工程项目管理 多选题库

工程项目管理多选题库工程项目管理多选题库工程项目管理多选题库工程项目管理多选题库编制仅供参考审核批准生效日期地址：电话：传真:邮编:工程项目管理题库---多选题1一个项目的施工资源包含所有参与和配合该项目施工的所有单位将投入的资源，它包括（

ACDE）等。A.项目管理人员

B.建筑材料C.施工设备

D.投入的资金E.投入的技术2项目施工资源管理任务中“确定资源的选择”包括确定项目（ABCE

）等工作。A.所需的管理人员和各工种的工人的数量B.所需的各种物资资源的品种、类型、规格和相应的数量C.资源对各种施工设施定量的需求D.所需资源的供应计划E.所需的各种来源的资金的数量。3施工资源管理的类型包括（

AC）等。A.一个施工企业的施工资源管理B.若干个施工企业的施工资源管理C.一个施工项目的施工资源管理D.若干个施工项目的施工资源管理E.群体工程的施工资源管理4项目施工资源的分配计划应明确各种资源的需求在（

ACE）的分配。A.时间上

B.空间上C.相应子项目

D.各个公司之间E.相应工程部位上5施工资源管理任务中“确定资源的分配计划”包括编制（

ACDE）等工作。A.人员需求分配计划

B.项目控制分工计划C.施工设施需求分配计划

D.物资需求分配计划E.资金需求分配计划6项目人力资源管理的任务主要包括（

ABCD）等。A.团队建设

B.管理项目管理班子的成员C.组织项目管理班子人员的获取

D.编制人力资源规划E.进行项目与外界组织的协调7关于项目施工资源管理，下述说法正确的是（

CDE）。A.项目施工资源管理就是确定和编制施工资源管理计划B.项目施工资源管理必须由企业职能层负责C.在施工开始前和在施工过程中应落实和执行所编的施工资源管理的计划D.项目施工资源管理应包括在施工过程中根据需要对资源计划进行动态地调整E.项目施工资源管理中包括项目投入的资金管理8资源进度计划的类型有（

ADE）。A.力求资源均衡的

B.符合公司约束条件的C.力求资源最小的

D.符合工期约束条件的E.符合资源供应约束条件的9我国规定，2008年以后（

BC）必须由取得建造师注册证书的人员担任施工的项目经理。A.国家投资项目

B.大型工程项目C.中型工程项目

D.小型工程项目E.外商投资项目10按我国建筑施工企业项目经理资质管理办法的规定，施工企业项目经理（

ACE）。A.是受施工企业法定代表人的委托对施工项目进行管理B.是受施工企业上级管理部门的委托对施工项目进行管理C.对工程项目施工过程全面负责D.对建设项目全面负责E.是施工企业法定代表人在工程项目上的代表人11在全面实施建造师执业资格制度后仍然要坚持落实项目经理岗位责任制，项目经理岗位是保证工程项目建设（

ACE）的重要岗位。A.质量

B.投资C.安全

D.工期

E.环保12我国建造师执业资格制度暂行规定中对建造师的执业范围规定为（

ADE）。A.担任建设工程项目施工的项目经理B.担任所有项目的项目经理C.从事其他施工活动的技术工作

D.从事其他施工活动的管理工作E.法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务13在国际上，对项目经理的地位、作用和特征的描述是（

AD）。A.项目经理是项目管理班子的负责人B.项目经理是一个技术岗位C.项目经理是项目组织系统中的管理者，具有人事权、财权、物资采购权D.项目经理的主要任务是项目目标的控制和组织协调E.项目经理是企业法定代表人在项目上的代表人14施工企业项目经理在承担项目施工管理过程中，在企业法定代表人授权范围内，行使以下管理权力（

ACDE）。A.选择施工作业队伍

B.选择监理单位C.进行合理的经济分配

D.指挥施工生产经营活动E.组织项目管理班子15项目经理的任务包括项目的行政管理和项目管理两个方面，其在项目管理方面的主要任务包括（

ABC）等。A.工程质量控制

B.施工进度控制C.工程合同管理

D.项目人力资源管理E.组织项目管理班子16在施工过程中对项目目标进行动态跟踪和控制包括（

CDE）。A.将项目子目标分解B.确定目标控制的实际值C.收集项目目标的实际值D.定期进行项目目标的实际值与计划值的比较E.如有偏差，采取纠偏措施进行纠偏17属于项目目标动态控制管理纠偏措施的是（

AD）。A.调整进度管理方法

B.调整工作流程组织C.改变施工方法

D.强化合同管理E.调整任务分工18以下属于项目目标事前控制的是（

CD）。*A.收集项目目标的实际值B.定期进行项目目标的计划值与实际值比较C.事前分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素D.针对可能导致项目目标偏离的各种影响因素采取预防措施E.当发现目标偏离时，采取纠偏措施进行纠偏19施工成本的计划值和实际值的比较包括工程合同价与（

ABCD）中的相应成本项的比较。A.投标价

B.施工成本规划C.实际施工成本

D.工程款支付E.类似工程实际成本支出20相对于工程合同价而言，施工成本的实际值是（BCD

）中的相应成本项。A.投标价

B.施工成本规划C.工程款支付

D.实际施工成本E.类似工程实际成本21运用动态控制原理控制施工进度时，一般的项目控制的周期为一个月，对于重要的项目，控制周期可定为（

AB）。A.一周

B.一旬C.一季

D.一年E.一个项目期22建设工程项目的全寿命周期包括项目的(ABD)。*A．决策阶段B．实施阶段C．验收阶段D．使用阶段E．维修阶段23管理的职能包括(ABCE)。*A．提出问题B．筹划C．执行D．人员安排E．检查24建设工程项目总承包的方式有(AC)。*A．设计一施工总承包B．业主方自行项目管理C．设计采购施工总承包D．业主自行采购E．承包商采购25通过(ADE)可以确定和选聘到有能力的员工。A．编制人力资源规划B．团队建设C．员工培训D．通过招聘增补人员E．进行人员甄选26施工成本按成本构成可分为(BCE)。A．单项工程施工成本B．人工费与材料费C．施工机械使用费D．单位工程施工成本E．措施费和间接费27工程价款的调值公式包括(ABCD)。A．合同工程预算进度款B．合同支付中不能调值的部分C．价格指数D．可变费用比重E．调价系数28成本分析的基本方法有(ABCE)。A．比较法B．因素分析法C．比率法D．年值法E．差额计算法29以下关于成本分析的基本方法的叙述正确的是(ABCD)。A．比较法又称指标对比分析法B．因素分析法可用来分析各种因素对成本的影响程度C．差额计算法是利用各个因素的目标值与实际值的差额计算其对成本的影响程度D．比率法是指用两个以上的指标的比例进行分析的方法E．构成比率法能够分析该项指标的发展方向和发展速度30由不同参与方的计划构成进度计划系统，包括(ABDE)。A．业主编制的整个项目实施的进度计划B．施工进度计划C．监理进度计划D．采购和供货进度计划E．施工和设备安装进度计划31工程网络计划按工作持续时间的特点划分为(ABE)。A．肯定型问题的网络计划B．非肯定型问题的网络计划C．事件网络计划D．工作网络计划E．随机网络计划32分层次规划的原则中，属于第二层次的是(CDE)。A．建设单位和对整个建设项目进行相关范围的质量控制系统设计B．工程总承包企业对总承包工程项目进行相关范围的质量控制系统设计C．设计单位进行责任范围内的质量控制系统设计D．施工企业(分包)进行责任范围内的质量控制系统设计E．监理企业进行责任范围内的质量控制系统设计33施工阶段质量控制的监控主体包括(BCDE)。A．施工承包方B．监理单位C．设计单位D．业主方E．政府的工程质量监督部门34以下三个直方图(注：横坐标长度即为质量标准的上下限)反映的情况，理解正确的是(ABE)。A．A图表示质量正常稳定受控B．b图表示质量分布偏下限，在管理上必须提高总体能力C．C图说明质量能力偏小，必须提高总体能力D．b图表示质量能力偏大，不经济E．C图表示质量能力偏大，不经济35以下关于施工安全控制的描述正确的是(ABCE)。A．安全控制工作涉及范围大B．安全控制需要把工程系统和环境系统及社会系统结合C．控制措施必须严谨D．安全控制主要是保证财产设备不受损失E．安全控制应体现以人为本的理念36风险评价方法是评估危险源所带来的风险大小和确定风险是否可以容许的全过程。根据评价结果对风险进行分级，按照不同级别的风险有针对性地采取风险控制措施。关于两种风险评价公式R=P•f和S=L•E•C的说明正确的是(ABDE)。A．R，S指的是风险的大小B．p指的是事故发生的概率C．L，f指的是事故发生的可能性D．C，f指的是事故后果的严重程度E．E指的是人员暴露在危险环境中的频繁程度37现场环境保护的意义在于(ACDE)。A．节约能源、保护人类生存环境、保证社会和企业可持续发展的需要B．保证项目质量目标和进度目标，节约施工成本的需要C．保护和改善施工环境是现代化大生产的客观要求D．是消除对外部干扰保证施工顺利进行的需要E．是保证人们身体健康和社会文明的需要38固体废弃物对环境的危害是全方位的，主要表现在(ABCD)方面。A．侵占土地B．污染土壤C．污染水体D．污染大气E．影响施工条件39职业健康安全管理体系的模式采用系统化的戴明模型，它包括的四个环节为(ACDE)。A．策划B．管理C．行动D．检查E．改进40环境管理体系基本内容中的一级要素包括(ABDE)。A．环境方针B．规划(策划)C．目标D．检查和纠正措施E．管理评审41根据对不同人员的培训要求，职业健康安全管理体系可将参加培训的人员分为四个层次，包括(ABCE)。A．最高管理层B．中层领导及技术负责人C．具体负责建立体系的主要骨干人员D．基层干部E．普通员工42招标人应对投标人的资格进行预审，资格预审应主要审查潜在投标人或者投标人是否符合(ABDE)。A．具有独立订立合同的权利B．具有履行合同的能力C．没有处于被责令停业，投标资格被取消的状态D．5年内没有重大工程质量问题E．法律法规规定的其他资格条件43合同谈判的主要内容有(ABCD)。*A．工程的内容和范围的确认B．合同价格条款C．合同价格调整条款D．合同款支付方式的条款E．施工组织计划、改购计划等44属于《建设工程施工合同(示范文本)》中《通用条款》内容的是(ABCE)。A．施工组织设计和工期B．合同价款与支付C．安全施工D．工程承包范围E．竣工验收与结算45以下行为是我国法律明文禁止的有(ABDE)。A．总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位B．总承包单位将其承包的工程肢解后以分包的名义转包给其他人承包C．总承包单位将所承包的建设工程中的劳务作业分包给其他人承包D．以出借资质证书的方式允许他人以本企业名义承揽工程E．分包单位将其承包的建设工程再次分包46长乐集团承包中关村地下排水工程的施工时，分包基础工程给某企业，工程于今年春季竣工。但是由于今年夏天北京大量降水，引起排水工程堵塞，下列对于维修责任叙述正确的是(AE)。A．长乐集团应该负有维修责任B．该企业无需负担维修责任C．该企业应该负担全部保修责任D．该企业应该负担部分保修责任E．该企业根据合同负担保修责任47以下说法正确的是(BDE)。A．对于无条件保函的情况，当承包人未履行合同义务时，发包人需要出具证明，经担保人鉴定后，方能对银行保函进行收兑B．承包人违约时，由工程担保人代为完成工程建设的担保方式是我国工程担保制度探索和实施的重点C．保留金总额一般情况下最高不得超过工程进度款的10％D．可以用银行保函、履约保证金等方式作为支付担保的形式E．我国规定，投标保证金最高不得超过80万人民币48合同交底的内容有(ABE)。A．对合同的主要内容做出解释和说明B．将各种合同事件的责任分解落实到各工程小组或分包人C．对合同价格作分析D．对合同要求的施工工期作分析E．在合同实施前与其他相关的各方面落实各种安排49索赔成立的条件包括(ABCD)。A．与合同对照，事件已造成了承包人成本的额外支出或直接工期损失B．造成损失的原因按合同约定不属于承包人的行为责任C．不是承包人造成的损失，按照合同约定，也不是应该由承包人承担D．承包人按合同规定的程序及时提交了索赔意向通知和索赔报告E．承包人的责任，但对承包人造成的损失过大50对于国际工程承包人来说，实施阶段的工作内容包括(ABCD)等。A．合同管理B．计划管理C．成本管理D．财务管理E．索赔管理51英国NEC系列合同条件的特点是(ABCD)。A．使用范围广B．灵活性C．强调沟通、合作与协调D．简明清晰E．“通用条件”为其核心52下面属于业主方进度控制任务的是(ACDE)。A．控制设计阶段的工作进度B．控制施工进度C．编制深度不同的实施性进度计划D．控制物资采购工作进度E．控制设计准备阶段进度53在选择缩短持续时间的关键工作时，应考虑(ABCD)。*A．缩短持续时间而不影响质量和安全的工作B．缩短持续时间所需增加的费用相对较多的工作C．缩短持续时间所需增加的费用相对较少的工作D．有充足备用资源的工作E．无充足备用资源的工作54属于双代号网络计划的时间参数是(BCD)。A．ESi—iB．ESiC．EFi—jD．EEiE．Di55施工过程的质量控制包括(AB)。A．安全生产控制B．施工准备质量控制C．施工过程质量控制D．设计质量控制E．施工验收质量控制56质量手册是规定企业组织建立质量管理体系的文件，它的内容一般包括(ADE)。A．企业的质量方针、质量目标B．八项原则C．组织机构及质量职责D．体系要素或基本控制程序E．质量手册的评审、修改和控制的管理办法57建设工程项目设计质量控制的内容包括(ABCD)。A．正确贯彻执行国家建设法律法规和各项技术标准B．保证设计方案的技术经济合理性、先进性和实用性，满足业主提出的各项功能要求，控制工程造价，达到项目技术计划的要求C．设计文件应符合国家规定的设计深度要求，并注明工程合理使用年限D．设计应该选用最先进、最可靠的建筑材料、构配件和设备E．设计图纸必须按规定具有国家批准的出图印章及建筑师、结构工程师的执业印章，并按规定经过有效审图程序58第一类危险源的控制方法有(ACE)。A．限制能量B．使能量或危险物质按人们的意图释放C．提高可靠性D．隔离E．故障一安全设计59安全事故处理的四不放过原则是(ABDE)。A．事故原因不清楚不放过B．事故责任者和员工没有受到教育不放过C．事故责任者没有处理不放过D．没有备案不放过E．没有制定防范措施不放过60以下情形中(ACD)可视同工伤。A．在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的情况B．在工作时间和工作岗位上突发疾病死亡的情况C．上下班途中受到机动车事故伤害等意外伤害的情况D．抢险救灾中受到的伤害E．醉酒导致伤亡的情况61现代企业发展越来越需要注意其自身文明形象，从管理到施工都力求树立好形象。为此制定现场文明施工规范，其最基本的要求应该包括(AC)。A．施工现场的管理人员佩戴证明其身份的证卡B．施工现场发生工程建设重大事故的处理，依照《中华人民共和国消防条例》的规定执行C．按照施工总平面布置图设置各项临时设施D．施工现场建材占用通道E．定期进行检查和维护施工现场的各种安全设施和劳动保护器具，及时消除隐患62属于职业健康安全体系的辅助要素的是(BCE)。A．协商和沟通B．绩效测量和监视C．培训、意识和能力D．审核和管理评审E．应急响应和准备63可以视为废标的是(ACDE)。A．投标文件未按招标文件密封B．逾期送达指定地点的C．投标人名称或组织机构同资格预审时一致D．联合体投标附有联合体各方投标协议的E．无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的64工程合同付款分四个阶段进行，分别是(ABCE)。A．预付款B．工程进度款C．最终付款D．合同保证金E．退还保留金65《建设工程施工合同(示范文本)》由(ABD)组成。A．《专用条件》B．《专用条款》C．《协议条款》D．《通用条款》E．《协议书》66出具质量检查报告应该在对(ABCE)进行检查的基础上进行。A．总包合同B．设计图纸校对C．分包合同D．全部变更文件E．施工质量67长风建筑集团分包了长城饭店的翻修内墙工程给荣天装饰公司，则下列说法正确的是(BD)。A．按合同约定，向荣天装饰公司支付劳动报酬是长风建筑集团的义务B．荣天装饰公司对分包范围内的工程质量直接向长风建筑集团负责C．施工场地内的荣天装饰公司的工作人员的生命财产保险费用由长风建筑集团支付D．施工现场的安全防护措施，由荣天装饰公司提出措施，经工程承包人认可后实施，其费用由长风建筑集团承担E．荣天装饰公司因不可抗力因素延期交工时应承担违约责任68对于有条件保函的情况，当承包人未履行合同义务时，如要进行收兑，必须具备的条件是(ACE)。A．发包人或监理工程师出具证明，经担保人鉴定后，方能对银行保函进行收兑B．银行出具证明C．担保人对未执行合同部分加以鉴定D．担保人对已执行合同部分加以鉴定E．承包人承认违约69支付担保的形式包括(ACE)。A．银行保函B．履约保证金C．担保公司担保D．抵押或者质押E．保留金70工程变更的索赔有效期越长，则(ABE)。*A．对承包人管理水平的要求越低B．对承包人管理水平的要求越高C．对承包人越不利D．对承包人越有利E．对发包人管理水平的要求越高71在大型建筑工程中，当事人普遍倾向于通过在合同中规定的非诉讼纠纷解决程序解决纠纷。其方式有(ABCE)。A．仲裁B．FIDIC合同条件下的工程师准仲裁C．DRB方式D．NEC裁决程序E．ADR裁决程序72工程承包合同的主要内容有(BDE)等。A．合同履行期限B．总承包的内容C．违约责任D．FIDIC单价合同E．NEC总价合同73下列(BDE)可以采用美国AIA系列合同。A．某一级建造师与某房地产开发公司签订专业服务合约B．某小型商厦的翻修工程C．三峡水库修建工程D．英吉利海峡海底隧道承包工程E．国家大剧院修建工程74招标方式是建设工程项目广泛采用的工程承包的方式，以下表述正确的是()。A．建设工程项目一般采用邀请招标方式B．法律规定不宜公开招标的可采用邀请招标或者无限竞争性招标方式C．招标文件售出后，不予退还D．未按招标文件要求密封的投标文件可视为废标E．对于只有少量几家潜在投标人可供选择的情况，可采用邀请招标方式二、多项选择题1．ACDE2．ABCD3．BCD4．AB5．ADE6．ABCD7．ACE8．ABDE9．ACD10．AC11．BCE12．ACDE13．ABCE14．ABD15．ABCE16．BD17．ACE18．AcE19．ABE20．ABCE21．BDE22．BDE23．肋24．ACD25．ABCD26．AD27．ABCD28．ABC29．AB30．CDE75下列项目管理中属于业主方项目管理的是(ACD)。A．投资方B．施工方C．开发方D．由咨询公司提供的代表业主方利益的项目管理服务E．施工总承包方76国家建设部规定，以下(ACDE)等建设工程必须实行监理。*A．国家重点建设工程B．公用事业工程C．成片开发建设的住宅小区工程D．利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程E．国家规定的必须实行监理的其他工程77项目目标动态控制的纠偏措施主要有(ABCD)。A．经济措施B．组织措施C．技术措施D．管理措施E．安全措施78项目经理在承担工程项目施工管理过程中的管理权力有(ACDE)。A．组织项目管理班子B．以企业法人的身份处理与所承担的工程项目有关的外部关系C．指挥工程项目建设的生产经营活动，调配并管理进人工程项目的人力、资金、物资、机械设备等生产要素D．选择施工作业队伍E．进行合理的经济分配79建设工程项目总承包的基本出发点是(ABCD)。A．借鉴工业生产组织的经验B．实现建设生产过程的组织集成化C．克服由于设计与施工分离致使投资增加D．克服由于设计与施工的不协调而影响进度等弊病E．提高安全生产管理的效率80成本分析的基本方法有(ABDE)。A．比较法B．因素分析法C．比率法D．事先控制法E．差额分析法81偏差分析可采用(ACD)。A．横道图法B．比较法C．表格法D．曲线法E．因素分析法82建设工程项目质量形成的影响因素有(ABDE)。A．人的质量意识和质量能力B．建设项目的决策因素C．风险因素D．工程项目的施工环境E．建设工程项目勘察因素83我国建筑业实行(ABCE)等制度。A．市场准人制度B．企业经营资质管理C．执业资格注册制度D．工程承包挂靠制度E．持证上岗制度84根据实践经验，建立工程项目质量控制体系可参照(ACDE)。A．总目标分解原则B．三全原则C．分层次原则D．质量责任制原则E．系统有效性原则85以下各项属于对劳动对象的控制的主要内容的是(BD)。A．择优录用、加强思想教育和技能教育B．控制材料设备各项性能的指标与标准要求相符C．合理组织、严格考核、并辅以必要的激励机制D．控制材料设备进场验收程序的齐全程度E．制定和采用先进合理的工艺86质量管理体系认证的意义在于(ABCD)。A．提高供方企业的质量信誉B．增强国内市场竞争力C．促进企业完善质量体系D．减少社会重复检查和检查费用E．降低本企业的成本87“温室效应”会造成(ABC)。A．气候严重失常B．全球平均气温升高C．海平面上升D．淡水资源枯竭E．土地沙漠化88工程项目安全检查中的季节性检查包括(ACE)。A．春季风大，要着重防火、防爆B．针对特种作业、特种设备、特殊场所进行的检查C．夏季高温要着重防暑、降温D．锅炉压力容器的检查E．冬季着重防寒、防冻等89符合现场文明施工的基本要求是(ABCE)。A．施工现场的管理人员佩戴证明其身份的证卡B．施工现场设置有关工程项目名称、建设单位、设计单位、施工单位等的标牌C．按照施工总平面布置图设置各项临时设施D．施工现场建材占用通道E．定期进行检查和维护施工现场的各种安全设施和劳动保护器具，及时消除隐患90职业健康“培训、意识和能力”这一要素的目的和意图是(BC)。A．确保组织的职业健康安全管理体系得到充分的理解并有效运行．B．确保员工有能力履行相应的职责，完成影响工作场所内职业健康安全任务C．增强员工的职业健康安全意识D．证实体系处于有效运行状态E．表明阻止对职业健康安全管理的承诺，特别最高管理者的承诺91以下招投标过程中的行为被禁止的是(BCDE)。A．采取低价策略B．投标人之间互相约定抬高投标价格C．投标人之间进行内部竞价，内定中标人D．招标人向投标人提出工程的条件和要求E．投标人以低于成本的报价竞标92按照工程建设阶段分，合同的类型包括(ABD)。A．建设工程勘察合同B．建设工程设计合同C．建设工程监理合同D．建设工程施工合同E．建设工程BOT合同93以下组成合同的文件中，优先解释顺序低于本合同专用条款的是(CD)。A．本合同协议书B．投标书及其附件C．图纸D．本合同通用条款E．中标通知书94以下做法违反我国法律的有(ABDE)。A．总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位B．总承包单位将其承包的工程肢解后以分包的名义转包给其他人承包C．总承包单位将所承包的建设工程中的专业工程分包给其他人承包D．以出借资质证书的方式允许他人以本企业名义承揽工程E．分包单位将其承包的建设工程再次分包95劳务分包合同规定：当发生以下(ABC)情况之一时，劳务分包人应承担违约责任。A．劳务分包人因自身原因延期交工的B．劳务分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准C．劳务分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务D．工程承包人违反合同的约定E．不可抗力96履约担保的三种形式是(ACE)。A．银行保函B．银行汇票C．履约担保书D．支票E．保留金97进行合同分析原因是(ABDE)。A．合同条文繁杂，内涵意义深刻，法律语言不容易理解B．同在一个工程中，往往几份、十几份甚至几十份合同交织在一起，有十分复杂的关系C．监理单位及政府监督机构的规定D．工程小组、项目管理职能人员等所涉及的活动和问题不是合同文件的全部E．合同中存在问题和风险98合同资料文档管理的工作内容包括(ACDE)。A．合同资料的收集B．合同文件的分析C．资料整理D．资料的归档E．资料的使用99按索赔要求划分，索赔包括(CE)。A．综合索赔B．单项索赔C．工期索赔D．合同内索赔E．费用索赔100以下属于施工项目索赔理由的有(ABCD)。A．发包人违反合同，给承包人造成时间损失B．因监理工程师指令错误，给承包人造成了费用损失C．监理工程师提供的技术资料不确切，给承包人造成了费用增加D．发包人提出提前完工，造成承包人的费用增加E．承包人工程管理不当，造成承包人的费用增加101建设工程监理合同标准条件内容包括(ABCD)。A．监理人的权利B．委托人权利C．合同生效D．监理酬金E．违约责任102以下说法正确的是(ACDE)。A．美国AIA系列合同的核心条件是“通用条件”B．工程合同的付款分为三个阶段：预付款、工程进度款、最终付款C．建设工程的《专用条款》的解释优于《通用条款》D．总包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任E．索赔的最主要依据是合同文件103以下说法正确的是(ABCE)。A．业主方的项目管理是项目管理的核心B．施工作业质量控制的核心是每道工序的施工质量C．职业健康的安全管理方案是职业健康安全管理体系的十大核心要素之一D．控制系统运新的核心机制是约束机制E．工程总承包的意义的核心是通过生产过程的组织集成，达到为项目建设增值的目的104NEC合同条件体系包括以下(ABCE)合同形式。A．总价合同B．单价合同C．成本加酬金合同D．交钥匙项目合同E．工程管理合同105设计方项目管理的任务不包括(BD)。A．与设计有关的安全管理B．投资控制C．设计质量控制D．施工成本控制E．设计信息管理106属于工程建设监理的主要内容的是(ABC)。A．控制工程建设的投资、建设工期和工程质量B．进行建设合同的管理C．协调有关单位间的关系D．施工安全管理E．与建设工程项目总承包方有关的组织与协调107项目经理在企业法定代表人授权范围内可行使(ABCD)的管理权力。A．组织项目管理班子B．选择施工作业队伍C．进行合理的经济分配D．指挥工程项目建设的生产经营活动E．可同时作为同一项目的监理工程师108项目建设纲要或设计纲要可包括(ABDE)。A．项目定义B．项目设计原则和要求C．投标单位的人员要求D．项目实施的技术大纲和技术要求E．材料和设施的技术要求109旁站监理人员的主要职责包括(ABCD)。A．检查施工企业现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况B．在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工执行施工方案以及工程建设强制性标准执行情况C．核查进场材料、建筑构配件、设备和商品混凝土的质量检验报告等，并可在现场监督施工企业进行检验或者委托具有资格的第三方进行复验D．做好旁站监理记录和监理日记，保存旁站监理原始资料E．当发现施工企业有违反建设工程建设强制性标准行为时，无权责令施工企业立即整改，须向总监理工程师报告，由总监理工程师下达指令110施工成本变动的因素有(AB)。A．市场经济因素B．企业经营管理因素C．施工质量因素D．安全生产因素E．风险因素111在索赔款额的计算中经常包括利息，在实践中采用不同的标准，主要有(ABC)。A．按当时的银行贷款利率B．按当时的银行透支利率C．按合同双方协议的利率D．按中央银行贴现率加五个百分点E．按监理工程师提出的利率112按不同功能的计划构成进度计划，包括(ABC)等。A．控制性进度规划(计划)B．指导性进度规划(计划)C．实施性进度计划D．年度性进度计划E．总进度规划(计划)113国际上对于工程网络计划的名称并没有统一，下列(BCE)简称实际上就是指工程网络计划。A．CRMB．CPMC．CPAD．ERPE．MPM114人是质量活动的主体，对建设工程而言，人包括(ABDE)。A．建设单位B．勘察设计单位C．施工承包单位D．原材料供货商E．策划者、设计者、作业者、管理者115工程质量验收分为(AD)。A．过程验收B．工序验收C．中间产品验收D．竣工验收E．外观质量验收116职业健康安全与环境管理的特点包括(ABD)。A．多样性B．持续性C．阶段性D．复杂性E．简单性117危险源控制的策划原则包括(ABCE)。A．应尽可能利用技术进步来改善安全控制措施B．尽可能完全消除有不可接受风险的危险源，如用安全品取代危险品C．如果是不可能消除有重大风险的危险源，应努力采取降低风险的措施D．尽可能完全消除所有危险源E．将技术管理与程序控制结合起来118以下情况可认定为工伤的有(ABCE)。A．在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的B．工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的事情受到事故伤害的C．在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的D．醉酒导致伤亡E．上下班途中受到机动车事故伤害的119文明施工主要包括(ABDE)方面。A．规范施工现场的场容，保持作业环境的整洁卫生B．科学组织施工，使生产有序进行C．保证施工现场的安全D．保证职工的安全和身体健康E．减少施工对周围居民和环境的影响120属于施工现场常见固体废弃物的有(ABCD)。A．粪便B．废弃包装材料C．生活垃圾D．闲置旧机器E．混凝土碎块121职业健康安全方针的目的和意图是(DE)。A．确保组织的职业健康安全管理体系得到充分的理解并有效运行B．使组织的职业安全方针能够得到落实C．强员工的职业健康安全意识D．确定职业健康安全管理的总方向、总原则和绩效目标E．表明组织对职业健康安全管理的承诺，特别最高管理者的承诺1221999年长江实业有限公司对北京CBD的东方广场进行投标，其投标文件的内容应包括(ABDE)。A．投标函B．投标报价C．合同主要条款D．施工组织设计E．商务和技术偏差表123某公司进行招标过程中，由于实际情况的影响，很多投标公司都在投标过程中出现问题，(ACDE)可以视为废标。A．投标文件未按招标文件密封B．如期送达指定地点的C．投标人名称或组织机构同资格预审时不一致D．联合体投标没有附有联合体各方投标协议的E．无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的124建设工程合同文件具有标准规范，其构成内容中一般应含有以下(ACDE)内容。A．工程量及价格单B．招标人须知C．合同技术条件D．双方代表签署的合同补遗E．发标人授标通知125按照工程承包方式分类，合同的类型包括(ABE)。A．勘察、设计或施工,总承包合同B．单位工程施工承包合同C．成本加酬金合同D．建设工程监理合同E．BOT合同126长信房地产开发公司把长信路的拆迁工作发包给长河集团，但是施工过程中出现纠纷，下列属于长信房地产开发公司违约责任的是(AC)。A．未按时支付合同价款B．未按合同约定的期限完成工作C．超越合同规定干预承包人的工作D．未按合同约定的质量完成工作E．监理方工作失职，对该建立的关键工序等未监理，造成损失127以下组成合同的文件中，优先解释顺序高于本合同通用条款的是(ABD)。A．本合同协议书B．投标书及其附件C．工程量清单D．本合同专用条款E．工程报价单或预算书128《建设工程施工合同(示范文本)》的《通用条款》内容包括(ABDE)。A．词语定义及合同文件B．双方一般权利和义务C．工程概况D．施工组织设计和工期E．合同价款与支付129以下说法正确的是(ABC)。A．总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任B．转包是我国法律禁止的C．挂靠是与违法分包和转包密切相关的另一种违法行为D．分包单位直接对建设单位负责E．分包合同的《通用条款》的解释由于《专用条款》130劳务分包合同规定：劳务报酬可以采用(ABE)方式。A．固定劳务报酬(含管理费)B．约定不同工种劳务的计时单价(含管理费)，按确认的工时计算C．约定不同工种劳务的计件单价(含管理费)，按确认的工时计算D．约定不同工作成果的计时单价(含管理费)，按确认的工程量计算E．约定不同工作成果的计件单价(含管理费)，按确认的工程量计算131下列各项，属于投标保证金的是(ABCE)。A．支票B．银行保函C．银行汇票D．公司财产抵押E．保险公司或担保公司出具的投标保证书132下列发包人的做法正确的是(ABC)。A．雇佣工程师B．委托工程师全权履行发包人的合同责任C．为施工方提供施工条件D．收取施工单位一定的保证金E．确定为施工单位的施工供应材料的单位133可以作为合同控制的依据的有(ABCD)。A．合同B．合同分析结果C．现场情况的书面记录D．各种实际的工程文件E．招标通知134建设工程索赔的依据有(ABC)。A．合同文件B．订立合同所依据的法律法规C．相关证据D．监理工程师职责E．设计方职责135建没项目招标中，中标人的投标应当符合下列（AB）条件之一。A.能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评标标准B.能够满足招标文件的实质性要求。并且经评审的投标价格最低，但是投标价格低于成本的除外C.能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低。不考虑投标价格是否低于成本D.能够满足招标文件的实质性要求，投标价格（报价）最低E.能够最大限度地满足建没项目的各项综合评标标准，包括评标时再加入的一些标准136根据我国《建筑法》的相关规定，建设工程监理企业与被监理工程的（ACE）不得有隶属关系或者其他利害关系。A.施工企业B.建设单位C.建筑材料供应商D.招标代理机构E.没备供应商137下列关于工程建设项目招标范围划分正确的选项是（ADE）。A.大型基础没施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目B.个人投资的生产性项目C.外商投资的生产性项目D.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目E.使用国际组织或者外国政府资金的项目138为增强竞争实力，甲公司和乙公司组成联合体，共同承包了某大型的设计和施工任务。甲乙双方在联合协议中约定，双方的利润分成以及责任承担比例为各50％。最后，在工程竣工验收时发现某分项工程质量有问题，虽然经过返工达到了使用要求，但还是给建设单位造成了10万元的损失。根据我国有关法律的规定，下列关于建设单位要求赔偿损失的说法正确的是（CD）。A.建设单位只能向甲公司要求赔偿全部损失B.建设单位只能向乙公司要求赔偿全部损失C.建设单位可以要求甲公司赔偿全部10万元的损失D.建没单位可以要求乙公司赔偿全部lO万元的损失E.建设单位只能要求甲乙各赔偿5万元的损失139招标投标法关于开标程序，下列叙述正确的是（ACDE）。A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行B.开标地点应当为丰≠{标人与投标人商定的地点C.丹标由招标人主持，邀请所有投标人参加D.招标人作为整个招标活动的发起者和组织者，应当负责开标的举行E.招标人不得只通知一部分投标人参加开标140《建设工程安全生产管理条例》规定，出租的机械没备和施工工具及配件应当具有（AE）。A.生产（制造）许可证B.使用许可证C.建筑机械出租许可证D.建筑机械使用许可证E.产品合格证141根据我国《合同法》的规定，要约有下列情列中的（ABCD）的，要约失效。A.拒绝要约的通知到达要约人B.要约人依法撤销要约C.承诺期限届满，受要约人未作出承诺D.受要约人对要约的内容作出实质性变更E.要约被要约人依法撤回142违反《建设工程安全生产管理条例》的规定，县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关行政管理部门的工作人员。有下列（ABCD）行为的，给予降级或者撤职的行政处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。A.对不具备安全生产条件的施工单位颁发资质证书的B.对没有安全施工措施的建设工程颁发施工许可证的C.不依法履行监督管理职责的其他行为E.建设单位未将保证安全施工的措施或者拆除工程的有关资料报送有关部门备案。143违反《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设单位有下列（ABC）行为的，责令限期改正，处20万元以上50万元以下的罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任。A.对勘察、没计、施工、工程监理等单位提出不符合安全生产法律、法规和强制性标准规B.要求施工单位压缩合同约定的工期的C.将拆除工程发包给不具有相应资质等级的施工单位的D.未按照法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察、设计E.采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位未在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议的144建设单位应当向施工单位提供（BCE），并保证资料的真实、准确、完整。A.建设项目周围环境现状B.相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料C.气象和水文观测材料D.担保合同E.施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料145根据《中华人民共和国标准化法》的规定，我国的标准分为（ABCD）。A.国家标准B.行业标准C.地方标准D.企业标准E.市场通行标准146根据《招标投标法》及有关规定，下列建设项目中属于必须进行招标的项目范围的有（ABDE）。A.利用世界银行货款新建水电站B.某市居民用水水库工程C.某涉及国家秘密的军事工程D.某市利用国有资金建的垃圾处理场147关于勘察没计工作的监督管理，县级以上地方人民政府建设行政主管部门对本行政区域内的建设工程勘察、设计活动实施监督管理。县级以上人民政府建设行政主管部门或者交通、水利等有关部门应当对施工图没计文件中涉及（BCE）的内容进行审查。A.施工安全B.公共利益C.公共安全D.施工组织E.工程建设强制性标准148根据《公司法》的规定，股东大会由股份有限公司股东组成，股东大会应当每年召开一次年会。有下列情形之一的，应当在两个月内召开临时股东大会（BCDE）。A.董事长提议召开B.董事人数不足法定的人数或公司章程所定人数的2／3时C.公司未弥补的亏损达股本总额1／3时D.持公司股份10％以上的股东请求时149某建筑工程有限公司股东会在审议董事会人选时，有下列五人的任职资格，受到股东的质疑，其中属于公司法规定的不得担任董事的情形为（CDE）。A.陈某，66岁，曾任区政府办公室主任，现退休在家B.张某，两年前因对一起重大工程事故负有责任，被判取有期徒刑一年C.王某，一有限公司的出资人，凶经营负债10万元，债权人至今仍在追讨D.赵某，两年前被任命为一家长期经营不善，负债累累的国有企业总经理，上任仅两个月，该企业被宣告破产E.李某，曾任本公司的董事，但因受刺激，患间歇性精神病150关于代理，以下各项表述中不正确的是（AB）。A.书面委托代理的委托书授权不明的，应由被代理人承担责任，代理人可不承担责任B.没有代理权、超越代理权或者代理权终止后的行为，在任何情况下，被代理人都不承担民事责任C.代理人和第三人串通，损害被代理人利益的，由代理人和第三人负连带责任D.第三人知道行为人没有代理权还与行为人实施民事行为给他人造成损害的，由第三人和行为人负连带责任E.被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的，由被代理人和代理人负连带责任151以下有关建设项目环境影响评价文件的审批管理的规定，（ACE）的说法是不准确的。A.建设项目的环境影响评价文件的审批部门是行业主管部门B.审批部门应当自收到环境影响登记表之日起15天内作出审批决定并书面通知建设单位C.建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，应当重新办理环境影响评价文件的审批手续D.建设项目环境影响评价文件未经法定部门审批，建设单位不得开工建设E.建设项目实施过程中，建设单位应当同时编制相应的环境保护对策措施152依据税法的有关规定，企业所得税的征税对象，通常包括（ACDE）。A.生产、经营收入B.国债收入C.利息收入D.租凭收入E.特许权使用费收入153法律责任的一般构成要件包括（ABCD）。A.有损害事实发生B.存在违法行为C.违法行为与损害事实之间有因果关系D.违法者主观上有过错E.受损害者主观上无过错154甲钢铁公司长期为施工企业乙公司提供钢材，乙公司一直以帐上无钱为由施欠钢材款，后经甲公司查明，乙公司对丙房地产开发公司享有到期债权而不进行催讨。则甲公司采取的下列措施中，符合法律规定的是（BCD）nA.直接以本企业的名义向丙公司要求其清偿自己的货款B.为乙公司积极提供丙公司的财产状况并建议其及时行使债权C.直接以本企业的名义向有管辖权的人民法院起诉丙公司，要求其偿还乙公司的债务D.以本企业名义向法院起诉乙公司，请求法院强制其履行债务E.在乙公司拒绝受领丙公司履行债务的情况下，可代为受领后直接以该财产清偿自己的债务155股份公司发起人可以以（ABCE）出资。A.货币B.土地使用权C.工业产权D.股票E.非专利技术156建设工程纠纷发生后，需要通过诉讼方式解决纠纷的，当事人应向人民法院起诉，起诉应当符合的条件包括（BCDE）。A.当事人在合同中约定，以诉讼作为争议解决的方式B.原告是与本案有利害关系的公民、法人和其他组织C.有明确的被告D.有具体的诉讼请求、事实和理由E.属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖157下列法律事实中，能够在当事人之间引起债的法律关系产生的有（BCDE）。A.行人甲看到行人乙的钱包掉在了地上，过去拾起来并交给了甲B.某施工企业买了10车水泥，水泥厂仓库保管员在发货时误发了12车C.丙在操作起重起时违反操作规程将另一名工人碰伤D.丁某和某房地产公司签订了一份商品房买卖合同E.戊某在救落水儿童时手机落人了水中158依据《招标投标法》，下列项目中（ABCE）必须经过招标才能进行。A.铁路、公路、机场、港口等工程建设项目B.能源、交通运输、邮电通信等大型基础设施C.供水、供电、供气、科教等公用事业D.企业自有资金建设生产厂房工程项目E.世行贷款的污水处理厂159在下列（ABC）区域内，不得建设污染环境的工业生产设施，已经建成的设施，其污染排放超过规定的排放标准的，限期治理。A.国务院划定的风景名胜区、自然保护区和其他需要特别保护的区域内B.国务院有关主管部门划定的风景名胜区、自然保护区和其他需要特别保护的区域内C.省、自治区、直辖市人民政府划定的风景区、自然保护区和其他需要特别保护的区域内D.市、县人民政府划定的风景名胜区、自然保护区和其他需要特别保护的区域内E.市、县人民政府规划的城乡开发区内160关于土木建筑工程项目的投保，下列说法正确的是（ABDE）。A.土木建筑工程项目可以安装险内附带投保B.项目不超过总价的20％，整个项目按安装工程一切险投保C.项目介于总价的20％～50％，该部分项目按安装工程一切险投保D.项目介于总价的20％～50％，该部分项目按建筑工程一切险投保E.项目超过总价的50％，整个项目按建筑工程一切险投保161关于建设工程法律责任的特殊构成要件，下列说法错误的是（AC）。A.特殊主体是指只有具备了相应的行为能力才可成为责任主体B.特殊结果要求后果严重、损失重大，否则不构成法律责任C.无过错责任反映了法律的制裁性，具有法律制裁意义D.负责工程质量监督检查或者竣工验收的部门工作人员对不合格的建筑工程按合格工程验收，造成损失的，由该部门承担相应的赔偿责任，这里指的就是转承责任E.特殊构成要件必须由法律特殊规定方可成立162合同当事人对履行地点约定不明确的，可按（ABD）履行。A.给付货币的，在接受货币的一方所在地B.交付不动产的，在不动产所在地C.交付不动产的，在接受不动产的一方所在地D.其他标的，在履行义务一方所在地E.其他标的，在标的所在地163甲公司欠乙公司30万元，一直无力偿付，现丙公司欠甲公司20万元，已到期，但甲公司明示放弃对丙的债权。对甲公司的这一行为，乙公司可以采取以下哪些措施（ACE）。A.请求人民法院撤销甲方放弃债权的行为B.乙行使权利必要费用可向丙方主张C.乙行使权利的必要费用可向甲方主张D.乙方应在知道或应当知道甲放弃债权2年内行使撤销权E.乙方应在知道或应当知道甲放弃债权1年内行使撤销权164招标人应当自发出中标通知书之日起15日内，向有关部门提交招投标情况的书面报告，内容包括（ACDE）。A.招标范围B.招标地点、接受投标文件的最后期限C.招标方式和发布招标公告的媒介D.招标文件中投标人须知、合同主要条款等E.中标结果165所有者权益包括(ABCD)。A.实收资本B.资本公积C.盈余公积D.未分配利润E.应付股利166对于设备租赁的租金的计算方法主要有(DE)。A.净现值法B.双倍余额递减法C.年数总和法D.附加率法E.年金法167价值工程的主要特点是(ABE)。A.侧重于功能分析B.着眼于寿命周期成本C.注重功能整理D.重视方案制定E.有组织的经济活动168下列关于长期资金和短期资金的说法，正确的有(AB)。A.权益资金不需要归还B.长期借款也属于长期资金～3年的借款称为短期资金年以上的借款称为中期资金年以上的借款称为长期资金169固定造价合同的结果能够可靠的估计，应同时具备的条件是(ABCE)。A.合同总收入能够可靠的计量B.与合同相关的经济利益能够流入企业C.在资产负债表日合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定D.不能准确估计的部分，按行业内惯例乘上相应的系数E.为完成合同已经发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量170不确定性或风险产生的主要原因为(ABCD)。A.项目数据的统计偏差B.通货膨胀C.技术进步D.市场供求结构变化E.组织结构变化171下列属于规费的是(ABD)。A.社会保障费B.住房公积金C.固定资产使用费D.工程排污费E.财务费172合同收入内容包括(ABCD)。A.合同总金额B.合同索赔收入C.合同变更收入D.合同奖励收入E.合同完工收入173国际工程项目的直接费包括(CDE)。A.现场管理费B.业务费C.人工费D.材料设备费E.施工机械使用费174为了有效运用寿命周期成本评价法，要注意的三项前提包括(ABC)。A.被评价的各项可供选择的方案所要达到的目标应是一致的B.有数个被认为是与目标相符的方案C.系统的利益、效率和费用等均可进行评价D.有长期的观点和宽广的视野进行评价E.被评价的各项可供选择的方案所要达到的目标可以不一致175现金流量表中的“现金”包括(ABCD)。A.企业“银行存款”账户核算的存入金融企业、可以随时用于支付的存款B.账户核算的外埠存款C.银行汇票存款D.信用卡存款E.存贷176我国会计实务中，不需要作为应收票据核算的即期票据有(ACD)。A.支票B.银行承兑汇票C.银行本票D.银行汇票E.商业承兑汇票177下列各项固定资产，不需要计提折旧的包括(BCDE)。A.未使用的房屋、建筑物B.以经营租赁方式租入的固定资产C.已提足折旧仍在使用的固定资产D.未提足折旧提前报废的固定资产E.过去已经估价单独入账的土地178下列通过“其他应付款”核算的业务包括(ABCDE)。A.经营性租入固定资产的租金B.应付统筹退休金C.应付分期付息债券利息D.存入保证金E.应付包装物租金179税金是国家凭借政治权力参与国民收入分配和再分配的一种贷币形式，进行评价时应说明(BCDE)。A.税期B.税种C.税基D.税率E.计税额180其他项目清单的招标人部分应包括(BC)。A.总承包商服务B.预留金C.材料购置费D.零星工作费E.分包费181按照专业性质分类，工程建设定额可分为(ABD)。A.通用定额B.全国统一定额C.行业通用定额D.行业统一定额E.专业专用定额182措施项目包括(ACDE)。A.通用项目B.装饰装修工程措施项目C.建筑工程措施项目D.安装工程措施项目E.市政工程措施项目183以下成本项目属于工程成本的有(ABCE)。A.间接费用B.人工费C.材料费D.其他税金E.机械使用费184建设项目投资估算包括(AB)。A.建设投资估算B.流动资金估算C.无形资产投资估算D.生产费用估算E.设备投资估算185关于建设工程项目管理的叙述，（ABC）是正确的。A.没有明确目标的建设工程不是项目B.没有明确目标的建设工程，无法进行实际值和计划值的比较，因而无法控制C.投资控制、质量控制和费用控制是业主方项目管理的核心任务D.只要是工程项目，不论是否有明确的目标，都应视为项目管理的对象E.施工方项目管理是管理的核心186建设工程监理的依据包括有（ABC）。A.国家批准的工程项目建设文件B.有关工程建设的法律、法规C.工程建设监理合同D.工程竣工图E.其它工程建设合同187关于组织与目标之间的关系的叙述，（ACE）是正确的。A.系统的目标决定了系统的组织B.系统的组织决定了系统的目标C.组织是目标能否实现的决定因素D.目标是组织能否实现的决定因素E.影响一个系统目标实现的主要因素除了组织以外，还有人的因素，以及生产与管理的方法与工具等188下列关于建设工程项目管理规划内容的叙述，（ACD）是正确的。A.涉及的范围和深度，应视项目的特点而定B.涉及的范围和深度应按照规范要求编制C.应包括项目的目标分析和论证、项目管理的组织等一般内容D.涉及的范围和深度，在理论上和工程实践中并没有统一的规定E.不包括安全、健康与环境管理的策略管理及风险管理的策略等内容189施工任务的委托主要模式有（BCE）。A.业主方委托一个施工总包单位，业主方另委托其他分包单位配合施工B.业主方委托一个施工总包管理单位，业主方另委托其他分包单位进行施工C.业主方不委托施工总包单位，而平行委托多个施工单位进行施工D.业主方委托一个施工总包管理单位，施工总包管理单位再委托其他分包单位进行施工E.业主方委托一个施工总包单位，施工总包单位再委托其他分包单位配合施工190项目建筑纲要或设计纲要的内容一般包括（ABDE）。A.项目定义B.项目设计原则和设计要求C.项目经济效益分析D.项目实施的技术大纲和技术要求E.材料和设施的技术要求191在矩阵式组织结构中，项目管理班子的成员要接受（DE）的双重领导。A.企业经理B.业主C.监理工程师D.项目经理E.职能部门经理192影响施工项目成本变动的因素有两个方面，是指（CD）。A.外部的属于企业经营管理的因素B.微观的属于市场经济的因素C.外部的属于市场经济的因素D.内部的属于企业经营管理的因素E.宏观的属于企业经营管理的因素193施工成本可以按成本构成分解包括有（ABD）。A.人工费B.材料费C.固定费D.措施费E.利润194 协商单价和价格是基于下列哪些情况而采取