2022年监理工程师之合同管理每日一练试卷B卷含答案

2022年监理工程师之合同管理每日一练试卷B卷含答案单选题（共80题）1、履约保证的有效期限从（）起，一般情况到保修期满并颁发保修责任终止证书后15天或14天止。A.提交履约保证B.签订合同之日C.中标之日D.投标有效期【答案】A2、某工程项目施工阶段，发包人与某科研机构的试验室签订了委托试验合同，约定该试验室完成监理工程师指示的材料和工艺质量的检测试验。以下有关检测试验的说法中，正确的是()A.试验室只接受发包人指示的试验项目B.试验室应完成承包人要求的试验项目C.监理工程师有权指示试验室完成某项试验，但不对检测数据的正确性负责D.监理工程师应对依据错误检测数据作出的指示承担责任【答案】C3、（2021年真题）某工程，变更增加项目的工作内容为压实度0.98的土方填筑，合同已标价工程量清单中有压实度0.92的土方填筑项目。根据《标准施工招标文件》，该变更项目的估价原则为（）。A.直接采用工程量清单中压实度0.92的土方填筑项目单价B.按照成本加利润的原则，由监理人商定或确定C.参照压实度0.92的土方填筑项目单价，由监理人在合理范围内商定或确定D.由承包人与发包人按施工预算价格协商确定【答案】C4、某工程采用的是不足额投保方式（保险金额少于工程实际价值）投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中临时性工程的损失差额由（）补偿。A.保险公司B.发包人C.承包人D.发包人和承包人共同【答案】C5、FIDIC《施工合同条件》中的“助手”相当于我国工程项目管理中的（）。A.专业监理工程师B.建设单位代表C.监理员D.施工项目技术负责人【答案】A6、根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标结束后，招标人退还投标保证金时间限定在（）。A.与中标人签订书面合同后的15日内B.与中标人签订书面合同后的5日内C.招投标结束后的30日内D.招投标结束后的15日内【答案】B7、下列监理人指示变更中，不属于直接指示变更的是()。A.按照发包人的要求提高质量标准B.设计错误需要进行的设计修改C.增加承包范围外的某项新增工作D.协调施工中的交叉干扰【答案】C8、关于工程勘察设计开标评标的说法，正确的是（）。A.投标人在开标现场对开标提出的异议，招标人有权不予答复B.评标委员会由招标人代表和有关专家组成，应为5人以上单数C.开标应在招标文件确定的提交投标文件截止时间后的3日内进行D.投标报价偏差率的计算方法应由评标委员会成员在评标时确定【答案】B9、承包人可就执行工程师加快施工速度以缩短工期的指令引起的施工成本增加提出索赔。该索赔的类型属于()。A.工程延误索赔B.工程变更索赔C.工程加速索赔D.合同工期索赔【答案】C10、采用最低评标价法进行评标，评标委员会确定的评标价格本质上是（）。A.确定中标价B.确定合同价C.衡量各投标书优劣的依据D.确定投标人实现各种指标的依据【答案】C11、FIDIC《施工合同条件》是以（）来划分风险责任的归属。A.承包商投标时能否合理预见B.承包商投标时能合理预见C.投标人投标时能否合理预见D.投标人投标时能合理预见【答案】A12、关于勘察成果的说法，错误的是（）。A.应根据勘查成果文件进行工程设计B.应根据勘查成果文件组织施工C.勘查成果应真实、准确D.施工单位应根据现场工程地质情况修正勘察结果【答案】D13、关于监理人在施工合同履行管理中的地位，说法正确的是（）。A.监理人是施工合同的当事人B.监理人不属于发包人一方人员C.监理人的一切行为均遵照发包人的指示D.监理人与承包人没有任何利益关系【答案】D14、根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付逾期竣工违约金，最高赔偿限额为（）。A.工程结算价的2%B.签约合同价的2%C.工程结算价的3%D.签约合同价的3%【答案】D15、按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括（）。A.协调处理施工现场周围地下管线保护工作B.按工程需要提供非夜间施工使用的照明C.办理临时停电.停水.中断道路申报批准手续D.组织设计交底【答案】B16、如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件影响结束后的28日内向监理人提交（）。A.索赔意向通知B.最终索赔通知书C.施工现场的记录D.索赔依据【答案】B17、（2015年真题）根据《标准施工合同》，关于签约合同价总金额的说法，正确的是（）。A.只包括暂列金额，不包括暂估价B.即不包括暂列金额，也不包括暂估价C.不包括暂列金额，只包括暂估价D.既包括暂列金额，也包括暂估价【答案】D18、适用的条件较为特殊，有利于及早交货，但采购来源单一，缺少对价格的比选的采购方式是（）。A.招标选择供货商B.询价选择供货商C.直接向供货商订购D.服务采购【答案】C19、（2012年真题）在工程项目招投标中，确定中标人的权利属于（）。A.招标人B.评标委员会C.招标代理机构D.招标监督机构【答案】A20、数据库的主要特点有（）。A.实现数据共享B.数据的独立性C.数据间相互影响D.数据实现集中控制E.数据的安全性和可靠性【答案】A21、在项目招标评标结束后，中标人的投标保证金应当在（）退还。A.发出中标通知书后B.完成评标后C.提交履约担保后D.合同履行完毕后【答案】C22、关于设计施工总承包合同中的知识产权，说法正确的是（）。A.著作权归承包人享有B.建筑物形象使用收益权归发包人享有C.专利技术使用费不包含在投标报价内D.承包人在进行设计时因侵犯知识产权所引起的责任由发包人承担【答案】B23、根据《标准施工合同》，采用公式法调价方式考虑市场价格浮动对价格的影响，仅适用于工程量清单中的（）部分。A.单价支付B.工程材料费用C.总价支付D.人工费用【答案】A24、根据FIDIC施工合同条件，承包商可在其认为工程即将竣工并做好接收准备的日期前不少于（），向工程师发出申请接收证书的通知。工程师在收到承包商申请通知后（）内，应向承包商颁发接收证书。A.7天，7天B.7天，14天C.14天，28天D.28天，56天【答案】C25、监理人在处理索赔时的行为正确的是（）。A.认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料B.认为必要时，与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见C.应当单独确定索赔处理结果D.应当在收到索赔意向通知书后的42天内，将索赔处理结果答复承包人【答案】A26、某工程项目施工中，发包人供应的材料经过承包人检验通过后用于工程。后来发现部分工程存在缺陷，原因属于材料质量问题，该部分工程需拆除重建，则()。A.承包人承担返工费用，工期不予顺延B.承包人承担返工费用，工期给予顺延C.发包人承担追加合同价款，工期不予顺延D.发包人承担追加合同价款，工期给予顺延【答案】D27、关于分包工程施工的管理职责，下列说法正确的是（）。A.业主派驻施工现场的项目经理对分包人的施工进行监督.管理和协调B.分包商使用的材料.施工工艺.工程质量由承包商进行监督管理C.分包合同的当事人是业主和分包商D.承包商对分包工程的实施负有全面管理责任【答案】D28、下列关于安全事故处理程序说法不正确的是（）。A.施工过程中发生安全事故时，承包人应立即通知监理人B.发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失C.需要移动现场物品时，应做出标记和书面记录，妥善保管有关证据D.监理人应及时向有关部门如实报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施【答案】D29、学龄前儿童每日可摄入约（）g蔗糖。A.10～15B.15～20C.20～30D.30～40【答案】A30、三扇外开木窗采用下列构造，哪一种擦窗最困难？()A.中间扇内开，两边扇外开B.中间扇固定，两边扇采用长脚铰链外开C.中间扇立转，两边扇外开D.中间扇外开，两边扇外开【答案】D31、NEC系列合同条件，（）用于业主与项目管理人、监理人、设计人、测量师、律师、社区关系咨询师等之间的合同。A.工程施工合同B.裁决人合同C.工程施工分包合同D.专业服务合同【答案】D32、根据标准施工合同通用条款规定，下列有关暂停施工程序的说法不正确的是（）。A.由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示，承包人可先暂停施工并及时向监理人提出暂停施工的书面请求B.监理人应在接到承包人暂停施工的书面请求后的24小时内予以答复C.逾期未答复视为同意承包人的暂停施工请求D.暂停施工期间由监理人负责妥善保护工程并提供安全保障【答案】D33、下列监理人指示变更中，不属于直接指示变更的是()。A.按照发包人的要求提高质量标准B.设计错误需要进行的设计修改C.增加承包范围外的某项新增工作D.协调施工中的交叉干扰【答案】C34、AIAC191将整个项目实施过程分为8个阶段，不包括（）A.概念阶段B.施工阶段C.招投标阶段D.标准设计阶段【答案】C35、某工程项目，发包人将主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当()承担。A.乙承包人B.发包人C.甲承包人D.工程师【答案】B36、关于施工企业意外伤害险的说法正确的是（）A.施工企业必须为全体职工办理B.团体意外伤害保险责任是指伤残保险责任C.年龄18-60的施工人员均可作为被保险人D.停工期间保险人不承担保险责任【答案】D37、大型成套设备招标项目采用综合评估法评标时，做法不正确的是（）。A.投标人的投标价格超出最髙投标限价，其投标被否决B.超出最大偏离范围的投标视为非实质性响应投标而被否决C.投标人的第一级技术评价因素的评价值低于全体有效投标人的平均评价值，其投标被否决D.综合评价值相同的，依照第一级评价因素价格、商务、技术、服务的优先次序，根据其评价值高低进行排序【答案】C38、建设工程勘察合同文本，除专用合同条款另有约定外，内容有①中标通知书；②专用合同条款；③通用合同条款；④发包人要求；⑤勘察纲要；⑥投标函及投标函附录；⑦勘察费用清单；⑧合同协议书（）A.⑥②①④③⑦⑧⑤B.⑧①⑥②③④⑦⑤C.②③④⑤①⑥⑦⑧D.④②③①⑤⑥⑦⑧【答案】B39、除专用合同条款另有约定外，材料采购合同解释合同文件的优先顺序正确的是（）。A.中标通知书优先于合同协议书B.投标函优先于专用合同条款C.供货要求优先于通用合同条款D.相关服务计划优先于中标通知书【答案】B40、按照《民法典》担保物权分编和合同编的规定，可以作为保证人的是（）。A.厂矿的职能部门B.有限责任公司C.政府机关D.某高等学校【答案】B41、根据《标准施工合同》，监理人征得发包人同意后，应在开工日期（）天前向承包人发出开工通知。A.7B.14C.21D.28【答案】A42、FIDIC标准合同文本中的（），适用于由承包商按照雇主要求进行设计、生产设备制造和安装的电力、机械、房屋建筑等工程的合同。A.《施工合同条件》(1999年版)B.《生产设备和设计一施工合同条件》(1999年版)C.《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同条件》(1999年版)D.《简明合同格式》(1999年版)【答案】B43、根据FIDIC《施工合同条件》，颁发工程接收证书后扣留在业主方的保留金应()A.全额扣留在业主方，颁发履约证书后再全部返还B.返还总额的40%C.返还总额的50%D.全部返还【答案】C44、下列代理行为中，不属于委托代理的是（）。A.招标代理B.采购代理C.诉讼代理D.法定代理【答案】D45、下列关于勘察人必须具备的条件说法错误的是（）。A.勘察单位必须具备法人资格B.经工商行政管理部门批准后可以承担经营范围以外的合同C.建设工程勘察合同必须有工程勘察资质证书、工程勘察收费资格证书D.建设工程勘察企业应当按照其拥有的注册资本、专业技术等条件申请资质【答案】B46、下列有关隐蔽工程及其重新检验提法中不正确的有（）。A.承包人应当邀请监理人共同进行检查确认质量符合隐蔽要求后进行覆盖B.若监理人未能按时提出延期检验要求，又未能按时参加验收，承包人可自行检验C.重新检验导致增加的费用和（或）工期延误由承包人承担D.监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人方可进行覆盖【答案】C47、()专项施工方案需要进行5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。A.高空作业工程B.地下暗挖工程C.大爆破工程D.深水作业工程【答案】B48、点支承玻璃幕墙设计的下列规定中，哪一条是错误的？()A.点支承玻璃幕墙的面板应采用钢化玻璃B.采用浮头式连接的幕墙玻璃厚度不应小于6mmC.采用沉头式连接的幕墙玻璃厚度不应小于8mmD.面板玻璃之间的空隙宽度不应小于8mm且应采用硅酮密封胶嵌缝【答案】D49、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》，关于暂估价的说法，正确的是（）。A.暂估价是指签约合同价之外用于支付部分材料设备的费用或专业工程价款B.暂估价是指施工合同履行中可能发生的工程费用C.暂估价是指发包人在工程量清单中写明支付但暂时不能确定价格的工程款项D.暂估价内的工程材料设备或专业工程施工均须由承包人负责提供【答案】C50、建筑工程勘察合同中的勘察人是具有相应勘察资质的（）。A.特别法人B.企业法人C.非法人组织D.非营利法人【答案】B51、暂停施工期间由（）负责妥善保护工程并提供安全保障。A.发包人B.承包人C.监理人D.设计人【答案】B52、对于抢险救灾的工程，一般采用（）的计价方式。A.单价合同B.固定总价合同C.可调总价合同D.成本加酬金合同【答案】D53、勘察合同履行中，为了保证勘察工作顺利开展，下列工作中不属于发包人义务是()。A.发出开始勘察通知B.勘察现场设备机具的布置和架设C.支付合同价款D.提供勘察资料【答案】B54、下列毒素可引起霉变甘蔗中毒的是（）。A.亚硝酸盐B.黄曲霉毒素C.3-硝基丙酸D.龙葵素【答案】C55、施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工。合同中没有规定土建承包人有配合安装的义务，工程师为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的损失，由()A.发包人承担，批准顺延工期B.发包人承担，不批准顺延工期C.承包人承担，可以顺延工期D.承包人承担，工期不可顺延【答案】A56、保修期自（）起算。A.开工日B.约定竣工日C.缺陷责任期D.实际竣工日【答案】D57、在勘察设计招标中，国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，关于如何确定中标人的说法，正确的是（）。A.招标人可以确定任何一名中标候选人为中标人B.招标人可以授权招标代理机构直接确定中标人C.排名第一的中标候选人放弃中标，可以在评标委员会推荐的中标侯选人中依次确定中标人D.排名第一的中标候选人被查实不符合条件的，应当重新招标【答案】C58、关于《标准施工招标文件》中“评标办法前附表”的说法，正确的是（）。A.行业标准施工招标文件应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“评标办法前附表”B.“评标办法前附表”用于明确资格审查和评标的方法、因素、标准和程序C.“评标办法前附表”可以与“评标办法”的内容相抵触D.“评标办法前附表”无需考虑招标项目的具体特点和实际需要【答案】B59、根据《标准施工合同》，发包人提供的材料和工程设备由承包人会同监理人验收后，由承包人负责接收，由（）承担施工现场内的二次搬运费。A.发包人B.承包人C.监理人D.材料供应商【答案】B60、下列细菌，具有嗜盐性的是（）。A.变形杆菌B.沙门菌C.葡萄球菌D.副溶血性弧菌【答案】D61、根据FIDIC《施工合同条件》保留金返还承包商的方式是()A.工程师颁发工程接收证书后和履约证书后分两次返还B.工程竣工试验合格后和工程师颁发工程接收证书后分两次返还C.工程师颁发工程接收证书后一次性返还D.工程师颁发履约证书后一次性返还【答案】A62、关于建设工程施工合同中，物价浮动合同价格调整的说法，正确的是（）。A.适用于工期在24个月以内一般没有调价条款，合同履行期间不考虑市场价格变化调整合同价款B.工期24个月以上的施工合同，应设置调价条款C.工程量清单中总价支付同样适用于调价公式D.价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源，应以基准日的价格为准【答案】D63、下列不属于保证合同包括的内容的是()。A.被保证的主债权数额B.保证人履行债务的期限C.保证的方式D.保证担保的范围【答案】B64、（2021年真题）根据《标准材料采购招标文件》，全部合同材料质量保证期届满后，买方应在一定时间内向卖方支付合同价格（）的结清款。A.10%B.5%C.3%D.2%【答案】B65、下列关于设计施工总承包合同的承包人，说法不正确的是（）。A.按合同的约定承担工程项目的设计.招标.采购.施工.试运行和缺陷责任期的质量缺陷修复责任B.可以是独立承包人，也可以是联合体C.对于联合体承包人，监理人应协调联合体各成员全面履行合同D.未经发包人同意，联合体承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议【答案】C66、施工企业以自己的房产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，至依法拍卖该房产时尚欠银行550万元本金、25万元利息、50万元违约金。拍卖房产得款475万元，拍卖费用10万元，则施工企业欠银行的债务（）。A.全部消灭B.还有75万元C.还有125万元D.还有160万元【答案】D67、下列何种100mm厚的非承重隔墙可用于耐火极限3h的防火墙？()A.聚苯乙烯夹芯双面抹灰板(泰柏板)B.轻钢龙骨双面双层纸面石膏板C.加气混凝土砌块墙D.轻钢龙骨双面水泥硅酸钙板(埃特板)【答案】C68、发包人应在监理人出具竣工付款证书后的（）d内，将应支付款支付给承包人。A.7B.14C.21D.28【答案】B69、风险型CM合同中，关于保证工程最大费用值（GMP）的说法，正确的是（）。(部分相关知识点新教材已删除)A.GMP为合同承包总价B.节约的GMP全部归CM承包商C.节约的GMP全部归业主D.工程实际总费用超过GMP的部分由CM承包商承担【答案】D70、根据《标准施工合同》，承包人向监理人递交索赔意向书的时效是()天。A.7B.14C.28D.30【答案】C71、（2017年真题）根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是（）。A.分别由发包人和承包人负责投保B.均由发包人负责投保C.分别由承包人和发包人负责投保D.均由承包人负责投保【答案】D72、IPD模式指的是（）。A.传统模式B.设计一建造模式C.CM模式D.集成项目交付模式【答案】D73、按照监理合同示范文本的规定，下列关于有异议的监理酬金支付的说法中，正确的是()A.按监理人要求的金额支付，异议部分与监理人协商后在下次支付中扣回B.无异议部分的酬金按时支付，有异议部分暂不支付C.本次不支付，监理人修改后并入下一次支付D.将支付通知书退回监理人，修改重新提交后再支付【答案】B74、根据《合同法》有关合同转让的规定，下列关于债权转让的说法中，正确的是()。A.债权人应当通知债务人B.债权人应当经债务人同意才可转让C.主权利转让后从权利并不随之转让D.无论何种情形合同债权都可以转让【答案】A75、按照《标准施工合同》规定，（）在施工过程中负责管理施工控制网点,对丢失或损坏的施工控制网点应及时修复。A.承包人B.发包人C.监理人D.勘察人【答案】A76、（2019年真题）根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，如果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包人施工，为防止重复投保或漏保，双方可在专用条款中的定由（）投保为宜。A.发包人B.由其中一个承包人C.由多个承包人分别D.组成联合体【答案】A77、某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由（）。A.保险公司承担全部损失B.保险公司承担除外责任以外的全部损失C.业主自行承担全部损失D.业主和保险公司协商分担损失【答案】C78、如果承包商因不可预见的物质条件遭受了工期延误或费用增加，承包商有权提出（）索赔。A.工期+费用+利润B.工期+费用C.工期+利润D.费用+利润【答案】B79、对于既有设备采购又有安装服务的项目招标，下列说法正确的是（）。A.可以分开招标，也可以合并招标B.可以按设备采购招标，也可以按安装工程招标C.应当由承包商负责采购D.供货方应当自己生产全部设备【答案】A80、根据《标准施工招标文件》，关于缺陷责任期的说法，正确的是（）。A.缺陷责任期应从工程接收证书写明的竣工日开始起算B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由发包人负责修复C.缺陷责任期内发生的修复费用由承包人承担D.缺陷责任期最长不得超过1年【答案】A多选题（共40题）1、按照不同的标准，建设工程材料设备采购合同的分类方式有（）。A.按照标的不同的分类B.按照工程大小的分类C.按照履行时间不同的分类D.按照合同订立时间不同的分类E.按照合同订立方式不同的分类【答案】AC2、施工企业从银行贷款，可作为质押担保的有（）。A.汽车B.土地C.土地所有权D.支票E.可以转让的商标专用权【答案】AD3、下列关于设计施工总承包合同的特点，正确的有()。A.增加设计变更B.可以缩短建设周期C.单一的合同责任D.一般采用较高的质量标准E.有利于发包人对承包人的监督和检查【答案】BC4、对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程如（），必须编制专项施工方案，并应组织专家论证、审查。A.深基坑工程B.地下暗挖工程C.高大模板工程D.高空作业工程E.深水作业工程【答案】ABC5、FIDIC系列合同，《施工合同条件》中关于修补工作说法正确的是（）A.将不符合合同规定的永久设备或材料从现场移走并进行更换B.对不符合合同规定的任何工作进行返工C.实施任何因事故导致的为保护工程安全而急需的工作D.实施任何因不可预见事件等导致的为保护工程安全而急需的工作E.如果是业主方原因等导致的，承包商无权提出索赔。【答案】ABCD6、根据《建设工程设计合同（示范文本）》，下列关于建设工程设计合同生效和定金的说法中，正确的有()。A.设计合同经签字盖章后立即生效B.设计合同在支付定金后生效C.设计合同的定金为合同总价的20%D.设计人收到定金为设计开工的标志E.委托人不按约定支付定金应承担违约责任【答案】BCD7、关于仲裁庭组成的说法，正确的有()A.可以由3名仲裁员组成仲裁庭B.可以由1名仲裁员组成仲裁庭C.仲裁员只能由当事人选定D.首席仲裁员只能由双方当事人共同选定E.首席仲裁员只能由仲裁委员会主任指定【答案】AB8、按照《建设工程施工合同（示范文本）》对“设计变更”的规定,下列情况中属于设计变更的有()A.减少合同中的约定的工程量B.删减合同中约定的部分承包工作内容C.提高合同中的约定的部分工程质量标准D.增加附加工作内容E.变更工程有关部分的基线【答案】A9、下列保险合同属于财产保险合同的有()A.建筑工程一切险B.工程监理责任保险C.货物运输险D.职工意外伤害保险E.安装工程一切险【答案】ABC10、下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法，错误的有()。A.承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人B.发包人已同意投标文件中说明的分包，承包人还需要分包的工作，不需要经发包人同意C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.分包人的资质能力不需要经过监理人审查E.发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本【答案】BD11、非营利法人包括（）。A.事业单位法人B.社会团体法人C.基金会法人D.机关法人E.基层群众性自治组织法人【答案】ABC12、（2020年真题）根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察人应履行的安全职责有（）。A.发生事故的，勘察人应立即通知发包人B.按合同要求制定勘查工作临时占地方案C.按合同约定编制安全措施计划和灾害应急预案D.严格按国家安全标准制定施工安全操作规程E.配置必要的救助物资和器材【答案】CD13、监理人对分包工程的管理职责有（）A.批准分包工程部位B.审查分包商资质C.协调分包工程的施工D.检查分包工程使用的材料E.参与计量分包人完成的永久工程【答案】BD14、工程设计招标与施工招标的主要区别有（）。A.招标文件的内容不同B.投标保函的保证范围不同C.对投标书的编制要求不同D.开标形式不同E.评标原则不同【答案】ACD15、下列关于建筑工程一切险的说法正确的是（）。A.《标准施工招标文件》（2007年版）规定由发包人投保B.设备供应商可以作为被保险人C.保险人不负责赔偿水灾损坏被保险人在工地上原有建筑物的损失D.发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险人不再对该部分工程承担保险义务E.工程提前竣工，保险责任仍至保险单约定的时间止【答案】CD16、根据《合同法》，下列关于违约赔偿损失的说法中，正确的有()。A.损失赔偿额应相当于因违约所造成的损失B.损失赔偿额不应包括合同履行后可以获得的利益C.损失赔偿额不以合同当事人订立合同时预见的违约损失为限D.损失赔偿额不包括未采取适当措施致使扩大的损失E.损失赔偿额包括当事人因防止损失扩大而支出的合理费用【答案】AD17、在设计施工阶段的总承包合同中，关于工程款支付管理说法，错误的有()。A.合同价格就是签约合同价B.设计施工总承包合同对预付款的规定与标准施工合同相同C.除专用条款另有约定外，工程进度付款按季支付D.合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金E.价格清单列出的任何数量为承包人实施工程的实际工程量【答案】AC18、根据《标准施工招标文件》通用条款规定，下列关于缺陷责任期管理的说法正确的是（）。A.缺陷责任期从投标函中写明的竣工日开始计算，最长不超过2年B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由缺陷原因责任方负责修复并承担修复费用C.缺陷工程或部位修复后再行试验和试运行的全部费用由缺陷原因责任方承担D.延长缺陷责任期时，修复检验合格日前已经过的时间有效，继续计算缺陷责任期E.由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书【答案】C19、某招标项目既有设备采购又有安装服务，其中设备采购费用占比80%，下列说法不正确的是（）。A.设备和安装应当分开招标B.设备和安装应当合并招标C.可以按设备采购招标D.可以按安装工程招标E.供货方应当自己生产全部设备【答案】ABD20、关于违约金的说法，正确的有()A.当事人可以约定一定数额的违约金B.当事人不可以约定按损失额计算违约金的方法C.违约金低于违约造成损失的，当事人可以同时请求赔偿损失D.只要约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以请求增加E.只要约定的违约金高于违约造成的损失，当事人可以请求减少【答案】AD21、根据《标准施工合同》，暂列金额的主要特点有()A.用于支付签订协议书时尚未确定的工程设备款B.用于支付签订协议书时不可预见的变更费用C.不能用于计日工支付D.属于签约合同价的一部分E.承包人不一定能全部获得约定的暂列金额【答案】ABD22、下列施工过程中发生的事件中，属于不可抗力的有()。A.地震B.洪水C.社会动乱D.发包人承担责任的火灾E.承包人承担责任的爆炸【答案】ABC23、根据FIDIC《施工合同条件》，关于争端避免/裁决委员会（DAAB）的说法正确的是（）。A.DAAB由业主和承包商双方在规定的日期前联合任命B.由具有适当资格的与业主、承包商及工程师没有利害关系的一人至三人组成C.如争端双方均未发出对DAAB决定表示不满的通知，则该决定为最终的对双方有约束力的决定D.如任一争端方对DAAB决定不满，则该决定对争端双方仍具有约束力，直至该决定在双方友好解决或仲裁后做出修改E.在着手仲裁前，争端双方不必争取以友好协商的方式解决争端【答案】ACD24、在设计合同的履行期内，发包人可能发生的违约行为包括（）。A.审查工作的延误B.侵犯设计人的知识产权C.拒绝支付设计人设计费D.设计错误E.延误提供设计文件【答案】ABC25、在FIDIC的《施工合同条件》中，指定分包商与一般分包商的不同之处表现在()等方面。A.选择分包单位的权利不同B.分包合同的工作内容不同C.分包合同的当事人不同D.工程款的支付开支项目不同E.业主对分包商利益的保护不同【答案】ABD26、关于建设工程材料采购合同的履行，说法正确的是（）。A.卖方应对合同材料进行妥善包装，满足多次搬运、装卸、长途运输的需要即可B.卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同材料运输C.卖方应在合同材料预计启运7日前进行预通知，并在启运后48小时内正式通知买方D.卖方应在施工场地将合同材料交付给买方，交付后由买方负责卸货E.卖方承担交付前材料毁损的风险【答案】B27、以下对索赔的表述中，正确的有()。A.索赔的要求不需经对方同意B.承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人递交正式的索赔通知书C.承包人应在索赔影响结束后的28天内递交最终索赔通知书D.承包人接受索赔处理结果，发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付E.承包人必须执行监理人的索赔处理决定【答案】ABCD28、下列关于建筑工程一切险保险人的保险责任期限的说法中，正确的有()。A.工程施工延误竣工，保险责任至保险单约定的时间止B.工程提前竣