一级建造师之一建工程法规题库包过题库答案下载

一级建造师之一建工程法规题库包过题库答案下载第一部分单选题(50题)1、某施工企业因拖欠分包工程款，终审败诉后拒不履行生效判决，被法院纳入失信被执行人名单，并发布限制高消费令。就该限制消费措施，说法正确的是（）。

A.仅施工企业及法定代表人受到限制，其他人员不受限制

B.施工企业为完成工程项目必需的采购活动不受限制

C.施工企业为承揽工程项目，在酒店宴请客户不受限制

D.施工企业租赁高档写字楼用于办公不受限制

【答案】：B

2、甲施工单位与乙物资供应单位于2013年5月10日签订了一份采购合同，在合同履行期间，因采购的防水材料质量问题发生争议，双方经过多次的协商，但一直没有达成和解，则关于此争议的处理，下列说法中，正确的是()。

A.双方依仲裁协议申请仲裁后，仍可以和解

B.如果双方在申请仲裁后达成了和解协议，该和解协议即具有法律强制执行力

C.如果双方通过诉讼方式解决争议，不能再和解

D.如果在人民法院执行中，双方当事人达成和解协议，则原判决书终止执行

【答案】：A

3、生产安全事故综合应急预案应当包括的内容是（）。2014

A.应急组织机构及其职责、预案体系及相应程序、危险性分析、应急培训及预案演练

B.应急组织机构及其职责、预案体系及相应程序、可能发生的事故特征、应急培训及预案演练

C.应急组织机构及其职责、预案体系及相应程序、事故预防及应急保障、应急培训及预案演练

D.应急组织机构及其职责、危险性分析、可能发生的事故特征、应急培训及预案演练

【答案】：C

4、在建设单位要求赶工的情形下，隐蔽工程未通过监理单位验收，施工单位继续施工，由此发生质量问题所产生费用由()承担。（2013）

A.施工单位

B.建设单位

C.监理单位

D.建设主管部门

【答案】：A

5、施工单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其()许可的范围内承揽工程。

A.资质等级

B.注册资本

C.专业技术人员能力

D.技术装备

【答案】：A

6、工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患，情况严重的，应当要求施工单位()。

A.整改，并及时报告有关主管部门

B.整改，并及时报告建设单位

C.暂时停止施工，并及时报告建设单位

D.暂时停止施工，并及时报告有关主管部门

【答案】：C

7、当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由（）承担。

A.违约方

B.当事人

C.防止扩大的行为方

D.各方

【答案】：A

8、（2020年真题）某施工企业是法人，关于该施工企业应当具备条件的说法，正确的是（）。

A.该施工企业能够自然产生

B.该施工企业能够独立承担民事责任

C.该施工企业的法定代表人是法人

D.该施工企业不必有自己的住所、财产

【答案】：B

9、关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是（）。(2015真题)

A.申请补办安全生产许可证应当在公众媒体上声明原许可证作废

B.未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生民事责任

C.只有经过再次审查、安全生产许可证有效期才可能延期

D.施工企业是否具有安全生产许可证部影响施工许可证的核发

【答案】：A

10、关于建设工程返修中法律责任的说法，正确的是（）。（2016）

A.因施工企业原因造成的质量问题，施工企业应当负责返修并承担费用

B.已发现的工程质量缺陷，由缺陷责任方修复

C.严重工程质量问题相关责任单位已被撤销的，不可追究项目负责人的责任

D.建设工程返修的质量问题仅指竣工验收时发现的质量问题

【答案】：A

11、根据《绿色施工导则》，处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用（）作为混凝土搅拌用水，养护用水，冲洗用水和部分生活用水。（2015

A.地下水

B.市政自来水

C.雨水

D.中水

【答案】：A

12、某施工合同签订于2005年5月1日，工程竣工时间为2007年7月1日，双方确认支付工程竣工结算款的时间为2007年10月1日。由于建设单位迟迟未支付工程款，施工单位于2008年1月1日向业主催要工程款，建设单位答应最迟于2008年7月1日付清所有工程欠款。但建设单位到期仍未支付，施工单位最迟应当于（）前向人民法院提起诉讼。

A.2009年7月1日

B.2009年10月1日

C.2010年1月1日

D.2010年7月1日

【答案】：D

13、某建设工程项目施工过程中发生不可抗力事件，建筑物受损严重，部分施工机具损毁，施工人员受伤，工期拖延一个月，关于损失承担的说法，正确的是（）。

A.工期不予顺延

B.建筑物受损由施工企业承担

C.施工机具损毁由施工企业自行承担

D.施工人员受伤由建设单位承担

【答案】：C

14、关于人身保险合同的说法，正确的是（）。

A.保险合同只能由被保险人和保险人签订

B.受益人由被保险人或投保人指定

C.被保险人或受益人必须是投保人

D.保险人可以用诉讼方式要求投保人支付保险费

【答案】：B

15、缺陷责任期从（）起计。

A.工程通过竣工验收之日

B.工程提交竣工验收之日

C.工程完工之日

D.工程通过竣工验收并且保修期结束

【答案】：A

16、（2019年真题）甲施工企业向乙建材公司购买一批水泥，关于该买卖合同中水泥毁损，灭失风险承担的说法，正确的是（）

A.若由于甲自身过错，导致水泥交付期限推迟一周，灭失的风险由甲承担的时间相应推迟

B.若甲拒绝接受水泥或解除合同，则水泥毁损灭失的风险由乙承担

C.水泥毁损、灭失的风险，交付之前由乙承担，交付之后由甲承担

D.若乙出卖的水泥为在途标的物时，则其损灭失的风险自水泥交付完成时，由甲承担

【答案】：C

17、投标人对投标文件进行补充、修改或撤回，应该在（）之前进行。

A.招标中止

B.投标有效期满

C.提交投标保证金

D.提交投标文件截止时间

【答案】：D

18、建设项目施工过程中发现地下古墓，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，一般应在不超过（）小时赶赴工地现场。

A.12

B.36

C.48

D.24

【答案】：D

19、建筑施工企业变更法定代表人的，应当到安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续的时间，为变更后（）内。2016

A.10日

B.5日

C.15日

D.20日

【答案】：A

20、某建设工程合同约定，建设单位应于工程验收合格交付后2个月内支付工程款。2005年9月1日，该工程经验收合格交付使用，但建设单位迟迟不予支付工程款。若施工单位通过.诉讼解决此纠纷，则下列情形中，会导致诉讼时效中止的是（）。

A.2006年8月，施工单位所在地突发洪灾，一个月后恢复生产

B.2007年6月，施工单位所在地发生强烈的地震，一个月后恢复生产

C.2007年7月，施工单位法定代表人生病住院，一个月后痊愈出院

D.2007年9月，施工单位向人民法院提起诉讼，但随后撤诉

【答案】：B

21、根据《建设工程质量管理条例》，县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时，其有权采取的措施是（）。

A.要求被检查单位提供工程质量保证金

B.进入被检查单位的施工现场进行检查

C.发现有严重影响工程质量问题时，责令停业整顿

D.调查建设单位和施工企业之间的银行往来账单

【答案】：B

22、下列对总承包单位和分包单位安全责任的描述中，错误的是()。

A.建设工程实行总包和分包的，总承包商具有施工现场的统一管理权

B.总承包单位和分包单位对整体工程的安全生产承担连带责任

C.分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任

D.建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责

【答案】：B

23、在建设工程施工前，应由()将工程概况、施工方法、安全技术措施等向作业班组、作业人员进行交底。

A.项目负责人

B.安全生产管理机构

C.安全生产管理员

D.负责项目管理的技术人员

【答案】：D

24、注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业3个月以上1年以下；情节严重的，吊销执业资格证书，（）年内不予注册；造成重大事故的，终身不予注册；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

A.3

B.5

C.1

D.10

【答案】：B

25、某电梯采购合同中约定，甲方向乙方订购5部电梯，由乙直接将其中2部电梯交付给丙。但乙一直未向丙交付电梯。则该合同中应由（）承担违约责任。

A.甲向丙

B.乙向丙

C.乙向甲

D.丙向甲

【答案】：C

26、采用弄虚作假等手段取得《注册建造师继续教育证书》的，一经发现，立即()。

A.撤销当事人注册证书

B.取消当事人继续教育记录，记入不良信用记录，对社会公布

C.撤销当事人建造师资格证书

D.处以罚款

【答案】：B

27、根据《注册建造师管理规定》，下列情形中，应予批准注册的是（）。

A.赵某因工伤丧失了民事行为能力

B.孙某有两个执业专业，参加继续教育达到150学时，申请延续注册

C.周某申请在两个单位分别注册

D.李某已年满60岁但仍担任施工单位咨询顾问

【答案】：D

28、关于仲裁庭组成的说法，正确的是（）。

A.首席仲裁员应当由仲裁委员会指定

B.当事人双方必须各自选定合议仲裁庭中的一名仲裁员

C.当事人未在规定期限内选定仲裁员的，由仲裁委员会主任指定

D.仲裁庭应当由3名仲裁员组成

【答案】：C

29、在代理关系中，第三人知道行为人超越代理权，还与行为人实施民事行为，给他人造成损害的，由()。（2015）

A.第三人与行为人承担连带责任

B.行为人自行承担

C.第三人自行承担

D.被代理人与第三人承担连带责任

【答案】：A

30、监理人应在计划开工日期（）天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。

A.7

B.5

C.3

D.10

【答案】：A

31、在下列常见的合同中，对合同的分类的说法错误的是（）。

A.加工承揽合同属于不要式合同

B.建设工程施工合同属于要式合同

C.建设单位与商业银行的贷款合同属于不要式合同

D.自然人之间的借款合同属于不要式合同

【答案】：C

32、某建设项目工期为2年，工程合同价为500万元人民币。根据《建筑工程施工许可管理办法》的规定，申请施工许可证时期到位资金不得少于（）万元人民币。

A.500

B.250

C.150

D.100

【答案】：C

33、甲与乙订立了一份水泥购销合同，约定甲向乙交付200吨水泥，货款10万元，乙向甲支付定金3万元；双方约定违约金2.5万元。甲因将水泥卖给丙而无法向乙交付，给乙造成损失1.5万元。后乙向法院提起诉讼，能获得法院支持的最高金额为（）。

A.6万

B.4.5万

C.4万

D.5.5万

【答案】：D

34、建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托()鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期（2013）

A.勘察、设计单位

B.监理单位

C.建筑安全监督管理机构

D.工程质量监督机构

【答案】：A

35、甲承包商与乙金属构件厂签订了构件加工协议。协议履行过半，该承包商突然通知构件厂解除这个协议。按照承揽合同的法律规定，下列关于甲、乙双方权利的表述中，正确的是()。

A.经乙同意后方可解除合同

B.乙有权要求对方继续履行合同

C.甲承包商有权随时解除合同，但应赔偿损失

D.甲承包商不享有随时解除合同权

【答案】：C

36、（2019年真题）关于建设工程质量保证金的说法,正确的是()。

A.在工程项目竣工前已经缴纳履约保证金的,建设单位不得同时预留工程质量保证金

B.建设工程质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的5%

C.承包人不得以银行保函替代预留保证金

D.采用工程质量保险的,发包人可以同时预留保证金

【答案】：A

37、某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故。该事故责任主体应该承担的刑事责任是（）。

A.重大责任事故罪

B.重大劳动安全事故罪

C.串通投标罪

D.工程重大安全事故罪

【答案】：D

38、关于施工企业进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业的说法，正确的是（）。（2016）

A.施工企业应当与建设单位共同制定应急预案

B.施工企业应当在幵工的3曰前通知管道所属单位

C.施工企业通知管道所属单位时应采用书面形式

D.建设单位应当指派专门人员到现场进行管道安全保护指导

【答案】：C

39、按照《建设工程质量管理条例》要求，施工单位必须按照工程设计要求、（）和合同约定对建筑材料、建筑构（配）件、设备和商品混凝土进行捡验，检验应当有书面记录和专人签字。

A.施工技术标准

B.总监理工程师的要求

C.监理单位的要求

D.建设行政主管部门的要求

【答案】：A

40、下列的()是安全及劳动卫生规程未对用人单位提出严格要求的

A.对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查

B.对劳动者进行劳动安全卫生教育

C.为劳动者办理意外伤害保险

D.执行国家劳动安全卫生规程和标准

【答案】：C

41、《民法典》规定的建设工程承包人优先受偿权的价款范围不包含()。

A.工程材料款

B.工程人员的报酬

C.工程管理费用

D.工程停工费用

【答案】：D

42、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》，关于建设工程争议评审的说法，正确的是（）。

A.当事人协议采用争议评审方式后，如果不接受评审组的建议或者越决，也不能再通过仲拔或者诉讼的方式解决争议

B.在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行

C.争议评审制度是法定的争议解决方式

D.采用争议评审的，发包人和承包人应当在开工日后的14日内或者争议发生后，协商成立争议评审组

【答案】：B

43、甲、乙双方于2009年8月10日签订一份施工合同。2009年8月20日，乙方发现甲方隐瞒了施工现场周边真实地质条件，如果按合同施工，将增加近30%的施工费用，遂与甲方协商但遭到拒绝。根据我国《民法典》的规定，乙公司若要行使其撤销权，必须在（）之前向人民法院或仲裁机构申请。

A.2009年8月10日

B.2009年8月20日

C.2010年8月10日

D.2010年8月20日

【答案】：D

44、由一个国家现行的各个部门法构成的有机联系的统一整体通常称为()。

A.法律形式

B.法律体系

C.法律规范

D.法律部门

【答案】：B

45、施工企业发生的下列事故中，可构成工程重大安全事故罪的（）。

A.劳务作业人员王某在施工中不慎在楼上坠亡

B.施工企业安全生产条件不符合国家规定，致使多人重伤、死亡

C.施工企业工程施工质量不符合标准，造成建筑倒塌，造成直接经济损失120万

D.项目经理为赶工期故意掩盖事故隐患，组织他人违章作业的，致使两人死亡

【答案】：C

46、经人民法院判决，建设单位应最迟于2007年4月5日向承包商支付工程款，但是届时却没有支付，由承包商请求强制执行的期限截止于()。

A.2007年5月5日

B.2007年7月5日

C.2007年10月5日

D.2009年4月5日

【答案】：D

47、甲用人单位自用工之日至今6个月的时间里仍未与劳动者孙某订立书面劳动合同，其中劳动者孙某的月薪为4000元。则用人单位应当向劳动者每月支付（）元的工资。

A.6000

B.8000

C.10000

D.12000

【答案】：B

48、某施工单位承包了某工程，该工程计划于6月15日开工，该施工单位在5月5日与保险公司签订了建筑工程一切险，6月8日用于保险工程的材料、设备运抵现场，实际开工日期为月20日，建设工程一切险的起始时间为（）。

A.6月15日

B.5月5日

C.6月8日

D.6月20日

【答案】：C

49、某贸易公司与某建材供应商签订合同，约定供应商应于合同签订后7日内将3000吨钢筋运至某工地，向施工单位履行交货义务。合同签署后，供应商未按合同约定交货，则（）。

A.施工单位与贸易公司应共同向供应商追究违约责任

B.供应商应向施工单位承担违约责任

C.供应商应向贸易公司承担违约责任

D.施工单位与贸易公司均可向供应商追究违约责任

【答案】：C

50、下列保险中，属于强制性保险的是（）。

A.意外伤害保险

B.建筑工程一切险

C.安装工程一切险

D.工伤保险

【答案】：D

第二部分多选题(50题)1、下列关于代理的法律责任说法正确的是（）。

A.代理人可以根据需要自行决定转委托第三人代理，代理行为的法律后果由被代理人承担

B.本人知道他人以本人名义实施民事行为而不作否认表示的，视为同意

C.代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动的，代理人负主要责任

D.委托书授权不明的，由被代理人承担责任

E.代理人不履行职责给被代理人造成损害的，应当承担民事责任

【答案】：B

2、关于项目经理部及其行为法律后果的说法，正确的是（）。（2015）

A.其行为的法律后果由项目经理承担

B.不具备法人资格

C.是施工企业为完成某项工程建设任务而设立的组织

D.其行为的法律后果由项目经理部承担

E.其行为的法律后果由企业法人承担

【答案】：BC

3、下列施工项目中，属于经批准可以采用邀请招标方式发包的有()工程项目。（2012）

A.受自然地域环境限制的

B.涉及国家安全、国家秘密的项目而不适宜招标的

C.施工主要技术需要使用某项特定专利的

D.技术复杂，仅有几家投标人满足条件的

E.公开招标费用与项目的价值相比不值得的

【答案】：D

4、根据住建部(建安办函【2017】12号)相关规定，针对()等危险性较大的分部分项工程应印发施工安全要点。

A.基坑工程施工

B.脚手架施工

C.模板支架施工

D.起重机械使用

E.高空作业

【答案】：ABCD

5、《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》规定，监理单位总监理工程师应当按照()进行监理，对施工质量承担监理责任。

A.法律法规

B.工程承包合同

C.技术标准

D.设计文件

E.工程监理合同

【答案】：ABCD

6、建设工程领域常见的刑事法律责任包括()。

A.工程重大安全事故罪

B.重大劳动安全事故罪

C.串通投标罪

D.重大责任事故罪

E.环境污染罪

【答案】：ABCD

7、事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得（）。

A.早报

B.漏报

C.谎报

D.瞒报

E.迟报

【答案】：BCD

8、授予专利权的发明和实用新型，应当具备的条件为（）。

A.新颖性

B.创造性

C.美观性

D.实用性

E.适用性

【答案】：ABD

9、根据事故的具体情况，事故调查组由（）派人组成，并应当邀请人民检察院派人参加。

A.公安机关

B.有关人民政府

C.人民法院

D.安全生产监督管理部门

E.负有安全生产监督管理职责的有关部门

【答案】：ABD

10、甲施工企业承揽了一个工程项目。采购员张某持项目经理部盖章的书面授权委托书到乙建材公司购买一批425号硅酸盐水泥，但乙建材公司将货发到后，项目经理声称项目上需要的是325号水泥，且授权书中并没有自己签字，拒绝支付货款。关于本案，正确的是()。

A.委托书应当经项目经理签字并由项目部盖章方为有效

B.委托书中应当载明代理事项和权限

C.委托书授权不明的，委托书无效

D.施工企业对乙建材公司承担责任，张某负连带责任

E.乙建材公司可以以项目经理部为被告提起诉讼

【答案】：BD

11、根据《绿色施工导则》对提高用水效率作出规定，下列说法正确的有（）。

A.现场机具、设备、车辆冲洗用水根据现场环境可以设立循环用水装置

B.施工现场办公区、生活区的生活用水采用节水系统和节水器具，提高节水器具配置比率

C.项目临时用水应使用节水型产品，安装计量装置，采取针对性的节水措施

D.施工现场建立可再利用水的收集处理系统，使水资源得到梯级循环利用

E.施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水定额指标，并合计计量管理

【答案】：BCD

12、当事人对仲裁协议的效力有异议，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，可以由（）。

A.仲裁协议约定的仲裁委员会决定

B.申请人住所地中级人民法院裁定

C.仲裁委员会所在地基层人民法院裁定

D.仲裁委员会所在地中级人民法院裁定

E.合同签订地中级人民法院裁定

【答案】：BD

13、《绿色施工导则》所倡导的“四节一环保”的内容中不包括()。

A.节地

B.节材

C.节电

D.节暖

E.节水

【答案】：CD

14、根据《专利法》，下列属于专利法保护对象的有（）。

A.发明

B.计算机软件

C.实用新型

D.商品商标

E.外观设计

【答案】：AC

15、.建设单位因监理单位未按监理合同履行义务而受到损失，欲提起诉讼，则必须满足的条件有（）。

A.有具体的诉讼请求

B.有事实和理由

C.有充分的证据

D.没有超过诉讼时效期间

E.属于受诉法院管辖

【答案】：AB

16、人民法院对第二审案件的审理，在下列表述中，正确的有（）。

A.一审判决认定事实基本清楚，引用法律并无不当，发回重判

B.一审判决认定事实清楚，适用法律正确，判决驳回上诉，维持原判决

C.一审判决认定事实不清，证据不足，发回一审人民法院重审

D..判决适用法律错误的依法改判

E.当事人对第二审案件的判决，不可以上诉

【答案】：BCD

17、设区的市的人民代表大会及其常务委员会根据本市的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规和本省、自治区的地方性法规相抵触的前提下，可以对（）等方面的事项制定地方性法规。

A.城乡建设与管理

B.环境保护

C.犯罪和刑罚

D.历史文化保护

E.税收制度

【答案】：ABD

18、根据《民法典》的规定，代理的种类包括（）。

A.委托代理

B.复代理

C.指定代理

D.法定代理

E.特别代理

【答案】：AD

19、根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》，下列人员中，属于五方责任主体项目负责人的有（）。

A.建设单位项目负责人

B.监理单位负责人

C.勘察单位项目负责人

D.施工单位项目经理

E.造价单位项目负责人

【答案】：ACD

20、根据《民事诉讼法》的规定,以下关于开庭质证,说法正确的有()。

A.证据应当在立案时出示,并由当事人在开庭时互相质证

B.对涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的证据应当保密,需要在法庭出示的不得在公开开庭时出示

C.经过法定程序公证证明的法律行为、法律事实和文书,人民法院可以作为认定事实的根据,但有相反证据足以推翻公证证明的除外

D.书证应当提交原件,物证应当提交原物。提交原件或者原物确有困难的,可以提交复制品、照片、副本、节录本

E.提交外文书证,人民法院可以要求当事人附中文译本

【答案】：BD

21、所谓噪声敏感建筑物，是指()、住宅等需要保持安静的建筑物。

A.医院

B.学校

C.体育馆

D.机关

E.科研单位

【答案】：ABD

22、《民法典》规定，当事人可以依照《民法典》约定一方向对方给付定金作为债权的担保，债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者回收。在当事人一方发生违约时，适用下列罚则（）。

A.给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金

B.由国家没收定金

C.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金

D.收付定金的一方不履行约定的债务的，有权要求返还全部定金

E.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当退还全部定金

【答案】：AC

23、根据我国《企业所得税法》的规定，计算企业所得税的应纳税所得额时，准予扣除的项目是指与纳税人收入有关的（）。

A.成本

B.红利

C.费用

D.损失

E.收益

【答案】：ACD

24、关于建筑市场不良行为的公告和停止公告，说法正确的是（）。

A.公告期间一般为6个月到3年

B.被公告单位的整改经建设主管部门审核确认有实效，应及时停止公告

C.公告部门缩短公告期间的，最短不得少于6个月

D.行政处理决定被依法撤销或停止执行的，公告部门应当停止公告

E.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门不停止对违法行为记录的公告

【答案】：AD

25、下列工程施工过程中，属于侵权责任的情形有()。

A.乙举家在外经商，其邻居甲为防止乙房子被台风刮倒，未经乙同意而在台风来临前自己花钱对乙房子进行加固

B.施工单位将施工废水直接排入鱼塘造成鱼苗大量死亡

C.王某在施工临近道路行走被围墙砸伤

D.施工单位夜间施工噪声超标，影响附近居民休息

E.施工单位未按合同约定支付项目经理李某的奖金

【答案】：BCD

26、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，发包人具有（）情形的，承包人请求解除合同的，应予支持。

A.未按照约定支付工程款

B.提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制标准

C.单方面要求变更原先的工程设计方案

D.干预承包人采购

E.不履行约定的协助义务

【答案】：AB

27、拒绝权是法律赋予安全生产从业人员的权利，安全生产从业人员的权利还包括（）。

A.接受安全生产教育培训

B.获得意外伤害保险赔偿的权利

C.获得劳动防护用品的权利

D.知情权

E.批评权和检举、控告权

【答案】：BCD

28、根据施工企业要求对原工程进行变更的，说法正确的有()。

A.施工企业在施工中不得对原工程设计进行变更

B.施工企业在施工中提出更改施工组织设计的须经工程师同意，延误的工期不予顺延

C.工程师采用施工企业合理化建议所获得的收益，建设单位和施工企业另行约定分享

D.施工企业擅自变更设计发生的费用和由此导致的建设单位的损失由施工企业承担，延误的工期不予顺延

E.施工企业自行承担差价时，对原材料、设备换用不必经工程师同意

【答案】：ABCD

29、施工企业由于重大误解,在订立买卖合同时将想购买的A型钢材误写为买B型钢材,则施工企业()。

A.只能按购买A型钢材履行合同

B.应按效力待定处理该合同

C.可以要求变更为按购买B型钢材履行合同

D.可以要求撤销该合同

E.可以要求确认该合同无效

【答案】：CD

30、根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位与被监理工程的()有隶属关系或者其他利害关系，不得承担该工程的监理业务。（2012）

A.建筑材料供应商

B.勘察设计单位

C.施工企业

D.建设单位

E.设备供应商

【答案】：AC

31、根据《劳动合同法》，用人单位有权实施经济性裁员的情形有()（2013）

A.依照企业破产法规定进行重整的

B.生产经营发生严重困难的

C.股东会意见严重分歧导致董事会主要成员交换的

D.企业转产、重大技术革新或者经营方式调整，经变更劳动合同后，仍需裁减人员的

E.因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行的

【答案】：ABD

32、关于劳务派遣的说法,正确的有()。

A.经营劳务派遣业务应当申请行政许可,办理公司登记

B.劳务派遣用工只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施

C.劳务派遣用工方式使劳动者的聘用与使用分离

D.用工单位可以将被派遣劳动者再派遣到与其签订合同的其他用工单位

E.除岗前培训费以外,劳务派遣单位不得再向被派遣劳动者收取费用

【答案】：ABC

33、工程质量监督机构对竣工验收程序实施的监督包括（）。

A.验收程序是否合法

B.施工单位质量行为是否合法

C.竣工验收资料是否齐全

D.实体质量是否存有严重缺陷

E.竣工结算是否完成

【答案】：ACD

34、根据《建设工程质量管理条例》的规定，以下关于保修范围及其在正常使用条件下各自对应的最低保修期限的表述，正确的是()。

A.屋面防水工程最低保修期限为5年

B.供热与供冷系统最低保修期限为3个采暖期、供冷期

C.房间和外墙面的防渗漏工程最低保修期限为4年

D.给水排水管道、设备安装和装修工程最低保修期限为2年

E.房屋建筑的地基基础工程最低保修期限为设计文件规定的该工程的合理使用年限

【答案】：AD

35、根据《仲裁法》，当事人有证据证明仲裁裁决存在（）情形的，可以向人民法院申请撤销该仲裁裁决。

A.双方当事人均不满意仲裁结果

B.没有仲裁协议

C.仲裁员隐瞒了应该回避的事由

D.没有对另一方当事人形成强制作用

E.裁决事项超出仲裁委员会权限

【答案】：BC

36、根据《建筑业企业资质管理规定》，在申请之日起1年至资质许可决定做出前，出现下列情况的，资质机关不予批准起建筑企业资质升级申请的有（）。（2015）

A.与建设单位之间相互串通投标

B.将承包的工转包或违法分包

C.发生过一起一般质量安全事故

D.非法转让建筑企业资质证书

E.恶意拖欠分包企业工程款

【答案】：ABD

37、关于调解文书法律效力的说法，正确的有（）。2018真题

A.法院调解书经双方当事人签收后，具有强制执行的法律效力

B.人民调解委员会的调解协议具有法律约束力

C.人民调解委员会的调解协议具有强制执行的法律效力

D.基层人民政府的调解协议具有法律约束力

E.仲裁调解书经人民法院司法确认后，即发生法律约束力

【答案】：ABD

38、下列从事生产活动的企业中，必须取得安全生产许可证的是（）。

A.食品加工生产企业

B.建筑施工企业

C.烟花爆竹生产企业

D.矿业企业

E.危险化学品销售企业

【答案】：BCD

39、根据《建筑工程施T许可管理办法》,建设单位采用欺骗、贿赂等不正当手段取得施工许可证的法律责任,说法正确的有()。

A.由项目所在地县级建设行政主管部门撤回施工许可证

B.由原发证机关重新核验施工许可证

C.由原发证机关撤销施工许可证

D.对建设单位处工程合同价款1%以上2%以下罚款

E.责令建设单位停止施工

【答案】：C

40、我国劳动合同的特征表现为（）。

A.劳动合同具有随意性

B.劳动合同遵循平等、自愿的原则

C.劳动合同主体具有特定性——劳动者和用人单位

D.劳动合同具有较强的法定性

E.书面劳动合同是劳动者与用人单位确立劳动关系的法定形式

【答案】：BCD

41、关于劳动工资保障制度的说法，正确的有（）。2016

A.乡镇企业不适用最低工资标准制度

B.延长工作时间不包括最低工资内

C.有毒有害等特殊工作条件下的津贴包括在最低工资内

D.劳动者依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资

E.最低工资的具体标准由省级人民政府规定，报国务院备案

【答案】：BD

42、在建设工程专利保护中，专利权人有证据证明他人正在实施