监理工程师之合同管理题库精选题库【全优】

监理工程师之合同管理题库精选题库【全优】第一部分单选题(50题)1、某工程项目的监理合同约定，监理人负责该工程自开工建设到竣工验收移交为止的全部监理任务，则下列情况中，损失应由监理人承担赔偿责任的是()

A.监理人在建筑石材进料单上签署了验收合格意见后，供货商又擅自调换了部分材料，导致工程质量不合格返工造成的损失

B.承包人向监理人提交索赔报告，监理人在规定时间内没有做出审核意见，导致承包人的部分不合理索赔成立，造成委托人的经济损失

C.施工现场发生火灾，监理人发出了停工令，该事件造成的停工损失

D.在工程保修阶段，委托人通知监理人到现场监督承包人保修，监理人未到场造成的委托人损失

【答案】：B

2、根据《标准设计施工总承包合同》，设计施工总承包合同承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，如无特别约定，则除署名权以外的著作权归（）。

A.发包人

B.承包人

C.发包人或承包人

D.发包人和承包人共同

【答案】：A

3、除专用合同条款另有约定外，发包人应在合同签订后（）天内，将发包人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知勘察人。

A.7

B.10

C.14

D.28

【答案】：C

4、按照施工合同示范文本规定，下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后的保管及保管费用的说法中，正确的是（）。

A.应当由发包人保管并承担保管费用

B.应当由发包人保管，但保管费用由承包人承担

C.应当由承包人保管并承担保管费用

D.应当由承包人保管，但保管费用由发包人承担

【答案】：C

5、设计团队招标主要通过对（）进行评审确定中标人。

A.设计单位资质等级

B.设计单位的业绩

C.拟派设计团队负责人的实力信誉

D.拟派设计团队的综合能力

【答案】：D

6、九部委设计合同文件应互相解释，互为说明，下列解释优先顺序正确的是（）。

A.合同协议书→中标通知书→设计费用清单→专用合同条款→通用合同条款

B.设计费用清单→合同协议书→中标通知书→专用合同条款→通用合同条款

C.合同协议书→中标通知书→专用合同条款→通用合同条款→设计费用清单

D.中标通知书→合同协议书→通用合同条款→专用合同条款→设计费用清单

【答案】：C

7、在调查表的编制过程中，以下说法不正确的是()。

A.主体问题从形式上可分为开放式问题、封闭式问题和量表应答式问题

B.对于问题的排列，一般将开放式问题放在调查表的最前面

C.问题的数量和调查表的长度要适中，通常以20min内完成为宜

D.答案的穷尽性是指答案要包括所有可能的情况

【答案】：B

8、某建设工程施工期间，承包商按照索赔程序提交了索赔报告。工程师在授权范围内处理承包商索赔时，错误的做法是()。

A.顺延合同工期，给予费用补偿

B.顺延合同工期，不给予费用补偿

C.不顺延合同工期，给予费用补偿

D.缩短合同工期，给予费用补偿

【答案】：D

9、对于既有设备采购又有安装服务的项目招标，下列说法正确的是（）。

A.设备和安装应当合并招标

B.可以按照设备和安装工程所占的费用比例来确定具体招标类型

C.应当由承包商负责采购

D.供货方不得通过各种渠道组织货源完成供货或设备成套

【答案】：B

10、下列关于施工进度计划的说法中，错误的是()。

A.承包人应当依据施工组织设计编制施工进度计划

B.工程师无权对承包人提交的施工进度计划提出不同意见

C.工程师对施工进度计划的认可，不能免除承包人对施工组织设计缺陷应承担的责任

D.经工程师认可的施工进度计划，将作为工程师施工进度控制的依据

【答案】：B

11、根据《合同法》对违约责任的规定，既具有对合同守约方给予补偿，又具有对违约方实行制裁双重性质的承担违约责任的方式是()

A.罚金

B.利息

C.赔偿金

D.违约金

【答案】：D

12、设计施工总承包合同模式下，一般情况下，承包人应保证其履约担保在()一直有效。

A.竣工验收前

B.颁发工程接收证书前

C.工程移交前

D.竣工后试验通过前

【答案】：B

13、（2018年真题）招标人修改招标文件的时间距投标截止时间不足（）天，应相应延长投标截止时间。

A.5

B.10

C.15

D.20

【答案】：C

14、儿童是对碘缺乏敏感的人群，除必需使用含碘强化盐外，还建议经常安排（）。

A.海产品

B.淡水鱼

C.奶类

D.豆类

【答案】：A

15、依据《合同法》，债权人决定将合同中的权利转让给第三人时，转让行为()

A.必须征得对方同意

B.无须征得对方同意，但应提供担保

C.无须征得对方同意，但要通知对方

D.无须征得对方同意，也无须通知对方

【答案】：C

16、工程设计招标采用的开标形式是（）。

A.由招标单位直接宣读各投标人报价

B.由招标单位宣布按报价高低排定的次序

C.由投标单位说明投标方案的基本构想并提出报价

D.由投标单位报价后，招标人按报价高低排出次序

【答案】：C

17、订购非批量生产的大型复杂机组设备、特殊用途的大型非标准部件属于（），招标时要对投标人的商业信誉、加工制造能力、报价、交货期限和方式、安装(或安装指导)、调试、保修及操作人员培训等各方面条件进行全面比较。

A.买卖合同

B.租赁合同

C.承揽合同

D.融资租赁合同

【答案】：C

18、某监理合同约定了通过仲裁解决争议的条款。若该监理合同无效，则关于合同解决方式的说法，正确的是()

A.合同无效，因而约定仲裁解决争议的条款也无效

B.合同无效，约定仲裁解决争议的条款仍有效

C.诉讼解决合同争议

D.合同无效后，应通过按先仲裁、后仲裁的程序解决争议

【答案】：B

19、踏勘现场后涉及对招标文件进行澄清修改的，招标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少()日前以书面形式通知所有招标文件收受人。

A.7

B.14

C.15

D.28

【答案】：C

20、在施工索赔中，工程师处理索赔的决定()

A.承包人必须接受

B.不具有强制性的约束力

C.仲裁机构应予以认可

D.排除了法院的诉讼管辖

【答案】：B

21、一般情况下由（）负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。

A.发包人

B.设备供应商

C.承包人

D.监理人

【答案】：C

22、凡年满（）周岁、能够正常工作或劳动、从事建筑管理或作业、并与施工企业建立劳动关系的人员均可作为职工意外伤害险的被保险人。

A.16至60

B.16至65

C.18至60

D.18至65

【答案】：B

23、设计施工总承包合同订立时，如果发包人要求违反法律规定，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知后不予改正或不作答复，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。此时（）。

A.发包人仅承担承包人由此引起的费用损失

B.发包人仅承担承包人由此引起的工期损失

C.发包人应承担由此引起的承包人全部损失

D.发包人与承包人共同承担由此引起的承包人全部损失

【答案】：C

24、关于《标准施工招标文件》合同文本及条款的说法，正确的是（）。

A.通用合同条款和专用合同条款应当不加修改地引用

B.通用合同条款可以约定专用合同条款补充、细化时，允许与通用合同条款不一致

C.各行业编制的标准施工招标文件的通用合同条款，可结合施工项目的具体特点进行补充、细化

D.通用合同条款与专用合同条款相互矛盾时，合同无效

【答案】：B

25、诊断锌缺乏的理想指标是（）。

A.血锌

B.发锌

C.尿锌

D.目前没有

【答案】：D

26、（2017年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，在合同履行过程中，承包人提出合理化建设时，正确的处理程序是（）。

A.承包人向监理人提出→监理人与发包人协商→监理人向承包人发出变更指示

B.承包人向监理人提出→监理人向发包人报告→发包人与承包人协商合同变更

C.承包人向发包人提出→发包人与监理人协商→监理人向承包人发出变更指示

D.承包人向发包人提出→发包人通知监理人→监理人向承包人发出变更指示

【答案】：A

27、在合同履行过程中，承包人违反合同规定，监理人发出整改通知（）天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可以向承包人发出解除合同通知。

A.1

B.14

C.28

D.56

【答案】：C

28、某施工合同约定，建筑材料由发包人供应。材料使用前需要进行检验时，检验由()

A.发包人负责，并承担检验费用

B.发包人负责，检验费用由承包人承担

C.承包人负责，并承担检验费用

D.承包人负责，检验费用由发包人承担

【答案】：D

29、承包人可就执行工程师加快施工速度以缩短工期的指令引起的施工成本增加提出索赔。该索赔的类型属于()。

A.工程延误索赔

B.工程变更索赔

C.工程加速索赔

D.合同工期索赔

【答案】：C

30、促进维生素A吸收的因素包括（）。

A.适当的钙磷比例

B.植酸

C.碱性药物

D.草酸

E.维生素C

【答案】：A

31、在买方或买方安排的第三方按照卖方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下出现安装、调试不成功和（或）造成合同设备损坏的情况，（）应承担责任。

A.卖方

B.买方

C.第三方

D.买卖双方平均分担

【答案】：A

32、监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行订立抵押合同。该抵押合同的生效日期为()之日。

A.当事人签字

B.抵押物登记

C.转移产权证

D.转移房屋占有

【答案】：B

33、根据九部委设备采购合同，合同设备的所有风险自（）起由卖方转移至买方。合同设备交付给买方之前的运输过程中所有的风险均由（）承担。

A.签订合同买方

B.签订合同卖方

C.交付买方

D.交付卖方

【答案】：D

34、采用FIDIC《施工合同条件》的建设工程合同，最终解决合同争议的方式应是()。

A.提交工程师决定

B.提交争端裁决委员会决定

C.诉讼

D.仲裁

【答案】：D

35、根据《标准施工合同》，施工准备阶段设计交底应由（）组织。

A.设计人

B.监理人

C.发包人

D.总承包人

【答案】：C

36、某工程项目施工过程中，因分包人的原因导致分包工程的进度严重滞后于计划进度，对现场同时施工的其他承包人的施工产生了干扰和阻碍。承包人按照工程师要求督促分包人修改进度计划，并提出了相应赶工措施。该计划经工程师批准并经发包人同意后执行。在后续施工中.由于分包人赶工措施的缺陷，导致出现严重的质量事故、则该事件造成的损失应由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.分包人

D.工程师与承包人共同

【答案】：C

37、发包人和承包人在履行合同中发生争议后，采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的（）天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。

A.7

B.14

C.28

D.56

【答案】：C

38、设计施工总承包合同通用条款规定，除非专用条款约定合同工程采用固定总价承包的情况外，应以（）作为支付的依据。

A.实际完成的工作量

B.固定单价

C.可调单价

D.可调总价

【答案】：A

39、下列关于建设工程勘察合同发包人和勘察人义务说法错误的是（）。

A.发包人应办理证件和批件

B.发包人应支付合同价款

C.发包人应依法纳税

D.勘察人应完成全部勘察工作

【答案】：C

40、某工程由甲公司承包，施工现场检查发现，工程项目管理部的项目经理、技术负责人、质量管理员和安全管理员都不是甲公司的职工，而是乙公司的职工。如工程出现质量问题，则（）。

A.由甲公司承担责任

B.由乙公司承担责任

C.由甲公司、乙公司承担连带责任

D.由乙公司承担主要责任，甲公司承担次要责任

【答案】：C

41、当事人对建设工程实际竣工日期有争议时，对竣工日期的确定不正确的是（）。

A.建设工程经竣工验收合格的，以提交竣工验收报告日为竣工日期

B.建设工程经竣工验收不合格的，以重新竣工验收合格之日为竣工日期

C.发包人拖延验收的，以提交竣工验收报告日为竣工日期

D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期

【答案】：A

42、投保施工人员团体意外伤害险的说法，不正确的是（）。

A.投保人是施工企业或其他对被保险人具有保险利益的团体

B.被保险人的年龄在16～65周岁之间

C.按被保险人人数投保时，其投保人数必须占约定承保团体人员的75%以上，且投保人数不低于5人

D.被保险人自杀的保险人不承担保险责任

【答案】：D

43、某施工项目采用评标价法评标，评标委员会推荐的中标候选人为甲、乙两单位，甲的投标价为7080万元、评标价为7040万元，乙的投标价为7060万元、评标价为7050万元，则评标报告中推荐中标候选人排序第一的是()

A.甲投标人，合同价为7040万元

B.甲投标人，合同价为7080万元

C.乙投标人，合同价为7050万元

D.乙投标人，合同价为7060万元

【答案】：B

44、如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件影响结束后的28日内向监理人提交（）。

A.索赔意向通知

B.最终索赔通知书

C.施工现场的记录

D.索赔依据

【答案】：B

45、（2019年真题）下列合同法律关系中，建筑材料可以成为合同客体的是（）。

A.施工合同

B.设计合同

C.买卖合同

D.勘察合同

【答案】：C

46、价格指数应首先采用（）提供的价格指数。

A.合同签订地有关行政管理部门

B.工程项目所在地工程咨询造价机构

C.合同签订地工程咨询造价机构

D.工程项目所在地有关行政管理部门

【答案】：D

47、以下有关担保的论述中，正确的是（）。

A.抵押人必须是债务人本人

B.质押自质押合同签订之日起生效

C.定金自定金合同签订之日起生效

D.保证自保证合同签订之日起生效

【答案】：D

48、依据担保法规定，可以作为保证人的是（）

A.幼儿园

B.医院

C.企业法人

D.国家机关

【答案】：C

49、能够引起合同法律关系产生、变更与消灭的客观现象和事实就是法律事实，下列关于法律事实说法正确的是（）。

A.当事人订立合法有效的合同属于行为

B.行政部门罚款属于事件

C.没有及时支付报酬农民工罢工属于行为

D.禁运属于自然事件

【答案】：A

50、钢是含碳量小于2%的铁碳合金，其中碳元素对钢的性能起主要作用，提高钢的含碳量会对下列哪种性能有提高？()

A.屈服强度

B.冲击韧性

C.耐腐蚀性

D.焊接能力

【答案】：A

第二部分多选题(50题)1、根据《招标投标法实施条例》，初步评审中，响应性评审内容包括（）。

A.工程质量

B.投标保证金

C.权利义务

D.报价的计算审查

E.付款调价要求

【答案】：ABC

2、（2018年真题）工程设计招标中，投标人资格的审查内容有（）。

A.投标人持有的资质证书

B.企业专业技术人员的数量

C.同类工程设计经历

D.特定行业工程设计经历

E.项目所在地区设计经历

【答案】：ABC

3、关于风险型CM合同模式的说法，正确的有（）。

A.CM承包商与分包商签订分包合同

B.CM承包商承担分包合同协调管理责任

C.CM承包商签订的分包合同不对业主公开

D.业主不得参与分包合同的谈判

E.总包与分包合同之间的差价归CM承包商

【答案】：AB

4、关于监理合同性质和特点的说法，正确的是()

A.监理合同是委托合同的一种

B.监理合同是建设工程合同的一种

C.监理合同的标的是服务

D.监理合同的标的是工程

E.监理合同的工作内容必须符合工程项目建设程序

【答案】：AC

5、依据FIDIC的《土木工程施工分包合同条件》规定，下列关于分包工程履约保函的表述中，正确的有()

A.应由业主要求分包商提供

B.应由工程师要求分包商提供

C.应由承包商要求分包商提供

D.应由承包商认可分包工程后退还分包商

E.应在工程师颁发履约证书后退还分包商

【答案】：C

6、在工程勘察设计的评标中，详细评审阶段，评标委员会按招标文件中规定的量化因素和分值进行打分，分值构成包括（）。

A.资信业绩

B.投标人资产

C.勘察纲要或设计方案

D.投标报价

E.其他因素

【答案】：ACD

7、工程设计投标的评比一般分为（），评标委员会必须严格按照招标文件确定的评标标准和评标办法进行评审。

A.技术标

B.经济标

C.管理标

D.合同标

E.商务标

【答案】：A

8、按照FIDIC《土木工程施工分包合同条件》，关于分包合同管理的说法，正确的有()

A.签订施工合同后，承包商将某部分工程的施工任务交分包商完成，需经过业主同意

B.业主应严格审查分包合同条款，保证分包合同与施工合同的一致性

C.工程师直接发给分包商的指令，分包商必须立即执行

D.承包商对分包商的施工负有监督、管理责任

E.工程师对承包商和分包商施工产生的交叉干扰没有协调责任

【答案】：AD

9、根据《建设工程设计合同示范文本》的规定，发包人的义务包括()。

A.按时提供设计依据文件

B.负责设计成果的报批手续

C.负责审查各阶段设计文件

D.保证设计质量

E.为设计人提供施工现场工作条件

【答案】：B

10、监理人在对专业分包工程进度管理中，需要对承包人发出指令进行协调的情形有（）。【相关知识点新教材已删除】

A.分包工程施工进度偏差较大而干扰了同时在现场的其他承包人施工

B.分包工程作业人员严重不足

C.分包工程进度过慢影响到后续设备安装工程按计划实施

D.分包工程施工进度不符合分包合同工期要求

E.分包工程出现停工

【答案】：AC

11、下列关于质量保证金的说法正确的是（）。

A.质量保证金用以约束承包人在施工阶段.竣工阶段.缺陷责任期内按照合同要求对施工的质量和数量承担约定的责任

B.质量保证金从第一次支付工程进度款时开始起扣，直至最后一次支付工程进度款为止

C.缺陷责任期满后，承包人向发包人申请返还质量保证金

D.发包人应在14天内会同承包人按照合同规定核实承包人是否完成缺陷修复责任

E.质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的5%

【答案】：AD

12、(2015年真题)根据《标准施工合同》，承包人的施工安全责任有（）。

A.赔偿工程对土地占用所造成的第三者财产损失

B.编制施工安全措施计划

C.制定施工安全操作规程

D.配备必要的安全生产和劳动保护措施

E.赔偿施工现场所有人员工伤事故损失

【答案】：BCD

13、招标人编制的施工招标资格预审文件应不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》中的（）。

A.资格预审公告

B.资格审查办法

C.投标人须知

D.评标办法

E.申请人须知

【答案】：B

14、承包商随时可以就（）向分包商发布变更指令，这些指令大多数与主合同没有关系。

A.增加分包工作内容

B.改变分包商原定施工方法

C.改变分包商原定作业次序

D.减少分包工作内容

E.因主合同发生争议而要求分包商暂停施工

【答案】：ABCD

15、根据标准施工合同，可以给承包人补偿工期费用和利润的情形有（）。

A.监理人的指示延误或错误指示

B.发包人提供的材料和工程设备提前交货

C.发包人提供的材料和工程设备不符合合同要求

D.异常恶劣的气候条件

E.法规变化引起的价格调整

【答案】：AC

16、按照国家规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，下列哪些情形（），经项目审批、核准部门审批、核准，项目的勘察设计可以不进行招标。

A.涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾

B.利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工的情况

C.技术简单，满足条件的勘察设计单位存在10家

D.采购人依法能够自行勘察、设计

E.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行勘察、设计

【答案】：ABD

17、建筑工程一切险中，保险人承担保险责任的范围包括（）。

A.火灾引起的电气装备的毁坏

B.地震导致施工建筑物的毁坏

C.台风摧毁施工现场内的临时工程

D.水灾导致被保险人施工建筑物的毁坏

E.气温变化造成精密仪表毁坏

【答案】：ABCD

18、下列关于设计施工总承包合同的说法，错误的是（）。

A.设计方案最优

B.削弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查

C.可以减少设计变更

D.减少承包人的索赔

E.建设周期长

【答案】：A

19、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列工作中，应由发包人完成的有()。

A.从施工现场外部接通施工用电线路

B.施工现场的安全保卫

C.已完工程的保护

D.办理爆破作业行政许可手续

E.施工现场邻近建筑物的保护

【答案】：AD

20、下列关于FIDIC系列合同条件的说法中，正确的是（）。

A.新红皮书适用于各类大型或较复杂的工程或房建项目，尤其适用于传统的“设计-招标-建造”模式，承包商按照业主提供的设计进行施工

B.银皮书适用于承包商以交钥匙方式进行设计、采购和施工的总承包，完成一个配备完善的业主只需“转动钥匙”即可运行的工程项目，采用总价合同

C.金皮书适用于金额相对较小、工期短或技术简单，或重复性的工程项目施工，既适于业主设计也适于承包商设计

D.绿皮书适用于承包商不仅需要承担设施的设计和施工工作，还要负责设施的长期运营，并在运营期到期后将设施移交给政府的项目

E.白皮书适用于业主委托工程咨询单位进行项目的前期投资研究、可行性研究、工程设计，招标评标，合同管理和投产准备等咨询服务合同

【答案】：AB

21、某采用标准设计施工总承包合同的工程项目，合同履行过程中出现非承包人原因导致合同进度计划工作的延误，应承担延长工期和增加费用并支付合理利润的有（）。

A.因发包人原因导致的暂停施工

B.未按合同约定及时支付预付款、进度款

C.承包人未按已确认修改的设计文件实施

D.发包人提供的基准资料错误

E.异常不利的气候条件

【答案】：ABD

22、投保建筑工程一切险，需要在专用合同条款中约定的内容有（）。

A.投保人

B.投保内容

C.保险金额

D.保险费率

E.保险期限

【答案】：BCD

23、按照标准施工合同通用条款对监理人的相关规定，有关监理人指示通用条款明确规定（）。

A.监理人应按照合同条款的约定，公平合理地处理合同履行过程中涉及的有关事项

B.除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或被授权的监理人员处取得指示

C.监理人未能按合同约定发出指示.指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和(或)工期延误，由发包人承担赔偿责任

D.承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执行

E.监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人权利.义务和责任

【答案】：C

24、设计团队招标，是评标委员会应当对投标人拟从事项目设计的哪些方面（）进行评审。

A.人员业绩

B.人员从业经历

C.设计构思

D.城乡规划

E.投标人信用情况和业绩

【答案】：ABC

25、下列担保物权中，自担保物实际交付时设立的是（）。

A.不动产抵押权

B.动产抵押权

C.动产质权

D.定金

E.权利质权

【答案】：CD

26、关于合同中格式条款的说法，正确的有()

A.提供格式条款一方应提请对方注意免除其责任的条款

B.提供格式条款一方无说明免除其责任条款的义务

C.对格式条款的理解发生争议时，应按照通常的理解予以解释

D.对格式条款有两种以上解释时，应采纳提供格式条款一方的解释

E.在格式条款与非格式条款不一致时，应采用格式条款

【答案】：AC

27、根据《标准施工招标文件》的规定，施工招标的评标办法包括（）。

A.打分法

B.有限数量法

C.经评审的最低评标价法

D.最低评标价法

E.综合评估法

【答案】：D

28、下列关于建设工程设计施工总承包合同中合同价格组成的说法，正确的是()。

A.合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整

B.合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金

C.价格清单列出的任何数量均为要求承包人实施工程的实际或准确工程量

D.价格清单中列出的工作量和价格数据不能用作变更和支付的参考资料

E.价格清单中列出的工作量和价格数据应仅用于变更和支付的参考资料

【答案】：AB

29、下列在施工过程发生的事件中，可以顺延工期的情况包括()

A.不可抗力事件的影响

B.承包人采购的施工材料未按时交货

C.施工许可证没有及时颁发

D.不具备合同约定的开工条件

E.工程师未按合同约定提供所需指令

【答案】：ACD

30、大中型机电设备招标中，投标分项报价表应包括的内容有（）。

A.型号和规格

B.单位

C.原产地和制造商名称

D.数量

E.性能

【答案】：ACD

31、与公开招标相比，邀请招标的特点有（）

A.以投标邀请书的形式邀请投标人

B.邀请投标人的数量须在5家以上

C.招标人对潜在投标人能力较为了解

D.适合于投标资质要求高的重大工程

E.招投标周期缩短且评标工作量小

【答案】：AC

32、根据《标准施工招标文件》的规定，存在以下（）情况时，资格预审不得通过。

A.申请人为项目前期准备提供设计或咨询服务（设计施工总承包除外）

B.申请人为招标人不具备独立法人资格的附属机构

C.申请人为本项目的招标代理人

D.申请人为施工总承包三级资质

E.申请人本年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题

【答案】：ABC

33、按照《建设工程施工合同（示范文本）》规定，对发包人和承包人都有约束力的合同文件有()

A.中标意向书

B.合同专用条款

C.有关技术文件

D.投标书附件

E.施工过程中双方洽商达成的书面协议

【答案】：BCD

34、下列关于资格预审和资格后审去别的说法中，正确的是（）。

A.不能同时使用

B.审査的时间是不同

C.审査的内容不一致

D.资格预审适合于技术难度较大的项目

E.资格后审多用于邀请招标

【答案】：ABD

35、根据FIDIC《施工合同条件》，关于口头指示的说法，正确的有()

A.工程师可作出口头指示

B.工程师助手可作出口头指示

C.承包商应在得到书面确认后才能执行口头指示

D.工程师未及时补发书面指示，承包商应要求书面确认口头指示

E.工程师未在约定时间内答复书面确认要求，应视为确认了口头指示

【答案】：ABD

36、采用FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》，合同文件的组成部分有（）。

A.招标文件

B.专用合同条件

C.明细表

D.业主要求

E.投标书

【答案】：BCD

37、（2019年真题）能够引起合同法律关系产生、变更与消灭的情形有（）。

A.当事人订立合法合同

B.法律对合同形成做出规定

C.合同一方当事人违约

D.行政机关做出罚款

E.人民法院对合同纠纷做出判决

【答案】：AC

38、下列关于合同订立过程的说法中，正确的有()。

A.发布招标公告是要约邀请

B.发布招标公告是要约

C.投标是要约

D.发出中标通知书是承诺

E.发出中标通知书是新要约

【答案】：ACD

39、材料采购合同履行过程中，采购方应承担违约责任的情况有()。

A.不按合同约定的时间支付货款

B.拒付质量合格但与订购规格不符的材料货款

C.不按合同约定接受运抵的货物

D.拒绝接收因包装不合格致使运输过程受到损坏的货物

E.变更到货地点的通知迟于供货方的发货时间而拒绝承担该货物转运费用

【答案】：AC

40、关于经评审的最低投标价法的说法，正确的有（）

A.该方法适用于具有通用技术，性能标准没有特殊要求的项目评标

B.该方法一般将投标人施工组织设计审查放在初步评审阶段

C.中标人应按其经评审的最低投标价与招标人签订合同

D.投标人不得在标书中以若干中标可以优惠降低的方式提出两个报价

E.投