学校食堂劳务承包合同通用模板合集17篇

学校食堂劳务承包合同通用模板合集17篇简单劳务承包合同。

劳务承包的总称是劳务承包经营管理，是企业经营管理的一种补充措施。在我们进行劳务承包时，为了保障当事双方的利益，最重要的一件事就是双方当事先签订劳务承包合同。依法签订的合同具有法律效力，当事双方应共同遵守约定。则标准的劳务承包合同需要包含哪些内容呢？下面是的编辑为大家整理的?学校食堂劳务承包合同通用模板》，欢迎您阅读和收藏，并分享给有需要的朋友！

学校食堂劳务承包合同通用模板(篇1)

承包方〔乙方〕：

经双方依法平等协商，现就本次内部承包的有关事项达成如下协议，双方共同遵循老实信用原那么予以履行。

第一节项目概况及目标

1.1

1.2项目名称：阳城·心灵家园工程a标段建设项目#楼。建筑面积：暂定：。实际建筑面积竣工结算以施工图为准，建筑面积实行固定建筑面积包干，共m2。

1.3

1.4

1.5

1.6建筑层数：项目地址：成都市青羊区培风村5/6/7组地块平安、文明施工目标：平安文明工地进度目标：动工日期：年月日；±0.00下列项目竣工日期：年月日；全部主体结构封顶，年月日；全部装修完成并验收合格，年月日；年月日，总日历工作天数为：380天。

第二节承包内容、范围及劳务承包方式

2.1承包内容及范围：建筑物散水以内含散水、排水沟、坡道及台阶，从根底砼垫层开始到竣工为止的设计图纸范围内〔除2.2内容外的〕所有土建和水电安装项目内容及现场检查自检资料的整理

2.2乙方工作范围中不包括下列内容：

〔1〕土方开挖、土方回填、地基处理、基坑护壁及桩根底。

〔2〕楼梯、阳台的铁制或玻璃栏杆。

〔3〕腻子、内外墙涂料以及外阳台、公用部位外的地砖、墙砖、花岗石等二次装饰内容。

〔4〕防水、保温分项项目〔土建局部除外〕。

〔5〕设备、通风、消防、电梯、弱电等安装项目〔土建与安装项目的配合费已包括在本合同范围内〕。

〔6〕门窗安装项目。

2.3内部承包方式：人工费〔含丝接人工及机具设备〕+辅助材料费〔含铁丝、钉子、砂轮、锯片、封口胶、焊条、焊药、扎丝、砼垫块、对拉螺杆、拉片、钢筋垫块及水电安装辅材等〕+周转材料费〔含架管架料、扣件、模板、木材、阻燃平安网〕+施工机械费〔塔吊、施工电梯、大小型机械等〕+措施费〔含平安防护设施〕+现场维护费及文明施工费〔含办公区维护〕+其他不可预见费，按照?20xx年建筑项目建筑面积计算标准》及相关规定进行计算，一次性平米价包干的劳务承包方式。

第三节合同价款

3.1合同单价按建筑面积：rmb元/㎡〔详见?阳城心灵家园〔a标段〕劳务等承包费报价及组成表》〕，合同总价约为￥元，〔含出据0.8%的农民工工资的发票费用〕。

大写：

零星签证用工技工单价：120元/工日；零星签证用工普工单价：80元/工日。

3.2合同单价包括但不限于以下内容及费用：

3.2.1完成合同承包范围内工作：从施工准备、按照合理工序施工、质量检查、与其他分包商的配合直至项目验收到达合同要求所需付出的全部人工费用，并且无权收取甲方另行发包的承包单位的任何费用。

3.2.2完成合同承包范围内工作所需用的根本用工、辅助用工、超运距用工及人工幅度差〔运距指在施工现场内〕

3.2.3乙方班组人员工资包括：根本工资、辅助工资等。

3.2.4乙方人员在现场组织施工过程中所发生的人员工资、办公费用、差旅费用、低值易耗品的费用、劳动爱护费用等；

3.2.5乙方在施工生产过程中，使用的机具、各型机械〔例：丝接设备、电焊机、弯曲机、断筋机、调直机、对焊机、振动棒、塔吊、施工电梯等机械和机具〕的费用等。

3.2.6完成承包范围内工作所需的辅助材料费用等；

3.2.7为完成承包范围内工作所需额外付出的施工现场内的材料二次搬运、冬雨季施工及高温防暑所增加的人工费用等；

3.2.8钢筋焊接及机械连接所需的全部费用等。

3.2.9施工现场内的材料等二次转运费〔装卸车、清料、码放所需机械台班、人工费〕已含在合同价款中，但不包括钢筋下车时的吊装费用。

3.2.10预制砼构件、预埋件的制作、安装费用等；

3.2.12乙方生活及生产责任区的建设和清理，承包项目所使用的材料堆放保管等；

3.2.13为到达合同约定的质量、工期、平安及文明施工指标所需额外支出的费用等；

3.2.14本合同价已包含了施工过程中所有可能会波及到的费用的总和，应包括人工、辅助材料〔或设备〕、中小型机械及生产工具、维护、政策性文件规定、风险、责任等所有费用及不可预见的因素发生的所有费用。

3.2.15外脚手架：本项目采用普通钢管悬挑式脚手架或整体提升架，其所有材料及人工包含在合同单价之中，使用时间为主体结构及外墙装饰全部验收合格、方可撤除脚手架。外脚手架搭设必须满足下列要求：

〔1〕外架搭设计划必须合乎标准要求，并经监理和发包人审核批准前方能实施，验收合格前方能使用。

〔2〕外架材料的材质必须合乎标准要求。

〔3〕外架临街面要求用钢丝网或竹胶板密封主体回升时最上部的四层。

3.2.16所有进入施工现场的脚手架钢管必须进行油漆处理。

3.2.17所有进入施工现场的平安网〔密目网、尼龙水平网〕必须是阻燃的、经检验合格的产品，且必须是全新的。

3.2.18所有进入施工现场的机械设备必须进行翻新处理。

3.2.19甲方劳务合同里面针对乙方包含的所有工作内容及考核内容及费用。

第四节甲方提供的施工条件及资源

4.1商品砼由甲方运至施工现场〔二次结构砼为自搅砼〕，卸料、加压泵及浇筑设备、施工作业人员全由乙方负责。

4.2生产、生活等临时用房：甲方只为乙方提供活动板房，乙方使用和管理，费用乙方自理。工人的日常管理及用品等由乙方自理。

4.3甲方不对劳务人员设职工食堂，由乙方自行解决食堂问题。

4.4施工用水、用电情况提供：

甲方负责将水和一、二级配电箱接至施工现场，并安装计量表；场地内的临时用水和二级配电箱后用电设施及其安装由乙方负责；施工现场用电的电费由甲方负责。

4.5其他临时设施：乙方进场后，甲方指定地点搭建，材料由甲方提供，搭设人工费由乙方承当〔板房由专业单位搭建除外〕。

4.6用于项目实体的主要材料〔商品砼、钢材、水泥、石灰膏、砂、石、标砖、空心砖、墙与砼界面处所用的钢丝网以及外墙面砖、室内墙砖、地板砖、电缆、电线、线管、线盒、给排水管及管件、配电箱〕由甲方提供。

第五节乙方应提供的资源

5.1为保证本项目的实施，除本合同第四节约定的甲方提供的资源外的所有实施项目所必须的各型机械、施工工具、平安防护设施的材料等都应由乙方自己提供，乙方有责任且必须采取有效措施保证其所有设备及工具处于良好状态，以满足施工需要。

5.2在承包项目范围内，乙方自行采购的所有材料必须合乎项目设计和施工标准及甲方的要求，因乙方采购的材料不合格造成的一切损失及后果由乙方自行负责，甲方不承当因材料不合格而引致的连带责任。本项目严禁使用不合格材料。

5.3乙方提供的所有设备及工具应合乎成都市关于外来施工单位机械设备的各项规定及甲方对于乙方提供设备及工具的各项规定及要求。

5.4乙方必须提供进场工人的三级教育卡、身份证复印件及平安责任书。

第六节双方的权利及义务

6.1甲方的权利及义务

6.1.1甲方派驻工地代表：暂定由包利剑全权负责项目施工中的一切事宜〔但不超过其委托权限〕，签证用工必须由甲方或委托负责人签证方为有效〔具体委托人员由甲方总负责人届时确定〕，签证用工必须是甲方另行安顿与本合同无关的工作内容。

6.1.2负责对乙方承建项目的质量、平安、进度、文明施工等进行全面监督、指导和管理。如有迹象说明乙方已无履行承包合同的能力或严重损害了甲方的利益、信誉等，甲方有权单方面终止项目施工劳务内部承包合同。另外组织施工班组接替施工，同时保存查究乙方所有责任的权利。

6.1.3负责向乙方进行技术、质量、平安、场容、进度的交底。

6.1.4负责向乙方提供施工图1套，如需增加施工图份数，乙方可自行加晒，费用自理。

6.1.5负责组织施工图纸会审，施工组织设计交底，审查乙方编制的详细施工作业方案。

6.1.6负责提供商品砼，但乙方负责泵站前、后台管理并取样。

6.1.7负责本项目的对外联系工作。

6.1.8负责组织项目竣工验收工作，配合协调乙方组织中间验收及分局部项验收工作。

6.1.9负责把钢筋原材料运至施工现场〔首次汽车吊卸车费用由甲方负责〕。

6.1.10定期组织召开生产例会，定期组织综合大检查。

6.1.11图纸变更以甲方书面通知为准。

6.1.12负责技术管理和技术资料收集整理，但自检资料和强制性检验测试资料由乙方按时检验后提供应甲方。

6.1.13有权对乙方的班组民工工资发放方式进行审查及监管。

6.2乙方的权利及义务：

6.2.1乙方驻工地代表：全权负责承包范围内施工的一切事宜。

乙方还应配备其他13名工程管理人员，其配备的数量如下〔名单由乙方进场时一并提供〕：

班组执行负责人〔1人〕、施工员〔3人〕、测量员〔2人〕；平安员〔2人〕；质检员〔2人〕；水电工长〔1人〕；大门口门卫〔2人〕以上人员须持证上岗，岗位证书由甲方压证管理。以上人员的工作考勤由甲方工程部统一管理，每个月的出勤天数必须和工程部所有人员一致不得少于28天〔2月份不得少于26天〕。

6.2.2乙方必须保证工程管理成员的完整及至项目竣工不得随意更换上述人员，因除甲方要求更换的不作为人员、不可抗力或个人特殊原因需书面报经甲方同意前方可以更换外，否那么甲方有权对乙方予以5万元/人、次的经济处分。

6.2.3乙方保证项目不得以任何方式进行再次转包，否那么视为违约，乙方必须承当所有违约处分。

6.2.4乙方必须服从甲方、总承包方、业主及监理单位的指令。

6.2.6乙方须保证节假日及农忙期间的连续施工。

6.2.7现场所有施工人员必须遵守现场有关质量、平安、文明施工、后勤卫生、环保、消防、捍卫的各种规章制度，设置专职的质量检查员、平安员，负责质量、平安。承当因违反上述规定而造成的一切责任及损失。乙方应服从甲方有关部门组织的综合大检查。

6.2.8按成都市建委规定办理好施工的各种许可证〔包括施工人员的各种许可证〕，如违反规定，由乙方承当一切责任。自备各种特殊工种施工人员〔包括测量工、大型机械操作工〕且特殊工种需要持证上岗。

6.2.9保证按每月的项目方案进度、质量、平安文明施工的要求完成。因乙方原因每月完不成其中一项将视为违约，并按违约给予处分，甲方保存劝其退场的权利，因退场造成的损失乙方自行承当。

6.2.10将许可证和施工的人员登记造册，交甲方备案，加入施工的人员必须持有身份证、做工卡。并将身份证、做工卡复印件交项目承包人备案。

6.2.11在施工过程中，乙方有责任和义务与甲方共同商议并积极配合采取合理施工计划，降低项目本钱。

6.2.12提供钢筋焊接、机械连接试件和混凝土试件，同条件养护的试块，按标准及发包人见证由承包人现场制作，强度等级必须满足设计要求。检验实验费用由发包人承当，制作及送样所需的费用及重检费用由乙方承当。

6.2.13本项目钢筋配筋〔包括预埋铁件、穿墙杆等〕由乙方负责，其配筋单方案应提前10天交予甲方审核，经甲方审核后进行加工。

6.2.14按照甲方通知的时间准时入场。

6.2.15严格按照总体施工组织设计和专项施工计划进行施工，未经同意不得擅自更改施工计划并对施工过程中波及的先进工艺和技术保密。

6.2.16乙方在施工中必须满足甲方关于形象工作的要求，完成甲方关于企业形象宣传有关的工作；自备合乎甲方形象工作及平安要求的防护用品，费用自付。

6.2.17按照甲方要求的日期提供满足甲方要求的月形象进度报表。

学校食堂劳务承包合同通用模板(篇2)

发包方：____________________________

承包方：____________________________

甲、乙双方本着平等、互利和协商一致的原那么，就南泉广场项目施工的劳务人工费事宜，达本钱合同条款如下，双方共同遵照执行。

第一条项目概况

〔一〕项目名称：____________________________

〔二〕项目地点：____________________________

〔三〕施工面积：____________________________

第二条承包范围

人工挖运土石方、回填土；现浇砼项目〔综合〕、支模〔含脚手架〕、钢筋制作、安装；预制构件制作、安装；砌砖；铺贴花岗石、广场砖、柱面、柱头、瓜米石地面及抹灰；安砌青石路沿及草坪路沿；二布六油防水层；脚手架搭拆；梯踏步贴面砌、缸砖粘贴；建筑撤除〔含除渣〕、搭建临设；零星估工等〔除水电安装及绿化项目外的所有项目〕。

第三条承包金额

详见本合同附件所包含的单价及名分项包干价。

承包金额的构成=单价×实收方量+上、下浮比例金额

本项目劳务人工费除绿化项目外，所有项目价格均已包括，不再另立工程，假设有，现场根据实际情况确定。

本项目进场前乙方向甲方缴纳五佰元保证金，项目顺利进场15日后甲方退还保证金。主要分项项目单价附在本合同后面，作为合同附件。本单价已包含了管理费、工具费、交通费、保险费等一系列费用。

第四条工期〔三个月〕

〔一〕动工日期：____________________________

〔二〕竣工日期：____________________________

第五条施工技术要求

〔一〕每一项项目动工前由甲方施工技术人员向乙方交底，并以书面形式由乙方代表签字。

〔二〕乙方代表必须指挥工人按技术交底和施工标准施工。先作样板，达标后再施工。

〔三〕第一道工序必须按交底、施工、检查、验收几个步骤进行，本工序完成验收合格后，方可进行下一工序工作。

第六条双方责任及工作

〔一〕甲方工作

1．提供食宿条件：

2．为乙方施工协调有关工作关系：

3．派施工管理班子驻现场，对项目进度，项目质量及施工步骤进行安顿，指导乙方施工，并对质量平安工作进行监督检查。

〔二〕乙方工作

1．严格执行合同中对项目工期、质量、平安的要求，调配甲方要求的相应工种及工人数量，服从施工人员的安顿，按标准进行施工。

2．加强对工人的管理，教育工人遵纪守法，办理流动人员务工的暂住证等相关手续。加强平安、防火、防盗意识。

3．组织工人文明施工、钢筋工、电焊工等重要工种必须持证上岗，加强施工现场管理，做到工完场清。文明施工，周转材料包干使用。

①.扣件按3%，

②.u形扣按15%，

③。钢管、钢模按0.5%包干，全奖全赔。

第七条项目验收

〔一〕项目质量，以国家项目质量检验评定规范的优良等级进行要求以分项项目优良确保分部项目优良，分部项目确保单位项目优良。

〔二〕以甲方施工人员及监理项目师签证为验收依据。

〔三〕因乙方造成的质量问题返工，由乙方负责全部责任并承当其材料及人工费损失。

〔四〕因甲方指挥错误造成的返工，由甲方按乙方已作局部的实际记工，以每人30元一天支付给乙方。

第八条人工费支付

〔一〕项目动工后，由甲方向乙方预支工人生活费，每人每月共借支代金卷250元，现金50元，每10天借支一次，总额控制。

〔二〕每30天根据形象进度计算工作量，假设到达预计工期那么支付总工作量的70%人工费用，完成工作量超出方案量，那么支付80%，达不到那么支付60%。付款时必须扣除预支金额。如甲方不按时支付工资，乙方有权向甲方提出发放工资的要求或罢工。

〔三〕项目竣工、验收合格、再计算总工作量，扣除总借支〔预支代缴保险费〕，交还借出的全部工具、设备、周转材料、残余材料、生活用品等，扣除损毁、短缺部份赔偿后10日内付足总额的95%，余款一个月后付清。

〔四〕本项目假设经有权单位评定质量规范为优良项目，甲方按附件单价上浮30%结算；将乙方在施工期间的工具费报销作为奖励；假设不能到达优良，甲方那么按附件单价下浮10%与乙方作结算。

第九条平安责任

乙方必须严格遵守甲方的规章制度和平安操作规程进行施工作业，因乙方违规操作造成的平安事故，由乙方全权负责，所发生的一切费用与甲方无关，项目施工期间乙方必须购置全部工人的人身意外伤害保险，保险金由乙方自理，乙方提交工人名单，甲方为乙方代办保险手续。

第十条未尽事宜由双方另行协商，并成为本合同之附件，双方共同遵守。

第十一条其它约定

假设乙方在施工过程中其工艺水平、工期达不到甲方要求，甲方那么有权要求乙方无条件退场并不予进行结算，甲方所受的工期、信誉损失也不向乙方索赔。

第十二条本合同一式二份，甲乙双方各捃一份，具同等法律效力，双方签字〔盖章〕后生效，项目竣工验收合格，结清尾款后自然失效。

甲方：__________________

乙方：_________________

负责人：________________

委托人：_______________

代表：__________________

代表：_________________

签约时间：

____________年____________月___________日

学校食堂劳务承包合同通用模板(篇3)

分包方：(下列简称乙方)

根据?中华人民共和国合同法》和?中华人民共和国建筑法》及其它有关法律及行政法律，遵守平等、自愿、公平、公道和老实的原那么，甲方将安平县中心商业大道2#、3#住宅楼的整个劳务及机具、辅料分包给乙方施工。甲方负责2#、3#住宅楼所用的钢材、混凝土、水电材料、施工用电，生活用水、施工用水、提供乙方临建房、外墙保温材料、室内砌体和抹灰所需材料。双方经协商一致，签订协议如下：

一、项目概况

1、项目名称：安平县中心商业大道2#、3#住宅楼。

2、项目地址：安平县中心大街以东，东马路以西网都街以南。

3、工和规模：2#、3#住宅楼均为框剪结构，地下二层、地上十八层，地上一、二层为商业用房，三层以上为住宅。

二、工期

施工总工期为天;按照以下约定为不变倒计时工期(含合法节假日、雨雪天、停电停水、不含不可抗拒因素)

(1)年月日前主体封顶、室内砌体、外脚手架撤除及主体材料清理完毕。

(2)年月日前室内抹灰、外墙抹灰、外墙保温完成，场地清理完毕。

三、质量等级：合格。

四、劳务承包范围

按中心商业大道2#、3#住宅楼设计图纸，图纸审查意见书、设计变更及相关技术文件要求等，包括结构和建施图纸上的各个空洞的预埋进行施工。(除内、外墙挂白、墙涂料;卫生间和楼顶防水、地下室防水;水暧电和消防、电梯、门窗的安装)均属于乙方劳务承包范围。施工现场前期和施工过程中各工种人员的配备，周转材料的租凭、购置，各种机械的配备，必须满足施工需要。施工现场内的一切用工，均属乙方承包范围，生活用电由甲方规定规范，超出范围由乙方缴纳费用。

具体劳务工作内容及相关约定如下：

1、泥工工作

(1)中心商业大道项目2#、3#楼塔吊根底、升降机根底、砌体项目、混凝浇筑项目，图中的预埋项目、二次结构及室内外抹灰，水泥砖、门过梁等有关混凝土预制加工安装，构造柱和门窗过梁的加工及完成，在主体结构中的修补及封堵所需的水泥砂子均为乙方自理。混凝土的养护、冬季的保温所需要的材料及设备、混凝土覆盖的草帘、升温的煤炭、火炉，施工用水、宿舍的保温、降温设备、生活垃圾等均为乙方负责。

(2)现场场地平整、硬化、打扫、搭建、撤除、现场所有的回填土至4-4.5米范围内及回填土所用的白灰、防水、伸缩缝处用保温板、机械、运输工具，现场土方开挖后所有的放线、防护、人工平土、褥垫层、砖模、集水坑的开挖、垒砖、抹灰、塔吊根底的加工安装浇筑等。从一级配电箱起(不含一级配电箱)以后所有材料均由乙方负责。

(3)小板车、振动器、碘钨灯、沙灰桶、铁锹等所有工具由乙方自己购置。

(4)室内外回填土及地坪项目。

(5)屋面找平、楼层内的建筑垃圾清理。

(6)所有结构高低墙面必须保持平整及垂直度，以及墙面及板面的合格尺寸。

(7)每段施工的混凝土试块的制作。

(8)外墙保温及屋面项目。

(9)每段施工过程中，甲方所分包的各种分包项所用乙方的垂直运输机械，乙方不得收取任何费用。

2、木工工作

(1)所有模板制作安装项目，楼层顶板、墙体即为清水墙面和板面。

(2)顶板的打磨，爆模的剔凿及清理。

(3)自带手开工具(小板车、碘钨灯、电缆线、铁丝、海绵胶条、扎丝、钉子、脱模剂、养护剂等)。

(4)、所有墙面必须保持清水墙，保持墙面的规定尺寸，水平度及垂直度等。

3、钢筋工作

(1)所有钢筋制作安装工作，钢筋损耗必须严格控制在钢筋总量的3%范围

内，超出局部由乙方自己采购或承当。

(2)所有钢筋加工机械、电缆自带。包括闪光对焊机、弯曲机、切断机、电

渣压力焊、调直机、螺纹套丝机、无齿锯等及并向提供相关机械设备资料，水泥垫块、撑持、马镫、织纹螺丝套筒、均由自理。机械维修和保养乙方应配备专业人员。

(3)甲方钢筋运至现场乙方配合卸车，吊车费用由甲方负责，乙方严格按照甲方要求分场地、分规格堆放、进场的数量进行检查抽样并报甲方。

(4)现场不能有超出1米的废料，并对超出1米的钢筋进行焊接使用。

(5)所有板面钢筋必须按图纸间距弹线绑扎，墙面钢筋应横平竖直。

(6)二次结构的植筋等。

4、架子工工作

(1)所有楼层落地、悬挑外架、平安通道、室内外临边防护、室外电梯、龙门架、预留洞口的封堵、预埋、焊接的安装、搭设、维护和撤除等。

(2)钢筋棚、木工棚、地泵棚及现场平安过道以及现场的各个平安防护等。

(3)各楼层卸料平台搭设及撤除。

(4)施工电梯的平安及撤除。

(5)施工人员的操作证必须齐全有效。

(6)配备的各种平安材料、工具、机械自理。

(7)挑架子所用的工字钢安装、撤除均由乙方负责。

5、测量人员

(1)所有的测量仪器齐全并且合格并向甲方提供测量仪器的检测报告，参与测量人员满足施工进度的技术要求。

(2)所有现场开挖前后定位抄平，放线及二次结构的抄平放线等。

(3)上级有关部门验线检查必须配合。

(4)所有放线人员必须出具有效证件。

(5)记录好每次的测量的情况，观测沉降、整理并上报甲方。

(6)大体积砼测温孔的留设，并按要求做好测温记录。

机械设备、材料周转、辅材及其它。

附：(1)以施工工地内的所有土建局部所需的施工机械(除铲车、钩机、运土)、模板、木方、钢管、扣件及二级配电箱(包括二级配电箱以及从二级配电箱至一级箱的电缆)下列的材料和安装。

(2)保证整个工程土建施工的对拉片、焊条、钉子、铁丝、绑丝、平安网、密目网、平安带、平安帽保证购置的各种材料出具材质单、合格证检测报告及其它有效时间，按甲方要求齐全有效。

(3)平安网(挂网、兜网、密目网)必须合乎国家现行标准及工程部的要求(此款强制要求)。

(4)材料、设备、成品及半成品在该区内的场内转运、预留、预埋、废料回收及堆放;外墙外表最后一次清洁;各专业图纸设计中所有专业安装预留下的塞口和调口。

(5)全部施工区域的平安防护、包括生产区、生活区、平安通道等全部平安防护的搭拆、维护工作。

(6)乙方在施工场地内，对所发生的零工自行承当责任

(7)乙方负责施工现场、平安文明施工及其工作面和生活区的卫生清理，每道工序必须做到工完料尽场地清。

(8)各项项目施工前乙方向甲方提前7天以书面形式申报材料使用方案，并经工程部批准后严格执行。

(9)乙方无条件执行工程部各种专项计划。

(10)植筋已包含于包工单价内，甲方提供钢筋。

(11)现场临时排水已包含在包工价内。

(12)钢筋场地搬移及二次加工场地搬运，安装已包含在单价内。

(13)外架的拉结点已包含在包工价内。

(14)爱护垫块，马凳150cm下列不得使用钢筋，所产生的费用已包含在包工价内。

(15)假设发生项目变更，按分项单价据实计算。

(16)非甲方的原因停工15天以内，甲方不补偿任何费用，超过15天以上，甲方按实际出勤人数补偿20元/天补偿生活费。

(17)乙方应对现场人员进行登记，做好记录，并将花名册、身份证复印件报甲方，每周上报现场各工种出勤人数(考勤表)。并配合甲方与每个人签订劳动合同。

五、甲方的`权利和义务

1、编制项目施工质量、平安、文明等技术条件(施工组织设计、施工计划、施工措施、平安交底、技术交底和解决项目有关问题)。

2、对项目进行过程中的质量监督、平安检查催促和验收工作。

3、工人进行班前平安教育，并做好记录，报工程部备案，杜绝违章作业。假设因作业人员违反操作规程和违章作业所发上的平安质量事故等造成的经济损失由乙方全部承当。

4、项目款结算资料待项目完成后，按合同向甲方如实填报“拨款申请表〞。

5、对本项目劳务盈亏由乙方负全责，产生的各种罚款自行消化，与材料商、所属员工及其他单位和个人发生的债权按照谁签收谁承当，谁出示收据谁承当的原那么办理，乙方及所属管理人员对对班组负责任，材料商及个人等签字认可的债权债务，未经甲方签字盖章的均属乙方个人行为，与甲方无任何关系，其产生的后果由乙方本人承当经济和法律责任。

6、乙方承当1%劳务管理费，在每次付款时由甲方代扣。

7、乙方在本项目内所属工人的保险费、培训费、岗位费、服装费、各种机械费备案费等均为自行负责，甲方不产生任何费用。

8在本项目没有到达甲方与建设单位拨款的时间，乙方所产生的任何费用均由乙方自己承当。

9乙方对施工所使用的机械设备必须按相关规定进行周期性检查、维修、保养，并做好检修记录。

乙方的权力

乙方在承包期间及承包范围内，依据甲方规定行使下列权力：

1、根据工程的具体情况组建工程管理班子。

2、决定施工人员的工资分配规范和经济处分措施。

3、实施工程管理组织指挥权。

乙方义务

1、按合同要求完成项目劳务分包内容的全工作。

2、施工人员进入施工现场必须统一穿戴劳保服装，特种作业人员还必须携带特种作业操作证，便于甲方人员和上级领导检查。

3、服从甲方指挥，介绍甲方监督，并向甲方按要求提供一切有效证件，遵纪守法，精心组织，文明施工、按标准完成施工现场的平安、质量、进度全部内容。

4、如乙方不按平安方案生产、不按时检查平安设施、造成的电击火灾、伤残亡事故由乙方自负。如产生不可预料或意外事故责任，按本协议有关规定承当。

5、在实施过程中必须力行节约材料，所有甲方材料和周转材料的损耗必须控制在约定范围内：钢筋3%、砌体材料3%、混凝土2%。

6、乙方必须严格按照图示施工，假设因乙方施工失误造成财产损失，乙方承当赔偿责任。图纸中出现的变更假设建设单位给予补偿，甲方相应补偿乙方。

7、乙方必须服从工程部、建设单位及监理等管理人员安顿和指挥，对甲方人员安顿必须执行，假设上述部门及人员认为乙方质量技术和平安及工期等不能保证，乙方在约定的期限内达不到要求，甲方有权力即终止合同，所产生的劳务费用乙方自行承当。

8、乙方必须制定专人管理现场材料，毁坏和浪费，乙方双倍赔偿。在现场的施工人员必须持证上岗，并提交所有有效证件的复印件给甲方。

9、现场严禁不在本工地施工作业的人员进入，宿舍按要求住宿，严禁非公地人员逗留和留宿，宿舍内的照明用电为低压电，插座为220V电压，乙方应派专人负责限时供电，食堂除外。

10、乙方必须严格按照劳动法和建设部门关于农民工支付工资暂行方法等法律、法规和劳动合同约定的时间支付农民工工资，不得拖欠和克扣工资，工资发放应按规定发放。假设随意拖欠，甲方有权用乙方的承包费代付农民工工资，该费用在结算时双倍扣除，乙方不得有任何异议。

11、乙方不得以任何理由停工、罢工。否那么，乙方承当甲方的一切直接和间接经济损失，且不得要求甲方支付承包费。假设情节严重，甲方可将乙方清理出场。

所有甲乙双方的进场材料，乙方必须在第一时间配合卸车并核实数量及取样，并按甲方指定的地点码放整齐，保证先入场先使用的原责。

七、承包费用单价及结算支付

1、施工分为主体和装修两局部，主体包含砌体项目，主体施工中主体结构施工与砌筑施工比例为8.5:1.5，装修包含室内外抹灰、保温及场地清理完毕。主体和装修划分的比例为：7:3，其中包含整个项目的3%的质量保修金，保修金为2年内经过各部门验收无质量事故全部退回(无利息)。

2、包工单价包括：中心商业大道2#、3#楼按图纸结构面积元/m2结算。

3、本项目中人工费为承包单价的75%，材料为承包单价的25%。

3、项目款支付

(1)2#、3#楼主体项目劳务费付款方式：第一次为主体施工至8层，第二次为主体施工至14层，第三次为主体封顶，付至已完项目量的70%。假设遇到春节放假不能完成8层封顶但必须完成5层封顶时，按合同签订之日起，甲方暂按每人每月3000元的工资规范支付工人工资，前期费用由乙方自行解决。

(2)2#、3#楼装修项目施工至地上层完成后经验收合格签证后支付已完成项目量的70%，第二次付款待室内外抹灰、保温及场地清理完毕后支付已完项目量的70%。余款为全部项目竣工并经质检站验收合格后三个月内付至总项目款的95%,留4%作为质保金。

(3)按甲方规章制度对乙方的罚款由甲方直接从每次项目结算款中扣除。

八、违约责任处理

乙方在本协议的有效期内作为甲方该项目工程的承包责任人，工作中假设有一下行为，给甲方造成不良后果和损害的，按下列违约责任处理，情节严重的依法查究刑事责任：

1、因民工工资结算支付不按规定执行造成民工到甲方讨要，影响甲方正常公共秩序的，给予没人每次1000元的处分，超过5人的给予每人每次20xx元的处分，损坏办公设备的按原价的双倍赔偿。

2、乙方因不标准的行为经甲方指出后不予整改，造成有关行政机关、部门对甲方进行通报停业整顿、罚款等行政处理的，除补缴罚款外，乙方给予甲方经济和名誉补偿(通报批评的2-3万，停业整顿的5-10万)。

3、甲方因外界因素强制为乙方支付民工工资、材料费、租赁费、税费、罚金等款项，从代付之日起按总额的5%支付违约金给甲方。

4、甲方严禁乙方负责人及所属管理人员、班组以甲方的名义对内外打白条、签订协议拖欠民工工资、材料费、租赁费等相关债权、债务，以上行为未经甲办法定代表人签字认可均属于乙方个人欺诈行为(引起他人对甲方讨要或者法律起诉)甲方不承当任何民事、刑事责任，其中产生的后果由出具签字人承当同时向甲方支付罚款6--12万元。波及犯罪的，由司法机关依法查究刑事责任。

5、乙方为处理本施工队劳务纠纷及群体、极端事件的第一责任人，必须第一时间亲自到现场处理。如采取回避、逃避，任其事态开展，给甲方造成名誉损失，处理难度增加，乙方向甲方支付罚款6--12万元。

6、由于乙方原因导致发生下列情况时，乙方按下列规范赔偿甲方。

(1)、乙方因诉讼败诉后，甲方被法院强制执行期间，银行账户受到严重威胁，乙方每天赔偿甲方经济责任5000元。

(2)、法院查封甲方账户或冻结资金的每天赔偿甲方经济损失6000元，法院查封甲方财产及办公地点，乙方每天赔偿甲方经济损失和名誉损失20xx0元。

(3)、法院拘留甲方领导的每天赔偿甲方经济损失和个人精神损失5000元。

(4)、处理事件的一切费用由乙方承当，甲方协助乙方处理事件所产生的费用，每人每天1000计算。

(5)其他违反甲方规章制定的行为的按有关制度处理。

7、因乙方原因甲方收到监理、建设单位的质量平安文明施工(乙方实施区域)处分的，乙方将承当处分金额双倍罚金。

8、施工现场乙方必须按照甲方所规定的平安、质量、进度、后勤、噪音、以及周边居民关系等，在第一时间必须按要求完成，拖一小时处200--500元罚款，由此累计，甲方发现乙方在施工时有停工、罢工等现象，不管什么原因一人一小时罚款200元以此累计。乙方现场管理人员、特殊工种操作人员，必须提前上交有效证件到甲方，经甲方考核确认方可上岗。如不办理，甲方发现一人罚款1000-20xx元，现场劳务队与班组、个人必须有劳务合同，劳务队必须挂在劳务公司，并上交各项证件给甲方。

9、乙方必须按照甲方所制定的项目任务和通知合理落实，各项人员，材料机械进场不得无故拖延，超过一天处以10000-20xx0元罚款。

10、施工现场乙方必须在动工前办理工人的各项保险及相关证件，所产生的费用由乙方自理、现场上如乙方出现的伤、残、亡等事故甲方协助乙方处理，所产生的费用由乙方自理，如果乙方不予办理解决，拖延一小时罚款5000-10000元。

11、正常施工期间因甲方原因钢筋、混凝土进场时间拖延超过10天，甲方需要承当乙方现场人员的误工费，每人每天按规范60元计算，10天内不计，停电不计。

12、乙方以上行为给甲方造成损失的，甲方按照本协议查究其法律责任所产生的诉讼费，保全费、律师费均由乙方承当。

13、以上款项由甲方在乙方劳务费中扣除缺乏局部以乙方个人或家庭财产赔偿。

14、甲方在用乙方合同以外零工每人每天100/天。

九、其他约定

1、严格执行质量、环境和职业健康平安管理体系规范。坚持“真爱生命，保员工健康;改善环境，为人类造福;注重信誉，向顾客负责的管理理念，〞杜绝人员死伤亡，机械设备等事故发生。乙方应无条件的配合甲方接受政府或其他单位和部门对项目的各类检查。

2、乙方在施工过程中必须到达特殊工种持证率100%,劳务分包务工人员必须持证健康证达100%.

3、本项目质量要求外表光洁(层层清模、刷隔离剂)、角过垂直、平整且无漏浆现象。合乎相关分项全部项目质量要求;按建筑项目施工验收标准执行和办理，并作为本合同附件同时进行承包合同全面实施和执行。

4、假设乙方项目质量不合乎验收规范，乙方须返工至验收合格规范为止，一切损失(材料费、误工费、劳务费)由乙方承当。

5、乙方无条件听从甲方管理人员的指挥和安顿，假设甲方个别分局部项安顿不合理，可采取倡议、举证、协商的方式与甲方达成共识并实施。

6、假设乙方提供的专业工人职业素质不满足甲方及专项要求，甲方提出撤换，乙方应无条件配合，假设乙方在整体项目质量方面无完整的质量控制措施，出现整体质量下滑，经甲方书面通知后无效后，甲方有权将乙方清场，清理出场时乙方只能按合同中主体综合单价计算已完项目量30%计算承包费。

7、乙方需自行组织班组施工严禁转包;经甲方发现转包，有权单方解除合同由此造成的一切损失由乙方全部承当。

8、作业面和非作业面(通道、楼梯间、生活区)平时做到整洁、干净、定人员每天3遍清扫清理，生活和生活用水有方案排放。民工宿舍的生活用品搁置合理统一，随时保持清洁卫生。生产和生活区域在未经甲方许可的性况下不准乱拉乱接水电，并对此而产生的浪费、平安事故的责任等，由乙方全部承当。

9、乙方所有人员自觉遵守同家及地办法律、法规，服从甲方，业主和监理的合理指挥和施工现场制度，决不允许有顶撞甲方管理人员，业主和监理的行为，否那么发生一次，对乙方外罚100元。假设遇劳务及其他纠纷，乙方可选派人员与甲方协商，严禁出现围攻，上访及消极怠工，否那么对乙方处以1000-5000元/次罚款，乙方并承当由此带来的一切经济损失和社会形象。

10、凡乙方在施工中发生任何平安事故，除及时向甲方书面报告外，还必须无条件配合相关人员对事故进行调查和取证工作。

乙方内部人员不允许打架斗殴现象;一旦发生不论任何原因，甲方有权对乙方处以20xx-10000元的罚款，情况严重的移交相关部门处理。

十、争议解决

1、争议：发生争议经甲乙双方协商无果后由石家庄人民法院进行诉讼仲裁。

2、合同为乙方工程部集体合同，乙方有责任和义务将本合同内容告知相关利害人并承当不告知或告知不清而产生的后果的全部责任，承诺书，平安生产管理责任书为本合同组成部份。

3、本协议一式四份双方各执一份，双方签字盖章之日生效，到工程竣工结算收回项目尾款后自动失效。

甲方代表：乙方代表：

身份证号码：身份证号码：

：：

年月日年月日

学校食堂劳务承包合同通用模板(篇4)

工程名称：

项目地址：

年月日

承包方：公司(下列简称乙方)

为了确保“〞工程(下称工程)项目建设顺利发展，甲方将本工程楼的混凝土单项项目劳务承包给乙方。现甲乙双方在平等自愿、协商一致的根底上，依据?合同法》、?建筑法》及其它相关法律、行政法规的规定，结合本项目具体情况，特订立本合同。

一、项目概况

1、项目名称：。

2、项目地点：。

二、劳务承包范围

乙方按甲方提供的幢号“施工图及图说〞、“施工图会审纪要〞、“设计变更〞、“技术变更〞等为依据，具体承包内容如下：

1、混凝土的浇灌成型，包括石子的冲洗、计量、运砂、运石子、运水泥、搅拌、运输、浇灌、成型、提板筋(保证混凝土爱护层厚度)收面、养护，室内零星混凝土的浇筑，楼面、地面原浆拉毛。

2、本劳务项目承包范围内的所有主辅材料、设备、机具的高低车及装卸作业，施工场地打扫，每层搂浇灌混凝土后的楼面、地面清洗，拆模后的楼面打扫，场地水泥、石子、砂的临时转运，混凝土项目的操作场地的材料堆码，施工责任区和生活区的清洁卫生工作;以及与本单项劳务项目相关的其他平安文明施工方面的工作。

3、完本钱单项项目劳务项目必须进行的其他辅助性工作。

三、劳务承包方式：

1、本劳务项目采用包工包辅料及局部机具的承包形式，即以人工费加辅助材料及局部机具的包干形式进行承包。

2、施工工具、机具及主材、耗材的承包范围

2.1、本项目塔吊和搅拌机由甲方提供,主要项目材料(即水泥、石子、砂、混凝土、钢管、扣件、对拉丝杆、钢筋、预埋铁件)由甲方提供，其它中小型机具、工具及其耗材均由乙方自行提供，具体包括振动棒、振动机、振动器、小推车、从配电箱至机械的电线以及其他用于本单项劳务项目中的机具、工具及其耗材。甲方提供楼层上的活动配电箱两个，随项目主体的回升而回升，进配电箱以前的线由甲方提供，出配电箱以后的线由乙方自行负责。由甲方提供的机具和周转材料在乙方收到或返还时必须由乙方指定的结算凭证经办人签字确认。

2.2、本单项劳务项目中使用的小推车配件以及本单项劳务项目加班用的电灯等工具、耗

材的费用均由乙方承当。耗材由甲方购置，乙方领用，耗材款从乙方劳务项目款中扣除。假设乙方对甲方提供的耗材单价有异议，可自行联系商家同甲方材料采购员核价，在单价比甲方所供价低，且质量好的情况下，甲方应采购该厂商生产的耗材后由乙方领用，乙方也可以自行购置。但乙方假设自行购置耗材应提前三日通知甲方。

2.3主材的损耗控制：乙方应严格按监测站规定的定额比例配料，水泥用量不能超过定额用量的86%，超过局部材料按甲方购置价从乙方项目款中扣除。假设采用商品砼，每层撒落的砼不能超过两灰桶。每天工作完后施工场地上的落地灰收集重利用，假设每天下班后的落地灰不收集，或收集不干净，超过两灰桶那么由乙方按每桶灰50元赔偿甲方损失，并从项目款中扣除。商品砼损耗率不能超过定额损耗率的50%，超过局部由乙方赔偿给甲方，甲方从支付给乙方的项目款中直接扣除。假设甲方发现乙方成心浪费材料，甲方将按乙方浪费材料价值的三倍对乙方处以罚款。

四、劳务项目工期

1、项目开、竣工时间：

1.1、动工时间：年月日，竣工时间：年月日。

1.2、总日历工期：总日历工期天，从动工之日开始计算，在此工期内，乙方应完成全部工作内容并将项目交付甲方。此工期不管任何原因均不得变更或延长。具体各阶段的工期以进度方案和月报为准，分段工期必须保证总工期。

五、劳务项目质量

1、乙方所承包的单项劳务项目必须按照国家及地方行业主管部门颁发的最新的验收标准及甲方要求认真组织施工，到达国家质量验收规范。每道工序完成后乙方必须陪同监理公司、质检员、现场管理人员统一验收。

2、各分阶段项目的质量和平安文明施工必须经验收到达合格规范后，才能进行下阶段项目施工。

3、乙方所承包的劳务项目从动工至竣工期内在甲方每月的评比中均被评为优者，以合同单价上浮5%作为结算承包单价，假设在每月的评比中均被评为差者，以合同单价下浮5%作为结算承包单价。

六、劳务款结算依据及结算单价

1、所有混凝土及混凝土相关工作和混凝土平安文明施工防护搭拆的人工费按建筑面积(以确定的建筑面积为准)计算为：元/m2，大写。

2、根底部份混凝土为元/m3，大写。

3、上述结算单价包括混凝土劳务的人工费、辅材费、平安责任及意外伤害保险、劳保及防护用品、应按相关法律规定支付的各种工资、高温补贴、节假日加班、夜班、赶工补贴、自备工具用具费、医疗费、差旅费、税金、外来劳动力就业证费、岗位培训费及质量优良奖、平安无伤亡事故奖、平安文明施工费用以及完本钱合同第二条约定的承包范围内全部工作的其他所有费用。本项目的劳务结算价款均为一次性包干，甲方不应再向乙方支付其他任何费用。

七、劳务项目其它费用确实定

1、单项项目劳务原那么上不再另行计算计时工，假设因设计变更或其它非本班组原因造成的需另行计算计时工的情况，必须按甲方的计时工管理方法及签证程序，由甲方现场代表签字认可，并注明工时和单价。同时，因项目设计变更，在承包合同施工范围内的的变更项目累计增减劳务量(按定额计算)在元以内不予计算，超过元的局部按实际变更量(以定额计算)进行结算。假设乙方未经甲方认可，超出设计图纸范围自行变更设计或技术以及因乙方其他原因造成返工产生的项目量甲方均不予计量，同时，因上述情况产生的一切损失均由乙方承当。

2、计时工工资：技术工按元/工日计算，普工按元/工日计算，该计时工资均含有高温补贴、加班补贴及其他相关的各种补贴。

3、假设乙方施工中采用新工艺、新方法施工主材和耗材比甲方核定的规范更节约，甲方按节约材料价值的50%奖给乙方。假设乙方施工用主材和耗材超过甲方核定的定额的，超过局部按甲方购置材料的实际价格赔偿给甲方，并由甲方在劳务费中予以直接扣除。

八、履约保证金和劳务款结算支付程序

1、乙方须在进场动工前一次向甲方交付履约保证金计元，该保证金必须打入甲方指定的银行帐户，且必须以盖有甲方财务专用章的收据为缴纳履约保证金的依据，除此外的任何单位或个人任何时候出具的收条、收据等均无效，由此产生的一切法律后果由乙方自行承当，甲方不承当任何赔偿责任和其它法律责任。乙方缴纳给其他任何单位或个人(包括贵司及工程部管理人员)的保证金或保证金性质的变相借款由乙方向收款单位或个人主张权利。

2、保证金的返回：主体封顶后30日内，甲方保证金总额的'50%给乙方(不计利息);主体项目验收合格并交付业主使用后30日内，且在无任何质量问题和其他违约责任的前提下，甲方返还余下的50%项目履约保证金(不计利息)。

3、项目进度款的结算方式：乙方每月方收到进度报表后个工作日内审核完毕，审核完毕后个工作日内按审定项目进度款的支付乙方月进度款。

4、劳务项目结算款支付的特别约定：

(1)乙方在结算劳务项目款时，必须严格按照甲方的财务制度、付款规定及程序办理。

(2)乙方委托(身份证号码：)作为结算凭证的经办人，受托人在结算凭证上的签字行为，视为乙方确认。乙方自愿委托直接到甲方收取劳务项目款，

(3)甲方根据乙方每月实际完成的项目量进行验收，在验收合格后5日内由乙方向甲方开具经双方认可的结帐申请单，并在结帐申请单结帐联上由乙方委托人员签字确认，再由该工程施工员根据结帐申请单开具的工单、结帐单，开票员根据相关人员签字认可的的结帐申请单、工单和结帐单再开具的内部结算付款凭证。假设乙方未按时开具结帐申请单或从结帐申请单开具之日起90日未到甲方完善上述结算凭证的审批及挂账手续，那么视为乙方放弃收取相应项目款的权利，由此产生的后果由乙方自行承当。

(4)乙方要求甲方支付项目款时，必须同时具备经甲方工程经理和相关负责人签字认可且未经涂改的结算凭证，即：项目验收单、结帐申请单、工单、结帐单、项目款结算明细表和内部结算付款凭证等(见附件)。其中乙方提供的结账申请单、结账单和内部结算付款凭证，必须由甲方工程经理签字确认;未经甲方工程经理签字确认，以上单据不具有法律效力，视为无效单据，甲方不予认可。

(5)乙方在承包本单项劳务项目完工后3个月内必须办理结帐手续，否那么视为乙方放弃结帐，超过3个月后结帐的，甲方有权不予认可。

(6)乙方明确地知道，甲方任何工作人员(包括但不限于施管人员、工程经理、处长、库管员等)任何时候以甲方或甲方相关工程部名义向乙方出具的欠据、收据、承诺及其他任何经济法律文书等，必须经甲方分管、主管领导审核确认后，并在5日内到甲方加盖公章方为有效，否那么无效，由此产生一切后果由乙方自行承当，甲方不承当任何法律责任。

5、劳务项目尾款：主体项目竣工验收合格及本合同约定的劳务承包项目全部完工并经验收合格交付甲方后，甲方在一个月内将按合同总价的%扣取保修费后项目尾款全额支付给乙方(不计利息)。保修期为年(从项目竣工备案之日起算)，假设保修期满未产生维修费用，那么由甲方在保修期满后10日内全额退还乙方保修费(不计息)。假设乙方承包范围内的项目产生了维修费，那么甲方将从保修费中扣除相应维修费用后的余额支付给乙方;假设预留保修费用不够扣取，那么由乙方在费用产生后10日将差额支付给甲方。

九、平安施工

乙方进场时必须配合甲方对全体现场工作人员进行平安教育，同时与每个工作人员签订平安责任书，保证平安文明施工到达市级文明工地规范。乙方必须采取相应的平安防备措施，确保自身及工作人员的财产及人身平安。乙方及工作人员在项目施工过程中的一切伤、残、病、死等事故，均由乙方自行负责和承当费用，甲方不负任何因平安施工所引起的连带责任和其他任何法律责任。

十、甲方责任

1、提供必要的施工图纸，做好技术交底，按本合同约定按方案和时间为乙方提供施工必需的各类材料，按时提供大型机具。

2、提供施工用水、用电接口。

3、派出技术人员和现场管理人员对乙方进行技术进行指导和现场项目质量监督管理，进行平安宣传教育和平安检查。

十一、乙方责任

1、按施工图纸及施工标准和甲方及建设方的要求施工，确保质量达标。未经甲方及监理、建设单位同意，不得进行设计图变更、技术变更。执行甲方通知的设计图变更、技术变更。

2、制定项目进度方案，按甲方审定的施工方案实施，确保项目如期完工。

3、乙方管理人员必须坚守工地，负责班组的全面事务。每天进行班前教育和技术交底，并做好记录，同时必须确保随时有一位施工员在现场检查指挥工作。

4、对项目施工要用的材料要提前一周提出方案。按规定合理使用各类材料、设备，不得浪费材料。

5、必须服从甲方管理人员统一指挥和安顿，必须接受建设单位、监理单位的现场监督检查，不得无故拒绝。否那么，每发生一次上述情况，乙方就向甲方承当500元违约金。

6、乙方与其它单项承包人必须有效协调配合，乙方必须配合甲方做好进度方案、技术交底，以及完成甲方下达的各项方案指标。

7、乙方不得将本劳务项目转包或分包，对本单项劳务项目自负盈亏，不能因承包项目亏损而找甲方无理取闹，不得以任何理由任何方式要求甲方在合同约定以外增加费用。

8、乙方对甲方运到现场的各类材料、设备要协助看管，必须教育工作人员严禁偷盗或损毁工地上的任何材料、设备。负责爱护好已完项目工作成果，不得损坏。

9、乙方必须保证组织工人按期按质完成项目，对于国家和地方行业主管部门要求执证上岗的工种，必须雇佣有相应资质证书的工人，否那么，由乙方承当相应的法律责任和经济责任。乙方每月30日前向甲方报告其工作人员名单，如中途工作人员变更，在变更后立即上报甲方。乙方必须按时足额支付工人工资、各种津贴、补贴及相关福利费用，每月30日前向甲方提供有其工人领款签字的工资表(含各种津贴、补贴及相关福利费用)，否那么甲方有权扣减劳务款直接代付工人工资(含各种津贴、补贴及相关福利费用)，且甲方有权单方解除本合同，因此而造成的一切损失，均由乙方承当。

十二、违约与违约责任

1、如因乙方原因未按节点工期完成各分段项目，超过1日以上的，每延误一天乙方向甲方承当壹千元整的违约金，并按延误天数累计计算，同时还应赔偿甲方相应的停工损失。因乙方原因使相应后续班组工作工期延误，那么每天延期一天乙方应向甲方承当五百元的违约金，并按延误天数累积计算。

2、项目质量按甲方项目管理制度进行评定，假设验收不合格者，要求整改，整改后评定仍不合格者，那么按五百元/次承当违约责任，并责令其必须整改合格，如因此逾期完工的，按本合同十二条第一款之规定承当违约责任。

3、假设乙方向甲方管理人员或工作人员行贿，一经发现那么视情节每次向甲方支付壹仟至五仟元违约金，并累计计算，结算时从劳务款及履约保证金中扣除。情节严重的移交公安机关查究其刑事责任。

4、乙方承包单项劳务项目后不得将承包的项目转包和分包，否那么，甲方没收其全部的履约保证金，有权单方解除合同，且按已完项目劳务款的50%作为双方的总结算款，其余项目款作为乙方的违约金。

5、假设乙方工作人员不服从甲方管理人员统一指挥、调派、安顿、，或者其承包的项目质量三次检查不合格，或者因乙方自身原因造成其承包范围内的项目停工、罢工或消极待工2天以上(含2天)，甲方就有权单方解除合同，乙方必须在收到甲方通知后24小时内撤出施工现场，逾期按1000元/天赔偿甲方损失，对乙方已完成的合格项目量按合同计价后下浮50%付给乙方，残余50%项目款作为乙方的违约金。

6、甲方不按合同约定的时间支付乙方项目进度款和项目结算款，超过15日以上，那么甲方按欠款额的同期存款利息支付违约金。

7、假设乙方工作人员采取爬塔吊、围攻甲方或建设方办公室、阻断交通等过激行为要挟甲方，且相关行为未被媒体曝光，那么乙方应向甲方承当5万元违约金，并赔偿因此给乙方造成的损失(包括但不限于甲方因此向建设业主或者甲方的发包人承当的违约责任);假设相关行为被媒体曝光，那么乙方应相甲方支付10万元违约金，并赔偿因此给乙方造成的损失(包括但不限于甲方因此向建设业主或者甲方的发包人承当的违约责任)。同时，甲方将依法查究乙方及相关责任者的经济和法律责任，情节严重的直至查究刑事责任。

8、乙方工作人员与其它单项承包人未有效协调配合，每发生一次打架斗殴，那么乙方应向

甲方承当500-1000元的违约金，造成甲方及他人损失的，还应依法相应赔偿承当责任，情节严重者交司法机关处理。假设乙方没有教育好其班组的工作人员，而造成其班组的工作人员盗窃、损坏甲方材料、设备，乙方应向甲方承当1000-5000元的违约金，情节严重的移交公安机关处理。

9、合同经甲乙双方签字后，任何一方不得违约。如有一方违反本合同其他约定，应以合同总价的5%作为违约金支付给另一方。

10、甲乙双方自愿同意并接受本合同的违约条款并甲方可直接按其条款执行。乙方应承当的违约金甲方可以在履约保证金和项目进度款、项目尾款中直接扣除。

十三、其它约定

1、按国家税法规定属隶纳税原那么，甲方支付给乙方的款项，乙方必须在工程所在地税务机关纳税开建筑安装发票，乙方在异地纳税均无效，否那么,甲方有权在每次支付款项时直接代扣税金或者拒绝付款。本合同采用的币种为人民币。

2、乙方不将本项目所需材料、设备提前用书面形式通知甲方作好准备或因未做好方案通知等，所带来的损失、停工将由乙方自行承当责任，因此影响了其它工种进行正常施工，也由乙方负责赔偿。在施工过程中，甲方有权根据项目施工进度要求另行分包本合同约定范围内的任何工作内容，并直接向实际承接劳务工作的单位和个人办理结算付款事宜，且乙方无条件同意甲方从其劳务项目款项里扣除实际产生的相应费用。

3、本协议约定的违约金、赔偿款，乙方同意甲方有权直接从项目进度款、项目尾款、履约保证金中直接扣除，且由担保人承当连带赔偿责任。

4、乙方承诺：具有从事承包劳务合同的资质，如因乙方不具备相关资质、手续而导致本合同无效，乙方自愿承当一切法律责任。乙方已认真阅读并理解本合同全部条款的法律含义，在平等、自愿的根底上签订本合同。

5、担保人自愿为乙方全面履行本合同提供担保，假设乙方不履行本合同约定的义务(包括但不限于乙方应承当的违约责任、赔偿责任和保修义务)，那么由担保人对此承当连带责任。

6、因本合同发生纠纷，由双方协商解决，协商不成时，可以向甲方所在地人民法院起诉。

7、本合同一式二份，经甲、乙双方签字盖章后生效，甲、乙双方各执一份。本合同附件与本合同具有同等法律效力。乙方向甲方交付劳务项目并经甲方验收合格，且甲方支付了全部劳务款后，本合同即自行终止。

甲方(盖章)：乙方(盖章)：

法定代表人：

委托代理人：委托代理人：：：联系：

乙方担保人(签字)：

合同签订时间：合同签订地点：附件：

1、结帐申请单：

2、工单

3、结帐单：

学校食堂劳务承包合同通用模板(篇5)

甲方：

乙方：

兹有乙方承包甲方包装、装车、回料、散装糸统、设备润滑、环境卫生等工程，根据?中华人民共和国民法通那么》、?中华人民共和国合同法》和有关规定，按照平等、自愿、协商一致的原那么，双方签定劳务工程承包合同如下：

一、劳务承包工程：

二、承包期限：

三、承包费用：

四、承包费支付方式：

乙方必须按甲方要求进行工作，甲方以现金按月向乙方支付承包费用。

五、甲方提供条件：

甲方向乙方提供必要的劳动条件和劳开工具。

六、承包期内乙方的职责、任务和要求：

(一)、乙方及其所聘人员必须自觉遵守和服从国家、地方政府的法律法规和甲方管理规定和各项规章制度，保护甲方的公共财物和设施及环境。

(二)、在承包期内，对所需人员的聘用、教育管理制度和对聘用人员的报酬待遇，由乙方自主负责决定。在承包期内乙方及所聘人员所发生的劳务纠纷、由于违章操作、不服从指挥造成的工伤、病残和平安事故及处理全部由乙方自行负责。

(三)、具体职责、任务和要求：

1;每天根据公司发货室提供的装票据、吨位、品种库号等由包装负责人安顿包装人员进行包装，严禁混包、漏包、多装、少装，所装货物必须码放标准、整齐;严禁无票装车或先装车后开票的现象发生。每日由包装负责人对包装称重系统进行校验，确保袋重合格。

2;包装物由包装负责人到分厂领用，每次领用后办理出库手续，并建立台帐，每日据实核对包装物的使用量和破损数量，每月底根据袋装水泥产品的实际发出数、破损袋数与领用数进行核对，如有不符，查明原因，及时处理。

3;包负责人在每天包装工作完成后，必须将发货票椐统计汇总后交到分厂核算员处登记保管。

4;实行包干工资，包装人员不得以任何理由拖廷每日包装量，必须严格按每日公司发货室开出的数量足额包装。以上由于人为因素造成的各项经济损失匀由乙方承当。

七、合同的变更、解除或终止：

本合同已经双方认真研究，慎重考虑而达成一致，均必须共同遵守，需要变更、解除或终止，必须经双方协商并一致同意，未经双方协商并一致同意不得变更、解除或终止。

八、违约责任：

(一)、甲方无故不按时向乙方支付承包费用，按承包费的5%向乙方支付滞纳金。

(二)、如乙方未按职责、任务和要求履行职责，完成任务，甲方有权要求乙方从新整改，如整改无效，甲方有权按不底于承包费总额的10%扣减当月承包费。

(三)、乙方及其所聘人员对甲方公共财物、设施、设备和环境造成损失的，由乙方照价赔偿。

(四)、甲、乙双方任何一方不履行本合同义务或单方面变更、解除或终止的，各自向对方按合同期内承包费总额的20%支付赔偿金。

九、未尽事宜：其它未尽事宜由双方共同协商，签定补充条款作为本合同附件，具有同等效力。与国家相关法律、法规相悖的，以国家法律、法规为准。

十、本合同一式四份，甲、乙双方各持一份;甲方存档一份;财务部门备案一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

学校食堂劳务承包合同通用模板(篇6)

发包人：(全称)

承包人：(全称)

依据?中华人民共和国合同法》，?中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等，公道和老实信用的原那么，双方就建设项目劳务合作双方协商，订立本合同。

第一条：项目概况及承包工作内容

1.1项目名称：高尔夫都市花园住宅小区1#、2#、6#楼、2#人防项目。

1.2分包工作内容：主体结构图纸内的全部项目量，包括外架搭拆、所有平安防护、前期钢筋除锈、模板撤除、现场清理等工作内容，(人防项目包括挖土清槽，打钎、回填土、)

第二条：承包方式

劳务分包、建筑平方米包干，包辅材，小型工具，小型机械，临时用电用水，施工放线等。

第三条合同价款：

承包价格每平米建筑面积所有包干单价元，(人防单价)，面积以实际发生工作内容，面积按定额规定计算。此价格为最终平方米包干价结算，不再调整。

第四条：付款方式

进场第一个月不结算、第二个月底开始支付已完项目量的、项目交工验收合格后支付到总项目量的、当年停工后支付到已完项目量的、春节前支付到项目量的、留一年保修金。

第五条：平安施工，及平安事故责任

5.1发包人、承包人必须贯彻执行国家和政府，行业主管部门公布的有关平安生产的法律法规及各项规定，严格按平安规范组织施工。

5.2承包方在项目施工期间必须做好平安工作，搞好进场人员平安教育，做好现场各项平安措施，确保平安施工，出现平安事故，承包方自己负责。

5.3为了加强平安管理，提高工人平安意识，发包方与承包方签订平安管理协议和各项平安处分措施条例。

第六条：项目质量，验收与保修

6.1项目质量应到达设计图纸要求及约定规范和质量目标。

6.2承包人必须按照国家规定的质量检验规范，施工验收标准和施工图组织施工，在施工中各分项项目必须在自检合格的根底上报验。

6.3承包方必须编制各项专项施工计划，经工程部审批前方可施工。

6.4为了加强项目质量管理，提高工人质量意识，发包方与承包方签订各项项目质量处分措施条例。

6.5项目验收以国家颁发的施工验收标准，质量检验准及施工图为依据。

6.6在施工过程中发生的质量问题，一切责任由承包人承当。

6.7项目验收承包方必须组织人员加入验收，并做好验收前的准备工作，如发现施工质量问题立即整改返修并承当一切经济责任。

第七条：工期要求

7.1施工工期;合同内主体结构20xx年6月10日前全部封顶、延误工期按每天20000元罚款。

7.2必须严格执行双方约定工期，承包方根据工期要求组织素质高的施工人员进场，编制施工进度方案，严格按进度方案施工。

第八条：文明施工

8.1发包人，承包人应严格执行建设部颁发的“施工现场管理暂行规定，〞加强科学管理，坚持文明施工，保持现场整洁，做到工完料清，材料码放整齐。

8.2对宿舍区规范，双方约定如下：食堂，宿舍要保持卫生，宿舍不准自开小灶，不准赌博，(生活区宿舍照明安装电表收电费)，用电不得私拉乱接，如需接电，必须报工程部许可，经专业电工安装，工地不得私开小买部。

学校食堂劳务承包合同通用模板(篇7)

乙方在充沛了解甲方内容和施工办法的根底上，根据?中华人民共和国合同法》和甲方的有关规定，由乙方进行劳务分包，为了明确双方的责任和义务，达成如下协议条款，共同遵守执行。

一、工期：按甲方要求工期完成，不可抗力因素除外。

二、承包范围：

1、范围及内容：本项目内容包括：甲方要求至完工的管沟土石方开挖，清淤、爆破、土方的就地消化等..

2、方式：乙方主要以劳务的形式进行承包，项目所有材料、水、电有甲方按工作耗费定额提供及供给，但一般的操作工具(铁板、铁锹)由乙方自行解决，费用由乙方承当，乙方人员的生活及住宿自理。

三、承包价格：混泥土每米元，黄土开挖每米元，柏油路开挖每米元。

四、项目质量：必须到达甲方规定要求，如质量不合格造成返工，其返工局部造成损失乙方全额承当，乙方无条件返工至合格为准。

五、项目款的支付：

六、平安：乙方必须严格按照国家有关平安文明施工管理规定进行施工，自行配备好必要的平安设施，在施工过程中造成的一切伤亡事故(包括行人)均有乙方负责责任。

七、双方的责任：甲方应做好周边关系的协调工作，

八、本合同未尽事宜双方协商解决。

九、本合同一式贰分，甲方壹份，乙方壹份，均具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

________年____月____日________年____月____日

学校食堂劳务承包合同通用模板(篇8)

甲方名称：____________性质：___________

乙方姓名：____________性别：___________

甲方________________因生产、因工作需要，经考核、录用乙方________为________工人。遵照国家有关劳动法规和政策，经双方协商达成如下协议：

一、甲方录用乙方从事________工作(岗位);劳动合同期限为________年(月)，从____年____月____日至____年____月____日止。其中试用期为____个月，至____年____月____日止。

二、根本权利和义务：

甲方：1.根据生产(工作)需要和本单位的规章制度及本合同各项条款规定对乙方进行管理;

2.爱护乙方的合法权益，应按有关规定，付给乙方工资、奖金、津贴以及保险福利和其他政策补贴;

3.做好乙方上岗前的平安教育并提供合乎平安、卫生要求的劳动作业条件;

4.依据国家有关规定对乙方实施奖励和处罚。

乙方：

1.劳动合同制工人享有本单位固定工人权利、义务及各项待遇。

2.合同工、季节工、农民轮换工的权利、义务及各项待遇另行商定;

3.严格遵守操作规程，保证平安生产;

4.完成甲方分配的生产(工作)任务和经济指标。

三、双方应明确的具体事项：

1.工资待遇：

2.劳动保险及福利待遇：

3.根据待业特点协议劳动合同保证金和人身保险：

4.其他：

四、合同生效后，甲乙双方无正当理由不得提前解除合同。任何一方解除合同，须提前____天通知对方，方能解除合同，并办理有关手续。

五、一方违反本合同，造成对方经济损失，由违约方按责任大小负责赔偿所造成的损失。

甲方(签字)____年____月____日

乙方(签字)____年____月____

学校食堂劳务承包合同通用模板(篇9)

甲方：_____

乙方：_____

依据当时当地劳务市场行情及项目现场实际，经甲、乙双方共同协商，甲方将护坡的人工劳务承包给乙方，为明确双方责任，特设立本合同。

一、项目概况

1、项目地点：

2、承包内容：铁路从属项目

2.1、中铁三局现有劳务施工，及现场管理人员下达的施工任务。

2.2、承包方式单包工

3、项目量清单及价格〔价格均为综合单价，施工合格，现场清理，节约用料〕。

二、甲、乙双方承诺

1、乙方必须按照甲方批准的施工计划施工，不得自作主张。

2、乙方全面接受甲方的监督，检查和管理，所有劳务人员必须严格遵守甲方规定的各项现场施工管理制度，服从现场施工管理。凡领导上工地检查指导工作，工人不得与其发生正面冲突，假设有疑问需向甲方反馈情况，由甲方协调解决。

3、乙方劳务人员进场，必须供个人名单〔姓名、年龄、户籍〕各班组长名单。

4、乙方劳务人员不得无理取闹，打架斗殴，假设发生打架斗殴，双方各罚款1000元并按工程部处分条例处分，严重送公安司法机关处理。

5、乙方施工人员平安均按工程部平安条例实施，保险由工程部统一购置。

三、项目综合指标

1、项目指标

1.1、动工期_________年_________月_________日，竣工_________年_________月_________日。

1.2、工人进入工地三日内必须动工，正常动工后假设有不可抗力或其它因素〔如设计变更和项目增加、待料、缺水、停电等〕不能施工。〔下雨、正常休息例外，误工连续超过3天，甲方必须按平均每人每天工资付与乙方工人，

四、项目款的支付和施工结算

1、甲方按照项目的施工进度结算项目款，具体约定如下：

1.1、项目合同签订之日起按每月二十五日计量，〔假设工作面未完工，无法计量，那么顺延至下月计量〕下月五至十五日前按照项目量的70%支付工资。

1.2、项目峻工或年前放假一星期内付清所有项目款工资，假设所动工作业面由上至下未完成，中途停工离开，那么只结算完成工作量的50%项目款。

五、甲、乙双方其它的约定

1、施工期间员工的住宿及水电由甲方提供，动工______日后甲方支付生活费。

2、甲方负责乙方的施工拌和机、运输机械、水、电。本合同未尽事宜，由双方本着平等互利的原那么协商解决，

3、本合同在执行过程中发生争议，由双方协商解决，也可以向有关部门申请调解仲载。

4、双方互守承诺，不得违约，如有违约，所发生的费用由违约方负责。

六、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字生效，起同等法律效率。本合同书附件：

1、项目量清单及价格、工艺表明。

2、甲、乙双方个人资料〔身份证复印件、联系方式〕

甲方：____〔盖章签字〕乙方：____〔盖章签字〕：

_________年_________月_________日_________年_________月_________日

学校食堂劳务承包合同通用模板(篇10)

发包方：____________________

承包方：____________________

甲、乙双方本着平等、互利和协商一致的原那么，就南XX项目施工的劳务人工费事宜，达本钱合同条款如下，双方共同遵照执行。

第一条项目概况

(一)项目名称：____________________________

(二)项目地点：____________________