监理工程师之合同管理题库及答案参考

监理工程师之合同管理题库及答案参考第一部分单选题(50题)1、根据《标准施工合同》，监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的（）天内进行复核，监理人未在约定时间内复核，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

A.7

B.14

C.28

D.56

【答案】：A

2、在项目招标的评标结束后，中标人的投标保证金应当在()退还。

A.发出中标通知书后

B.完成评标后

C.提交履约担保后

D.合同履行完毕后

【答案】：C

3、下列关于合同争议评审组的说法正确的是（）。

A.由发包人负责组建

B.由有合同管理和工程实践经验的专家组成

C.作出的评审意见具有强制约束力

D.负责拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件

【答案】：B

4、促进维生素A吸收的因素包括（）。

A.适当的钙磷比例

B.植酸

C.碱性药物

D.草酸

E.维生素C

【答案】：A

5、根据我国担保法律制度关于抵押权实现的说法，下列表述错误的是（）。

A.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿

B.同一财产向两个以上债权人抵押的，抵押权已登记的先于未登记的受偿

C.抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归抵押权人所有，不足部分由债务人清偿

D.同一财产向两个以上债权人抵押的，抵押权均已登记的，按照登记的先后顺序清偿

【答案】：C

6、某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第16个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。承包人修改后的进度计划的竣工时间为第22个月，工程师认可了该进度计划的修改。承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是()。

A.提前工期1个月给予承包人奖励

B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任

C.对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励

D.因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期0.5个月追究承包人违约责任

【答案】：B

7、民事责任承担原则中，关于连带责任的承担描述正确的是（）。

A.权利人有权请求全部连带责任人承担责任，但不可以请求部分连带责任人承担责任

B.连带责任人的责任份额按照平均承担责任

C.实际承担责任超过自己责任份额的连带责任人，有权向其他连带责任人追偿

D.能够确定责任大小的，各自承担相应的责任

【答案】：C

8、仲裁协议是采取仲裁方式解决争议的前提条件，这体现了仲裁制度的()

A.自愿原则

B.公平合理原则

C.依法独立进行原则

D.一裁终局原则

【答案】：A

9、编制行业标准施工招标的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的（）。

A.申请人须知前附表

B.资格审查办法

C.投标人须知前附表

D.资格预审公告

【答案】：B

10、关于在招标过程中出现特殊情况需要延长投标有效期的说法，正确的是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.投标人同意延长时，可以修改投标文件

B.投标人同意延长时，投标保证金的有效期不变

C.投标人拒绝延长时，仍应当继续对其投标文件进行评审

D.投标人拒绝延长时，有权收回其投标保证金

【答案】：D

11、根据勘察设计管理的规定，不得承接某专业工程设计业务的是取得（）的企业。

A.工程设计综合资质

B.本专业所属行业相应等级设计资质

C.本专业所属行业更高等级设计资质

D.工程设计专项资质

【答案】：D

12、资格审查方法分为合格制和有限数量制两种，两者的区别主要体现在（）。

A.审查程序

B.审查因素

C.合格者数量限制

D.审查标准

【答案】：C

13、关于建筑材料采购招标的说法，错误的是（）。

A.同类材料可以一次招标分期交货，投标人对应供货总量报价

B.不同材料分几个标包一次招标，投标人可自主选择一个或几个标包报价

C.一个标包内含有几种类型的材料，允许投标人只针对其中一种类型材料报价

D.不同材料可以分阶段招标，投标人只针对本次招标报价

【答案】：C

14、施工合同履行中，关于承包人提出索赔的期限，说法不正确的是（）。

A.承包人接受了竣工付款证书后，不得再对施工阶段.竣工阶段的事项提出索赔要求

B.承包人接受了最终结清证书后，不得再对施工合同履行阶段的事项提出索赔要求

C.承包人提交的最终结清申请单中，可以对缺陷责任期的事项提出索赔要求

D.承包人提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔

【答案】：C

15、在有限数量制的资格审查中，如通过详细审查的申请人为7个，而资格审查文件规定的数量为9个，则（）。

A.不需要评分，选其中前3名通过资格审查

B.需要进行评分，7家均通过资格审查

C.不需要进行评分，7家均通过资格审查

D.需重新进行资格审查

【答案】：C

16、某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用应由（）承担。

A.公路管理部门

B.承包人

C.发包人

D.承包人与发包人共同

【答案】：C

17、投标书中出现下列（）情形的，评标委员会按预定方法换算成相应价格值，在投标报价上进行扣减形成评标价。

A.交货期晚于招标文件规定的交货时间

B.可以减少招标文件说明的预付款金额

C.投标材料性能高于标准

D.交货期早于招标文件规定的交货时间

【答案】：B

18、保修期自（）起算。

A.开工日

B.约定竣工日

C.缺陷责任期

D.实际竣工日

【答案】：D

19、建设工程材料设备采购招标特点说法正确的有（）。

A.采购大宗建筑材料或通用型批量生产的中小型设备属于加工承揽合同

B.订购非批量生产的大型复杂机组设备、特殊用途的大型非标准部件则属于买卖合同

C.询价采购是大宗及重要建筑材料和设备采购的最主要方式

D.投标人可以投一个或其中的几个标包，但不能仅对一个标包中的某几项进行投标

【答案】：D

20、某工程项目，建设单位未按合同约定的时间支付监理酬金。监理单位在应当获得监理酬金之日起30日内未收到支付单据，且建设单位又未提出任何书面解释，监理单位按合同规定保护自己合法权益可以采取的措施是()

A.发出终止合同的通知，通知送达建设单位后，合同即行终止

B.发出终止合同的通知，通知发出后14日内仍未获得支付酬金，合同即行终止

C.发出终止合同的通知，通知发出后14日内未得到答复，可进一步发出终止合同的通知，第二份通知到达建设单位后，合同即行终止

D.发出终止合同的通知，通知发出后14日内未得到答复，可进一步发出通知，第二份通知发出后42日内仍未得到答复，合同即行终止

【答案】：D

21、某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与公用通道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用应由()承担。

A.公路管理部门

B.承包人

C.发包人

D.承包人与发包人共同

【答案】：C

22、旅馆建筑设有活动隔断的会议室、多用途大厅，其活动隔断的空气声计权隔声量应不低于()

A.35d

B.30dB

C.25dB

D.20dB

【答案】：A

23、（）是指债务人或者第三人将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。

A.动产质押

B.不动产质押

C.权利质押

D.义务质押

【答案】：A

24、勘察设计招标的开标中，投标人对开标有异议的，应当在（）提出。

A.投标截止时间之前

B.开标现场

C.开标完成后3内

D.开示完成后10日内

【答案】：B

25、某建筑材料采购合同，既约定了违约金，又约定了定金。当一方违约时，守约方()

A.必须适用违约金条款

B.必须适用定金条款

C.可以选择适用违约金或定金条款

D.两者都不能适用，因约定无效

【答案】：C

26、某工程项目的发包人代表只有30万元变更确认权，但施工企业并不知其具体的确认权限。某日，施工企业提交发包人代表签字确认了一项工程款为50万元的增量工程。该50万元工程款的签认应当由()。

A.发包人承担责任

B.发包人代表承担责任

C.发包人与发包人代表承担连带责任

D.施工企业决定责任承担人

【答案】：A

27、（2017年真题）作为合同法律关系主体的自然人必须具备（）能力。

A.完全民事行为

B.限制民事行为

C.与合同履行相适应的民事行为

D.一般民事行为

【答案】：C

28、根据《标准施工合同》，承包人向监理人递交索赔意向书的时效是()天。

A.7

B.14

C.28

D.30

【答案】：C

29、如发生了导致承包人增加开支的事件，但却是属于发包人也无法合理预见和克服的情况，则()。

A.同时补偿费用和利润

B.费用和利润均不补偿

C.可以补偿费用但不能补偿利润

D.可以补偿利润但不能补偿费用

【答案】：C

30、根据《标准施工总承包招标文件》，建设工程采用设计施工总承包模式的缺点是（）。

A.设计方案最优

B.减弱发包人对承包人的监督和检查

C.增加设计变更

D.增加承包人的索赔

【答案】：B

31、蛋白质氨基酸模式与人体蛋白质氨基酸模式较接近的是（）。

A.虫草

B.植物

C.藻类

D.动物

【答案】：D

32、关于资格预审申请文件的澄清，下列说法正确的是（）。

A.申请人的澄清可以采用口头形式

B.申请人主动提出的澄清经审查成立，资格审查委员会应当接受

C.经资格审查委员会同意，申请人的澄清可以改变资格预审申请文件的实质性内容

D.申请人的澄清内容属于资格预审申请文件的组成部分

【答案】：D

33、（2018年真题）根据《标准施工合同》，下列引起暂停施工的情形中，属于承包人责任的是（）。

A.施工技术事故

B.异常恶劣天气

C.不可抗力

D.因设计缺陷导致的设计变更

【答案】：A

34、根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》，分包商收到工程师发出的分包工程变更指令后，正确的做法是()。

A.立即执行

B.拒绝执行

C.请承包商代表确认后再执行

D.请业主代表确认后再执行

【答案】：C

35、对某学生的膳食调查表明，全天总蛋白质的摄入量为80g，其中来源于粮谷类的为42g，动物性食物为30g，豆类食物为6g，其他食物来源为2g，该学生膳食中优质蛋白质的比例是（）。

A.47.5%

B.52.5%

C.45.0%

D.60.0%

【答案】：C

36、（2020年真题）关于施工企业意外伤害险的说法正确的是（）。

A.施工企业必须为全体职工办理

B.团体意外伤害保险责任是指伤残保险责任

C.年龄18-60的施工人员均可作为被保险人

D.停工期间保险人不承担保险责任

【答案】：D

37、建设工程材料设备采购合同属于（）。

A.租赁合同

B.无偿合同

C.单务合同

D.诺成合同

【答案】：D

38、（2017年真题）合同法律关系客体的智力成果指的是（）。

A.建筑物

B.设计工作

C.技术秘密

D.工艺技术设备

【答案】：C

39、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应按照专用条款的约定投保建设工程设计责任险和工程保险，需要变动保险合同条款时，承包人的正确做法是（）。

A.事先征得监理人同意，并通知设计人

B.事先征得监理人同意，并通知发包人

C.事先征得设计人同意，并通知监理人

D.事先征得发包人同意，并通知监理人

【答案】：D

40、根据《标准施工合同》，施工准备阶段设计交底应由()组织。

A.设计人

B.监理人

C.发包人

D.总承包人

【答案】：C

41、某工程项目的监理合同约定，监理人负责该工程自开工建设到竣工验收移交为止的全部监理任务，则下列情况中，损失应由监理人承担赔偿责任的是()

A.监理人在建筑石材进料单上签署了验收合格意见后，供货商又擅自调换了部分材料，导致工程质量不合格返工造成的损失

B.承包人向监理人提交索赔报告，监理人在规定时间内没有做出审核意见，导致承包人的部分不合理索赔成立，造成委托人的经济损失

C.施工现场发生火灾，监理人发出了停工令，该事件造成的停工损失

D.在工程保修阶段，委托人通知监理人到现场监督承包人保修，监理人未到场造成的委托人损失

【答案】：B

42、根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师地位的说法，正确的是（）。

A.工程师不属于雇主人员

B.工程师在合同履行期间独立工作

C.工程师的权力并不来自于雇主

D.工程师应当尽力帮助承包商解决问题

【答案】：B

43、甲建设单位确定乙施工单位为中标单位，于2013年5月1日发出中标通知书，双方最迟应该在()签订书面合同。

A.2013年5月15日

B.2013年5月16日

C.2013年5月30日

D.2013年6月30日

【答案】：C

44、建设工程合同管理的法律基础是（）。

A.建设工程合同中的法律责任，只能是行政责任和民事责任

B.建设工程合同中的法律责任，只能是刑事责任和民事责任

C.建设工程合同中的法律责任，只能是民事责任

D.建设工程合同中的法律责任，只能是行政责任和刑事责任

【答案】：C

45、设计施工总承包合同的价格清单，是指承包人完成所提投标方案计算的设计、施工、竣工、试运行、缺陷责任期各阶段的计划费用，清单价格费用的总和为（）。

A.标底

B.签约合同价

C.最高投标限价

D.工程结算价

【答案】：B

46、（2018年真题）关于保证人资格的说法，正确的是（）。

A.公民个人不得作为保证人

B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人

C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人

D.学校在一定条件下可以作为保证人

【答案】：B

47、某工程项目依法招标发包，某投标人在开标后提出增加优惠条件。招标人对该优惠条件的正确处理是()。

A.接受该优惠条件

B.接受该优惠条件，但在评标时仅作参考

C.拒绝接受该优惠条件

D.将该投标人的投标按废标处理

【答案】：C

48、（2017年真题）工程评标中，个别评标委员会成员对评标结果有异议时，正确的处理方法是（）。

A.要求重新评标

B.回头说明其不同意见和理由

C.书面说明其不同意见和理由

D.要求其他成员说明同意的意见和理由

【答案】：C

49、施工过程中发生变更，关于变更管理的说法，正确的是（）。

A.直接指示的变更需征求承包人意见

B.承包人建议的变更可以以口头形式提交监理人

C.承包人提出的变更涉及直接变更、建议变更和要求变更三类

D.与承包人协商后确定的变更属于可能发生的变更

【答案】：D

50、（2017年真题）合同法律关系客体的智力成果指的是（）。

A.建筑物

B.设计工作

C.技术秘密

D.工艺技术设备

【答案】：C

第二部分多选题(50题)1、下列合同属于按照承发包的内容进行分类的是（）。

A.建设工程勘察合同

B.建设工程设计施工总承包合同

C.工程施工承包合同

D.建设工程施工合同

E.施工分包合同

【答案】：AD

2、作为合同法律关系主体的自然人必须具备相应的（）。

A.民事权利能力

B.民事行为能力

C.刑事权利能力

D.刑事行为能力

E.自主行为能力

【答案】：AB

3、根据美国建筑师协会（AIA）的定义，IPD是一种将（）集成为一个过程的项目交付模式。

A.人力资源

B.企业管理系统

C.工程系统

D.业务架构

E.实践经验

【答案】：ACD

4、以下有关九部委发布的《标准勘察合同》内容说法正确的是（）。

A.适用范围是依法必须招标的与工程建设有关的勘察项目

B.房屋建筑和市政工程等工程勘察项目招标可以使用《建设工程勘察合同（示范文本）》

C.履约保证金采用银行保函的，应当提供无条件地、不可撤销担保。

D.履约保证金有效期从发包人与勘察人签订的合同生效之日起至发包人签收最后一批勘察成果文件止

E.专用合同条款补充和细化的内容不得与通用合同条款相抵触

【答案】：ABC

5、大型设备招标采购的投标报价或评标价中，属于伴随服务费用的有（）。

A.出厂前的质量检验费

B.运输中破损的修理费

C.现场试运行费

D.保修期内的维护、修理费

E.运行、管理和维修人员培训费

【答案】：CD

6、下列在施工过程中因不可抗力事件导致的损失，应由承包人承担的有（）。

A.施工现场待安装的设备损坏

B.承包人的人员伤亡

C.在现场的第三方人员伤亡

D.承包人设备的停工损失

E.停工期间，承包人留在现场保卫人员的费用

【答案】：BD

7、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，因不可抗力事件导致的下列损失中，应由发包人承担的包括()。

A.工程本身的损失

B.承包人采购的运至施工现场待安装工程设备的损失

C.工程的人员伤亡损失

D.工程停工损失

E.承包人的施工机械损失

【答案】：AB

8、资格审查报告一般包括（）。

A.投标单位资质

B.基本情况和数据表

C.补正事项纪要

D.评分比较一览表的排序

E.资格审查委员会名单

【答案】：BCD

9、工程施工合同文本中的次要选项条款包括（）。

A.通货膨胀引起的价格调整

B.成本补偿合同

C.多种货币

D.支付承包商预付款

E.管理合同

【答案】：ACD

10、根据《标准施工合同》，暂列金额的主要特点有()

A.用于支付签订协议书时尚未确定的工程设备款

B.用于支付签订协议书时不可预见的变更费用

C.不能用于计日工支付

D.属于签约合同价的一部分

E.承包人不一定能全部获得约定的暂列金额

【答案】：ABD

11、在下列（）情况下，工程师可以暂停施工。

A.地方法规要求在某一时间段内不允许施工

B.同时在现场的几个独立承包人之间出现施工交叉干扰

C.施工作业方法可能危及现场或毗邻地区建筑物或人身安全

D.发包人订购的设备已运抵施工现场

E.施工遇到了有考古价值的文物或古迹需要进行现场保护

【答案】：ABC

12、关于建设工程材料采购合同的履行，说法正确的是（）。

A.卖方应对合同材料进行妥善包装，满足多次搬运、装卸、长途运输的需要即可

B.卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同材料运输

C.卖方应在合同材料预计启运7日前进行预通知，并在启运后48小时内正式通知买方

D.卖方应在施工场地将合同材料交付给买方，交付后由买方负责卸货

E.卖方承担交付前材料毁损的风险

【答案】：B

13、根据九部委设计合同的规定，合同文件格式包括（）。

A.投标人须知

B.合同协议书

C.履约保证金格式

D.预付款保证金格式

E.投标保证金格式

【答案】：BC

14、当事人以（）进行抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立。

A.推土机

B.商务写字楼

C.大学教学楼

D.原材料

E.正在建造的幼儿园

【答案】：AD

15、（2021年真题）与单价合同相比，固定总价合同的特点有（）。

A.适用于地下条件复杂的工程

B.适用于时间特别紧迫的工程

C.业主控制投资的难度大

D.承包商承担价格变化的风险较大

E.对承包商准确预估工程量的要求高

【答案】：D

16、按照《建设工程质量管理条例》规定，最低保修期限为2年的工程有()

A.地基基础工程

B.电气管线工程

C.设备安装工程

D.装修工程

E.屋面防水工程

【答案】：BCD

17、保证合同应包括的内容有（）。

A.被保证的主债权种类、数额

B.债务人履行债务的期限

C.保证的方式

D.保证担保的范围

E.一方强烈认为需要增加的其他事项

【答案】：ABCD

18、工程质量监督机构对工程建设项目的监督工作包括()。

A.核查工程项目报建审批手续是否齐全

B.检查工程项目的实际进度是否与进度计划一致

C.检查承包人是否有转包工程的行为

D.抽查检验主体结构工程的施工质量是否满足规范要求

E.监督工程验收程序是否符合验收规范的要求

【答案】：ACD

19、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，对工程竣工检验不合格且经过修正缺陷后重复竣工检验也未通过的，工程师可以采取的处理方法有()。

A.指示再进行一次重复的竣工检验

B.经业主同意颁发接收证书，折价接收该工程

C.建议业主解除合同

D.颁发接收证书并延长保修期限

E.要求承包商雇佣其他有能力的承包商修复缺陷

【答案】：ABC

20、根据《标准施工合同》，发包人在施工准备阶段的主要义务有（）。

A.审定施工方案

B.组织设计交底

C.提供施工现场

D.约定开工时间

E.讨论通过施工组织设计

【答案】：BCD

21、以下有关设计合同特征的说法，正确的是（）。

A.设计阶段是优化和控制工程质量及工程造价最关键、最有利的阶段

B.设计招标无具体量化的工作量，灵活性较大

C.设计可以按设计工作深度的不同，分期、分阶段招标，逐步细化落实设计成果

D.设计招标由招标单位的主持人宣读投标书并按报价高低排定标价次序

E.设计招标中不得使用未中标的投标人的方案

【答案】：ABC

22、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，工程师审核承包商提交的月支付报表后，可以不签发证书或扣减承包商报表中部分金额的情况包括()。

A.承包商的实际施工进度滞后于进度计划

B.本月应签证的金额小于合同约定的签证最小金额

C.承包商本月施工的工程不符合合同要求部分的工程款

D.承包商无正当理由未支付给指定分包商上月应得工程款

E.承包商代表不能胜任工作

【答案】：BCD

23、(2019年真题)关于《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款规定的“基准日期”的说法，正确的有（）。

A.承包人以基准日期前的市场价格编制工程报价

B.长期合同中调价公式中的可调因素价格指数以基准日的价格为准

C.承包人以基准日期后的市场价格编制工程报价

D.基准日期后，因法律政策、规范标准的变化，导致承包人工程成本发生约定以外的增减，相应调整合同价款

E.基准日期即为投标截止日

【答案】：ABD

24、根据《标准设计施工总承包招标》，招标中在功能要求上包括（）。

A.工程的目的

B.工程规模

C.性能保证指标

D.工艺安排

E.产能保证指标

【答案】：ABC

25、按照FIDIC的《施工合同条件》规定，工程施工的竣工日可能为()

A.工程师颁发接收证书之日

B.实际通过竣工检验之日

C.接收证书中确认的工程竣工之日

D.工程实际移交之日

E.业主提前占用工程之日

【答案】：C

26、以下有关法人的论述正确的是（）。

A.法人应当依法成立

B.法人应当有自己的名称、组织机构、住所

C.法人以其全部财产独立承担民事责任

D.法人章程不得对法定代表人的代表权进行限制

E.法人成立须经行政主管机关批准

【答案】：ABC

27、根据FIDIC施工合同条件，项目通过了试验或颁发了证书后，工程师可以指示进行的工作包括（）。

A.进行项目日常管理工作

B.进行工程结算

C.对不符合合同规定的任何工作进行返工

D.将不符合合同规定的永久设备或材料从现场移走并进行更换

E.实施任何因事故、不可预见事件等导致的为保护工程安全而急需的工作

【答案】：CD

28、关于工程设计招标方式的说法，不正确的有（）。

A.所有的工程设计都应当通过招标发包

B.依法必须招标的工程设计，都应当公开招标

C.工程设计公开招标的，应当通过国家指定的媒介发布招标公告

D.工程设计邀请招标的，应当邀请五个以上单位参加投标

E.依法应当公开招标的工程设计，对技术复杂的，可以邀请招标

【答案】：ABD

29、下列文件属于发包人应向设计人提供的文件资料有（）。

A.勘察报告

B.勘察任务书

C.设计任务书

D.合同协议书

E.工程量清单

【答案】：AC

30、以下（）属于招标资格审查中不能通过审查的情形。

A.申请人不具备相应的资质

B.申请人未按审查委员会的要求提供澄清说明

C.申请人为项目的设计单位

D.申请人为本项目的招标代理机构

E.申请人本年内有骗取中标的违规行为

【答案】：ABD

31、《简明标准施工招标文件》的适用条件包括（）。

A.工期不超过12个月

B.工期不超过20个月

C.技术相对简单

D.技术相对复杂

E.设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目

【答案】：AC

32、下列属于非法人组织的是（）。

A.股份有限公司

B.个人独资企业

C.法定代表人

D.合伙企业

E.项目经理部

【答案】：BD

33、根据《标准施工合同》，关于暂估价的说法，正确的有（）。

A.暂估价中涉及的专业工程一定会实施

B.暂估价是签约合同价的组成部分

C.暂估价中涉及的专业工程不需要进行招标

D.暂估价金额需要在合同履行阶段最终确定

E.暂估价金额由监理人控制使用

【答案】：ABD

34、材料采购招标项目评标中，某投标人提供国内货物，对该投标人计算评标总价的做法不正确的有（）。

A.以货物到达招标人指定的到货地点为依据

B.包括出厂价，但不含增值税

C.应当计入技术商务偏离加价

D.不包括运输、保险费

E.缺漏项加价不应计入

【答案】：BD

35、依照施工合同示范文本通用条款规定，施工合同履行中，如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，则发包人应（）。

A.负责修改施工进度计划

B.向承包人直接发出提前竣工的指令

C.与承包人协商并签订提前竣工协议

D.发包人应提供的条件

E.提前竣工给发包人带来效益应给承包人的奖励

【答案】：CD

36、根据FIDIC《施工合同条件》，业主可以凭保函索赔的有()

A.承包商的施工质量低劣，需拆除重做导致的费用

B.履约保函到期但工程尚未竣工，承包商不办理保函延期手续

C.缺陷通知期内承包商接到业主修补缺陷通知后，42天未派人修补

D.承包人的施工期限超过了合同工期

E.业主因承包人的严重违约行为解除合同

【答案】：BC

37、根据《施工合同标准文本》的规定，监理人依据工程项目的需要和施工现场的实际情况，可以向承包人发出变更通知的情况有（）。

A.删减部分合同规定工作内容交给其他承包人完成

B.更改部分工程的位置和尺寸

C.增加部分合同中约定的工程量

D.为了协调施工干扰而改变有关工程的施工时间和顺序

E.要求承包人使用其投标书内没有承诺必须到场的大型施工机械，完成新增加的工程

【答案】：BCD

38、(2019年真题)根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，承包人竣工清场的主要义务有（）。

A.就交付工程的使用功能向发包人交接

B.拆除临时工程，清理，平整或复原场地

C.保证工程建筑物周边及其附近道路交通通畅

D.施工场地内承包人设备和剩余材料已按计划撤离现场

E.施工场地内残留垃圾已全部清除出场

【答案】：BD

39、权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保，可以质押的权利包括（）

A.抵押人合法所有的车辆

B.汇票、支票、本票

C.依法可以转让的股权

D.债券、存款单、仓单、提单

E.依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权

【答案】：BCD

40、发包人是否负责提供施工设备和临时工程，在通用条款中给出的选择包括（）。

A.由承包人包工包料承包，发包人不提供工程材料和设备

B.发包人负责提供主材料和工程设备的包工部分包料承包方式

C.发包人不提供施工设备或临时设施

D.承包人负责提供主材料和工程设备的包工部分包料承包方式

E.发包人提供部分施工设备或临时设施

【答案】：C

41、根据《标准施工合同》，施工合同的当事人包括（）。

A.发包人

B.发包人法定代表人

C.监理人

D.承包人

E.承包人法定代表人

【答案】：AD

42、某设备采购合同履行中，卖方交付合同设备已迟延10周，下列关于卖方迟延交付违约金的计收，说法正确的是（）。