监理工程师之合同管理题库及参考答案（综合题）

监理工程师之合同管理题库及参考答案（综合题）第一部分单选题(50题)1、《建设工程委托监理合同（示范文本）》规定，实施监理工作过程中的额外工作是指()

A.承包人的原因施工不能按期竣工，监理人延长监理工作时间

B.委托人原因导致施工合同终止，致使监理业务终止后的善后服务

C.委托人要求增加监理工作范围而增加的监理工作量

D.承包人的原因使监理工作受阻，导致增加的监理工作量

【答案】：B

2、（2020年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于工程分包的说法，正确的是（）。

A.承包人经发包人同意，可将全部施工分包给第三人

B.承包人的分包合同，应由分包人向监理人提交副本备案

C.承包人征得发包人同意，可将部分工程分包给有资质的分包人

D.发包人、监理人和承包人共同对分包人进行分包管理

【答案】：D

3、由于采购方在合同内填错到货地点导致供货方送货不能顺利交接货物的，所产生的后果由（）承担。

A.采购方

B.代运方

C.供货方

D.采购方和供货方共同

【答案】：A

4、根据《标准施工招标文件》，以下（）不属于招标文件的有效内容。

A.投标预备会会议纪要

B.对投标人质疑的书面解答

C.对招标文件的修改、澄清文件

D.评标报告

【答案】：D

5、监理公司取得法人资格的时间为()日。

A.注册资金到位

B.公司成立

C.工商行政管理机关核准登记

D.建设行政主管部门颁发资质证书

【答案】：C

6、下列关于设计施工总承包合同的说法错误的是()

A.合同责任单一，责任明确

B.建设周期长

C.可以减少设计变更

D.可以减少承包人的索赔

【答案】：B

7、FIDIC施工合同条件中关于争端裁决委员会的规定，下列表述正确的是()

A.争端裁决委员会由仲裁委员会指定

B.争端裁决委员会成员的报酬应由业主承担

C.争端裁决委员会的裁决是合同争议的最终解决方式

D.争端裁决委员会的裁决属于非强制性但具有法律效力的行为

【答案】：D

8、下列组织或机构中，不能成为合同主体的是（）。

A.政府机关

B.企业法人

C.项目监理机构

D.社会团体

【答案】：C

9、合同法律关系客体的智力成果指的是（）。

A.建筑物

B.设计工作

C.技术秘密

D.工艺技术设备

【答案】：C

10、（2019年真题）依法必须招标项目，评标委员会成员人数组成应当至少为（）。

A.三人以上单数

B.四人以上

C.五人以上单数

D.七人以上单数

【答案】：C

11、保证合同权利和义务公平合理，不存在对合同条款的重大误解，不存在合同履行障碍。体现合同评审工作的（）内容。

A.合理性、可行性评审

B.合法性、合规性评审

C.合同风险评估

D.合同严密性、完整性评审

【答案】：A

12、关于承包人现场查勘的说法，错误的是（）。

A.承包人应对施工场地和周围环境进行查勘

B.在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险

C.发包人对其提供的原始资料错误按情况承担责任

D.承包人应对其阅读有关资料后，所做出的解释和推断负责

【答案】：C

13、工程设计招标通常采用的评标方法是（）。

A.最低评标价法

B.经评审的最低投标价法

C.综合评估法

D.设计费比选法

【答案】：C

14、暂停施工期间由（）负责妥善保护工程并提供安全保障。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.设计人

【答案】：B

15、抵押与质押的区别主要在于（）。

A.担保财产是否为第三人的财产

B.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人

C.担保财产是否转移占有

D.债权人是否有优先受偿权

【答案】：C

16、设计施工总承包合同承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归（）享有（专用合同条款另有约定除外〉

A.发包人

B.承包人

C.总承包单位

D.设计单位

【答案】：A

17、转让抵押物所得价款，应当向抵押权人提前清偿或者向约定的第三人提存，不足的部分应当（）。

A.由抵押人清偿

B.由债务人清偿

C.由抵押人和债务人共同清偿

D.不再清偿

【答案】：B

18、勘察人的试验室应当通过行业管理部门认可的（），具有相应的资格证书、试验人员和试验条件，否则应当委托第三方试验室进行室内试验

A.CMA计量认证

B.MAC计量认证

C.ACM计量认证

D.CAM计量认证

【答案】：A

19、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，在合同履行过程中，承包人提出合理化建设时，正确的处理程序是()。

A.承包人向监理人提出→监理人与发包人协商→监理人向承包人发出变更指示

B.承包人向监理人提出→监理人向发包人报告→发包人与承包人协商合同变更

C.承包人向发包人提出→发包人与监理人协商→监理人向承包人发出变更指示

D.承包人向发包人提出→发包人通知监理人→监理人向承包人发出变更指示

【答案】：A

20、关于合同转让的说法，正确的是()

A.债权人转让权利，不需经债务人同意

B.债权人转让权利，不需通知债务人

C.债务人转移义务，不需经债权人同意

D.债务人转移义务，新债务人不承担从债务

【答案】：A

21、建设工程材料设备采购合同，是出卖人转移建设工程材料设备的（）于买受人，买受人支付价款的合同。

A.使用权

B.销售权

C.购买权

D.所有权

【答案】：D

22、按照标准施工合同规定，下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后，（）。

A.应当由发包人保管

B.应当由承包人保管

C.应当由监理人保管

D.应当由材料供应商保管

【答案】：B

23、根据《民法通则》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是（）。

A.取得相应的执业资格证书

B.有依法成立的公司

C.具有中华人民共和国国籍

D.具备相应的民事权利能力和民事行为能力

【答案】：D

24、根据FIDIC《施工合同条件》，“不可预见”的风险分配方式正确的是（）。

A.“不可预见”指承包商在提交投标书日期前不能合理预见的风险

B.承包商在投标时将风险限制在“不可预见的”范围内

C.业主获得的标价和施工方案中承包商已考虑不可预见的风险

D.承包商因不可预见的物质条件遭受损失，有权提出工期和费用索赔，但不包括利润

【答案】：D

25、下列有关工程师对索赔作出决定的说法中，正确的是（）。

A.在授权范围内，工程师与承包人就费用补偿额达不成一致时，有权单方面作出决定

B.工程师在授权范围内所作出的索赔处理决定，对发包人具有强制性的约束力

C.工程师的索赔处理决定对承包人是最终的决定

D.工程师的索赔处理决定不需通知发包人

【答案】：A

26、甲、乙签订借款合同，关于该借款合同法律关系的要素，说法不正确的是（）。

A.主体为合同当事人，即甲.乙

B.该借款合同法律关系的客体不属于物

C.客体为合同法律关系主体权利和义务所共同指向的对象，即甲.乙之间的借款

D.内容为合同约定的权利和义务，即贷款人提供借款，要求还款；借款人取得借款，按期还款，且互为权利.义务

【答案】：B

27、某施工合同履行过程中，承包人因自身原因造成实际工程进度滞后计划进度，按照工程师要求对进度计划进行了修改，并得到工程师的确认。但执行修改后的进度计划，仍不能按期完工。下列关于该拖期的处理方法中，正确的是（）。

A.追究承包人拖期违约责任时，减少合同约定的日拖期赔偿金额

B.工程师对确认进度计划负责，承担部分拖期完工违约金

C.承包人按合同约定的拖期违约金的计算办法承担违约责任

D.按照修改后的进度计划确认新的合同工期，不视为拖期完工

【答案】：C

28、某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间断续施工，则由此造成的承包人损失应由()。

A.发包人赔偿，延误的工期顺延

B.发包人赔偿，延误的工期不予顺延

C.自己承担，延误的工期顺延

D.自己承担，延误的工期不予顺延

【答案】：A

29、约定的开工日期已届至，此时发包人开工前的配合工作已完成，但承包人已办理运输手续的主要施工机械，由于铁路部门集中运输抗震救灾物资而未能按时运到工地，则监理人应当（）。

A.按时发出开工通知，合同工期不予顺延

B.迟延发出开工通知，合同工期不予顺延

C.按时发出开工通知，合同工期予以顺延

D.迟延发出开工通知，合同工期予以顺延

【答案】：A

30、一份施工合同采用了英国NEC合同文本，其中的主要选项条款为选项E，则下列（）论述正确。

A.该合同是固定总价合同

B.承包商的投标价作为目标成本

C.工程成本部分实报实销，再根据合同确定承包商酬金的取值比例或计算方法

D.该合同的乙方，可与若干施工分包商订立分包合同，确定的分包合同履行费用由雇主支付

【答案】：C

31、根据《标准施工合同》，下列属于施工合同文件的是()。

A.招标文件

B.投标函及投标函附录

C.委托监理协议书

D.投标企业定额标准

【答案】：B

32、在建设工程中，有关采购合同的特点说法正确的是（）。

A.标的物品种多，供货条件差异小

B.与施工进度密切相关，不得延误，最好能提前交货

C.建筑材料采购合同不仅是在物资交货阶段

D.大型设备采购合同除交货外，包括生产阶段.安装调试.试运行.保修等

【答案】：D

33、按照施工合同示范文本的规定，施工合同终止的条件是()。

A.工程验收通过

B.承包人送交了竣工验收报告

C.办理完移交工程手续

D.发包人支付了竣工结算款

【答案】：C

34、对于设备采购合同的标记，下列说法正确的是（）。

A.除专用合同条款另有约定外，卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以可擦除的方式标记，保证不污染设备本身

B.对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“小心，轻放”以便装卸和搬运

C.如果发运合同设备中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明“此端朝上，请勿倒置”

D.标记的内容应当根据合同设备的特点和运输、保管的不同要求设定

【答案】：D

35、按照FIDIC施工合同通用条款的规定，如果由于承包商的故意违约行为给业主造成损失，则承包商的赔偿应()

A.以履约保函金额为限

B.以中标的合同金额为限

C.为业主的全部损失

D.包括业主的全部损失加违约金

【答案】：C

36、根据九部委材料采购合同的规定，以下有关材料合同中违约责任承担的说法，不正确的是（）。

A.卖方未能按时交付合同材料的，应向买方支付迟延交货违约金

B.卖方支付迟延交货违约金，不能免除其继续交付合同材料的义务

C.延迟交付材料金额每周为0.5%

D.迟延付款违约金的最高限额为合同价格的10%

【答案】：C

37、某工程竣工验收阶段，承包人于3月1日向工程师送交了竣工验收报告，发包人于3月15日组织生产设备启动试车检验，3月18日试车完毕后发包人、承包人、工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格，工程师于3月20日签发工程移交证书。则承包商的实际竣工日应为()

A.3月1日

B.3月15日

C.3月18日

D.3月20日

【答案】：A

38、（2019年真题）下列合同文件中，属于《标准施工招标文件》中施工合同文本的合同文件，在专用条款没有另行约定的情况下，其正确的解释次序是（）。

A.中标通知书、专用合同条款、通用合同条款、合同协议书

B.合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、中标通知书

C.合同协议书、中标通知书、专用合同条款、通用合同条款

D.中标通知书、合同协议书、专用合同条款、通用合同条款

【答案】：C

39、下列事项中，属于发包人在施工准备阶段应承担的义务是（）。

A.提供施工现场的地下管线资料

B.提供夜间施工使用的照明设施

C.做好施工现场地下管线的保护工作

D.负责施工现场的安全保卫

【答案】：A

40、（2021年真题）根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，设计人更换项目负责人应履行的程序是（）。

A.事先征得发包人同意，并在更换14天前将姓名及详细资料提交发包人

B.事先征得发包人同意，并在更换的项目负责人到岗前一天将资料提交发包人

C.事先口头通知发包人，并在更换的项目负责人到岗时向发包人提交书面材料

D.更换14天前将姓名及详细资料提交监理人，监理人在7天内做出答复

【答案】：A

41、静态状态相当于能量消耗为（）kcal/kg体重/min。

A.0.06

B.0.03

C.0.02

D.0.01

【答案】：D

42、(2016年真题)根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付逾期竣工违约金，最高赔偿限额为（）。

A.工程结算价的2%

B.签约合同价的2%

C.工程结算价的3%

D.签约合同价的3%

【答案】：D

43、设备采购合同的卖方未能按时交付合同设备的，应向买方支付迟延交付违约金。从迟交的第周到第8周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的（）

A.0.5%

B.1%

C.1.5%

D.2%

【答案】：B

44、投标保证金的有效期限从()之日起计算。

A.招标文件出售

B.投标文件递交

C.投标截止

D.中标通知书发出

【答案】：C

45、（2018年真题）根据《招标投标法》，应由（）确定中标人。

A.招标人

B.招标代理机构

C.评标委员会

D.招标投标监督机构

【答案】：A

46、对资格预审申请文件进行初步审查时，出现（）项因素不符合审查标准的，就不能通过资格预审。

A.二

B.一

C.四

D.三

【答案】：B

47、投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起（）日内向有关行政监督部门投诉，投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

A.10

B.14

C.16

D.24

【答案】：A

48、某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元、从B银行贷款2000万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为（）。

A.A银行1000万元，B银行2000万元

B.A银行1800万元，B银行1200万元

C.A.B银行各1500万元

D.A银行2000万元，B银行1000万元

【答案】：A

49、根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，关于监理人义务的说法，正确的是()

A.向设计单位提供设备厂家名录

B.向承包人提供施工现场地下埋设的市政工程管线资料

C.指示设计单位变更设计

D.保守设计单位申明的秘密

【答案】：D

50、监理人在处理索赔时的行为正确的是（）。

A.认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料

B.认为必要时，与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见

C.应当单独确定索赔处理结果

D.应当在收到索赔意向通知书后的42天内，将索赔处理结果答复承包人

【答案】：A

第二部分多选题(50题)1、某工程项目的招标人按招标文件的规定组织投标人进行现场考察，但有些投标人未参加该现场考察，则()

A.参加现场考察投标人的费用自行承担

B.参加现场考察投标人的费用由招标人承担

C.未参加现场考察的投标人不能免除不了解现场的合同责任

D.参加现场考察的投标人不能免除不了解现场的合同责任

E.未参加现场考察的投标人将被取消投标资格

【答案】：ACD

2、在职工意外伤害险保险期间内，被保险人从事建筑施工工作时遭受意外伤害，则下列关于保险人给付保险金的说法正确的是（）。

A.被保险人自意外伤害发生之日起180日内因该事故死亡的，保险人按保险金额给付死亡保险金

B.被保险人自意外伤害事故发生日起下落不明的，保险人按保险金额给付身故保险金

C.被保险人自意外伤害事故发生之日起180日内因该事故造成保险合同所列残疾程度之一的，保险人按保险金额给付残疾保险金

D.至第180日治疗仍未结束的，保险人根据第180日次日的身体情况所作残疾鉴定给付残疾保险金

E.保险人给付各项保险金之和不超过保险金额

【答案】：A

3、根据《担保法》，保证合同对担保范围设有约定时，保证担保的范围包括（）。

A.主债权及利息

B.违约金

C.行政罚款

D.损害赔偿金

E.实现债权的费用

【答案】：ABD

4、根据《标准施工总承包招标文件》，下列的说法正确的有（）。

A.采用无条件补偿条款时，承包人复核时未发现发包人要求中的错误，发包人承担责任

B.采用无条件补偿条款时，承包人复核时未发现发包人要求中的错误，发包人不承担责任

C.采用有条件补偿条款时，承包人复核时未发现发包人要求中的错误，发包人承担责任

D.采用有条件补偿条款时，承包人复核时未发现发包人要求中的错误，发包人不承担责任

E.发包人要求引用的原始数据错误，责任由发包人承担

【答案】：AD

5、根据FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》，承包商应履行的合同义务有（）。

A.向业主提供工程设计标准

B.向业主提交月进度报告

C.向业主提供临时操作与维护手册

D.向工程师报批所有分包商

E.对业主人员进行操作与维修培训

【答案】：BC

6、《建设工程施工合同（示范文本）》规定，下列工作中，属于竣工验收必须满足的条件有()

A.承包人已完成了合同约定的各项工作

B.工程质量监督机构已确认了工程质量合格

C.有完整的技术档案和施工管理资料

D.承包人签署了工程质量保修书

E.设计单位对施工中其签署的设计变更通知书进行了确认

【答案】：ACD

7、下列选项中可以作为保证人的（）。

A.施工企业的董事长

B.公立医院

C.中外合资企业

D.企业职能部门

E.房地产开发公司的子公司

【答案】：AC

8、保险公司对“建筑工程一切险”开始承担保险责任的日期，应为（）。

A.业主提供场地日

B.承包商提交履约人保函日

C.投保工程开工日

D.承保项目所用材料卸至工地日

E.投保工程投保日

【答案】：CD

9、建设工程勘察合同中，属于勘察人一般义务的是（）

A.依法纳税

B.完成全部勘察工作

C.发出开始勘察通知

D.保证勘察作业规范、安全和环保

E.避免勘探对公众与他人的利益造成损害

【答案】：ABD

10、按照《建设工程施工合同（示范文本）》规定，对发包人和承包人都有约束力的合同文件有()

A.中标意向书

B.合同专用条款

C.有关技术文件

D.投标书附件

E.施工过程中双方洽商达成的书面协议

【答案】：BCD

11、需要进行5人以上专家论证方案的安全性和可靠性的专项施工方案有()。

A.高大模板工程

B.深基坑工程

C.大爆破工程

D.脚手架工程

E.地下暗挖工程

【答案】：AB

12、招标人编制的施工招标资格预审文件应不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》中的（）。

A.资格预审公告

B.资格审查办法

C.投标人须知

D.评标办法

E.申请人须知

【答案】：B

13、与材料供应合同相比，工程委托监理合同的法律特征有()

A.主体具有特定的资格条件和资质条件

B.兼有工程合同和委托合同两类合同的特点

C.内容受到工程项目建设程序、法律法规和工程标准规范的制约

D.合同标的是质量、进度、投资三控制

E.在法律上依附于相关的工程勘察设计施工合同，属于从合同性质

【答案】：AC

14、工程质量监督机构对工程建设项目的监督工作包括()。

A.核查工程项目报建审批手续是否齐全

B.检查工程项目的实际进度是否与进度计划一致

C.检查承包人是否有转包工程的行为

D.抽查检验主体结构工程的施工质量是否满足规范要求

E.监督工程验收程序是否符合验收规范的要求

【答案】：ACD

15、下列关于暂估价和暂列金额的说法正确的是（）。

A.暂估价是发包人用于支付在招投标阶段已经确定价格，但合同履行阶段未必发生的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额

B.暂列金额是发包人用于支付在招投标阶段暂时不能合理确定价格，但合同履行阶段必然发生的材料、设备以及专业工程施工的金额

C.暂估价是发包人一定予以支付的款项

D.暂列金额是发包人可能予以支付的款项

E.均属于包括在签约合同价内的金额

【答案】：CD

16、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列情形中，可以给予承包商延长合同工期的有()。

A.发生保险事件后业主未能从保险公司获得保险赔偿

B.施工遇到不可预见的不利于施工的外界条件

C.业主提前占用部分工程导致后续施工的延误

D.后续法规调整引起的延误

E.施工中受到其他承包商的干扰

【答案】：BCD

17、建设工程合同中的法律责任只能是民事责任，包括（）。

A.违约责任

B.行政责任

C.侵权责任

D.缔约过失责任

E.刑事责任

【答案】：ACD

18、关于民事代理的说法，正确的有（）。

A.代理人必须在代理范围内实施代理行为

B.代理人只能依照被代理人的意志实施代理行为

C.代理人以自己的名义实施代理行为

D.被代理人对代理人的代理行为承担责任

E.被代理人对代理人不当代理行为不承担责任

【答案】：AD

19、关于设备采购合同履行管理中交付的说法中正确的是（）。

A.买方对卖方交付的包装的合同设备的外观及件数进行清点核验后应签发收获清单，并自负风险和费用进行卸货

B.买方签发收货清单代表对合同设备的接受

C.卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面上将合同设备交付给买方

D.合同设备的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方

E.合同设备交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担

【答案】：ACD

20、根据《英国工程施工合同文本》（ECC），属于核心条款的有（）。

A.测试和缺陷

B.补偿事件

C.付款

D.提前竣工奖金

E.母公司担保

【答案】：ABC

21、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，合同履行发生的下列费用中，可纳入承包人提交的工程进度款支付申请书中的款项包括()。

A.本期完成的工程量对应报价单的相应价格计算的工程款

B.设计变更调整的合同价款

C.因不可抗力导致人员伤亡的损害赔偿款

D.本期应扣回的工程预付款

E.承包人的索赔款

【答案】：ABD

22、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，发包人应当顺延合同工期的情况包括（）。

A.因国家标准变化而引起的变更

B.因国家有关部门颁发施工许可证迟延

C.承包人采购的材料因供货方违约而延误到货

D.发包人未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查

E.发包人提供的材料设备不符合要求

【答案】：BD

23、特别法人包括（）。

A.农村集体经济组织法人

B.城镇农村的合作经济组织法人

C.社会服务机构

D.机关法人

E.基层群众性自治组织法人

【答案】：ABD

24、根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，卖方交付合同约定的全部设备后，买方在支付合同价款前需收到卖方提交的单据有（）。

A.卖方出具的交货清单正本一份

B.买方签署的收货清单正本一份

C.制造商出具的设备出厂质量合格证正本一份

D.合同价格100%金额的增值税发票正本一份

E.监造人员出具的合同设备监造确认书一份

【答案】：ABCD

25、投保建筑工程一切险，需要在专用合同条款中约定的内容有（）。

A.投保人

B.投保内容

C.保险金额

D.保险费率

E.保险期限

【答案】：BCD

26、勘察人应当根据（），选用合适的原位测试方法和勘察设备进行原位测试。

A.架空线

B.岩土条件

C.设计要求

D.勘察经验

E.测试方法特点

【答案】：BCD

27、根据FIDIC的EPC合同条件规定，业主应对下列（）信息的正确性负责。

A.不可改变的部分.数据和资料

B.对工程预期目标的说明

C.工程竣工的试验和性能标准

D.设计标准和计算

E.对工程的工艺安排或要求

【答案】：ABC

28、在FIDIC的《施工合同条件》中，指定分包商与一般分包商的不同之处表现在()等方面。

A.选择分包单位的权利不同

B.分包合同的工作内容不同

C.分包合同的当事人不同

D.工程款的支付开支项目不同

E.业主对分包商利益的保护不同

【答案】：ABD

29、关于根据标准文本编制招标文件和合同条件的说法正确的是（）。

A.增加了交易成本

B.增加了合同条款协商和谈判缔约工作的复杂性

C.确保了建设工程招标和合同文件中各项内容的完整性和准确性

D.有利于当事人履行合同的规范和顺畅

E.有助于仲裁机构或人民法院裁判纠纷

【答案】：CD

30、关于招标有效期的说法，正确的有（）。【相关知识点新教材已删除】

A.投标有效期从投标截止日期开始起算

B.投标有效期对投标人有约束力

C.招标人在投标有效期内完成评标即可

D.投标有效期内应完成合同签订工作

E.投标有效期在合同订立后自动终止

【答案】：ABD

31、下列有关隐蔽工程与重新检验的说法，正确的有（）。

A.承包人自检合格后书面通知监理人验收

B.监理人接到承包人的通知后，应在约定的时间与承包人共同检验

C.若监理人未能按时提出延期检验要求，又未能按时参加验收，承包人可自行检验

D.若监理人已经在验收合格记录上签字，只有当有确切证据证明工程有问题的情况下才能要求承包人对已隐蔽的工程进行重新检验

E.重新检验如果不合格，应由承包人承担全部费用，工期不予顺延

【答案】：ABC

32、《标准施工合同》通用条款规定的合同组成文件包括（）。

A.招标文件

B.投标函及投标函附录

C.中标通知书

D.工程量清单

E.合同协议书

【答案】：BC

33、关于设备采购合同中合同价款的支付，下列说法不正确的是（）。

A.合同生效后买方支付的预付款为合同价格的10%

B.卖方交付全部合同设备后，买方支付签约合同价60%的交货款

C.验收款为签约合同价的25%

D.结清款为合同价格的5%，在合同设备验收后支付

E.合同价款的支付均在买方收到卖方单据并经审核无误后28日内支付

【答案】：ABCD

34、根据《标准施工招标文件》的规定，在最低评标价法中，以下（）属于响应性评审标准。

A.投标报价

B.工期

C.财务状况

D.资质等级

E.质量管理体系与措施

【答案】：AB

35、在建设工程中，建设工程材料设备采用非即时买卖合同的种类有（）。

A.货样买卖

B.分期交付买卖

C.试用买卖

D.异地交付买卖

E.分期付款买卖

【答案】：ABC

36、以下（）属于合同评审的内容。

A.合同是否合法、合规

B.合同是否严密、完整

C.合同的价格是否公平合理

D.合同的风险评估

E.合同是否经批准

【答案】：ABD

37、下列选项属于设计合同设计人违约的有（）。

A.设计人转包、违法分包或者未经发包人同意擅自分包

B.设计文件不符合法律以及合同约定

C.发包人未按合同约定支付设计费用

D.设计人无法履行或停止履行合同

E.设计人不履行合同约定的其他义务

【答案】：ABD

38、施工合同履行中，关于承包人的索赔管理，说法正确的是（）。

A.承包人应在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书

B.承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人递交索赔通知书

C.监理人应在收到索赔意向通知书后的42天内，将索赔处理结果答复承包人

D.监理人应争取通过与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见

E.承包人接受索赔处理结果，发包人应在监理人收到索赔通知书后28天内完成赔付

【答案】：ABD

39、在施工合同关系中，关于施工企业项目经理的说法，正确的有（）。

A.项目经理是施工企业的代理人

B.项目经理是项目经理部的代理人

C.施工企业应对项目经理的行为承担民事责任

D.项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任

E.项目经理应对其行为承担民事责任

【答案】：AC

40、（2017年真题）大型设备招标采购的投标报价或评标价中，属于伴随服务费用的有（）。

A.出厂前的质量检验费

B.运输中破损的修理费

C.现场试运行费

D.保修期内的维护、修理费

E.运行、管理和维修人员培训费

【答案】：CD

41、关于标准施工合同中保险责任的规定，说法正确的是（）。

A.由承包人负责投保工程保险和第三者责任保险，如有多个承包人施工，也可由发包人负责投保

B.发包人办理工程保险时必须以发包人和承包人的共同名义投保，承包人投保时则不必

C.采用不足额投保方式投保，损失赔偿的不足部分由该事件的风险责任方负责补偿

D.负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，另一方当事人可代为办理

E.负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险赔偿应由双方当事人共同承担