监理工程师之合同管理题库及答案（全国通用）

监理工程师之合同管理题库及答案（全国通用）第一部分单选题(50题)1、根据《标准设备采购合同》的规定，买方在收到卖方提交的买方签署的（）证书或已生效的结清款支付函正本一份，并经审核无误后（）内，向卖方支付结清款。

A.缺陷责任期届满，14天

B.缺陷责任期届满，28天

C.质量保证期届满，14天

D.质量保证期届满，28天

【答案】：D

2、能够引起合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类，下列属于事件的是（）。

A.罢工

B.法院判决

C.行政行为

D.仲裁机构裁决

【答案】：A

3、FIDIC系列中，《施工合同条件》中，如果承包商提交接收申请28天内，工程师仍未答复，则若工程达到规定条件，即视为工程已在工程师收到承包商的申请通知后的第（）天竣工，且被视为已颁发了接收证书。

A.7

B.14

C.24

D.28

【答案】：B

4、在有限数量制的资格审查中，如通过详细审查的申请人为8个，而资格审查文件规定的数量为7个，则（）。

A.不需要进行评分，随机选取7个通过资格审查

B.需要进行评分，8家均通过资格审查

C.需要进行评分，前7家通过资格审查

D.不需要进行评分，提交资格申请文件时间排在前7位的通过资格审查

【答案】：C

5、灭菌乳的质量检验项目包括（）。

A.硝酸盐

B.蛋白质和脂肪

C.酸度和杂质

D.非脂乳固体

E.微生物

【答案】：A

6、合同评审中发现的问题，应以（）提出，并对问题予以澄清或调整

A.口头协议

B.书面形式

C.口头约定

D.评审协议

【答案】：B

7、下列关于缺陷责任期结清单生效的说法，错误的是()。

A.发包人支付最终支付款时结清单生效

B.结清单生效即表明合同终止

C.结清单生效，承包人不再拥有索赔的权利

D.如果发包人未按时支付结清款，承包人仍可就此事进行索赔

【答案】：A

8、菌落总数的食品卫生学意义为（）。

A.食品清洁状态和耐贮藏程度的指标

B.食品被粪便污染的指标

C.肠道致病菌污染的指标

D.食品腐败变质的指标

【答案】：A

9、与招标方式选择材料供应商相比，采用直接询价方式选择材料供应商的特点是（）。

A.一般适用于采购大宗及重要建筑材料和设备

B.有利于规范买卖双方的交易行为、实现公开公平竞争

C.程序复杂、工作量大、周期长

D.存在较大的主观性和随意性

【答案】：D

10、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列施工合同履行中发生的事件，既可作为顺延合同工期的理由，又可作为调整合同价款理由的是()。

A.地方税费发生变化

B.工程造价管理部门公布的价格调整

C.施工作业导致停水2天

D.一周内限电导致累计停工时间超过1个工作日

【答案】：D

11、（2018年真题）招标人修改招标文件的时间距投标截止时间不足（）天，应相应延长投标截止时间。

A.5

B.10

C.15

D.20

【答案】：C

12、关于保险合同的表述中，不正确的是（）。

A.保险合同是指被保险人与保险人约定保险权利义务关系的协议

B.投保人是指与保险人订立保险合同，并按照保险合同负有支付保险费义务的人

C.保险人是指与投保人订立保险合同，并承担赔偿或者给付保险金责任的保险公司

D.被保险人是指其财产或者人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人，投保人可以为被保险人

【答案】：A

13、标准资格预审文件的主要内容不包括（）。

A.资格预审公告

B.申请人须知

C.资格审查办法

D.评标办法

【答案】：D

14、某施工项目采用评标价法评标，评标委员会推荐的中标候选人为甲、乙两单位，甲的投标价为7080万元、评标价为7040万元，乙的投标价为7060万元、评标价为7050万元，则评标报告中推荐中标候选人排序第一的是()

A.甲投标人，合同价为7040万元

B.甲投标人，合同价为7080万元

C.乙投标人，合同价为7050万元

D.乙投标人，合同价为7060万元

【答案】：B

15、设计施工总承包合同模式下，不可预见物质条件的风险由发包人承担，承包人遇到不可预见物质条件时，及时通知了监理人，监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.发包人和承包人

【答案】：A

16、工程总承包合同履行管理中，关于工程设计管理的说法，正确的是（）。

A.承包人完成设计工作所遵守的规定，应采用发包人要求和承包人建议书

B.设计的实际进度滞后时，承包人需提交减少投入资源并加快进度的计划

C.承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期限重新起算

D.发包人在设计文件审查同意后10天内，向政府有关部门报送

【答案】：C

17、根据《建设工程勘察合同（示范文本）》，关于定金的说法，正确的是（）。

A.定金应以勘察费为基础计算

B.定金应以工程投资额为基础计算

C.定金的比例由当事人自由约定

D.定金只能抵作勘察费

【答案】：A

18、买方自行承担在卖方所在地受领货物后运至国内施工现场的运输费用和保险费的价格称之为（）。

A.FOB价

B.FCA价

C.EXW价

D.CIP价

【答案】：C

19、当事人订立合同，要经过要约、承诺。下列文件中，构成合同要约的是()。

A.招标公告

B.投标文件

C.宣传广告

D.招股说明书

【答案】：B

20、某工程施工合同约定的合同竣工日为10月5日。承包商完成施工任务后于9月5日向工程师书面递交了竣工验收申请书，但由于非承包商原因尚不具备竣工验收的条件，按工程师的指示，承包高在10月20日向业主办理了工程移交手续。竣工试验条件满足后，11月5日通过了工程竣工验收，根据FIDIC《施工合同条件》，承包商的实际竣工日期应确定为()

A.9月5日

B.10月5日

C.1O月20日

D.11月5日

【答案】：A

21、下列关于签约合同价和合同价格的说法正确的是（）。

A.签约合同价指承包人完成全部承包工作后发包人应付给承包人的金额

B.合同价格指签订合同时合同协议书中写明的合同总金额

C.签约合同价的数额在签订合同时不能确定

D.合同价格的数额只有在最终结算时才能确定

【答案】：D

22、发包人无故拖延支付工程款，且无任何延误支付说明。承包人可以向发包人发出通知，要求其支付工程款。发包人收到承包人通知后的（）天内仍不履行的，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

A.1

B.14

C.28

D.56

【答案】：C

23、某工程投标了建设工程一切险，在施工期间现场发生下列事件造成损失，保险人负责赔偿的事件是（）。

A.大雨造成现场档案资料毁损

B.雷电击毁现场施工用配电柜

C.设计错误导致部分工程拆除重建

D.施工机械过度磨损需要停工检修

【答案】：B

24、下列合同文件中，属于《标准施工招标文件》中施工合同文本的合同文件，在专用条款没有另行约定的情况下，其正确的解释次序是（）。

A.中标通知书、专用合同条款、通用合同条款、合同协议书

B.合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、中标通知书

C.合同协议书、中标通知书、专用合同条款、通用合同条款

D.中标通知书、合同协议书、专用合同条款、通用合同条款

【答案】：C

25、下列选项不属于建设工程合同当事人的是（）。

A.建设单位

B.工程总承包单位

C.设计人

D.项目监督管理部门

【答案】：D

26、抵押与质押的区别主要在于（）。

A.担保财产是否为第三人的财产

B.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人

C.担保财产是否转移占有

D.债权人是否有优先受偿权

【答案】：C

27、按照《标准施工合同》规定，（）在施工过程中负责管理施工控制网点,对丢失或损坏的施工控制网点应及时修复。

A.承包人

B.发包人

C.监理人

D.勘察人

【答案】：A

28、某施工招标项目投标截止日为4月30日，评标时间为5个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5月15日，招标人与中标人签订合的同时间为6月14日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为（）。

A.4月30日

B.5月5日

C.5月15日

D.6月14日

【答案】：D

29、承包人在投标文件中已说明的施工分包工作内容，在分包工程施工前的正确说法是()

A.应获得业主批准

B.应获得工程师的批准

C.应获得质量监督机构的许可

D.不需再办理任何批准、许可手续

【答案】：A

30、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，采用公式法调整工程价款时，合同约定变更范围和内容导致调整公式中的权重不合理时，由监理人与（）协商后进行调整。

A.发包人和分包人

B.承包人和分包人

C.承包人和发包人

D.分包人和造价管理部门

【答案】：C

31、下列关于不利物质条件的说法不正确的是（）。

A.不利物质条件属于发包人应承担的风险

B.承包人遇到不利物质条件时，应暂停施工，并通知监理人

C.监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由发包人承担

D.不利物质条件不包括不利气候条件

【答案】：B

32、按照FIDIC《施工合同条件》规定，承包商施工期的截止时间为()

A.颁发工程接收证书日

B.工程接收证书注明的竣工日

C.颁发履约证书日

D.协议书中约定的竣工日

【答案】：B

33、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列发包人违约的情形中，承包人依法可以与发包人协议将工程折价并就该工程折价的价款优先受偿的是()。

A.发包人严重拖欠工程进度款

B.发包人拖延组织工程竣工验收

C.发包人拒绝支付工程竣工结算款

D.发包人指令使用质量不合格的建筑材料

【答案】：C

34、甲单位与釆购员某乙因矛盾解除代理关系，但有两份盖有甲公章的空白授权书未收回。乙为泄愤，持授权书向供应商丙、丁高价釆购材料。丙丁均及时发货至施工现场。经查，丙不知乙离职，而丁明知乙离职。关于本案，说法正确的是（）。

A.甲有权拒绝向丙、J承担责任

B.由于甲单位存在过失,两份合同均属于表见代理

C.由于乙行为违法,两份合同均属于无效合同

D.甲对丙应承担付款义务

【答案】：D

35、《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》又称为（）。

A.蓝皮书

B.白皮书

C.绿皮书

D.银皮书

【答案】：D

36、（2019年真题）根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，关于伴随服务的说法，正确的是（）。

A.伴随服务属于辅助服务

B.伴随服务属于必然发生的服务

C.提供货物维修所需工具不属于伴随服务范围

D.提供伴随服务不得收费

【答案】：A

37、供货公司以其所有的生产设备、原材料作为抵押物，与银行订立抵押合同。该抵押权的生效日期为（）之日。

A.抵押合同生效

B.抵押物登记

C.转移产权证

D.转移房屋占有

【答案】：A

38、建设项目设计施工总承包方式的优点是（）。

A.可缩短建设周期

B.可降低工程成本

C.可优化设计方案

D.可加大监理人监督力度

【答案】：A

39、建设工程勘察合同履行中，除专用合同条款另有约定外，发包人应在合同签订后（）天内，将发包人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知勘察人。

A.7

B.14

C.28

D.30

【答案】：B

40、下列关于设计施工总承包合同的说法错误的是()

A.合同责任单一，责任明确

B.建设周期长

C.可以减少设计变更

D.可以减少承包人的索赔

【答案】：B

41、某工程项目建设单位与供货商签订工程物资采购合同，并按合同约定支付了10万元定金。此后供货商违约，按合同约定的违约条款计算的违约金为25万元。对此违约事件，建设单位有权要求供货商支付()万元。

A.10

B.25

C.20

D.35

【答案】：D

42、以下有关监理工程师及监理工程师授权的人员的说法，正确的是（）。

A.发包人应在发出开始工作通知前14天将总监理工程师的任命通知承包人

B.总监理工程师更换时，应提前14天通知承包人并征得承包人的同意

C.总监理工程师超过2天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人

D.总监理工程师可以将自己的所有权力授权给其它监理人员

【答案】：C

43、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，负有投保义务的--方当事人未按合同约定办理保险，导致受益人未能得到保险人赔偿的，损失赔偿应由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.受益人

D.负有投保义务的当事人

【答案】：D

44、某建设项目开标后，评标委员会发现某投标人的工程量清单中，总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致。请该投标人澄清时，投标授权人经核算后，认为总价、单价都有错误，遂提出新的单价和总价。该投标书的报价应以（）为准。

A.原总价

B.原单价与工程量乘积之和

C.新总价

D.新单价与工程量乘积之和

【答案】：B

45、诊断锌缺乏的理想指标是（）。

A.血锌

B.发锌

C.尿锌

D.目前没有

【答案】：D

46、根据标准施工合同通用条款的规定，不可抗力造成的损失应当由发包人与承包人分担，下列有关说法正确的是（）。

A.承包人采购的运至施工现场待安装工程设备的损失由承包人承担

B.停工损失由发包人承担

C.承包人人员伤亡和其他财产损失由发包人承担

D.不能按期竣工的，承包人不需支付逾期竣工违约金

【答案】：D

47、根据《标准设计施工总承包招标文件》的规定，自监理人收到承包人设计文件之日起，对承包人设计文件的审查期限不应超过（）。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：C

48、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，工程竣工试验分三个阶段，其中第二阶段进行的是（）。

A.性能测试

B.联动试车

C.单车实验

D.系统联调

【答案】：B

49、依法必须进行招标的货物，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）。

A.15日

B.20日

C.30日

D.90日

【答案】：B

50、在大型设备采购合同履行过程中，监理工程师()。

A.有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任

B.有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任

C.无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任

D.无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任

【答案】：B

第二部分多选题(50题)1、在设计合同的履行期内，发包人可能发生的违约行为包括（）。

A.审查工作的延误

B.侵犯设计人的知识产权

C.拒绝支付设计人设计费

D.设计错误

E.延误提供设计文件

【答案】：ABC

2、在设备招标的综合评估法评标中，以下说法正确的是（）。

A.每个评标委员会成员对评价因素响应值的评价结果称为独立评价值

B.评价值为各独立评价值之和

C.最差的评价因素得基准评价值，其余的评价因素将依据其优劣程度获得相应的评价值

D.若投标人的投标价格超出最高投标限价，其投标将被否决

E.综合评价最高者为排名第一的中标候选人

【答案】：AD

3、（2021年真题）根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，设备采购合同履行过程中，卖方未能按时交付合同设备的，应向买方支付迟延交付违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金的计算方法有（）。

A.迟交两周的，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的0.5%

B.迟交三周的，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的0.5%

C.迟交四周的，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1%

D.迟交六周的，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1.5%

E.迟交八周的，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的2%

【答案】：AB

4、根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，发包人要求监理人投保的险种有（）。

A.第三者责任险

B.监理职业责任险

C.工伤保险

D.人身意外伤害保险

E.建筑工程一切险

【答案】：CD

5、(2015年真题)根据《标准施工合同》，保险的正确处理方式有（）。

A.发承包双方应分别为自己在现场所有人员投保人身意外伤害险

B.发包人应以自己的名义投保工程设备险

C.承包人应以自己的名义投保施工设备险

D.发包人应为履行合同的本方人员缴纳工伤保险费

E.承包人应以自己的名义投保进场材料险

【答案】：ACD

6、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于缺陷责任期及竣工后试验的说法，正确的有（）。

A.承包人应负责缺陷责任期内工程的日常维护工作

B.竣工后试验应在缺陷责任期内进行

C.发包人应提前28天将竣工后试验的日期通知承包人

D.缺陷责任期内承包人有权进入工程现场修复工程缺陷

E.竣工后试验应按专用合同条款约定由发包人或承包人进行

【答案】：BD

7、推行合同示范文本制度优点有（）。

A.有助于当事人了解、掌握有关法律、法规

B.使具体实施项目的建设工程合同符合法律法规的要求

C.有助于当事人熟悉合同的制定

D.有利于行政管理机关对合同的监督

E.有助于仲裁机构或者人民法院及时裁判纠纷，维护当事人的利益

【答案】：ABD

8、（2019年真题）根据《民法典》担保物权分编和合同编，保证合同的主要内容包括（）。

A.被保证的主债权种类、数额

B.债务人履行债务的方式

C.保证的期间

D.保证担保的范围

E.债务人履行债务的期限

【答案】：ACD

9、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人按合同约定应履行的职责有（）。

A.按工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工进度计划

B.负责办理施工场地临时道路占用的许可手续

C.测设施工控制网并报监理人审批

D.负责在施工现场建立完善的工程质量管理体系

E.对深基坑工程和地下暗挖工程编制专项施工方案

【答案】：ACD

10、根据标准施工合同通用条款的规定，下列情形中，可以给予承包商延长合同工期的有（）。

A.物价浮动引起的价格调整

B.施工遇到不可预见的不利于施工的外界条件

C.业主提前占用部分工程导致后续施工的延误

D.法规变化引起的价格调整

E.施工中受到其他承包商的干扰

【答案】：BC

11、对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程如（），必须编制专项施工方案，并应组织专家论证、审查。

A.深基坑工程

B.地下暗挖工程

C.高大模板工程

D.高空作业工程

E.深水作业工程

【答案】：ABC

12、根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，承包人竣工清场的主要义务有（）。

A.就交付工程的使用功能向发包人交接

B.拆除临时工程，清理，平整或复原场地

C.保证工程建筑物周边及其附近道路交通通畅

D.施工场地内承包人设备和剩余材料已按计划撤离现场

E.施工场地内残留垃圾已全部清除出场

【答案】：BD

13、下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法，错误的是（）。

A.承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人

B.发包人已同意投标文件中说明的分包，分包工作不需要经发包人同意

C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人

D.分包人的资质能力不需要进过监理人审查

E.发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本

【答案】：BD

14、(2015年真题)根据《标准施工合同》，关于暂估价的说法，正确的有（）。

A.暂估价中涉及的专业工程一定会实施

B.暂估价是签约合同价的组成部分

C.暂估价中涉及的专业工程不需要进行招标

D.暂估价金额需要在合同履行阶段最终确定

E.暂估价金额由监理人控制使用

【答案】：ABD

15、根据《标准施工合同》，关于监理人的说法正确的有（）。

A.受发包人委托对施工合同的履行进行管理

B.居于施工合同履行管理的核心地位

C.监理人对承包人的指示，承包人应遵照执行

D.在发包人授权的范围内，负责检查施工质量和进度的工作

E.如果监理人的指示错误给承包人带来损失的，由监理人负责赔偿

【答案】：ABCD

16、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，对于承包商提出的索赔，可能同时给予补偿工期、费用和利润的情况有（）。

A.法规变化引起成本增加

B.不可抗力造成的损失

C.延误移交施工现场

D.非承包商原因检验导致施工延误

E.业主提前占用工程

【答案】：CD

17、与我国《标准施工合同》相比，FIDIC《施工合同条件》的特点有（）。

A.雇主对工程师的权力有明确的限制

B.承包商对指定分包商的违约不承担责任

C.对工程预付款的起扣点有明确的量化规定

D.明确规定雇主不能接收存在缺陷的任何工程

E.明确规定保留金分两次返还承包商

【答案】：AB

18、根据《标准设计施工总承包合同》，关于竣工后试验的说法，错误的有（）。

A.发包人在场的情况下承包人进行竣工后试验

B.竣工后试验由监理人组织发包人和承包人进行

C.发包人应将竣工后试验的日期提前21天通知承包人

D.监理人在竣工后试验合格时向承包人签发工程接收证书

E.竣工后试验通常在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后进行

【答案】：BD

19、（2018年真题）关于建设工程设计合同内容约定的说法，正确的有（）。

A.项目建议书应由承包人完成

B.设计依据的标准应由发包人提出

C.发包人应为设计人提供现场服务

D.设计合同的违约金属于法定而无需约定

E.应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式

【答案】：BC

20、建设工程设计如果委托监理，监理人的（）应在专用合同条款中指明。

A.监理单位名称

B.监理范围

C.职责权限

D.专业监理工程师信息

E.总监理工程师信息

【答案】：BC

21、履行合同的担保方式包括()。

A.投标保证

B.留置

C.动产抵押

D.定金

E.违约金

【答案】：BD

22、施工项目招标中，投标文件应当在初评阶段就予以淘汰的情形有()。

A.未按招标文件的要求予以密封的

B.明显不符合技术标准要求的

C.竣工期限超过招标文件要求的完成期限的

D.投标报价的大小写金额不一致的

E.投标报价明显低于市场价格的

【答案】：BC

23、某位采用试用买卖方式签订了设备采购合同，关于采购式及合同的说法，正确的有()

A.属于非即时买卖合同

B.试用期内可以拒绝够买

C.试用的前提是支付价款或提供担保

D.试用期只能由法律规定，当事人不能约定

E.试用期届满，采购人对是否购买未做表示的视为购买

【答案】：AB

24、设计施工总承包合同，暂列金额在通用条款内列出的可选用的条款有（）。

A.区段工程应达到的要求

B.约定分部移交区段的名称

C.计日工费和暂估价均已包括在合同价格内，实施过程中不再另行考虑

D.发包人不提供施工设备或临时设施

E.实际发生的费用另行补偿的方式

【答案】：C

25、针对工程建设的风险可以保留也可以转移，风险转移的方法包括（）。

A.保险风险转移

B.非保险风险转移

C.保险风险完全转移

D.保险风险部分转移

E.非保险风险完全转移

【答案】：AB

26、（2021年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，合同双方应在专用合同条款中约定设计和工程保险的（）。

A.投保时间

B.投保险种

C.保险范围

D.保险期限

E.投保对象

【答案】：BCD

27、建设工程材料设备采用非即时买卖合同的种类有（）。

A.货样买卖

B.分期交付买卖

C.试用买卖

D.异地交付买卖

E.分期付款买卖

【答案】：ABC

28、下列事项中，属于设计合同中设计人应承担义务的有()

A.对设计文件的质量负责

B.办理设计文件审批手续

C.解决施工中出现的设计问题

D.参加工程验收

E.编制施工招标文件

【答案】：ACD

29、无论承包人复核时发现与否，由于()的错误，导致承包人增加费用和(或)延误的工期，均由发包人承担，并向承包人支付合理利润。

A.争议评审组对监理人确定的修改

B.对工程的工艺安排或要求

C.对工程或其任何部分的功能要求

D.发包人要求中引用的原始数据和资料

E.除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料

【答案】：BCD

30、根据《标准施工招标文件》的规定，（）情况，可以不再招标。

A.重新招标后投标人仍少于3个

B.重新招标后所有投标被否决

C.发包方认为可以不招标的

D.未提交投标保证金的

E.未提交履约保证金的

【答案】：AB

31、邀请招标的缺点是（）。

A.投标人及投标人的数量事先难以预计

B.可能漏掉更具优势的单位

C.评标工作量大

D.招标人不熟悉某些投标人的情况

E.不能实现充分竞争

【答案】：B

32、依据《合同法》，下列有关格式条款合同的说法中，错误的有()

A.采用格式条款合同时，订立合同时全部条款都不得改动

B.合同条款必须与对方事先协商一致后才能确定

C.当格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款

D.提供格式条款方应提请对方注意免除或限制自己责任的条款

E.当对格式条款有争议时，如果有两种以上解释的，应当采用不利于非提供方的解释

【答案】：B

33、在大型工程设备的采购招标中，没有实质性响应招标文件的情形有（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.投标保证金金额不足

B.投标保函的有效期不足

C.资格证明文件不全

D.单价计算的结果与总价不一致

E.用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致

【答案】：ABC

34、发包人逾期不支付工程价款时，关于建设工程价款优先受偿权的说法正确的是（）。

A.工程质量合格但尚未竣工，不得主张该权利

B.实际施工人.分包人不得主张该权利

C.就逾期支付建设工程价款的利息.违约金.损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院应予支持

D.该权利行使期限为6个月

E.行使期限自工程竣工之日起算

【答案】：BD

35、在建设工程施工招投标过程中，投标保证可以采用的形式包括（）。

A.现金

B.支票

C.保函

D.预付款保函

E.履约担保

【答案】：ABC

36、某施工合同履行中，监理人与承包人按合同约定共同进行工程的检验，如监理人收到承包人共同检验的通知后，既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加，则下列说法正确的是（）。

A.承包人可以单独进行检验，视为监理人在场情况下进行

B.监理人对承包人单独进行的检验结果可以拒绝确认

C.监理人对承包人单独进行的检验结果有疑问可以要求重新检验

D.重新检验由监理人单独进行

E.重新试验结果证明质量符合合同要求，由此增加的费用和（或）工期延误由监理人承担

【答案】：AC

37、能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的法律事实有（）。

A.合同当事人违约

B.xxxx

C.法院判决

D.仲裁机构裁定

E.物价正常波动

【答案】：ACD

38、施工企业从银行贷款，可作为质押担保的有（）。

A.应收账款

B.土地

C.土地所有权

D.支票

E.可以转让的商标专用权

【答案】：AD

39、下列关于按份责任和连带责任的说法正确的是（）。

A.根据各自责任大小确定责任份额

B.难以确定责任大小的，平均承担责任

C.权利人有权请求部分按份责任人承担全部责任

D.部分连带责任人对权利人要求承担全部责任的请求有权拒绝

E.连带责任人有权就实际承担责任超过自己责任份额的部分向其他连带责任人追偿

【答案】：AB

40、建设工程项目实施过程中，下列行为属于委托代理的有（）。

A.项目法人授权工程招标机构为其办理招标事宜

B.施工企业法定代表人代表企业参加施工投标

C.监理公司的总监理工程师代表公司执行工程监理任务

D.项目经理代表施工企业负责具体工程项目的施工管理

E.设计单位的设计负责人向施工单位和监理单位进行设计交底

【答案】：ACD

41、合同进度计划的主要作用有（）。

A.控制合同工程进度的依据

B.监理人确认进度付款证书的依据