热门精选：水电施工合同范文汇编

热门精选：水电施工合同范文汇编【-水电暖施工合同】

合同是现在必不可少的一个东西，它对我们有很大的帮忙，签订合同前要尽量做到彼此称心。施工合同是建设单位与施工方或者承包施工方应该签署的协议。签订施工合同是一种法律行为，则，一份好的施工合同范本都有哪些内容？小编经过搜集和处理，为您提供热门精选：水电施工合同范文汇编，欢迎阅读，希望您能够喜欢并分享！

水电施工合同【篇一】

甲方：〔下列简称甲方〕

乙方：〔下列简称乙方〕

甲方将项目的水电安装项目发包给乙方施工，为明确双方职责，在经过友好协商,平等互利的根底上签订如下协议：

一项目概况

项目名称项目地点

建筑面积结构形式

项目工期动工日期

质量目标竣工日期

二承包方式：

包工包料〔含所有辅助材料〕、包设备、包工具用具、包质量、包工期、包平安生产和文明施工、包施工风险、包技术资料整理、包交工验收、包综合治理等。

三项目承包范围

1．承包范围：水、电、暖气安装项目设计图纸与设计变更单中所包含的所有工作内容。

2．具体工作内容：

①材料场内运输、装卸。

②施工图纸中安装内容：

依据设计图纸和甲方与业主方签订的项目承包合同中约定的相关条款〔包括所有的高低水、暖气、消防、强电、弱电预埋等〕及一切配合和设计变更等工作内容。

③所需的结构预留洞口的留设、预埋件、管线槽口开凿、补槽及施工后的现场清理等工作。

④施工标准及常规要求。

⑤因设计变更引起的项目量增减或返工重做。

⑥成品爱护、设备调试、竣工交验。

⑦文明施工要求的场内整齐、清洁等工作。

⑧与其它工种的配合施工。

⑨预留管道洞口的吊模及混凝土的浇灌〔假设甲方施工那么扣除乙方该局部工作的相应费用〕。

四施工用具管理：

①甲方提供垂直运输设备，提供现场及楼层固定电源箱。

②乙方自备安装项目所需工具及劳保用品。

五质量要求

1．按照国家建筑安装项目验收规范，安装项目施工标准和当地主管部门的其它有关规定，作为本项目的质量验收规范。

2.乙方发现设计有误，须立即向甲方提出，在取得文字变更洽商手续前方可继续施工。

3.乙方必须服从甲方在各次质量验收中提出的所有整改意见，并在甲方限定的时间内整改至合乎要求,乙方假设拒绝或拖延整改，甲方视情节轻重有权对乙方作出处分，乙方须无条件服从。

六双方职责与权限

㈠甲方：

1.甲方对乙方施工全过程的施工质量、项目进度、平安生产和文明施工及清洁卫生进行检查验收和监督管理。

2.切实解决好施工用水、用电、垂直运输的矛盾，保证项目顺利进行。

3.提供住宿方便〔住房及水电费由乙方自行解决〕。

4.制定施工方案。

5.进行技术交底、平安交底。

6.提供水电暖完整完整图纸2套〔竣工图一套〕。

㈡乙方：

1.乙方应按图纸设计规定的要求自行组织购进、使用质量合格的材料进行施工。

2.乙方组织有资质证的技术人员、熟练工人投入工作，服从甲方、监理等有关人员的指挥，否那么甲方有权对乙方进行处分，乙方不得有任何异议。

3.乙方应保管好自己的材料，预防丧失，材料的保管与堆放、工人生活用品、用具等一切由乙方自行解决。

七合同价款

1.乙方承包栋楼的建筑面积约万平方米，合同预算价暂定为：万元，每平方米为元，最终按实际项目量以实结算，项目造价最终以甲方与业主方结算价为准。

2.项目量结算按20xx年河南省建筑安装项目预算定额、费用定额及施工期内的有关的文件规定执行，以项目结算总造价下浮１５%作为甲方的综合管理费用〔含税，除此之外,乙方不在支付其它任何费用)。

八付款方式

1.主体施工；一、乙方垫资施工至主体十层时，甲方按乙方承包每平方米总价的３０％的８０％支付乙方项目价款。二；以后每施工一层甲方按该层乙方承包总价每平方米的３０％的８０％支付乙方项目价款。

2.安装阶段：一、水；每施工完十层按乙方承包每平方米总价的１０％的８０％，甲方支付给乙方项目款。二、电；每施工完五层按乙方承包每平方米总价的３０％的８０％，甲方支付给乙方项目价款。三、暖；每施工完五层按乙方承包每平方米总价３０％的８０％，甲方支付给乙方项目价款。

3.项目竣工验收合格后，甲方按河南省20xx年建筑安装项目定额和有关的文件规定及所完成的项目量〔项目总造价下浮１５%〕结算给乙方，结算造价按甲乙双方和业主方最后审定的造价为准，甲方支付乙方总造价〔下浮１５%后〕的95%，留5%作为项目质量保修金。

4.乙方保修期(以甲方和业主方签订的项目施工合同为准)按国家有关规定保修，保修期满后，甲方一次性付清项目质量保修金〔无利息〕给乙方。

5.乙方承包的本安装项目在竣工验收备案后负有保修义务，凡保修期内因乙方施工质量所引起的所有修补工作，均由乙方限时无偿修复，如乙方未能在限定时间内进行修复，甲方可另派专业人员维修，所有费用从乙方的保修金中扣除。

6.订立合同后乙方必须交万元给甲方作为合同履约保证金,乙方进场交万元项目履约保证金，主体结构至1０层后，甲方退还给乙方履约保证金的50%，主体结顶三日内甲方退还乙方残余的`全部履约保证金。

7.以上合同不包括现场变更，如遇不可抗拒自然灾害，甲方需要工期顺延，变更造价按甲方与业主方签订的施工合同的有关条款执行。

8．如甲方不能及时拨付项目款造成的项目进度滞后，乙方概不负责，给乙方造成的损失由甲乙双方协商解决。

附注：每平方米承包总价的分项比例为：１、主体３０％２、水１０％３、电３０％４、暖３０％。

九平安责任

乙方必须平安生产，文明施工，在施工过程中出现的一切平安事故，全部由乙方负责。如发生重大事故，应立即向甲方报告，甲方向上级有关部门报告。

十本合同一式四份，甲乙双方各执两份，项目竣工后此协议作废。

十一未尽事宜，甲乙双方协商解决。

甲方：乙方：

代表人：代表人：

联系：联系：

xxxx年xx月xx日xxxx年xx月xx日

水电施工合同【篇二】

发包方(甲方)：__________

本合同明确双方的权利和义务，经甲乙双方按照合法、公平、平等自愿、协商一致、老实信用的原那么订立本合同。本合同依法订立即具有法律约束力，双方必须严格履行本合同规定的义务。

一、施工地点：__________

二、施工内容及质量要求：__________

进场人数每天不少于_____人。与_____年_____月_____日进场施工。

价格：按投影面积计算，每平方__________元

1、零时用电布置，铁管布线，强弱电布置(照明，空调，音响，监控，点钟，电视)给水管PPR，排水管PVC,开孔但不封孔。

2、灯具洁具安装。

三、甲方责任和义务：

1.负责与被施工单位、业主、监理的联系和协调工作。

2.派住现场管理员，监督乙方施工质量、现场管理、原材料使用。

3.协助乙方办理进场手续。

4.保障施工现场的用水用电及照明设备。

5.协调施工用料的运输及配送。

6.乙方在施工完成三个月以内甲方付清乙方施工工费80%，残余20%待验收合格后全部付完。

四、乙方责任和义务：

1.乙方按时高低工，高低工在路上骑车或开车平安自己负责。

2.施工所需工具由乙方自己提供。

3.乙方在施工过程中，必须制定出严密的平安防备措施，打消事故隐患，加强对人员驻地、施工现场的平安管理。确保人员、设备、物资、项目的平安，承当因管理不善、防护设施不全以及违章操作等原因造成进入现场的施工人员、非施工人员伤亡事故责任及费用。事故均由乙方自行负责处理并承当费用，甲方不承当任何费用及连带责任。

4.4.乙方需按甲方施工内容及质量要求去做，如没按甲方要求施工产生的后果由乙方承当。

5.乙方在施工过程中不能做有损甲方公司形象的事，不能与客户谈论施工相关事情，如果对甲方造成损失需向甲方提供经济赔偿。

6.乙方需按甲方规定的工期完成施工，如没有按工期完成，造成的经济损失由乙方负责。

7.乙方不从现场带走任何甲方或业主提供的材料，一经发现，人赃并获，罚款一万元，并且扭送公安机关。

五、本合同一经签约，甲乙双方严格按照以上条款履行自己的责任和义务，如有违约所发生的后果违约方自己承当。

六、本合同的生效

1、本合同经甲办法定代表人或者授权代理人及乙方签字，并加盖甲方公章或乙方指纹印后生效。

2、本合同一式二份，具有同等法律效力，甲乙方双方各执一份，双方应妥善保管。

甲方(签字盖章)：__________

_____年_____月_____日

乙方(签字指模)：__________

_____年_____月_____日

水电施工合同【篇三】

甲方：______

乙方：______(下列简称乙方)

根据甲方项目施工需要，同意乙方以x为代表的施工队承接甲方_________________装修项目的室内水电安装，经甲、乙双方协商，在平等互利的前提下自愿签订本合同。

一、项目工程

1、项目名称：______

2、项目地点：______

3、承包范围：按广东____公司设计的__________________售楼精装修，水电施工图纸设计变更、图纸会审等内容及范围全部完成施工(包括建设方与甲方签订施工合同全部安装局部约定的除材料外所有室内水电安装施工)

4、乙方劳务范围：______(包括但不限于甲方与建设单位签订的本项目施工合同的所有安装工作范围)

二、承包方式及质量要求

2.1、乙方包工、包料，包工具，包质量，包平安，包清理，包文明施工，包工期，包市质监站、监理公司、物业管理处及有关单位竣工验收并业主入伙验收，包保修。

2.2、包质量要求：所有施工内容应到达国家相关标准要求、质量规范的评定，以国家、省、市和碧桂园的验收规范进行验收，质量规范为合格。

三、乙方负责：

3.1、乙方不得以任何借口再次转、分包，一旦发现乙方私自转包，甲方有权立即终止合同并由第三方班组介入接替乙方，继续进行施工，乙方承诺无条件退场，已施工局部按已完成量的70%结算无异议。

3.2、包括但不限于：安装施工机械、施工工具、电焊机、砂轮机、施工照明灯具，本班组使用的自用照明灯具，本班组的宿舍照明水电。

3.3、包施工用电：甲方只提供至二级配电箱后由本班组自用的电器的电线、电焊线、电缆及小型三级配电移动箱，所有线、开关、插座、配电箱需满足临时用电平安标准;

3.4、合同内乙方承包的各项安装项目必须按设计图纸设计变更和施工标准等相关资料施工完成。

四、承包价格：______

4.2、乙方必须于在约定时间完成水电安装施工任务。乙方达不到甲方的工期要求，延误甲方的施工节点，甲方有权随时与乙方办理结算，乙方无条件服从和退场。

4.3、乙方合同签订人必须跟班作业，常驻施工现场，每月不少于25天，如每少一天按200元/天罚款，假设有离动工地，委托为现场代表，代表其行使工地管理权利，负责工地进度，平安质量事务。

4.4、乙方所需要的施工用料须提前七天以书面的形式一式三份报工程经理审批后，一份留底，一份交工程经理，一份直接交给材料员(以便及时采购。如因乙方未按时提交材料方案而造成材料供给不及时造成延误工期由乙方承当责任。

4.5、乙方施工的所有场地由乙方自行清理，假设乙方不清理，即由甲方派人清理，费用由乙方负责，并扣除乙方清理费0.5元/㎡;

4.6、如有设计修改，乙方承诺累计少于2(包含2个工作日)个工作日之内不再增加任何费用。大于2个工作日的由双方协商增加费用事宜。如产生时工费用按_____元每人工计算。

4.7、按实际完成上述各项项目量结算，如建设单位发文取消该工程，该项项目量同样扣除。

五、结算方式、进度款支付：______

5.1、乙方按甲方要求进驻专业技术人员，把所用材料拉到现场，乙方管理人员及工人自带伙食一个月。

5.2、按工程部每次在建设单位领取进度款时，由乙方按已完成项目量向甲方工程部申报，经预算部核定该班组的项目进度款(包括伙食费及借支款)支付70%给乙方。

5.3、项目完成经质检站、监理公司、建设单位(碧桂园)及有关单位竣工验收，在一个月内再支付项目进度款20%给乙方，小业主验收(收楼)后，付至项目进度款97%，余款3%作质量保修金，在一年的保修期内不发生质量问题，保修期满后无息退还全部保质金(保修期内如发生质量问题24小时内要及时安顿施工人员到位进行维修，如不及时建设单位派维修队工人进行维修所产生的费用在乙方保修金内扣除)。

5.4、每次发放工资时，由签订合同人把进度款分配给工人，保证按进度款100%发放工人工资，不得在进度款中收取工人任何费用，每个工人在工资表签名并打手印，送到甲方财务处存档，由甲方财务和挂靠劳务公司把工资款存到工人帐户中。

5.5、乙方要提供甲方支付全部工资款的收据给甲方财务，作为支付工资款的依据。

5.6、乙方领取生活费，应先由现场施工员签字认可后，送工地主管审批，再到财务处借生活费。

六、项目工期

6.1、安装项目进度和工期无条件满足建设方及甲方之各节点工期要求。

6.2、甲方根据本项目建设单位的工期要求，提供乙方总进度方案和重大项目节点日期，乙方必须严格按照甲方制定的进度方案及甲方的指令组织施工并接受甲方对进度的检查、监督、考核。假设过程中进度有调整，以调整后的进度方案为准。乙方必须全力满足甲方的节点工期要求，并须完成每周方案及月方案，假设由于乙方原因造成工期或节点延误，甲方按每逾期一天罚5000元对乙方进行处分。

6.3、节点进度工期完成确实认：______在各种材料清理完毕、各楼层清理干净并按甲方指定位置和标化规定堆码整齐前方可提请甲方验收。节点验收通过，验收日期为节点进度实际完成日期。如施工场地未能做到工完场清，按合同面积每平方米1元的清洁费进行扣减。

6.4、乙方必须按甲方的"施工组织设计"组织生产，加入甲方组织的.生产例会，并按甲方方案的进度节点要求按时或提前完成施工任务，接受甲方对进度的检查、监督。

6.5、本项目保修期限以甲方与建设单位签订的总承包合同约定的期限为准。

七、图纸

施工班组必须严格按甲方下发的蓝图施工，不能使用电子版作为施工图，如使用未经认可的电子版施工，所造成的一切后果由班组负责。

八、管理人员要求

水电班组必须配备每个标段不少于一名专职专业负责人。

九、材料管理

9.1、甲方按材料定额规定的数量提供应乙方，乙方必须加强管理，励行节约。因乙方管理不善施工不当造成材料超支，超支局部材料费用由乙方全部承当，并处超支局部价款的五倍罚款。

9.2、乙方在施工中必须实行限额领料制度，根据甲方编制的施工预算及材料方案进行限额领料控制。乙方必须提前一周向甲方报送下周物资需用方案。

9.3、如发现乙方偷盗甲方材料，甲方有权对乙方马上清场，并对余下项目款全部扣除。

十、双方承当的责任和义务

10.1、甲方责任：______

10.1.1、甲方提供乙方承包范围内的施工图纸。

10.1.2、甲方为乙方提供施工用水、用电，提供宿舍。

10.1.3、负责项目统一指挥和协调，安顿项目施工进度方案，负责对项目技术及有关内容进行交底。

10.1.4、甲方在乙方人员进场后，安顿相关职能部门专职人员对乙方进场人员进行平安生产三级教育，明确公司、工程部各项平安生产规章制度。乙方人员必须逐个在平安三级教育表上签上个人姓名。工程实行实名制管理，所有施工人员进、出场必须进行登记并统一发放工作牌，同时在工人使用的平安帽上进行工种、人员编号标记，一人一号。

10.1.5、甲方按照项目进度要求及乙方的材料方案向乙方提供施工用材料，并运至现场甲方材料仓库。

10.1.6、甲方按照政府要求选择适当时间对乙方人员进行平安培训，并采取适当的方式进行法规、法纪及社会公德、企业规章制度宣传教育活动。

10.1.7、甲方可为乙方代购工作服、平安帽等防护用品，乙方承当其费用。

10.1.8、提供施工中所须的非乙方承包范围内的施工机械设备、平安防护设施、垂直运输机械、场内运输小车辆、电缆线等。

10.1.9、甲方负责统一购置乙方施工人员人身意外伤害商业保险及工伤保险(费用按有关规定负责)。单位及个人应缴的社保费用已包含在乙方承包的综合单价内。

10.2、乙方责任：______

10.2.1、合同签订负责人必须长驻工地，跟班作业，每月不少于22天。如有特殊原因不能加入周例会或离动工地2天以上，必须向工程经理请假。

10.2.2、组建素质良好的施工队伍，并配备相应的管理班子驻现场配合甲方对所属劳务工进行管理。

10.2.3、乙方人员上班时间必须佩带好工作卡，穿好工作服，戴好平安帽，否那么一律不得进入施工现场，所引起的责任由乙方承当。

10.2.4、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查，听从指挥;接受甲方随时检查设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合，关照全局;

10.2.5、乙方负责签收、保管、偿还所有借用物品，如因保管不善造成丧失需按价赔偿。

10.2.6、进度：______乙方的施工进度必须满足甲方编制的施工进度方案要求，根据甲方的施工进度方案合理安顿足够的劳动力。如因乙方原因延误工期，按合同第六条关于工期的处分规范进行处分。

10.2.7、质量：______乙方必须严格按国家、地方和业主现行有关施工及验收标准规定和设计要求组织施工，乙方必须健全技术与质量检查验收制度，应设专职质检员，切实做好自检工作，具体质量要求。

10.2.8、平安及文明施工：______乙方必须严格遵守现行国家、地方的相关平安标准、规程以及业主和本工程部的所有平安生产和文明施工的各项规定，坚定杜绝重大平安事故发生。做到工完场清，堆放整齐，道路畅通，场地整洁。必须服从公司及工程部的平安和文明施工检查，对检查中提出的问题按照整改时间要求整改到位。假设乙方不能按照要求进行平安和文明施工时，甲方派人进行乙方责任范围内的清理工作所花费用由乙方负责，即按合同总平方的0.5元/㎡进行扣减。10.2.9、遵纪守法，杜绝违法犯罪行为的发生。如因乙方员工违法犯罪受到公安机关的查处，乙方承当由此引起的一切经济损失的法律责任。乙方必须团结友爱，文明相处，互助互让，严禁在工地内聚众赌博和打架斗殴，凡参与打架斗殴事件的，不问理由，每人每次罚款三百元，班长罚500元，班组罚1000元，严重者移交当地公安机关处理，医药费和蔼后处理由乙方负责。

十一、平安生产

乙方在进场施工前由甲方组织进行平安、治安、消防等知识的岗前教育及施工现场平安规章制度的学习。

十二、施工验收

12.1、乙方应确保所完成施工的质量，必须合乎本合同约定的质量规范。乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收;甲方应当在收到乙方的上述报告后7天内对乙方施工成果进行验收，验收合格或者甲方在上述期限内未组织验收的，视为乙方已经完成了本合同约定工作。但甲方与建设方间的隐蔽项目验收结果或项目竣工验收结果说明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承当由此导致的甲方的相关损失。

12.2、隐蔽项目验收或中间验收部位，乙方应以书面形式自检(包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点)，自检合格报甲方验收签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方应在甲方限定的时间内修改后重新验收。

12.3、保修期按甲方与建设单位签订的施工合同内定的期限为准，乙方必须无条件履行此义务。

十三、违约责任

13.1、经甲方检查认定，乙方在项目质量、工期、平安、文明施工等任何方面要到达合同要求，否那么责任自负。

13.2、乙方须按照甲方的管理细那么执行，假设乙方违约，按照甲方相关条款处分。

十四、争议

14.1、甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用以下第种方式解决争议：______

双方达成仲裁协议，向仲裁委员会申请仲裁;

向被告人所在地人民法院起诉。

14.2、发生争议后，除非出现以下情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，爱护好已完工作成果：______

单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同;

调解要求停止合同工作，且为双方接受;

仲裁机构要求停止合同工作;

法院要求停止合同工作。

十五、禁止转包或再分包

乙方不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否那么，乙方将依法承当责任。

十六、合同终止

双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，乙方向甲方交付劳务作业成果，并经甲方验收合格后，本合同即告终止。

十七、合同份数

合同一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。

十八、保修

18.1、保修期以甲方与建设单位签订的施工总承包合同相关约定的条款执行，乙方应在接到保修通知后2天内派人维修。

18.2、乙方应按法律、行政法规和国家关于项目质量保修的有关规定，对交付甲方的项目在质量保修期内承当保修责任，无论项目是否通过验收，质量到达何种等级，乙方应对其承包范围内结构中存在的问题负责，并按甲方要求及时处理存在的问题，否那么甲方将另行安顿人员进行处理，所发生的费用由乙方承当。

十九、合同生效与失效

本合同在甲、乙双方签字日起生效，所有安装项目竣工验收乙方履行保修义务后，项目款结清后本合同自然失效。

甲方：______

代表：______

签订时间：______年_____月_____日

乙方：______

代表：______

签订时间：______年_____月_____日

水电施工合同【篇四】

甲方：xxxxxxx

乙方：xxxxxxxxxx

质量是生命，平安出效益。为确保该项目按时按质竣工验收，现将该项目所有水电安装作业承包给乙方，特定如下合同：

一、承包办法：

1、承包形式：单包，即包工不包料。

2、工作量：项目上的水电安装；临时设施上包括：办公室、门卫、仓库、宿舍等的照明、插座等用电的接线、敷设。文明设施配套上：材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方项目承包范围。

3、承包价格，按国家招标建筑平方每平方米xxx元。按图纸设计和甲方要求，不管中途是否变更，一次性包定。

二、项目进度：按甲方及业主要求，总工期xxx天，根底、主体阶段跟着土建进度走，敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度方案如数完成，乙方如完不成生产任务，甲方有权采取小段罚款进行制约。

三、质量上：工程部对该项目质量管理目标一次性验收合格，争创优质主体。乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍，保证正常的使用功能，使业主、甲方称心，确保竣工验收顺利圆满。

四、平安上：必须保证施工平安，杜绝任何大小事故。乙方必须配备平安员，平安帽由各工种自备，但乙方需购买合乎国家安监合格产品，对职工要签定好平安合同，分项项目要有平安技术交底，服从现场平安管理，发现隐患及时汇报，所有施工中的平安由乙方〔承包人〕负责，甲方不承当任何责任。

五、甲方负责一定的照明用电费用，其他超出的用电费用由乙方自理。

六、文明卫生

1、现场每天保持整洁，讲文明、讲卫生，工种间互相协调、配合、不争不吵，给业主和监理留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆，材料每天做到工完场清、不浪费，发现浪费加倍罚款。

2、职工宿舍生活区：宿舍内被褥、衣物叠放整齐，并经常拿到太阳底下晾晒起到杀菌、消毒作用；厕所、水沟等要经常用水冲洗；地面要每天清扫、清理，班组内宿舍班组人员轮流值日，宿舍外的班组之间轮流值日，垃圾应运至指定堆放地点；残余饭菜禁止乱倒，应倒入指定的桶内；不随地大小便、不说脏话、不交头接耳、不酗酒、不成帮结派、打架斗殴、不赌博、不看色情录像和书籍；服从门卫管理，遵守进出时间；语言文明，不酒后闹事，班组和职工之间一定要签定好职工治安责任制合同。

七、罚款制度

施工不带平安帽罚款50元人次；帽带不扣罚款20元人次；赤膊穿拖鞋施工罚款50元人次；悬空抛物罚款100元人次；井字架吊篮乘人罚款100元人次；宿舍内私拉电线罚款50元次；烧电热水器、电炒锅、电炉罚款50元，并没收；点白日灯罚款20元，酗酒闹事、打架斗殴出现一次处以200—500元的罚款，除查究其责任外，情节严重的交当地执法部门处理；乱倒残余饭菜罚款20元；在新建楼内大便罚款100元；不服从现场管理、指出问题而不及时整改者罚款100元。

八、合同期内乙方必须信守合同。如乙方在施工中质量和进度等达不到业主和甲方的要求，甲方有权中途更换承包人和采取其他制约措施；如乙方无理终止合同、合同期内自己退场或未解除合同前退场，承包金额将永久拒绝支付。

九、由甲方负责一定的用电费用〔30度月〕，超过规定用电量，由乙方自己负责。

十、付款方式

平时按项目进度预付生活费，每人、每月不超过400元，其余到竣工验收后按总承包金付足70%，余30%在竣工验收后x年内付清。

十一、此合同一式三份，双方签字后生效，各执一份为凭，存档一份，并作为甲乙双方当事人法律依据。

甲方：xxxxxxxxx

乙方：xxxxxxxxxxxx

日期：20xx年x月x日

水电施工合同【篇五】

发包方：______________〔下列简称甲方〕

承包方：______________〔下列简称乙方〕

依照?中华人民共和国合同法》和?中华人民共和国建筑法》及其相关法律，行政法规，遵循平等、自愿、公开和老实信用的原那么并结合项目的实际情况，甲乙双方就业主的项目施工事项协商一致，达成如下协议：

第一条

项目名称：______________

第二条

项目地点：______________

第三条

承包范围：______________

第四条

动工日期：_______年_______月_______日

竣工日期：年月日工期：_______天

第五条、合同价款：本项目采用方式计价。室外项目另外计算

合同总价款为______________

第六条、双方责任

1、甲方责任：

〔1〕负责技术交底工作，对施工现场进行质量检查。

〔2〕负责向乙方提供施工图一式_____份。

〔3〕及时供给合同规定的材料〔包工不包材料时〕。

〔4〕提供临时宿舍给乙方，水，电及一切费用

〔5〕及时办理项目结算。

2、乙方责任：

〔1〕严格按施工标准要求及国家质量规范施工。

〔2〕必须按图纸施工。

〔3〕应保证工期要求，确保项目如期完成。

第七条、材料供给

1、主材：由甲方负责提供。

2、辅材：由甲方负责提供。

第八条、材料耗费

项目耗费材料按实际发生为准，损耗量按百分之计算，废料归方。

第九条、施工与验收

1、乙方按图纸及施工标准严格施工，随时接受甲方代表及委派人员有关部门检查、检验。

2、项目完工时组织相关部门验收。

第十条、结算方式

项目款支付，每月按进度实际项目量支付_____，项目完工自检能到达验收要求支付_____，余款待该项目竣工验收合格后_____天内支付总项目款，〔含已付项目款在内〕，甲方以现金方式支付乙方，不包含任何发票及一切费用。

第十一条、其它

1、本协议一式份，正本份，副本份。

2、本协议自双方盖章签字之日起生效。

3、本协议待项目款付清以后自行终止。

第十二条、补充条款

1、图纸变更应该在乙方施工前，提供正式变更通知单，如果乙方按原图纸施工后，甲方要求更改，一切费用应由甲方承当，如乙方没有到达技术要求，要无偿反工，如因材料质量问题，乙方不负责。

2、附加项目〔临时项目〕甲方应以每工日__元工资即时支付给乙方，不能与承包项目款项一起支付。

甲方〔签章〕__________乙方〔签章〕__________

_______年_____月_____日_______年_____月_____日

水电施工合同【篇六】

(甲方)：(下列简称甲方)(乙方)：(下列简称乙方)

根据?中华人民共和国合同法》、?建筑安装项目承包合同条例》和该项目施工(招标文件)以及其他相关法律行政法规，结合实际情况，经双方协商，达成下列合同条款。

一、项目概况

1、项目名称：上营变电站引水项目。

2、项目地点：上营村。

3、项目主要内容：1500米DN40给水管道安装。

4、承包方式：包工包料。

二、项目期限

项目期限8天，预定20xx年4月2日至20xx年4月10日止。

三、项目承包价及其它

总承包价80000元，项目竣工验收合格后付清项目款项。

四、合同双方责任

(一)甲方责任

1、提供乙方规划、设计、施工所需的相关要求及数据;

2、监督工期及项目质量、施工进度，配合乙方做好与项目相关的协调工作。

(二)乙方责任

1、严格按照甲方提供的图纸组织施工。

2、乙方保证文明施工，施工过程中因乙方因素造成的一切事故由乙方负责。

3、施工过程中，每个单项项目结束后及时清理清扫施工现场。

五、项目质量要求

1、乙方必须严格按照甲方提供的设计图纸进行施工，项目质量到达国家相关验收标准的规范。

2、项目竣工验收后到达建设局要求，方为合格项目。

3、主要材料进场前必须提供样品合格证明，经甲方项目负责人及监理方共同认可，方可进场施工。

六、付款方式

项目结束付50%，整体项目验收合格后5日内付50%。乙方开户名称：禄丰万泉供水有限责任公司

开户行：禄丰农行营业室

账号：309801040003724

七、工期延误

假设甲方原因那么工期顺延，假设乙方原因那么按500元/天罚款。工期严重滞后的，甲方有权终止合同，由此造成的全部损失由乙方负责。甲方不承当乙方所完成项目量的支付。

八、项目保修期

项目保修期为项目验收后一年。

九、平安施工要求

施工期间乙方人员必须遵守国家法律和法规，遵守甲方及监理方的相关规章制度，维护好相关设施和爱护周围居民的正常生活，并做好平安预防工作。乙方施工中发生的一切平安事故，概由乙方负责，甲方不负任何责任。

十、不可抗拒的自然灾害认定规范

不可抗拒的自然灾害发生，造成的损失，由甲、乙双方共同协商解决。

十一、违约责任

本合同经双方签字生效后，双方都必须严格遵守执行，任何一方违反合同条款，给对方造成损失的，责任方应按合同法规定规范进行赔偿。

假设甲方在整体项目验收合格后，未将款项付清给乙方，乙方有权停止供水。

双方如发生纠纷，通过协商未达成协议的，由禄丰县人民法院进行裁决。

十二、合同份数

本合同一式六份，甲方四份、乙双方二份，

十三、假设有未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。

甲方：乙方：

法人代表：法人代表：

委托代表：委托代表：

年月日

水电施工合同【篇七】

甲方：〔下列简称甲方〕

乙方：〔下列简称乙方〕

依据?中华人民共和国合同法》、?中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规，甲方全面实行工程法施工，推行企业管理层和劳务层别离的经营管理模式，经过甲乙双方相互考察，甲方同意选定乙方为本项目的劳务作业层，乙方同意在甲方的工程管理下承当施工工作。

双方根据平等、自愿、公平和老实信用的原那么，就本项目的施工事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1、项目名称：

2、项目地点：

3、施工面积：平方米〔按实际施工面积计算〕。

二、项目承包范围

承包范围：

三、合作方式：包工、包料、按实际发生量结算。

1、上交甲方公司和管理费及其他费用，共计《个点〔不包括税收〕。

2、根据本合同取费结算，材料按市场价；

3、甲方提供材料仓库及现场加工场地，材料仓库由乙方搭建；

4、甲方提供总包合同一份。

四、项目工期

动工日期：根据总包合同。

竣工日期：根据总包合同。

五、质量规范：承包范围内确保合乎总包合同要求。

乙方按照国家?建筑安装项目施工及验收范围》施工，验收执行?建筑安装项目质量检验评定规范》。

六、水电暖合同价款：项目造价按20xx年版?山西省建筑项目耗费量定额》、?山西省安装项目量定额》、?山西省建筑项目20xx年价目表》及其应配套的最新的项目量计算规那么、费用工程计算规那么、价目表、补充解释及省、市建设行政主管部门颁发的有关文件，山西省定额人工《《元／日，按规定的类别计取。其余材料执行?忻州市项目建设规范造价管理》参考价格。如?规范造价管理》中不包括的材料均由甲方根据市场调查确定价格。

七、图纸

甲方向乙方提供本施工范围内的有关施工图叁套

八、甲方驻现场代表为：

九、乙方驻现场代表为：

十、甲方工作：

10．1甲方组建与项目相适应的工程管理班子，全面履行同施工单位签订的施工承包合同；

10．2向乙方提供临时设施，由乙方搭建加工场地，施工用电、用水等配套设施，费用由乙方负责；

10．3对乙方施工的项目进行全面管理，主要有：施工现场、项目质量、平安防护、计量检测、试验化验、文明施工等，随时检查，办理项目中间检查隐蔽等。提出改良意见，限期改过落实，进行验收。

10．4组织审定乙方编制的每月统计报表等，办理项目拨款。

十一、乙方工作

乙方应按甲方编制的施工组织设计，精心组织施工，对本合同承包范围内的项目向甲方负责，不得转包和分包。服从甲方工程部的领导，遵守甲方制定的工程施工管理等一切制度。

11．1按照施工组织设计做好各项施工准备工作，及时组织成建制的劳务队伍，按进度方案组织实施，并负责做好本工程的所有资料报表，确保工期按期完成。

11．2严格按照施工图纸及会审纪要，设计变更和施工标准、规程及有关技术要求进行施工，确保项目质量。

11．3按时向甲方提交工作业进度方案表、规定区域内的施工平面布置、隐蔽项目验收通知、项目事故报告；每月日提交当月项目量完成统计报表和下月方案报表一式两份，并附下月施工作业方案。

11．4按照施工组织设计和平安操作规程及地方的有关规定要求，做好平安防护工作，接受甲方和政府主管部门的平安监督管理和检查，如平安不合乎要求造成罚款，由乙方承当负责平安施工，杜绝重大伤亡事故的发生，施工过程中出现的一切平安事故由乙方责任方负责。甲方概不负任何法律及经济责任。

11．5按照施工平面规划布置现场、堆放材料、机具、搞好现场文明施工，由乙方负责施工范围内已完成项目的成品爱护，并清理好现场。注：乙方在进入施工场地，在准备正式施工前，必须把所要施工的图纸面积所需的材料一次性进场方可施工，否那么，甲方有权不允许乙方进入施工场地。

11．6在合同规定的保修期内，对属于施工责任的项目质量问题进行承当维修。注：乙方未按时达到维修场地，甲方派人维修，维修费用在质保金中扣除。

十二、施工进度

乙方必须按工期要求及批准的进度方案组织施工，接受甲方代表对进度的检查验收。

如因乙方原因未能按期完成，经甲方要求限期整改无效时，甲方可采取一切措施，直至终止合同，由此发生的费用、损失和后果均由乙方负责。注：因乙方等各种原因造成停工或误工，甲方只付乙方实际施工的项目量%的项目款，余下项目款及质量、平安保证金一并扣除，用于赔偿甲方经济损失。

十三、质量与验收

13．1乙方应认真按照规范、标准、规程和设计要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表的检查检验，并按甲方代表的要求返工、修改，由乙方原因导致的质量事故及返工、修改，那么由乙方承当责任及损失费用。承包范围内确保质量到达国家合格项目验收规范。

13．2隐蔽项目和中间验收，乙方应在白检合格后通知甲方进行检查验收，未经检验不得自行隐蔽，甲方代表在验收记录上签字前方可进行隐蔽和继续施工。

13．3竣工验收按?建筑安装项目质量检验评定规范》验收，经甲方初验到达规定的质量规范后填写竣工验收报告，报请业主，由业主邀请当地建筑安装项目质量监督站及有关单位评定质量等级，竣工验收后一个月内乙方提供竣工图纸叁套。

十四、平安施工

14．1乙方应采取严格的平安防护措施，承当由于平安措施不力造成事故的责任和因此发生的一切费用，如发生平安事故，由责任方负全部责任。

14．2发生重大伤亡事故，乙方应立即通知甲方代表，发现有隐瞒不报的，那么按地方及甲方内部双方规定给予经济处分，并承当由此造成的一切后果。

十五、合同价款结算与支付

15．1结算方式：1、正负零以上乙方完成框架，甲方于《日内支付乙方已完项目量的《《%的款，以后每《层进度付已完成项目量的％的款，验收合格后《日内付至项目总造价的%的款，审计完成后两个月内完成项目总造价款的％的款，余%作为质保金，按国家规定返还。

15．1．1执行本合同

15．1．2结算规范：施工图纸、现场签证、设计变更。以及山西省及忻州市相关造价文件。

15．2现场签证及价格必须由甲方代表签字后为结算依据，否那么不予认可。

15．3乙方己上交给甲方的项目保证金万元，其退还方式：甲方两次付款时付清。

15．4项目付款执行本合同的同等付款条件。

15．5甲方向乙方项目款支付方式为现金支付，乙方向甲方提供材料发票及人工工资单，差额局部不提供发票

十六、材料、设备、机具供给

16．1材料由乙方提供，各种材料名称、规格，经甲方审核后供到现场，因供料不及时影响项目进度，分清责任，由责任方承当责任和费用。

十七、项目保修

项目质量保修期为二年，由乙方施工质量造成的返工维修均在保修内容范围内。保修期内，前半年乙方应在工地设立维修办公室，随时为住户提供及维修，其后乙方在街道维修通知后三日内派人维修，否那么甲方委托他人维费从保修金中扣除。

十八、争议与违约

18．1甲乙双方在合同执行过程中发生争议，双方应友好协商解决，假设协商不成那么报请双方上级高度重视部门地行调节，调解不成可在甲方总公司注册所在地，地办法院起诉。

18．2一方违约所造成的损失由责任方负责。

十九、其他

19．1甲乙双方所有经济行政关系往来，一律采用书面形式，双方及时办理签收。

19．2乙方积极配合甲方做好科技开展工作，科技试验的推广利益共享。

19．3甲、乙双方投保内容双方各按规定

二十、本合同一式两份，具有同等法律效力，其中双方各执二份，自甲、乙双方签字盖章之后有效，竣工结算办理完毕并余款付清，除保修条款仍然生效外其他条款即告终止，竣工后，结清并付完保修款后保修条款终止。

二十一、本合同质量平安保证金万元人民币，合同当日付万元合同定金，余下保证金进场日内付清。保证金全部打入甲方指定帐户内，此合同生效。

甲方：

乙方：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电话：

电话：

地址：

地址：

水电施工合同【篇八】

甲方：身份证号码：

乙方：身份证号码：

乙方为甲方在负责水电暖安装。甲乙双方按照平等、自愿的原那么，经甲、乙双方认真协商，就本次水电暖安装项目劳务(包工)施工具体事项达成如下协议条款：

第一条：劳务(包工)施工范围

1、乙方根据甲方提供项目现有的水电暖安装及消防、弱电预埋项目设计图，乙方应严格按图组织施工。

2、乙方要确保项目合格，经过监理单位一次性验收合格。

3、甲方供给材料，按时抵达现场后，由乙方负责保管

第二条：承包劳务(包工)方式及付款方式

1、本项目依据劳务施工承包范围，乙方承包施工安装人工费，负责施工质量、施工平安。安装人工费以建实际筑面积每平方米元结算(不含税金)，实际施工面积平方米，总项目款元。

2、付款方式：甲方按项目进度分次付款，主体项目分次付款，当乙方施工楼平面时，甲方应立即支付乙方总包工费%，当乙方施工到楼时，甲方应立即支付乙方总包工费%，当乙方施工到楼时，甲方应立即支付乙方总包工费%。二次排管分次付款，当乙方施工到楼时甲方应立即支付乙方总包工费%，当乙方施工到楼时甲方应立即支付乙方总包工费%，水电安装完工后甲方应立即支付乙方全部包工费%，余款%作为质保金，如在质保期内出现施工问题，乙方在接到甲方通知后48小时必须达到现场进行免费维修。质保期六个月到期后，如乙方未违约，甲方应该立即付清全部余款。

第三条：项目质量平安

1、乙方应按照设计图的要求及施工标准进行平安施工。

2、在施工过程中，乙方应服从甲方的管理，平安文明施工，注意人身平安

第四条：甲、乙双方责任

(一)甲方责任：

1、甲方协调各方正常关系，负责工地合格材料及时采购到现场(如因甲方材料未及时到位给乙方造成的损失由甲方负责)。

2、甲方提供良好的施工环境，如乙方施工过程中产生的问题的确需要甲方牵头协调，甲方应积极组织协调。

(二)乙方责任：

1、提前及时向甲方提供材料采购情况，便于甲方及时采购材料。

2、在施工过程中满足设计质量要求的前提下，处处要为甲方节约材料，不得无故浪费

第五条：如因设计及其它原因增加施工范围以外的工程，甲、乙双方协商增加人工费，其它未尽事宜，双方协商解决。

第六条：本协议一式三份，甲、乙双方各执一份，存档一份，双方签字生效，具有同等法律效力。

第七条：补充事项

甲方签字：乙方签字：

年月日年月日

【热门】挡土墙施工合同汇编4篇

挡土墙施工合同(篇一)

甲方：_________(下列简称甲方)

乙方：_________(下列简称乙方)

为按期优质完成_________市年产500万羽乌鸡加工工程用地的浆砌石坎项目，明确甲、乙双方在施工中的权利与义务，根据?合同法》及其有关法律，遵循平等、公平、老实守信的原那么，经甲、乙双方协商同意，特签订下列合同条款。

第一条、项目量及项目单价

1、项目量：以实际完成的项目量为计算依据，5米以上挡墙根底为3.5米上2米，(下列根底以甲乙双方现场需要的确。)

2、根底开挖单价为___元/立方计价，带有运输以___元/立方计价。

3、项目单价：浆砌石包工包料不含税金___元/立方计价。

4、甲方负责道路、水、电、到场地，便于正常施工。

5、具体内容：基坑清理、平整;片石砌筑;水泥砂浆沟缝、抹面及养生;砂浆制作;片石、水泥、砂等材料购置及搬运;为完成上述工作工程所必需的其他所有辅助工作工程。水电由乙方负责，甲方负责房租费___元/月。

第二条、施工工期

本项目必须确保不影响正常施工，施工期限为3个月，从___年___月___日至___年___月___日。

第三条、平安防护

1、乙方对所承建的项目平安防护负全部责任。并严格执行平安检查制度和严密的平安防护措施。如有不平安事故发生，责任概由乙方负责，甲方不负任何责任。

2、乙方在施工期间应随时接受甲方管理人员的检查，听众甲方的安顿。

3、乙方对所使用人员的劳动平安承当雇主责任，乙方在施工过程中及其他任何情况下必须确保自身平安及他人平安，否那么一切平安责任自负。

4、乙方需确保泥土不流入农户家中。

第四条、项目质量和检查验收

1、项目质量规范合乎国家现行施工标准和设计文件的要求。乙方要确保到达M7.5浆砌石的质量要求。

2、乙方在施工中对所承建的项目质量负责，随时接受甲方技术、管理人员的检查，执行甲方制定的各种质量控制措施。

3、因质量不合格造成返工的费用及对甲方所造成的损失，由乙方全部承当负责。

第五条、项目款支付

经甲方监理现场验收后，在春节前甲方应付乙方项目款全额的50%，余款在春节后三个月内付清，如不按时支付所造成的损失由甲方负责，并罚款全额的10%。

第六条、如在正常施工的情况下，乙方造成停工，甲方有权扣除乙方项目款10%。

第七条、甲方因周边的协调关系造成停工，甲方应赔偿乙方的民工每人每天___元，机械___元/天。

第八条、此合同一式二份，甲方双方各执一份，双方签字生效。

甲方：_________乙方：_________

___年___月___日

挡土墙施工合同(篇二)

甲方：

本着平等自愿，互惠互利的原那么。经双方协商，甲方将现有的巴东经济开发区外环路k1+550-k1+574.1处挡土墙施工承包给乙方。

一，承包内容：单包工

二，承包价格：75.00元/m3

三，结算方式：实做实收，此段施工完成后，甲方支付已完成项目量的50%，待两个月内再付40%，余下项目款待外环路项目完工后一个月内付清。

四，质量要求：按设计图纸施工，到达合格

五，合同约定：

1.甲方负责将各种材料组织到施工现场，水电安装到位。

2.乙方自行安顿工人的食宿，自带搅拌机，材料上墙乙方自带挖掘机(费用自理)。乙方施工过程中必须听从甲方安顿，接受业主及监理的监督，如果因施工质量达不到要求出现撤除返工等问题，撤除返工的费用由乙方负责赔偿。

3.目前k1+550-k1+574.1施工段，乙方必须在15个工作日内完成，根据此段施工中的表现再决定后续施工。

4.墙面勾缝，勾缝用的跳架由乙方自行负责置办。

5.无论何种原因在施工过程中出现乙方不听甲方安顿发生争议，乙方自愿自行退场，甲方按乙方实际完成有效项目量据实结算费用。如果此作业面挡土墙施工未到达设计要求，那么费用结算按挡土墙4.5米以内单价为45元/m3，每增加一米单价增加5元/m3方式来结算项目款。

6.施工过程中乙方必须加强平安管理，对进场工人进行平安教育，牢记“平安第一〞的方针。杜绝平安事故发生，假设有平安事故发生，甲方只负责保险公司理赔局部，差额局部由乙方自行承当。

7.此合同一式两份，双方签字生效，假设有不能协商的纠纷，将交由法院调解。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

挡土墙施工合同【篇三】

根据?中华人民共和国合同法》及?中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规规定，结合本项目具体情况。甲、乙双方本着平等互利、协商一致的原那么达成如下合同条款。供甲、乙双方共同遵照执行：

第一条、项目概况

1、项目名称：

2、项目地点：

3、项目内容：总项目量约为m3。按施工设计图纸为准，以实际完成项目量计算。

4、项目总造价约最终以实际项目量为准。

第二条、项目承包范围

浇筑混凝土及铺毛石、模板安装(拆模)、架子搭设、挡土墙等。

第三条、合同工期

1、动工日期年月日。

2、竣工日期年月日。

第四条、质量要求

1、先铺5一7cm混凝土、再铺毛石、再浇筑混凝土，用三相50棒振捣密实。不允许重叠铺设毛石，并保持50一100mm间距。

2、浇筑毛石混凝土在100m3以内应做混凝土试件取样，并送质检站检测。

3、项目质量按相关规定验收合格为准。如有不合格返工一切经济损失由施工方负全部责任。

第五条、项目单价

1、项目单价按实际修建挡土墙方量元/m3计算(包括人工、机械设备、水泥、沙、碎石等一切原材料)属包干价。

第六条、项目款支付方式先乙方垫资10一15万元修建。以完成600m3后按80%支付项目款。余下20%竣工验收后一月内付清。

第七条、乙方权利及义务

1、为催促和保证甲方全部履行与乙方签订的合同内容，乙方将委派一名持证上岗证施工员。必须每天在施工现场，如不到现场每一天扣一百元(从项目款扣除)。

2、甲方有权对乙方的施工进度、平安、质量及各工序环节进行监督、检查并负责组织验收。

第八条、块石甲方提供，计算方法按项目量(挡土墙)的60%扣除方量。每方单价：45.00元/方，从项目款扣除。

第九条、平安责任与平安施工

1、此项目内施工中发生平安事故由乙方负责与甲方无关，应为委派专职平安员(持证上岗)。

第十条、违约责任

甲、乙双方任何一方违反本协议中任何一项而造成损失的按照相

关法律法规，由违约方承当法律责任，赔偿守约方的经济损失。

第十一条、本合同经甲、乙双方签字、盖章后生效。

第十二条、本合同未尽事宜经甲、乙双方另行协商解决。

第十三条、本合同一式份，甲乙双方各执份。

甲方：法人代表：：地址：

乙方：法人代表：：地址：

年月日

挡土墙施工合同(篇四)

甲方：

乙方：

根据?中华人民共和国合同法》及?中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规规定，结合本项目具体情况。甲、乙双方本着平等互利、协商一致的原那么达成如下合同条款。供甲、乙双方共同遵照执行：

第一条、项目概况

1、项目名称：

2、项目地点：

3、项目内容：总项目量约为m3，按施工设计图纸和现场放线尺寸为准，以实际完成项目量计算。

4、项目总造价约最终以实际项目量为准。

第二条、项目承包范围

根底砂石垫层平整、夯实用工，浇筑混凝土〔商品混凝土〕及铺毛石、成型后的混凝土养护、安装泄水孔、伸缩缝处理、模板安装〔拆模〕、架子搭设、施工区域的卫生清扫、混凝土的缺陷修补等。

第三条、合同工期

1、动工日期年月日。

2、竣工日期年月日。

第四条、质量要求

1、先铺5一7cm混凝土、再铺毛石、再浇筑混凝土，用三相50棒振捣密实。不允许重叠铺设毛石，并保持50一100mm间距。

2、浇筑毛石混凝土在100m3以内应做混凝土试件取样，并送质检站检测。

3、项目质量按相关规定验收合格为准。如有不合格返工一切经济损失由施工方负全部责任。

第五条、项目单价

1、项目单价按实际修建挡土墙方量元/m3计算〔包括人工、小型机械设备、水泥、沙、碎石等一切原材料〕属包干价。

第六条、项目款支付方式

先乙方垫资10一15万元修建。以完成600m3后按80%支付项目款。余下20%竣工验收后一月内付清。

第七条、乙方权利及义务

1、为催促和保证甲方全部履行与乙方签订的合同内容，乙方将委派一名持证上岗证施工员。必须每天在施工现场，如不到现场每一天扣一百元〔从项目款扣除〕。

2、甲方有权对乙方的施工进度、平安、质量及各工序环节进行监督、检查并负责组织验收。

第八条、块石甲方提供，计算方法按项目量〔挡土墙〕的60%扣除方量。每方单价：45.00元/方，从项目款扣除。

第九条、平安责任与平安施工

1、此项目内施工中发生平安事故由乙方负责与甲方无关，应为

委派专职平安员〔持证上岗〕。

第十条、违约责任

甲、乙双方任何一方违反本协议中任何一项而造成损失的按照相关法律法规，由违约方承当法律责任，赔偿守约方的经济损失。第十一条、本合同经甲、乙双方签字、盖章后生效。

第十二条、本合同未尽事宜经甲、乙双方另行协商解决。第十三条、本合同一式份，甲乙双方各执份。

甲方：乙方：

法人代表：法人代表：

电话：电话：

地址：地址：

合同签订日期年月日

实用精选：水电施工合同1440字

水电施工合同(篇一)

发包方〔下称甲方〕：________

承包方〔下称乙方〕：________

根据?中华人民共和国建筑法》以及其他相关法律法规规定，甲乙双方就乙方承接甲方发包的水电项目的施工的有关事宜，协商一致，同意按以下条款签订本合同，以资共同遵守。

第一条项目工程概况

1.1项目名称：________________

1.2项目地址：________________

1.3承包方式：包材料、包安装〔含防雷接地〕、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本项目按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。

1.4项目范围与内容：________________〔包括施工图内所有的水电安装项目，施工图改变后项目量另行计算〕

第二条工期

1、乙方必须在年月日前竣工。乙方在招标方规定的时间内完成施工任务，甲方要求的竣工是指该项目全部完成，验收合格。

2、如因由施工场面〔包括土建施工场地、水电施工图的提供、施工计划变更、拖欠项目款〕影响乙方的项目进程那么工期应作相应顺延。

第三条项目质量规范

按照国家现行安装标准施工，并到达水电验收规范合格等级。

第四条合同价款

本合同价款按_______万预算。结算按项目完成时的最新定额，材料价格参照11年价目表，人工费60元/定额工，括人工、机械、施工安装、调试、保险及风险等各项费用。

该项目完工后报验及检测费由甲方负责，假设检测不合格，需要二次检测的费用由乙方负责。

第五条项目款支付

合同签订后甲方应付给乙方总款的10%作为启动资金，电线、电缆达到现场付总项目款的30%，开关灯具达到现场付总项目款的20%，配电箱达到现场付总项目款的10%，安装完成付总项目款的20%，项目验收合格后付总项目款的7%，余3%作为质量保证金两年后无质量问题一次性全部支付给乙方。

第六条设计变更

6.1因施工变更导致项目量增加局部项目款由甲乙双方友好协商，延误的工期相应顺延。

第七条双方职责

7.1甲方职责

〔1〕按时提供施工工作面给乙方使用。

〔2〕负责协调配合管理施工现场，指定相应的施工员监管施工工作，负责有关签证。

〔3〕甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场住宿。包乙方工作人员住宿床位，用水、用电。

〔4〕按施工平安标准的规定，采取应有的施工平安措施，确保施工平安与第三者的平安。在施工过程中发生的伤亡事故责任以及因乙方管理不善造成的损失，均由乙方自行承当。

〔5〕项目竣工未交付甲方之前，甲方应协助乙方负责已完项目的爱护，爱护期间如有人为成心损坏，应由损坏方予以修复或返工。

〔6〕乙方必须服从甲方指定人员管理，按照甲方管理制度施工。

〔7〕负责对该项目合同范围内的施工现场内的防火、防盗、平安及治安工作。乙方工人因自身原因在施工现场、工作时间，发生意外伤害费用，一万元下列〔含一万元〕，乙方承当全部费用，一万元以上，甲方承当超出局部的70%费用，乙方承当相应费用。如假设是乙方工人自身不平安行为发生的意外伤害，甲方概不负责。

第八条平安施工

8.1施工期间，乙方应严格遵守建筑项目平安技术规程、建筑工人平安操作规程、?中华人民共和国安装条列》和其他相关法规以及施工期间国家颁发的新的法律法规，并对现场作业的平安及项目质量负责。乙方必须做好施工质量、平安管理；指定平安、防火负责人，物件堆放整齐。

8.2乙方必须进行平安文明施工。

8.3乙方应遵守建设项目平安生产有关规定，严格按照平安规范组织施工，采取必要的平安防护措施、打消事故隐患，由于乙方平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承当。

8.4甲方不得要求乙方违反平安管理规定进行施工。因甲方原因导致的平安事故，由甲方承当相应责任及发生的费用。

第九条关于工期延误

9.1下列原因造成工期延误，经过甲方现场项目师确认，工期相应顺延；

〔1〕甲方未按约定日期提供施工场面及相关动工条件；

〔2〕甲方未按约定日期支付项目进度款，致使施工不能正常进行。

〔3〕甲方项目师未按照合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

〔4〕设计变更和项目量增加；

〔5〕不可抗力：是指战争、动荡、空中飞行物坠落或其他非甲乙双方负责造成的爆炸、火灾、水灾以及六级以上台风、大雨、暴雨、地震等；

〔6〕合同约定或甲方项目师同意工期顺延的其他情况。

9.2合同双方任何一方不履行合同义务或不按照合同约定履行义务的其他情况，均属违约，由违约方承当违约责任，赔偿因其违约造成的损失。

第十条合同争议解决方式

本合同履行过程中所发生的争议及本合同未尽事宜，由双方协调解决；协商不成时任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十一条合同生效与终止

第十二条合同份数

12.1本合同自双办法人代表或其他委托代理人签字加盖公章后生效。

12.2本项目按照甲乙双方约定，甲方按照合同约定，支付完最后一笔尾款，此合同自动终止。

本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力。本合同未尽事宜，由双方另行协商签订补充协议，补充协议是本合同的组成局部，与本合同具有同等法律效力。

甲方〔公章〕：_________乙方〔公章〕：_________

法定代表人〔签字〕：_________法定代表人〔签字〕：_________

_________年____月____日_________年____月____日

水电施工合同【篇二】

甲方：〔下列简称甲方〕

乙方：〔下列简称乙方〕

甲方将项目的水电安装项目发包给乙方施工，为明确双方职责，在经过友好协商,平等互利的根底上签订如下协议：

一项目概况

项目名称项目地点

建筑面积结构形式

项目工期动工日期

质量目标竣工日期

二承包方式：

包工包料〔含所有辅助材料〕、包设备、包工具用具、包质量、包工期、包平安生产和文明施工、包施工风险、包技术资料整理、包交工验收、包综合治理等。

三项目承包范围

1．承包范围：水、电、暖气安装项目设计图纸与设计变更单中所包含的所有工作内容。

2．具体工作内容：

①材料场内运输、装卸。

②施工图纸中安装内容：

依据设计图纸和甲方与业主方签订的项目承包合同中约定的相关条款〔包括所有的高低水、暖气、消防、强电、弱电预埋等〕及一切配合和设计变更等工作内容。

③所需的结构预留洞口的留设、预埋件、管线槽口开凿、补槽及施工后的现场清理等工作。

④施工标准及常规要求。

⑤因设计变更引起的项目量增减或返工重做。

⑥成品爱护、设备调试、竣工交验。

⑦文明施工要求的场内整齐、清洁等工作。

⑧与其它工种的配合施工。

⑨预留管道洞口的吊模及混凝土的浇灌〔假设甲方施工那么扣除乙方该局部工作的相应费用〕。

四施工用具管理：

①甲方提供垂直运输设备，提供现场及楼层固定电源箱。

②乙方自备安装项目所需工具及劳保用品。

五质量要求

1．按照国家建筑安装项目验收规范，安装项目施工标准和当地主管部门的其它有关规定，作为本项目的质量验收规范。

2.乙方发现设计有误，须立即向甲方提出，在取得文字变更洽商手续前方可继续施工。

3.乙方必须服从甲方在各次质量验收中提出的所有整改意见，并在甲方限定的时间内整改至合乎要求,乙方假设拒绝或拖延整改，甲方视情节轻重有权对乙方作出处分，乙方须无条件服从。

六双方职责与权限

㈠甲方：

1.甲方对乙方施工全过程的施工质量、项目进度、平安生产和文明施工及清洁卫生进行检查验收和监督管理。

2.切实解决好施工用水、用电、垂直运输的矛盾，保证项目顺利进行。

3.提供住宿方便〔住房及水电费由乙方自行解决〕。

4.制定施工方案。

5.进行技术交底、平安交底。

6.提供水电暖完整完整图纸2套〔竣工图一套〕。

㈡乙方：

1.乙方应按图纸设计规定的要求自行组织购进、使用质量合格的材料进行施工。

2.乙方组织有资质证的技术人员、熟练工人投入工作，服从甲方、监理等有关人员的指挥，否那么甲方有权对乙方进行处分，乙方不得有任何异议。

3.乙方应保管好自己的材料，预防丧失，材料的保管与堆放、工人生活用品、用具等一切由乙方自行解决。

七合同价款

1.乙方承包栋楼的建筑面积约万平方米，合同预算价暂定为：万元，每平方米为元，最终按实际项目量以实结算，项目造价最终以甲方与业主方结算价为准。

2.项目量结算按20xx年河南省建筑安装项目预算定额、费用定额及施工期内的有关的文件规定执行，以项目结算总造价下浮１５%作为甲方的综合管理费用〔含税，除此之外,乙方不在支付其它任何费用)。

八付款方式

1.主体施工；一、乙方垫资施工至主体十层时，甲方按乙方承包每平方米总价的３０％的８０％支付乙方项目价款。二；以后每施工一层甲方按该层乙方承包总价每平方米的３０％的８０％支付乙方项目价款。

2.安装阶段：一、水；每施工完十层按乙方承包每平方米总价的１０％的８０％，甲方支付给乙方项目款。二、电；每施工完五层按乙方承包每平方米总价的３０％的８０％，甲方支付给乙方项目价款。三、暖；每施工完五层按乙方承包每平方米总价３０％的８０％，甲方支付给乙方项目价款。

3.项目竣工验收合格后，甲方按河南省20xx年建筑安装项目定额和有关的文件规定及所完成的项目量〔项目总造价下浮１５%〕结算给乙方，结算造价按甲乙双方和业主方最后审定的造价为准，甲方支付乙方总造价〔下浮１５%后〕的95%，留5%作为项目质量保修金。

4.乙方保修期(以甲方和业主方签订的项目施工合同为准)按国家有关规定保修，保修期满后，甲方一次性付清项目质量保修金〔无利息〕给乙方。

5.乙方承包的本安装项目在竣工验收备案后负有保修义务，凡保修期内因乙方施工质量所引起的所有修补工作，均由乙方限时无偿修复，如乙方未能在限定时间内进行修复，甲方可另派专业人员维修，所有费用从乙方的保修金中扣除。

6.订立合同后乙方必须交万元给甲方作为合同履约保证金,乙方进场交万元项目履约保证金，主体结构至1０层后，甲方退还给乙方履约保证金的50%，主体结顶三日内甲方退还乙方残余的`全部履约保证金。

7.以上合同不包括现场变更，如遇不可抗拒自然灾害，甲方需要工期顺延，变更造价按甲方与业主方签订的施工合同的有关条款执行。

8．如甲方不能及时拨付项目款造成的项目进度滞后，乙方概不负责，给乙方造成的损失由甲乙双方协商解决。

附注：每平方米承包总价的分项比例为：１、主体３０％２、水１０％３、电３０％４、暖３０％。

九平安责任

乙方必须平安生产，文明施工，在施工过程中出现的一切平安事故，全部由乙方负责。如发生重大事故，应立即向甲方报告，甲方向上级有关部门报告。

十本合同一式四份，甲乙双方各执两份，项目竣工后此协议作废。

十一未尽事宜，甲乙双方协商解决。

甲方：乙方：

代表人：代表人：

联系：联系：

xxxx年xx月xx日xxxx年xx月xx日

水电施工合同【篇三】

甲方：______

乙方：______(下列简称乙方)

根据甲方项目施工需要，同意乙方以x为代表的施工队承接甲方_________________装修项目的室内水电安装，经甲、乙双方协商，在平等互利的前提下自愿签订本合同。

一、项目工程

1、项目名称：______

2、项目地点：______

3、承包范围：按广东____公司设计的__________________售楼精装修，水电施工图纸设计变更、图纸会审等内容及范围全部完成施工(包括建设方与甲方签订施工合同全部安装局部约定的除材料外所有室内水电安装施工)

4、乙方劳务范围：______(包括但不限于甲方与建设单位签订的本项目施工合同的所有安装工作范围)

二、承包方式及质量要求

2.1、乙方包工、包料，包工具，包质量，包平安，包清理，包文明施工，包工期，包市质监站、监理公司、物业管理处及有关单位竣工验收并业主入伙验收，包保修。

2.2、包质量要求：所有施工内容应到达国家相关标准要求、质量规范的评定，以国家、省、市和碧桂园的验收规范进行验收，质量规范为合格。

三、乙方负责：

3.1、乙方不得以任何借口再次转、分包，一旦发现乙方私自转包，甲方有权立即终止合同并由第三方班组介入接替乙方，继续进行施工，乙方承诺无条件退场，已施工局部按已完成量的70%结算无异议。

3.2、包括但不限于：安装施工机械、施工工具、电焊机、砂轮机、施工照明灯具，本班组使用的自用照明灯具，本班组的宿舍照明水电。

3.3、包施工用电：甲方只提供至二级配电箱后由本班组自用的电器的电线、电焊线、电缆及小型三级配电移动箱，所有线、开关、插座、配电箱需满足临时用电平安标准;

3.4、合同内乙方承包的各项安装项目必须按设计图纸设计变更和施工标准等相关资料施工完成。

四、承包价格：______

4.2、乙方必须于在约定时间完成水电安装施工任务。乙方达不到甲方的工期要求，延误甲方的施工节点，甲方有权随时与乙方办理结算，乙方无条件服从和退场。

4.3、乙方合同签订人必须跟班作业，常驻施工现场，每月不少于25天，如每少一天按200元/天罚款，假设有离动工地，委托为现场代表，代表其行使工地管理权利，负责工地进度，平安质量事务。

4.4、乙方所需要的施工用料须提前七天以书面的形式一式三份报工程经理审批后，一份留底，一份交工程经理，一份直接交给材料员(以便及时采购。如因乙方未按时提交材料方案而造成材料供给不及时造成延误工期由乙方承当责任。

4.5、乙方施工的所有场地由乙方自行清理，假设乙方不清理，即由甲方派人清理，费用由乙方负责，并扣除乙方清理费0.5元/㎡;

4.6、如有设计修改，乙方承诺累计少于2(包含2个工作日)个工作日之内不再增加任何费用。大于2个工作日的由双方协商增加费用事宜。如产生时工费用按_____元每人工计算。

4.7、按实际完成上述各项项目量结算，如建设单位发文取消该工程，该项项目量同样扣除。

五、结算方式、进度款支付：______

5.1、乙方按甲