年的工程量清单市政工程招标文件

PAGE2PAGE2 **市**区建设工程招标文件备案登记号：*建招备[2007]第3084号招标项目：**区**街建设工程招标人：**市**区**广场投资开发有限公司（盖章）联系人：**联系电话：**招标代理机构：**市**基建咨询事务所有限公司（盖章）联系人：**联系电话：**监管部门：**市**区建设工程招标投标办公室（盖章）二0O七年十月目录投标须知前附表第一章投标须知1第一节总则41.工程说明42.招标范围43.资金来源44.投标资格45.投标费用46.现场条件47.踏勘现场4第二节招标文件48.招标文件的组成49.招标文件的澄清510.招标文件的修改511.招标文件的备案512.招标文件的解释权5第三节投标文件的编制513.投标文件的组成514.投标文件的格式615.投标报价组成616.投标报价要求717.投标担保718.投标有效期819.投标文件的份数和签署8第四节投标文件的递交820.投标文件的装订、密封与标志821.投标文件的递交822.投标截止期923.投标文件的补充、修改与撤回9第五节开标924.开标925.投标文件审查926.投标文件的公布9第六节评标1027.评标会议1028.评标过程的保密1029.投标文件符合性签定1030.投标文件的澄清1031.投标文件的审查1032.商务标错误的修正1133.商标办法11第七节授予合同1234.中标候选人公示1235.中标通知书1236.合同签订1337.履约担保13合同条款14第一部分协议书14第二部分通用条款(略)16第三部分专用条款16第四部分工程质量保修书24第五部分工程建设项目廉政责任书25附件一～附件二十一投标须知前附表序号内容说明与要求1工程综合说明工程名称：**区**街建设工程建设地点：起点为**街已施工道路交界处K0+000向北至**路K0+215.735设计单位：**设计有限公司结构类型：道路、排水排污工程预算造价：204.4608万元（详见招标人预算书）承包方式：包工包料质量标准：合格工期要求：不大于65天（日历天）其中水泥路面硬化在合同签订后45天内完成。2招标范围本次为施工总承包招标。本次总承包单位的施工范围为：招标人提供的施工图纸所包含的道路、排水排污工程。3资金来源财政拨款4资质要求投标人：市政公用工程施工总承包三级及以上项目经理：市政三级及以上5投标人确定方式资格后审6招标方式公开招标7投标担保金额5万元 8有效报价浮动幅度上限为190.15万元，下限为不得低于成本警戒值9报价方式综合单价10投标有效期60日历天（自投标截止日起计算）11投标文件的份数正本一份，副本二份12履约担保金额现金解入10万元，其中质量7万元，人员设备1.5万元，安全保证金1.5万元，保函解入20万元，其中质量14万元，人员设备3万元，安全保证金3万元。（保函和现金自由选择）13评标办法综合评估法（三）14投标文件递交投标文件递交至：**市招投标中心**建设工程交易站服务中心地址：****大厦5楼东侧电话：**15投标截止期与开标时间2007年11月7地点：**市招投标中心**建设工程交易站 投标须知前附表序号内容说明与要求16废标条款当投标人出现下列情形之一，投标文件作废标处理（或不予接受）：（1）投标文件填报工期大于招标文件规定的天数，投标文件递交份数不按招标文件规定要求的，投标文件承诺工程质量等级低于招标文件要求；（2）投标文件总报价超过招标文件规定的投标报价上限或低于成本警戒值；（3）投标文件填报安全施工费费率、环境保护费费率、文明施工费费率、临时设施费费率、夜间施工增加费、缩短工期增加费、二次搬运费、已完工程及设备保护费和其他施工组织措施费费率不符合招标文件要求；（4）复核“投标承诺书中”的投标总报价和“单位工程费汇总表”中的报价合计，如两者相差1%及以上（︱复核后的总价-投标总报价︱/投标总报价≥1%）的；（5）投标人递交两份或多份内容的投标文件，或在一个招标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；（6）投标文件中附件一至附件十七有缺页的；（7）未提供附件三-附件十内容的Excel格式电子光盘一份的；（8）按规定提交撤回其投标文件通知的；（9）投标文件未按规定标志、密封的；（10）投标文件在投标截止期以后送达的；（11）没有按照招标文件要求提交投标保证金的；（12）投标文件未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章（签字）的；（13）投标文件的关键内容字迹模糊辨认不清的；（14）投标人的法定代表人（或委托代理人）、项目经理未参加开标会议的、未提交交易证的、项目经理证的。（15）投标人的资格不符合招标文件4.3和13.3安全资格要求的(16)投标文件内容存在错漏之处一致或异常雷同现象；投标文件由同一单位或同一人编制；投标文件中载明的项目管理班子系有同一人担任；投标文件由同一*电脑编制或同一附属设备打印；投标报价涉嫌故意拉高或压低投标报价。(17)未按招标文件要求编制投标文件的且实质性不响应招标文件的；(18)按法律、法规要求废标的。投标须知前附表序号内容说明与要求17扣分条款当投标人出现下列情形之一，商务标得分作扣分处理:（累计最高扣至1分）；评标委员会评审复核过程中发现因投标人自身原因引起的计算或结转差错超过二佰元的、笔误、投标文件修改未加盖校正章、应填报的地方出现空白的、单价报价与主要工日、材料、机械*班价格表的报价不统一的或出现投标文件表格内容与招标文件不一致的，每发现一处则商务标得分扣０.3分。如因一处差错引起的连锁差错，只按一处差错扣分。第一章投标须知总则工程说明1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表。招标范围本招标工程项目的范围详见本须知前附表。资金来源本招标工程项目资金来源详见本须知前附表，并将部分资金用于本工程合同项下的合格支付。投标资格投标人与项目经理资质等级要求详见本须知前附表。在**市招投标中心取得交易席位资格，并收到本项目投标通知的单位。项目经理、安全员按照《**市施工现场关键岗位人员管理实施细则》（*建规[2006]330号）执行。如需提供书面证明材料（如临近竣工的书面同意材料、关键岗位变更手续等）才能满足*建规[2006]330号文要求的，投标人应将证明材料在本项目工程开标前一天提交给招标人及招标监管机构，经书面认可方为有效。开标后提供的证明材料视为瞒报、漏报，将不予认可。如投标人系联合体，则联合体的组成及联合体各方的权利、义务须符合有关法律、法规、规章的要求。投标费用投标人应自行承担其参加投标活动自身发生的费用。招标文件工本费300元。现场条件施工现场已满足施工条件。踏勘现场投标人可对工程施工现场和周围环境进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、理解、结论概不负责。除招标人向投标人提供本工程有关的情况外，投标人应通过自行调查取得与本工程施工承包可能发生的费用等有关的全部情况，包括交通、环保、治安等规定和要求。招标文件招标文件的组成招标文件包括下列内容：（1）投标须知及投标须知前附表；（2）合同条款；（3）投标承诺书格式及辅助资料表格式等；（4）招标人提供的施工图预算书（以下简称招标人预算书，工程量清单已在内）；（5）施工图纸（含在电子光盘内）;（6）包含附件三、四、五、六、七、八、九、十内容的Excel格式电子文档一份。除上款内容外，招标人在提交投标文件截止时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件三日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。招标文件的澄清投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于收到招标文件后三日内，以书面形式向招标人提出，招标人的书面答复将送给所有获得招标文件的投标人。招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。招标文件的修改在投标截止日期前，招标人可能以补充通知的方式修改招标文件。招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。招标文件的澄清、修改、补充等内容将以书面方式发给所有获得招标文件的投标人，这些内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。投标人通过传真或电邮方式收到的，须当即给予回执。招标文件的备案本招标文件（包括澄清、修改、补充文件、书面答复等）未经招标监管机构备案盖章的一律无效。招标文件的解释权本招标文件（包括澄清、修改、补充文件、书面答复等）的解释权属**市**区建设工程招标投标办公室。投标文件的编制投标文件的组成投标文件由商务标和安全资格标二部分组成。商务标包括：投标承诺书（附件一）；工程量清单报价编制说明（如有，附件二）；单位工程费汇总表（附件三）；分部分项工程量清单计价表（附件四）；施工技术措施项目清单计价表（附件五）；施工组织措施项目清单计价表（附件六）分部分项工程量清单综合单价分析表（附件七）施工技术措施清单分析表（附件八）主要综合单价二次分析表（附件九）主要工日、材料、机械*班价格表（附件十）主要施工机械设备表（附件十一）项目经理承诺书（附件十二）诚信投标承诺书（附件十三）包含附件三至十内容的Excel格式电子光盘一份（开标后如果投标人提供的光盘不能正常使用的，则评标委员会要求投标人在规定时间内重新提供）。安全资格标包括：（1）施工安全资格审查表（附件十四）（2）项目管理机构配备表（附件十五，项目经理及现场安全生产专职管理人员必须填写）；（3）项目经理简历表（附件十六）；（4）技术负责人简历表（附件十七）；(5)投标人提供证书复印资料(附件十八（6）证书原件：①《建筑业企业资质证书》副本；②《安全生产许可证》副本；③企业法定代表人、企业经理、企业技术负责人、企业分管安全生产的副经理的“三类人员”A类证书;④企业分管安全生产的副经理的任职文件；⑤项目经理“三类人员”B类证书；⑥一名现场安全专职管理人员“三类人员”C类证书；⑦安全员岗位证书注：如提供的证书因特殊原因难以满足上述要求的，须提供经招标监管部门盖章认可的《施工安全资格确认表》（附件十九）。投标文件的格式投标人应使用招标文件中提供的附表格式。表格如不够用时，可以按同样格式扩展。投标人投标文件所用的纸张建议采用A4型纸（图表可根据需要作适当扩展）。投标报价组成15.1本工程采用综合单价法报价，综合单价是指完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润，并考虑风险因素，但不包括规费和税金。人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润的费用内容按省建设行政主管部门颁发的取费定额确定。15.2投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。其应包括招标文件规定，完成工程量清单所列项目的全部费用，包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金。各投标人应根据招标人提供的全套施工图纸、技术资料、工程量清单，以及本工程实际情况和自身的综合实力，竞报投标报价。15.3本招标文件附件中提供的工程量是根据完整的施工图纸及有关资料，按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2003）的规定计算得出的，是统一投标报价口径的主要依据。15.4因无法准确说明材料的特点和要求，现在招标文件中注明的材料品牌或厂家，仅为“相当于”，作为投标报价与评标的共同基础，投标人不得变更。15.5分部分项工程费是指完成在工程量清单列出的各分部分项清单工程量实体所需的费用，包括人工、材料费（消耗的材料费总和）、机械使用费、管理费、利润以及风险费。15.6措施费是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用，由施工技术措施费和施工组织措施费组成。施工技术措施费是指为完成工程项目施工而采取的各项技术措施所需的费用。包括大型机械设备进出场及安拆费、混凝土模板及支架费、脚手架费、施工排水降水费和其他施工技术措施费。施工组织措施费是指为完成工程项目施工而采取的各项组织措施所需的费用。包括文明施工与环境保护费、临时设施费、安全施工费、缩短工期增加费、二次搬运费、已完工程及设备保护费和其他施工组织措施费等费用。其中文明施工与环境保护费、临时设施费、安全施工费、已完工程及设备保护费和其他施工组织措施费的内容按*建规[2005]292号文中的《建筑工程安全防护、文明施工措施费用取定表》确定。施工组织措施费取费基数来源于招标人编制的施工图预算。15.7规费是指政府和有关部门规定必须缴纳的费用。按照单位工程费汇总表（附件三）中相应的费率和计算公式计算，投标人不得变更。15.8税金是指按我省现行定额（2003版）规定应计入建筑安装工程造价内的税金。按照单位工程费汇总表（附件三）中相应的费率和计算公式计算，投标人不得变更。15.9招标人提供的工程量清单中的其他项目清单各项费用均为零。投标报价要求投标总报价必须在招标文件投标须知前附表规定的范围内报价。16.2投标人应根据本企业的具体经营状况、技术装备水平、管理水平，视工程的实际情况、风险程度，自主报价。但不得低于企业的成本报价竞标。16.3招标文件中除主要综合单价二次分析表中的人工、材料、机械配置的数量与投标人拟采用的不一致时，可调整外。其余部分除空白部分由投标人自报外，其内容作为投标报价的共同基础，如投标人擅自变更，可能引起评标扣分。16.4工程量清单中每单项均需填写单价和合价，其它属于招标范围内而未列入工程量清单子目内的，视为已包含或分配到工程量清单的其他单价或合价之中。16.5分部分项工程量清单中的综合单价，投标人应根据工程量清单项目特征、工程内容、工程实际，按综合单价的组成内容确定。16.6综合人工预算书中27元指一类人工，28元为二类人工。16.7材料单价的统一报价：对同种类、同品牌、同产地的材料单价报价，在整个工程项目中的分部分项以及二次分析中不得出现有两种不同的单价。如出现不同报价，按主要工日、材料、机械*班价格表的报价为准，调整其他单价。16.8施工技术措施项目投标人应根据自行确定的施工组织设计或施工方案填报数价格，投标人可结合工程实际情况补充措施项目。不发生的措施项目金额以“0”计价16.9投标人按以下要求报价，否则作无效标处理：（1）安全施工费费率：不得低于1.1%；（2）文明施工与环境保护费费率：不得低于1.5%；（3）临时设施费费率：不得低于4.3%；（4）其他施工组织措施费：不得低于2%（5）夜间施工增加费、二次搬运费、已完工程及设备保护费费率：应大于零；（6）所有施工技术措施费每项均不小于零；16.10成本警戒值确定：（1）在所有有效报价中，按有效报价的家数A确定投标人计算值X。如A＞3，则取去掉报价高的B家和报价低的C家后的有效报价的算术平均值下浮1%作为投标人计算值，其中B=A×30%，C=A×30%（B、C取整数，小数点后四舍五入）；如A≤3，则以最低价下浮1%作为投标人计算值。单位以万元计，小数点后保留2位，第3位四舍五入。（2）业主预算造价的82%作为业主计算值Y。单位以万元计，小数点后保留2位，第3位四舍五入。（3）成本警戒值=（投标人计算值+业主计算值）÷2=（X+Y）÷2。单位以万元计，小数点后保留2位，第3位四舍五入。（4）当（成本警戒值/业主预算造价）>82%时，则按本条第（1）（2）（3）点计算办法得出本次投标的成本警戒值；当（成本警戒值/业主预算造价）≤82%时，则以业主预算造价的82%作为本次投标的成本警戒值。遇百分号时小数点后保留2位，第3位四舍五入。（5）对于报价低于成本警戒值的，以无效标处理。16.11本工程的其他清单项目费用为“0”16.12规费、税金按省建设行政主管部门颁发的取费定额的内容和标准计算报价，不得竞争。投标担保投标人按本须知前附表规定的数额在投标截止期前向**市招投标中心**建设工程交易站提交投标担保金，并领取投标担保确认单。担保形式：本工程投标保证金只能采取银行汇票[单位名称可为×××公司**（**）分公司、×××公司**（**）项目部、×××公司**（**）办事处，不能为具体建设工程项目部]。银行汇票应在开标截止时间前汇入**市招投标中心**建设工程交易站投标保证金帐户。并向**建设工程交易站财务室办理相关手续。开户银行：****商业银行，地址：**市**区**大厦（日用品商城西侧），帐号：**，收款单位：**市招投标中心**建设工程交易站。（经招标人和招投标管理部门同意后，可采用其他担保形式）。17.3投标担保确认单：投标人凭银行汇票到**市招投标中心**建设工程交易站领取投标担保确认单。17.4对于未能按要求提交投标担保的，招标人将视为不响应投标而予以拒绝。17.5中标人在提交履约担保后凭《招标确认单》退还投标担保或转为履约担保，其余投标人在中标候选人公示结束后凭《未中标通知书》退还。17.6如投标人有下列情况，投标担保将被没收：投标人在投标有效期内撤回其投标文件；中标人未能在规定期限内提交履约担保或签署合同协议；投标人在投标期间内有串标、哄抬标价等违规违法行为。投标人违反《**市建设工程诚信投标书》承诺内容的。其他违法、违规规定没收的。投标有效期投标有效期见本须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。在特殊的情况下，招标人在原定投标有效期满之前可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标担保。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内本节关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。投标文件的份数和签署投标人按本须知前附表规定的份数递交投标文件。招标文件附件中注明由投标人法定代表人亲自签署或印鉴、并加盖法人单位公章的，投标人均按要求签章。投标文件一正二副，当正本与副本不一致时，以正本为准。投标文件的递交投标文件的装订、密封与标志投标人应将投标文件按规定密封，并注明项目（标段）名称、投标人名称及标函名称。密封要求：投标文件外包封每条接缝处必须加盖单位公章或法人代表（或委托代理人）印章（或签字）。投标文件的商务标和安全资格标采取单独密封。投标文件的递交递交投标文件时，需满足以下要求，否则该投标文件予以拒收：投标人应按本须知前附表规定的地点，于截止时间前提交投标文件；投标人出示其有效交易证的原件，以证明其已取得交易席位资格；投标人若为**市外企业，须出具《**市外地建设工程企业进*备案登记证》原件，如因特殊原因无法提供原件的，应提供经招标监管机构盖章确认的复印件；投标人出具投标担保确认单，以证明其已提交投标担保；项目经理证原件；（6）投标人法定代表人或委托代理人（必须出具本工程授权委托书原件，如投标人是**外企业，其授权委托书必须经公证机构公证，参考样张附后）和投标项目经理（必须与投标报名项目经理相一致）必须参加开标会议，经招标人确认身份后（招标人对其身份不明的，须出具身份证或驾驶证原件）再签名报到，以证明其出席开标会议。投标截止期投标文件的截止时间见本须知前附表规定。招标人可以补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。投标文件的补充、修改与撤回投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。投标人对投标文件的补充、修改，应按本节有关投标文件规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标担保将被没收。开标开标招标人将于投标截止期的同一时间按本须知前附表所规定的地点公开举行开标会议。开标会议由招标人组织并主持。投标人法定代表人或委托代理人（**行政区域外的投标人必须出具经公证机构公证的本工程授权委托书原件，参考样张附后。）和投标项目经理（必须与项目经理简历表中的项目经理相一致）必须参加开标会议，并出具委托书、身份证（或驾驶证）、交易证、项目经理证等原件.**行政区域外的投标单位同时要提供进*许可证原件或经招投标管理部门盖章确认的复印件。开标顺序：先开安全资格标，待安全资格标结果公布后，再开商务标。凡不符合投标文件组成中的安全资格资料要求的，以无效标处理，不再进入商务标评审。投标文件审查25.1由招标人查验各投标人应到会代表身份是否符合24.3规定。25.2投标文件出现可能废标情况时，应由评标委员集体仔细研究界定，意见不一致时，可投票决定。所有废标决定，必须依法、招标文件明文规定的，并应告知招标人和有关监督管理机购。投标文件公布由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，未按本招标文件要求密封的投标文件则退还投标人，经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标承诺的主要内容。招标人将对开标过程进行记录，以存档备查。评标评标会议评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。评标过程的保密开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。投标文件符合性鉴定评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留。实质性内容包括投标承诺书是否按招标文件要求编制，总报价、质量、工期、投标资格等实质内容的承诺是否响应招标文件要求等。投标文件是否响应招标文件实质性内容由评标委员会界定。如果投标文件实质上不响应招标文件各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。投标文件的澄清评标委员会可以书面方式要求投标人对其投标文件中细微偏差作必要的澄清、说明或者补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。但根据本节错误的修正的规定，凡属于评标委员会在评标中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。评审过程中，评标委员会可能以书面形式通知投标人要求投标人就投标文件中的内容进行答辩，投标人应按要求进行答辩。投标文件的评审31.1投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按无效标处理：投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；投标文件未按招标文件签署条款要求签章的；投标文件份数不符合招标文件前附表要求的；投标文件组成不符合招标文件要求的；安全资格资料不符合招标文件要求的；法律法规规定无效标的。31.2投标文件有下列情形之一的，由评标委员会进行实质性评审后按无效标处理：（1）投标承诺的总报价、工期、质量、投标资格等不符合招标文件前附表要求的；（2）招标文件报价要求中规定作无效标的；（3）违反招标文件其他实质性条款规定的。31.3投标文件有下列情形之一的，经评标委员会详细评审后认定该投标文件对招标文件要求存在重大偏离的，则该投标文件按无效标处理：（1）经商务标差错修正后，属招标文件报价要求中规定无效标的；（2）招标文件中其他内容明确规定作无效标的。31.4评标委员会在评标过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应当向投标人质询，如投标人拒绝说明或不能合理说明理由的，则评标委员会应认定该投标人,有串通投标的嫌疑，其投标文件按无效标处理：（1）投标文件内容存在错漏之处一致或异常雷同现象；（2）投标文件由同一单位或同一人编制；（3）投标文件中载明的项目管理班子系有同一人担任；（4）投标文件由同一*电脑编制或同一附属设备打印；（5）投标报价涉嫌故意拉高或压低投标报价。31.5如有效标不足三家使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。所有投标被否决的，则本次招标失败，重新组织招标。商务标的修正对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件，评标委员会按投标报价由低往高进行复核,看其是否有计算上、累计上或表达上的错误。如此阶段实质上响应招标文件要求的投标人超过20家，仅对报价低的20家投标人进行复核（在确定第20家投标人时，如出现多家报价相同的，则一并进入复核），其余投标文件退出复核，不进入下阶段评审。修正错误的顺序和原则如下：针对投标人的报价组价（除投标承诺书外）进行复核及评审，如发现有计算前后不一致时，以计算前的数据为准，调整计算后数值；除非评标委员会认为计算前的数据有明显的差错或遗漏，此时应以计算后的数据为准来调整计算前的数据。如发现投标人的表格内容与招标文件不一致时，评标委员会将按招标文件表格的内容调整。除投标承诺书外，如果结转前与结转后的数据不一致，以结转前的数据为准，调整结转后的数据（结转过程中，小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。投标承诺书中的文字表示的量和以数字表示的量不一致时，以文字表示的量为准。如投标人提供的电子表格内容与书面文本不一致，以书面文本为准。复核“投标承诺书中”的投标总报价和“单位工程费汇总表”中的报价合计，如两者相差1%及以上（︱复核后的总价-投标总报价︱/投标总报价≥1%）时，该投标文件作无效标处理；如相差1%以内的，在保持投标总报价不变的前提下，通过调整出现错误的报价使其一致，如累计上出现错误则按比例调整各项报价，使其前后一致。按上述修正错误的原则，调整或修正投标文件的投标报价，经投标人确认后，调整后的投标组价对投标人起约束作用。如果投标人不接受或者投标人在评标结束之前不能到场确认的，评标委员会将把调整或修正后的投标组价作为该投标人的投标组价，进入商务标详细评审，但不接受修正的投标人最终将丧失其中标资格。商标办法33.1第一阶段为资格审查。招标监管机构和代理公司按照招标文件载明的资格后审条款对投标人进行审查，凡不符合投标文件组成中的安全资格资料要求的，以无效标处理，不再进入商务标评标。33.2、第二阶段为商务标评审。商务标评定分值为100分（以下除注明外，计算时小数点后保留2位，第3位四舍五入）。（一）评标标底价。1、评标标底价的确定。在所有经复核的有效报价中，按有效报价的家数A确定评标标底价：（1）如A＞3，则取去掉报价高的B家和报价低的C家后的有效报价的算术平均值作为评标标底价，其中B=A×40%，C=A×10%（B、C取整数，小数点后四舍五入）；（2）如A≤3，则以最低价作为评标标底价。2、评标标底价的修正。在参与评标标底价计算的有效报价中，如有与评标标底价相差5%以上的（│投标价－评标标底价│/评标标底价×100%＞5%），则将该报价去掉，再在余下的报价中取均值作为评标标底价。评标标底价仅修正一次，不循环修正。如所有报价均去掉的，则评标标底价不作修正。（二）商务标分值的计算。投标报价等于评标标底价的得100分，每高于或低于评标标底价一个百分点的均扣1分，中间按内插法计算。评标委员会评审复核过程中发现存在投标人自身原因引起的计算或结转差错、笔误、随投标文件递交的光盘不能显示或出现投标文件表格内容与招标文件不一致的，每发现一处商务标得分扣0.3分，累计最高扣至1分。如因一处差错引起的连锁差错，只按一处差错扣分。33.3、中标候选人的确定。评标委员会按商务标得分以及有效报价的家数A确定中标候选人。（一）如A＞7，则将商务标得分高的3家作为入围中标候选人（在确定第3家时，如出现多家得分相同的，则一并入围）；然后在入围中标候选人中随机抽签产生第一、第二中标候选人；（二）如A≤7且＞3的，则将商务标得分高的二家作为入围中标候选人（在确定第2家时，如出现多家得分相同的，则一并入围）；然后在入围中标候选人中随机抽签产生第一、第二中标候选人；（三）如A≤3，则直接确定商务标得分最高者为第一中标候选人，次高者为第二中标候选人。如出现得分相同的，则抽签确定。（四）招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。中标人的投标报价即为中标价。排名第一的中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，如果无第二中标候选人，或者排名第二的中标候选人因前述规定的同样原因不能签订合同的，本次招标失败，重新组织招标授予合同中标候选人公示34.1根据《关于对招标工程中标人实行公示制度的通知》（*建规[2001]376号）的要求，招标人应当将评标委员会推荐的中标候选人在**市招投标中心公示。公示期间，如发现质量员、施工员和技术负责人不符合《**市施工现场关键岗位人员管理实施细则》（*建规[2006]330号）要求的，要求更换，更换合格后并每人每岗处于2000~5000元罚款。中标通知书中标候选人公示结束后，没有投诉的，招标人应当向第一中标候选人发出《预中标告知单》。第一中标候选人应自收到《预中标告知单》15日内（具体时间以《预中标告知单》为准），按本招标文件规定提交履约担保和安全资格审查材料。中标人在公示结束后,必须凭承诺本工程人员配备的管理人员、企业<<安全生产许可证>>原件、企业资质证书原件及企业主要负责人“三类人员”A类证书原件或复印件,项目负责人(项目经理)“三类人员”B类证书原件、施工现场专职安全管理人员“三类人员”C类证书原件、安全员岗位证书原件来领取《中标通知书》.企业主要负责人包括:企业法定代表人、企业经理、企业分管安全生产副经理以及企业技术负责人。第一中标候选人应当将以上材料送至招标代理，经招标办核查后退还。如发现第一中标候选人资格无效，由第二中标候选人替补；如第二中标候选人也无效，则本次招标失败；如涉及到其他投标人资格无效，则评标结果不作调整。招标人应当确定第一中标候选人为中标人。第一中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的，或者不能提供招标文件规定的安全资格审查材料（包括相关证书被暂扣期间），招标人可以确定第二中标候选人为中标人，如果无第二中标候选人，或者第二中标候选人因前述规定的同样原因不能签订合同的，本次招标失败，重新组织招标。中标人确定后，招标人应当向中标人发出《中标通知书》。招标人在发出中标通知书的同时，将中标结果以书面形式通知所有未中标的投标人。《中标通知书》对招标人和中标人具有法律约束力。《中标通知书》发出后，如中标人违反法律法规规定而中标无效的，应承担相应的法律责任，本次招标失败，应重新进行招标。合同签订自《中标通知书》发出之日起30日内，招标人应当与中标人按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。招标人与中标人须根据国家、省、市建设工程施工合同管理的规定及招标文件、投标文件，草签施工合同，待合同管理部门审查后正式签订。同时，按照《关于在我市工程建设领域推行廉政合同的通知》（*纪[2001]19号）的要求，双方签订《廉政合同》。履约担保中标人应自收到**市招投标中心**建设工程交易站《预中标告知单》告知书（以《预中标告知单》规定时限缴纳履约保证金），按本招标文件规定提交履约保证金。如中标人不及时提交履约保证金或不按时与招标人签订合同，招标人将有可能废除授标，并没收其投标保证金。合同格式和条款附后。中标人应按本招标文件规定提交履约保证金，其形式采用现金解入，履约保证金必须解入**市招投标中心**建设工程交易站保证金专用帐户。人员设备履约保证金待承诺兑现、工程竣工后10日内结清。质量履约保证金待获工程验收证书后10日内结清。如承包人在施工过程中违背合同规定的，发包人有权没收相应款项的履约保证金。如中标人不及时提交履约保证金或不按时与招标人签订合同，招标人将有可能废除授标，并没收其投标保证金。第二章合同条款合同文本采用建设工程施工合同示范文本（GF-99-0201）。合同通用条款示范文本（GF-99-0201）的通用条款。合同专用条款中的主要条款将由招标人(发包人)与中标人(承包人)根据投标文件签订。第一部分协议书发包人（全称）：**市**区**广场投资开发有限公司承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：**区**街建设工程工程地点：起点为**街已施工道路交界处K0+000向北至**路K0+215.735工程内容：道路、排水排污本次总承包单位的施工范围为：招标人提供的道路、排水排污施工图纸所包含的全部内容群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：路发改投资[2006]69号资金来源：财政拨款二、工程承包范围承包范围：施工图纸所包括的道路、排水排污工程三、合同工期：开工日期：__以发包人通知为准竣工日期：__按合同工期顺推__合同工期总日历天数__天。四、质量标准工程质量标准：__合格_______五、合同价款金额（大写）：________________________元（人民币）￥：_______________________元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、招标文件4、投标书及其附件5、本合同专用条款6、本合同通用条款7、标准、规范及有关技术文件8、图纸9、工程量清单10、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：________年__________月__________日合同订立地点：_________________________________________________________________本合同双方约定_________________________________________________________后生效。发包人：（公章）_______________________承包人：（公章）______________________________住所：_______________________________住所：______________________________________法定代表人：_________________________法定代表人：________________________________委托代表人：_________________________委托代表人：________________________________电话：_______________________________电话：______________________________________传真：_______________________________传真：______________________________________开户银行：___________________________开户银行：__________________________________账号：_______________________________账号：______________________________________邮政编码：__________________________邮政编码：_________________________________。第二部分通用条款(略)第三部分专用条款一、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：按通用条款,招标文件作为合同文件的组成，其顺序排列在中标通知书与投标文件之间。3、语言文字和适用法律、标准及规范3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：现行的法律、行政法规。3.3适用标准、规范适用标准、规范的名称：按现行的国家施工验收规范、质量评定标准及有关规定。合同有效期内的标准、规范，招标文件中的技术要求。发包人提供标准、规范的时间：承包人自行解决。国内没有相应标准、规范时的约定：/4、图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：合同签定后五天内提供5套。承包人在工程竣工后不需归还。发包人对图纸的保密要求：无。使用国外图纸的要求及费用承担：无。二、双方一般权利和义务5、工程师5.2监理单位委派的工程师姓名：职务：发包人委托的职权：需要取得发包人批准才能行使的职权：5.3发包人派驻的工程师姓名：职务：职权：5.6不实行监理的，工程师的职权：7、项目经理姓名：职务：项目经理8、发包人工作8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备。（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：已具备。（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已开通。（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：（6）水准点与座标控制点交验要求：（7）图纸会审和设计交底时间：在开工前（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作：（9）双方约定发包人应做的其他工作：8.2发包人委托承包人办理的工作：施工许可证办理。9.承包人工作9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无；(2)应提供计划、报表的名称及完成时间：每月25日前提供进度报表；(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人自行负责；(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：/(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按当地有关部门要求；(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：由于承包人原因造成已完工程成品的损坏，由承包人承担；(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：在施工中必须严格按照规范操作，并针对周围地下管线和邻近建筑物实际情况，采取相应防护措施，对不按规范要求施工或未采取防护措施的，造成的损失由承包人承担；(8)施工场地清洁卫生的要求：按通用条款；(9)双方约定承包人应做的其他工作:不管投标时有无承诺，施工现场必须配备能满足停电时施工所需要的发电机组。该笔费用已包含在合同价内，不再另行计取。三、施工组织设计和工期10、进度计划10.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：发包人对承包人的施工组织设计（或方案）和进度计划提出质疑和合理修正时，承包人应在签订合同后7天内提供修正的施工组织设计。每月25日向工程师和发包方提供下一月进度计划和施工方案。承包人收到发包人开工通知后，在3天内开工。工程师确认的时间：承包人提交后7天内批复。10.2群体工程中有关进度计划的要求：/13、工期延误13.1双方约定工期顺延的其他情况：/四、质量与验收17.隐蔽工程和中间验收17.1双方约定中间验收部位：按现行规范、质量监督要求。19工程试车19.5试车费用的承担：/五、安全施工本工程的施工现场执行《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）。承包人必须按国家有关规定，切实落实各项安全技术措施，确保施工现场的安全生产和文明施工。在施工过程中由于承包人原因而发生的人身伤亡、财产损失及其它一切事故，其责任全部由承包人承担，且没收安全保证金。六、合同价款与支付23、合同价款及调整23.2本合同价款采用固定总价方式确定。采用固定总价合同，合同价款调整方法：风险范围以内计价方式：(一)合同价款中包括的风险范围：以下内容按承包人的投标承诺一次性包定：1、本工程按投标时的《投标函》中的总报价一次性包死，结算时不再另行调整。2、综合单价、费率、税率按投标时的报价不再另行调整；3、措施项目清单中的施工组织措施费、施工技术措施费的一次性包死，结算时不再另行调整；4、物价涨跌不予调整，政策性调差不予调整。5、其他项目费中的承包人部分的费率和单价。6、本工程外运土方按10公里计，结算时若实际运距超过或不足10公里时单价不作调整，土方堆置费由承包人在投标总价中综合考虑，费用不再另计。7、建筑垃圾清理、凿除砼及地梁、河塘清淤泥、河塘回填砂、石碴方量发生费用由承包人根据施工图纸及预算的在投标总价中综合考虑，不再另计。8、计日工综合单价[工数经发包人签证，综合结算单价（含税金、规费等其他费用）按50元/工日]；风险费用的计算方法：承包人在投标报价时考虑，不再另行计取。风险范围以外的合同价款调整方法：（一）设计变更和工程联系单而引起的增减工程量，按承包人投标综合单价执行；（1）设计变更和工程联系单而引起新的工程量清单项目，其相应综合单价项目需重新进组价，工程量计算按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2003）执行，综合单价项目组成按照《**省建筑工程预算定额》（2003）执行，人材机、管理费、利润、风险费用按招标人预算书中人材机单价（无价及暂定价按发包人签证）、管理费、利润、风险费用进行编制，编制后的综合单价乘以结算率（结算率=投标人总报价/招标人预算造价）进行结算。（二）材料价格是指材料运至施工现场的价格，采保费等与材料有关的其他费用由承包人在材料报价中综合考虑，不再另行计取；（三）变更设计和工程联系单审批程序按路政办发（2006）86号文件执行。（四）由于承包人未按设计要求和现行有关规范、标准施工，造成工程量增减或返工等，其责任由承包人自负。（五）实际施工时，未达到施工安全文明的有关规定的，在结算时可扣减措施费相应费用；（六）取消通用条款23.3条规定。24、工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：合同生效，承包人人员设备进场后，付该工程合同总金额的10%备料款（其中合同总金额1%作为文明施工费、环境保护费、临时设施费、安全施工费专项付款）。25、工程量确认25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：本工程承包人必须每月25日内将当月实际完成的各部位的已完工程量报告送交工程师。26、工程款(进度款)支付双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：合同生效后，承包人人员设备进场后，付该工程合同总金额10%的备料款。承包人每月25日前将当月实际完成的各部位的已完工程量报告送交工程师，在确认计量结果后，发包人应在次月10日前向承包人支付工程进度款的70%，工程竣工验收后付至合同价的80%（含备料款），工程结算经审定后，付至该工程结算价的97%，余下3%作为工程质量保修金，保修期二年满后付清。承包人收取备料款及每期工程款时应开具正式发票，中间备料款不扣回。七、材料设备供应27、发包人供应材料设备27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：（1）材料设备单价与一览表不符：/（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：/（3）承包人可代为调剂串换的材料：/（4）到货地点与一览表不符：/（5）供应数量与一览表不符：/（6）到货时间与一览表不符：/27.6发包人供应材料设备的结算方法：发包人不提供材料设备28、承包人采购材料设备28.1承包人采购材料设备的约定：1、材料品牌、规格和使用要求：水泥采用：尖峰、农垦。钢筋采用：杭钢、上钢或沙钢。UPVC加筋管：公元、伟星2、本工程所需材料由承包人组织采购（暂定价材料除外）。所有材料必须有质保书或合格证，并且符合施工图纸和规范要求，并经监理工程师和发包方工程师签字后方可使用。否则，因此产生的后果均由承包人负责。3、本工程已确定承包价的建筑材料均由承包人自行询价、采购、运输和保管，在报价时应充分考虑施工期间的市场价格因素，价格为一次性包死价格，在合同实施过程中无论任何原因均不作调整。因施工单位自身原因导致工期延误期间的材料价格上涨均由施工单位自行负责。4、凡是招标文件注明品牌或产地的材料，承包人必须按照招标文件要求采购和施工，如需调整，必须经得发包人认可，否则由此引起的后果由承包人承担。5、无承包价（暂定价）的单项材料、设备估算价在10万元以上的（指可以向同一家供应商采购的同类材料总价），须由发承包双方通过公开招标确定其价格；其他无承包价（暂定价）材料由承包人采购，采购前一个月其质量、价格、产地、规格、采购方式等需事先征得发包人签证同意。6、所有设备、材料和预制构件等均需有产品合格证和质保书、试验（试车）报告等必要资料，符合国家规定的技术标准和设计图纸要求的标准，并且须经发包人及监理单位检测合格后方可使用。7、根据工程需要，发包人有权对承包人投标时确认的品牌进行更换，更换后的材料价格由发包人签证进行结算。八、工程变更按通用条款执行，实际施工时，涉及到工程量的归属由发包人确定。发包人有权根据工程需要增加或减少部分工程量，承包人不得拒绝施工或要求调整任何单价。九、竣工验收与结算竣工验收按通用条款执行。本工程招标范围内价格按承包人的投标报价一次性包死，设计变更和工程量联系单而引起的增减按合同价款调整办法执行。工程结算由发包人委托中介机构审核，结算核减率超过5%时，则超过部分审核费（按5%的费率，基数为超过送审造价5%的幅度以外的核减额）由承包人负责，由发包人从应付工程价款中扣缴。32、竣工验收32.1承包人提供竣工图的约定：工程竣工前10天内提供竣工图及竣工资料3份。32.6中间交工工程的范围和竣工时间：合同工期以承包人的投标承诺书的承诺工期为准。此工期是指发包人发出开工通知书之日起至承包人完成合同范围内的全部工程量，交齐施工技术及质保资料，提出竣工验收报告，经发包人核实签字之日止，如竣工验收达不到合格等级需返修的，则返修时间计入施工工期，不予顺延。十、违约、索赔和争议35、违约35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：发包人违约除承担通用条款约定责任外，从约定应付之日起每延误一天向承包人支付应付款0.02％的违约金。本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：发包人违约除承担通用条款约定责任外，从约定应付之日起每延误一天向承包人支付应付款0.02％的违约金。本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：发包人违约除承担通用条款约定责任外，从约定应付之日起每延误一天向承包人支付应付款0.02％的违约金。双方约定的发包人其他违约责任：/35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：承包人应在合同约定的时间内竣工，每延误一天的损害赔偿金为1000元。本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：承包人投标时承诺的质量标准为本工程合同的质量标准。如工程验收达到合同规定的质量标准，全额返还质量保证金；如因承包人原因达不到合格等级的，则必须无条件返工至合格，再全额没收质量保证金，并处以工程决算总造价5%的罚款并补偿发包人因此而遭受的损失。由于承包人未按设计要求和现行有关规范、标准施工，造成工程量增减或返工等，其责任由承包人自负。双方约定的承包人其他违约责任：承包人承诺的项目部技术、经济、安全管理人员必须全部按投标承诺名单及时到位，严格按照《**市施工现场关键岗位人员管理实施细则》、《**市项目经理和项目总监计分管理办法》执行，项目经理月到位不足80%的，发包人有权中止合同，没收全部履约保证金，同时承包人赔偿发包人由此造成的损失；项目经理月到位达不到90%的，或者投标承诺的项目班子管理人员擅自更换的，每人次扣除人员设备履约保证金的10%；项目班子管理人员经发包人同意更换的，每人次扣除人员设备履约保证金的5%。机械设备按投标承诺及理到位，若其中某项不能兑现，人员设备履约保证金全额归发包人。本工程在实施过程中，如承包人的施工队伍素质、力量、现场管理班子、施工设备、与其他分项工程单位的配合，现场文明安全施工不符合投标书的承诺，造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标所承诺的要求时，发包人有权要求其调整充实施工力量，承包人必须接受，如措施不力，作违约处理，发包人可自行终止合同。承包人应严格依法经营，严禁将工程转包。发现私自转包或挂靠经营现象，所有履约保证金归发包人，同时赔偿发包人损失，并责令退出工地。对所有进场作业人员由监理人员和发包人代表监督考勤。37、争议37.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：（1）请建设行政主管部门调解；（2）采取第一种方式解决。第一种解决方式：约定向**仲裁委员会提请仲裁；第二种解决方式：向人民法院提起诉讼。十一、其他38、工程分包38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：不得分包39、不可抗力39.1双方关于不可抗力的约定：*风（12级及以上）、地震（6级及以上）等自然灾，其他按通用条款执行。40、保险40．6本工程双方约定投保内容如下：（1）发包人投保内容：/发包人委托承包人办理的保险事项：/（2）承包人投保内容：为承包人采购的（含共同采购）运至施工场地内用于工程和自有的材料及设备办理保险；为自有的施工人员和管理人员办理劳动保险费、意外伤害保险费。41、担保41.3本工程双方约定担保事项如下：（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：/担保合同作为本合同附件。（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：/担保合同作为本合同附件。（3）双方约定的其他担保事项：/46、合同份数27.1双方约定合同正副本份数：正本三份，副本九份。47、补充条款（1）现金解入的履约保证金：承包人向发包人交纳10万元的履约保证金（不计息），其中质量保证金7万元，人员设备到位保证金1.5万元，安全保证金1.5万元。人员设备到位保证金、安全保证金在工程竣工验收合格后10天内付清，质量保证金在确定工程达到合同规定的标准后10天内结清（其履约保证金必须解入**市招投标中心**建设工程交易站保证金专用帐户）。（2）本工程危险作业意外伤害保险费、缩短工期增加费、工程保险费，各投标人在投标报价中综合考虑，工程结算时不另行计取。除合同及招标文件约定项目费用按约定计取外，其余费用均不得向发包方另行计取。（3）以下可能发生的费用，已包含在合同价内，不再另行计取。①承包人认为需进一步平整或需铺筑施工道路、清除原有建筑物基础或地下障碍物、外运现场多余土方或建筑垃圾等发生的一切费用。②土方开挖及外运应按当地有关要求办理，如土方运至指定地点集中处理等，由此发生的费用已包含在合同价内，不再另行计取。③机械运杂费：承包人不论实际用于本工程的机械设备是否增加或变动，均不予调整，一次性包死。④自备发电机、储水设施费用：包括由于停电、停水及施工用水加压而增加的费用。⑤因施工噪音、物体坠落、材料抛散而扰民及影响环境卫生、交通城管、现场文明和施工安全等问题等产生的费用，由承包人和有关管理部门、人员联系，自行解决。因此造成工期延长由承包人负责。如给发包人另行造成额外的经济损失，发包人可从承包人的工程款中扣回。⑥承包人在本工程施工中，与施工有关的一切设施、设备、人员、材料堆场等必须控制在总平规定范围内，如果超越了该范围而引起的二次搬运及施工场地原因产生的二次搬运费等费用，均已含在合同价款内。⑦凡招标文件中没明确允许补差或建设管理部门文件没有明确规定由发包人承担，但实际施工中可能发生的其它管理费（如街道管理费、干扰费、环保费、占道押金等）（4）凡是本工程涉及到的所有检测费、试验费均由承包人负责，各投标单位在投标时综合考虑。（5）本招