监理工程师之合同管理题库内部题库【夺冠系列】

监理工程师之合同管理题库内部题库【夺冠系列】第一部分单选题(50题)1、根据《标准施工合同》，投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，差额部分应由（）进行补偿。

A.发包人

B.承包人

C.造价咨询机构

D.合同条款确定的该风险责任人

【答案】：D

2、“商定或确定”条款规定，()在协调处理合同履行过程中的有关事项时，应首先与合同当事人协商，尽量达成一致。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.发包人

D.发包人代表

【答案】：A

3、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于监理人对承包人的材料、设备和工程的质量试验和检验的说法，正确的是（）。

A.承包人按合同约定进行材料、设备和工程的试验和检验，均须由监理人组织

B.监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，承包人应重新组织试验和检验

C.监理人对承包人的试验和检验结果有疑问，要求承包人重新试验和检验的，须经发包人同意

D.监理人提出的重新试验和检验证明材料、设备和工程的质量不符合合同要求的，由此造成的费用增加和工期延误由承包人承担

【答案】：D

4、根据九部委设备采购合同，合同设备的所有风险自（）起由卖方转移至买方。合同设备交付给买方之前的运输过程中所有的风险均由（）承担。

A.签订合同买方

B.签订合同卖方

C.交付买方

D.交付卖方

【答案】：D

5、按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，在施工组织设计中应针对深基坑工程、地下暗挖工程、高大模板工程、高空作业工程、深水作业工程、大爆破工程的施工编制专项施工方案。对于前3项危险|生较大的分部分项工程的专项施工，还需经（）人以上专家论证方案的安全性和可靠性。

A.3

B.5

C.7

D.9

【答案】：B

6、某施工合同约定，建筑材料由发包人供应。材料使用前需要进行检验时，检验由()

A.发包人负责，并承担检验费用

B.发包人负责，检验费用由承包人承担

C.承包人负责，并承担检验费用

D.承包人负责，检验费用由发包人承担

【答案】：D

7、对资格预审申请文件进行初步审查时，出现（）项因素不符合审查标准的，就不能通过资格预审。

A.二

B.一

C.四

D.三

【答案】：B

8、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，采用公式法调整工程价款时，合同约定变更范围和内容导致调整公式中的权重不合理时，由监理人与（）协商后进行调整。

A.发包人和分包人

B.承包人和分包人

C.承包人和发包人

D.分包人和造价管理部门

【答案】：C

9、某施工合同约定的开工日期为2013年9月10日。9月2日监理人发出开工指示，由于承包人因运输问题使主要机械未到达现场，申请延期至9月17日。承包人的主要施工机械迟至9月25日运抵施工现场，实际开工日期为9月30日。根据《建设工程施工合同(示范文本)》，该工程的开工日期应为()

A.9月10日

B.9月17日

C.9月25日

D.9月30日

【答案】：A

10、根据《标准施工合同》，合同工期为（）。

A.合同内约定的工期

B.发出开工通知的日期至竣工验收的工期

C.合同基准日至竣工验收的工期

D.合同内约定的工期与变更索赔顺延的工期之和

【答案】：D

11、根据《建设工程设计合同（示范文本）》规定，关于设计成果的说法，错误的是()

A.设计概算不得超过合同约定的设计限额

B.设计文件中不得采用未经有资质检测机构试验论证的新材料

C.设计标准不得低于国家或行业规定的强制性标准

D.设计标准不得高于国家或行业规定的强制性标准

【答案】：D

12、《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交()

A.索赔事件发生的原因和证据资料

B.索赔的依据

C.索赔意向通知

D.索赔报告

【答案】：C

13、下列关于施工企业职工意外伤害险的保险期间的说法中，正确的是（）。

A.按照被保险人人数计收保险费的，自保险人同意承保.收取保险费并签发保险单的当日零时起

B.按照工程总造价计收保险费的，自施工工程项目被批准正式开工，并且投保人已交付保险费的当日零时起

C.按照被保险人人数计收保险费的，至约定的终止日的24时止

D.按照工程总造价计收保险费的，至施工合同规定的工程竣工的次日止

【答案】：C

14、订购非批量生产的大型复杂机组设备、特殊用途的大型非标准部件属于（），招标时要对投标人的商业信誉、加工制造能力、报价、交货期限和方式、安装(或安装指导)、调试、保修及操作人员培训等各方面条件进行全面比较。

A.买卖合同

B.租赁合同

C.承揽合同

D.融资租赁合同

【答案】：C

15、在工程勘察设计招投标过程中，应没收投标保证金的情形是（）。

A.投标人在评标期间向外界透露投标报价信息

B.投标人提交的投标保证金数额低于招标文件的规定

C.投标人在投标截止后致函提出技术澄清说明

D.投标人中标后未按招标文件要求提交履约保证金

【答案】：D

16、建设工程施工合同纠纷第一审案件的管辖地为()

A.工程项目投资人所在地

B.工程项目承包人所在地

C.工程项目发包方所在地

D.工程项目所在地

【答案】：D

17、监理人确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，此价款（）。

A.提前支付

B.竣工后一次支付

C.确认后一次支付

D.与工程进度款同期支付

【答案】：D

18、学龄儿童膳食中推荐的脂肪供能比是（）。

A.35%～40%

B.20%～25%

C.30%～35%

D.25%～30%

【答案】：D

19、某工程项目施工过程中，承包人按照工程师的暂停施工指示修复缺陷，经工程师验收认可后，书面提出复工要求，工程师收到复工要求后超过48小时未予答复。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，此时承包人应()

A.继续等待工程师的进一步指示

B.再次书面提出复工申请

C.视为工程师已同意复工

D.向发包人书面申请复工

【答案】：C

20、根据《标准施工合同》，当投标函、合同协议书和通用合同条款出现含义矛盾时，优先结束的顺序是()。

A.投标函→合同协议书→通用合同条款

B.投标函→通用合同条款→合同协议书

C.合同协议书→投标函→通用合同条款

D.合同协议书→通用合同条款→投标函

【答案】：C

21、设计施工总承包合同模式下，竣工试验的第三阶段，进行（）试验。

A.检查和功能性试验

B.在所有可利用的操作条件下安全运行

C.各种性能测试

D.设备质量检验

【答案】：C

22、下列文件中，（）是合同组成文件中唯一需要发包人和承包人同时签字盖章的法律文书。

A.履约保函

B.预付款保函

C.合同协议书

D.投标保证金

【答案】：C

23、承包商应从（）起，承担照管工程、货物、承包商文件的工程照管责任，直到（）止，这时工程照管责任应移交给业主。

A.开工日期，颁发工程接收证书之日

B.开工日期，工程竣工结算之日

C.材料设备进场之日，颁发工程接收证书之日

D.材料设备进场之日，工程竣工结算之日

【答案】：A

24、下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法律效力的是()。

A.和解

B.调解

C.行政决定

D.仲裁

【答案】：D

25、依据监理合同示范文本规定，下列监理工作中，属于“额外监理工作”的是()

A.根据委托人的指示，监理人编写采用新技术施工的质量验收标准

B.按照委托人的要求，监理人办理开工许可手续

C.因施工承包人严重违约，委托人解除合同后的善后工作

D.因施工承包人延误工期，延长时间的监理工作

【答案】：C

26、为了保证工程项目的建设质量达到预期的投资目的，实施过程必须遵循项目建设的内在规律，即坚持（）的程序。

A.先勘察、后设计、再施工

B.先设计、后勘察、再施工

C.先设计、边勘察边施工

D.勘察、设计与施工同步进行

【答案】：A

27、(2017年真题)根据《标准施工合同》，合同协议书中除明确规定合同组成文件外，双方在订立合同时还必须填写的内容包括（）。

A.结算方式

B.预付款支付时间

C.质量标准

D.合同争议解决方式

【答案】：C

28、（）情况下，实施过程中因该错误导致承包人增加了费用和(或)工期延误，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并向承包人支付合理利润。

A.监理人复核时发现发包人要求的错误

B.监理人复核时未发现发包人要求的错误

C.承包人复核时发现发包人要求的错误

D.承包人复核时未发现发包人要求的错误

【答案】：D

29、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，下列工程勘察合同组成文件中，优先解释顺序排在中标通知书之前的是（）。

A.合同协议书

B.专用合同条款

C.勘察费用清单

D.通用合同条款

【答案】：A

30、制定运动处方，需要根据以下因素，除（）以外。

A.确定运动目标

B.选择运动方式

C.确定运动速度

D.确定运动时间与频率

【答案】：C

31、设计施工总承包合同模式下，当授权其他监理人员负责执行一项或多项监理工作时，()应将被授权监理人员的()通知承包人。

A.发包人，姓名及其授权范围

B.发包人，职能分工及监理权限

C.总监理工程师，姓名及其授权范围

D.总监理工程师，职能分工及监理权限

【答案】：C

32、某施工合同履行过程中，承包人提出使用专利技术，工程师同意。则下列关于申报手续和费用承担的表述中，正确的是()

A.发包人办理申报手续并承担费用

B.发包人办理申报手续，承包人承担费用

C.承包人办理申报手续，发包人承担费用

D.承包人办理申报手续并承担费用

【答案】：D

33、工程招标代理的被代理人是发包人，招标代理机构从事的代理行为，其法律责任由（）承担。

A.分包人

B.承包人

C.监理人

D.发包人

【答案】：D

34、（2021年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，投标人在投标文件中提出采用专利技术的，专利技术使用费的报价和评审正确的是（）。

A.在投标报价外单列，单独进行投标报价评审

B.包含在投标报价中，综合进行投标报价评审

C.不进行报价，由评标委员会评估

D.不计入报价，中标后单独报价评审

【答案】：B

35、《简明标准施工招标文件》适用于（）的项目

A.设计和施工由同一承包人承担的项目

B.技术要求复杂的大型项目

C.工期不超过12个月的项目

D.对施工阶段有较高的管理和协调能力要求的项目

【答案】：C

36、材料采购合同中，卖方应在合同材料预计（）预通知买方，并在合同材料（）正式通知买方。

A.启运7日前，启运24小时前

B.启运7日前，启运24小时内

C.启运24小时前，启动24小时内

D.启运24小时前，到达前24小时内

【答案】：B

37、根据《标准施工合同》，在调价公式的应用中，以下基本原则表述正确的是（）。

A.由于变更导致合同中调价公式约定的权重变得不合理时，由监理人调整

B.因承包人原因导致工期顺延，原定竣工日后的支付过程中，调价公式继续有效

C.需要调整价格的材料，以监理人复核后确认的材料单价及数量，作为调整依据

D.因承包人原因未在约定的工期内竣工，后续支付时应采用原约定竣工日价格指数进行支付计算

【答案】：C

38、下列关于工程项目总承包合同，说法不正确的是()。

A.建设工程项目总承包是指对工程项目的设计、采购、施工、试运行的全过程或部分过程进行承包

B.在项目实施阶段，发包人负责项目的筹资、建设过程重大问题的决策

C.在项目实施阶段，由承包人承担实施过程的全部风险

D.部分工程进行设计施工总承包经常出现在大型工业工程对在建或已建工程的单位工程或分部工程使用承包人的专利技术实施

【答案】：C

39、设计招标文件是指导投标人正确编制投标文件的依据，招标人应当根据招标项目的特点和需要编制招标文件。下列不属于设计招标文件的是（）

A.投标文件格式及主要合同条款

B.投标报价要求

C.评标标准和方法

D.技术经济指标要求

【答案】：D

40、（2019年真题）下列合同文件中，属于《标准施工招标文件》中施工合同组成文件中需要发包人和承包人同时签字盖章的文件是（）。

A.专用条款

B.通用条款

C.中标通知书

D.合同协议书

【答案】：D

41、建设工程合同管理需要设立管理目标，还应当建立建设工程合同管理的（）制度。

A.许可

B.评估

C.登记

D.备案

【答案】：B

42、符合公开招标要求的是（）。

A.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大

B.国有资金投资占控股的工程建设项目设计服务招标

C.受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择

D.对于单项合同估算价在40万元人民币以上的设计服务的采购

【答案】：B

43、工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应当（）。

A.与承包单位承担连带赔偿责任

B.与承包单位承担按份赔偿责任

C.承包单位独自承担赔偿责任

D.监理单位独自承担赔偿责任

【答案】：A

44、设计施工总承包合同模式下，当授权其他监理人员负责执行一项或多项监理工作时，()应将被授权监理人员的()通知承包人。

A.发包人，姓名及其授权范围

B.发包人，职能分工及监理权限

C.总监理工程师，姓名及其授权范围

D.总监理工程师，职能分工及监理权限

【答案】：C

45、按照《招标投标法》的要求，招标人如果自行办理招标事宜，应具备的条件不包括（）

A.具有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术、经济等方面的专业人员

B.具有编制招标文件的能力

C.具有组织评标的能力

D.具有100万的注册资金

【答案】：D

46、关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）。

A.发包人必须是建设单位

B.承包人必须是法人

C.总承包人必须具有工程设计甲级或乙级综合资质

D.发包人必须具有自行组织招标的能力

【答案】：B

47、下列关于工程勘察设计招标方式的说法，正确的有（）。

A.公开招标邀请的是特定的法人或组织投标

B.邀请招标至少邀请6个以上的法人或组织投标

C.单项合同估算价90万的勘察合同必须进行招标

D.有特殊要求，只有少量潜在投标人可供选择的可以邀请招标

【答案】：D

48、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，导致受益人未能得到保险人赔偿的，损失赔偿应由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.受益人

D.负有投保义务的当事人

【答案】：D

49、下列选项中不属于建设工程合同管理目标的是（）。

A.发展和完善建筑市场

B.普及相关法律知识，培养合同管理人才

C.推进建筑领域的改革

D.避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪

【答案】：B

50、（2021年真题）建筑工程勘察合同中的勘察人是具有相应勘察资质的（）。

A.特别法人

B.企业法人

C.非法人组织

D.非营利法人

【答案】：B

第二部分多选题(50题)1、根据《标准施工合同》，关于签约合同价的说法，正确的有（）。

A.签约合同价不包括承包人利润

B.签约合同价即为中标价

C.签约合同价包含暂列金额、暂估价

D.签约合同价是承包方履行合同义务后应得的全部工程价款

E.签约合同价应在合同协议书中写明

【答案】：BC

2、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列情形中，可以给予承包商延长合同工期的有()。

A.发生保险事件后业主未能从保险公司获得保险赔偿

B.施工遇到不可预见的不利于施工的外界条件

C.业主提前占用部分工程导致后续施工的延误

D.后续法规调整引起的延误

E.施工中受到其他承包商的干扰

【答案】：BCD

3、某招标项目既有设备采购又有安装服务，其中设备采购费用占比80%，下列说法不正确的是（）。

A.设备和安装应当分开招标

B.设备和安装应当合并招标

C.可以按设备采购招标

D.可以按安装工程招标

E.供货方应当自己生产全部设备

【答案】：ABD

4、法人是依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织，应当满足（）。

A.依法成立

B.有自己的名称及组织机构

C.有必要的经费

D.有资质证书

E.法定代表人具有执业资格

【答案】：ABC

5、施工阶段施工工期12个月以上的工程，在调价公式的应用中的基本原则体现在（）。

A.因承包人原因导致工期顺延，原定竣工日后的支付过程中，调价公式继续有效

B.因承包人原因未在约定的工期内竣工，后续支付时应采用原约定竣工日与实际支付日的两个价格指数中，较低的一个作为支付计算的价格指数

C.由于变更导致合同中调价公式约定的权重变得不合理时，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整

D.人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整

E.在每次支付工程进度款计算调整差额时，如果得不到现行价格指数，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整

【答案】：BCD

6、（2017年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，发包人要求监理人投保的险种有（）。

A.第三者责任险

B.监理职业责任险

C.现场人员工伤保险

D.现场人员人身意外伤害保险

E.建筑工程一切险

【答案】：CD

7、因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知，承包人有权（）。

A.提出赔偿要求

B.提出价格调整要求

C.提出延长工期要求

D.解除合同

E.终止合同

【答案】：BD

8、材料采购合同的采购包括（）。

A.用于建筑和土木工程领域的各种材料

B.用于建筑设备的材料

C.安装于工程中的设备

D.在施工过程中使用的设备

E.电线、水管

【答案】：AB

9、根据ECC合同，最突出体现合作伙伴管理理念的是（）。

A.风险和保险

B.早期警告

C.测试和缺陷

D.争端解决

E.补偿事件

【答案】：B

10、某材料采购合同中，双方约定的采购量为100吨，合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符时，下述作法中正确的有()

A.计量98吨，则应补交2吨

B.计量98吨，则应补交1.5吨

C.计量99.8吨，则不再补交

D.计量99.8吨，则应补交0.2吨

E.计量102吨，则退还2吨

【答案】：AC

11、按照《建设工程施工合同》通用条款的规定，属于发包人应完成的工作有()

A.办理土地征用

B.向工程师提供工程进度计划

C.提供保证施工安全需要的围栏设施

D.协调处理施工现场周围地下管线的保护工作

E.提供施工现场的地下管线资料

【答案】：AD

12、根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，承包人竣工清场的主要义务有（）。

A.就交付工程的使用功能向发包人交底

B.拆除临时工程，清理，平整复原场地

C.保证工程建筑物周边及其附近道路交通通畅

D.施工场地内承包人设备和剩余材料已按计划撤离现场

E.施工场地内残留垃圾已全部清除出场

【答案】：BD

13、标准施工合同的通用条款的标题包括（）。

A.发包人义务

B.承包人责任

C.施工设备和临时设施

D.测量放线

E.进度计划

【答案】：ACD

14、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于预付款担保金额的说法，正确的有（）。

A.承包人提交的担保金额应与收到的合同约定的预付款金额保持一致

B.发包人从工程进度款中已扣除部分预付款后，担保金额可相应递减

C.担保金额在发包人未扣除全部预付款前应高于合同约定的预付款金额

D.担保金额不应低于预付款金额减去已向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额

E.担保金额必须保持与剩余预付款额相同

【答案】：AB

15、下列财产不可以作为抵押物的有（）。

A.以招标方式取得的荒地等土地承包经营权

B.以公开协商方式取得的荒地等土地承包经营权

C.宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权

D.学校、幼儿园、医疗机构等为公益目的成立的非营利法人的教育设施

E.依法被查封、扣押、监管的财产

【答案】：CD

16、根据《标准施工招标新资格预审文件和标准施工招标文件试行规定》，各行业编制本行业标准施工合同应遵守的原则有（）。

A.结合行业特点，编制本行业中通用合同条款

B.不加修改地引用标准文件中的“通用合同条款”

C.结合施工项目的具体特点，编制“专用合同条款”

D.“专用合同条款”补充和细化的内容不得与“通用合同条款”相抵触

E.“通用合同条款”不能约定“专用合同条款”可以修改“通用合同条款”

【答案】：BCD

17、根据《标准施工招标文件》的规定，（）情况，可以不再招标。

A.重新招标后投标人仍少于3个

B.重新招标后所有投标被否决

C.发包方认为可以不招标的

D.未提交投标保证金的

E.未提交履约保证金的

【答案】：AB

18、根据《标准施工合同》，保险的处理方式错误的是（）。

A.发承包双方应分别为自己在现场所有人员投保人身意外伤害险

B.发包人应以自己的名义投保工程设备险

C.承包人应以自己的名义投保施工设备险

D.发包人应为履行合同的本方人员缴纳工伤保险费

E.承包人应以自己的名义投保进场材料险

【答案】：B

19、（2015年真题）根据代理权产生的依据不同，代理可分为（）。

A.招标代理

B.委托代理

C.法定代理

D.追加代理

E.指定代理

【答案】：BC

20、在资格审查中，（）属于详细审查的因素。

A.申请文件的格式

B.联合体是否具有共同投标协议

C.申请函签字盖章

D.投标人的生产许可证是否有效

E.投标人的资质等级是否满足资格审查公告的要求

【答案】：D

21、除专用合同条款另有约定外，合同价格应当包括的内容有（）。

A.踏勘现场的费用

B.进行设计、评估的费用

C.发包人要求设计人进行试验检测的费用

D.发包人要求设计人进行专项咨询的费用

E.施工配合的费用

【答案】：AB

22、采用FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》，如果业主方希望替换任何已任命的业主代表，应在不少于14天前将替换人员的（）通知给承包商。

A.姓名

B.地址

C.职责

D.任命日期

E.年龄

【答案】：ABCD

23、根据《招标投标法》，关于中标通知书的说法，正确的是（）

A.由招标人发出中标通知书

B.只有招标人才能确定中标人

C.中标通知书对中标人具有法律效力

D.中标通知书对招标人不具有法律效力

E.中标通知书发出30日内签订合同

【答案】：AC

24、1.专用合同条款中约定的争议解决方式有（）。

A.向约定的仲裁委员会申请仲裁

B.向有管辖权的人民法院提起诉讼

C.提请争议评审组

D.向有管辖权的人民法院申请审判

E.双方协商处理

【答案】：AB

25、根据国家发展改革委员会等九部委《标准材料采购招标文件》，响应性评审则主要审查（）

A.交货期

B.质量要求

C.投标有效期

D.投标保证金

E.投标人名称

【答案】：ABCD

26、施工评标过程中，采用最低评标价法时，评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告。评标报告应包括（）等内容。

A.否决投标情况说明

B.招标单位名称

C.建设项目资金来源

D.符合要求的投标一览表

E.推荐的中标候选人名单

【答案】：AD

27、按照《建设工程施工合同(示范文本）》规定，下列隐蔽工程的检验步骤和要求中，正确的有()

A.隐蔽工程施工完毕，承包人进行自检

B.自检合格后，书面通知工程师验收

C.工程师对通知隐蔽工程验收时间未提出异议，又未按时验收，承包人可继续施工

D.在任何情况下未经工程师签字认可，工程部位都不得隐蔽

E.隐蔽工程验收合格后，在合同约定时间内工程师未在验收记录上签字，承包人可继续施工

【答案】：ABC

28、材料采购招标投标管理中，对投标人进行资格审查时主要考虑的因素包括（）。

A.独立订立合同的能力

B.相近材料的供货业绩

C.完善的质量保证体系

D.企业规模

E.项目经理资格

【答案】：ABC

29、工程质量监督机构对工程建设项目的监督工作包括()。

A.核查工程项目报建审批手续是否齐全

B.检查工程项目的实际进度是否与进度计划一致

C.检查承包人是否有转包工程的行为

D.抽查检验主体结构工程的施工质量是否满足规范要求

E.监督工程验收程序是否符合验收规范的要求

【答案】：ACD

30、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，对于发包人负责提供的材料和工程设备，承包人应完成的工作内容有（）。

A.提交材料和工程设备的质量证明文件

B.根据合同计划安排向监理人报送要求发包人交货的日期计划

C.会同监理人在约定的时间和交货地点共同进行验收

D.运输、保管材料和工程设备

E.支付材料和工程设备合同价款

【答案】：BC

31、工程勘察设计评标活动中应遵循的原则有（）。

A.合理

B.公平

C.公正

D.科学

E.择优

【答案】：BCD

32、建设工程施工招标初步评审过程中，应当否决投标的情形有（）。

A.投标文件中大写金额与小写金额不一致的

B.投标文件中总价金额与单价金额不一致的

C.投标人的商务条件超过招标人允许偏离的最大范围的

D.投标报价低于成本又无法提供说明和证据的

E.不按评标委员会要求澄清、说明或补正投标文件偏差的

【答案】：CD

33、某位采用试用买卖方式签订了设备采购合同，关于采购式及合同的说法，正确的有()

A.属于非即时买卖合同

B.试用期内可以拒绝够买

C.试用的前提是支付价款或提供担保

D.试用期只能由法律规定，当事人不能约定

E.试用期届满，采购人对是否购买未做表示的视为购买

【答案】：AB

34、工程勘察设计招标的主要环节有（）。

A.竣工验收

B.投标单位资格预审

C.发售招标文件

D.编制招标文件

E.在具备勘察设计招标条件后发布招标公告

【答案】：BCD

35、与平行发包或陆续发包方式相比，对发包人而言，建设项目总承包模式的优点是()

A.简化了对设计、招标、实施过程管理的工作内容

B.采用固定工期、固定费用方式，建设的预期目标容易实现

C.有利于设计方案优化和提高工程质量标准

D.减少了设计变更和承包人的索赔

E.加强了实施阶段发包人对承包人的监督和检查

【答案】：ABD

36、根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，“暂估价”和“暂列金额”的主要区别有（）。

A.是否列入已标价的工程量清单

B.是否在招标阶段已经确定的价格

C.是否在合同履行阶段必然发生

D.承包人是否必然获得支付

E.是否包括在签约合同价内

【答案】：BCD

37、根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款勘察人有权要求发包人延长勘察周期和增加勘察费用的情形有（）。

A.勘察人原因在施工场地造成第三方财产损失并导致勘察周期延长和费用增加

B.由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候条件导致勘察周期延长和费用增加

C.由于出现专用合同条款规定的不利物质条件导致勘察周期延长和费用增加

D.采取有效措施保护勘察中发现的地下文物导致勘察周期延长和费用增加

E.当地居民采取阻工方式要求增加征地补偿款导致勘察周期延长和费用增加

【答案】：CD

38、根据《标准施工招标文件》，施工评标中，对施工组织设计和项目管理机构的评审内容包括（）。

A.施工方案的技术措施

B.质量、安全、环境保护管理体系与措施

C.工程进度计划、资源配置计划

D.技术负责人及主要管理人员配置

E.工程投资绩效评审方案

【答案】：ABC

39、关于承包人编制进度付款支付分解表，正确的有（）。

A.勘察设计费，按照提供提交勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解

B.材料和工程设备费，分别按照价格清单中的单价，结合合同进度计划对应的工作量进行分解

C.监理人批复的合同进度计划后7天内，承包人将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批

D.经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表

E.合同进度计划进行修订后，承包人也应对支付分解表做出相应的调整，无须监理人批复

【答案】：ACD

40、世界银行贷款项目采购招标采用的评标价法，除投标价外的评审要素还应有（）。

A.运输费用

B.技术性能，维修运行费

C.售后服务

D.标准备件

E.企业财务状况及银行信用

【答案】：ABCD

41、下列各项中，关于担保的表述中，正确的是()。

A.担保合同是被担保合同的从合同

B.主合同无效，从合同有效

C.担保通常由当事人双方订立担保合同

D