平安生产工作统一协调、管理。

五、乙方应承当的责任和义务

〔一〕应当具备《平安生产法》、《职业病防治法》和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的平安生产条件；不得擅自将承租或承包标的物转租〔转包〕给其它单位或个人，不得擅自将产生职业病危害的作业转移到甲方。

〔二〕应自觉接受国家和地方政府有关部门的监督管理；按照《平安生产法》的规定主动配合、支持出租或发包单位对平安生产工作的统一协调、管理，主动配合、支持企业的平安监督管理；对生产经营工程、场所的事故和违法行为全面负责。如因承租或承包单位的责任造成的工伤事故或其平安生产违法行为导致出租或发包单位被地方政府处分，承租或承包单位应按罚款额赔偿出租或发包单位，当月单项结算，并承当其它相关责任。

〔三〕应保障《平安生产法》赋予从业人员的权利，不得因从业人员对本单位平安生产工作提出批评、检举、控告或者拒绝违章指挥、强令冒险作业以及在紧急情况下停止作业或者采取紧急撤离措施而降低其工资、福利等待遇或侵害从业人员的合法权益；依法为从业人员办理工伤社会保险事宜；保障《平安生产法》赋予工会依法组织职工参加本单位平安生产工作的民主管理和民主监督的权利。

〔四〕主要负责人对本单位平安生产工作应当履行《平安生产法》第十七条规定的六条职责：

1、建立、健全本单位平安生产责任制；

2、组织制定本单位平安生产规章制度和操作规程；

3、保证本单位平安生产投入的有效实施；

4、催促、检查本单位的平安生产工作，及时消除生产平安事故隐患；

5、组织制定并实施本单位的生产平安事故应急救援预案；

6、及时、如实地报告生产平安事故。

〔五〕应当具备的平安生产条件所必需的资金投入，包括用于建设工程平安设施、消除隐患、治理有害作业环境、配备劳动防护用品、进行平安生产培训的经费等，应予以保证，并对由于平安生产所必需的资金投入缺乏导致的后果承当责任。

〔六〕应当按照《平安生产法》规定设置平安生产管理机构或者配备专〔兼〕职平安生产管理人员，主要负责人和平安生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的平安生产知识和管理能力。从事特种经营的，主要负责人和平安生产管理人员，依照规定由政府主管部门对其平安生产知识和管理能力考核合格前方可任职。

〔七〕应当对从业人员进行平安生产教育和培训，保证从业人员具备必要的平安生产知识，熟悉有关的平安生产规章制度和平安操作规程，掌握本岗位的平安操作技能。未经平安生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

〔八〕应当教育和催促从业人员严格执行本单位的平安生产规章制度和平安操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施、事故应急措施，工作过程可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和相关待遇。

〔九〕特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的平安作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。

〔十〕应遵守《平安生产法》以及其它法律、法规的有关规定。

六、约束条件

〔一〕为有效保证本协议的实施，经双方平等协商，承租或承包单位应向企业每年缴纳平安生产风险保证金元。

〔二〕平安生产风险保证金，由企业安技部根据监督管理情况，按照《承包单位平安生产监督管理的考核规定》的规定进行年度考核，并返还承租或承包单位缴纳的平安生产风险保证金。

七、双方约定的其他条款

乙方在甲方从事建筑施工和危险物品的生产、经营、储存业务的，双方应当按照《平安生产法》、《建筑法》、《消防法》、《危险化学品平安管理条例》等有关法律、法规，协商约定以下条款：

八、仲裁

如假设甲乙双方对本协议的执行发生异议，先由双方协商解决，如假设协商无法解决，由本协议签订地人民法院诉讼解决。

九、本协议书经甲方和乙方法人代表签字后生效。本协议书1式6份，甲方4份，乙方2份。

甲方：乙方：

代表人：代表人：

年月日

平安生产协议书篇2

一、要积极参加各种平安生产会议，树立“平安第一〞的思想，严格遵章守纪，不违反劳动纪律，坚守工作岗位，不串岗，不酒后工作，禁止到处抽烟，只能在固定的吸烟点吸烟，集中精力进行平安生产。

二、认真学习架子工平安技术操作规程，熟知平安知识。按规定搭拆脚手架、各类垂直运输架、平安网及“四口〞防护等，不得违章作业，冒险蛮干，有权拒绝违章指挥。违反操作规程的人，要进行处分。

三、坚持每日检查制度制度，搭设的防护设施，进行全面检查，排除不平安因素，验收合格前方可使用。

四、严格执行平安技术施工方案和平安技术交底，不得随意变更。

五、正确使用防护用品。要衣着整齐，佩戴好出入证。上岗前戴好平安帽、防护眼镜、危险处要系好平安带。

六、对各级检查提出的'情况，按要求及时整改。

七、实行文明施工，不得从高处抛掷物品，对使用的器材按规定堆放整齐。

八、使用吊车时要用钢板垫好吊车腿，不要站在大臂下面。

职工签字

日期

平安生产协议书篇3

甲方：

乙方：

工程名称：

工程为贯彻“平安第一，预防为主〞的平安生产方针，确保施工过程中的绝对平安，依照国家和无锡市有关平安生产的法律、法规、标准及标准，签定本平安生产协议书。

一、甲方的权利、责任和义务

1、提供施工场地，创造施工条件。

2、将施工所需水、电线路接至约定地点，保证施工期间的需要。

3、协调处理施工场地周围影响施工的管线，邻近建筑物等的保护工作。

4、对乙方现场的施工平安进行监督检查和指导。

二、乙方的权利、责任和义务

1、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和平安生产的管理规定，按规定办理本身应办理的有关手续，因乙方责任造成的罚款由乙方承当。

2、遵守工程建设平安生产有关规定，严格按平安标准和施工方案组织施工，并随时接受行业平安检查人员和甲方现场平安管理人员依法实施的监督检查，采取必要的防护措施，消除事故隐患由于乙方平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由乙方承当。

3、外墙涂料使用电动吊篮施工，每部吊篮必须由经过培训考核的专人负责控制，严格按吊篮操作规程进行操作，如违章操作而发生事故，责任和费用由乙方承当。

4、所有进场人员进场前要进行一次三级全面的平安教育，并进行平安生产知识考核，。必须具备高处作业条件方可进场作业。作业操作必须有内容详尽的书面平安技术交底。

甲方签名：

乙方签名：

平安生产协议书篇4

甲方：________________工程部________________班

乙方：姓名________________工种________________

为了切实搞好平安生产，杜绝平安事故，保护职工在工作、生活中的平安和健康，使企业获得较好的经济效益和社会声誉，特制订本平安生产责任书。

一、甲方责任：

1、提供施工现场防护设施，如脚手架、平安网。做好平安防护。

2、及时对乙方进行平安教育。

3、安排专业电工负责施工用电的安装。

4、给乙方进行班前平安交底和岗位操作规程交底。

二、乙方责任：

1、认真学习有前平安生产的规章制度，积极参加平安活动，提高平安知识，增强平安意识和自身防范能力。

2、自觉遵守行业纪律、禁令，正确使用劳动防护用品和用具，遵守交通规那么，注意上下班途中平安。

3、严格按操作规程施工，做到不违章操作，坚决抵抗违章指挥，如违反平安操作规程，工程部均有权制止和给予处分，清退。

4、在施工中发现有存在平安隐患，必须立即向工程部领导或专〔兼〕职平安员报告，整改后经复查确实无隐患方可施工。

5、做到十个不准：

〔1〕不准无证开机；

〔2〕不准在工地内穿拖鞋、光脚在现场作业；

〔3〕不准破坏公共设施和公共财产；

〔4〕不准在工地上随便大小便；

〔5〕不准在吊篮内乘人；

〔6〕不准在工地上；

〔7〕不准上下一线同时作业；

〔8〕不准随意向外抛物料；

〔9〕不准违章作业；

〔10〕不准随意乱挂乱接电器设施。

6、做到十个要：

〔1〕要热爱我们自己的企业；

〔2〕要平安生产文明施工；

〔3〕要维护职工之间的团结；

〔4〕要遵纪守法做一个合格的公民；

〔5〕要遵守一系列有关质量、平安的规章制度；

〔6〕要保护集体和个人财产；

〔7〕要搞好集体和个人的清洁卫生；

〔8〕要服从管理，听从指挥；

〔9〕要做好防火、防盗、防触电工作；

〔10〕要提倡勤俭节约，反对铺张浪费。

7、做到平安三不伤害；注意自己不伤害自己，注意自己不伤害别人，不让别人伤害自己。

三、其它：

1、如果由于乙方在施工中违章操作或领导、工友提醒应注意平安，自己还是思想麻痹不注意平安而发生事故，由乙方自我承当责任。

2、在非上班时间发生平安事故，无论在工地内还是工地外，都不让工程部和班组承当损失，均由本人承当。

3、如果家属、小孩来探亲，自己租住房子，不住在工地内，不带小孩进工地。家属不上班的，无论在工地内还是工地外，发生一切事故均由乙方承当责任。

本协议书双方签字生生效，离开工地终止。

安徽省建设集团

工程部平安员：班组长〔平安员〕：

职工〔签字〕：工种：家庭住址：

平安生产协议书篇5

总包单位：开平路以南，江城大道以西，A1-1A1-2地块一期工程工程部

分包单位：脚手架班组

为了强化为施工现场平安管理，保护职工的人身平安、健康和国家财产，保障施工生产的顺利进行，依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程平安管理条例》，双方就本工程平安生产达成如下协议：

一、总包单位与分包单位的责任

分包单位在总包单位的区域内施工，在平安生产和文明施工中要执行国家及行业有关平安操作规程和总包单位的一切平安生产管理制度，服从总包单位的平安生产管理及执法人员提出的隐患通知单、技术部门的平安措施交底。

分包单位施工人员进场前，必须先将现场负责人、施工人数〔包括专职或兼职平安员、特种作业人员〕、分包单位营业执照、平安生产许可证、企业资质和委托书等复印件报送总包单位，经核实无误前方可进场施工。

分包单位进场前，分包单位必须对进场人员进行平安生产、文明施工岗前教育以及经总包单位现场教育，要求教育面到达100%。

严禁违章指挥、违章作业，对在施工过程中出现的不平安隐患，总包单位有权下达隐患通知单，并限期改正，对情节严重并不按期整改的，总包单位有权停止分包单位作业，由此产生的一切后果由分包单位负责。

分包单位自行搭设的固定式脚手架、移动式工具脚手架、电梯井内架子、用电线路、手持电开工具等设施，必须严格按标准要求去做，并组织有关部门验收前方可使用，发生事故时由分包单位自行负责。

由总包单位提供应分包方单位使用的施工用电、脚手架及防护设施，须经双方验收，办理交接手续前方可使用，分包单位在使用过程中发生的任何事帮均与总包单位无关。现场各种防护设施不得随意拆改，尤其是洞口防护需要翻开时，分包单位应事先向总包单位书面提出申请，待批准前方可施工，施工中除设明显标志外，还应派专人看守监护，完工后或下班时应及时封闭好。

分包单位必须熟知地下管线敷设位置、走向，对于不明管线必须报请总包单位待归属地确定、经产权单位同意前方可施工。如不按地下管线会签单施工或发现不明管线未经许可擅自施工造成的地下管线损坏由分包单位自行负责。

为便于现场管理，按施工工程面积多少，分包单位必须向总包单位交纳一定数额的平安风险抵押金，假设不发生任何事故，待工程结束后如数返还分包单位，如分包单位在施工过程中出现隐患或违章并不及时整改而被处分，罚金将从抵押金中扣除。风险抵押金缺乏局部由总包单位从分包单位工程款中扣除。

二、施工人员职责

施工从员进入施工现场必须按要求正确佩戴好平安帽，两米以上高处作业必须系好平安带。未经申请和总包单位同意，禁止私自拆改现场的平安防护、机械防护和临时用电防护设施。

现场禁止交叉作业，高处作业人员严禁将工具、配件及各种物体从高处往下抛掷，楼内作业人员严禁将垃圾和任何物体从窗口或临边往外扔，防止物体打击伤人。

施工用电不得乱接乱拉，需要接电时，必须由专职电工进行操作，并在总包单位电工的统一安排下进行，特种作业人员必须持证上岗，无证上岗人员将视情节轻重处分或由总包单位〔或甲方〕予以辞退。

文明施工要做到工完场清，材料码放整齐，废料运到指定地点堆放整齐，严禁乱扔乱抛，防止造成人员伤害和环境污染。

三、事故处理

由于分包单位或分包单位作业人员违章指挥、违章作业或设备、设施不完善造成的伤亡事故，由分包单位参照国家现行规定负责处理，并负责伤、残、亡的人个及家属的全部经济补偿和蔼后处理，对总包单位的一切损失负责赔偿。

由于总包单位或总包单位以外的责任造成分包单位作业人员伤、残、亡事故，在执行事故处理规定的同时，并参照国家现行政策，由责任单位一次性给予分包单位经济补偿，其善后事宜由分包单位处理。

四、本协议一式四份，总包单位、分包单位双方各执一份，上报监理部、建设单位〔甲方〕各一份。

五、此协议自20某某年7月20日至2023年6月20日止。

总包单位〔签章〕：分包班组〔签名〕：

20某某年7月20日

法定代表人〔签章〕：法定代表人〔签章〕：

委托代理人〔签章〕：委托代理人〔签章〕：

平安生产协议书篇6

甲方：某某昌大建设集团装饰工程分公司

乙方：某某快顺

为了强化施工现场平安管理，保护施工人员的人身平安、健康和国家财产，保障施工生产的顺利进行，依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》和市建委关于建筑工程的有关规定，双方就某某鲁台经贸中心--会展中心工程施工平安生产达成如下协议：

一、双方责任：

1、乙方在平安生产和文明施工中必须严格执行国家及行业有关操作规程和甲方的一切平安生产管理制度，服从甲方的平安生产管理，执法人员提出的隐患通知单、技术部门的平安措施交底。

2、乙方必须认真贯彻执行市政府关于外地来城务工管理方法和公司的劳务用工制度，坚持先办合法手续后用工的原那么，严禁私招乱雇及使用童工、残疾人员。

3、乙方人员进场前，必须先将现场负责人、施工人数、专职平安文明施工员、特种作业人员的证件复印件报予甲方备案，经核实无误前方可进场。特种作业人员必须正确使用各种劳动保护用品〔绝缘鞋、绝缘手套、护目镜〕，违者视同无证操作。

4、乙方进场前，必须按照《某某市平安生产教育管理方法》对进场人员进行平安生产、文明施工现场教育，要求教育面到达100%，并将考核成绩报送甲方。

5、乙方根据现场的施工人数合理配备平安文明施工员。平安文明施工员要全脱产，人员要固定，并于每日在工程部报到，统一管理，佩带公司统一袖标上岗巡查。

6、乙方必须严格执行甲方各项施工方案以及平安技术交底，并在每日上班前针对当天任务，结合平安技术交底内容以及作业环境、设施设备状况以及本队人员素质、平安意识、自我保护意识，有针对性地进行班前平安教育和平安交底工作，并跟踪落实，做好记录。

7、乙方对在施工过程的平安隐患，甲方有权发隐患通知书，并限期改正，对情节严重又不按期整改的，甲方有权停止乙方作业，由此产生的一切后果由乙方负责。

8、乙方自行搭设的固定脚手架、移动式工具脚手架，电梯井内架子，用电线路，手持电开工具等设施，必须严格按标准要求去做，并组织有关部门验收前方可使用。

9、由甲方提供应乙方使用的施工用电、脚手架及防护措施，必须经双方验收，办理交接手续前方可使用。现场机、电、架子以及各类防护设施设备严禁随意拆改，确实需要改动时，经工程部及相关人员同意，交由专业人员实施完成，并采取相应的防范措施。施工完毕后，应将撤除的平安保护及时恢复，施工中除设明显标志外，还应派专人看守，完工后或下班时应及时封闭好。

10、乙方应自行负责为所有施工人员办事各项保险〔包括意外伤害保险〕。

二、乙方人员职责：

1、现场乙方人员应严格执行平安操作规程，遵守劳动纪律，服从各级领导和平安检查人员的指挥，不得违章指挥、违章作业和违反劳动纪律。

2、乙方人员进入施工现场禁止私拆该现场的平安防护、机械防护和临时电防护设施。

3、高处作业人员严禁将工具、配件及各种物件从高处往下抛掷，楼内作业人员严禁将垃圾从窗口或临边往外抛、防止物体批击伤人。

4、施工现场所有机电设施和机械设备均由甲方统一管理，经甲方同意，各乙方人员必须严格按照操作规程操作。施工用电不得乱接乱拉，需要接电时，必须由专职电工进行操作。各类手持电开工具必须装有漏电保护装置，并有专人看管。乙方假设无专职电工必须及时向甲方提出，由甲方派专职电工操作和指导，不听劝导造成的所有损失由乙方承当。

5、文明施工做到活完脚下清，各类材料、设备放置要平安合理，并在指定地点分类摆放，严禁超高，材料摆放整齐，严禁乱扔乱抛，防止造成人员伤害。

三、事故处理：

1、由于乙方作业人员违章指挥、违章作业或设备不完善造成的伤残事故，乙方应按国家现行规定负责处理，并负责伤、残、亡个人及家属的全部经济补偿和蔼后处理，对甲方的一切损失负责赔偿。

2、由于甲方或甲方以外的责任造成分包作业人员伤、残、亡事故的，在执行事故处理规定的同时，并参照国家现行政策，由责任方一次性给予乙方经济补偿，其善后事由乙方自行处理。

以上协议，望甲乙双方共同遵照执行，如有违反或拒不执行的，除按有关规定进行处分外，造成重大损失及人员伤亡等一切后果由责任方自行负责。

甲方：乙方：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

日期：日期：防水工程施工合同范本玻璃幕墙工程施工分包合同建设工程施工合同

平安生产协议书篇7

甲方：[]

乙方：[]

分包工程：

第一条为了加强施工现场平安管理，保障电信设施、设备平安畅通和施工人员及其它有关人员的人身平安，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国平安生产法》、《中华人民共和国合同法》及甲方公司相关平安管理规定，甲乙双方签订《平安生产责任协议》。

第二条本协议书适用于土建、消防系统建设、安装、改选、改造工程；通信管道、通信线路、通信设备安装工程施工现场的平安生产、文明施工活动。

第三条甲方有权〔而非义务或责任，下同〕对乙方施工现场平安进行监督。甲方代表有权对施工现场的平安管理进行指导和监督，乙方必须服从甲方代表的管理和监督检查，工程相关单位应积极配合，确保施工现场平安。

第四条乙方对施工现场的平安管理必须坚持平安第一、预防为主的方针，注意平安施工、文明施工，确保电信设备、设施平安和人员平安。

乙方应当执行国家、地方、行业主管部门有关标准、标准、规程。

乙方在施工过程中必须严格遵守以下规定：

〔一〕通信管道、线路施工现场，应特别重视并遵守以下要求

1.必须设立警示信号标志，白天用红旗，晚上用红灯，以便引起行人和各种车辆的注意。必要时应设围栏，并请交通民警协助，以保证平安。

2.施工区域，有平行与交越电力线缆，必须采取相应措施，防止发生人员伤亡事故。

3.施工人员进入人〔手〕孔作业，应先探明人〔手〕孔内有无有毒、易燃气体，防止发生中毒事件。

4.施工人员进行登高作业，应先检查登高工具和保险装备，防止发生摔伤事故。

5.现场施工用电源线架设高度，必须满足平安要求；必须安装警示红灯。

〔二〕在通信机房内施工，应特别重视并遵守以下要求

1.必须制定确保运行设备平安措施。

2.设备开箱后，包装箱等易燃杂物应立即搬离现场。

3.施工时，不得将导线头子遗留在设备内。每天下班前，必须清理施工现场。

4.施工期间确须进入通信系统，应办理借用口令手续，用毕立即归还。

5.施工期间布放线缆，撤除竖井、巷道防火封堵物，布放线缆完毕后，应立即重新封堵。

6.设备安装完毕，必须经监理、督导、电力维护人员检查、测试无误后，方可接通电源。

第五条施工现场的平安生产实行施工企业法定代表人承包负责制，由乙方法定代表人承包负责。施工现场的平安生产管理，乙方法定代表人应指定工程经理为主要责任人。

因乙方施工及施工管理原因造成通信设备、设施损坏、通信阻断、人员伤亡等，一切责任、后果和损失由乙方全部承当。

第六条乙方应当根据工程实际特别制定平安生产施工方案和专项技术措施，配置专〔兼〕职平安监督检查人员。

第七条乙方应当自开工之日起，在施工现场设置到达国家标准的平安防护设施，并对作业人员配备合格的个人防护用品。

第八条特殊工种作业人员，必须参加建设行政主管部门或者法律、法规规定的有关行政主管部门组织的平安生产教育培训，经考核合格后，方可上岗作业。

第九条施工现场发生伤亡事故，除按照法律、法规规定向有关行政主管部门和甲方报告外，施工企业还应当及时向当地建设行政主管部门报告。对伤亡事故不得隐瞒、成心迟延报告或者谎报。

第十条施工现场应当符合以下要求：

〔一〕平安、整洁、美观，对建设单位及甲方通信设施、设备应给予保护；

〔二〕材料堆放整齐有序，不得影响建设单位及甲方正常生产秩序和通信畅通；

〔三〕垃圾及时处理，不得就近乱堆乱倒；

〔四〕户外施工因特殊情况确需夜间或雨天施工的，乙方必须有平安施工措施〔方案〕，报工程经理批准前方可施工。需夜间在公路上施工的，要设立夜间警示灯和平安防护栏；

〔五〕符合卫生标准；

〔六〕搭建作业人员临时宿舍，应牢固，通风，布放照明电线必须平安；

〔七〕阻止无关人员进入施工现场。

第十一条乙方应当遵守以下规定：

〔一〕不得在施工现场溶融沥青或者燃烧油毡、油漆等易产生有毒、有害烟尘和气体的物质；

〔二〕不得从高处向下抛撒建筑垃圾；

〔三〕不得将有毒有害废弃物作土方回填；

〔四〕禁止在施工现场吸烟或使用明火，确因施工需要进行明火作业，应经平安保卫部门批准办理《动火证》；

〔五〕需进入生产机房进行施工的，乙方应到建设单位或甲方相关部门办理出入通信要害部位介绍信，方可进入施工。

(六)施工所需的工程、运输车辆均由承包单位自备或租赁。承包方要确保驾驶员能够对车辆定期进行维护、保养，运输设备、材料的车辆应考虑好运输线路，作到在运输过程中遵守交通规那么，注意施工平安，不出现任何过失。承包方因工程施工所租赁的车辆必须有合法、齐全的手续，必须严格按照平安标准使用使用。

第十二条违反本协议书第六条、第十二条、第十三条之任一款的，由甲方要求乙方改正，并由乙方支付甲方1000元以上5000元以下的违约金。法律、法规另有规定，从其规定。

第十三条屡次违反本协议书相关条款，甲方有权取消乙方参加通信工程建设资格。情节严重的，报告司法机关追究其刑事责任。

第十四条本协议执行过程中发生纠纷，双方应协商解决。协商不成由甲方所在地人民法院解决。

第十五条本协议书作为双方施工合作框架协议的附件，自签订之日起生效。

甲方：乙方：

法定/授权代表：法定/授权代表：

签订日期：年月日签订日期：年月日

平安生产协议书篇8

施工单位：_______〔以下称甲方〕

出租单位：_______〔以下称乙方〕

为了切实落实平安生产的责任，确保施工人员在生产过程中的平安健康。保证施工的顺利进行，依据《平安生产法》、《建设工程平安生产管理条例》及有关法律、法规，遵循平等、公平和老实守信的原那么，甲、乙双方就吊篮脚手架安装、使用、维修、平安生产管理事宜达成以下协议：

一、甲方责任：

1．负责对乙方的电动吊篮生产厂家的资质、产品的合格证、施工方案、设计计算书的审批，吊篮脚手架安装单位资质及施工使用登记、安装撤除作业人员上岗证等资料的审核，不符合要求的立即补办齐全。

2．负责对乙方吊篮脚手架安装、撤除的监督、检查、验收。并按照吊篮操作规程及标准要求所检查出的平安问题，要求乙方立即整改。

3．负责对操作的施工人员进行平安交底，确保吊篮不与其它机械及设施交叉施工，不得超载运行，不得载非操作人员上下，严格遵守平安制度，保护吊篮设施。

4．吊篮在运行过程中发生故障，甲方应马上停止使用并及时通知乙方的人员维修。

5．甲方提供吊篮配电箱，并由甲方电工负责接好各路电源。

二、乙方责任：

1．按甲方的租用数量及时派持有特种作业操作证的人员到甲方工地指导安装，并严格检查各安装部位是否到达平安标准要求，调试运行正常后，组织四方单位〔安装单位、施工单位、监理单位、建设单位〕共同验收，验收合格前方可交付甲方使用。

2．协同甲方对施工人员进行岗前技术培训、技术交底，使其熟悉并能掌握吊篮各部位性能，以到达平安运行。

3．甲方对乙方所提出的平安隐患问题，乙方如未在限期内整改完毕，因此所出现被罚或平安事故由乙方承当。

4．乙方应按照“吊篮平安操作规程〞监督甲方人员平安操作，如发现甲方有违规操作行为，有权停止作业。

5．乙方应对“非人为损坏〞如平安锁失灵，提升机因产品不合格出现的故障，电磁制动三相异步电动机，因产品不合格出现的故障，电缆线、钢丝绳、保险绳因不符合规定出现的断裂，不加垫子造成磨损或绑扎不牢固，法兰螺栓不合格，钢丝绳卡环螺丝未按规定拧紧，各部件螺丝松动，配重未按规定设压或配重脱掉造成伤亡平安事故，后果由乙方承当。

6．电器修理工必须持有特种作业操作证，且负责配电箱及吊篮配电箱的接电维修工作。

7．乙方维修人员遵守甲方制定的各种规章制度，听从管理人员的工作安排，应正确佩戴平安帽，高空吊篮内维修系好平安带。不戴平安帽罚款50元/次，不系平安带罚款200元/次。

三、双方义务：

1．认真贯彻国家、地方及上级有关平安生产的方针、政策，严格执行平安生产的法律、法规标准，各自明确平安责任，保证平安生产的落实。

2．对违章指挥，违章作业和违反劳动纪律的行为要及时制止。

3．发生事故应当迅速采取有效措施，组织抢救伤者，保护好现场，并向上级有关部门报告。

四、协议书的生效与终止：

本协议书作为明确平安责任，自签定之日起生效，撤除完工后协议终止。

五、协议份