监理工程师之合同管理题库精品（网校专用）

监理工程师之合同管理题库精品（网校专用）第一部分单选题(50题)1、下列关于评标专家必须满足的条件，说法不正确的是（）。

A.从事相关专业领域工作满8年

B.具有高级职称

C.熟悉有关招标投标的法律法规

D.与投标人没有经济利益关系

【答案】：B

2、（2018年真题）《标准施工合同》通用条款规定的“基准日期”是指（）。

A.投标截止日

B.开标之日

C.中标通知书发出之日

D.投标截止日28天

【答案】：D

3、设计施工总承包合同模式下，一般情况下，承包人应保证其履约担保在()一直有效。

A.竣工验收前

B.颁发工程接收证书前

C.工程移交前

D.竣工后试验通过前

【答案】：B

4、《标准施工招标文件》的适用范围是（）。

A.大型复杂的工程项目

B.多元投资主体的工程项目

C.工期在一年之内的工程项目

D.跨行业的工程项目

【答案】：A

5、关于可变更合同与可撤销合同的说法，正确的是()

A.两者订立的情形不同

B.两者的法律后果不同

C.当事人要求变更合同，人民法院也可撤销合同

D.当事人要求撤销合同，人民法院也可变更合同

【答案】：B

6、根据《招标投标法实施条例》的规定，招标人接受中标人提交的履约保证金后。双方签订合同协议书。在签订合同的（）内，退还招标人和其他所有投标人的投标保证金及银行同期存款利息，完成本次项目招标的全部工作。

A.1个月

B.15日

C.5日

D.3日

【答案】：C

7、关于安装工程一切险责任范围的说法，正确的是（）。

A.因地震、台风等自然灾害造成的财产损失

B.因设计错误或工艺不善引起的财产损失

C.因超负荷造成的电气设备损失

D.因自然磨损造成的设备损失

【答案】：A

8、根据《标准施工合同》，关于承包人施工安全责任的说法，正确的是()。

A.承包人应按合同约定的安全工作内容编制施工安全措施计划

B.合同约定的安全施工措施所需费用由承包人承担，安全作业环境所需费用由发包人承担

C.承包人对施工现场所有人员的工伤事故承担责任

D.因采取合同未约定的安全施工措施增加的费用由承包人自行承担

【答案】：A

9、施工合同中，通常基于工程的性质和承包工程量等因素约定工程预付款，其目的是()。

A.担保发包人能够按期支付工程进度款

B.发包人帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难

C.表明发包人与承包人合作的诚意

D.防止承包人擅自变更、终止施工合同

【答案】：B

10、设计评标时，设计进度计划评审的主要标准为该进度计划（）。

A.满足边设计边施工的要求

B.有利于加快施工进度

C.与工程勘察实施进度同步

D.满足招标人指定的项目建设进度计划要求

【答案】：D

11、建设工程合同应当采用书面形式，是（）的体现。

A.合同标的的特殊性

B.合同履行期限的长期性

C.计划和程序的严格性

D.合同形式的特殊要求

【答案】：D

12、施工合同履行中，项目所在地突发地震导致施工不得不暂停。根据标准施工合同通用条款的规定，可以给予承包人的补偿包括（）。

A.工期

B.费用

C.利润

D.以上均可以

【答案】：A

13、下列工程缺陷中承包人不承担修复义务的是（）。

A.施工期运行中发现的工程设计缺陷

B.缺陷责任期内出现的工程设计缺陷

C.保修期内出现的工程设计缺陷

D.保修期内出现的工程施工缺陷

【答案】：C

14、建设工程采用设计施工总承包模式的特点是（）。

A.不利于承包人的工程变更

B.建设周期不易把控

C.设计和施工责任划分不清

D.影响工程设计方案的比选范围和充分竞争

【答案】：D

15、投标人递交的投标保证金形式不可以是()。

A.银行出具的银行保函

B.银行出具的保兑支票

C.银行出具的银行汇票

D.某房地产公司出具的担保书

【答案】：D

16、(2019年真题)下列合同文件中，列入《标准施工招标文件》中施工合同文本中的合同附件格式的是（）。

A.协议书、投标保函、履约保函

B.投标保函、履约保函、预付款保函

C.协议书、预付款保函、履约保函

D.工程量清单、材料设备一览表、工程预付款明细单

【答案】：C

17、监理人确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，此价款（）。

A.提前支付

B.竣工后一次支付

C.确认后一次支付

D.与工程进度款同期支付

【答案】：D

18、下列关于工程勘察设计招标方式的说法，正确的有（）。

A.公开招标邀请的是特定的法人或组织投标

B.邀请招标至少邀请6个以上的法人或组织投标

C.单项合同估算价90万的勘察合同必须进行招标

D.有特殊要求，只有少量潜在投标人可供选择的可以邀请招标

【答案】：D

19、根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，关于监理人义务的说法，正确的是()

A.向设计单位提供设备厂家名录

B.向承包人提供施工现场地下埋设的市政工程管线资料

C.指示设计单位变更设计

D.保守设计单位申明的秘密

【答案】：D

20、监理人在处理索赔时的行为正确的是（）。

A.认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料

B.认为必要时，与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见

C.应当单独确定索赔处理结果

D.应当在收到索赔意向通知书后的42天内，将索赔处理结果答复承包人

【答案】：A

21、下列描述中不属于资格评审的是（）。

A.资质要求

B.业绩要求

C.质量要求

D.信誉要求

【答案】：C

22、建设工程项目的招标人发现招标文件有错误时，应在投标截止时间15日前通知投标人，同时进行的工作是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.以书面形式修改招标文件，但不延长投标截止日期

B.以口头形式修改招标文件，但不延长投标截止日期

C.以书面形式修改招标文件，并延长投标截止日期

D.以口头形式修改招标文件，并延长投标截止日期

【答案】：A

23、按照标准施工合同通用条款的规定，如果监理人没有在约定时间内对承包人提交的进度计划后予以批复或提出修改意见，则视为（）。

A.监理人已批准，对承包人.发包人产生约束力，但监理人不受其约束

B.监理人已批准，将作为判定是否顺延合同工期的主要依据

C.监理人未批准，承包人应修改进度计划

D.监理人未批准，承包人应等待监理人的进一步指示

【答案】：B

24、关于工程设计招标投标特点的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.设计招标文件无法限定项目的工作范围

B.设计投标文件应按工程量清单填报报价

C.设计评标应按投标报价高低排定次序

D.设计评标时主要关注设计方案优劣

【答案】：D

25、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，由委托人提供的检测设备改由监理单位自备时，设备使用的补偿金额计算方法是()。

A.补偿金额=设备原值*设备在工程上使用的时间

B.补偿金额=设备原值*设备在工程上使用的时间+设备折旧率

C.补偿金额=设备原值*设备在工程上使用的时间占折旧年限的比例+管理费

D.补偿金额=设备原值*设备折旧率+管理费

【答案】：C

26、下列FIDIC标准合同文本中，适用于各类大型或较复杂的工程项目，承包商按照业主提供的设计进行施工，采用工程量清单计价，业主委托工程师管理合同，由工程师监管施工并签证支付。（）。

A.《简明合同格式》

B.《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》

C.《土木工程施工分包合同条件》

D.《施工合同条件》

【答案】：D

27、设备采购合同中，由（）负责提供设备运至目的地的包装。

A.买方

B.卖方

C.运输部门

D.安装单位

【答案】：B

28、下列组织或机构中，不能成为合同主体的是（）。

A.政府机关

B.企业法人

C.项目监理机构

D.社会团体

【答案】：C

29、(2016年真题)根据《标准施工合同》，对于发包人提供的材料和工程设备，承包人应在约定时间内，（）共同进行验收。

A.会同监理人在交货地点

B.会同发包人代表、监理人在交货地点

C.会同监理人在施工现场

D.会同发包人代表、监理人在施工现场

【答案】：A

30、下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法律效力的是()

A.和解

B.民间调解

C.行政调解

D.诉讼

【答案】：D

31、根据FIDIC《施工合同条件》，所谓“不可预见”，指一个有经验的承包商（）前不能合理预见的风险。

A.基准日

B.在提交投标书日期

C.开标

D.递交投标保证金

【答案】：B

32、一般从事中等强度体力劳动者，每日的能量需要量约为（）kcal。

A.3000

B.2800

C.2400

D.1800

【答案】：B

33、（）负责支付咨询顾问费用，（）负责支付专业分包商的费用。

A.雇主，承包商

B.雇主，项目经理

C.承包商，雇主

D.承包商，项目经理

【答案】：A

34、关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是()。

A.发包人必须是建设单位

B.承包人必须是法人

C.总承包人必须具有工程设计甲级或乙级综合资质

D.发包人必须具有自行组织招标的能力

【答案】：B

35、根据《标准施工合同》，监理人收到承包人提交的工程竣工验收申请报告后，经审查认为已具备竣工验收条件时，应在收到工程竣工验收申请报告后的（）天内提请发包人进行工程验收。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：D

36、关于《标准施工招标文件》中“评标办法前附表”的说法，正确的是（）。

A.行业标准施工招标文件应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“评标办法前附表”

B.“评标办法前附表”用于明确资格审查和评标的方法、因素、标准和程序

C.“评标办法前附表”可以与“评标办法”的内容相抵触

D.“评标办法前附表”无需响应招标项目的具体特点和实际需要

【答案】：B

37、材料采购合同履行中，支付货款的条件是（）。

A.转账结算或托收承付

B.托收承付或验单付款

C.验单付款或验货付款

D.验货付款或转账结算

【答案】：C

38、在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，由（）负责对工程的所有部分正确定位，并应纠正在工程的位置、标高、尺寸或准线中的任何差错。

A.业主

B.承包商

C.工程师

D.业或或承包商

【答案】：B

39、材料在采购合同订立前已为买受人所占有时，材料采购合同的生效时间是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.材料交付日

B.材料价款支付日

C.采购合同备案日

D.合同当事人签字日

【答案】：A

40、下列关于最低投标价法评审原则说法不正确的是（）。

A.最低评标价法是以投标报价为基数，考量其他因素形成评审价格，对投标文件进行评价的一种评标方法

B.根据详细评审标准规定的量化因素及量化标准进行价格折算，按照经评审的投标价由低到高的顺序推荐中标候选人

C.经评审的投标价相等时，投标报价低的优先

D.签署的合同中标价应采用评审价

【答案】：D

41、按照建设工程设计合同示范文本规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则设计人()。

A.不再负责处理有关设计问题

B.仍应无偿负责处理有关设计问题

C.仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费

D.仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更

【答案】：C

42、监理人征得发包人同意后，应在开工日期（）向承包人发出开工通知。

A.3天前

B.7天前

C.10天前

D.14天前

【答案】：B

43、发包人对设计文件的审查期限，自文件接收之日起不应超过（）天。

A.10

B.14

C.15

D.21

【答案】：B

44、关于工程设计招标评标原则的表述中，不正确的是（）。

A.评标时过分追求投标价的高低

B.评标时评标委员更多关注于所提供方案的技术先进性

C.评标时评标委员更多关注于所达到的技术指标、方案的合理性

D.评标时评标委员更多关注于对工程项目投资效应的影响等方面的因素

【答案】：A

45、适用的条件较为特殊，有利于及早交货，但采购来源单一，缺少对价格的比选的采购方式是（）。

A.招标选择供货商

B.询价选择供货商

C.直接向供货商订购

D.服务采购

【答案】：C

46、在建设工程设计合同中，属于设计人责任的是（）。

A.解决施工中出现的设计问题

B.提供现场开展工作的必要条件

C.负责工程项目外部协调工作

D.支付设计合同的定金

【答案】：A

47、除专用合同条款另有约定外，合同设备的开箱检验应在施工场地进行。开箱检验由买卖双方共同进行，卖方派遣代表到场参加开箱检验的费用由（）承担。

A.买卖双方平均

B.卖方

C.买方

D.延迟到场的一方

【答案】：B

48、债权人按照合同约定占有债务人的财产，债务人不按合同确定的期限履行债务时，债权人有权依法以该财产折价或拍卖、变卖该财产的价格优先受偿，这属于（）。

A.质押

B.留置

C.抵押

D.保证

【答案】：B

49、承包人根据合同认为有权得到追加付款(或)延长工期时。应按规定程序向()提出索赔。

A.业主

B.发包人

C.承包人

D.监理人

【答案】：B

50、某一材料采购合同，双方约定违约金为70万元。合同履行过程中因供货方的原因导致不能交货，施工承包人为了避免停工待料，只能以高出原采购合同价100万元的价格采购同样的材料。则供货方应赔偿给施工承包人()

A.30万元

B.70万元

C.100万元

D.170万元

【答案】：C

第二部分多选题(50题)1、某工程投保安装工程一切险，保险人负责赔偿的损失有（）。

A.超负荷原因造成的设备损失

B.地面下陷造成的损失

C.维修保养的费用支出

D.机械装置失灵造成的本体损失

E.水灾造成的设备损失

【答案】：B

2、（2015年真题）根据代理权产生的依据不同，代理可分为（）。

A.招标代理

B.委托代理

C.法定代理

D.追加代理

E.指定代理

【答案】：BC

3、合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的（）

A.权利

B.义务

C.生产

D.变更

E.消灭

【答案】：AB

4、投保建筑工程一切险的工程，保险人对（）造成的损失不予赔偿。

A.地面下陷

B.设计错误

C.维修保养

D.正常检修

E.气温变化

【答案】：BCD

5、依据FIDIC《分包合同条件》，分包商应立即执行的变更指令包括()

A.工程师直接送达的书面指令

B.工程师代表直接送达的书面指令

C.承包商代表直接送达的书面指令

D.经工程师代表确认承包商代表发出的书面指令

E.经承包商代表确认工程师代表发出的书面指令

【答案】：C

6、根据《标准施工合同》，以下属于承包人的义务的有（）。

A.施工现场的征用

B.施工现场内的交通道路

C.环境保护措施计划

D.编制施工实施计划

E.现场外的道路通行权

【答案】：BCD

7、《建设工程施工合同（示范文本）》规定，下列工作中，属于竣工验收必须满足的条件有()

A.承包人已完成了合同约定的各项工作

B.工程质量监督机构已确认了工程质量合格

C.有完整的技术档案和施工管理资料

D.承包人签署了工程质量保修书

E.设计单位对施工中其签署的设计变更通知书进行了确认

【答案】：ACD

8、根据《标准设计施工总承包招标文件》十的《合同条款及格式》，关于缺陷责任期及竣工后试验的说法，正确的有()。

A.承包人应负责缺陷责任期内工程的日常维护工作

B.竣工后试验应在缺陷责任期内进行

C.发包人应提前28天将竣工后试验的日期通知承包人

D.缺陷责任期内承包人有权进入工程现场修复工程缺陷

E.竣工后试验应按专用合同条款约定自发包人或承包人进行

【答案】：BD

9、按照《建设工程质量管理条例》规定，最低保修期限为2年的工程有()

A.地基基础工程

B.电气管线工程

C.设备安装工程

D.装修工程

E.屋面防水工程

【答案】：BCD

10、按照《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付结算价款，则承包人可以()

A.留置该工程

B.与发包人协议将该工程折价

C.自行将该工程折价

D.申请人民法院将该工程依法拍卖

E.优先受偿该工程拍卖的价款

【答案】：BD

11、以下有关FIDIC设计采购施工EPC合同条件，说明正确的是（）。

A.项目风险大部分由业主承担

B.采用成本加酬金计价模式

C.工期固定

D.业主采用比较宽松的管理方式，按里程碑方式支付

E.业主通过严格竣工检验以保证工程完工的质量

【答案】：CD

12、下列关于设计施工总承包合同的说法，正确的是（）。

A.合同责任单一

B.有利于发包人对承包人的监督和检查

C.固定工期、固定费用

D.减少承包人的索赔

E.可以缩短建设周期

【答案】：ACD

13、建设工程设计合同履行时，属于发包人义务的是（）。

A.提供设计文件

B.提供设计资料

C.支付设计费

D.组织审查设计工作成果

E.保护设计人的知识产权

【答案】：BCD

14、评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议时，下列处理正确的是（）。

A.应当根据评标委员会主席的意见作出结论

B.应当根据多数成员的意见作出结论

C.持不同意见的成员可以口头说明不同意见及理由，评标报告应当注明该不同意见

D.持不同意见的成员应当在评标报告上签署不同意见及理由

E.未在评标报告上签署不同意见及理由的成员，视为不同意评标报告

【答案】：BD

15、建设工程施工项目投标人交纳的投标保证金，在招标过程中被没收的情形有（）。

A.投标人在投标有效期内撤销投标文件

B.投标人在投标截止日前撤销投标文件

C.投标人在投标截止日前修改投标文件

D.中标人收到中标通知书后拒签合同

E.中标人未按招标文件规定提交履约担保

【答案】：AD

16、下列有关确定变更价款的做法，正确的有()。

A.变更确定后承包人及时提出追加价款要求的报告

B.工程师在规定时间内对承包人的要求作出答复

C.确定的价款报送造价管理部门备案

D.工程师未在规定时间内作出答复，视为承包人的要求已批准

E.承包人未提出追加价款报告，工程师可单独决定补偿额

【答案】：ABD

17、建设工程合同中的法律责任可以是（）。

A.违约责任

B.行政责任

C.侵权责任

D.缔约过失责任

E.刑事责任

【答案】：ACD

18、合同法律关系的客体中，属于物的是（）

A.建筑材料

B.建筑设备

C.建筑物

D.土方开挖

E.抹灰

【答案】：ABC

19、下列选项中，属于ECC合同中核心条款的有（）

A.通胀引起的价格调整

B.风险和保险

C.提前竣工奖金

D.测试和缺陷

E.所有权

【答案】：BD

20、下列关于变更的阐述正确的是（）。

A.没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更

B.合同变更应在合同相应内容实施前提出，否则发包人应承担由此给承包人造成的损失

C.发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，直接发出变更指示

D.变更指示只需说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量即可

E.监理人收到承包人书面建议后，应在收到承包人书面建议后的28天内作出变更指示

【答案】：AB

21、对发包人而言，设计施工总承包合同的优点有（）。

A.单一的合同责任

B.减少发包人对承包人的检查

C.减少承包人的索赔

D.固定工期

E.减少设计变更

【答案】：ACD

22、施工企业的分公司未经授权，为建设单位购买材料付款事宜，向材料供应商提供连带责任保证。对于该担保的有效性及可能产生结果的处理，正确的有()。

A.保证合同无效

B.材料供应商应当要求分公司承担保证责任

C.材料供应商可以要求施工企业赔偿损失

D.材料供应商可以要求建设单位付款

E.材料供应商应当要求施工企业承担担保责任

【答案】：D

23、世界银行贷款项目采购招标采用的评标价法，除投标价外的评审要素还应有（）。

A.运输费用

B.技术性能，维修运行费

C.售后服务

D.标准备件

E.企业财务状况及银行信用

【答案】：ABCD

24、某订购50吨水泥的材料采购合同，供货方在约定的交货时间前30天通过铁路运输将55吨水泥发运到工程所在地车站。采购方将全部货物运到施工现场后露天存放，恰逢连续降雨使3吨水泥被浸泡。关于水泥交货后义务和责任的说法，正确的有()

A.接货后采购方应及时支付50吨水泥的货款

B.接货后采购方应及时支付55吨水泥的货款

C.采购方仍按合同约定的到货时间支付50吨水泥的货款

D.采购方可向供货方索要55吨水泥的保管费

E.供货方应承担3吨水泥的损失

【答案】：CD

25、(2017年真题)关于施工合同履行中缺陷责任期的说法，正确的有（）。

A.缺陷责任期从工程接收证书中写明的竣工日开始起算

B.缺陷责任期限视具体工程的性质和使用条件的不同在专用条款内约定（一般为2年）

C.由于承包人拥有施工技术、设备和施工经验，缺陷责任期内工程运行期间出现的工程缺陷，承包人应负责修复，直到检验合格为止

D.承包人责任原因产生的较大缺陷或损坏，致使工程不能按原定目标使用，经修复后需要再行检验或试验时，发包人即不得再要求延长该部分工程或设备的缺陷责任期

E.影响工程正常运行的有缺陷工程或部位，在修复检验合格日前已经过的时间归于无效，重新计算缺陷责任期，但包括延长时间在内的缺陷责任期最长时间不得超过2年

【答案】：AC

26、设计合同履行中，关于“开始设计通知”说法不正确的是（）。

A.提前7天向设计人发出

B.从收到该通知之日起计算设计服务期限

C.应在合同生效之日起90天内发出

D.因发包人原因逾期未能发出，设计人应当解除合同

E.因发包人原因逾期未能发出，发包人应承担除周期延误以外的设计人损失

【答案】：BCD

27、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列情形中，可以给予承包商延长合同工期的有()。

A.发生保险事件后业主未能从保险公司获得保险赔偿

B.施工遇到不可预见的不利于施工的外界条件

C.业主提前占用部分工程导致后续施工的延误

D.后续法规调整引起的延误

E.施工中受到其他承包商的干扰

【答案】：BCD

28、某施工合同履行过程中，承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳。建议涉及到对设备的换用，并征得工程师同意。承包人的权利和义务包括()

A.修改施工组织设计

B.承担更换设备发生的费用

C.要求顺延此项变更导致延误的工期

D.自行享有获得的工程收益

E.与发包人协议工程收益的分享

【答案】：AC

29、材料采购招标项目评标中，某投标人提供国内货物，对该投标人计算评标总价的做法正确的有（）。

A.以货物到达招标人指定的到货地点为依据

B.应当计入运输.保险费

C.应当计入技术商务偏离加价

D.不含增值税

E.缺漏项加价不应计入

【答案】：ABC

30、根据《标准施工合同》，关于监理人的说法正确的有（）。

A.受发包人委托对施工合同的履行进行管理

B.居于施工合同履行管理的核心地位

C.监理人对承包人的指示，承包人应遵照执行

D.在发包人授权的范围内，负责检查施工质量和进度的工作

E.如果监理人的指示错误给承包人带来损失的，由监理人负责赔偿

【答案】：ABCD

31、（2019年真题）根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，监理人的主要职责有（）。

A.独立处理单价的合理调整和索赔批准

B.在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作

C.依据工程实际情况作出指示，免除或变更承包人的部分义务

D.决定发包人与承包人有关合同争议的处理

E.按照合同约定，公平合理地处理合同履行过程中涉及的有关事项

【答案】：B

32、（2021年真题）合同法律关系的构成要素有（）。

A.目标

B.主体

C.客体

D.内容

E.性质

【答案】：BCD

33、（2018年真题）关于保证担保方式的说法，正确的有（）。【2021版教材修改】

A.保证可分为一般保证和连带责任保证两种方式

B.当事人没有约定保证方式的，按一般保证承担保证责任

C.以公益为目的的事业单位不能作为保证人

D.连带责任保证的责任重于一般保证的责任

E.保证担保的范围仅限于违约金和损害赔偿金

【答案】：ABCD

34、关于留置的说法，正确的是（）。

A.留置权可以通过合同的约定产生

B.留置权不以债权人合法占有对方财产为前提

C.留置的动产应当与债权属于同一法律关系

D.企业之间留置可以不受留置动产与债权属于同一法律关系的限制

E.当事人不得约定不得留置的动产

【答案】：CD

35、材料设备采购的方式包括（）。

A.询价

B.直接订购

C.竞争性谈判

D.无底价竞争

E.招标投标

【答案】：AB

36、根据标准施工合同的通用条款规定，下列关于合同进度计划的管理，说法正确的是（）。

A.如果工程实际进度滞后于计划进度，应修订合同进度计划

B.如果工程实际进度超前于计划进度，不用修订合同进度计划

C.承包人可以主动修订合同进度计划，报监理人审批

D.监理人也可以修订合同进度计划，指示承包人遵照执行

E.监理人应在约定期限内对修订合同进度计划的申请报告予以批复

【答案】：AC

37、与标准施工招标文件相比较，投标人须知在设计方面提出了有关设计工作方面的要求有（）。

A.设计要求的质量标准

B.投标人资格要求

C.招标人资格要求

D.设计成果补偿

E.施工质量要求

【答案】：ABD

38、根据ECC合同，最突出体现合作伙伴管理理念的是（）。

A.风险和保险

B.早期警告

C.测试和缺陷

D.争端解决

E.补偿事件

【答案】：B

39、根据《标准施工招标文件》，不应作为评标委员会专家的人员有（）。

A.招标人代表

B.招标工程项目主管部门代表

C.行政监督部门代表

D.投标人参股公司的代表

E.总监理工程师

【答案】：BCD

40、《合同法》规定，合同解除后对当事人双方仍有约束力的条款为()

A.履行期限条款

B.结算条款

C.清理条款

D.质量条款

E.违约责任条款

【答案】：BC

41、工程项目监理评标时，需要保密的内容包括()

A.投标报价

B.评标过程

C.评标专家名单

D.评标标准

E.评标方法

【答案】：BC

42、关于勘察合同中通用合同条款和专用合同条款的说法，正确的是（）。

A.通用合同条款可结合项目的特点对专用合同条款进行补充、细化

B.通用合同条款的解释顺序优先于专用合同条款

C.通用