监理工程师之合同管理题库精选题库【B卷】

监理工程师之合同管理题库精选题库【B卷】第一部分单选题(50题)1、根据FIDIC《施工合同条件》，可以调整合同约定单价的条件之一是：与工程量清单中估计工程量相比，实际计量的工程量变化超过（）。

A.5％

B.10％

C.15％

D.20％

【答案】：B

2、缺陷责任期内承包人不能在合理时间内修复的缺陷，（）。

A.发包人只能自行修复，修复费用由承包方承担

B.发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润由承包方承担

C.发包人只能自行修复.所需费用和利润按缺陷原因的责任方承担

D.发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润按缺陷原因的责任方承担

【答案】：D

3、根据FIDIC《施工合同条件》，保留金在工程师颁发（）后分两次返还。

A.工程履约证书和移交证书

B.工程移交证书和接收证书

C.缺陷责任期终止证书和工程接收证书

D.工程接收证书和履约证书

【答案】：D

4、某材料采购合同中约定了交货数量与订购数量之间允许的合理磅差。合同履行过程中，供货方实际交货数量多于订购数量，且超过了合理磅差界限。当采购方同意接收全部交货时，下列关于货款的说法中，正确的是()。

A.按订购单价计算全部数量的货款

B.按订购价格支付货款，多交货部分不再追加货款

C.按交货数量减去合理磅差后的数量计算货款

D.按交货数量加上合理磅差后的数量计算货款

【答案】：A

5、（2018年真题）关于法律事实的说法，正确的是（）。

A.法律事实不包括事件

B.罢工属于法律事实中的行为

C.法院判决不属于法律事实中的行为

D.合同当事人违约属于法律事实中的行为

【答案】：D

6、施工阶段发包人应在监理人收到进度付款申请单后的（）d内，将进度应付款支付给承包人。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：D

7、根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的（）。

A.2%

B.3%

C.5%

D.10%

【答案】：A

8、某工程通过了竣工验收，但在验收文件中提出了5处还需要承包人修改的工程缺陷。按照《建设工程施工合同（示范文本）》，在工程缺陷修改完成前，工程的保护和照管责任应由()负责。

A.发包人

B.承包人

C.工程师

D.发包人和承包人共同

【答案】：B

9、(2017年真题)根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是（）。

A.分别由发包人和承包人负责投保

B.均由发包人负责投保

C.分别由承包人和发包人负责投保

D.均由承包人负责投保

【答案】：D

10、被担保的债权既有物的担保又有人的担保，当事人对债权实现未做约定，当物保由第三人提供时，下列关于债权人实现债权的方式说法正确的是（）。

A.应当先物保后人保

B.应当先人保后物保

C.可以任意选择物保或者人保优先受偿

D.与债务人协商确定

【答案】：C

11、在设防烈度为8度的地区，主楼为框剪结构，高60m，裙房为框架结构，高21m，主楼与群房间设防震缝，缝宽至少为下列何值？()

A.100mm

B.140mm

C.260mm

D.400mm

【答案】：B

12、根据《标准设备采购合同》的规定，设备安装完成后，为买方进行考核的机会不超过（）。

A.一次

B.二次

C.三次

D.四次

【答案】：C

13、根据FIDIC施工合同条件，承包商可在其认为工程即将竣工并做好接收准备的日期前不少于（），向工程师发出申请接收证书的通知。工程师在收到承包商申请通知后（）内，应向承包商颁发接收证书。

A.7天，7天

B.7天，14天

C.14天，28天

D.28天，56天

【答案】：C

14、（2014年真题）下列组织或个人中，不能成为合同法律关系主体的是（）。

A.自然人

B.项目经理部

C.设计事务所

D.监理事务所

【答案】：B

15、保险决策主要表现在（）。

A.是否投保和选择保险人

B.是否投保和选择被保险人

C.是否投保和选择受益人

D.选择保险人和选择受益人

【答案】：A

16、下列关于施工合同计价方式的说法中，正确的是()。

A.工期在18个月以上的合同，因市场价格不易准确预测，宜采用可调价格合同

B.业主在初步设计完成后即招标的，因工程量估算不够准确，宜采用固定总价合同

C.采用新技术的施工项目，因合同双方对施工成本不易准确确定，宜采用固定单价合同

D.设备安装工程因无法估算工程量，宜采用成本加酬金合同

【答案】：A

17、施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则计算变更合同的价款应（）计算。

A.如报价单内有类似工作的单价，按照报价单内类似工作的单价

B.如报价单内有类似工作的单价，参照报价单内类似工作的单价

C.如报价单内无类似工作的单价，按照设计单位提出的单价

D.如报价单内无类似工作的单价，按照承包人提出的单价

【答案】：B

18、某工程竣工验收阶段，承包人于3月1日向监理人送交了竣工验收申请报告，发包人于3月15日组织生产设备启动试车检验，3月18日试车完毕后发包人、承包人、监理人和设计代表在试车记录上签字确认质量合格，监理人于3月20日签发工程接收证书。当事人对工程实际竣工日期产生争议，则承包人的竣工日应为（）。

A.3月1日

B.3月15日

C.3月18日

D.3月20日

【答案】：C

19、某建设项目的勘察、设计合同估算价为3000万元人民币，在施工中需要采用专有技术，该施工项目（）方式发包。

A.应该采用议标

B.应该采用邀请招标

C.应该采用公开招标

D.可以采用直接委托

【答案】：D

20、关于监理人的合同管理地位和职责的说法，正确的是（）。

A.在合同规定的权限范围内，监理人可独立处理变更估价、索赔等事项

B.监理人向承包人发出的指示，承包人征得发包人批准后执行

C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令

D.监理人的指示错误给承包人造成损失，由发包人和监理人承担连带责任

【答案】：A

21、根据FIDIC《施工合同条件》，如果在接收证书颁发前业主使用了工程的任何部分，则下列说法正确的是（）

A.应承包商的要求，工程师应为该使用的部分颁发接收证书

B.该使用的部分视为自颁发接收证书之日起被业主接收

C.该使用部分的照管责任自颁发接收证书之日起转由业主承担

D.业主对该部分的使用使承包商招致了费用，承包商有权提出除利润以外的索赔

【答案】：A

22、建筑设计投标文件有下列（）情况发生时不会被否决。

A.联合体参加方又以自己的名义单独投标

B.联合体按照资质等级较低的单位确定资质等级

C.联合体参加方又参加其他联合体投标

D.以联合体形式投标而未提交共同投标协议

【答案】：B

23、招标人最迟应当在书面合同签订后（）日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

A.2

B.3

C.5

D.7

【答案】：C

24、根据《标准施工合同》，工程保险可以采用不足额投保方式，即工程受到保险事件损害时，保险公司赔偿损失后的不足部分，按合同约定由（）责任补偿。

A.发包人

B.承包人

C.事件的风险责任人

D.监理人

【答案】：C

25、根据《设计施工总承包合同》，总承包项目的竣工试验，承包人应提前（）将申请竣工试验的通知送达监理人。监理人应在（）内，确定竣工试验的具体时间。

A.28天，28天

B.14天，7天

C.21天，14天

D.28天，21天

【答案】：C

26、如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后（）日内免费替换。

A.7

B.14

C.28

D.30

【答案】：A

27、代理人与第三人签订合同的法律特征表现为（）。

A.以代理人的名义与对方谈判

B.在代理权限范围内与对方谈判

C.代理人在合同谈判过程中不能在授权范围内自主地提出自己的要求

D.代理人在代理权限范围内与第三人所签合同导致的不利后果，被代理人可拒绝承担

【答案】：B

28、根据FIDIC《施工合同条件》，关于争端避免/裁决委员会（DAAB）做出的决定，说法不正确的是（）。

A.如争端双方均未发出表示不满的通知，则该决定为最终的对双方有约束力的决定

B.如任一争端方对决定不满，可以申请仲裁

C.在着手仲裁前，争端双方应争取以友好协商的方式解决争端

D.在仲裁结束前，争端双方暂按工程师的确定执行

【答案】：D

29、根据《合同法》有关合同转让的规定，下列关于债权转让的说法中，正确的是()。

A.债权人应当通知债务人

B.债权人应当经债务人同意才可转让

C.主权利转让后从权利并不随之转让

D.无论何种情形合同债权都可以转让

【答案】：A

30、某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用应由（）承担。

A.公路管理部门

B.承包人

C.发包人

D.承包人与发包人共同

【答案】：C

31、下列关于零部件、备品备件的说法，错误的是（）。

A.单独报价的要按投标人在“投标资料表”中的规定计算总价

B.招标文件为要求报价的按“投标资料表”中的规定计入评标价

C.已经计入投标报价的，评标价可以再进行调整

D.已经计入投标报价的，此项费用包含在报价内

【答案】：C

32、设计施工总承包合同模式下，承包人建议书是对“发包人要求”的响应文件，不包括（）。

A.承包人的工程设计方案说明

B.设备方案的说明

C.设计模型

D.对发包人要求中的错误的说明

【答案】：C

33、（2019年真题）根据《英国工程施工合同文本》（ECC），如果采用固定价格承包，则应该选择（）。

A.带有分项工程表的标价合同

B.带有工程量清单的标价合同

C.带有分项工程表的目标合同

D.带有工程量清单的目标合同

【答案】：A

34、（2020年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于工程分包的说法，正确的是（）。

A.承包人经发包人同意，可将全部施工分包给第三人

B.承包人的分包合同，应由分包人向监理人提交副本备案

C.承包人征得发包人同意，可将部分工程分包给有资质的分包人

D.发包人、监理人和承包人共同对分包人进行分包管理

【答案】：C

35、下列关于膳食史法说法正确的是（）。

A.膳食史法可用于慢性病的营养流行病学调查

B.可以进行具有代表性膳食模式的调查

C.膳食史法调查可以将调查表发给调查对象自己填写，对调查员的要求不高

D.与24h回顾法结合使用能较全面地反映出人群的膳食摄入情况

E.膳食史法属于开放式的调查

【答案】：A

36、监理人和承包人应共同查清工程缺陷或损坏的原因，属于发包人原因造成的，发包人应（）。

A.只承担修复和查验的费用，不考虑支付承包人利润

B.只承担承担修复的费用，不考虑支付承包人利润

C.承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润

D.只承担修复的费用，并支付承包人合理利润

【答案】：C

37、根据材料设备采购合同，以下说法不正确的是（）。

A.单价计算的结果与总价不一致，以单价为准

B.文字表示的数值与用数字表示的不一致，以文字表示的数值为准

C.对招标设备的技术要求允许投标人有一定的偏差

D.以设备寿命周期成本为基础的评标价法不考虑寿命期末的残值

【答案】：D

38、（）是施工合同的基础和框架。

A.核心条款

B.主要选项条款

C.次要选项条款

D.基础条款

【答案】：A

39、建设工程勘察合同履行期间，应发包人要求解除合同时，下列关于勘察费结算的说法中，正确的是()。

A.不论工作进行到何种程度，发包人均应全额支付勘察费

B.完成的工作量在50%以内时，应支付预算额50%的勘察费；完成的工作量超过50%时，应全额支付勘察费

C.完成的工作量在50%以内时，定金不退；完成工作量超过50%时，依据工作量支付勘察费

D.不论工作进行到何种程度，定金不退，并应根据工作量比例支付勘察费

【答案】：B

40、施工合同中约定仲裁作为解决合同争议的最终方式时，必须写明的是()

A.申请仲裁的意思表示

B.仲裁事项

C.选定的仲裁委员会名称

D.适用的仲裁规则

【答案】：C

41、根据FIDIC《施工合同条件》，当()达到中标合同价减去暂列金额后的10%时，开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。

A.已支付进度款累计金额

B.已支付进度款累计金额，扣除后续支付的预付款

C.已支付进度款累计金额，扣除已扣留的保留金

D.已支付进度款累计金额，扣除后续支付的预付款和已扣留的保留金

【答案】：D

42、关于电梯的表述，下列哪项是错误的？()

A.电梯井道壁当采用砌体墙时厚度不应小于240mm，采用钢筋混凝土墙时厚度不应小于200mm

B.电梯机房的门宽不应小于1200mm

C.在电梯机房内当有两个不同平面的工作平台且高差大于0.5m时，应设楼梯或台阶及不小于0.9m高的安全防护栏杆

D.不宜在电梯机房顶板上直接设置水箱，当电梯机房顶板为防水混凝土时，可以兼做水箱底板

【答案】：D

43、根据《标准设计施工总承包招标文件》，投标人须知中对投标人有关设计工作的要求是（）。

A.质量标准和设计文件审批程序

B.质量标准、设计业绩和人员资格

C.设计文件审批和设计变更程序

D.设计业绩、人员资格和设计变更程序

【答案】：B

44、在借款合同中，货币表现为合同法律关系的()。

A.主体

B.客体

C.权利

D.义务

【答案】：B

45、根据《标准施工合同》，工程一切险的被保险人应是（）。

A.发包人和监理人

B.承包人和监理人

C.发包人和承包人

D.承包人和分包人

【答案】：C

46、中度活动相当于能量消耗为（）kcal/kg体重/min。

A.0.06

B.0.03

C.0.02

D.0.01

【答案】：B

47、下列关于设计施工总承包合同的特点，说法不正确的是（）。

A.设计方案不一定最优

B.发包人对承包人的监督和检查力度减弱

C.可以减少设计变更

D.增加承包人的索赔

【答案】：D

48、根据《标准施工招标文件》，关于暂估价的说法，正确的是（）。

A.暂估价是指签约合同价之外用于支付部分材料设备的费用或专业工程价款

B.暂估价是指施工合同履行中可能发生的工程费用

C.暂估价是指发包人在工程量清单中写明支付但暂时不能确定价格的工程款项

D.暂估价内的工程材料设备或专业工程施工均须由承包人负责提供

【答案】：C

49、由于施工过程中，施工单位甲某违反操作规定，直接将拆除的模板从上往下扔，将其扔到了维护的外侧，砸伤路人乙某，则乙某的医护费用由（）承担。

A.发包人

B.监理人

C.施工单位甲

D.乙某

【答案】：C

50、AIA系列合同条件中，D系列指的是（）。

A.建筑师行业内部使用的文件

B.建筑师与专业咨询人员之间的标准合同文件

C.合同和办公管理中使用的文件

D.建筑师企业与项目管理中使用的文件

【答案】：A

第二部分多选题(50题)1、按照《建设工程质量管理条例》规定，最低保修期限为2年的工程有()

A.地基基础工程

B.电气管线工程

C.设备安装工程

D.装修工程

E.屋面防水工程

【答案】：BCD

2、施工合同示范文本规定，因()等原因导致竣工时间延长，经工程师确认后可以顺延工期。

A.不可抗力

B.承包商基础施工超挖

C.工程师延误提供所需指令

D.工程量增加

E.设计变更

【答案】：ACD

3、建筑材料采购合同的条款一般限于物资交货阶段，主要涉及（）。

A.设备安装调试

B.交接程序

C.检验方式

D.质量要求

E.合同价款的支付

【答案】：BCD

4、下列在施工过程发生的事件中，可以顺延工期的情况包括()

A.不可抗力事件的影响

B.承包人采购的施工材料未按时交货

C.施工许可证没有及时颁发

D.不具备合同约定的开工条件

E.工程师未按合同约定提供所需指令

【答案】：ACD

5、施工阶段发包人违约的情况包括（）。

A.发包人原因造成停工的持续时间超过28d

B.发包人拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误

C.发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同

D.监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工

E.发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款

【答案】：BCD

6、建设工程合同中可以约定的民事责任承担方式包括（）。

A.停止侵害

B.恢复原状

C.警告

D.没收财产

E.排除妨碍

【答案】：AB

7、（2018年真题）关于保证担保方式的说法，正确的有（）。【2021版教材修改】

A.保证可分为一般保证和连带责任保证两种方式

B.当事人没有约定保证方式的，按一般保证承担保证责任

C.以公益为目的的事业单位不能作为保证人

D.连带责任保证的责任重于一般保证的责任

E.保证担保的范围仅限于违约金和损害赔偿金

【答案】：ABCD

8、工程勘察设计评标活动中应遵循的原则有（）。

A.合理

B.公平

C.公正

D.科学

E.择优

【答案】：BCD

9、根据建设工程施工合同示范文本的规定，因不可抗力事件导致的下列损失中，应由发包人承担的包括（）。

A.工程本身的损失

B.承包人采购的运至施工现场待安装工程设备的损失

C.工程的人员伤亡损失

D.工程停工损失

E.承包人的施工机械损失

【答案】：AB

10、（2020年真题）投保建筑工程一切险，需要在专用合同条款中约定的内容有（）。

A.投保人

B.投保内容

C.保险金额

D.保险费率

E.保险期限

【答案】：BCD

11、根据《标准设备采购招标文件》，建设工程设备供货要求中应写明卖方提供的质保期服务有（）。

A.为买方提供安装、调试服务

B.为买方提供合同设备维护服务

C.协助买方进行合同设备考核验收

D.在由买方负责的安装、调试中对买方进行技术指导

E.为买方提供合同设备修理或更换服务

【答案】：B

12、项目实施过程中发生下列情况时，发包人可以凭施工履约保证索取保证金的有（）。

A.中标人在签订合同时向招标人提出附加条件

B.承包人在施工过程中毁约

C.发生不可抗力导致合同无法履行

D.承包人破产倒闭使合同不能履行

E.因宏观经济形势变化，发包人要求推迟完工时间

【答案】：BD

13、下列在施工阶段发生的事件中，可以顺延工期的情况包括()。

A.不可抗力事件的影响

B.承包人采购的施工材料未按时交货

C.施工许可证没有及时颁发

D.不具备合同约定的开工条件

E.监理人未按合同约定提供所需指令

【答案】：AC

14、以下（）属于合同评审的内容。

A.合同是否合法、合规

B.合同是否严密、完整

C.合同的价格是否公平合理

D.合同的风险评估

E.合同是否经批准

【答案】：ABD

15、勘察合同履行中，勘察人的工作包括（）。

A.提供勘察服务所需的劳务、材料、勘察设备、实验设施

B.向行政管理部门报建申请市政设施内的临时占地

C.修建、拆除临时设施

D.编制安全措施计划、环保措施计划

E.对勘察资料准确性、可靠性负责

【答案】：ABCD

16、下列因不可抗力造成损失的分担原则符合通用条款规定的有（）。

A.永久工程包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害。以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担

B.承包人设备的损坏由承包人承担

C.发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用

D.停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担

E.不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人需支付逾期竣工违约金

【答案】：ABCD

17、（2019年真题）根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，采取不足额投保方式投保的，当发生保险事件时，对于损失赔偿不足的部分，采取的处理原则有（）。

A.不足的部分按合同相应条款约定，由该事件的风险责任方赔偿

B.保险公司按实际损失的相应比例予以赔偿

C.不足的部分由发包人全部承担

D.永久工程损失的差额由发包人补偿

E.临时工程和施工设备等损失由承包人补偿

【答案】：AD

18、下列关于IPD合同模式的说法中，错误的是（）。

A.IPD模式，即集成项目交付模式，亦称为综合项目交付模式或一体化项目交付模式

B.参与项目各方充分利用自身的技能与知识，通过项目全寿命周期各阶段的通力合作，使项目效益最大化，为业主创造更大价值并减少浪费

C.由业主、承包商（还可包括供应商、分包商）共同签署一份合同形成多方合同型IPD模式

D.在报酬激励方面，参与各方共同商定项目目标实现的报酬金额，若实际成本小于目标成本，则业主应将结余资金按合同约定的比例支付给其他参与方作为激励报酬

E.在索赔方面，参与各方应放弃任何对其他参与方的索赔

【答案】：C

19、（2021年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，由承包人承担增加的费用和工期的情形有（）。

A.由于承包人原因为安全保障所必需的暂停施工

B.承包人负责采购、运输的材料未能按期运到工地

C.因不可抗力事件导致承包人暂停施工

D.因不利物质条件导致承包人暂停施工

E.发包人负责采购的工程设备未能按期运到工地

【答案】：AB

20、建设工程材料采购合同条款主要涉及的内容有（）。

A.材料生产制造

B.材料交接程序

C.质量检验方式

D.材料质量要求

E.合同价款支付

【答案】：BCD

21、根据《施工合同标准文本》规定，导致现场发生暂停施工的下列情形中，承包商可以要求发包人补偿费用并顺延工期的包括（）。

A.基准资料有误引起的损失及拖延

B.隐蔽工程重新检验质量合格

C.发包人订购的设备提前交货

D.法规变化引起的价格调整

E.不可抗力不能按期竣工

【答案】：AB

22、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人施工项目部人员管理的主要措施有（）。

A.在施工现场设立专门的质量检验机构

B.施工人员的质量教育和技术培训

C.严格执行规范和操作规程

D.现场施工人员的职称和职业资格审查

E.定期考核施工人员的劳动技能

【答案】：ABC

23、工程设计招标与施工招标的主要区别有（）。

A.招标人不同

B.投标保函的类别不同

C.对投标书的编制要求不同

D.开标形式不同

E.评标原则不同

【答案】：CD

24、承包人请求竣工验收时，应满足的条件有（）。

A.承包人的施工已完成合同范围内的全部单位工程以及有关工作

B.已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料

C.已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划

D.监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作

E.监理人要求提交的竣工验收资料清单

【答案】：BCD

25、下列对建设工程开工日期的说法不正确的是（）。

A.开工日期以开工通知发出的日期为准

B.开工通知发出后，尚不具备开工条件的，开工日期仍以开工通知载明的开工日期为准

C.因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工条件具备的时间为开工日期

D.承包人经发包人同意已经实际进场施工的，开工日期以实际进场施工时间为准

E.未发出开工通知的，应当综合考虑认定开工日期

【答案】：ABC

26、非法人组织也可以成为合同法律关系的主体，主要包括（）。

A.社会团体

B.社团法人

C.合伙企业

D.个人独资企业

E.事业单位

【答案】：CD

27、以下对索赔的表述中，正确的有()。

A.索赔的要求不需经对方同意

B.承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人递交正式的索赔通知书

C.承包人应在索赔影响结束后的28天内递交最终索赔通知书

D.承包人接受索赔处理结果，发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付

E.承包人必须执行监理人的索赔处理决定

【答案】：ABCD

28、监理人的合同管理地位和职责主要表现在（）等方面。

A.受发包人委托对施工合同的履行进行管理

B.居于施工合同履行管理的核心地位

C.在发包人授权范围内发出的指示，视为已得到发包人的批准，承包人应遵照执行

D.指示错误而给承包人造成的损失，由监理人承担赔偿责任

E.有权免除或变更合同约定的发包人和承包人权利、义务和责任

【答案】：ABC

29、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，关于竣工验收的说法，正确的有（）。

A.承包人应提前14天将申请竣工试验通知送达发包人

B.承包人应在申请竣工试验前提交运行操作和维修手册

C.承包人应在竣工试验通过时将工程移交给发包人组织试运行

D.工程经验收合格，监理人经发包人同意后签发工程接收证书

E.工程接收证书上注明的实际竣工日期为提交竣工验收申请报告的日期

【答案】：BD

30、在材料采购招标中，最低评标价法，是以（）作为比较要素，选择总价格最低者中标。

A.材料设备的报价

B.交货期

C.寿命期内所需的燃料消耗费

D.付款条件

E.寿命期内的维修费用

【答案】：ABD

31、关于监理合同性质和特点的说法，正确的是()

A.监理合同是委托合同的一种

B.监理合同是建设工程合同的一种

C.监理合同的标的是服务

D.监理合同的标的是工程

E.监理合同的工作内容必须符合工程项目建设程序

【答案】：AC

32、邀请招标的缺点是（）。

A.投标人及投标人的数量事先难以预计

B.可能漏掉更具优势的单位

C.评标工作量大

D.招标人不熟悉某些投标人的情况

E.不能实现充分竞争

【答案】：B

33、（2021年真题）关于抵押权的说法，正确的有（）。

A.以动产抵押的，抵押权在主债务履行时生效

B.以建设用地使用权抵押的，该土地上建筑物一并抵押

C.以正在建造的建筑物抵押的，应办理在建工程抵押登记

D.设立抵押权，当事人应采用书面形式订立抵押合同

E.使用权不明的财产不得抵押

【答案】：BCD

34、对于建筑工程设备采购，买方未能按合同约定支付合同价款的，应向卖方支付延迟付款违约金。关于迟延付款违约金的计算方法，正确的有（）

A.从迟付的第1周到第4周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的0.5％

B.从迟付的第1周到第4周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的1％

C.从迟付的第5周到第8周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的1％

D.从迟付的第5周到第8周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的1.5％

E.迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的15％

【答案】：AC

35、合同变更的条件应符合（）。

A.变更或变更异议的提出，应符合合同约定或者法律法规规定的程序和期限

B.变更超过原设计标准或者批准规模时，应办理变更审批手续

C.变更应经当事方或其授权人员签字且盖章后实施

D.变更对合同价格及工期有影响时，相应调整合同价格和工期

E.变更的内容应符合实际变动的情况

【答案】：ABD

36、根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》，下列关于承包商对分包商索赔的处理办法中，正确的有()。

A.因承包商原因使分包商受到损失的索赔，应提交工程师处理决定

B.因业主原因使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，先行给予分包商补偿后，再向业主索赔

C.因业主原因使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，以承包商的名义向工程师提交索赔报告

D.因工程师的错误指令使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，以承包商的名义向工程师提交索赔报告

E.因工程师的错误指令使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，以分包商的名义向业主提交索赔报告

【答案】：CD

37、设计招标中，评标委员会推荐中标候选人的做法正确的是（）。

A.推荐能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标人为中标候选人

B.中标候选人最多不超过5人

C.按综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人

D.综合评分相等时，以投标报价低的优先推荐中标候选人

E.当综合评分和投标报价相等时，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人

【答案】：ACD

38、在工程项目建设过程中，可采用的担保方式有()

A.投标人提供投标保函

B.中标人提供担保公司出具的履约保证书

C.发包人提供银行出具的工程款支付担保函

D.发包人提供的在建工程留置权担保

E.承包人提交的预付款保函

【答案】：ABC

39、甲欠乙设备货款2万元，迟迟未付。甲又向乙购买一批价值5万元的原材料，付清了货款。后乙向甲要求支付拖欠的设备货款，遭甲拒绝。下列关于乙行使留置权的说法正确的是（）。

A.甲乙并未订立留置合同，所以乙不能行使留置权

B.甲未能履行到期债务，所以乙可以留置价值2万元的原材料

C.以对债务人动产合法占有为前提，所以乙可以留置价值2万元的原材料

D.因不属于同一法律关系，所以乙不得留置价值2万元的原材料

E.如甲乙均为企业，则乙可以留置价值2万元的原材料

【答案】：D

40、在施工阶段，下列关于工程款支付管理说法正确的有（）。

A.因非承包人原因导致工期顺延，原定竣工日后的支付过程中，调价公式继续有效

B.索赔金额属于在通用条款中要求进度付款申请单的内容

C.质量