最新工程劳务合同范本汇总4篇

最新工程劳务合同范本汇总4篇劳务合同模板。

现如今，人们使用合同的情况越来越多，为了维护劳动者本人的合法权益，劳务合同对我们有很大的帮忙。劳务合同是证明当事人之间劳务关系的证明。则你知道劳务合同是应该是怎样的吗？下面是为大家整理的“最新项目劳务合同范本〞,欢迎大家阅读，希望对大家有所帮忙。

最新项目劳务合同范本(篇1)

甲方：

乙方：

一、项目名称：清水湾E区1#楼项目

二、项目地点：西秀区市东路中段

三、承包方式：单包工

四、承包单价：

五、承包内容：按设计施工、图纸及表明、设计变更、技术交底波及的内容，三层以上的加气砖砌砌筑和二次结构的拉结筋安放，风井、水井、电井、电梯井的抹灰、卫生清理。

六、施工要求：

1、墙面垂直度在8mm以内，墙面平整度在10mm以内，水平灰缝平直10mm以内。

2、通缝，每道墙3皮砌块的通缝不得超过3外，不得出现四皮砌块及四皮砌块高度以上的通缝，灰缝均匀一致。

3、接槎：砂浆要密实，砌块要平顺，不得出出破槎、松动做到接槎部位严实。

4、砌块与门窗口连接：将预制好砼块安放在门洞口及窗洞口边，砼块四周的砂浆要密实丰满，安放预制门过梁要打底灰，严禁不打灰放置过梁。

七、平安要求：

1、乙方必须按甲方要求施工，配备必要的平安防护设备，如平安帽等，严禁违章作业，如施工中不慎发生平安事故，在一般事故中除去保险赔额外伍仟元〔小写：5000。00元〕下列由乙方自行负责。

2、劳务必须是年满18—55岁的健康工民并且有相应的资格证书。

3、乙方必须文明施工，施工现场内严禁酒后作业，施工场内不能发生打架、斗殴、偷盗等现象，无论任何原因造成的一切后果由乙方负责。

八、工期安顿：

乙方必须按甲方规定的时间完成工作量，如乙方人手缺乏或不听从甲方安顿的甲方有权将乙方施工停止。

九、付款方式：

在施工过程中甲方平时保证乙方工人每天根本生活费，个人开支费用不得超过人民币100。00元，拨款时按乙方的工作量的50%预支，项目完工经甲方验收合格后一个星期付80%，尾款在一个月内全部结清。

十、本合同自双方签字之日起生效，项目完工结清余款后自动失效，本合同壹式贰份，甲、乙双方各持壹份，未尽事宜双方协商解决。

甲方代表：日期：

乙方代表：日期：

最新项目劳务合同范本(篇2)

甲方：

乙方：

根据?中华人民共和国劳动法》，甲乙双方经平等协商，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。

第一条合同期限类型为______期限合同。本合同生效日期______年______月______日。

第二条乙方同意根据甲方工作需要从事汽车驾驶员岗位工作。自觉遵守甲方规章制度，按时、保质完成工作任务。

第三条甲方负责对乙方进行政治思想、职业道德、遵章守纪、业务技术、劳动平安及有关规章制度的教育和培训。

第四条乙方应遵守劳动纪律和甲方的规章制度，乙方违反劳动纪律或规章制度，甲方可依据本单位的规章制度处理，直到解除本合同。

第五条甲方安顿乙方执行不定时工作制，乙方在保证平安行车、完成甲方任务的前提下，工作、休息和休假由乙方自行安顿。

第六条乙方完成规定的工作任务，遵守关于单位驾驶员待遇的有关规定，按甲方工资计核规范按月发放。

第七条乙方应严格遵守合同以及公司各项工作制度和岗位责任制要求，尽忠职守，维护公司利益。

第八条乙方关于平安驾驶等管理之规定，按照国家交通管理法律法规办理。

第九条本合同期满终止后，经双方协商可以续订劳动合同，续订的劳动合同期限、工作内容等由双方协商确定。劳动合同期满后，没有办理终止劳动合同手续，而存在事实劳动关系，视为延续劳动合同，延续合同的期限与原合同相同。

第十条双方解除劳动合同，必须按国家有关劳动法律、法规规定执行。任何一方提出解除合同，均应提前一个月以书面形式通知对方。

第十一条经甲乙双方协商一致，本合同可以解除。

第十二条本合同未尽事宜，或与国家有关规定相悖的，按国家有关规定执行。本合同一式两份，甲乙双方各持一份。

甲方(公章)乙方(签字)

签订日期年月日

最新项目劳务合同范本(篇3)

第一章总那么

一、为维护合同双方的合法利益，标准物业管理的行为，到达业主的称心和要求，制定本合同。

二、本合同共分为：?总那么》、?物业管理委托合同书》、?物业管理效劳内容及规范》、?物业管理效劳费规范》、?资金结算》、?监督管理与检查考核》和?附那么》七个组件，均为本合同的有效组成局部，具有同等的法律效力。

三、本合同未规定的事宜，均遵照中华人民共和国有关法律、法规和规章执行。

第二章物业管理委托合同书

甲方：_____________________

根据有关法律、法规，在自愿平等、协商一致的根底上，甲方将____________________办公大楼(电力大厦)及其从属和共用设施全权委托于乙方实行物业管理，订立本合同。

一、委托管理的范围及事项

(一)管理范围：

甲方将位于_______号及其区域范围内物业委托给乙方实行统一管理、综合效劳。

物业类型：写字楼

建筑占地：_______平方米建筑面积：_______平方米

(二)管理事项：

1.房屋的使用、维修、养护。包括：屋顶、梁、板、柱、墙体等承重结构，楼梯间、门厅、走廊、墙地面等。

2.区域内设备、设施维修、养护、运行和管理。包括：供水、供暖、供电、照明、消防及其他设备设施。

3.市政公用设施和从属建筑物、构筑物的维修、养护、管理。包括：道路、化粪池、沟渠、自行车棚、停车场等。

4.公用绿地、花木、建筑小品等的养护、管理。

5.公共卫生的清洁、垃圾收集、清运。

6.交通与车辆停放秩序的管理。

7.平安巡视、门岗值勤、平安监控、人员登记。

8.管理与物业相关的项目图纸，住用户档案与竣工验收资料。

二、委托管理期限：一年。即_______年______月______日始至_______年______月______日止。

三、双方的责任、权利、义务

(一)甲方：

1.代表和维护产权人、使用人的合法权益。

2.制定业主公约并监督物业产权人、使用人遵守公约。

3.审定乙方拟定的物业管理制度、年度方案、财政预决算。

4.检查监督乙方管理工作的实施及制度执行情况。

5.向乙方提供商业用房和管理用房。

6.向乙方提供物业管理所需的图纸、档案、资料。

7.负责保证按规定、按时交纳物业管理费。

8.协助处理本合同生效前发生的管理遗留问题。

9.协助乙方做好物业管理工作和宣传教育、文化活动。

10.不得干预乙方依法或依据本合同规定的内容所进行的管理和经营活动。

11.参与确定管理效劳费收费规范。

12.对违反合同规定的乙方和乙方人员，有权终止或要求调换人员。

13.政策规定由甲方承当的其他责任。

(二)乙方

1.根据有关法律、法规及本合同的约定，制定物业管理制度，自主发展各项管理经营活动。

2.遵守各项管理法规和合同规定的责任要求，根据甲方授权对物业实施综合管理，确保实现各项管理目标和经济指标，并承当相应责任，自觉接受物业主管部门及有关政府部门和甲方检查监督。

3.根据需要制定维修计划，报甲方审议通过后组织实施。

4.向业主和物业使用权人告知物业使用的有关规定，并负责监督。

5.接受甲方对经营管理过程中财务帐目的监督，并定期报告工作。

6.对物业的设施、设备不得擅自占用和改变使用功能，如需在物业内改扩建或完善配套工程，须与甲方协商，经甲方同意后报有关部门批准方可实施。

7.建立物业管理档案并负责及时记载有关变更情况。

8.负责测算管理区域效劳收费规范并向甲方提供测算规范与依据，严格按规范收取费用。

9.依照甲方委托和业主公约的规定，有权对业主和物业使用人违反法规、规章的行为进行处理。根据实际情况采取批评、奉劝、警告、制止、提请有关部门处理等措施。

10.管理期满向甲方移交全部专用房屋及有关财产、全部物业管理档案及有关资料。

11.可选聘专营公司承当本物业的专项管理业务，但不得将本物业的管理责任转让给第三方。

12.负责编制物业年度管理方案、资金使用方案及决算报告。

四、物业管理效劳费

根据物业管理有关规定收取保洁费、保安费、绿化费、管理费、保养费及特约效劳费等。

总计：_______元。《

物业管理效劳费规范

根据国家有关规定并参照相关规范，制定本合同物业效劳费收取规范。

一、清洁卫生费及绿化管理费

1.保洁费：_______x_______x_______=_______元/年

2.绿化费：_______x_______x_______=_______元/年

3.化粪池清理费：_______x_______x_______=_______元/年

二、保安费：_______x_______x_______=_______元/年

三、小修费：每年_______元

四、电梯、高压水泵运行保养费：_______x_______x_______=_______元/年

五、供电、供水、供暖运行费：_______x_______x_______=_______元/年

六、收发：_______x_______x_______=_______元/年

七、特约效劳费：_______x_______x_______=_______元/年

八、管理费及其他：

1.管理费：_______x_______x_______=_______元/年

2.办公费：_______x_______x_______=_______元/年

3.其他应急费：每年_______元

4.法定税费：_______x_______x_______=_______元/年

九、中修以上和设备、设施更新费用，由物业公司提出工程并套用相关定额，履行各种手续并由业主审核批准后施行。

第三章物业管理效劳内容及规范

一、保洁：

内容：区域内公用局部的日常清洁，设立专职卫生人员以确保为业主提供一个清洁、舒适的工作环境。

规范：

1.庭院、门厅、走廊

每天利用业主休息时间彻底打扫庭院、门厅、走廊一次，垃圾及时清运。业主办公时间设置专职卫生员对区域内的卫生进行保洁维护。保持区域内停车畅《道路、绿地无废弃物，使区域内地面无杂物、污渍。对灯具、开关、把手、楼梯扶手及时擦拭。走廊放置的痰桶及时清理，门厅附近的玻璃幕墙每周擦洗一次。

2.电梯

每天清洁、擦拭电梯门、镜面、墙面。每晚彻底清理地面一次。由卫生维护人员随时清理电梯间，每天负责更换地毯，以保持电梯清洁无杂物、污渍。

3.卫生间

每晚对卫生间进行彻底清洁。包括：垃圾和方便饭盒及时清走，墙面便器具、洁具、墙瓷砖、地砖的洗刷，拖布和日用品要摆放整齐，每周对卫生间彻底冲刷一次，开水器每周放水、除垢一次，定时喷洒空气清新剂，保证无异味。

4.绿化

及时对楼内外绿化植物进行浇水、施肥、修剪，及时去除里面的杂草，每天去除花卉、叶茎的尘土，保持盆内、草坪内无杂物，定期喷洒药剂，使花木无明显枯萎及病虫害现象。

5.地下停车场《

每周彻底打扫一次，及时清理污水、污物，保持四壁无灰尘。

6.化粪池

定时清理、保证正常使用。

二、保安

内容：设立专业保安人员以保证业主的人身、财产、消防等方面的平安。

规范：

1.值勤

保安人员按照职责坚持门岗值勤，交接班要准时并做好交接班记录，加强日常巡视和监控，积极与公安部门配合，保证物业平安。

2.来访登记

对外来办事人员要进行人员登记、记录和引导，懂得礼仪知识，讲究文明礼貌。对内工作人员要检查、催促持证进入办公楼。

3.监控室

监控室要实行24小时监控值班，做好值班记录，杜绝非工作人员进入，保证仪器和设备的平安，随时提供监控资料。

4.消防设备

定期进行消防设备的检查和保养，保证消防设备始终处于良好状态，发现火灾事故或隐患，及时处理并上报有关部门。

5.停车场

停车场的车辆要排列整齐，随时指导车辆停放位置，催促车辆锁闭情况，检查车库的平安性，严防偷盗和交通事故的发生。

6.其它突发事件

严防刑事案件和治安事件的发生，随时处理紧急情况和制止突发事件，维护工作秩序，确保正常办公。

三、小修

内容：设备、设施小损、小坏的维修，保持房屋原来完好等级为目的的日常养护项目。

规范：

1.电气

随时更换和修复损坏的灯泡、灯具、开关等电器设备，保证各种电气设施和元件的完好。

2.水暖

高低水和暖气的保养，水暖设施跑、漏水的止水和修补，水阀、便器具、管道的检修和更换等。

3.土建

房屋的主体结构，各种墙、梁、板柱和门窗洞口的修复。

4.设备

各种机械设备和电器设备的简单修复。如：开水器、热水器、空调器、供电开关、盘柜、窗帘等。

5.其他维修工程

业主要求其他需要维修的工程。如：外点运抵的设备、室内要求装其他设施等。

6.维修率

维修及时率到达100%，人员10分钟到位。电气、水暖维修不超过24小时，土建维修不超过3天。

四、电梯及高压水泵

内容：对电梯、高压水泵进行日常维护，保养、检修、处理随机问题。

规范：

1.维护

按有关规定及时维护，处理随时发生的问题，使机械始终处于最正确运行状态。保证设备运行率达98%以上。

2.保养

乙方应定期对电梯和高压水泵进行保养。如：管道刷防腐漆、电梯抹润滑油等。

3.检修

按照设备表明书规定时间和操作规程进行检修，

打消各类事故隐患。

4.应急情况处理

设备因停电、机械故障或其它原因造成停运、损坏时的人员反馈，事故原因的查明，事故处理的结果和当事人受处分及收教育情况。

5.各项记录

值班的人员安顿及时间，平安责任及规章制度，运行记录，检修记录，保养记录等。

6.费用统计

设备每次维护、正常运行、定期检修及处理突发事故的各项费用统计数据。

五、供电、供水、供暖

内容：设立专业人员对供电、供水、供暖设备进行日常维护、保养，按时对各种设备进行检查、保证设备的正常运行，并做到业主叫，人员到，及时为业主服好务。

规范：

1.运行记录

做好人员安顿、工作职责和交接班记录，设备正常运行的各项数据，方案停电、停水、停气应提前12小时通知业主并做好解释工作，确保设备正常运行。

2.检修记录

依据设备规定要求及操作规程按时检修并做好记录工作，定期派专业人员对系统进行测试、检查，打消事故隐患，确保系统平安、可靠。

3.日常保养

定期对破损和老化设施进行更换和修补，定期擦拭灰尘、污渍和刷防腐漆等。

4.事故处理

发生设备事故造成停电、停水、停气的，要提交事故报告，向业主表明事故原因、事故处理意见、当时人的责任及受教育情况。

5.应急情况处理

接到用户报告紧急情况时，维修人员应10分钟内到位并立即修复，在最短时间内处理突发性影响并向业主详细解释分明，做到小修12小时内完毕，大修要连续修复并安顿项目人员24小时值班，对在时限内不能完成的，要向业主表明原因。

6.费用统计

设备每次维护、正常运行、定期检修及处理突发事故的各项费用统计数据。

六、收发

内容：负责公司内部的信函、报刊、文件的邮寄与分发。对职工个人的报刊、信件、包裹等及时通知领醛《

规范：

1.登记

对邮寄和收取的报刊、文件、信函、包裹单、汇款单等及时登记，保管好收据以便查询。

2.投递

对要发出的办公信函、公司各种文件、通知、报表、包裹、汇款等要及时投递，不得延误。因投递原因而发生的不良后果，要查究责任。

3.收取

对从邮局或邮递员中领取的物品、报刊、信函和各种单据要逐一登记，不得冒领或错领，对有问题的，要提出疑议。

4.分发

分发报刊、文件、信函、包裹单、汇款单等要做到准确无过失。同时制止内部的冒领或错领行为。如有错误，要查究当班人的责任。

5.效劳

及时通知收件人领取邮件，做到准确无误，文明礼貌，热情周到，到达业主称心。

6.保密

对公司的机密、重要文件、信函负有保密责任

七、特约效劳

内容：为领导办公室、会议室提供打扫、保洁效劳。确保领导在清新、优雅的环境中舒心、愉快地工作。

规范：

1.打扫

每天打扫一次，定期进行彻底保洁。

2.擦洗

随时擦拭桌椅、各种会议牌、装饰物、花卉等，要求无灰尘、无污渍，椅罩、沙发罩、布窗帘等要定期洗涤、更换。会前、会后要及时倾到垃圾、矿泉水瓶等。

3.门窗

门窗和玻璃要随时擦拭，会前要翻开门，会后要关闭好门窗，百叶帘要完好无灰尘，做到窗明几净。

4.物品摆放

室内物品要摆放整齐。

5.室内环境

定期喷洒空气清新剂，保持室内环境整洁、空气清晰。

6.效劳

会前要摆放好各种会议用品，会间要随时更换需要的用品，同时讲究文明礼貌，热情周到，会后要及时清理会畅《到达随时具备使用条件。

八、管理

内容：对乙方的人员、制度、项目、财务、资金等方面的综合考察，宏观控制。

规范：

1.管理人员的素质

管理人员要有过硬的思想素质，熟悉分管的业务范围，对业主交代的任务要分明、明晰，能够统领一方面工作。

2.制度健全情况

各项规章制度应完整、配套、齐全，具有约束力。

3.人员分管情况

人员安顿应合理，具体工作时间及分工明确无误。具有奖罚措施。

4.项目施工情况

施工前有报告与立项，履行各种相关审批手续，施工中保证平安和质量，竣工后要验收，合格率在95%以上，并提交验收报告。

5.资金使用情况

甲方缴交的物业管理费要专项利用，不得挤占，保证物业的维修规范。

6.双方结算情况

乙方按规定时间向甲方提交财务决算和财务预算报告，按规定时间结算物业管理费和项目量，由乙方代收的物业管理费和水电费按时、足额上交甲方，不得截留。

未列规范参照国家及有关省市规范执行。

资金结算

一、乙方应于每年初向甲方提交上一年度财务决算报告及下一年度财务预算报告。

二、甲方有权审计和清查乙方帐目及资金使用情况。

三、甲乙双方每季度结算一次物业管理费。

四、乙方负责收缴外租单位的物业管理费每季度与甲方结算一次。

五、乙方负责收缴外租单位的电、水费每月与甲方结算一次。

六、除小修以外的其他维修项目量每季度与甲方结算一次。《

第四章监督管理与检查考核

为使物业管理到达合同规定的要求，给业主发明一个优雅、舒适的学习和工作环境，标准乙方的物业管理行为，制定本方法。

一、监督管理

1.严格执行合同中规定的?物业管理效劳内容及规范》。

2.乙方应根据合同规定的内容及人员分管情况，制定出内部相应的考核方法。

3.中修以上和设备、设施的更新工程要立项，履行审批手续，竣工后要提交验收报告单。

4.经行政事务部考核不合格项并限期下达整改的措施必须按时完成。

5.及时收缴出租单位的水电费及物业管理费工作。

6.做好各方面的记录工作。

二、检查与考核

检查时间：

每月_______日、_______日为定期检查日，遇到节假日或公休日，检查时间顺延。

考核形式：

1.采取定期检查并实行打分制；

2.机关或外租单位问卷形式；

3.主管部门及公司领导综合评定。

考核规范：

1.以?物业管理效劳内容及规范》中所列规范项进行考核，并辅以打分形式；

2.按考核规范，_______分应为物业管理达标规范分；《

考核办法：

1.每月_______日由行政事务管理部人员负责检查并负责打分，占总积分的_______%；

2.每月_______日由行政事务管理部检查和机关或外租单位双打分，双方各占_______%，合计占总积分的_______%；

3.每季度由主管部门及公司领导综合评定一次，占总积分的_______%。

三、奖惩

1.由于乙方原因影响甲方工作秩序、工作环境，每发生一次罚款_______～_______元。

2.乙方工作质量达不到?物业管理效劳内容及规范》所规定，经考核后低于_______分的，物业管理费按同比例削减。

3.乙方工作质量根本到达?物业管理效劳内容及规范》所规定，经考核后为_______分的，物业管理费全额缴交。

4.乙方工作质量超过?物业管理效劳内容及规范》所规定，经考核后高于_______分的，物业管理费按同比例奖励。

第五章附那么

一、本合同未尽事宜，经双方协商一致，可对本合同条款进行修订、更改或补充，以书面合同为准。

二、因合同原因造成乙方执行错误，可对甲方提出复议意见，以书面形式为准，并由甲方负责解释及处理。

三、因房屋建筑质量、设备设施质量或安装技术等原因，达不到使用功能，造成重大事故的，由甲方承当责任并做善后处理产生质量事故的直接原因。以政府主管部门的鉴定为准。

四、本合同执行期间，如遇不可抗力致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协调处理。

五、本合同自签字之日起生效。

六、本合同一式四份，甲乙双方各执两份。

甲方(章)：________________________

乙方(章)：________________________

最新项目劳务合同范本(篇4)

甲方：(差遣单位)

乙方：(研修人员)

甲方与乙方就差遣乙方赴日本研修一事，经友好协商，签订合同如下：

第一条差遣国家、地区、企业名称

一、差遣国家：日本

二、差遣地区：

三、接收企业名称：

第二条研修内容(从事工作工种)

第三条差遣时间合同期为年，自乙方离开大连之日起。

第四条乙方待遇

一、在日本期间，乙方每月应得研修津贴万日元，其中万日元由日方企业直接付给乙方，余额和加班费那么由日方企业存入乙方银行帐户，归国前一次性发放。

二、乙方赴日本企业的国际间旅费由甲方承当，圆满完成合同后回国旅费由承当。如因乙方个人原因提前回国，回国路费由乙方负担。

三、由日方企业按照其与甲方签订的合同向乙方无偿提供劳动爱护用品、住宿、炊事用具和一定的文化生活条件。

四、由日方企业依其本国政府的规定为乙方办理研修生综合保险(慢性病、牙病治疗费、妊娠治疗费不予承保，乙方自行负担，休息期间无工资)，税金、高低班交通费均由日方或甲方负担。乙方在合同期间因工作致病、残、亡所发生的医疗费、补偿费、回国的国际旅费、丧葬费及抚恤金由日方企业依保险合同的规定及日本国相关的法律法规的规办理，甲方对此不承当任何经济责任和其它责任，但甲方负责与有关部门交涉救治伤者并负责将因工死亡者的遗物运回国内，连同赔偿金或抚恤金一并付给乙方家属。

乙方非因工所致病、残、亡，如在承保范围内，由保险公司依保险科目赔付医疗费、赔偿金；如不在承保范围内，其医疗费等费用由乙方自行负担，甲方对此不承当任何经济责任和其它责任，但甲方负责与有关部门交涉救治伤者并负责将死亡者的遗物运回国内交付乙方家属，由此产生的费用由乙方或其家属支付。如因个人原因致病、残，乙方需提前回国，其旅费由乙方自行负担。乙方在合同期内，假设发生自伤、自杀，保险公司(含日方企业)不予赔付时，由此发生的医疗费、提前回国旅费、丧葬费、运费等均由乙方或其家属自行负担，甲方对此不承当任何经济责任和其它责任。(如甲方为协助乙方和外国有关方面先行垫付了上述有关费用，甲方有权通过日方从乙方的研修津贴中直接抵扣。)

第五条各方责任

一、甲方责任

1、负责对外签订劳务合同，并向乙方如实介绍劳务工程的有关情况。

2、办理乙方出国前的培训和各项出国手续。

3、落实日方接收企业，在乙方抵达日本时的接站、住宿和工作安顿等。

4、负责乙方在国外期间的管理工作，随时与日方企业联系，保障乙方的合法权益。

5、处理乙方在国外期间伤亡的善后事宜。

6、负责乙方行为担保交付的房屋产权证或缴纳的行为保证金的管理和返还。如乙方圆满完成研修任务，甲方应在一周内将行为保证金本息全额返还给乙方。

二、乙方责任

1、出国前(1)乙方应如实向甲方提供个人简历、政审材料及与所在工作单位签署的合同。(2)到指定部门进行出国前体检，费用自负。(3)向甲方交付办理出国护照、签证手续费、培训费及其它甲方为乙方出国先行垫付的费用，此费包含在25%的管理费中。(4)向甲方缴纳行为保证金1万元人民币或提供履约抵押保证有效的房屋产权证。(5)负担出入境的行李超重费。

2、出国后(1)遵守外事纪律，服从甲方管理人员的领导和管理，严格遵守外派人员守那么，维护国家声誉。(2)遵守日本国的法律、法令和社会公德，尊重当地风俗习惯。(3)服从日方企业对乙方工作的分配和指导，按日方企业的要求认真完成自己承当的工作，遵守日方企业的劳动纪律和规章制度，对个别人员因劳动态度恶劣、违法违纪，日方有权做好记录，终止其合同提前送回中国，乙方需向甲方和日方企业赔偿经济损失。(4)不得因任何原因和为任何目的聚众闹事、加入旷工等政治活动、工人运动及宗教活动。(5)合同期满或需提前回国时，乙方应按甲方安顿的时间准时回国，不得前往第三国或在当地滞留不归。回国后7日内将护照交还甲方，甲方返还护照押金，否那么超期一天，罚扣押金金额的10%(按市外办和财政局的要求办理)。

第六条违约与索赔如发生下列情况之一者，将视为乙方违约。根据甲方与日方所签合同规定，除乙方须负担其往返国际旅费外，甲方有权根据情节轻重向乙方索赔损失。

一、成心隐瞒或虚报自己的劳动技能及健康状况，导致不能胜任工作而在工作期满前回国者。

二、不遵守所在国的法律，严重侵犯当地的风俗和宗教习惯者；不遵守外事纪律，造成严重后果者；打架斗殴，酗酒闹事，盗窃企业或他人财物者；参与、组织、鼓动旷工等政治活动或宗教活动者。

三、不服从日方企业的管理，不遵守日方企业的各项规章制度，不听从日方企业的工作安顿和指导者；擅自在业余时间打工者，或在合同期内私自出走，或合同期满不按时回国者。

四、拒不服从甲方的管理，威胁、恐吓、骚扰甲方管理人员者。

五、因个人原因造成自身或她人怀孕以及造成其它身心精神损害或不良影响者。

如发生下列情况之一者，将视为甲方违约。乙方有权向甲方索赔损失。

一、甲方与日方所签合同有损于研修人员合法权益。

二、甲方向乙方变相超规范收取费用。

三、甲方未履行本合同书中第五条第一款所列的相关责任。

第七条不可抗力因地震、洪水等自然灾害和我国与派驻国家关系恶化及两国法律、法规、政策发生变化，派驻国家治安及经济情况严重恶化造本钱合同不能继续履行的，甲乙双方同意互不查究对方的违约责任。

第八条仲裁如在合同执行中，甲乙双方产生异议或纠纷，应友好协商解决。假设不能达成协议，那么任何一方有权将未能协商解决的异议或纠纷提交合同履行地大连市的有关司法机关裁决，适应法律为中国法律。

第九条合同的生效本合同一式两份，由甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力，经双方签字并经公证处公证后生效。

小编推荐

最新项目合同最新模板5篇

项目合同(篇一)

业主〔甲方〕

承包方〔乙方〕

根据?中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚信的根底上，经友好协商，就甲方委托乙方进行施工项目达成一致意见，特签订本合同，以资信守。

第一条：项目概况

1、项目名称：

2、项目地点：

3、预定动工日期：年月日

第二条：施工范围

1、施工范围：

回填种植土按现场实际发生项目量结算，由双方代表签证认可，但单价不允许超过甲方认可的预算单价的限额。

第三条：施工方式

1、本项目由乙方以包工、包料的形式进行施工。

第四条：工期

1、工期自预定动工日期之日起至乙方竣工并通过合同约定的全部验收之日止，预计天〔包括法定假日〕，不计乙方通知甲方验收后等待甲方验收的时间。

2、如遇以下情况，乙方须在发生签证事由2日内书面通知甲方，并经甲乙双方代表签证，工期相应顺延，否那么视为乙方放弃签证的权利，项目不予顺延。

〔1〕因甲方原因影响项目施工进度，如未按时交出场地，接通水电、甲方变更设计等。

〔2〕不可抗力因素。

第五条：项目质量及验收规范

1、项目质量必须到达合格〔验收规范按业主设计要求及行业标准执行〕，因乙方成心延误致使项目未能按时结算或提请验收的，本项目不能评定为合格。

2、乙方提供的苗木必须事先控制质量，苗木规格严格按照设计要求进行选择，苗木种植质量必须严格按照绿化种植标准。

3、苗木成活率到达100%.

4、项目完工后，乙方应通知甲方进行验收。双方现场检查项目质量，质量合格，即由甲方签收。

第六条：项目价款及结算、付款方式

1、项目预算总价款为人民币元〔大写元〕

2、结算方式：

〔1〕甲方应在预定动工日期前个工作日内，向乙方预付项目预算总价款的30%；

〔2〕甲方应在乙方材料、工人进场以及提交动工报告后个工作日内向乙方支付项目预算总价款的30%；

〔3〕甲乙双方办理竣工验收和结算手续后的个工作日内，甲方向乙方加付至项目结算总款额的90%.

〔4〕项目结算总款额的10%作为项目质量保证金及保养金，甲方应在保养期期满后个工作日内会同乙方现场复检并办理保养终结手续，甲方按合同约定扣除保养期间应由乙方支付的各类款项和违约金后向乙方结清。

〔5〕以上付款的方式均以支付。

第七条：保养期

1、苗木保养期为个月，从本项目施工完成合同约定的全部验收之日起计。

2、保养期内，凡因乙方施工造成的质量问题，乙方接甲方通知之日起日内，应无条件予以保养，苗木不成活的应及时更换。否那么，甲方有权另派施工队伍施工、保养，一切费用在保养金内扣除，超过保养金的局部，甲方有权向乙方追偿。

第八条：双方义务

1、甲方义务

〔1〕委派现场代表负责对项目建设进行全面管理。

〔2〕向乙方提供施工场地，保证运输道路畅通，同时提供施工用水、用电〔水电费由方承当〕

〔3〕提供本工程施工图纸，负责组织图纸会审和设计交底。

〔4〕甲方在收到乙方所提交的竣工结算书及完整的竣工结算资料后，应在两周内通知乙方核对项目价款并于竣工验收后的两个月内完成结算。

2、乙方义务

〔1〕委派现场代表负责对施工其间的全面管理。

〔2〕根据甲方确认的施工图纸，按照本合同约定完成承包范围内的施工工作。

〔3〕按相关平安法规进行平安施工，遵守甲方施工现场管理的有关规定，承当在施工过程中的放火、防盗、避免事故发生等平安责任。假设出现平安问题，责任由乙方自行承当。

〔4〕项目交付甲方前，应负责已完工项目的爱护工作，在此期间发生损坏的，由乙方自费予以修复并按合同约定交付甲方，由此造成工期延误，按违约责任中的逾期完工条款处理。

〔5〕乙方应确保项目质量到达验收规范。

〔6〕乙方应在项目竣工验收后两周内向甲方提交竣工结算书及完整的竣工结算资料，并在收到甲方发出的核对项目价款通知之日起内与甲方核对项目价款，与竣工验收后的`两个月内完成结算。

第九条：违约责任

1、因甲方项目量变化或图纸变更造成工期延期的，竣工日期应予以顺延。

2、甲方未能按本合同约定进行竣工验收的，由甲方承当项目保管及风险责任。

3、甲方逾期付款的，导致施工无法进行，乙方可停止施工。

4、项目质量达不到约定规范，由乙方承当相应的责任。

5、乙方在施工过程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工，非上述原因连续停工两个工作日以上的，甲方解除合同，造成甲方工期延误或其他损失的，乙方应予赔偿。

6、乙方应向甲方支付的违约金，甲方在应付未付款中扣除，违约金缺乏以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。

第十条：转让条款

未经合同双方共同书面同意，任何一方不得单方面全部或局部转让其在本合同项下的权利和义务。

第十一条：合同终止

1、因解除而终止

〔1〕由于乙方违约造本钱合同不能履行或不能完全履行，如果甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，那么甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达乙方时生效，乙方应按本合同约定承当违约责任，违约金缺乏以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。

〔2〕由于甲方违约造本钱合同不能履行或不能完全履行，如果乙方认为本合同已无必要继续履行或甲方在收到乙方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，那么乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达甲方时生效，甲方应向乙方支付双方确认已完成工作量的款项，并按本合同约定承当违约责任。

〔3〕合同一方依本合同约定行使解除权的，合同自解除通知送达之日起终止。

〔4〕合同终止后，不阻碍一方向违约方查究违约责任。

2、有以下情形之一的，合同权利义务终止：

〔1〕本合同按约定履行完毕；

〔2〕本合同经各方协商一致而终止；

〔3〕本合同因一方出现本条第1款的违约情况〔包括一方擅自转让本合同项下权利义务行为〕，另一方发出解除合同的通知；

〔4〕法律法规规定终止的其他情形。

第十二条：适用法律条款

本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律规定。

第十三条：争议的解决

凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决；如果协商不能既解决，任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。

第十四条：其他

1、本合同未尽事宜，由甲、乙双方友好协商，另签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、本合同附件是本合同的组成局部，与本合同具有同等法律效力。

3、合同及其补充协议经双方签字、盖章之日起生效，并在保养期界满，接清余款之日起自行终止。

4、本合同一式份，甲、乙双方各执份，每份均具同等法律效力。

甲方：乙方：

地址：地址：

法定代表人：法定代表人：

〔或授权签约人〕〔或授权签约人〕

日期：日期：

投诉监督：投诉监督：

附：绿化项目常识

基于一般的常识，应当说，园林绿化项目与土建项目工程有其相似的一面。这里所说的相似，指园林绿化项目的景观小品、园林建筑、如亭、廊、园路、栏杆、景墙、铺装、景桥、驳岸等所使用的钢筋、水泥、木料、砂、石子方面的建筑材料相同，及由此所套用的施工标准相同。这就是平常所说的，园林绿化项目中包含着土建部份。对于如何实现园林绿化项目土建部份的质量把关，作为项目管理人员，毫无疑问必须熟悉与掌握土建部份的施工标准，对于较大的园林建设工程，还必须相应配备土建方面的专业人员。然而，园林绿化项目与土建项目相比，尽管有其相似的地方，却有着很大的不同，有些方面甚至是质的区别。正是这些区别，构成了园林绿化项目独有的特点。

1、园林绿化项目的大部份实施对象，都是有生命的活体。通过各种色彩植物、花卉、树木草皮的栽植与搭配，利用各种苗木的特殊功能，来到达清洁空气、吸尘降温隔音，营造与美化生活环境，它是源于林业与其他种植业而又有别于林业与其他种植业的特殊行业。

2、“三分钟七分管〞，而且，种是短暂的，管是长期的。只有进行不间断的精心养护管理，才能确保各种苗木的成活率和良好长势，否那么，就难以到达生态环境景观的特殊要求和效果。这就决定了，园林绿化项目建成后必须提供养护方案和相关的资金投入。

3、追求项目的艺术美。如果说，任何建筑都讲究美观的话，则，园林绿化项目在景观小品、植物配置、古典建筑等方面那么更讲究艺术性，其效果要给人以格外美的感受。而这一点在某些设计部位可能难以到达，需要通过项目技术人员发明性的劳动，去实现设计的最正确理念与境界。比方假山堆叠、黄石驳岸、微地形处理等，同一张设计图纸，在相邻的工地上，由于施工人员技能、熟练程度不同，出来的艺术效果、气势就完全不同，观感反差较大，这就给项目管理人员提出了专业上的深层次要求和对于园林艺术美的特殊处理要求。

4、除大的公园建设工程外，一般来说，园林绿化项目均作为建筑配套从属项目出现，其规模较小，而且项目量分散不便于监督管理。处于这样的情况，有两种现象较为普遍。一是少数业主认为园林绿化项目不会出大乱子，大不了死几棵树，把投资控制到不合理的程度，主张谁的标低谁中标。这无意中迎合了社会上一段时间所刮的“投低标〞风，给项目质量监管留下了严重隐患，更使管理处于一种两难境地。二是因为项目量小分散、战线长，往往使项目管理顾此失彼，容易使一些素质较低的施工单位乘虚而入，钻空子，做手脚，极难全面控制项目质量。上述现象对业主来说可能无所谓，可是对园林绿化项目管理来说却增加了很大压力，从目前看是必须面对的一种挑战。

5、园林绿化项目的植物材料，其市场价格浮动比拟大，难以准确把握;其栽植劳动定额，国家目前沿无统一的规范规定，各地的计算法也不很一致。有人认为园林绿化项目利润丰厚、风险不大，于是出现了“挂靠〞现象。其结果是，一旦中标，付给出面招投标单位一定比例的管理费用，便由他们自行组织管理施工。项目动工后，现场管理“五大员〞迟迟不到位，有的甚至连施工的根本标准、根本程序、根本资料都不分明。试想，这样的施工，哪能确保实现园林绿化项目质量控制目标《再一种情况是，极少数施工企业，中标后为了图省事，以收取一定的比例费用，干脆将项目转包他人施工，这就是园林绿化项目的“剥皮〞现象。这种现象同样会给园林绿化项目质量目标的控制造成较大的危害。

项目合同【篇二】

甲方：

乙方：

〔下列简称“甲方〞〕和〔下列简称“乙方〞〕依照?中华人民共和国合同法》、?中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么，双方就本项目合作工程协商一致，订立本合同〔下列简称“合同〞〕。

一、合同的名称及地点：

项目名称：

项目地点：

二、施工的范围：

范围范围：

三、合同的工期：

动工日期：年月日；

竣工日期：年月日；

合同工期总日历天数_天。(包括法定节假日)四、合同价款

金额〔大写〕：〔人民币〕

￥：元〔合同各子系统价格明细见附件〕

在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经甲方确认后按实际发生的设备、线材及工费相应增加。

五、合同付款的方式：

〔1〕预付款：在签订合同之日后3日内，甲方支付乙方合同预算金额的%作为预付，合同签订后15日内乙方设备运抵现场。

〔2〕乙方设备到场一周内，经甲方验收合格，甲方向乙方支付合同预算金额的%。

〔3〕中继款：在项目开始后两周，经乙方提出，甲方对乙方项目进度验收认可后，在7日内，甲方支付乙方合同预算金额的%。

〔4〕验收合格付款：设备安装完毕，经甲方验收合格以后，由甲、乙双方合作进行实际项目量的结算，并出具项目结算书。在结算书经双方签署后，支付至结算总价的%。

〔5〕质量保证金：合同结算总价款的%作为质量保证金，在设备安装调试验收合格后一年期满7日内由甲方支付乙方。

六、甲方的责任

甲方按合同约定的内容和时间完成下列工作：

〔1〕甲方提供施工场地、环境和施工所需的水、电等必要条件。

〔2〕协调土建、装修和相关配套公司与乙方的关系，提供必要的施工资料、环境，并配合乙方解决施工过程中遇到的问题，不影响乙方施工的进行。

〔3〕按照合同规定，及时向乙方支付设备款项以及施工款项。

〔4〕项目结束后，甲方应根据乙方的申请及时进行项目验收工作。

〔5〕甲方应对波及本项目的各类图纸、资料、文档等文件严格保密，未经乙方允许，不得透露给第三方。

〔6〕在设备安装调试验收后，由甲方负责成品爱护工作，验收前产品产权归乙方。

〔7〕甲方应做的其他工作，双方另行约定。

七、乙方的责任

按合同约定的内容和时间完成下列工作：

〔1〕保证项目质量，确保项目按合同约定的工期完成。〔2〕编制项目的预算，施工进度方案。〔3〕项目经竣工验收〔包括中间交工验收〕到达合格规范后，由甲方在验收报告上签字，作为乙方交工的证明文件。验收不合格时，由乙方进行返工或修理，并负担全部返修费用。〔4〕按照协议书约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工。因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工的，乙方承当违约责任。〔5〕保证施工场地清洁合乎环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场到达专用条款约定的要求，承当因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。〔6〕乙方应对波及本项目的各类图纸、资料、文档等文件严格保密，未经甲方允许，不得透露给第三方。〔7〕乙方应做的其他工作，双方另行约定。

八、项目进度的变更

8.1暂停施工

甲方认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。乙方应当按甲方要求停止施工。乙方实施甲方作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，甲方应当在24小时内给予回答。甲方未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后24小时内未予回答，乙方可自行复工。因甲方原因造成停工的，由甲方承当所发生的追加合同价款，赔偿乙方由此造成的损失，相应顺延工期；因乙方原因造成停工的，由乙方承当发生的费用，工期不予顺延。

8.2工期延误

因下列原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：

〔1〕设计变更和项目量增加。

〔2〕一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时。

〔3〕不可抗力。

〔4〕双方约定或同意工期顺延的其他情况。

乙方在8.2款情况发生后3天内，就延误的工期以书面形式向甲方提出报告。甲方在收到报告后2天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

九、竣工验收

9.1项目具备竣工验收条件，乙方按国家项目竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告。

9.2甲方收到竣工验收报告后7天内组织有关单位验收，并在验收后3天内给予认可或提出修改意见。乙方按要求修改，并承当由自身原因造成修改的费用。

9.3项目竣工验收通过，乙方送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。项目按甲方要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。

十、售后效劳及保修

10.1在项目验收后，乙方负责对其提供的设备实施保修及售后效劳，设备的免费维修期为一年。一年后，乙方定期负责设备的维护保养，以保证设备正常运行，且只收取施工费和设备本钱费。

10.2在本合同规定的保修期外，假设甲方需要乙方提供维护维修指导，双方可另行商定。

10.3售后效劳其他细那么详见公司售后效劳保障体系。

10.4甲方对售后效劳有其他合理要求，需与乙方另行商定，经乙方认可后可作为合同条款。

十一、不可抗力

11.1不可抗力包括因战争、动荡、空中飞行物体坠落或其他非甲方乙方责任造成的爆炸、火灾，以及风雨、雪、洪、震等自然灾害。

11.2不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。不可抗力事件结束后48小时内乙方向甲方通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，乙方应每隔7天向甲方报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，乙方向甲方提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

11.3因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按下列办法分别承当：

〔1〕项目本身的损害、因项目损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由甲方承当；

〔2〕甲方乙方人员伤亡由其所在单位负责，并承当相应费用；

〔3〕乙方机械设备损坏及停工损失，由乙方承当；

〔4〕停工期间，乙方应项目师要求留在施工场地的必要的管理人员及捍卫人员的费用由其所在单位负责承当；

〔5〕延误的工期相应顺延。

十二、组成合同的文件

组本钱合同的文件包括：

1、本合同文本；

2、设备清单〔详见合同附件〕；

双方有关项目的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成局部，与本合同同样具有法律效力。

十三、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承当项目质量保修责任。

十四、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。

十五、违约处理

15.1甲方违约。当发生以下情况时：

〔1〕甲方不按照协议规定按时支付乙方合同款项，乙方有权收取滞纳金。滞纳金以合同违约款为基数按日息0.1‰〔千分之一〕累计收取。

〔2〕甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

甲方承当违约责任，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，顺延延误的工期。

15.2乙方违约。当发生以下情况时：

〔1〕因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工；因乙方原因造成项目延误，那么被视为延期行为，每延期一天，甲方有权扣除违约合同局部款额的0.1‰〔千分之一〕。如因甲方、第三方或不可抗拒因素所造成的项目延期，乙方不承当任何责任，不应被视为违约。

〔2〕乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。乙方承当违约责任，赔偿因其违约给甲方造成的损失。

15.3其它违约责任或未尽事宜，按合同法有关规定执行。

15.4一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承当上述违约责任后仍应继续履行合同。

十六、争议处理

16.1甲方乙方在履行合同时发生了争议，可以和解或者要求有关主管部门来调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在专用条款内约定下列一种方式解决争议：第一种解决的方式：双方达成仲裁协议，向天津市仲裁委员会申请仲裁；第二种解决的方式：向有管辖权的人民法院起诉。

16.2发生争议后，除非出现以下情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，爱护好已完项目：

〔1〕单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工。

〔2〕调解要求停止施工，且为双方接受。

〔3〕仲裁机构要求停止施工。

〔4〕法院要求停止施工。

十七、合同生效

合同订立的时间：_年_月日

合同订立的地点：__

项目合同(篇三)

甲方〔合作单位〕：

乙方〔合作单位〕：

一、合作内容

本协议所包含的合作项目内容为：“****广场〞****五星级酒店〔用地50亩左右，规划建筑面积5.5万平方米左右〕具体规模以相关工程施工图纸为准。项目地点在****天北新区。

二、合作方式

双方确定本协议合作内容的合作方式：“****广场〞西区项目工程由乙方垫资实施。

三、项目支付方式

1、本项目无项目预付款。

2、本项目施工完成三层时甲方支付乙方已完项目量的75%项目款。

3、本项目施工完成主体封顶时甲方支付乙方总项目量的75%项目款。

4、本项目施工完成全部项目量甲方支付乙方总项目量的15%项目款。

5、本项目竣工验收合格甲方支付乙方总项目量的5%项目款。

6、残余5%项目款为质量保修金，保修期两年届满付清项目款。本协议签订后，乙方向甲方支付项目履约保证金*佰万元整，本项目完成至正负零时甲方向乙方返还全部的项目履约保证金。

四、施工期

1、****年**月**日施工人员进场，西区工程开工。

2、****年**月开始对西区其他工程建设施工。

3、本协议所有工程于****年**月**日完工。

五、项目计价及结算

1、本协议合作内容所含项目工程项目造价按20xx年国家统一定额及20xx年****建筑安装项目费用定额进行计价、结算。

2、执行二类项目上限取费。

3、施工合同签订采用可调价+经济签证+材料差价合同形式。

4、材差按市场价计入〔计取税金、运费及材保费〕

5、人工工资调差按同时期当地政府相关文件执行。

6、经济签证累计超过贰拾万元的随项目进度款支付。

7、项目竣工四个月之内完成该项目的结算内容。

六、违约责任

1、因乙方责任〔如资金短缺等〕，乙方未能按本协议完成合作内容所约定的项目工程，每逾期一天，按未完成项目量造价每日千分之二处分。中途停工达一周的，每日千分之二进行处分。中途停工达半月的，甲方有权解除合同，乙方支付甲方合同项目总造价百分之二的

违约金。

2、因乙方原因项目质量未到达合格要求，那么乙方赔偿该项目的实际全部损失。

3、因甲方责任〔如前期施工手续或三通一平等〕，使乙方无法完成合作内容所约定的项目工程，造成的逾期由甲方按照违约责任第1、条的相关金额支付给乙方，并相应顺延施工工期。

4、甲方未按本协议支付项目款，每逾期一天，那么甲方支付乙方应付款额每日千分之二的违约金。

5、施工临时排污费、临时设施管理费、环保费等需乙方办理的相关费用由乙方承当，甲方配合办理。民工工资保证金由甲方统一交纳，支付乙方进度款和结算款时分期扣返。扣返时甲方须提供乙方相应发票。

七、甲、乙双方招标程序完成，另行签订施工合同，合同内容如和本协议有冲突的以本协议为准。

八、本协议一式肆份，甲乙双方各持贰份。自双方签字盖章、乙方支付保证金后生效。

甲方：〔盖章〕乙方：〔盖章〕

****年**月**日****年**月**日

项目合同【篇四】

立合同单位：(简称甲方)

(下列简称乙方)

甲方因承建玉环县坎门苏泊尔紫桂苑项目工程需要。甲方将此项目委托乙方施工，双方经过协商，共同签订合同如下，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保项目质量、项目进度、项目平安的原那么，协商确定如下合同条款共同遵守执行：

1、材料的价格：

(1)、甲方将BAC自粘防水卷材包工、包料给乙方施工，国标价格元/m2，企标价格元/m2。

(2)、其它防水材料价格另定，同价格优先考虑。

(3)、计算办法按实际施工的面积计算?按20xx年浙江省建筑项目预算定额》。

2、项目质量：

项目质量确保项目到达合格规范，防水项目现行有关规范及标准施工，保修责任由乙方委托的人代理全权负责，代理人必须精心施工，确保项目质量，按照建设部的规定保证此项目从完工之日起五年内免费保修，假设项目质量、平安施工等影响项目拖延时间，保修期限另外协商解决。如人为损坏或整体项目质量出现问题造成渗漏，代理人在五年内保证维修只收本钱费。

3、双方责任：

(1)、应提前提出施工方案，并将工作面整理到达防水施工规范交乙方施工。

(2)、配合乙方施工，如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。

(3)、甲方有权对乙方在施工过程中的项目质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。

(4)、听候甲方通知，即时将防水材料进场，提交防水材料合格证、检测报告，由甲方负责人抽检合格后使用，必要时由甲方抽送有检验单位检验合格后使用。

(5)、应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否那么甲方有权处分乙方。

(6)、应严格按防水项目规范标准施工，发现问题，及时协商解决，确保项目质量，及时进行维修。

4、结算方式及付款方法：

(1)、以包工包料计算，防水面积按实结算。材料进入施工现场按项目量进行结算，每月按项目量70%进行付款，中间结构验收后6个月内付到90%，余款到竣工验收后付到97%，其余3%作为保修金，二年内付清。(保修金在项目竣工验收合格后二年无息返还给乙方)。

(2)、乙方在收取项目款前，需提供收款额等额的税务发票，否那么甲方有权拒绝付款。

5、本修路同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，待五年保修期满，甲方支付余款后，合同自动失效。未尽事宜双方共同协商解决。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

项目合同【篇五】

甲方：XX

施工方：华北科技学院

甲方委托乙方承当平顶山市XX瞬变电磁水文勘探任务，经甲、乙双方充沛协商，订立如下合同：

一、勘探区面积和范围：瞬变电磁水文勘探总面积约〔1.57〕km2。

二、地质任务

1、勘探区域：XX待勘探区域，勘探面积1.57km。

2、勘探深度：煤底板下列，即勘探垂深≧350m。

3、探测煤矿井田范围内：煤采空区富水性异常的分布范围。

4、查明对煤层底板石炭系灰岩富水情况。

三、项目造价

1、瞬变电磁水文勘探项目总价款：671004元〔含税价〕。

2、表明：

地面瞬变电磁采用按测点收费：〔324〕元/单个测点本次探测共计布置测点〔20xx〕个，勘探面积为〔1.57〕km2。

四、项目进度(总工期为30天)：

1、合同签订后20天内，完成野外数据采集工作。

2、野外结束后10日内，提交瞬变电磁水文勘探终审报告；上述工作中如遇不可抗拒的自然灾害，工期可顺延。

五、付款方式

1、合同签订后当日甲方付给乙方项目总价款的30%，，计202201.2元。

2、野外采集结束后3日内，甲方付给乙方项目总价款的30%，计202201.2元。

3、最终地质资料报告经评审合格送达甲方后3日内，甲方付给乙方残余项目款，计268401.6元。

六、权利与义务

〔一〕甲方：

1、负责按国家有关技术标准提出项目任务及要求；

2、向施工方提供相关地质资料,包括钻探、矿井揭露的有关资料；

3、按合同及时向施工方支付项目费用；

4、对整体项目质量甲方有权提出合理处分意见；

5、负责处理由于施工而引起的工农和地方关系〔如青苗补偿〕等，发生的所有费用由甲自理；

〔二〕乙方：

1、根据地质任务，负责编制技术设计和施工组织设计，并严格按有关国家技术标准设计执行；

2、负责野外现场施工、数据采集等工作；

3、负责水文地质资料处理及解释工作；

4、负责编制最终项目成果报告；

5、负责组织专家进行综合评审并向甲方提交评审合格报告；

6、提交的成果资料份数8份〔并提供电子文档三份〕；

7、严格按照建设单位批准的设计组织施工，在施工过程中如须调整设计计划，应征得甲方同意前方可实施；

8、勘探过程中的一切平安责任由乙方承当，乙方在勘探过程中必须按有关规定和标准要求，做好一切平安防护设施，并按照国务院?建设项目平安生产管理条例》施工中搞好平安工作。

9、乙方必须接受甲方委托的管理人员管理；

10、乙方必须按要求完成勘探工作，勘探的设计变更必须经甲方认可，否那么不予结算；

11、本合同有关条款规定和投标文件中乙方应负的其他责任。七、本工程所新形成的地质资料属甲方所有，甲乙双方均负有对外保密的义务，未经甲方许可，乙方不得向任何第三方提供。

八、违约责任

1、由于乙方原因造成勘探质量低劣，其返工勘探费用由乙方负担。

2、由于甲方的原因造成返工、停工、窝工，由甲方支付由此造成的损失费；

3、乙方提交的勘探成果，必须是经过专家综合评定到达技术要求的勘探成果。

九、其他

1、本合同经双方代表人签字并加盖单位公章后生效，正本二份，甲乙双方各持一份，副本五份，甲方持三份，乙方持两份；当本合同甲乙双方的权利与义务履行完毕后，本合同自动终止。

2、合同生效后，双方应严格履行，假设一方违约，应承当相应的责任。合同执行过程中，如发生争议，双方应本着真诚合作精神，通过友好协商解决，协商解决不成，双方均可向平顶山市人民法院提起诉讼。

3、未尽事宜，双方可另行协商，协商内容可作为本合同的补充协议。补充协议与本合同享有同等效力。

法定代表人/委托代理人：(签字)乙办法定代表人〔委托人〕：〔签字〕

开户行:乙方开户银行：

开户单位：乙方开户单位：

最新项目勘察合同范本

下列是为大家整理的关于?最新项目勘察合同范本》，供大家学习参考！

建设单位(甲方)：____________________________地址：____________邮码________________________法定代表人：____________职务____________勘察单位(乙方)：____________________________地址：____________邮码________________________法定代表人：____________职务____________为了明确建设单位与勘察单位的经济责任，分工协作，相互促进，多快好省地完成建设工程的勘察任务，根据已被正式批准的建设工程方案，经双方充沛协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。第一条项目名称、规模、投资额、建设地点________________________.第二条勘察的范围、进度和质量________________________.第三条甲方的义务1.在签订合同时，甲方必须向乙方提交按基建程序批准的方案任务书复印件，提交进行项目地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。2.在签订合同时，甲方必须在________年____月____日向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置图各一份，提交由建设单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图，并对提交的时间、进度、质量负责。3.甲方必须在________年____月____日以前做好现场勘察工作的水、电供给、平整道路、清理现场、准备材料等工作(所需材料由乙方踏勘后提出明细表)。4.甲方必须在________年____月____日乙方进入现场前，办好征地、拆迁、砍树、采青苗等工程的赔偿手续。5.甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负，如果甲方安顿住招待所、饭店，费用由甲方负担。甲方人员的集体福利设施(如浴室、理发、医疗等)应为乙方人员提供方便。勘察施工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设置及煤、木材由甲方供应(费用由乙方负责);生产现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用。6.乙方勘察人员、勘察机具进入项目地点的交通运输和劳务费均由甲方负担。7.甲方对乙方的勘察成果文件，不得擅自修改，不得转让给第三者重复使用。第四条乙方的义务1.乙方应按照现行的规范、标准和技术条例，进行项目测量、项目地质、水文地质的勘察工作，并按合同规定的进度、质量提交勘察成果。2.乙方应于________年____月____日进入现场勘察，________年____月____日提交全部勘察资料，提交测量透明图____份，提交项目地质报告书一式____份(如甲方需要加印、加晒图纸资料，另外收费)。乙方如因气候或甲方原因影响现场施工3天以上，工期可顺延。第五条定金及勘察收费规范及拨付方法1.本项目按国家主管机关颁发的项目勘察收费规范收取勘察费，总价预计为________元。自本勘察合同生效后________日内，甲方应向乙方支付相当于勘察费的30%的定金;勘察合同履行后，定金抵作勘察费。甲方不履行合同的，无权要求归还定金，乙方不履行合同的，应当双倍返回定金。勘察工作动工后，甲方应向乙方支付勘察费的30%;全部勘察项目结束后，乙方按合同规定向甲方提交勘察报告书和图纸，并进行项目结算，甲方提取资料后____日内，应按实际勘察工作量清付勘察费。勘察费用的支付均由建设银行办理托收承付。2.属于特殊项目(如自然地质条件复杂，技术要求高，勘察伎俩超过现行标准，特别重大、紧急、有特殊要求的项目，特别小的项目等)的收费方法，原那么上按勘测项目总价加收20%～40%的勘察费。第六条甲方的违约责任1.如果由于甲方变更方案，或提供的资料不准确，或未按期提供勘察、设计必需的资料或工作条件而造成勘察、设计的返工、停工、窝工或修改设计，甲方应按乙方实际耗费的工作量增付费用，勘察工期顺延，因甲方责任而造成重大返工或重作设计，应另行增费，勘察工期顺延。2.甲方超过合同规定的时间交付勘察费或定金，应按银行拖延付款的规定向乙方偿付违约金________元。第七条乙方的违约责任1.乙方因勘察质量低劣引起返工或造成项目损失，应继续完善勘察，并根据造成的损失情况承当经济和技术责任，甲方可视造成的损失大小，减少或不付勘察设计费。2.乙方如勘察错误造成项目重大质量事故，除免收受损失局部的勘察设计费外，还应付与直接受损失局部勘察设计费相等的赔偿金。3.由于乙方的责任延迟提供勘察文件，时间达____天以上的，每延迟一天，应向甲方偿付相当于项目勘察费总价____%的违约金。第八条纠纷的处理本合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解;调解不成，或不属于同一部门的，按下列第()项方式解决：(1)申请________仲裁委员会仲裁;(2)向________人民法院起诉。第九条其他约定________________________________________________________________本合同________年____月____日双方签字后生效，全部勘察项目验收后失效