一级建造师之一建工程法规题库包过题库【综合题】

一级建造师之一建工程法规题库包过题库【综合题】第一部分单选题(50题)1、某工程合同中约定竣工日期为2013年11月8日，实际竣工日期为2014年1月8日，竣工后发包方经承包人催告后依然逾期不支付，承包人最迟应当在()以前向人民法院提起诉讼，行使承包人工程价款的优先受偿权。

A.2014年5月7日

B.2014年7月7日

C.2014年11月7日

D.2015年1月7日

【答案】：B

2、下列对总承包单位和分包单位安全责任的描述中，错误的是（）。

A.建设工程实行总包和分包的，总承包商具有施工现场的统一管理权

B.总承包单位和分包单位对整体工程的安全生产承担连带责任

C.分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任

D.建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责

【答案】：B

3、下列不会导致委托代理行为终止的是（）。

A.代理期限届满

B.被代理人取消委托

C.代理人死亡

D.被代理人丧失民事行为能力

【答案】：D

4、某电梯采购合同中约定，甲方向乙方订购5部电梯，由乙直接将其中2部电梯交付给丙。但乙一直未向丙交付电梯。则该合同中应由（）承担违约责任。

A.甲向丙

B.乙向丙

C.乙向甲

D.丙向甲

【答案】：C

5、某施工单位与采石场签订了石料供应合同，在合同中约定了违约责任。为确保合同履行，施工单位交付了3万元定金。由于采石场未能按时交货，根据合同约定应支付违约金4万元。则本案中采石场最多应支付给施工单位()万元。

A.10

B.7

C.6

D.4

【答案】：B

6、下列不属于委托代理关系终止原因的是（）。

A.代理期限届满或代理事务完成

B.被代理人取消委托或代理人辞去委托

C.代理人丧失民事行为能力或代理人死亡

D.被代理人取得或恢复民事行为能力

【答案】：D

7、《民法典》所称的不可抗力是指（）。

A.不能预见、不能避免并不能克服的客观情况

B.不能预见但能够避免的客观情况

C.能够预见但不可避免、不能克服的客观情况

D.能够预见、可以避免但不能克服的客观情况

【答案】：A

8、根据《建筑法》，某建筑施工企业在施工中偷工减料，使用不合格的建筑材料和设备，并造成建筑工程质量不符合规定的质量标准，应承担的法律责任是（）。

A.责令改正，处以罚款

B.责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书

C.负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失

D.依法追究刑事责任

【答案】：C

9、按照《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》规定的企业负责人带班检查制度，建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不得少于其工作日的（），项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的（）。

A.10%，70%

B.15%，70%

C.20%，80%

D.25%，80%

【答案】：D

10、仲裁庭开庭审理理解错误的是()。

A.当事人可以协议不开庭

B.根据仲裁保密的原则，仲裁应当不开庭进行

C.当事人应当在开庭时出示证据

D.当事人可以对证据进行质证

【答案】：B

11、2007年1月1日，某开发商将自己名下唯一的财产一处不动产以赠予的形式让给自己的关联公司，2010年1月1日，开发商的债权人建筑公司（开发商长期拖欠建筑公司工程款项）知道了该转让行为，则建筑公司的撤销权截止于（）。

A.2009年1月1日

B.2008年1月1日

C.2012年1月1日

D.2011年1月1日

【答案】：D

12、按照合同约定，2012年1月1日发包方应该向承包方支付工程款，但没有支付。2014年5月1日至6月30日之间，当地发生了特大洪水，导致承包方不能行使请求权。则在此期间（）。

A.诉讼时效中止

B.诉讼时效中断

C.诉讼时效不中止

D.诉讼时效终止

【答案】：C

13、根据我国《民法典》的规定，债权人转让权利的，受让人取得与债权有关的从权利，但（）的除外。

A.债权人对债务人的债权合法

B.该从权利专属于债权人自身

C.债务人的债权已到期

D.对债权人造成损害

【答案】：B

14、财产所有权的权能中，()是所有人的最基本的权利，是所有权内容的核心。

A.收益权

B.处分权

C.使用权

D.占有权

【答案】：B

15、关于专利申请的说法，正确的是（）。2014

A.两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人

B.职务发明创造申请专利的权利属于发明人或设计人，申请被批准后，单位为专利权人

C.在中国没有经常居所的外国人，在中国可以自行申请专利和办理其他专利事务的

D.国务院专利行政部门收到专利申请文件之日为申请日，如果申请文件是邮寄的，以收到的邮戳日为申请日

【答案】：A

16、某施工现场发生触电事故，导致2人死亡，1人受伤，事故调查组经仔细调查后提交了事故调查报告并附有关证据资料，则负责事故调查的人民政府应自收到报告后()日内作出批复。

A.15

B.20

C.30

D.45

【答案】：A

17、使用财政预算资金的建设项目，重要设备采购的单项合同估算价最低在（）万元人民币以上的，必须进行招标。

A.50

B.100

C.200

D.3000

【答案】：B

18、建设工程质量监督部门对某施工项目进行检查时，提出了若干检查要求，其中不属于质量监督部门职权范围的检查内容是（）。

A.要求出示施工项目经理和技术负责人的资格证书

B.要求提交质量保证体系和质量责任制度文件

C.抽查施工中主要建筑材料的质量

D.检查劳动合同履行及劳动保护情况

【答案】：D

19、关于民事法律责任,下列说法中正确的是

A.民事责任的主要功能是惩罚犯罪

B.民事责任的主要功能是充当民事救济手段

C.民事责任的主要功能是维护社会经济秩序

D.民事责任主要体现为人身责任

【答案】：B

20、关于专利申请的说法，正确的是（）。（2014）

A.两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人

B.职务发明创造申请专利的权利属于发明人或设计人，申请被批准后，单位为专利权人

C.在中国没有经常居所的外国人，在中国可以自行申请专利和办理其他专利事务的

D.国务院专利行政部门收到专利申请文件之日为申请日，如果申请文件是邮寄的，以收到的邮戳日为申请日

【答案】：A

21、建设工程施工合同纠纷的合同履行地是指（）。

A.施工行为地

B.施工合同签订地

C.施工单位所在地

D.施工项目业主住所地

【答案】：A

22、根据《节约能源法》，房地产开发企业在销售房屋时，应当向购买人明示所售房屋的节能信息有（）。（2014）

A.能效标识

B.节能措施

C.质量保修书

D.建筑节能标准

【答案】：B

23、甲公司将一批新设备交由乙公司试用，试用期满后，乙公司未对是否购买这批设备作出表示，则()。

A.甲公司可以认为乙公司拒绝购买这批设备

B.甲公司可以认为乙公司已决意购买这批设备

C.乙公司是否购买这批设备尚在考虑中

D.乙公司可以拒绝购买这批设备

【答案】：B

24、因设计、结构、外部环境等因素发生变化，基坑深度由最初的8.5m修改为12m，修改后的专项方案应当按规定()。

A.经总监理工程师签字后实施

B.重新审核

C.经施工项目技术负责人重新交底后实施

D.重新组织专家论证

【答案】：D

25、2005年7月22日，某施工现场为了浇筑钻可孔桩而钻了8处深20米、宽15米的坑。为了避免有人掉入坑中，在坑边设立了明显的警告标志，但是当晚这些标志被人移走，工人孙某看到坑旁没有了警告标志，感觉缺少了警标后容易出现安全事故，于是通告了自己宿舍的工友，提醒他们小心。次日，有工人落入坑中，造成重伤，孙某违背了（）义务。

A.危险报告

B.遵守安全生产规章制度的

C.批评和检举、控制

D.接受安全生产教育培训的

【答案】：A

26、经有关部门依法办理批准手续后，可以在历史文化名城名镇名村保护范围内进行的活动是（）。

A.修建生产储存腐蚀性物品的仓库

B.占用保护规划确定保留的道路

C.改变园林绿地、河湖水系等自然状态的活动

D.在历史建筑上刻划

【答案】：C

27、根据《建设工程质量保证金管理办法》，关于缺陷责任期内建设工程缺陷维修的说法，正确的是（）。

A.如承包人不维修也不承担费用，发包人可以从保证金中扣除，费用超出保证金额的，发包人可以向承包人进行索赔

B.缺陷责任期内由承包人原因造成的缺陷，承包人应当负责维修，承担维修费用，但不必承担鉴定费用

C.承包人维修并承担相应费用后，不再对工程损失承担赔偿责任

D.由他人的原因造成的缺陷，承包人负责组织维修，但不必承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用

【答案】：A

28、当事人双方在合同中约定解决争议的方法只能为调解。当纠纷发生后，若一方坚决不同意调解，此时争议解决方式为()。（2012）

A.和解

B.调解

C.诉讼

D.仲裁

【答案】：C

29、集体劳动合同由用人单位与()签订。

A.工会代表企业职工一方

B.职工代表大会

C.员工集体

D.股东代表

【答案】：A

30、以下各项中，属于监理单位主要安全责任的是()。

A.组织专家论证、审查深基坑专项施工方案

B.施工单位拒不整改安全隐患时，及时向有关主管部门报告

C.申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料

D.提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议

【答案】：B

31、关于建设工程质量保修违法行为应承担的法律责任的说法，正确的是（）。

A.施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，责令改正，处10万元以上30万元以下的罚款

B.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人负责维修并承担相应费用后，可免除对工程的一般损失赔偿责任

C.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用

D.建筑业企业申请资质升级、资质增项，在申请之日起半年内，未依法履行保修义务或拖延履行的并造成严重后果的，资质许可机关不予批准其申请

【答案】：C

32、工程施工开始前,施工企业的从业人员要求单位提前告知其作业场所和工作岗位存在的危险因素,这是从业人员在行使其()。

A.建议权

B.紧急避险权

C.知情权

D.批评,检举和控告权

【答案】：C

33、可以撤销建筑业企业资质的情形是（）。2017真题

A.企业取得资质后不再符合相应资质条件的

B.企业取得资质后发生重大安全事故的

C.资质许可机关违反法定程序准予资质许可的

D.资质证书有效期到期后未及时办理续期手续的

【答案】：C

34、施工企业承建的办公大楼没有经过验收，建设单位就提前使用，5年后该办公楼主体结构出现质量问题。关于该大楼质量问题的说法，正确的是（）

A.主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工企业应当承担保修责任

B.由于建设单位提前使用，施工企业不需要承担保修责任

C.施工企业是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经全额支付工程款

D.超过5年保修期后，施工企业不承担保修责任

【答案】：A

35、关于标底，下列说法正确的是()。

A.一个招标项目可以有多个标底，且标底必须保密

B.招标人必须编制标底

C.招标人可以规定最高和最低投标价格

D.标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件

【答案】：D

36、关于转代理的说法，正确的是（）。

A.法定代理人死亡后可以转代理

B.复代理人和代理人均为被代理人选定

C.转代理不成立的，代理人对自己所转托的人负民事责任

D.为了保护被代理人的利益而转托他人代理的，可以不取得被代理人的同意

【答案】：C

37、在文物保护单位的保护范围之外，划定的为保护文物单位的安全、环境、历史风貌对建设项目加以限制的区域，称为（）。

A.建设控制地带

B.文物保护区

C.城市紫线

D.城市黄线

【答案】：A

38、甲建筑公司与乙房地产开发公司签订一份建设工程承包合同，合同规定由甲公司预先垫付20％的工程款，但没有约定利息的计算方法，若甲乙公司就工程款支付发生争议，甲公司起诉至人民法院，要求乙公司支付工程款并偿还垫付工程款的利息，人民法院应（）。

A.对该诉讼请求予以支持

B.对该诉讼请求不予支持

C.对工程款诉讼请求予以支持，对利息诉讼请求不予支持

D.对工程款诉讼请求不予支持，对利息诉讼请求予以支持

【答案】：C

39、某工程施工单位甲中标后，将工程按比例提取10%管理费后交由乙施工单位完成，合同同时约定由乙公司承担工程全部责任；后工程发现严重质量缺陷，对此，应由()。

A.乙施工单位承担全部责任

B.甲施工单位承担全部责任

C.甲、乙承担连带责任

D.甲、乙应按双方合同约定分担责任

【答案】：C

40、2007年3月1日，甲将自己的房产无偿转让给了乙，此行为导致甲无法偿还对丙的债务，2007年6月1日，丙知道了该转让行为，丙的撤销权截止于()。

A.2007年6月1日

B.2008年3月1日

C.2008年6月1日

D.2010年3月1日

【答案】：C

41、下列情形能够引发合同之债的有（）。

A.建设单位拖欠工程进度款

B.施工中偷工减料造成的损失

C.监理单位与施工单位串通损害建设单位利益

D.噪声污染使周边居民无法正常休息

E.建材供应商供应的建筑材料不合格

【答案】：A

42、《绿色施工导则》要求平面布置合理、紧凑，在满足环境、职业健康与安全及文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角，临时设施占地面积有效利用率大于（）。

A.60%

B.70%

C.80%

D.90%

【答案】：D

43、某施工企业于2002年承建单位办公楼，2003年4月竣工验收合格并交付使用。2008年5月，施工企业致函该单位，说明屋面防水保修期满及以后使用维护的注意事项。此事体现了合同法的()原则。

A.公平

B.自愿

C.诚实信用

D.维护公共利益

【答案】：C

44、某施工单位财务人员范某于2010年6月1日误将应给甲公司的材料款划转到乙公司账目，后甲公司由于迟迟未收到货款于10月5日催促施工单位，范某方获悉，同时早在8月4日公司召开的财务审计会议中，审计人员也已将发现错拨款项情况通报给单位，则施工单位要求乙公司返还款项请求权的诉讼时效应从()起算。

A.2010年6月2日

B.2010年8月4日

C.2010年10月6日

D.随时可以主张，不受限制

【答案】：B

45、按照《建筑法》的规定，以下说法正确的是（）。

A.建筑企业集团公司可以允许所属法人公司以其名义承揽工程

B.施工企业不允许将承包的全部建筑工程转包给他人

C.联合体共同承包的，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程

D.建筑企业可以在其资质等级之上承揽工程

【答案】：B

46、下列关于项目经理部法正确的是（）。

A.推行项目经理责任制,意味着项目经理部一旦成立即独立于施工企业,自行处理项目的生产经营活动

B.项目经理由企业法人委派

C.项目经理部可以具有法人资格

D.施工企业必须将项目经理部设立在施工现场

【答案】：B

47、某工程建设项目发生工程款结算纠纷，当地建设行政管理部门组织建设方与施工方进行了商谈但未达成一致意见，上述纠纷属于()。

A.民事纠纷

B.行政纠纷

C.刑事纠纷

D.程序纠纷

【答案】：A

48、下列关于建筑业企业资质的说法，错误的有（）。

A.建筑业企业首次申请或增项申请资质，应当按照其标准申请资质等级

B.建筑业企业资质证书有效期为5年

C.建筑业企业资质证书有效期届满，应当于资质证书有效期届满3个月前申请延续

D.企业发生合并、分立、重组以及改制等事项，应重新核定建筑业企业资质等级

【答案】：A

49、某工程项目于2009年3月1日通过竣工验收，并于2009年3月12日办理了备案。根据规定，建设单位向有关部门移交工程档案的最后时限为（）。

A.2009年4月1日

B.2009年6月1日

C.2009年3月12日

D.2009年6月12日

【答案】：B

50、关于建设工程质量保修的说法，正确的是（）。2014

A.全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额5%的比例预留保证金

B.由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，并从保证金中扣除维修费用

C.建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定试用期

D.发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于7日内会同承包人按合同约定的内容进行核实

【答案】：A

第二部分多选题(50题)1、根据《工伤保险条例》的规定，下列职工的伤害应当认定为工伤的有（）。

A.赵某被诊断为患职业病

B.钱某工作岗位上突发心脏病死亡

C.孙某到用人单位旧伤复发

D.李某上班期间与他人打架斗殴导致重伤

E.周某因吸毒被送往戒毒所住院强制戒毒

【答案】：AB

2、某工程已具备竣工条件，承包人在提交竣工验收报告的同时，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。关于该工程竣工验收和质量责任等的说法，正确的有（）。

A.工程质量保证金应在保修期满后返还

B.发包人要求承包人完成合同以外零星项目，承包人未在规定时间内向发包人提出施工签证的，施工后可向发包人申请费用索赔

C.建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，无论是建设单位的责任还是施工单位的责任，施工单位都有义务进行修复或返修

D.当事人对工程造价发生合同纠纷时，应当向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉

E.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任

【答案】：C

3、关于违约金条款的适用，下列说法正确的是（）。

A.约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加

B.违约方支付迟延履行违约金后，另一方仍有权要求继续履行

C.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金条款或定金条款

D.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时,对方可以同时适用违约金条款及定金条款

E.约定的违约金高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构按实际损失金额调减

【答案】：ABC

4、根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》，施工企业有转包、违法分包违法行为，应承担的法律责任有（）。

A.给予警告，限期整改

B.责令改正，没收违法所得

C.并处工程合同价款一定比例的罚款

D.责令停业整顿，降低资质等级

E.情节严重的，吊销资质证书

【答案】：BCD

5、在可撤销合同中，当事人享有的撤销权在下列（）情况出现时，撤销权消灭。

A.当事人有争议的

B.合同已经履行完毕的

C.经法院确认没有撤销权的

D.具有撤销权的当事人明确表示或者以自己的行为放弃撤销权

E.具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤消权

【答案】：D

6、根据《工程建设项目施工招标投标办法》，评标委员会对投标文件按否决投标处理的情形有()。

A.投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为

B.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字

C.授标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价

D.投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应

E.联合体投标未附联合体各方共同投标协议的

【答案】：ABC

7、根据《国务院办公厅清理规范工程领域保证金通知》规定，建筑业允许采用的保证金方式包括（）。

A.投标保证金

B.履约保证金

C.工程质量保证金

D.低价风险保证金

E.农民工工资保障金

【答案】：ABC

8、某施工单位在土方施工作业过程中，为有效防治扬尘大气污染，施工现场采取比较得当的措施包括()。

A.运送土方车辆封闭严密

B.施工现场出口设置洗车槽

C.堆放的土方洒水、覆盖

D.建筑垃圾分类堆放

E.对现场易飞扬物质采取有效措施，如洒水、地面硬化、围挡、密网覆盖、封闭等，防止扬尘产生

【答案】：ABC

9、下列纠纷解决途径中，可以获得具有强制执行效力的法律文书是（）。

A.诉讼

B.法院调解

C.和解

D.行政调解

E.仲裁

【答案】：AB

10、某工程已具备竣工条件，承包人在提交竣工验收报告的同时，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。关于该工程竣工验收和质量责任等的说法，正确的有（）。2014

A.工程质量保证金应在保修期满后返还

B.发包人要求承包人完成合同以外零星项目，承包人未在规定时间内向发包人提出施工签证的，施工后可向发包人申请费用索赔

C.建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，无论是建设单位的责任还是施工单位的责任，施工单位都有义务进行修复或返修

D.当事人对工程造价发生合同纠纷时，应当向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉

E.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任

【答案】：C

11、某工程两劳务分包单位签订了安全生产管理协议，该协议应明确的内容有（)。

A.各自应负责的安全生产管理范围

B.各自应尽的安全生产管理职责

C.各自应釆取的安全措施

D.指定兼职安全生产管理人员进行磋商

E.双方的安全责任由总承包单位确定

【答案】：BC

12、关于建设用地使用权的说法，正确的有（）。2018真题

A.建设用地使用权自合同生效时设立

B.建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立

C.建设用地使用权人将建设用地使用权转让，可以采用口头约定的形式

D.建设用地使用权可以与附着于土地上的建筑物、构筑物及其附属设施分别处分

E.住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期

【答案】：B

13、根据《建设工程安全生产管理条例》，下列分部分项工程中，属于达到一定规模的危险性较大的需要编制专项施工方案，并附具安全验算结果的有（）。

A.基坑支护与降水工程

B.模板工程

C.脚手架工程

D.装饰装修工程

E.拆除、爆破工程

【答案】：ABC

14、个人所得税纳税人取得应税所得应当按照规定到主管税务机关办理纳税申报的有（）。

A.取得应税所得没有扣缴义务人的

B.取得综合所得需要办理汇算清缴的

C.取得特许权使用费的

D.因移居境外注销中国户籍的

E.取得境外所得的

【答案】：ABD

15、某工程设备安装阶段，需要使用起吊能力为IOt的塔式起重机进行大型永久设备的吊装。承包商与设备租赁公司签订施工机械租赁合同时，应依据.《安全生产管理条例》，要求该设备租赁公司提供（）。

A.生产厂家的塔式起重机制造许可证

B.吊车出厂的产品合格证明

C.机械燃油消耗定额证明

D.租赁公司自行测试的安全性能检测记录

E.具有资质检验检测机构出具的安全性能检测合格证明

【答案】：AB

16、关于建设工程施工企业的法人资格的说法，正确的是（）。

A.施工企业是营利法人

B.施工企业的项目经理部对其行为独立承担法律责任

C.施工企业项目经理是施工企业的员工，属于施工企业的委托代理人

D.施工企业的法定代表人是法人

E.施工企业的法人资格自成立之日取得

【答案】：AC

17、根据《文物保护法》,施工单位在进行工程建设过程中发现文物应采取的措施有

A.停止施工并配合保护现场

B.立即报告当地文物行政部门

C.进行挖掘并移交挖掘物品

D.报告当地建设行政主管部门

E.挖掘活动结束前不得继续施工

【答案】：AB

18、根据《环境噪声污染防治法》，关于对环境噪声的企业事业单位监管的说法，正确的有()。

A.产生环境噪声污染的企业事业单位，投诉或者闲置环境噪声污染防治设施的，必须事先报批

B.征收的超标准排污费用可以用于污染的防治

C.在噪声敏感建筑物集中区域内造成严重环境噪声污染的企业事业单位，限期治理

D.产生幻觉噪声污染的单位，应当采取措施进行治理，并按照国家规定缴纳超标准排污费

E.限期治理由省级人民政府按国务院规定的权限决定

【答案】：ACD

19、根据我国《民法典》的规定，下列属于要约邀请的有（）。

A.寄送的价目表

B.招股说明书

C.招标公告

D.拍卖公告

E.投标文件

【答案】：ABCD

20、根据《民法典》规定，建设工程合同可分为（）。

A.建设工程勘察合同

B.建设工程设计合同

C.建设工程施工合同

D.建设工程采购合同

E.建设工程监理合同

【答案】：ABC

21、某市住建部职员李某因涉嫌侵害他人财产被公安机关拘留、处以1000元罚款，没收其全部违法所得财产。市住建部知道此事后将李某开除，李某不服公安机关和住建部的做法，就以下事项提出行政复议，其中属于行政复议范围的事项是()。

A.被拘留

B.被罚款1000元

C.被质量监督站开除

D.被没收违法所得

E.不能进行行政复议

【答案】：ABD

22、按照相关法律规定，勘察合同中勘察人的主要义务包括（)。

A.必须使用自己的机具设备完成勘察工作

B.参加主体结构隐蔽工程的施工验收

C.按约定的工作范围进行勘察

D.按约定的时间完成勘察任务

E.提供完善的勘察报告

【答案】：CD

23、建设单位因急于投产，擅自使用了未经竣工验收的工程。使用过程中，建设单位发现了一些质量缺陷，遂以质量不符合约定为由将施工单位起诉到人民法院，则下列情形中，能够获得人民法院支持的有()。

A.因建设单位使用不当造成防水层损坏

B.因工人操作失误造成制冷系统损坏

C.因百年一遇的台风造成屋面损毁

D.使用中地基基础出现非正常沉陷

E.使用中主体某处大梁出现裂缝

【答案】：D

24、根据《民法典》的有关规定，债的发生根据主要包括（）。

A.法定责任

B.合同

C.不当得利

D.无因管理

E.侵权行为

【答案】：BCD

25、施工企业按照安全生产责任制的要求，应完成的安全保障工作包括（）。

A.明确法定代表人对本企业的安全主要责任

B.设置安全处室对安全负责

C.对内部职工进行安全培训，持证上岗

D.落实各岗位人员的安全生产责任

E.制定企业内部安全生产绩效考核标准

【答案】：ABD

26、建设单位因急于投产，擅自使用了未经竣工验收的工程。使用过程中，建设单位发现该工程主体结构出现质量缺陷，遂以质量不符合约定为由将施工单位诉至人民法院。关于该合同纠纷的说法，正确的有（）。

A.由于建设单位擅自提前使用，施工单位不需要承担保修责任

B.施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工程款

C.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担民事责任

D.主体结构的最低保修期限应是50年，施工单位需要承担保修责任

E.主体结构的最低保修期限是设计文件规定的合理使用年限，施工单位应当承担保修责任

【答案】：C

27、诉讼代理人代为（），必须有委托人的特别授权。

A.承认、放弃、变更诉讼请求

B.进行和解

C.提起反诉或者上诉

D.收取法律文书

E.陈述

【答案】：ABC

28、根据《工伤保险条例》，可以认定为工伤或者视同工伤的有（）。（2015）

A.李某取得革命伤残军人证后到企业工作，旧伤复发

B.张某患病后，精神抑郁，酗酒过度需要进行治疗

C.杨某在开车下班途中，发生交通事故受伤，该事故责任认定书中认定杨某对此负次要责任

D.陈某在工作场所与上司产生摩擦，一怒之下，拿剪刀将自己的胸前刺伤

E.牛某因失恋，上班时间爬到公司楼顶跳楼自杀

【答案】：AC

29、A市B区国土资源局以甲施工企业非法占地违规建造为由，责令甲限期拆除其建筑，退还所占土地，甲不服，欲申请行政复议。2018真题关于有权受理该案行政复议的行政机关的说法，正确的有（）。2018真题

A.可以是A市人民政府

B.只能是A市国土资源局

C.可以是A市国土资源局

D.可以是B区人民政府

E.只能是B区人民政府

【答案】：CD

30、注册建造师的下列行为中，应作为不良行为记录记入其信用档案的包括()。

A.使用不合格材料造成安全、质量事故

B.泄漏商业机密

C.未按要求提供注册建造师信用档案信息

D.因变更注册申报不及时，造成项目损失

E.无正当理由拒绝签字盖章导致项目不能及时交付

【答案】：ABC

31、下列责任种类中，属于行政处罚的有（）。

A.警告

B.行政拘留

C.罚金

D.排除妨碍

E.没收财产

【答案】：AB

32、房屋建筑工程质量保修书中的内容一般包括()。（2012）

A.工程概况、房屋使用管理要求

B.保修范围和内容

C.超过合理使用年限继续使用的条件

D.保修期限和责任

E.保修单位名称、详细地址

【答案】：BD

33、广义的合同包括（）。

A.民法中债权合同

B.物权合同、身份合同

C.民法中的劳动合同

D.行政法中的行政合同

E.劳动法中的劳动合同

【答案】：ABD

34、人民法院可以采取的执行措施有（）。

A.向银行、信用合作社和其他有储蓄业务的单位，查询被执行人的存款情况，冻结、划拨被执行人应当履行义务部分的收入

B.查封、扣押、冻结并依照规定拍卖变卖被执行人应当履行义务部分的财产

C.被执行人等额支付迟延还债期间的债务利息

D.强制迁出房屋或退出土地

E.划拨或转交企业、事业单位、机关、团体的债权、债务等

【答案】：ABD

35、根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》，建筑施工企业安全生产管理机构的职责有（）。

A.建立健全本单位安全生产责任制

B.查处在建项目违规违章情况

C.宣传和贯彻国家有关安全生产法律法规和标准

D.组织开展安全教育培训与交流

E.参加生产安全事故的调查和处理工作

【答案】：CD

36、根据《行政处罚法》，地方性法规可以设定的行政处罚有()。（2012）

A.警告

B.没收违法所得

C.责令企业停产停业

D.吊销营业执照

E.行政拘留

【答案】：ABC

37、下列法律责任中，属于行政处罚的有()。

A.限制人身自由

B.罚金

C.责令停业执业

D.记过

E.暂扣许可证

【答案】：C

38、根据《建设工程安全生产管理规定》，施工企业对作业人员进行安全生产教育培训，应在()之前。

A.作业人员进入新的岗位

B.作业人员进入新的施工现场

C.企业采用新技术

D.企业采用新工艺

E.企业申请办理资质延续手续

【答案】：ABCD

39、我国建设工程建设领域的法律、行政法规所设定的行政处罚种类有（）。

A.警告

B.罚款

C.行政拘留

D.责令停业整顿

E.降低资质等级

【答案】：ABD

40、甲委托乙装修公司对自己所有的6号别墅进行装修，但乙装修公司误将9号别墅当作6号别墅装修完毕。9号别墅业主丙发觉后起诉乙，要求部分恢复原状。乙反诉丙要求就已完工部分作出补偿。甲要求乙赔偿误工损失。本案中发生的债的种类有()。

A.侵权

B.合同

C.不当得利

D.无因管理

E.公益服务

【答案】：ABC

41、《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位应当在拆除工程施工15日前，将（）报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

A.施工单位资质等级证明

B.建筑施工企业安全生产许可证申请表

C.拆除施工组织方案

D.堆放、清除废弃物的措施

E.拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明

【答案】：ACD

42、施工单位签订的如下协议中，属于《中华人民共和国合同法》调整的有（）。

A.与设备租赁站订立的设备租赁协议

B.与其项目经理订立的安全目标责任协议

C.与其职工订立的计划生育目标协议

D.与