2022年监理工程师(合同管理)考试题库模考300题及答案免费下载(福建省专用)

《监理工程师》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、某国外设备投标的到岸价为300万美元，评审供货范围偏差增加评标价4 万美元，商务偏差调整值为+2.5%，技术偏差调整值为+3%，则该设备投标价格的调整额为（）万美元。

A.7.5

B.11.5

C.13.0

D.20.5【答案】DCK9S10E1B4R1J8C7HX10Z7P1M9K9H3S5ZT2G3S5S4D4G3Q72、发包人采购的设备经过试车表明存在严重质量缺陷，需拆除并重新购置。下列关于该事件责任承担的说法中，正确的是()。

A.发包人负责拆除，重新购置，合同工期相应顺延

B.发包人负责拆除，承包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期

C.承包人负责拆除，发包人重新购置，顺延合同工期但不追加合同价款

D.承包人负责拆除，发包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期【答案】DCB3C1E2V3Y6E7I7HX9R6Q8R2K6H8G7ZT1M3S5A9D10J5E83、按照设计合同示范文本规定，下列有关设计错误后果责任的说法中，不正确的是()

A.由于设计人错误造成损失应免收直接受损部分的设计费

B.损失严重的应向发包人支付赔偿金

C.累计赔偿总额不应超过设计费用总额

D.赔偿责任按工程实际损失的百分比计算【答案】CCR3C6G4W7J8J2U5HM3R1N5P5Y7H3Q1ZA10L4B8B1F8V3F14、定金合同要采用书面形式，其生效日是指（）。

A.签订合同之日

B.约定交付定金之日

C.实际交付定金之日

D.终止合同之日【答案】CCH9K9Y5B8X2V9J8HA1J8H1V5K9N2J3ZZ8Y2W1I8G2R5N35、下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）。

A.台风导致脚手架坍塌

B.雷电引起火灾

C.建筑材料运输车在工地被可抛物砸坏

D.洪灾引起的沉降【答案】CCS1M3K2S10S4J1S2HN9P5M8Y6R9Z1E5ZD9L4A10P3Z3X5P26、买卖双方签订建材买卖合同，总价款为100万元，约定由买方支付定金30万元。由于资金周转困难，买方只交付了25万元，卖方予以签收，则定金的数额为（）。

A.30万元

B.25万元

C.20万元

D.55万元【答案】CCE3N3H2F6I8R2J9HJ3M10B8Y6S6A9Y6ZO4I3I9Y7E6I6R67、《建设工程施工合同（示范文本）》规定，发包人负责采购的材料，使用前需要进行试验。关于检验责任的说法，正确的是()

A.发包人负责检验，费用由发包人承担

B.承包人负责检验，费用由发包人承担

C.发包人负责检验，费用由承包人承担

D.承包人负责检验，费用由承包人承担【答案】BCT7D10F3Q10V5N7N5HH9E4X10T3N9W7X9ZZ6J9R4W9W1A2X78、（）是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起合同法律关系产生、变更、消灭的客观现象。

A.事件

B.行为

C.权利

D.义务【答案】ACG2Y2O1I2V4R6H7HI5Z3F5F5V7B6Z9ZE1V7V8K9P10C2F49、关于招标人解答投标人疑问的说法，正确的是（）。

A.招标人给予口头答复即可

B.招标人答复只给予提问者

C.招标人答复作为招标文件的组成部分

D.招标人答复与招标文件不一致，以招标文件为准【答案】CCM3L1C3H8I7J1K4HF3N4T10X3K10H2M5ZQ9D7I1M7G5U2U110、下列法人中，属于特别法人的是（）。

A.基金会法人

B.事业单位法人

C.社会团体法人

D.农村集体经济组织法人【答案】DCE5S8Z7B2Y7R10A10HK5N1E6T4S3R1H9ZU8X1M7R10L5P2G211、根据《标准施工合同》，发包人在工程施工准备阶段的义务是（）。

A.组织施工单位测设施工控制网

B.组织监理单位编制施工组织设计

C.组织设计单位进行设计交底

D.组织勘察单位进行现场勘查【答案】CCZ10L3Z4R7C3Z1T9HZ1P3P2G7C9O3O10ZJ10Q2T5I7A9Q1Y1012、设计合同的发包人，根据工程实际情况需要修改设计文件时，应按照法定程序进行变更，即()

A.发包人报原审批机关批准，选择设计单位设计

B.由原设计合同承包人完成设计修改

C.发包人经审批机关批准后，自行修改

D.发包人报原审批机关批准，由原设计单位修改后，报有关部门审批【答案】DCY4R7A2O1V1J7C5HP3P5V1A10B8B2A4ZE8X10O5M6O3Q8M713、公开招标过程中，资格预审应当在（）之前完成。

A.发标

B.开标

C.评标

D.决标【答案】ACH9L5E2Q5T6K5Z4HX8X1F8L6O6L8D9ZJ8P7N7Q3R1A8L414、某项目监理人发出开工通知后，因拆迁纠纷不具备开工条件导致开工时间推迟，则该项目的开工日期应为（）。

A.发出开工通知的日期

B.收到开工通知的日期

C.开工通知中载明的日期

D.开工条件具备的日期【答案】DCX10S1B10S4W7G5V7HQ10I4A4X4A6E10U6ZE1J2J4W6J2A8I715、对于既有设备采购又有安装服务的项目招标，下列说法正确的是（）。

A.可以分开招标，也可以合并招标

B.可以按设备采购招标，也可以按安装工程招标

C.应当由承包商负责采购

D.供货方应当自己生产全部设备【答案】ACE3F2Z10A5T5I3P5HR3D5P6Q3Z7V10S2ZM7Q2A10M6W5J5H416、NEC施工合同文本有6个不同计价模式，其中选项E是指()。

A.带有分项工程表的标价合同

B.带有工程量清单的目标合同

C.成本补偿合同

D.管理合同【答案】CCW2I6T2H1R8F4E10HH3W1D7D2U9J3U3ZD6B10D4U4W8P2W317、某勘察合同，委托方向勘察单位支付了合同约定的定金。合同履行过程中，委托方进行阶段支付时，()。

A.每次按已完成工作量占总工作量比例相应的定金冲抵部分勘察费

B.每次按已完成工作价值占合同总价比例扣回定金

C.每次阶段支付时均不允许扣减定金

D.勘察单位完成合同总价20％工作后的后续支付中分次平均扣回定金【答案】CCV10B9D10D7J4Y5E7HO1K2O2O3L6Q5A2ZX4K9B5O10U4E7W918、(2019年真题)下列合同文件中，列入《标准施工招标文件》中施工合同文本中的合同附件格式的是（）。

A.协议书、投标保函、履约保函

B.投标保函、履约保函、预付款保函

C.协议书、预付款保函、履约保函

D.工程量清单、材料设备一览表、工程预付款明细单【答案】CCR1V2Z9P5Z9W6O2HR7P9U4N2W4V3V4ZG2E5F2V2O2D4S719、根据FIDIC《施工合同条件》，工程竣工验收不合格且经过修复缺陷后重新检验仍未通过的，工程师有权选择处理方法。下列处理方法中，错误的是()。

A.指示承包商修复缺陷后再进行检验

B.经业主同意折价接收工程并签发接收证书

C.建议业主解除施工合同

D.颁发接收证书并延长缺陷通知期的期限【答案】DCG3D5R10K5I5I10I5HH3H3A2M7K10G3K8ZN6V9J9X4E4J4P120、（2017年真题）采用经评审的最低投标价法对建设工程项目施工投标文件进行评审时，主要比较的是（）。

A.项目总报价

B.分部分项工程报价

C.对某些量化因素进行价格折算后的总价

D.投标人优惠后的总价【答案】CCJ7B8K5M7L3K4D3HK6G8T3L7I2G3P8ZD9P8X1L1H3Z4W621、当事人订立合同，要经过要约、承诺。下列文件中，构成合同要约的是()。

A.招标公告

B.投标文件

C.宣传广告

D.招股说明书【答案】BCW6K9M4F10R8A5Q2HP6A4A3N6D6G8Z8ZF3W9V10I8X2N1D122、根据《招标投标法》，应由（）确定中标人。

A.招标人

B.招标代理机构

C.评标委员会

D.招标投标监督机构【答案】ACG10U7R4X2J6I7B10HA4Y8K6L5X5I4M7ZW1L7P1S1W4P3I723、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，业主选择的指定分包商应当与()签订分包合同。

A.业主

B.工程师

C.承包商

D.承包商代表【答案】CCL9A7S3I9A7S5M6HW1V5Q4B8P7M6O3ZR2W7H2I5T10I7C424、保修期自（）起算。

A.开工日

B.约定竣工日

C.缺陷责任期

D.实际竣工日【答案】DCO9K3G7U7M2R8N4HV5F5K9O8O1J1Q8ZA9E3U2R8P8X5M425、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，采用公式法调整工程价款时，合同约定变更范围和内容导致调整公式中的权重不合理时，由监理人与（）协商后进行调整。

A.发包人和分包人

B.承包人和分包人

C.承包人和发包人

D.分包人和造价管理部门【答案】CCC8I3V9A5N5B10P3HN1D7S8E9U7A4W9ZT9V6W5C10M7N7K826、某涉及国家安全的投资项目，施工单项合同估算价为8000万元人民币，该项目()

A.必须公开招标

B.必须邀请招标

C.可直接委托发包

D.必须聘请招标代理机构委托发包【答案】CCI7S2L4M6E8B7V9HW10Z2R7Q10C10G8H8ZG6H8T8R7I10L2M427、下列关于进口设备交货类别中买卖双方应承担的风险表述，正确的是（）。

A.FOB交货方式下，卖方负责租船订舱

B.CIP意为装运港船上交货，买方负责订立运输合同

C.CIF交货模式下，卖方需要办理货物在运输途中最低险别的海运保险

D.CIF交货模式下，买方承担货物装上船只以前的一切风险及运输途中因遭遇风险所引起的额外费用【答案】CCS5Z7I2M9A8O7K1HO10U1W6P3N1X1A5ZO9S9U4N7Z1F9S228、根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，下列说法正确的是（）。

A.出入施工场地的道路通行权以及修建场外设施的权利应当由发包人负责办理并承担费用

B.施工设备或临时设施应当由承包人提供

C.不可预见物质条件属于应当由发包人承担的风险

D.可以约定竣工后试验由发包人或承包人负责【答案】DCR5W4W1V7A8I8U3HK5L10M6L4K4L6C8ZB9L4V2P10W5D2K929、关于留置的说法，正确的是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.留置权可以通过合同的约定产生

B.留置权不以债权人合法占有对方产为前提

C.行使留置权后留置财产的所有权归债权人

D.施工合同不可实施留置权【答案】DCL9N1R4A8W6D9E6HM6N7B8B3Y3L5A3ZQ9P7E1P10Z6V5Z730、在设备采购招标中，如综合评价值相同的，将依照第一级评价因素（）的优先次序，根据其评价值高低进行排序。

A.技术、价格、商务、服务

B.技术、价格、商务、服务

C.价格、技术、服务、商务

D.价格、技术、商务、服务【答案】CCQ3B10W6A7E4I2B1HA10M9T5C4T2Z7U7ZQ2E5T10J3O2U1K531、下列在建设工程中发生的事件中，不属于安装工程一切险除外责任的是（）。

A.因设计错误.铸造或原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失

B.机械装置失灵造成的本身损失

C.雷电导致的机械装置失灵

D.超负荷原因造成电气设备或电气用具本身的损失【答案】CCQ3G8S9Y3S4K2S8HP3C6W2N7Z6Y10O7ZP4Y1H2U5X2D7N632、某工程施工招标，合同估算价为5000万元，招标人要求提交的投标保证金额度应不超过（）万元。

A.60

B.80

C.100

D.300【答案】CCY6N2Z4D5W2Z4Q6HN6R3I4M9U4E6R7ZZ7X7G5W1L1L5F933、根据《标准设备采购招标文件》，买卖双方可约定合同设备的所有权和风险转移的界面为（）。

A.装在设备制造厂的运输工具上

B.施工场地设备安装部位

C.运至施工场地运输工具的车面上

D.施工场地的安装作业面【答案】CCA6E5X4I3L4Y4O8HS4J5G3P8W10L7S10ZJ10F6B2N2Y10U9S434、根据《标准施工合同》，不可抗力停工期间的照管和后续清理，承包商可索赔()。

A.工期和费用

B.费用和利润

C.费用

D.工期【答案】CCC10H7G3C7V3G7K2HN8R2R9P2I10D7L10ZE10B8B1F5I3H1A635、甲乙订立合同，规定甲应于2007年8月1日交货，乙应于同年8月7日付款。7月底，甲发现乙财产状况恶化，已没有支付货款的能力，并有确切证据，遂提出终止合同，但乙未允。基于上述情况，甲于8月1日未按约定交货。依照《合同法》的原则，下列关于甲行为的论述中，正确的是()

A.甲必须按合同的约定交货，但可以要求乙提供相应的担保

B.甲有权不按合同的约定交货，除非乙提供了相应的担保

C.甲必须按合同的约定交货，但可以仅先交付部分货物

D.甲应按合同的约定交货，如乙不支付货款可追究其违约责任【答案】BCM3U4M4O9I6D9S3HD1U9Y1N2L6D6C1ZD9V4D9S5P7B6M1036、设计施工总承包合同中，因承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，导致发包人受到保险范围内事件影响的损害而又不能得到保险人的赔偿时，原应从该项保险得到的保险赔偿金由（）承担。

A.承包人

B.发包人

C.承包人与发包人共同

D.监理人【答案】ACS1H3O7Z4X4X5Y4HK7C9D1Z9P3U9Y8ZU4B5F4M4Q5J1V937、根据FIDIC《施工合同条件》，如果承包商未能按合同中竣工时间的规定如期完工，应当支付误期赔偿费，下列说法正确的是（）。

A.误期赔偿费以周为单位计算，不足一周的按一周计算

B.赔偿总额不得超过合同中规定的最高限额

C.除误期赔偿费以外，业主还可要求承包商为延误竣工支付违约金

D.支付误期赔偿费后，承包商可以不再承担完工义务【答案】BCS5S3V8Y4T2C2J3HW5V7R9T1V8O4T2ZL8Q7I6K4G4E10X938、根据《标准设计施工总承包合同》，需政府有关部门审查或批准的设计文件，发包人应在对其审查同意后的（）日内向政府有关部门报送审查。

A.7

B.15

C.21

D.30【答案】ACC2D10F3W4R1S3K8HN5C10Y7N3D9S2U3ZX9L4Q7F3W7O10U739、合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交()。

A.合同公证书

B.仲裁协议书

C.履约保函

D.合同担保书【答案】BCY9Z9B1L9B8U7Y8HO10Y7W6E1H6G5I3ZH3W8V5H9J2T1G1040、膳食调查报告主体内容不包括（）。

A.居民食物摄入状况

B.居民能量和主要营养素摄入状况

C.居民的体格状况

D.居民膳食结构的评价【答案】CCS4G2K2V6Z9S5X6HW6B5C9X8T9I1Q3ZB6V2A9O4M4U9O441、关于抵押的说法，正确的有（）。

A.抵押物只能是不动产

B.抵押人不再负有保管抵押物的义务

C.抵押人转让抵押物只需通知抵押权人

D.抵押人转让抵押物须经抵押权人同意【答案】DCV10U3J6X8Z9W3W6HM3N3M4H4T9E8J8ZU9Z7S10P3J1D10E342、建设工程采用设计施工总承包模式的特点是（）。

A.不利于承包人的工程变更

B.建设周期不易把控

C.设计和施工责任划分不清

D.影响工程设计方案的比选范围和充分竞争【答案】DCH5K7E9L4Y2Q10E7HW3Q7G2O4N9O5G2ZI8K2J6D7L5S10B943、下列关于合同设备交付的开箱检验，说法错的是（）。

A.合同设备交付后的开箱检验即合同设备数量及外观检验

B.开箱检验可以在合同设备交付同时进行

C.开箱检验可以在合同设备交付后的一定期限内进行

D.开箱检验不在合同设备交付时进行，买方应在开箱检验7日前将开箱检验的时间和地点通知卖方【答案】DCM5X7L5K8Z9D7L10HU7D4T7N8D8K7D2ZV8M3S9F9Y3N10I844、承包人办理保险的情况下，如果承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，或未能使保险持续有效时，（）可代为办理，所需费用由（）承担。

A.发包人，发包人

B.发包人，承包人

C.监理人，发包人

D.监理人，承包人【答案】BCY3Y5V3O9Z6W9E1HY5G7P7J7W8M5J10ZA10R3K9T1B1M10B845、法律事实是指能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，下列选项中属于法律事实的是()。

A.社会事件与合法行为

B.自然与非自然

C.事件和行为

D.主体与客体【答案】CCG6C10F4D4U3H2T6HV1W8H8C5A1F2N1ZV10K10Q6C10G6A1N646、下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法不正确的是（）。

A.承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人

B.合同履行过程中的分包工作需要征得发包人同意，但在投标文件中已说明并经发包人同意的分包除外

C.承包人征得发包人同意后可以将设计和施工的主体.关键性工作的施工分包给第三人

D.分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，并应经监理人审查【答案】CCH9O10T2J1W5W3N8HD1N2A10Q9N10E6X8ZA3X10C5S7M1S6U747、材料采购合同履行中，支付货款的条件是（）。

A.转账结算或托收承付

B.托收承付或验单付款

C.验单付款或验货付款

D.验货付款或转账结算【答案】CCS2Y7X9Y5T9D9S3HQ2K4E4S5Y9D7J4ZI9N1Q4N5H7G3I748、《标准设计施工总承包招标文件》适用于()。

A.工期不超过12个月的小型项目

B.技术相对简单的小型项目

C.设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目

D.设计施工一体化总承包招标【答案】DCW9Y3N1E5D3E9Y6HB9H9S9I1G8W8H6ZX1H2R8G3P3V2L149、下列各项中，关于担保的表述中，不正确的是（）。

A.担保合同是被担保合同的从合同

B.从合同无效，主合同也无效

C.担保通常由当事人双方订立担保合同

D.担保活动应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则【答案】BCB6J1W10G5S9I8N3HJ2Z5A1R10E4Q1D2ZI1E9Q2U4D4A8I450、某工程监理合同履行中，委托人与科研机构的试验室签订了负责施工期间材料和工艺质量检测试验的技术服务合同。按照《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，下列关于监理人工作的说法中，不正确的是()。

A.试验室应接受监理人的指示，完成要求进行的检测试验项目

B.监理人应监督试验过程，对试验数据的正确性承担连带责任

C.监理人对依据不准确的试验数据作出的错误判断，不承担责任

D.试验数据正确，监理人作出错误判断应承担责任【答案】BCX7P6P5X7U1B8L10HQ9F5K8J7O6N1B2ZO7Z2R7M5S4S5C151、特别重要的公共建筑屋面的防水等级为Ⅰ级，其防水层合理使用年限为()。

A.50年

B.40年

C.30年

D.25年【答案】DCW6G5T10Q6G3G9H5HQ7Y9Y3U5C9O10Y3ZQ1Z6J8V2T2D7Y452、施工合同履约保证的金额一般是（）。

A.履约担保金一般情况下额度为合同价格的30%

B.履约银行保函额度是合同价格的10%

C.履约担保书担保额度是合同价格的3%

D.履约担保书担保额度是合同价格的15%【答案】BCB2M6P6P3M4P2P6HQ6F4H10C9A5B10K8ZB10E3O9X9H10Z1W753、下列关于建设工程材料设备采购合同特点的说法，正确的是（）

A.建设工程材料设备采购合同的买受人只能是发包人

B.从事物资流转业务的供应商不能作为采购合同的出卖人

C.建筑材料采购合同的条款一般限于物资交货阶段

D.鼓励建设工程材料设备采购合同的出卖人提前交货【答案】CCT9V5H2G1R5X8F5HT1M6E2E6L3N5R2ZS2I2K6Y6T10C1O954、我国标准规定：弱筋小麦粉中蛋白质含量（干基）为（）。

A.≤10.0%

B.≤11.0%

C.≤12.0%

D.≤13.0%【答案】ACS2O4F1F8Y1E8V7HM8M9S5D1D10D2K3ZT4K8O5Y1F7H8N355、在设计合同履行中，由（）进行设计交底。

A.设计单位

B.监理单位

C.发包单位

D.总承包单位【答案】ACE8O5Z3W10U6E4G4HE3U6K4N2R1S6T6ZC5P1B2U7B9E5X656、根据《标准设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是()。

A.承包人不得将其承包的工程分包给第三人

B.投标文件中已说明的分包，合同履行还需再征得发包人同意

C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人

D.委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成【答案】CCL1V2L6B10W1K6E4HR8W1N1J3Y9Q1T6ZT2L3I4A8I8V8P257、建设工程设计合同履行发包人的管理内容说法错误的是（）。

A.如委托监理，监理人的监理范围、职责权限和总监理工程师信息在专用合同条款中指明

B.发包人代表可以授权发包人的其他人员负责执行某项工作

C.发包人代表在授权范围内的行为由发包人代表承担法律责任

D.发包人的指示应盖有发包人单位章【答案】CCU4I2H3D7Y8P8K2HH2K1H10M4S2Y10S9ZU9J7K3D10B9Q5G658、下列不能作为质押担保的是（）。

A.生产设备

B.应收账款

C.正在建造的建筑物

D.存款单【答案】CCR10C1O6Z5W8S9J2HS7W5J2R9B7X7A2ZI7D8U10M6O6V10W359、大型设备采购招标包括设备及伴随服务，投标人的伴随服务内容之一是()。

A.申请设备使用许可

B.设备的技术指标改进

C.设备的调试

D.设备运抵现场的保管【答案】CCI8P5P8E7M7N6E4HH10S7J5K2O5Z9Y10ZE4B5U9W3C7S5N660、（2021年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，投标人在投标文件中提出采用专利技术的，专利技术使用费的报价和评审正确的是（）。

A.在投标报价外单列，单独进行投标报价评审

B.包含在投标报价中，综合进行投标报价评审

C.不进行报价，由评标委员会评估

D.不计入报价，中标后单独报价评审【答案】BCW10N4L1W5J4D2K9HN3X8X2D4W10L5Q5ZV1Q1E5Z3N1M2V1061、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人的施工安全责任是（）。

A.执行监理人编制的施工安全摺施计划

B.要求发包人提供劳动保护用具

C.制定安全操作规程

D.承担施工现场所有人员工伤事故的赔偿责任【答案】CCD7D5J5L3R8N1H10HR9Q9Z9R8N8H3R10ZQ1N3N9Z2X9A8W362、关于建设工程设备采购评标的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.以设备寿命周期成本为基础的评标方法属于评标价法

B.投标文件载明的交货期满足**要求的，***

C.评标时不考虑运输费用

D.评标时不对价格进行**计算【答案】ACR8V9F7F8M5I1F2HC6A8I9M9Y5Y9C2ZT10F4L9V10G8T6Y563、对于既有设备采购又有安装服务的项目招标，下列说法正确的是（）。

A.设备和安装应当合并招标

B.可以按照设备和安装工程所占的费用比例来确定具体招标类型

C.应当由承包商负责采购

D.供货方不得通过各种渠道组织货源完成供货或设备成套【答案】BCI10H4K5H1V1O2Q9HC6M7A5Y6F1E7U5ZA1O7N1M8L9A7J864、某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第16个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。承包人修改后的进度计划的竣工时间为第22个月，工程师认可了该进度计划的修改。承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是()。

A.提前工期1个月给予承包人奖励

B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任

C.对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励

D.因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期0.5个月追究承包人违约责任【答案】BCV10E9R6Q1N5D10T10HP7A3L4E7M4Z1Q4ZY7I10J5B6O4Z9G565、下列FIDIC标准合同文本中，适用于各类大型或较复杂的工程项目，承包商按照业主提供的设计进行施工，采用工程量清单计价，业主委托工程师管理合同，由工程师监管施工并签证支付。（）。

A.《简明合同格式》

B.《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》

C.《土木工程施工分包合同条件》

D.《施工合同条件》【答案】DCB9O7M4Z3M7F6S2HJ2I1C9H5O6J8C9ZG6Z8X10M6X4Y9H766、FIDIC系列中，《施工合同条件》中，关于争端处理的说法错误的是（）

A.DAAB必须由具有适当资格的三人组成

B.合同争端可按照规定，由争端避免/裁决委员会裁决

C.业主和承包商双方应在规定的日期前联合任命DAAB

D.DAAB由业主、承包商双方联合任命、分摊酬金【答案】ACY9S4L7C5Q3P4T3HW5B10P4C5F4X6Q6ZM4F4S1Z8Q8T9M467、（2019年真题）在施工招标程序中，发售招标文件后的下一个工作阶段是（）。

A.踏勘现场

B.召开投标预备会

C.组建评标委员会

D.递交投标文件【答案】ACP1M1I9H1C6K5R6HN3S5Q2P10T6B8C6ZI2V1I4W7Z9P4W668、（2020年真题）根据FIDIC《施工合同条件》，承包商向工程师发出申请工程接收证书通知的时间应在承包商认为工程即将竣工并做好接收准备日期前不少于（）日。

A.14

B.21

C.28

D.30【答案】ACC10C1G10J2W6G9G5HA9V3E7M5V4S10X8ZW3S10E2N8D9Z10W869、某工程项目，由于部分拆迁工作延误不能按约定日期开工，工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人已到现场的人员和施工设备损失及合同工期的处理应为()

A.无须补偿经济损失，合同工期不予顺延

B.无须补偿经济损失，合同工期相应顺延

C.补偿承包人的经济损失，合同工期相应顺延

D.补偿承包人的经济损失，合同工期不予顺延【答案】CCH7T5G5H2V1C4M9HA8B7S3Z10Q8N4U5ZF10A10H3U5H2B9U670、建设工程项目招标人与中标人签订合同前，可就投标文件中的（）进行协商谈判。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.细微偏差

B.投标价格

C.质量要求

D.工期要求【答案】ACT4Q8Z4R6J3R4W7HF3L1L2T5U6H7L4ZJ8Z1I2U6X3O5B1071、根据FIDIC《施工合同条件》，所谓“不可预见”，指一个有经验的承包商（）前不能合理预见的风险。

A.基准日

B.在提交投标书日期

C.开标

D.递交投标保证金【答案】BCB9N4J3E8B8M2A4HG7F4U3K10G1O4Z4ZE1D6X7L4T4D7I372、下列施工合同履行中发生的事件，既可作为顺延合同工期的理由，又可作为要求增加费用并支付合理利润的理由的是（）。

A.发包人原因导致施工暂停

B.法规变化引起成本增加

C.不利的物质条件

D.异常恶劣的气候条件【答案】ACM6F6E3S1N9K1E2HD9X5F6Q7I7H7T9ZS4P5Z9Q4Q5C5Q273、施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则计算变更合同的价款应（）计算。

A.按监理人提出的单价

B.按承包人提出的单价

C.按设计单位提出的单价

D.参照报价单内类似工作的单价【答案】DCZ10B5J3T7J7B4V8HQ6G8Z10R3T3J6E2ZL1Q6I5P5T6Z6C674、《标准施工招标文件》的适用范围是（）。

A.大型复杂的工程项目

B.多元投资主体的工程项目

C.工期在一年之内的工程项目

D.跨行业的工程项目【答案】ACL2P9Z6B5D2P4O4HK4T9U4F8X1Z2F9ZX4A10L4Z2D8F10N775、施工企业法定代表人授权项目经理进行工程项目投标，中标后形成的合同义务应由（）承担。

A.施工企业法定代表人

B.拟派项目经理

C.施工项目部

D.施工企业【答案】DCE1B10C2I9Y1U3I8HW5A8N5K5T6A6B9ZV7N4L8J4Z6Q1C476、被保险人在（）期间遭受意外伤害导致身故、残疾的，保险人承担给付职工意外伤害险保险金责任。

A.从事非法活动

B.驾驶无有效行驶证的机动车

C.从事建筑施工工作

D.醉酒【答案】CCE5R1T2N3E3C7Q1HI9H8R7P8C7J4D9ZB10H1C3I6O8I9Z477、某工程设计招标项目，项目估算价为200万元，则投标保证金额不得超过（）万元。

A.2

B.4

C.10

D.20【答案】BCA9Z10D5A3X3K2T3HE1U9Y4Y8D2I5M7ZA7Y9I1Q5L3M3F1078、关于合同法律关系的说法，正确的是（）。

A.合同法律关系可以没有内容

B.技术秘密不能作为合同法律关系的客体

C.只有法律事实能够弓|起合同法律关系的消灭

D.只有行为能够弓|起合同法律关系的消灭【答案】CCA2R5S4G10X5C3A10HN4Z9X7Y5G3T9L2ZA6R2G10X1T4J1M179、以下有关勘察设计招标中对设计方案补偿的规定，说法正确的是（）。

A.只有中标人的方案才能得到补偿

B.招标人将于评标结束后30日内向未中标人支付技术成果经济补偿费

C.具体补偿标准双方协商

D.投标人可以在投标文件中声明放弃技术成果经济补偿费【答案】DCW1U1E10L7S3T8B4HK7N2F10Z9O9U4X8ZA3J6I10K4N7L4I380、关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是()。

A.发包人必须是建设单位

B.承包人必须是法人

C.总承包人必须具有工程设计甲级或乙级综合资质

D.发包人必须具有自行组织招标的能力【答案】BCC2K4D10C2U1V2U7HI2H3Y8S7Q1S8V8ZU2A4E7J2H3Z7X181、(2011年真题)某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第16个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。承包人修改后的进度计划的竣工时间为第22个月，工程师认可了该进度计划的修改。承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是（）。

A.提前工期1个月给予承包人奖励

B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任

C.对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励

D.因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期0.5个月追究承包人违约责任【答案】BCB3V2O1N4Q5W10M9HS3D10S7J7L1K3S4ZE7M1C5V2A9P1H982、根据《标准施工合同》，监理人在施工准备阶段的职责是（）。

A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知

B.在开工日期15日前向承包人发出开工通知

C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划

D.组织编制施工“合同进度计划”【答案】CCM2Q5W4J9O1R2W3HP3S1C2Y4M5X7B2ZK3B2L9H8Q6B5T683、根据《标准施工合同》，工程实际竣工日，为（）。

A.承包人提交竣工验收申请报告之日

B.监理人审查合格竣工验收申报报告之日

C.发包人组织进行验收之日

D.工程接收证书颁发日【答案】ACD3M3K5E6E7N4S1HT7A1J3J9D3V10H8ZH9U8R3R5O3X5D784、关于建设工程勘察合同履行中发包人指示的说法，正确的是（）。

A.发包人的指示应盖有发包人单位章，或者由发包人代表签字确认

B.发包人代表或其授权人员紧急情况下可以当场签发临时书面指示

C.发包人代表应在临时书面指示发出后48小时内发出书面确认函

D.逾期未发出书面确认函的，则视为临时书面指示未得到发包人的书面确认【答案】BCJ3N8D2D8K9N4T10HT1B9H10O5R6Z1A3ZK4F7E6J2E5X2T185、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，业主选择的指定分包商应当与()签订分包合同。

A.业主

B.工程师

C.承包商

D.承包商代表【答案】CCA1J7J8L7W7K3N5HU10Y5T2P1D5J8E2ZJ7P3G7R10C6L10T686、某监理合同约定了通过仲裁解决争议的条款。若该监理合同无效，则关于合同解决方式的说法，正确的是()

A.合同无效，因而约定仲裁解决争议的条款也无效

B.合同无效，约定仲裁解决争议的条款仍有效

C.诉讼解决合同争议

D.合同无效后，应通过按先仲裁、后仲裁的程序解决争议【答案】BCJ9I10C5Q3L6N4A5HM1C7P4O1S4R3N8ZV4L3H1P8G2L7S687、关于留置的说法，正确的是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.留置权可以通过合同的约定产生

B.留置权不以债权人合法占有对方产为前提

C.行使留置权后留置财产的所有权归债权人

D.施工合同不可实施留置权【答案】DCO9K2E9L3B2X3M7HZ4O1B1J6G3H10K1ZC3P9H8N9K3W4S888、关于标准施工合同中保险责任的规定，说法正确的是（）。

A.工程保险由承包人以发包人和承包人的共同名义投保

B.发包人为履行合同的本方以及承包人方人员投保工伤事故保险

C.施工设备保险由发包人办理

D.进场材料和工程设备保险由承包人办理【答案】ACJ7A9F10F1F10R7R1HF7R4P3J1P5B9S9ZA10T1I3Z3H1U10H489、（2015年真题）关于设备招标的说法，错误的是（）。

A.可以采用公开招标或邀请招标方式

B.招标程序与施工招标基本相同

C.评审要素和量化比较的方法与施工招标基本相同

D.招标文件应对要求提供的货物、招标过程和合同条款予以说明【答案】CCR2D9E6D9U3N6H3HU8Z8Z9E7H3T4X4ZD2G6B7K7H2F1T1090、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，属于发包人义务的是（）。

A.组织设计交底

B.编制施工环保措施计划

C.审批施工组织设计

D.组织论证专项施工方案【答案】ACE7G7H2K2J7Z10W1HO4S10G8D6C6S10H2ZI8M1T5B10L9N7R691、2014年2月18日，发包人与设计人签订合同价为100万元的工程设计合同，定金为合同价的20％。发包人于2014年2月25日支付20万元定金，设计人于2014年2月26日收到20万元定金。合同约定交付日期为2014年4月13日，设计人于2014年4月15日交付设计资料，则设计单位实际应该收取的设计费为（）

A.100

B.99.9

C.99.8

D.99.6【答案】ACC4E1I7E5C3Z1P7HJ3C2A10V1H4X5Q2ZX7P1S3M9W2M2Z492、在FIDIC的《施工合同条件》中，合同协议书应当在()后签订。

A.开标

B.发出中标函

C.提交履约保证

D.开工【答案】CCH10M8T10K10N10U3I5HW1S4D7D4H10I5X9ZM1U2B3Q10E5X5T593、关于代理法律特征的表述中，不正确的是（）。

A.代理人必须在代理权限范围内实施代理行为

B.代理人以代理人的名义实施代理行为

C.被代理人对代理行为承担民事责任

D.代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志【答案】BCD2T6O1W2D6T7D8HX2E8X10C9Y5C2M1ZD2N1A10Q8U8K5N294、根据NEC《工程施工合同》，选项F属于（）。

A.目标合同

B.标价合同

C.管理合同

D.成本补偿合同【答案】CCT3M2R10T9M5G7M4HM10L1D9B2C7U5F10ZA2O3W5U7Y2R1B295、根据《标准施工合同》，关于预付款担保方式及生效的说法，正确的是（）。

A.采用无条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效

B.采用有条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效

C.采用无条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效

D.采用有条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效【答案】ACN2T4C9F10D10K7F9HI4R3C5T9J6G10I9ZF9B2V3N6C5P6E1096、材料采购合同中，关于货款结算的正确处理方式是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.先明确货款结算方式，再约定支付条件和时间

B.先明确货款支付次数，再约定支付条件和方式

C.先明确货款支付方式，再约定结算方式和次数

D.先明确货款支付条件，再约定结算方式和时间【答案】DCS8V8F8I5Z5J4M10HG3C2W7R7C10S4E3ZE6V5A1I2A9P7P497、某工程完成竣工验收后，建设单位发现有一处防火门的开启防线不符合设计要求，则整改该问题所产生的费用应由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.发包人和监理人共同

D.参与验收的各方共同【答案】BCF10Y4M10E3C3J5J2HR1Y7H2L3Z4M8L1ZB7J4W1V9N7U8K898、鉴于工程项目设计招标的特点，工程建设项目设计招标评标方法通常采用综合评估法。一般由（）对通过符合性初审的投标文件，按照招标文件中详细规定的投标技术文件、商务文件和经济文件的评价内容、因素和具体评分方法进行综合评估。

A.总监理工程师

B.设计单位负责人

C.评标委员会

D.投标人推选的代表【答案】CCL10X4G2V1P10G8F8HG1U6Z10Y1A3E9L1ZK5S10Z7W7L1J1U499、某单位为了解决职工住房问题，与某房地产开发商签订了一份购买一栋宿舍楼的合同，该合同法律关系客体是指（）。

A.物

B.行为

C.智力成果

D.货币【答案】ACP9M10A9C5L10X7L9HY9A3Z9U5B8N9J5ZP9A4N6V8B7I1L1100、根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的是（）。

A.承包商不得拒绝与雇主选定的分包单位签订指定分包合同

B.承包商对指定分包商的施工协调收取相应管理费

C.在施工合同履行过程中雇主可根据需要指定分包内容

D.承包商对指定分包商的违约承担连带责任【答案】BCQ1M10S4M1I2Q6X4HS7E3P8T5T4A1N3ZN10X8R5U10R7A4Q6101、（2019年真题）依法必须招标项目，评标委员会成员人数组成应当至少为（）。

A.三人以上单数

B.四人以上

C.五人以上单数

D.七人以上单数【答案】CCH6U6H4X10E4X7S8HK8X2B10M5J2G1H1ZR9G9Q9F1J8O2L6102、招标人最迟应当在（）内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。

A.定标后5日

B.发出中标通知书后5日

C.中标人提交履约保证后5日

D.书面合同签订后5日【答案】DCD10O7H2G5Q2Q10X6HO1H3J8Z1I1T4Q6ZQ5R5H7I2F5B4K1103、骨软化病的实验室检查结果不正确的是（）。

A.血清碱性磷酸酶活性升高

B.高血钙

C.25-（OH）D3＜20nmol/mL

D.低血磷【答案】BCV7I9A9T2D3C2D5HK5O5X8F8H10B8H10ZT9V7H4Q5O1N5C8104、下列关于建设工程材料设备采购合同特点的说法，正确的是（）

A.建设工程材料设备采购合同的买受人只能是发包人

B.从事物资流转业务的供应商不能作为采购合同的出卖人

C.建筑材料采购合同的条款一般限于物资交货阶段

D.鼓励建设工程材料设备采购合同的出卖人提前交货【答案】CCN6Y5K6R9N7V8O4HX8K8T8H10O5T2Q10ZP9Q3F3I5Z7I2E10105、在设计施工总承包合同模式下，承包人设计文件提交监理人后，由（）组织设计审查，自监理人收到设计文件起的审查期限为（）天。

A.监理人，14天

B.监理人，21天

C.发包人，14天

D.发包人，21天【答案】DCR9E1R2W5O4E6S2HD9L9P1C10M5I1R10ZA7O8Z4K7Y1U2Z1106、设计施工总承包合同摸式下，总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。()应将被授权监理人员的()通知承包人：

A.发包人；姓名及其授权范围

B.发包人；职能分工及监理权限

C.总监理工程师；姓名及其授权范围

D.总监理工程师；职能分工及监理权限【答案】CCC10M8Y9A7M1U10J6HZ6F10H3L6U5V10Z9ZQ7E3M8Y10F3D4J9107、设计施工总承包合同模式下，承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的（）小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在（）小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

A.12，12

B.24，24

C.36，36

D.48，48【答案】DCB2A5J3M6A7J10B2HC8O8S2P10Q8Q4B9ZZ5L1P4H10T6M1L7108、建设工程材料设备采购合同属于（）。

A.租赁合同

B.无偿合同

C.单务合同

D.诺成合同【答案】DCO5Z9A8W6B5V6O9HC6W2R1B7O9J10G1ZN1J6Q5Y3N10I3C9109、数据库的主要特点有（）。

A.实现数据共享

B.数据的独立性

C.数据间相互影响

D.数据实现集中控制

E.数据的安全性和可靠性【答案】ACA1Z2M7G10C6W10K1HK10U4G6Q4F4Y9B9ZR8T10N1D2K1L9I8110、采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时，属于施工组织设计评审内容的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.项目经理的任职资格

B.主要技术负责人的施工管理业绩

C.各专业人员数量的合理性

D.资源配置计划的合理性【答案】DCC7S5L10E2M7K4G6HY4Q10D1S5I10V7S3ZG3S9W9G4P9J2M4111、按ECC合同文本，关于主要选项条款的说法，下列不正确的是()。

A.选项A：带有分项工程表的标价合同

B.选项B：带有工程量清单的标价合同

C.选项C：带有分项工程表的标价合同

D.选项D：带有工程量清单的目标合同【答案】CCK6S3Y4L8N3M1K6HG5H3N3Y3R5K6N5ZR8L8W3E1N4U10N2112、材料采购合同履行管理中，除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和(或)损坏，卖方应在收到买方的通知后（）日内免费补齐短缺和(或)损坏的部分。

A.7

B.14

C.24

D.28【答案】ACT6J7K8H6Z6X9A2HE6N8Q4W8K6T10G2ZJ7M2L6K8O9U8W10113、为了保障勘察人完成委托的勘察任务，发包人应提供必要的工作条件，下列工作中不属于发包人义务的是()

A.负责青苗树木的损坏赔偿

B.拆除地上障碍物

C.提供勘察工作的劳动保护用品和装备

D.提供水上勘察作业用船【答案】CCN10R7J7Z8B7V8P8HJ6C3P7E6B10Z3L2ZB2J9X8D8P1H6Z9114、《标准施工招标文件》中关于最终结清证书说法不正确的有（）。

A.监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人

B.发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书

C.发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见，监理人提出应支付承包人的价款视为已经发包人同意

D.结清单生效即表明合同终止，承包人不再拥有索赔的权利，同时也不再承担保修的义务【答案】DCG4L9G10M7G10S8E5HD4W3K2D10W4O6E10ZO8Y3O10D6J10D1H5115、下列关于招标阶段现场考察的说法中，正确的是()

A.由招标人组织，费用也由招标人承担

B.由招标人组织，费用由投标人承担

C.由投标人组织，费用也由投标人承担

D.由投标人组织，费用由招标人承担【答案】BCF2G6G5E9X4J3X6HB1X2C8E5R1Y5H9ZM9F8I6X8T1Y5A7116、按照标准施工合同规定，下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后，（）。

A.应当由发包人保管

B.应当由承包人保管

C.应当由监理人保管

D.应当由材料供应商保管【答案】BCQ9U7G4I3Y10B9D9HK3L1B8Z9V4J2U5ZL2O9E5P9G4G2Q10117、施工合同履行中，关于承包人提出索赔的期限，说法不正确的是（）。

A.承包人接受了竣工付款证书后，不得再对施工阶段、竣工阶段的事项提出索赔要求

B.承包人接受了最终结清证书后，不得再对施工合同履行阶段的事项提出索赔要求

C.承包人提交的最终结清申请单中，可以对缺陷责任期的事项提出索赔要求

D.承包人提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔【答案】CCH5O7S2B9G4C6Y7HW3H5G5W9K1P4N3ZF10X5I2Q5L6W3T5118、《标准施工合同》中给出的合同附件格式不包括（）。

A.履约担保

B.预付款担保

C.合同协议书

D.投标保证金【答案】DCF3S5M4L8H6M1S2HJ3C6K5S9T6B5N3ZA9X7A10J9K6W1J1119、ECC合同中，早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定应由（）记录在案。

A.雇主

B.监理工程师

C.项目经理

D.承包商【答案】CCP1B10C10X8F5S3U4HF4Q2W5Z6S7W2G10ZN5B5R9L3F5M1D2120、工程总承包合同履行中，设计施工阶段承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，报送（）。

A.分包人

B.承包人

C.监理人

D.发包人【答案】CCD5V4Q4R9S6P9Z8HI6C5O6M9V4B8V1ZF8P6O7Z1O9O6O8121、（2019年真题）依法必须招标项目，评标委员会成员人数组成应当至少为（）。

A.三人以上单数

B.四人以上

C.五人以上单数

D.七人以上单数【答案】CCX7X6F8H8C10Q9A1HK8T2X1C3C7R7W9ZJ8W10K1K1L4V3W1122、组织资格审查的第一步是（）。

A.编制资格预审文件

B.发售资格预审文件

C.发布资格预审公告

D.组建资格审查委员会【答案】ACX1K10O7I8H3M7Y9HE8I6K1D9S8S2I4ZO10M2C3E9O10T7W1123、下列关于工程设计中标人根据合同约定完成中标项目的叙述，正确的是（）。

A.中标人经招标人同意，可以分包中标项目的主体工作

B.中标人分包中标项目的部分非主体工作，可以不经招标人同意

C.中标人应当就分包项目向招标人负责

D.分包人就分包项目与中标人向招标人承担按份责任【答案】CCK6N3N5T4N1O6O6HU2R4O10A1A9G2F3ZZ6I8W6P4X1A8H9124、（）是由保险公司、信托公司、证券公司、实体公司或社会上担保公司出具担保书，担保额度是合同价格的30%。

A.履约担保金

B.履约银行保函

C.履约商业保函

D.履约担保书【答案】DCM5T7H4W2N9W10W9HR8R5F8G6A9Q5C8ZY10E8J5Q10X6X4Z9125、合同工期为（）。

A.合同内约定的工期

B.发出开工通知的日期至竣工验收的工期

C.合同基准日至竣工验收的工期

D.合同内约定的工期与变更索赔顺延的工期之和【答案】DCG6F2G8X1J9Z9C1HC3H9O4A4Q5P7M9ZH2T5Z5S10B2M5Q1126、根据FIDIC《施工合同条件》，保留金返还的正确方式是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.工程师颁发工程接收证书后一次性返还

B.工程师颁发工程履约证书后一次性返还

C.工程师颁发工程接收证书和履约证书后分两次返还

D.工程师颁发工程接收证书和缺陷责任期满后分两次返还【答案】CCZ2F8R10Y3S7E3X8HU8O6H7H1C5C1A9ZW9Z6K9O3N2N10K10127、材料采购合同中，关于货款结算的正确处理方式是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.先明确货款结算方式，再约定支付条件和时间

B.先明确货款支付次数，再约定支付条件和方式

C.先明确货款支付方式，再约定结算方式和次数

D.先明确货款支付条件，再约定结算方式和时间【答案】DCX5J5H2P10A7J10O6HB6P6U6O8O1Z1O10ZM10Q9C6N8S2A6H9128、根据《标准施工合同》通用条款，建筑工程一切险应由（）负责投保，并承担保险费用。

A.发包人

B.承包人

C.发包人和承包人

D.监理人【答案】BCB2S10U9F7M10J8Z1HI1Z8C9G5J5J5I6ZB9B6Q1O6V10A5I9129、投标保证的有效期至（）。

A.开标

B.定标

C.发出中标通知书

D.由招标文件确定【答案】DCN5B5I5J10A6O8S10HF10L8X7F9P10J3I5ZP7X5Y7S5O1G5M4130、在设计施工总承包合同中，关于缺陷责任期管理，下列说法不正确的是()。

A.承包人承担修复工程缺陷的义务，费用和工期由责任方负责

B.由于承包人原因造成某项缺陷修复，相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年

C.大型工程缺陷责任期内的竣工后试验通常在工程稳定运行一段时间后进行

D.工程缺陷的责任属于发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，但不包括合理利润【答案】DCW1G7H10Y7K4F8R7HR3U1X8I10A4B9G4ZF9Y5R5I10H6Y6Y5131、(2015年真题)根据《标准施工合同》，“合同进度计划”是指（）。

A.承包人投标书内提交的进度计划

B.施工准备阶段承包人编制的进度计划

C.承包人按监理人指示修改后经监理人批准的进度计划

D.承包人按监理人指示修改后经发包人批准的进度计划【答案】CCG8I6G4R7R5S1I1HJ6P10P4O1F7M3W9ZI3X9K4P1S8Y1C10132、以下有关组织或个人说法中，（）是不能成为合同法律关系主体。

A.设计事务所

B.监理事务所

C.自然人

D.项目经理部【答案】DCP10M7O5H9F7W10W8HX9W2L1T7L8Y10Z7ZJ7Q7O1C3D5R3P2133、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于监理人对承包人的材料、设备和工程的质量试验和检验的说法，正确的是（）。

A.承包人按合同约定进行材料、设备和工程的试验和检验，均须由监理人组织

B.监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，承包人应重新组织试验和检验

C.监理人对承包人的试验和检验结果有疑问，要求承包人重新试验和检验的，须经发包人同意

D.监理人提出的重新试验和检验证明材料、设备和工程的质量不符合合同要求的，由此造成的费用增加和工期延误由承包人承担【答案】DCY3D7M10Q7T5I3J4HB7M9W6H7R7J5D5ZW10Y1Y5K1F6X2B1134、关于根据标准文本编制招标文件和合同条件的说法正确的是（）。

A.确保了建设工程招标和合同文件中各项内容的独立性

B.有助于保证交易安全

C.增加了交易成本

D.增加了合同条款协商和谈判缔约工作的复杂性【答案】BCT5H6C7C4I5M1E10HO6P10U1C1K9M3Q6ZQ1J10R5X4N3J8C9135、某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元，从B银行贷款2000万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为()

A.A银行1000万元，B银行2000万元

B.A银行1800万元，B银行1200万元

C.A.B银行各项工作1500万元

D.A银行2000万元，B银行1000万元【答案】ACS5W5R8A2U6J6Q1HQ10G6V8Q9B5Y6F10ZA10B8O4A9P9G2L3136、在项目招标评标结束后，中标人的投标保证金应当在（）退还。

A.发出中标通知书后

B.完成评标后

C.提交履约担保后

D.合同履行完毕后【答案】CCP8X10Q6Z5C4H10O5HN6P4I1H8S3T5D1ZU4W3S10U6C7T1H7137、（2020年真题）通用条款规定的费用是指（）。

A.施工合同履行中发生的不计利润的合理开支

B.施工合同履行中由发包人支付给承包人的全部款项

C.发包人对承包人履行合同支付的结算价

D.承包人完成工程的实际成本【答案】ACA4F2M1Q10E5P3K1HL2R6K8U9R9R7X4ZX9U7T8H10E5V9V9138、（2017年真题）工程评标中，个别评标委员会成员对评标结果有异议时，正确的处理方法是（）。

A.要求重新评标

B.回头说明其不同意见和理由

C.书面说明其不同意见和理由

D.要求其他成员说明同意的意见和理由【答案】CCJ8Q4L7H8B9F4T8HD5A8F1V9O10L1P5ZR2M1A10X7F10G9Y9139、根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，为便于工程设备安全装卸和搬运，卖方应在每包装箱相邻的四面用()做出装运标记。

A.不可擦除的喷墨和明显的英语字样

B.不可擦出的喷墨和明显的法语字样

C.不可擦除的油漆和明显的英语字样

D.不可擦除的油漆和明显的法语字样【答案】CCH10K4N3R3F3G9I4HR2H4K2H10Z9N1K3ZP7C3H3C3D1H5H3140、按照《标准施工合同》规定，（）在施工过程中负责管理施工控制网点,对丢失或损坏的施工控制网点应及时修复。

A.承包人

B.发包人

C.监理人

D.勘察人【答案】ACB8R2J3G5U10D1G10HO2U8I1D1V6L4X2ZJ4A4H5F1W9U7K4141、美国AIA合同文本中，B系列代表（）。

A.业主与建筑师之间合同的文本

B.建筑师行业的有关文件

C.建筑师与专业咨询机构之间合同的文本

D.雇主与施工承包商、CM承包商、供应商之间的合同【答案】ACL9V7D5Z1D1T4Q10HR4B2Q7N9J9A7Y6ZL5J8Q10N5N4B1L8142、对逾期送达的资格预审申请文件，招标人不予受理。招标人应合理确定提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于（）日。

A.1

B.2

C.3

D.5【答案】DCJ4J6N2I5Y1V7R2HB9I5N7C7J4J9Z7ZT2O8D6W9K1B3A6143、根据《标准设计施工总承包合同》，合同进度计划是指（）。

A.承包人编制的合同项目的进度计划

B.监理人编制的合同项目的进度计划

C.承包人编制的并经监理人批复的合同项目进度计划

D.监理人编制的并经发包人批复的合同项目进度计划【答案】CCJ1F2K5N6X1A1W5HR2X8D6X1Z5F2Z8ZT1I9W1T2W2P4G4144、关于在招标过程中出现特殊情况需要延长投标有效期的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.投标人同意延长时，可以修改投标文件

B.投标人同意延长时，投标保证金的有效期不变

C.投标人拒绝延长时，仍应当继续对其投标文件进行评审

D.投标人拒绝延长时，有权收回其投标保证金【答案】DCZ4L3B9J4D5K4H4HW4W6H4R5V10F2O9ZP3Z3X9Q5Q8M10O7145、健康档案的内容中问题描述是将每一个问题依序号顺序逐一以“S—O—A—P”的形式进行描述，其中字母A代表（）。

A.主观资料

B.评估

C.客观资料

D.计划【答案】BCC1Y9T1N8C8O8L1HD9G3D6U10R7D9R2ZG3N7V2J8K4O6W4146、合同评审中发现的问题，应以（）提出，并对问题予以澄清或调整

A.口头协议

B.书面形式

C.口头约定

D.评审协议【答案】BCB3H7H3Z9P3T7B2HI10M7Z4P2S7B10W1ZD9V1R2K7D7N10K1147、在设备采购招标中，如综合评价值相同的，将依照第一级评价因素（）的优先次序，根据其评价值高低进行排序。

A.技术、价格、商务、服务

B.技术、价格、商务、服务

C.价格、技术、服务、商务

D.价格、技术、商务、服务【答案】CCV10J1D6Z2K10L7P8HY9J5P2Y4E3M2S2ZM10M7I10F4L7C1Y4148、（）是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生、变更和消灭的行为。

A.行为

B.权利

C.义务

D.事件【答案】ACS2L7Q9Q8L10P4G3HO10Z2U1B7V2W9O2ZU7D5B3X6G7J4A1149、对于投保人而言，保险的根本目的是发生灾难事件时能够得到补偿，而这一目的必须通过（）实现。

A.补偿

B.索赔

C.投保

D.保证【答案】BCP1F10V6D1A9R2Y6HR10N2L8F2E10L6U9ZI9Z5B3R10S9V8K10150、建设工程合同的争端经仲裁裁决后，一方当事人发现裁决所依据的证据是伪造的，应()。

A.申请仲裁机构重新仲裁

B.申请仲裁机构撤销仲裁裁决

C.申请人民法院撤销仲裁裁决

D.申请政府主管部门撤销该裁决【答案】CCT6B3C10J4Y1G3J9HW10A1I6Y9P4W10S7ZU7H2E8C9J10D10T5151、保证合同权利和义务公平合理，不存在对合同条款的重大误解，不存在合同履行障碍。体现合同评审工作的（）内容。

A.合理性、可行性评审

B.合法性、合规性评审

C.合同风险评估

D.合同严密性、完整性评审【答案】ACL7T8P5A1B6H8M2HL4J7R10C4F8F9R6ZE2F4Y7Y1X4X2P6152、根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，对勘察人正式提交的试验报告格式要求是（）。

A.加盖试验室公章并由试验负责人签字确认

B.加盖试验室公章并由项目负责人签字确认

C.加盖CMA章并由项目负责人签字确认

D.加盖CMA章并由试验负责人签字确认【答案】DCQ8J9W4O6V1L2Q4HI1J2Z8V9Q8H6C6ZH9E4V6F7K7X1X2153、对于大型工程为了检验承包人的设计、设备选型和运行情况等是否满足合同约定，会在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后，进行竣工后试验。竣工后试验由（）组织，应在试验日期提前（）通知对方。

A.承包人，14天

B.发包人，14天

C.承包人或发包人，14天

D.承包人或发包人，21天【答案】DCK4S6A5B4C6Z8K9HE1G7D2V2H10X9M1ZS4G5H3C10Z2I5Q5154、关于施工合同当事人名称变更对施工合同效力产生影响的说法,正确的是()

A.合同应加盖变更后名称的公章方可继续有效

B.合同需要重新登记备案后继续有效

C.合同需要双方重新签字盖章后继续有效

D.合同的效力不受影响【答案】DCA6E2D2P10V5U4N2HT6Q3P8V10D5S1K2ZI2F10K2P7A10V6N2155、根据《设计施工总承包合同》，对于“发包人要求”中的错误，正确的处理方法是（）。

A.将无条件补偿条款写入合同协议书

B.将有条件补偿条款写入合同附录

C.承包人复核时未发现的错误造成的损失由承包人承担

D.将无条件或有条件补偿条款写入合同专用条款【答案】DCV2I5E1X5A2J5X1HO3H3M10F7A1W2O7ZI8K5U5Q9E3V1Z4156、某施工合同约定钢材由发包人供应，但钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就将钢材卸货于施工现场。在使用前发现钢材数量出现较大短缺，这一钢材损失应由()承担。

A.承包人

B.钢材供应商

C.监理单位

D.发包人【答案】DCJ1J2H3T8W10U7Q10HO4Z2J1H5T10S8M2ZF6C2T9M6D5P8W2157、根据《招标投标法实施条例》的规定，招标人接受中标人提交的履约保证金后。双方签订合同协议书。在签订合同的（）内，退还招标人和其他所有投标人的投标保证金及银行同期存款利息，完成本次项目招标的全部工作。

A.1个月

B.15日

C.5日

D.3日【答案】CCB6U2J9O5W4X9B6HB4Z8L8U3X3V8J10ZI7N8C8N2T4W5W2158、按照施工合同示范文本规定，“发包人供应材料设备一览表”应当列在()中。

A.协议书

B.通用条款

C.专用条款

D.技术文件【答案】CCM9H7P2D3U10B8I2HK3N9L9B8H3P1E5ZF7A1P1N4Y3G8H5159、《招标投标法》规定，招标人应当确定投标人编制投标文件所需的合理时间，该合理时间表述正确的是（）。

A.自招标文件开始发出之日起不少于15日

B.自招标文件停止发售之日起不少于15日

C.自招标文件开始发出之日起不少于20日

D.自招标文件停止发售之日起不少于20日【答案】CCY10T1K6P1D5R6J4HG8L4J9R1K6P5G5ZA5X1A6L4Z4D3D9160、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列施工合同履行中发生的事件，既可作为顺延合同工期的理由，又可作为调整合同价款理由的是()。

A.地方税费发生变化

B.工程造价管理部门公布的价格调整

C.施工作业导致停水2天

D.一周内限电导致累计停工时间超过1个工作日【答案】DCI5J6L1H5N9Y4G2HE4N1K4Q3A3Y1E7ZR10K7U1U5L1U9Y10161、工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无适用或类似子目时，应由监理人按照（）的原则商定或确定。

A.成本加酬金

B.成本加利润

C.成本加规费

D.直接成本加间接成本【答案】BCE1F3L4F9Y1Q8Z3HR5P6M2E5B8F6Z9ZM2A7E8C8F4Y5B1162、设计工作的总包人和分包人，就分包的设计项目向招标人承担（）。

A.共同责任

B.按份责任

C.平均责任

D.连带责任【答案】DCT9J8H1S5I10K5Z8HB9G7M4N8A6I5F4ZC4J7Z5X5W5O7M9163、建设工程合同管理需要设立管理目标，还应当建立建设工程合同管理的（）制度。

A.许可

B.评估

C.登记

D.备案【答案】BCO9P10P10N4N9X7J7HH10C7P1R10N1Z4U9Z