监理工程师之合同管理题库精选题库附参考答案（名师推荐）

监理工程师之合同管理题库精选题库附参考答案（名师推荐）第一部分单选题(50题)1、根据标准施工合同的通用条款规定，下列关于监理人进度管理任务的说法中，不正确的是（）。

A.编制进度计划

B.对进度计划提出修改意见

C.控制施工工作按进度计划执行

D.检查进度计划的执行情况

【答案】：A

2、施工合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成影响时，是否允许调整合同价格要视（）来决定

A.合同工期长短

B.材料价格浮动幅度

C.合同计价方式

D.劳动力价格浮动幅度

【答案】：A

3、施工合同中可约定保修期为5年的工程部位是()

A.地基基础

B.防水工程

C.给水管道

D.排水管道

【答案】：B

4、《标准施工合同》中的通用条款规定了基准日期，关于基准日期描述正确的是（）。

A.承包人以基准日期后的市场价格编制工程报价

B.通用条款规定的基准日期指投标截止日前第28天

C.承包人以基准日的市场价格编制工程报价

D.基准日期后，因法律法规变化发生合同约定以外的增减时，不调整合同价款

【答案】：B

5、美国建筑师学会（AIA）合同文本中，关于风险型管理承包合同（CM）的说法，正确的是（）。

A.承包商不与分包商订立分包合同

B.不允许承包商将全部施工任务进行分包

C.采用成本加酬金的计价方式

D.采用单价合同的计价方式

【答案】：C

6、按照FIDIC《施工合同条件》规定，合同有效期的结束时间为()

A.签发工程接收证书日

B.颁发履约证书日

C.结清单生效日

D.签发最终支付证书日

【答案】：C

7、（2021年真题）某工程完成竣工验收后，建设单位发现有一处防火门的开启防线不符合设计要求，则整改该问题所产生的费用应由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.发包人和监理人共同

D.参与验收的各方共同

【答案】：B

8、债权人按照合同约定占有债务人的财产，债务人不按合同确定的期限履行债务时，债权人有权依法以该财产折价或拍卖、变卖该财产的价格优先受偿，这属于（）。

A.质押

B.留置

C.抵押

D.保证

【答案】：B

9、根据《标准设计施工总承包合同》，承包人编制进度付款支付分解表时，勘察设计费分解的原则是()。

A.按提交勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解

B.按勘察设计总费用、勘察设计工作持续时间进行分解

C.按提交勘察设计阶段性成果的次数平均分解

D.按勘察设计总费用、项目施工周期进行分解

【答案】：A

10、除专用合同条款另有约定外，合同设备的开箱检验应在施工场地进行。开箱检验由买卖双方共同进行，卖方派遣代表到场参加开箱检验的费用由（）承担。

A.买卖双方平均

B.卖方

C.买方

D.延迟到场的一方

【答案】：B

11、建设工程招标程序中，投标保函在评标结束之后应退还给承包商的情形是（）。

A.根据规定接受对错误的修正

B.投标人采用不正当的手段骗取中标

C.中标的投标人在签订合同时，向业主提交履约担保

D.投标人在投标函中规定的投标有效期内撤销其投标

【答案】：C

12、下列文件中，属于订立合同要约文件的是()

A.招标公告

B.资格预审合格通知书，

C.投标书

D.中标通知书

【答案】：C

13、建设工程设计合同，除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成合同签订之日起（）天内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

A.14

B.30

C.60

D.90

【答案】：D

14、（2018年真题）建设项目设计施工总承包方式的优点是（）。

A.可缩短建设周期

B.可降低工程成本

C.可优化设计方案

D.可加大监理人监督力度

【答案】：A

15、依据《建设工程设计招标投标管理办法》，关于建筑工程设计可以不进行招标的做法，错误的是（）。

A.采用不可替代的专利或者专有技术的

B.建设单位承诺能够自行设计的

C.对建筑艺术造型有特殊要求，并经有关主管部门批准的

D.建筑工程项目的改建.扩建或者技术改造，需要由原设计单位设计，否则影响功能配套要求的

【答案】：B

16、下列关于设计施工总承包合同的说法正确的是()

A.设计方案最优

B.有利于发包人对承包人的监督和检查

C.可以减少设计变更

D.增加承包人的索赔

【答案】：C

17、在工程项目招投标中，确定中标人的权利属于（）。

A.招标人

B.评标委员会

C.招标代理机构

D.招标监督机构

【答案】：A

18、关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）。

A.发包人只能是建设单位

B.特殊情况下，承包人可以没有设计资质

C.特殊情况下，承包人可以是非法人组织

D.承包人的综合资质只设甲级

【答案】：D

19、施工合同中约定仲裁作为解决合同争议的最终方式时，必须写明的是()

A.申请仲裁的意思表示

B.仲裁事项

C.选定的仲裁委员会名称

D.适用的仲裁规则

【答案】：C

20、按照《担保法》的规定，可以作为保证人的是（）

A.厂矿的职能部门

B.有限责任公司

C.政府机关

D.某高等学校

【答案】：B

21、关于吊顶变形缝的结构要求，错误的是()

A.在建筑物变形缝处吊顶也应该设变形缝

B.吊顶变形缝的宽度可根据装修需要变化

C.吊顶变形缝处主次龙骨和面板都需断开

D.吊顶变形缝应考虑防火防水隔声等要求

【答案】：B

22、关于定标的说法，正确的是()

A.确定中标人的权利归评标委员会

B.招标人在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人

C.招标人可以根据自己的意愿确定中标人

D.中标通知书发出后，招标人有权拒绝订立合同

【答案】：B

23、设计施工总承包合同模式下，总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。（）应将被授权监理人员的（）通知承包人。

A.发包人，姓名及其授权范围

B.发包人，职能分工及监理权限

C.总监理工程师，姓名及其授权范围

D.总监理工程师，职能分工及监理权限

【答案】：C

24、以下关于石材墙面采用粘贴法的构造做法，错误的是()

A.厚度≤10mm的石材应用胶黏剂粘贴

B.厚度≤20mm的石材应用大力胶粘贴

C.粘贴的石材每一块面积应≤1㎡

D.粘贴法适用高度应≤3m

【答案】：D

25、骨软化病的实验室检查结果不正确的是（）。

A.血清碱性磷酸酶活性升高

B.高血钙

C.25-（OH）D3＜20nmol/mL

D.低血磷

【答案】：B

26、某项目施工需要办理爆破作业的批准手续，但没有及时获得批准，给承发包双方都造成一定损失，则()

A.承包人的损失都由发包人承担

B.发包人的损失都由承包人承担

C.双方的损失各自承担

D.双方的损失都由审批部门承担

【答案】：A

27、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，由于设计变更应给予承包人增加合同价款时，变更价款的支付时间为()之日。

A.工程师发出设计变更通知

B.承包人完成变更工程

C.承包人提交变更追加合同价款报告

D.最近一期工程进度款支付

【答案】：D

28、（）是NEC系列合同编制的重要基础，具有选项多样、使用灵活、条款用词简洁等特点，得到广泛应用。

A.工程施工合同

B.工程施工分包合同

C.专业服务合同

D.裁决人合同

【答案】：A

29、依据《民法典》担保物权分编和合同编的规定，当采用保证方式进行担保时，（）。

A.债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任

B.债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任

C.保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任

D.保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任

【答案】：D

30、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，合同履行过程中，监理人可以单方面提出终止合同的情况是()。

A.委托人不及时提供与业务有关的工程信息资料

B.委托人订购的设备到货延误，导致施工停工超过半年

C.委托人增加的监理工作内容过多

D.执行监理业务的时间已到合同约定的日期而工程尚未完工

【答案】：B

31、建筑工程施工公开招标的程序中，投标预备会的下一步骤为（）。

A.组建评标委员会

B.投标文件的编制与提交

C.开标

D.踏勘现场

【答案】：B

32、根据《标准施工合同》，施工期的结束日期是指（）。

A.发包人组织的工程竣工验收合格日

B.工程施工合同中双方约定的完工日

C.工程接收证书中写明的实际竣工日

D.承包人施工任务的实际完工日

【答案】：C

33、儿童少年应（）脂肪的摄取。

A.限制

B.增加

C.不强调限制

D.不主张供给

【答案】：C

34、（2021年真题）根据《标准施工合同文件》中的通用合同条款，承包人应在施工过程中负责管理施工控制网点，并在（）后将其移交发包人。

A.工程缺陷责任期届满

B.工程竣工

C.工程竣工验收合格

D.工程最终结算

【答案】：B

35、（2019年真题）关于安装工程一切险责任范围的说法，正确的是（）。

A.因地震、台风等自然灾害造成的财产损失

B.因设计错误或工艺不善引起的财产损失

C.因超负荷造成的电气设备损失

D.因自然磨损造成的设备损失

【答案】：A

36、某工程，施工招标时没有标底，编制标底依据的文件有（）

A.工程量清单

B.承包人的施工方案

C.发包人要求的项目功能文件

D.发包人提供的设计任务书

【答案】：A

37、建设工程设计合同发包人通常是工程建设项目的（）。

A.施工单位或者监理单位

B.业主(建设单位)或者监理单位

C.业主(建设单位)或者项目管理部门

D.施工单位或者项目管理部门

【答案】：C

38、建设工程合同的争端经仲裁裁决后，一方当事人发现裁决所依据的证据是伪造的，应()。

A.申请仲裁机构重新仲裁

B.申请仲裁机构撤销仲裁裁决

C.申请人民法院撤销仲裁裁决

D.申请政府主管部门撤销该裁决

【答案】：C

39、根据《标准设计施工总承包招标文件》，投保工伤险和人身意外伤害险的正确做法是（）。

A.发包人、监理人、承包人和分包人均应投保

B.承包人和监理人应投保，发包人和分包人不需要投保

C.承包人、分包人及监理人应投保，发包人不需要投保

D.承包人和分包人应投保，发包人和监理人不需要投保

【答案】：A

40、建设工程材料采购合同，交货地点约定不明确，不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或交易习惯确定，该标的物不需要运输且出卖人不知道标的物所在地，则交货地点为（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.标的物所在地

B.合同订立地

C.买受人订立合同时的营业地

D.出卖人订立合同时的营业地

【答案】：D

41、承包人的施工期从()起算。

A.监理人发出的开工通知中写明的开工日

B.办理征地拆迁

C.施工合同签订之日

D.工程接收证书中写明的竣工日开始

【答案】：A

42、施工组织设计是非常复杂的文件体系，详细施工组织设计（）。

A.必须在投标文件中进行全部的展现

B.在开标前提交即可

C.需在评标前提交

D.待投标人中标后，在开始施工前再编制

【答案】：D

43、工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无适用或类似子目时，应由监理人按照（）的原则商定或确定。

A.成本加酬金

B.成本加利润

C.成本加规费

D.直接成本加间接成本

【答案】：B

44、根据《标准施工合同》，关于“暂估价”与“暂列金额”的区别说法正确的是（）。

A.暂列金额是在招标投标阶段暂时不能合理确定价格

B.暂列金额是合同履行阶段必然发生的，发包人一定予以支付的款项

C.暂估价是招标投标阶段已经确定的价格

D.签约合同价内约定的暂列金额可能全部使用或部分使用

【答案】：D

45、九部委设计合同文本中，履约保证金如果采用银行保函，担保有效期自发包人与设计人签订的合同生效之日起至发包人签收最后一批设计成果文件之日起（）日后失效。

A.15

B.21

C.25

D.28

【答案】：D

46、(2015年真题)根据《标准施工合同》，关于签约合同价总金额的说法，正确的是（）。

A.只包括暂列金额，不包括暂估价

B.即不包括暂列金额，也不包括暂估价

C.不包括暂列金额，只包括暂估价

D.既包括暂列金额，也包括暂估价

【答案】：D

47、某施工合同约定钢材由发包人供应，但钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就将钢材卸货于施工现场。在使用前发现钢材数量出现较大短缺，这～钢材损失应由()承担。

A.承包人

B.钢材供应商

C.临理单位

D.发包人

【答案】：D

48、下列招标项目中，不能采用评标价法评标的是()

A.施工招标

B.材料招标

C.设备招标

D.设计招标

【答案】：D

49、招标采购通用型设备时，采用综合评标价法评标，以报价为基础，按预定方法部分要素换算成定价格的因素中，不应包括()。

A.运输费

B.保险费

C.2年内易损件费

D.售后服务费

【答案】：B

50、某施工合同约定设备由承包人负责采购，因设备制造原因试车达不到验收要求，则应由()。

A.承包人承担相关费用，工期不予顺延

B.承包人承担相关费用，工期相应顺延

C.设备制造商承担相应费用，工期不予顺延

D.设备制造商承担相应费用，工期相应顺延

【答案】：A

第二部分多选题(50题)1、承包人因不可抗力导致其履行合同义务受到阻碍时，下列说法正确的是（）。

A.应立即通知发包人和监理人

B.如果没有采取有效措施导致损失扩大，应对全部损失承担责任

C.如果不可抗力的影响持续时间较长，应及时提交中间报告，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告

D.应承担不可抗力造成的停工损失

E.不能按期竣工的，应支付逾期竣工违约金

【答案】：ACD

2、建设工程开工前，合同各方应当做好各项准备工作。下列工作中，属于工程师准备工作范围的有()。

A.开通施工现场公共道路

B.水准点与坐标控制点的交验

C.办理施工许可手续

D.审查承包人提交的施工进度计划

E.书面通知发包人及时支付工程预付款

【答案】：BD

3、根据《标准施工合同》，关于暂列金额的说法，正确的有（）。

A.暂列金额对应的工程一定会在合同履行阶段发生

B.暂列金额包括以计日工方式支付的款项

C.暂列金额是在已标价工程量清单中所列的款项

D.暂列金额在合同履行阶段由监理人控制使用

E.合同约定的暂列金额会全部支付承包人

【答案】：BC

4、由于通用条款的内容涵盖各类工程项目施工共性的（ ），各行业可以结合工程项目施工的行业特点编制标准施工合同文本在专用条款内体现，具体招标工程在编制合同时，应针对项目的特点、招标人的要求，在专用条款内针对通用条款涉及的内容进行补充、细化。

A.一般约定

B.合同责任

C.缺陷责任与保修责任

D.变更

E.履行管理程序

【答案】：B

5、下列属于合同法律关系客体中“物”的是（）。

A.借款合同

B.土方开挖

C.专利权

D.施工安装

E.建筑设备

【答案】：A

6、下列合同属于按照承发包的内容进行分类的是（）。

A.建设工程勘察合同

B.建设工程设计施工总承包合同

C.工程施工承包合同

D.建设工程施工合同

E.施工分包合同

【答案】：AD

7、根据FIDIC《施工合同条件》，关于口头指示的说法，说法错误的是（）

A.监理人可作出口头指示

B.监理人助手不能作出口头指示

C.承包商应在得到书面确认后才能执行口头指示

D.监理人未及时补发书面指示，承包商应要求书面确认口头指示

E.监理人未在约定时间内答复书面确认要求，应视为取消了口头指示

【答案】：BC

8、根据《施工合同》，合同进度计划的主要作用有（）。

A.监理人确认承包人逾期违约的依据

B.监理人签认索赔付款证书的依据

C.施工进度受到干扰后，监理人判定是否应顺延合同工期的依据

D.承包人编制资金计划的基础

E.监理人控制合同工程进度的依据

【答案】：C

9、材料采购合同履行过程中，采购方应承担违约责任的情况有()。

A.不按合同约定的时间支付货款

B.拒付质量合格但与订购规格不符的材料货款

C.不按合同约定接受运抵的货物

D.拒绝接收因包装不合格致使运输过程受到损坏的货物

E.变更到货地点的通知迟于供货方的发货时间而拒绝承担该货物转运费用

【答案】：AC

10、根据《标准施工合同》，工程施工中承包人有权获得费用补偿和工期延期，但不能获得合理利润的情形有（）。

A.发现文物的处理

B.不利物质条件

C.发包人原因无法按时复工

D.隐蔽工程重新检验质量合格

E.法规变化引起的价格调整

【答案】：AB

11、在设计合同的履行期内，发包人可能发生的违约行为包括（）。

A.审查工作的延误

B.侵犯设计人的知识产权

C.拒绝支付设计人设计费

D.设计错误

E.延误提供设计文件

【答案】：ABC

12、某设备采购合同专用条款约定买方参与交货前检验，下列说法正确的是（）。

A.卖方未提前通知买方而自行检验，则买方有权要求卖方暂停发货并重新进行检验

B.买方代表在检验中发现合同设备不符合合同约定的标准，则有权更换合同设备

C.买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，视为对合同设备质量的确认

D.买方承担买方代表的交通.食宿费用

E.卖方为买方代表提供工作条件及便利可以收取必要费用

【答案】：AD

13、下列关于建设工程设计施工总承包合同中合同价格组成的说法，正确的是()。

A.合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整

B.合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金

C.价格清单列出的任何数量均为要求承包人实施工程的实际或准确工程量

D.价格清单中列出的工作量和价格数据不能用作变更和支付的参考资料

E.价格清单中列出的工作量和价格数据应仅用于变更和支付的参考资料

【答案】：AB

14、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人施工项目部人员管理的主要措施有（）。

A.在施工现场设立专门的质量检验机构

B.施工人员的质量教育和技术培训

C.严格执行规范和操作规程

D.现场施工人员的职称和职业资格审查

E.定期考核施工人员的劳动技能

【答案】：ABC

15、根据《担保法》，抵押权自抵押合同生效时设立的是以（）为抵押合同。

A.原材料、半成品

B.土地承包经营权

C.正在建造的建筑物

D.机械、车辆

E.生产设备

【答案】：AD

16、下列关于建设工程设计施工总承包合同中合同价格组成的说法，正确的是（）。

A.合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整

B.合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金

C.价格清单列出的任何数量均为要求承包人实施工程的实际或准确工程量

D.价格清单中列出的工作量和价格数据不能用作变更和支付的参考资料

E.价格清单中列出的工作量和价格数据应仅用于变更和支付的参考资料

【答案】：AB

17、设计招标中，评标委员会推荐中标候选人的做法正确的是（）。

A.推荐能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标人为中标候选人

B.中标候选人最多不超过5人

C.按综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人

D.综合评分相等时，以投标报价低的优先推荐中标候选人

E.当综合评分和投标报价相等时，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人

【答案】：ACD

18、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款除专用合同条款另有的约定外工程设计依据有（）。

A.项目建议书

B.与工程有关的规范、标准、规程

C.工程基础资料

D.适用的法律、法规及部门规章

E.工程勘察文件

【答案】：BCD

19、ECC合同的内容组成中，下列属于核心条款内容的有（）。

A.补偿事件

B.所有权

C.风险和保险

D.法律的变化

E.争端和合同终止

【答案】：ABC

20、对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程如（），必须编制专项施工方案，并应组织专家论证、审查。

A.深基坑工程

B.地下暗挖工程

C.高大模板工程

D.高空作业工程

E.深水作业工程

【答案】：ABC

21、按承包的内容划分，属于建设工程合同的有()

A.建设工程监理合同

B.建设工程勘察合同

C.建设工程设计合同

D.建设工程施工合同

E.建设物资采购合同

【答案】：BCD

22、民法上“无权代理”主要包括（）的代理行为。

A.没有代理权

B.代理权授权范围不明

C.超越代理权

D.代理权终止以后

E.授权代理时限不清

【答案】：ACD

23、下列关于合同设备验收的说法，正确的有（）。

A.合同设备在考核中达到技术性能考核指标，则买卖双方应在考核完成后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署合同设备验收证书一式二份

B.验收日期应为合同设备开箱检验报告的日期

C.卖方有义务在验收款支付函签署后12个月内应买方要求提供相关技术服务，合同另有规定除外

D.协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标的费用，由卖方自己承担

E.买方原因在最后一批合同设备交货后6个月内未能开始考核，买卖双方应在上述期限届满后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函

【答案】：AC

24、下列在施工阶段发生的事件中，可以顺延工期的情况包括()。

A.不可抗力事件的影响

B.承包人采购的施工材料未按时交货

C.施工许可证没有及时颁发

D.不具备合同约定的开工条件

E.监理人未按合同约定提供所需指令

【答案】：AC

25、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，合同履行发生的下列费用中，可纳入承包人提交的工程进度款支付申请书中的款项包括()。

A.本期完成的工程量对应报价单的相应价格计算的工程款

B.设计变更调整的合同价款

C.因不可抗力导致人员伤亡的损害赔偿款

D.本期应扣回的工程预付款

E.承包人的索赔款

【答案】：ABD

26、依据《合同法》规定，()的合同属于无效合同。

A.恶意串通损害第三人利益

B.以欺诈手段，使对方违背真实意思情况下订立

C.订立合同时显失公平

D.以合法形式掩盖非法目的

E.损害公共利益订立

【答案】：AD

27、依据监理合同示范文本规定，下列事项中，属于委托人义务的有()

A.办理施工有关的行政审批手续

B.将监理机构权限和主要成员分工书面通知第三方

C.负责工程施工各方的协调管理

D.与监理人协商一致，选定项目承包人

E.提供监理工作需要的资料

【答案】：AB

28、某施工合同履行中，监理人与承包人按合同约定共同进行工程的检验，如监理人收到承包人共同检验的通知后，既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加，则下列说法正确的是（）。

A.承包人可以单独进行检验，视为监理人在场情况下进行

B.监理人对承包人单独进行的检验结果可以拒绝确认

C.监理人对承包人单独进行的检验结果有疑问可以要求重新检验

D.重新检验由监理人单独进行

E.重新试验结果证明质量符合合同要求，由此增加的费用和（或）工期延误由监理人承担

【答案】：AC

29、建设工程一切险的被保险人可以包括（）。

A.业主

B.总承包商

C.分包商

D.业主聘用的监理工程师

E.设备供应商

【答案】：ABCD

30、在设计施工阶段的总承包合同中，关于工程款支付管理说法，错误的有()。

A.合同价格就是签约合同价

B.设计施工总承包合同对预付款的规定与标准施工合同相同

C.除专用条款另有约定外，工程进度付款按季支付

D.合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金

E.价格清单列出的任何数量为承包人实施工程的实际工程量

【答案】：AC

31、（2018年真题）根据《标准施工合同》，关于监理人地位的说法，正确的有（）。

A.监理人是受发包人委托的发包人代表

B.监理人是受发包人聘请的管理人

C.监理人属于施工合同履行管理的独立第三方

D.监理人属于遵守发包人指示的发包人一方人员

E.监理人是受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织

【答案】：B

32、某设备采购合同专用条款约定买方对合同设备进行监造，下列说法不正确的是（）。

A.只能对合同设备非关键部件的生产制造进行监造

B.监造人员如发现合同设备不符合合同约定的标准，有权暂停生产制造

C.监造人员未按通知出席，则无权事后了解、查阅、复制相关制造或检验记录

D.不视为对合同设备质量的确认，卖方交货后买方仍有权对合同设备提出质量异议或退货

E.卖方应免费为买方监造人员提供工作条件及便利，并承担交通、食宿费用

【答案】：ABC

33、1.专用合同条款中约定的争议解决方式有（）。

A.向约定的仲裁委员会申请仲裁

B.向有管辖权的人民法院提起诉讼

C.提请争议评审组

D.向有管辖权的人民法院申请审判

E.双方协商处理

【答案】：AB

34、下列选项中属于合同法律关系主体的有（）。

A.自然人

B.非法人组织

C.营利法人

D.非营利法人

E.企业法定代表人

【答案】：ABCD

35、采用FIDIC《施工合同条件》，尽管先前已经通过了试验或颁发了证书，工程师仍可以指示承包商的工作包括（）。

A.将不符合合同规定的永久设备或材料从现场移走并进行更换

B.对不符合合同规定的任何工作进行返工

C.根据变更和调整的规定指示的工作

D.实施任何因事故.不可预见事件等导致的为保护工程安全而急需的工作

E.提高业主竣工工程的效率或价值

【答案】：ABD

36、(2017年真题)关于建设工程施工合同中，物价浮动合同价格调整的说法，正确的有（）。

A.通用条款规定的基准日期指投标截止日前第28天

B.承包人以基准日期前的市场价格编制工程报价，长期合同中调价公式中的可调因素价格指数来源于基准日的价格

C.合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成的影响是否允许调整合同价格，要视合同成本高低来决定

D.适用于工期在12个月以内的《简明施工合同》的通用条款应设有调价条款

E.工期12个月以上的施工合同，由于承包人在投标阶段不可能合理预测一年以后的市场价格变化，因此应设有调价条款，由发包人和承包人共同分担市场价格变化的风险

【答案】：AB

37、施工过程中如果发包人要求提前竣工，应与承包商协商并签订提前竣工协议。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，提前竣工协议书中应包括的内容有（）。

A.承包人修订进度计划

B.发包人应提供的条件

C.承包人采取的赶工措施

D.提前竣工需追加的合同价款

E.承包人未能提前竣工的延误赔偿计算方法

【答案】：ABCD

38、必须进行公开招标的设计项目包括（）。

A.对于单项合同估算价在50万元人民币以上的设计服务的采购

B.全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的工程建设项目设计服务招标

C.国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目

D.技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择

E.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的项目

【答案】：BC

39、下列对于FIDIC的EPC合同条件的表述正确的是（）。

A.合同参与方中没有“工程师”这一角色

B.业主应任命一名“业主代表”，代表业主进行日常管理工作

C.业主代表应被认为具有业主方根据合同规定的全部权力，包括终止合同的权力

D.承包商代表可向任何胜任的人员授予权力和职责，该授权应在业主收到承包商代表签署的告知通知后方能生效

E.分包商都要经过业主的同意

【答案】：ABD

40、（2016年真题）根据《标准施工合同》，关于签约合同价的说法，正确的有（）。

A.签约合同价不包括承包人利润

B.签约合同价即为中标价

C.签约合同价包含暂列金额、暂估价

D.签约合同价是承包方履行合同义务后应得的全部工程价款

E.签约合同价应在合同协议书中写明

【答案】：BC

41、材料采购合同的采购包括（）。

A.用于建筑和土木工程领域的各种材料

B.用于建筑设备的材料

C.安装于工程中的设备

D.在