精编标准版总包合同

--1-项目建安总承包项目建安总承包施工合同补充合同（精编）标准版总包合项目建筑安装工程施工总承包建设合同补充合同发包人：承包人：签订时间：签订地点：一、第一部分通用条款第一条词语定义及合同文件1.1定义和名词解释“发包人/甲方/招标人”：是指投资建设“ ”项目建筑安装工程 “承包人/乙方/投标人”：是指与发包人签订了总承包施工合同的工程承建单位，即江苏如皋建筑安装有限公司，承包人保证提供的全部企业资质等法律文件均为真实、合法、有效，并保证企业资质与本合同标的相符。“指定分包方/独立分包方”：是经发包人审查批准，并与发包人直接签订特定分包合同的承建单位。“监理工程师”：是由监理单位任命，并经发包人书面批准委托，具体执行本工程监理的监理工程师。“开工日期”：经发包人代表签署下发的书面开工通知时间（详见开工通知书）即为开工日期。

1.1.6“五方及质监站参加验收的竣工日期”1.1.6“五方及质监站参加验收的竣工日期”以本工程通过“五方及质监站参加的竣工验收”并取得质监监督报告的验收通过确认的时间为准，为质监单位的竣工验收完成时间，即为五方及质监站参加验收的竣工日期，该时间是合同约定材料调差的终点，但不是承包人承接工程的终点。“完工日期”：指承包人完成与发包人签订合同中约定的合同工程（包括合同条款约定所作的变更工程）所有施工内容及其整改并移交物业的时间，完工日期以工程移交书（移交物业时出具的工程移交书）中写明的日期为准，此时间作为工期终点，即本工程完工日期。或指承包人完成与发包人签订合同中约定的合同工程（包括合同条款约定所作的变更工程）所有施工内容且通过“五方验收及质监站参加的竣工验收”验收合格后，施工单位完成入伙前整改工作并达到发包人项目部及发包人指定的物业管理公司（也可能为发包人书面指定的其他部门）要求且签字确认后，承包人提交正式的《竣工验收申请报告》并报发包人项目部审批，得到发包人项目部经理、工程总监及发包人代表的签字认可确认的时间为本工程最终竣工验收日期，此时间作为工期终点，即本工程完工日期。“合同工期”：指承包人与发包人签订的合同中约定的从开工日期开始到承包人完成合同工程（包括合同条款约定所作的变更工程）所有施工内容及其整改并移交物业的完工日期的时间期限。“实际工期”：指承包人开始履行合同实体工作内容的第一天开始为实际的开工日期，经发包人代表签署下发的书面开工通知（详见开工通知书）后的第2天）到承包人实际完成合同工程（包括合同条款约定所作的变更工程）所有施工内容及其整改并移交物业的完工日期的时间期限。“竣工交验”：是指协议规定的，工程在发包人接管之前，由承包人（或指定分包方）负责完成的检验。“竣工资料”：是指承包人整理的证明其完成协议约定的本工程或其任何部份或区段的资料、文档（含电子文档）、影像资料、检验单、竣工图或类似技术文件等。所有此类资料的格式须经发包人及有关政府部门认可；提供的竣工资料及竣工备案资料，必须满足城建档案馆或者其他指定的政府部门接受城建档案的要求。“工程设备”：是指预定构成或永久构成本工程的一部分的机械、仪器、装置以及诸如此类的设备。“承包人设备”：是指在工程施工和竣工及在修复任何缺陷过程中所需的任何性质（临时工程以外）的设备和机械、物品，但不包括预定构成或构成永久工程组成部分的机械、装置、材料和其他物品。“日”：指日历日,特别约定为工作日的除外。“质检/监站”：指行政主管部门指定的负责本合同条款工程质量检查监督的各级质量监督检查站。在协议条款中，无论何处涉及由任何人发出或颁发的任何通知、同意、批准、证书或决定均应是书面的，并对其作出相应的解释，对任何此类的通知、批准、证书和决定都不应该无故扣压和延误。特殊情况下发出的口头指令必须经书面确认。合同文件及解释顺序以下各文件应被视为组成并理解和解释为本协议的一部分：（1）本合同；（2）中标通知书；（3）投标书文件及其附件；（4）合同函件（招标过程中双方约定的协议、投标承诺函、招标洽商纪要、来往函件及签证）；（5） 标准、规范及有关技术文件；（6） 图纸；（7） 招标文件及其附件（8）如合同文件部分条款之间发生不一致，应按上述文件的顺序作优先解释。1.3承包人须提供并保证企业资质及工作人员的资质等法律文件具有真实性、合法性；如承包人提供的以上法律文件存在瑕疵，则发包人有权解除本合同，由承包人承担违约责任即承包人交付的履约保证金全部归发包人所有；如承包人已进场施工，则须于接到发包人退场通知之日起两日内无条件退场，延迟一日按工期延误承担违约责任。第二条双方一般权利与义务2.1发包人代表2.1.1发包人派驻本工程施工场地履行合同的代表在本合同中称为发包人代表：姓名：;联系方式: ；2.1.2发包人委托发包人代表的职权（1）负责工程质量的检查和验收；（2）审核承包人提交的施工进度计划，根据合同要求和发包人的决定批准实施，并负责日常的监督及协调。负责组织日常的工作协调会，负责日常工作的协调组织；（3）施工进度计划和重要施工进度节点的修改与确认；（4） 负责所有变更、签证、现场指令的签字及工程款支付的签字；（5） 发包人代表可以授权其下属责任工程师行使以上一定范围的权力；2.1.3监理单位委派的工程师：监理单位名称:北京希地环球工程建设顾问有限公司山西分公司总监理工程师姓名： 职务： 2.1.4发包人委托的监理职权：(1)全面负责该总包工程施工全过程的质量、进度控制，对承包人提交的施工组织设计、施工方案、等的初审权以及发包人代表书面授权的临时权限；(2)需要发包人批准才能行使的职权：所有涉及工程价款的经济签证、工期索赔及其他。2.2承包人项目经理2.2.1承包人项目经理：姓名： 联系方式： 职权：承包人授权项目经理全权代表承包人履行合同，项目经理的行为及任何有关本工程项目的签字加盖公章为承包人所承认。2.2.2承包人如需更换项目经理， 应至少提前7天以书面形式通知发包人， 并在征得发包人书面同意后方可实施，这并不代表发包人同意承担由此引起的一切索赔，承包人应自行承担由此引起的一切后果。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。2.2.3项目经理在本项目施工期间必须保证长期在施工现场，确因特殊情况不在时，须向发包人代表请假并取得发包人代表的书面同意后方可离开。2.3发包人的一般义务2.3.1施工合同签署后，发包人提供施工用水、 电现场接驳点，由承包人负责维护施工水电的日常使用及管理。本工程移交承包人后，承包人归还发包人前，承包人用水、用电须符合水电管理部门的相关要求。承包人须按月同发包人确认每月发生的水电数量及金额，承包人施工过程中发生的水电费用按供电局及自来水公司规定的价格在工程进度款中予以扣减。若承包人未按合同约定及时确认水电数量及金额，或未及时提出异议的，则发包人有权进行直接分摊，承包人不得有任何异议。在项目正式用电送到永久配电室后，现场施工用电应同时转接到永久配电室，且承包人施工用电应以永久配电室内的总计量表（有功电度表）为准并同时承担变压器的基本电费。承包人进场5天内，发包人向承包人现场交验水准点、坐标控制点，承包人有义务对现场交验的水准点、坐标控制点进行复核，交验完毕签署交验凭证，发包人提供正式书面资料，由承包人负责保护，如因破坏、失准而造成损失由承包人承担所有责任。若承包人在进场5天之后，10天内未反馈意见，则认为承包人已完全接受现场的实况，日后有关的任何索赔及工期延长申请将不获批准，由于接受现场实况产生的所有费用均视为承包人已综合考虑不再计取。发包人向承包人提供工程地质资料一套及施工图纸肆套（其中含竣工图用图两套）。施工图提交承包人20日内，发包人组织承包人、监理、设计单位参加设计交底及施工图会审，承包人在3日内整理好图纸会审纪要，发包人协助承包人10日内完成图纸会审纪要的各方签字工作。及时回复监理工程师提交的承包人有关本工程的书面通知、 文件、变更等工程相关的问题。发包人对监理工程师认可的项目经理或技术负责人的调整进行书面确认。发包人在任何时候，根据公司项目销售的情况和现场实际情况，对施工进度总控计划及分项工程计划的调整保留权力，并将调整情况通知监理工程师和承包人，承包人必须接受并实施，发包人不对承包人支付由此产生的任何费用。238按发包人的管理程序规定， 包括但不限于审批、 确认工程签证、材料认价、设计变更单、付款单等。2.3.9按本合同条件约定的支付方式向承包人支付已完成工程的形象进度款及工程费用。2.3.10发包人现场代表须参与各项工序（如隐蔽工程等）的验收，并签署意见。2.3.11发包人会同监理工程师对承包人采购的材料实行见证取样制度。2.3.12对承包人在工程实施过程中和移交物业前未按要求及期限清除和运走现场的多余设备、剩余材料、残留物、建筑垃圾和未拆除的临时工程（包括临时施工道路，临时设施及指定分包遗留在现场的），发包人有权对此进行处置， 并在处置收益中扣留足够的款项，以支付出售或处理整理现场所发生的费用支出。如其费用不足以补偿发包人的支出，则发包人有权从承包人应付工程费用或质保金中扣回，仍然不足部分承包人另行补足。2.3.13发包人在施工过程中不向承包人提供施工需要的临时用材料及设备。若由于实际情况经发包人代表书面同意提供了临时的材料或设备，则必须在使用完毕后由发包人指定的招采部进行回收，否则均按照采购材料设备的价值从工程款或质保金中直接扣除。2.3.14本合同中对承包人的违约金额在资料充分的情况下，经发包人、监理工程师签字后即可从工程款中扣除，发包人仅需书面通知承包人。2.3.15发包人有权要求承包人撤换其认为不称职的项目经理，承包人有责任执行发包人的要求，承包人须向发包人支付 20000元/人•次的违约金：由承包人承担由于其项目经理不称职所造成损失的赔偿责任；发包人有权视情节扣留一定比例的履约保证金或从当期进度款中直接扣除（不低于 从当期进度款中直接扣除（不低于 20000元/人•次）。2.4承包人一般义务2.4.1根据本合同各项规定，承包人负责精心施工，同时按规范规定、图纸要求及按发包人要求的分项工程的施工做法，按时完成本工程及其缺陷（错、漏、补）的修复和完善。承包人应对全部现场作业和施工方法的适应性、稳妥性和安全性承担全部法律责任及经济损失。2.4.2本合同条件中约定的结算方式已包括了本合同条件中规定的承包人的全部义务（包括但不限于提供有关货物、材料、工程设备、或服务以及需支付不可预见的工作的费用）；以及实施和完成本工程及其缺陷修复所必需的一切工作和事宜。243承包人须在每月25日以前向发包人及监理提供下月度工程进度计划及本月相应进度统计报表。承包人每延误一次上报，承包人同意向发包人支付 500元/次的违约金。244承包人负责办理有关施工场地交通、 施工噪音、污水排放、环境卫生、垃圾处理、环境保护、扬尘治理、市政设施迁移、市政道路及人行道、市政绿地占用、市政设施保护、安全生产等管理的手续， 承包人未办理各种证件、批件而影响工程施工和工期，承包人承担所有责任， 承包人每发生上述事件一次， 对此承包人同意向发包人按 10000元/次支付违约金。2.4.5承包人负责施工期间的施工场地周围地下管线和邻近建筑物、 构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作，并承担损害造成的责任与损失。 并须对工地同市政道路连接区域的地下电力通道、路灯照明通道、通讯设施、给排水管道、燃气管道设施等进行临时性保护，由此产生的费用（包括但不限于防护、改造、加固、迁移、损坏赔偿等的费用）已包含在费率中，承包人不再计取。因承包人原因造成损坏时，承包人负责解决并承担全部经济、法律责任，对此承包人同意向发包人按 10000元/次支付违约金;由此给发包人造成损失的，均由承包人全部承担。246承包人承担负责工程未竣工验收并交付发包人前的建筑产品 （含发包人指定分包的产品）的成品保护义务，由此产生的费用已包含在取费中，承包人不再计取。保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。247承包人应充分关注和保障所有在现场工作人员的安全。承包人须采取有效措施，使现场和本工程的实施保持有条不紊，以免使上述人员的安全受到威胁，此费用已包含在取费中，承包人不再计取。因承包人原因造成上述人员的安全事故，承包人负责解决并承担全部经济、法律责任，对此承包人同意向发包人按 20000元/次支付违约金;由此给发包人造成损失的，由承包人承担全部法律责任。248承包人应做好现场的文明施工， 为了保护本工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当监理工程师或有关部门要求时，应自费提供照明、警卫、护栅、警告标志、防护棚架等安全防护措施。因承包人未提供安全防护措施或现场安全管理缺失导致发生安全事故或给任何第三方造成损害的，应由承包人负责解决，由此给发包人造成损失的，须承包人全部承担。因承包人未提供安全防护措施或现场安全管理缺失导致发生安全事故或给任何第三方造成损害的，须承包人负责解决并承担全部经济、法律责任，对此承包人同意向发包人按 20000元/次支付违约金；由此给发包人造成损失的，由承包人承担全部法律责任。249在本工程实施中或竣工移交前， 承包人应及时拆除临时工程（包括发包人指定分包单位堆放在承包人指定地点的施工垃圾、多余材料、施工临时设施）或承包人临时设备及材料加工场地并将现场残留物、施工垃圾或不再需要的多余材料，清理并运至政府指定并认可的场地，使施工现场状态处于监理工程师及发包人满意和安全的状态。由此产生的费用（包括但不限于拆除、运输、防护、改造、加固、迁移、损坏赔偿等的费用）已包含在费率中，承包人不再计取。在施工场地外租赁场地建造临设或租赁临设所需的一切补偿费，均已包含在费率中，发包人不再单独另行支付该部分费用，且承包人必须按国家规范、晋中市建委及当地有关职能部门的相关规定及发包人具体要求在施工场地外租赁场地建造临设或租赁临设，不论施工中承包人采取任何措施，发包人均不补偿费用给承包人。承包人不及时拆除临时工程（包括发包人指定分包单位堆放在承包人指定地点的施工垃圾、多余材料、施工临时设施）或承包人临时设备及材料加工场地并将现场残留物、施工垃圾或不再需要的多余材料时，发包人安排其他承包人拆除临时工程（包括发包人指定分包单位堆放在承包人指定地点的施工垃圾、多余材料、施工临时设施、硬化施工场地）或承包人临时设备及材料加工场地并将现场残留物、施工垃圾或不再需要的多余材料时，所产生费用将从承包人工程进度款中扣除，对此承包人同意向发包人按此项工作涉及费用金额的20%支付违约金。2.4.10承包人应采取一切合理措施保护现场内外的环境，避免由于施工操作引起的粉尘、有害气体、噪音等对环境的污染或其他原因造成的人身伤害或财产损失。因承包人原因造成现场内外的粉尘、有害气体、噪音等环境污染或其他原因造成的人身伤害或财产损失，均由承包人负责解决并承担全部经济、法律责任，对此承包人同意并向发包人按10000元/次支付违约金：由此给发包人造成损失的，须由承包人全部承担。2.4.11在施工过程中（以及工程移交后的质量保证期内） ，由于承包人的施工质量问题、安全问题以及其他原因而受到报纸、电视及其他媒体的报道，或政府主管部门的通报批评和处罚，承包人全部承担由此造成的损失和违约金；如由此对本项目和发包人公司的社会形象造成损害，每发生一次，对此承包人同意向发包人按 50000元/次支付的违约金。该违约金由发包人直接在当期工程进度款或质量保证金中扣除。完全满足晋中市安全文明施工及环境保护要求的有关工作。按合同要求完成竣工验收所需的应由承包人负责的工作，包括负责接受及完成有关竣工验收、提供竣工图纸、记录、测试报告（包括大体积砼温控检测、建筑室内环境检测等相关报告所需承担的一切费用）及经各有关方面确认的完工表格或证明书并交给发包人，所有此类资料的格式须经发包人及有关政府部门认可；提供竣工备案所需的由承包人负责的一切资料，并配合发包人申报竣工验收。在工程完工后，修复所有受到影响的现场及现场周围环境，并做好已完工程的清洁及成品、半成品的保护工作，以达到发包人接受该工程的要求。对入户门、铝合金（或塑钢）门窗、栏杆的成品保护作如下规定：承包人对入户门的成品保护承担全部责任，当入户门出现损伤（包括但不限于划伤、碰撞变形、锁具损坏等）在交房前需进行更换的，所产生的更换费用由承包人承担。如能明确对施工现场的成品或半成品造成损伤或破坏责任人的，由损伤或破坏责任人负责赔偿或更换。按工程项目的具体要求向各分包单位提供现场施工水电的接驳点，并负责维护施工水电的日常使用；发包人指定施工用水、用电的接驳位置，发包人提供的施工用水、用电只能用于施工生产；发包人在红线范围内不提供搭建承包人生活区的场地，承包人生活区的用水、用电、用气（包括设备、管线的布置）由承包人自行解决并自行承担所有费用，并由承包人承担施工及生活区水电的使用费用。承包人须自行安排并承担施工所需的排污设施、施工场地清理、平整及硬化施工场地及其相应的拆除等的费用；承包人应对地下室顶板的平整度应特别重视，应采取相应的措施保证作为施工场地的地下室顶板日常不积水，并按安全文明施工工地的要求进行维护。承包人作为本工程总承包合同的责任人，必须对本工程承担全部责任，包括但不限于对整个项目的进度、质量、安全文明施工、防盗、成品保护等进行总控制，对各发包人指定分包单位、独立专业施工单位进行专业总协调和管理并满足政府部门和发包人要求，及时解决因承包人及分包工程施工而引起的邻近居民投诉等问题。并对发包人指定分包、独立分包的安全生产负有总体管理责任。因承包人未按本合同约定履行相应的总承包义务、责任，须由承包人负责解决并承担全部经济、法律责任，对此承包人同意向发包人按10000元/次支付违约金；由此给发包人造成损失的，须由承包人全部承担。2418在完成“五方验收及质监站参加的竣工验收”后直到本项目集中交付小业主3个月后，承包人仍须委派项目经理或副经理带队的施工人员留守项目，具体人员数量及工种比例由发包人工程部门同承包人根据承包人承接项目规模及现场整改需要协商，3个月后经发包人工程管理部门及本项目指定的物业公司书面同意后方能撤离现场。若承包人在此阶段人员安排不能满足现场整改需要，发包人有权委托第三方单位进场，并按合同相关条款进行处理。因承包人在此阶段人员安排不能满足现场整改需要或发包人委托第三方单位进场整改时，应由承包人承担全部经济、法律责任，对此承包人同意向发包人按10000元/次支付违约金；由此给发包人造成损失的，应由承包人全部承担。2419承包人应为后续施工的指定分包商提供符合质量标准的作业面，并为发包人工程师检查后提出的整改要求提供全面、及时、彻底的整改配合。若有违反则视为违约行为，对此承包人同意向发包人视情节按每条 100~500元支付违约金，且仍须按发包人指令进行整改。2.4.20其他合同条件要求承包人履行的任务及工作，包括正常施工需要的一切附带的工程及临时工程。2.4.21按照国家或相关主管部门的要求按时支付民工工资并按月向发包人上报支付民工工资领用清单，遵守国家的相关法律和相关规定等。2.4.21发包人安排的其他工程。2.4.23承包人其他责任2.4.23.1专利条款：（1）承包人在实施本工程和其缺陷修复过程中所采用的施工工艺、进场的装备与材料、设备等，如果因其商标、图案、施工工艺、新材料的使用等发生侵犯专利的行为，并引起的索赔或诉讼，则一切与此有关的包括但不限于发包人已承担的损害赔偿、诉讼费、律师费等其他一切开支，均由承包人承担。（2）承包人在本工程实施中及缺陷责任维护期间，应积极配合按设计规定或发包人或监理工程师认可的新工艺、新材料的使用。检测检验：在实施和完成本工程及其缺陷责任修复期发生证明所用于本工程材料、设备、工程质量情况的检查、检测、验收符合国家规范及规程要求的费用均由承包人负责。地下障碍物：根据施工现场的实际情况，双方协商解决。承包人应自行准备发电机、抽水设备及蓄水池，发包人不对现场的停水、停电造成的停工、窝工进行任何签证。承包人的给水及电力接驳点布置无法满足商砼或其他分包的电力接入要求时，所发生的分包水电增加措施如商砼泵送措施（如使用汽车泵或采用柴油泵确保商砼泵送、采用其他措施确保用水等）费用增加均由承包人负责承担该部分费用。承包人对发包人指定的基础土方开挖工程和回填指定分包具有总体管理和配合协调的义务，若因承包人原因超过合同、图纸及规范要求规定范围导致的土方超挖与回填所需的费用由承包人承担；在开挖至符合合同、图纸及规范要求的设计标高时，基础土方指定分包方与承包人应做好工序交接、工作交接手续且双方签字确认；在工序完成交接后，承包人对符合设计要求的开挖完成面及时完成工序交接接收并组织后续工序的施工，若因承包人对符合设计要求的开挖完成面工序交接接收不及时或后续工序施工组织不及时等人为因素原因导致的超挖及多次捡底，其所需的超挖土方开挖费用、外运弃置费用以及基坑超挖后回填的材料及施工费用均由承包人承担，发包人均不承担由上述原因产生的材料及施工费用且不对上述承包人责任延长工期。承包人应做好施工现场内的排水工作，因场地排水不及时，造成基坑内积水而导致的超挖，其所需的超挖土方开挖费用、外运弃置费用以及基坑超挖后回填的材料及施工费用由承包人承担，发包人均不承担由上述原因产生的材料及施工费用且不对上述承包人责任延长工期。承包人对发包人指定的基坑支护工程指定分包具有总体管理和配合协调的义务；因承包人原因超过合同、图纸及规范要求规定范围的护壁施工或返工所需的费用由承包人承担；在施工至符合合同、图纸及规范要求的工作面时，护壁分包方与承包人应做好工序交接、工作交接手续且双方签字确认；在工序完成交接后，承包人应做好施工现场内的排水工作以及基坑边坡及周边的材料堆放，因其排水不及时、材料堆放不合理等原因，导致护壁垮塌，其所需的基坑超挖土方开挖费用、外运弃置费用以及基坑超挖后回填材料及施工费用、基坑护壁费用均由承包人承担，发包人均不承担由上述原因产生的材料及施工费用且不对上述承包人责任延长工期。承包人对发包人指定的小市政工程（室外管网、道路工程）指定分包具有总体管理和配合协调的义务；因承包人原因超过合同、图纸及规范要求规定范围的小市政施工或返工所需的费用由承包人承担；在施工至符合合同、图纸及规范要求的工作面时，小市政分包方与承包人应做好工序交接、工作交接手续且双方签字确认；在工序完成交接后，承包人应做好施工现场内的排水工作、垃圾清运以及施工现场的材料堆放，因其排水不及时、垃圾清运问题、材料堆放不合理等原因，导致返工，其所需的一切费用均由承包人承担，发包人均不承担由上述原因产生的材料及施工费用且不对上述承包人责任延长工期。承包人须向各分包人提供相关的基准线和标高。承包人在砖砌体施工完成后，须在各房间（包括厨房、卫生间、电梯前室、过道等）墙面上弹出标高线、门窗洞口纵横向控制线，以便水电管道安装时标高控制；抹灰完毕后，承包人须将抹灰前的标高控制线、门窗洞口纵横向控制线重新弹在抹灰表面上（腻子的施工应将标高线局部留出），以便安装单位及各分包单位进行标高控制。2.4.24承包人按“山西省晋中市非城镇户籍从业人员综合社会保险”相关规定所缴纳的所有费用（还包括其涉及的管理费及税金等）包含在规费中。发包人不另行支付，同时承包人必须提供办理完毕相关费用的证明。2.4.25承包人按山西省相关规定支付农民工工资，所涉及的管理费及税金等，均已包含在取费中，发包人不另行支付。2.4.26承包人办理发包人委托的工作⑴负责办理或配合办理施工许可证及相关配套的备案手续，按政府规定需发包人缴纳的相关费用由发包人交纳。⑵负责最终验收并为发包人取得的各种合格证件的办理，按政府规定需发包人缴纳的相关费用由发包人交纳。⑶合同另有约定的除外。⑷承包人无条件及时提供协助发包人办理有关证件所需的承包人相关资料。2.4.27承包人必须服从发包人的规章制度及现场管理制度。2428文件接收及签署工程建设过程中，发包人发给须由承包人签收的文件，承包人应签收，如果拒绝签收，每拒收一次承包人向发包人支付 10000元/次的违约金，并且视为承包人签收并认可文件内容，因此产生的责任及费用由承包人全部承担。第三条施工组织设计与工期3.1施工组织设计3.1.1承包人须按发包人的要求提交施工组织设计报发包人代表及监理工程师审批，发包人及工程监理应在收到后的 15天内出具书面审核意见。 施工组织设计一经批准后，承包人应向发包人提供一式四份（两份原件，两份复印件）的施工组织设计及相应电子文档一份。3.1.2承包人所报施工组织设计应包括详细的施工方案 （包括但不限于分项工程的具体做法及施工框图、发包人要求的工期关键节点的保证措施、冬雨季施工措施、成品半成品保护措施、质量保证措施、安全文明施工措施、环境保护措施及实施方案、国家法律、法规规定的所有检验的次序等）、工程总进度计划（时标网络图、横道图）、工地平面布置图、工地人员安排组织表、主要工作人员的履历、工程设备及装备明细表。严禁现场实际投入与施工组织设计不符，否则按违约处理，承包人向发包人支付违约金20000元，承包人须遵从发包人及监理对现场平面布置的总体控制。3.1.3承包人所报施工组织设计应包括一份详细、 完整的工程进度计划，该进度计划应包括发包人直接发包的各专业工程进退场时间、预埋时间、竣工时间，各分项工程的开工和完工、验收时间等。该进度计划一经发包人、监理工程师确认后，承包人有义务至少应在每季度最后一个月的 25日，向发包人、监理工程师提供最新的、经过修改的、动态的施工总进度计划（无论是否已发生变更），并由其审核备案，但对于发包人明确不得延误的阶段性施工目标或关键节点不得擅自更改（合同已明确规定需延期或非承包人原因影响除外）。如工程发生较大调整或发包人、监理工程师明确要求提交时，承包人应在5日内按发包人、监理工程师的要求，将最新的施工总进度计划予以提交。计划每延期一天提交，承包人同意向发包人按1000元/天支付违约金,直到承包人提交该计划为止。3.1.4承包人所报施工组织设计应包括一个较为详细、 完整、可行的所有人员进退场计划，该计划至少应具体到项目正副经理、技术负责人、质监工程师、测量工程师、计量造价工程师、材料保管员、工长等施工管理人员及各专业劳动力总量，及所需的施工机具、设备清单。该计划一经发包人、监理工程师批准后，承包人不得随意更换和调动。若承包人随意更换项目经理或更换的项目经理不能满足发包人要求，承包人须承担更换项目经理20000元/人•次的违约金。对于更换计量造价工程师，承包人须承担 10000元/人•次的违约金。3.1.5承包人应在合同签订且收到施工图纸后 15天内，根据合同条件的规定，就发包人组织供应且由承包人负责施工的材料、设备的供货事宜，提交一份材料、设备计划供发包人、监理工程师审批，并在今后的合同期的每月的 25日，提供最新的、经过修改的、准确的材料、设备计划供发包人、监理工程师审阅后备案。该计划应包括发包人组织供应的材料、设备的进场、施工和到货的时间、品名、数量、规格、性能以及其他需明确的技术参数和供货要求等。承包人应根据合同约定、现场的实际情况以及材料、设备选购、订货、分包单位的选择、生产加工和运输的周期、现场的预留、预埋等因素，及时制定和修改所有计划，同时应确保这些计划的准确性、系统性、时效性、严肃性，并在实际工作中全力贯彻执行。由于承包人3.1.6发包人批准的施工组织设计涉及的措施费按约定的计费方式计取。在施工组织设计中考虑不周所造成的额外费用包括导致发包人提供材料数量增加而产生的费用一律由承包人承担。由于承包人双方约定工期顺延的情况3.2.1由于不可抗力及发包人指令原因而影响施工导致工期拖延，经发包人书同意后工期可相应顺延，但发包人不再承担其他责任。3.2.1.1不可抗力（1）不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人、承包人责任造成的爆炸、火灾，以及专用条款约定的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。（2）不可抗力事件发生后，承包人应立即通知监理，在所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。不可抗力事件结束后48小时内承包人向监理通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，承包人应每隔7天向监理报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，承包人向监理提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：（1）工程实体本身（承包人施工质量未达标准除外）的损害费用，由发包人承担；（2）发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；（3）承包人机械设备损坏、材料及停、窝工损失费用，由承包人自行承担；因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。3.2.2发包人提出的工程重大变更、洽商，工期是否顺延，由双方协商书面确定；其它变更、洽商工期不予顺延。本工程工期已充分考虑可能出现的各种形式的雨雪、冰雹、高温天气、停水、停电、中考、高考、节假日、扰民和民扰、施工场地狭小、道路施工影响等不利因素及与承包人施工相关的工程的施工工期。本工程由于下述原因造成的停工或工期延误，工期不予顺延，由此引起的承包人自身的费用以及施工区域内发包人的财产损失由承包人承担：(1)因承包人失误或违约引起的停工；(2)由于工程场地或其周围气候条件引起的停工；为工程合理施工和保证安全所必须的停工；承包人未得到发包人或监理许可而擅自停工；其它由于承包人原因引起的停工或工期延误。凡因气候或其它因素导致无法按正常进度计划完工，承包人应无条件以夜间施工或其它方式赶工弥补，且发包人可以视需要随时通知承包人增加工作人员及设备组织赶工，承包人不得拒绝且不得依此向发包人提出增加任何费用。承包人由于以下原因造成的延误将视为违约：⑴非发包人原因导致无法完成本工程项目进度计划控制节点 (如±0.000、主体封顶、竣工、移交)。⑵未按发包人批准的承包人对工程合同约定进度计划关键线路中的关键节点，延误达二天以上且无法采取措施挽回的。⑶由于承包人自身资金、材料、设备供应导致工程进度延误的。⑷项目经理对施工现场失去控制，而导致工程延误的。⑸在监理工程师(或发包人)发出指令后，拒不执行，并造成工程项目进度延误的。⑹由于非发包人原因，而导致与他人产生纠纷、诉讼、第三方索赔而造成本工程进度延误的。⑺由于工程施工质量及材料、设备质量不符合本合同专用条件的规定，监理工程师（或发包人）要求承包人返工或将不符合材料、设备运出场而拒绝执行的。⑻其他应由承包人承担责任的违约行为。3.4工期延误的违约责任承包人必须按合同约定工期完成工程施工。承包人提交的施工进度计划中应考虑关键施工线路的富余及可调节工期，在发生工期延长的情况时，承包人必须优先对关键施工线路的工期进行调节，不允许关键节点工期延长，发包人书面同意除外。总工期每逾期1天，承包人向发包人支付10000.00元/栋的违约金。关键节点工期每逾期1天，承包人向发包人支付 10000.00元I栋的违约金。第四条工程质量与验收4.1质量要求：本工程质量等级为合格，且须达到晋中市关于分户验收要求。4.1.1承包人应贯彻执行现行颁发的《建设工程质量管理条例》 ，严格履行承包人的质量责任和义务。应贯彻执行建设部建现行颁发“关于印发房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收暂行规定”的通知。达到国家建筑工程施工质量验收规范要求，一次性验收合格，并通过100%细部检查验收移交物业公司。4.1.2严格执行《工程建设标准强制性条文》的相关条款，确保建设工程施工质量；接受质量监督部门和发包人委托的监理单位依照《工程建设标准强制性条文》和有关法规进行监督。4.1.3工程竣工经发包人组织设计、 地勘、施工、监理等有关单位依据《建筑工程施工质量验收统一标准》（现行版本）及有关的施工验收规范， 工程的观感检查按发包人要求，对工程整体施工质量进行竣工检查、验收、评定，施工质量验收合格。“五方验收及质监站参加的竣工验收” 承包人保证所承建的全部工程一次性通过验收，如不能一次性竣工验收合格，承包人必须向发包人支付20000元/次/栋的违约金。4.1.5地下室普通水电（含人防水电）工程质量要求：水电系统的安装施工按设计要求完成，同时应充分考虑和其它施工单位之间的配合以保证综合管网总体安装和使用的要求以及保证地下室净空高度，发包人另行要求除外。承包人在施工过程中必须请人防设计院、人防办到现场检查安装情况，承包人负责人防水电验收的通过；若验收不通过则承包人向发包人支付5000元/次违约金。地下室普通水电（含人防水电）安装工程中所有涉及到穿地下室楼板、外墙、电缆沟、机房、配电房、水池的管道、桥架、套管、电缆电线、构件必须要采取封堵防漏措施；如未采取措施而有渗漏水现象，每处向发包 人支付10000元违约金，且承包人必须及时进行整改直至无渗漏；如措施效果不佳而有渗漏水现象，每处再向发包人支付 5000元违约金，且承包人必须及时进行整改直至无渗漏。所有以上部位渗漏现象整改未完成，则视为承包人承建工程未达到经发包人、物业验收移交要求。4.2检查和返工4.2.1承包人必须严格按国家现行的设计规范、 施工规范和图纸的要求及发包人、 监理工程师的指令进行施工作业，随时接受发包人、监理工程师的检查，提供相关技术资料，为检查提供便利。承包人不得以任何借口拒绝发包人、监理工程师的检查。4.2.2工程实施过程中，出现质量达不到要求或承包人不按图纸、 规范要求施工及违反操作规程野蛮施工、发包人、监理工程师有权勒令停工或返工。经整改并报发包人、监理工程师认可后方可复工或进行下一步工序施工。返工和停工期间所有损失由承包人承担。423承包人有义务查核施工图中所有工程数据及信息， 在工程实施前发现并提出施工图中存在的错、漏、碰、缺等问题，并在获得设计、监理和发包人认可的解决方案后再行实施。如承包人未履行上述义务导致的返工、 开凿及变更，由承包人承担全部责任。4.3施工样板为保证施工质量符合要求， 装饰分项工程大面积施工前必须作施工样板， 经发包人、监理工程师认可后方可大面积施工。否则，因承包人原因或发包人变更引起的返工损失由承包人负责。发包人、监理工程师的任何检查均不减少承包人的责任， 不得以发包人、监理工程师的检查为借口而不遵守相关的规范标准，且不豁免承包人按照规定支付的违约金。4.4隐蔽工程验收工程达到隐蔽条件，承包人自检合格后提前 24小时书面通知发包人、监理工程师验收（必须提供相应的各种技术资料）并为验收提供相应条件（如必要的安全防护、安全通道等），否则发包人、监理工程师可拒绝参加。验收合格签字后，方可进行下一步工序的施工。必要时，承包人须邀请设计、地勘、质监等单位参加。因为承包人未邀请或未提示发包人邀请相关部门、单位参加而造成验收无效，责任由承包人承担。第五条签证与变更5.1实施和完成本工程及缺陷责任期的任何时间内，发包人有权对承包人的工程范围等进行变更，承包人不得以任何理由予以拒绝并无任何先决条件予以执行，并应严格遵守发包人和监理的要求保质保量的按时完成，否则发包人视同承包人违约，有权另行委托其他施工单位完成，由此而发生的全部费用，将从承包人工程进度款或质量保证金中予以扣除，同时承包人支付发包人涉及本工程费用 20%的违约金。变更的工程造价按本合同约定的计算方法和原则执行。5.2发包人有权对设计图纸进行变更，承包人应及时按变更进行施工，不得拒绝。设计单位提出的设计变更，必须按发包人关于设计变更的有关管理规定经发包人以书面形式批准签发给承包人后，承包人才能按图进行施工。承包人发现设计错误或不合理之处，应及时通知发包人和设计单位，由设计单位（或发包人）提供设计变更文件，经发包人以书面形式批准签发给承包人后，承包人才能实施。承包人提出的合理化建议如被发包人采纳，或承包人在施工前及时纠正图纸错误，发包人可根据实际情况酌情予以奖励。未经过发包人书面同意，承包人不得擅自变更设计，如承包人擅自变更设计，发包人有权要求承包人整改并恢复原设计，并由承包人承担因此发生的一切费用，承包人还应赔偿发包人因设计变更导致的全部直接及间接损失，对承包人擅自变更设计导致的工期延误，发包人有权追究其逾期交工的违约责任。因承包人施工质量问题或施工安排不当导致设计变更而发生的费用，均由承包人承担，工期不予顺延。由承包人进行设计的图纸（或施工方案），因设计质量问题引起的责任由承包人承担。发包人提出的对已完成的分项工程进行变更，承包人应在施工前将施工方案报发包人确认；对于可以重复利用的材料设备，承包人应小心保护，并与发包人及时对损耗率进行确认，否则以全部利用进行考虑（承包人不计取该项材料设备费），承包人不得有任何异议。属承包人拆除时未采取保护措施或拆除后保护不当的，由承包人承担由此造成的所有经济损失及责任。5.9对总价的影响所有变更及签证均须由发包人以书面指令的形式主动发出，但发包人发出的指令并不表示对该工作内容涉及的费用进行确认，其指令仅反映了对工程内容增减的要求，费用的增减确认均须按发包人相应管理制度及程序进行确认后才予以认可。以上各项签证与变更中的予以确认费用项将影响总价，承包人必须按照合同附件设计变更、现场签证的协议执行，且承包人须按《关于设计变更、现场签证的协议》中的要求上报书面的变更签证预算，否则结算中将按超期失效进行处理，对该类失效部分不予认可且承包人不得提出任何异议。5.10承包人同意按《关于设计变更、现场签证的协议》 （附件）办理实施和完成本工程及缺陷责任期内的所有变更及签证。5.11对于工程施工过程中签证变更金额累计达到 型万元时，并入工程进度款按75%支付5.12承包人必须于每月25日前向发包人成本部（集团成本管理中心）上报上月 20日至本月19日之间发生的所有签证和变更的月报表台帐，该台帐报表是承包人办理经济签证结算的重要依据之一， 若承包人逾期报送或未报， 承包人同意向发包人按1000元/次支付违约金。发包人可以在承包人的任何一次工程付款中予以直接扣除，承包人不得有任何的异议。5.13施工过程和结算过程中承包人必须严格按照合同的约定如实报送签证金额，否则，在结算过程中审核的变更签证将按照合同的约定执行。承包人在收到发包人的变更指令后必须对需要发包人重新认价的材料在收到变更指令 5天内向发包人提出认价申请，否则均以发包人单方面确认价格为准，承包人不得提出异议。第六条竣工验收与结算6.1竣工验收6.1.1验收（1）质监单位的竣工验收工程具备竣工验收条件，承包人应按竣工验收的各项规定，申请竣工验收。发包人在接到竣工验收申请后5日内组织发包人、承包人、监理、设计、地勘、物业等单位参加初验。初验提出的问题整改完毕后，发包人于 15日内报质监单位进行竣工验收，竣工验收合格且发包人、承包人、监理、设计、地勘等各单位签字盖章手续完毕，送交资料到质监单位验收与备案，且取得相关证书并送交发包人书面确认的时间，为质监单位的竣工验收完成日。（2）交付城建档案馆档案资料的工作承包人应在本工程的质监单位的竣工验收完成日后按发包人要求时间（不超过 15天）完成符合城建档案馆要求的档案资料（承包人为总承包单位，必须归集承建项目的所有土建、安装、装修、景观及其他分包资料）。分包单位的档案资料由分包单位完善后提交承包人归总、装订，承包人对此承担协助义务。承包人应及时为发包人指定分包工程的分包单位的档案资料办理签字盖章等手续，否则影响本工程竣工验收，一切责任由承包人承担，迟延一天承包人承担 5000元/天的违约金。“取得备案证后一个月内，必须完成整改并移交发包人指定的物业管理公司，如逾期一天承包人向发包人支付 10000元/天的违约金。移交物业前，承包人必须承担承包范围内建筑产品的保护义务等。”6.2工程移交移交验收完成且合格后7日内，承包人必须全部撤场并提交《房屋建筑工程质量保修协议》，经发包人、物业单位（也可能为发包人书面指定的其他部门）签字认可后，工程移交完成。否则，视为承包人移交日期即完工日期迟延，承包人承担合同工期违约责任。6.3竣工资料6.3.1承包人负责整个工程竣工资料的收集、汇总与编制，包括发包人的指定分包工程的资料。6.3.2承包人必须在本工程质监验收合格15日内，向发包人提交完整的按档案馆规定格式装订成册的竣工资料4套、规范的竣工图4套（竣工图中应包含但不限于每户的水电竣工图和竣工验收报告）。承包人向发包人提交完整的竣工资料包括发包人的指定分包工程的竣工资料。任何因为竣工资料不全导致验收工作不能进行或延迟，均由承包人承担责任。为了更好的配合对工程造价进行准确、真实、及时的审计，承包人应积极配合发包人在规定的时间内收集、整理并一次性提交造价审核相关的所有资料，并对资料的完整性、准确性负责，提交资料包括但不限于以下内容：⑴完整的竣工图四套（蓝图）；⑵承包人编制的有效的竣工结算书四份；⑶与本工程造价相关的会审纪要、任务通知单、责工指令单、工程变更通知单、设计变更通知单、现场签证、工程量核定单、认价回复函及影像资料等各四套；⑷施工合同两份；⑸要求以上第⑵〜⑷项资料装订成册并编制目录；⑹如因承包人在发包人规定的时间内，将以上资料提交给发包人或提交资料不完整，由此造成发包人对工程造价的审核时间的延误，由承包人承担经济损失及法律责任。承包人在办理竣工结算之前5日内必须将所有施工工人的工资全部支付完毕和清场（除发包人要求留下的整改和收尾的施工人员），否则不予办理竣工结算；且延迟一天承包人承担5000元/天的违约金。635本工程竣工结算资料的编制必须严格按照发包人的竣工结算资料编制要求进行编制报送，否则视为无效结算资料。第七条工程保修详见附件：《房屋建筑工程质量保修协议》。第八条施工现场管理8.1对承包人工作人员的要求8.1.1承包人派往本工程现场的项目经理部全体管理人员从工程开工到竣工必须在职在岗，管理人员必须具备上岗证，根据相关部门要求须具备上岗证的操作工人也必须具备上岗证。承包人所有现场人员均须挂牌上岗，项目部管理人员不得在其他项目或部门兼职。项目部管理人员以发包人、监理工程师批准的施工组织设计中的人员为准，并须同前期考察以及投标书中人员一致 （除发包人建议更换外）。如需调整，须报监理工程师同意、发包人批准。如发现人员岗位不齐和不符规范要求一次，承包人向发包人支付2000元违约金，合同另有约定的按约定处理。若承包人更换人员建议经核实后确属有利更换，则以书面报告及校准形式取消前述违约金。8.1.2承包人工作人员如因管理水平、 工程进度、质量、安全、文明施工等严重失职被发包人、监理工程师要求将其调换或换岗换职者：⑴项目正副经理、技术负责人被要求调换，承包人承担 2000元/人•次的违约金，计量造价工程师被要求调换，承包人承担 1000元/人•次的违约金。项目经理指项目执行经理。⑵项目部其他人员被要求调换，承包人承担 500元/人•次的违约金。⑶发包人有权要求将违反以下条款的承包人工作人员给予警告甚至调离本工地:须持证上岗的岗位，无上岗证者;无法胜任本职工作者；现场实际人员与施工组织设计要求不符者；不能积极配合发包人、监理工程师管理及分包单位工作者；分部分项工程两次验收不合格的主要责任者（施工员、班组长、质监员、工长） ；发包人、监理工程师认为其他应予调离的情形。⑷对出现上述第⑶条中的情形，承包人承担 1000元/人•次的违约金。⑸以上违约金经发包人、监理工程师签字后，以书面形式通知承包人，承包人如有异议，应于3日内以书面形式提出意见，逾期视为承包人接受。8.2监理工程师现场工程检查8.2.1没有监理工程师的批准，任何工程均不得覆盖或掩蔽， 承包人应保证监理工程师有充分时间和机会对予以覆盖或掩蔽的任何工程进行检查和测量。822监理工程师认为有必要对本工程任一部分剥离或在其内部或贯穿其内部开孔后，承包人负责该部分恢复原状，保证其品质不受损害。8.2.3监理工程师有权随时对下述事项发出指令：⑴在指令规定的时间内，一次或分几次将监理工程师或发包人认为不符合本合同条件规定的任何材料或设备从现场运走。⑵拆除并彻底重做经监理工程师或发包人认为不符合本合同或技术规范、标准、图纸、材料材质以及操作工艺要求的相关内容。⑶如果承包人在指令时间内（如果没有规定，则在一段合理时间内）不执行上述指令，则发包人有权雇佣他人执行该指令，并向其支付有关费用，该费用由承包人承担，可从应付款项扣除。8.3安全及文明施工管理8.3.1施工现场的安全施工由承包人全面负责， 发包人对于承包人以及承包人承包范围内的指定分包的一切安全事故不承担任何责任。8.3.2承包人在现场采取的一切安全防护措施， 必须经发包人委托的监理公司及发包人代表签认后方可实施。8.3.3承包人应遵守晋中市相关部门的安全文明施工规定以及发包人、 监理工程师的管理规定。⑴承包人如因安全文明施工被工程所在地相关部门进行通报批评，且使发包人声誉受到影响，将承担合同总价0.5~1%的（或20万元）违约金。⑵承包人必须加强内部管理，杜绝打架斗殴事件及偷窃行为，发现一次，承包人承担500元违约金。承包人与分包人或供货商发生上述行为，发现一次，承包人承担 5000元违约金。如发生恶性事件（发包人有权界定恶性事件的界限），发包人有权终止本合同，承包人尚须赔偿发包人损失。8.3.4承包人应严格遵守政府部门及发包人对施工场地交通、施工噪音、污水排放、环境卫生、垃圾处理、环境保护、扬尘治理、市政设施迁移、市政道路及人行道、市政绿地占用、市政设施保护、安全生产等的管理规定并办理相关手续（由此产生的必须的建筑工程安全防护费、文明施工费等一切费用应包含在费率中） 。如因承包人原因造成“施工场地交通、施工噪音、污水排放、环境卫生、垃圾处理、环境保护、扬尘治理、市政设施迁移、市政道路及人行道、市政绿地占用、市政设施保护、安全生产等”不符合政府部门及发包人的管理规定时，承包人承担全部责任，包括但不限于政府罚款、整改上述不符合政府部门及发包人管理规定所涉及的全部费用以及恢复因承包人原因引起投诉被媒体曝光而影响工程形象所涉及的全部费用。如因承包人原因引起投诉被媒体曝光而影响工程形象，每发生一次，承包人承担 10000元/次的违约金，如给发包人造成损失的还须承担赔偿责任。835承包人必须加强管理，注重维护自身企业形象和周边单位、住户的关系。如因承包人管理不善影响和周边单位、住户的关系，由承包人承担责任；情节恶劣或可能影响到发包人形象，发包人有权采取措施进行处罚直至解除本合同，承包人对此承担全部损失。8.3.6承包人在施工过程中违反安全操作规程、 消防条例、防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，承包人应承担由此引发一切责任和经济损失， 包括由此引起的停工、返工、材料和质量问题的损失，承包人承担1~10万元的违约金。8.3.7承包人施工管理部门、安全管理部门定时或不定时对现场进行安全、 文明施工综合考评，并邀请发包人、监理工程师代表参加。如考评不合格，承包人承担 5000元违约金，连续两次考评不合格，承包人须停工整顿；如有重大安全隐患，发包人有权勒令停工，必要时报晋中市安检站检查，整改完毕方可复工，承包人并承担 10000元违约金。8.3.8对于施工过程中与遇到的合约明确规定的应由承包人进行办理或协调的相关事宜，因时间原因或其他原因由发包人代承包人进行协调解决，承包人须向发包人支付1万~5万元/次的费用，并承担过程中实际发生的相关费用。8.4文件制度8.4.1除非紧急情况发生，一般情况下业务活动采取书面形式， 相互联系应以书面为主、书面为准。紧急情况下发包人、监理工程师或其他合适单位的指令也应在事后及时书面认可。双方务必注意文件收发签字。监理8.4.2发包人项目部发出的所有文件应有发包人代表或发包人代表授权人签字,监理工程师发出所有文件应有监理单位总监签字并加盖监理单位印章，承包人发出的所有文件应有承包人代表（承包人项目经理、法人代表或委托人）签字，否则视为无效。应时刻注意有关资料的制作、运行及保管工作。工程结束，发包人必须提供合乎发包人要求及晋中市档案馆规定的竣工资料方可进行结算工作。承包人必须严格执行发包人的文件管理规定，承包人必须指定文件收发人。除非承包人特别申明，承包人任何现场管理人员均可代表承包人签收文件，只要其签字收文，则文件视为送达。上述文件份数规定：各种技术、经济文件上报必须为原件。技术文件上报份数为4份；经济文件上报份数为4份，审核批复后，发包人及承包人均留存原件。必须注意，此原件应妥善保存，任何复印件均不能作为结算等的有效证据，后果由丢失单位自负。8.5会议制度发包人负责整理、编制会议纪要并按规定发放，相关事项不再另行通知传达。对于会议纪要或其他经共同讨论的结论性文件，承包人收到后应予以核对，如有异议，应于收文后两个工作日内以书面形式进行反馈，如未能及时反馈，视为承包人已确认纪要内容。8.5.2其他会议要求与此类同。会议制度以发包人现场管理相关规定为准。第九条工程配合9.1关于资金在本工程实施过程中，承包人不得以资金周转困难为由，要求发包人给予本合同付款条件外的资金支持。在本工程实施过程中，承包人承诺不采取单方面行动（包括但不限于停工、怠工等）。如承包人未经发包人同意采取任何行动，发包人有权停止支付承包人已完成工程款及停止履行协议中所约定的发包人其他义务。停止支付工程款期间，承包人的工程款不计息。发包人可以在其认为可行的时间内要求承包人退场。由此给发包人、承包人及第三人带来直接损失、间接损失、第三方索赔均由承包人承担，已完工程的清算在退场后8个月内办理。如因此给发包人及其本工程项目带来负面影响，承包人应根据发包人要求消除此种影响（如通过媒体或其他方式等）。销售及品牌建设配合因发包人销售及品牌建设的需要，工程实施过程中会对部分位置进行销售包装及发包人品牌建设工作，承包人须按规定时间完成有关工作。承包人必须合理安排提前施工的销售样板区的各分项工程（如外墙装饰、样板楼栋周边的排水暗沟等）的施工，特别要注意样板区施工面同后期大面积施工工作面之间的交接处理，确保提前施工的样板部位的排版定线不与后期大面积施工相冲突，若因承包人考虑不周导致返工均由承包人承担相应的材料损失和返工损失。承包人负责的销售配合费用只计取用于工程实体部分的费用，发包人不再另行支付其他费用和对工期进行延长。在发包人招商或销售期间及品牌建设时，承包人应积极配合、协助发包人的工作，做到文明、安全施工。同时为了宣传发包人及承包人形象，承包人应根据发包人提供的品牌建设方案具体实施，包括但不限于发包人广告、标牌的的悬挂、施工现场封闭、施工通道的畅通、施工现场进行清理、相应安全措施等，由此产生的费用，均已包含工程价款中，由承包人承担，发包人不再支付由此产生的费用。在施工过程中，若因发包人召开现场会议，组织现场参观等，承包人应全力配合，不另行收费，不顺延工期。

为配合销售而提前需要施工的项目，承包人必须按发包人的要求按时安排施工完毕。具体要求如下：按发包人要求完成各种施工设施、设备的迁移。样板间所在楼栋口的单元门至样板间的入户门之间的楼梯间地面材料的铺贴，面的抹灰、油漆及楼梯栏杆的安装，楼梯间内的灯具、开关的安装。样板间的墙面的抹灰、油漆，地面的找平，强、弱电的管线、面板安装，厨房、洗手间的上下水管的安装（包括样板间的上层户型），厨房、洗手间的防水处理，的安装。9.2.3.4样板间上层楼板的防水处理。样板间外墙的抹灰、防水处理及外墙油漆或其他装饰面施工。样板间外施工通道的上层防护措施。样板间外施工用安全网，在样板间开放前必须换用新购置的安全网。9.2.3.8展示期间样板区域的维护。若因发包人要求增加部分工程，以现场签证的形式支付相关费用。配合实景样板间精装修工程及实景样板区的室外园林景观工程的施工。承包人不能按合同完成该销售配合及发包人品牌建设工作，发包人将处以元/天的违约金。9.3工程移交入户门100009.3.1工程竣工后，承包人应根据发包人的时间安排无任何先决条件移交工程及其附属设施。如双方在合作过程中发生争议，不得影响承包人向发包人移交工程及其附属设施。有关争议由双方协商解决。如因承包人拒绝按期移交工作，而给发包人或第三方带来的任何直接和间接损失、索赔、诉讼等均由承包人承担，如带来负面影响，承包人应根据发包人要求消除此种负面影响（如通过媒体致歉等）入户门10000本工程“五方验收及质监站参加的验收移交”后发包人规定时间内，承包人应按政府主管部门备案制完成全部相关手续，并移交发包人，全力配合发包人办理工程项目总产权。若因承包人原因而影响发包人未能在1个月内按政府主管部门备案制办理完成相关手续，由此给发包人、第三人（如已购房客户或经营商家）带来的一切经济损失、索赔、诉讼等概由承包人承担，如因此而给发包人及其项目带来负面影响，承包人应根据发包人要求消除此种负面影响（如通过媒体致歉等）。9.4工程的保护：9.4.1从开工之日起，承包人应全面负责保护本工程及将用于或安装在本工程中的材料、设备，直到办理完成本工程移交之日止。在承包人承担保护义务期间，如果本工程或其他任何部分，或将用于或安装在本工程中的材料、设备等发生任何的损失或损害，不论出于什么原因，承包人均自费修补上述的损失或损害，应承担由此引起的法律责任和索赔。承包人在实施和完成本工程及缺陷修复过程中，应保障发包人免于承担由于下述原因发生或引起的全部损失和索赔。⑴现场任何人身死亡或致伤：⑵承包人任何财产的损失或损害（不含本工程所涉及的内容），发包人免于承担与此有关的一切索赔、诉讼、损害赔偿和其他开支。9.5墙改基金及散装水泥保证金本工程所缴纳的墙改基金和散装水泥保证金，必须由承包人及时提供墙改基金发票和散装水泥使用等证明资料，配合发包人退还。否则，发包人有权将以上规费涉及的金额从承包人工程款或质保金中留置，直至发包人收回该规费为止，留置的工程费不计利息。承包人自行上缴的除外。9.6关于退场在本工程实施过程中，承包人采取任何方式的拖延工期或停止施工，经发包人及发包人委托的监理公司共同确认属实，发包人有权在其认为可行的时间要求承包人退场（含承包人主要分项工程的施工，单方面采取拖延工期或停止施工或者施工质量达不到发包人要求的交小业主收房标准的，发包人可以要求承包人退出该部分工程的施工）。发包人有权委托认为可行的施工队伍进行施工，其产生的费用经发包人成本工程师如实核实后，（对此无须经承包人同意），发包人有权单方从承包人工程款中直接扣除。退场后的违约责任按9.1.2条款执行，并扣除履约保证金。第十条违约、索赔和争议10.1违约在本工程实施过程中和缺陷责任期间，发生以下情况视为承包人违约：⑴本合同条件约定的工程进度违约。⑵因承包人的原因，工程质量达不到本合同条件约定的质量标准。⑶承包人供应的材料、设备、半成品、成品不符合本合同条件约定的质量标准的违约。⑷承包人不履行本合同约定的其他情况。（5）本合同约定的承包人构成违约的其他情形。实施和完成本工程及缺陷责任期内，若有争议，双方协商解决，协商不成，可向本工程所在地的法院提起诉讼解决。索赔当承包人违约情况发生，发包人可视违约情形采取以下方式进行索赔：⑴对于承包人在实施和完成本工程中和缺陷责任期内，对于发包人批准的或本合同约定的本工程进度控制关键节点（包括但不限于土0.000、主体封顶、承包范围内土方回填、工程竣工）未能按期完成，则承包人除向发包人支付违约金外，还须向发包人承担赔偿责任并支付赔偿金，其计算方式为：直接损失：发包人已投入资金的利息（利率按银行同期贷款利率） +财务费用（投入资金总额的 ）+管理费用（投入资金总额 ）+已完工工程量的总金额及发包人所定购材料、设备的各种损失。间接损失：由于承包人退场给第三方（业主、客户、商家）所带来的损失、索赔、诉讼等。⑵本合同前述条款中约定的其他违约条款。承包人的所有违约行为在资料充分的情况下，承包人应当支付的违约金经发包人代表签字后即可从当期工程款中直接扣除，发包人只需书面通知承包人。第十一条商业机密本工程所涉及的施工图纸、技术方案、计算书、效果图、电子文档及类似文件，属发包人商业机密，未经发包人同意不得向第三方泄露，否则将按有关法律追究其责任。第十二条争议解决在执行过程中若发生争议，合同双方应积极协商解决。协商不成，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。第十三条协议生效13.1本合同订立、履行、解释及纠纷之解决适用于中华人民共和国之法律。13.2本合同经双方盖章后生效，在履行过程中双方签字盖章的书面公函、回复、承诺书等，按生效的时间顺序与本合同及其附件具有同等法律效力。13.3本合同壹式陆份，发包人执肆份，承包人执贰份。13.4本合同未尽事宜，由双方另行协商，达成的合同专用条件与本合同具有同等法律效力。13.5双方确认本合同提供通讯地址为双方联系的唯一地址， 即如双方若更换地址须以书面形式通知对方，否则自行承担因送达不能的法律责任：发包人地址:山西省晋中市;承包人地址： 。二、第二部分专用条款建设单位（以下简称发包人）: 施工单位（以下简称承包人）: 本工程经双方协商，由发包人委托承包人建造，为了明确工程内容及双方权利义务，本着互相协助、紧密配合的原则，根据《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致。第一条工程概况及承包范围1.1工程概况1.1.1工程名称： 1.1.2工程地点:1.1.3工程内容： 为万平米。1.131结构形式：以图纸为准1.1.3.2建筑层数：以图纸为准1.1.3.3发包人已完成土方开挖、基坑支付、地基处理的施工、承包人进场前基础工程施工期间的施工降排水、高压用电、施工用水已申请到项目红线附近。总包单位自行解决生活区场地。1.2总承包范围1.2.1第1.1条所属建筑物散水（含散水及排水明暗沟）以内全部土建、装饰、安装工作（除合同第1.2.2条规定的分包项目的施工以外）。工作内容详见设计图纸。1.2.2发包人确认由发包人直接指定分包人的分包工程项目包括但不限于以下项目:（1）合同承包范围外基坑的降水护壁、土方工程、地勘工程、桩基工程（2）门窗采购及安装、景观阳台栏杆工程、玻璃幕墙及涂料工程（3）入户门采购工程、卷帘门制作安装工程（4）公共空间及公共大堂二装工程（5）景观工程（6） 小市政工程、消防通道及景观游泳池胚体工程（7） 弱电系统设备采购、安装及调试（8）高低压配电房设备采购、安装及调试（9）通风及防排烟工程（10）煤气工程（11）电梯设备米购、安装及调试（12）消防水电工程（13）门厅装饰工程（14）地暖工程（15）电视、电话、网络工程（16）地下室交通安全设施工程（17）房屋沉降观测1.2.3发包人有权提前15天书面通知承包人，将其承包范围内的分项工程变为发包人直接分包工程，也有权将发包人直接分包工程交由承包人实施。1.3质量标准：合格，达到国家建筑工程施工质量验收规范要求，一次性验收 合格，通过100%细部检查验收移交物业公司。第二条履约保证金2.1履约保证金：履约保证金：合同签订后 5日内承包人须向发包人提交 _万元（大写：人民币 ）的履约保证金，以保证承包人全面履行本合同。 承包人全面履行合同且无违约行为，如承包人履行本合同存在瑕疵，则发包人有权视承包人违约情形扣除上述保证金的全部或部分；如承包人在履约期间，发生拖欠劳务人员工资或因其他原因导致劳务人员围堵、围攻发包人、政府、施工现场等情形，承包人即构成违约，按每发生（发现）一次承包人向发包人支付10万元违约金，如造成发包人损失的承包人按损失金额的 10倍向发包人支付违约金，承包人同意发包人直接扣除上述违约金额等额的履约保证金;承包人完成本项目结构封顶时， 发包人返还给承包人履约保证金的 50%;承包人完成本协议所有工作内容并通过“五方验收及质监站验收，且承包人积极配合提供发包人竣工备案所需资料后予以返还。履约保证金均不计利息。第三条工程工期3.1.工期开竣工时间以发包人书面通知为准（ 竣工时间年月日，承包人必须保证发包人正常开业）。开工时间的延后不产生任何费用及工期索赔， 工期包括自项目开工之日起至总承包工程整体施工完毕并移交工程为止，本合同工期已包括考虑公休日、法定节假日及恶劣天气等综合因素。承包人应在合同总工期内执行及完成本合同承包范围内所有施工总包及总包管理配合服务。承包人的工程节点进度需满足发包人现场要求。施工过程中，发包人对某些工程节点进度作出具体要求时，承包人须按发包人指令积极配合， 确保节点进度达到要求。工程具备竣工验收条件，承包人应按竣工验收的各项规定，申请竣工验收。发包人在接到竣工验收申请后5日内组织发包人、承包人、监理、设计、地勘等单位参加的初验。32工期关键点的控制本工程的几个关键节点及完成时间，最终以监理及发包人审核同意的施工进度为准。第四条合同价款与结算办法TOC\o"1-5"\h\z4.1承包方式：包工包料（甲供材料除外） 。4.2合同价款：本工程承包范围的合同价款暂定为 （人民币小写）：约 万元，大写: （此金额不作为发包人付款及双方结算依据，最终以按合同约定办理的实际结算金额为准） 。4.2.1本工程执行2011年山西省建设工程计价依据之《山西省建筑工程消耗量定额及其价目表》、《山西省安装工程消耗量定额及其价目表》 、2011年《山西省建设工程费用定额以及与消耗量定额配套的文件执行。规费按施工单位提供的有效证件计取（特级按一级取费），工程量按施工图、设计变更、技术核定单、现场签证等结算，总价下浮合同签订人工费调整执行现行政策性文件（分阶段进行调整） 。422材料价格：根据施工期《晋中建设工程造价管理信息》 以分项工程施工期间的平均价作为结算价格，如《晋中建设工程造价管理信息》没有的材料价格由发、承包人双方认价、限价确定其价格。装饰材料及安装材料须进行发包人认质认价。 发包人认价、限价材料设备不下浮。4.2.3按国家规定由承包人缴纳的各种税收及其它费用已包含在本工程造价内， 按政府相关职能部门规定及发包人财务核算制度执行。4.2.4设计变更和现场签证增减的工作内容均不计算措施费 （模板项目除外）和规费，项目发生设计变更承包人应无条件接受不得以任何理由拒绝；项目发生设计变更、现场经济签证的变更单笔费用 3000.00元以内的承包人自行负责，不计取任何费用。设计变更和签证每月确认一次相关工程量及金额，详细调整原则按《关于设计变更、现场签证的协议》处理，组价按4.2.1合同条款执行。4.2.5在工程施工过程中，包含在措施费中的工作内容，承包人必须按约定的要求施工或搭设；如承包人不按约定要求施工或搭设，则发包人有权另外安排其它单位施工，向承包人收取发生费用的2倍并从当期进度款中扣除，由此造成的工期延误由承包人负责。4.2.6承包人对所承包范围内甲供/第三方供货材料设备的计量、 检测、验货、卸货、保管等的相关费用已综合考虑，发包人不再支付该项费用。4.2.7承包人在取得施工图后40日内上报施工图预算，发包人与承包人应在60日内完成工程量核对工作并出总包工程预算书。42.8本工程合同总价包括建安营业税（营业税、城市维护建设税、教育费附加） ，其中建安营业税包含甲供材料的建安营业税。4.2.9措施项目须按发包人批准的施工方案进行施工。 发包人批准的施工组织设计仅作为工程验收参考依据，发包人对施工组织设计方案的确认是对施工组织设计方案可行性的确认，并不是对所涉及费用的确认，施工组织设计方案属承包人自身的施工措施，分项工程施工组织设计经专家评审并由发包人同意，实