2022年江西省监理工程师《建设工程合同管理》考试题库（含典型题、真题库）

PAGEPAGE1622022年江西省监理工程师《建设工程合同管理》考试题库（含典型题、真题库）一、单选题1.建设工程项目施工采用公开招标方式并且需要通过资格预审筛选出有资格的投标人的，应当按规定发布（），公布投标人资格条件。A、邀请公告B、招标公告C、资格预审公告D、投标邀请书答案：C解析：1、编制资格预审文件招标人应根据标准施工招标资格预审文件，结合招标项目具体特点和实际需要，编制资格预审文件。2、发布资格预审公告（1）公开招标并进行资格预审的项目，应当发布资格预审公告，具有代替招标公告的功能。（2）对于依法必须进行招标的项目的资格预审公告，应当在国务院发展改革部门依法指定的媒介发布。2.采用《建设工程施工合同(示范文本)》订立合同的工程项目，建筑工程一切险的投保人应为()。A、发包人B、承包人C、监理人D、分包人答案：A解析：2022版教材P19-22本题考查的是工程建设涉及的主要险种。住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局发布的《建设工程施工合同(示范文本）》GF-2017-0201规定，工程开工前，发包人应当为建设工程办理保险，支付保险费用。因此，采用《建设工程施工合同(示范文本）》GF-2017-0201应当由发包人投保建筑工程一切险。3.根据《标准设计施工总承包合同》，合同进度计划是指（）。A、承包人编制的合同项目的进度计划B、监理人编制的合同项目的进度计划C、承包人编制的并经监理人批复的合同项目进度计划D、监理人编制的并经发包人批复的合同项目进度计划答案：C解析：本题考查的是承包人提交实施项目的计划。合同进度计划是承包人编制并经监理人批复的合同项目的进度计划。4.被担保的债权既有物的担保又有人的担保，且当事人对债权实现未做约定，则下列关于债权人实现债权的方式说法正确的是（）。A、如果物保由债务人自己提供，应当先物保后人保B、如果物保由第三人提供，应当先人保后物保C、可以任意选择物保或者人保优先受偿D、应当先物保后人保答案：A解析：5.关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）。A、发包人只能是建设单位B、特殊情况下，承包人可以没有设计资质C、承包人的综合资质只设甲级D、承包人的行业资质只设甲级答案：C解析：发包人通常可能是建设单位或者工程总承包单位6.设计施工总承包合同订立时，如果发包人要求违反法律规定，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知后不予改正或不作答复，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。此时（）。A、发包人仅承担承包人由此引起的费用损失B、发包人仅承担承包人由此引起的工期损失C、发包人应承担由此引起的承包人全部损失D、发包人与承包人共同承担由此引起的承包人全部损失答案：C解析：2022版教材P123-126设计施工总承包合同订立时，如果发包人要求违反法律规定，承包人应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知后不予改正或不作答复，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。发包人应承担由此引起的承包人全部损失。7.以下（）专项施工方案需要进行5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。A、高空作业工程B、地下暗挖工程C、大爆破工程D、深水作业工程答案：B解析：2022版教材P97本题考查的是承包人的义务。在施工组织设计中应针对深基坑工程、地下暗挖工程、高大模板工程、高空作业工程、深水作业工程、大爆破工程的施工编制专项施工方案。对于前3项危险性较大的分部分项工程的专项施工，还需经5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。8.FIDIC合同系列中，《施工合同条件》中，如果承包商在被要求对测量记录进行审查后（）天内未向工程师发出此类通知，则视为记录准确予以认可。A、7B、14C、24D、48答案：B解析：2022版教材P153-157如果承包商在被要求对测量记录进行审查后14天内未向工程师发出此类通知，则视为记录准确予以认可。9.下列关于单位工程竣工验收的说法，不正确的是()。A、单位工程验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程验收证书B、单位工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件C、移交后的单位工程由发包人负责照管D、合同约定了单位工程分部移交，如果发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位工程运行影响了承包人的后续施工，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润答案：D解析：2022版教材P114-117除了合同约定的单位工程分部移交的情况外，如果发包人在全部工程竣工前，使用己接收的单位工程运行影响了承包人的后续施工，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润10.根据标准施工合同通用条款的规定，下列事件中，承包商索赔可获得利润补偿的有（）。A、不利的物质条件B、发包人提供的材料和工程设备提前交货C、异常恶劣的气候条件D、基准资料的错误答案：D解析：知识点:索赔管理。用排除法。2022版教材P111。11.关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是()。A、发包人必须是建设单位B、承包人必须是法人C、总承包人必须具有工程设计甲级或乙级综合资质D、发包人必须具有自行组织招标的能力答案：B解析：2022版教材P83-84建设工程设计合同当事人包括发包人和设计人。发包人通常也是工程建设项目的业主(建设单位)或者项目管理部门(如工程总承包单位)。承包人则是设计人，设计人须为具有相应设计资质的企业法人。选项C，工程设计资质分为综合资质、行业资质、专业资质和专项资质。综合资质只设甲级。选项D，发包人可以委托代理招标。12.关于《标准施工招标文件》合同专用条款的说法，正确的是（）。A、专用条款的内容涵盖各类工程项目施工共性的合同责任和履行管理程序B、专用条款可以约定合同当事人放弃部分通用条款C、具体招标工程在编制合同时，应针对项目的特点、招标人的要求，在专用条款内针对通用条款涉及的内容进行补充、细化D、专用条款需要补充细化的内容不应与通用条款的条或款的序号一致答案：C解析：2022版教材P89-90本题考核的是专用条款。通用条款的内容涵盖各类工程项目施工共性的合同责任和履行管理程序，故选项A错误。通用条款中适用于招标项目的条或款不必在专用条款内重复，需要补充细化的内容应与通用条款的条或款的序号一致，使得通用条款与专用条款中相同序号的条款内容共同构成对履行合同某一方面的完备约定，故选项BD错误。13.根据FIDIC施工合同条件，在接收证书颁发前业主使用了工程的任何部分，该部分视为自（）起已被业主接收。A、开始使用之日前28天B、开始使用之日C、计划颁发接收证书之日D、实际颁发接收证书之日答案：B解析：本题考查《FIDIC施工合同条件》中业主接收工程的规定。在接收证书颁发前业主确实使用了工程的任何部分的处理，该使用的部分应视为自开始使用之日起已被业主接收。2022版教材P156。14.设计施工总承包合同模式下，关于承包人负责竣工后试验的说法，正确的是()。A、承包人提供所需要的所有其他设备、仪器，派遣有资质和经验的工作人员，在发包人在场的情况下进行B、发包人应派遣具有适当资质和经验的工作人员，直接按照操作和维修手册进行C、承包人提供所需要的所有其他设备、仪器，派遣有资质和经验的工作人员，发包人在不在场均可进行D、试验所必需的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料等由承包人提供答案：A解析：2022版教材P123-126本题考查的是订立合同时需要明确的内容。发包人应派遣具有适当资质和经验的工作人员在承包人的技术指导下，按照操作和维修手册进行竣工后试验。承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，派遣有资格和经验的工作人员，在发包人在场的情况下进行竣工后试验。竣工后试验，由于发包人已接受工程并进入运行期，因此试验所必需的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料等由发包人提供。15.担保方式中的保证要求（）订立书面保证合同。A、债权人和债务人B、保证人和债权人C、保证人和债务人D、主合同当事人答案：B解析：1、保证的概念（1）保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。（2）保证这种担保方式必须由第三人作为保证人。（3）保证法律关系至少必须有三方参加，即保证人、被保证人（债务人）和债权人16.暂停施工期间由（）负责妥善保护工程并提供安全保障。A、发包人B、承包人C、监理人D、设计人答案：B解析：2022版教材P99-102本题考查的是施工进度管理。暂停施工期间由承包人负责妥善保护工程并提供安全保障。17.根据《标准施工招标文件》，评标委员会发现投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，正确的处理方式是（）。A、以大写金额为准B、对投标报价进行修正，修正价格须经投标人书面确认C、直接按投标人的总报价评审，后果由投标人承担D、要求投标人当场重新报价，按新报价评审答案：A解析：2022版教材P54-57投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。18.勘察人应按合同协议书的约定指派项目负责人，并在约定的期限内到职，项目负责人（）天内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责。A、1B、2C、3D、7答案：B解析：2022版教材P78-83项目负责人2天内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责。19.根据《标准施工合同》，由于异常恶劣的气侯条件带来的延误与损失，（）。A、不能顺延工程，不能补偿费用和利润B、可以顺延工程，但不能补偿费用和利润C、可以顺延工程，可以补偿费用但不能补偿利润D、可以顺延工程，可以补偿费用和利润答案：B解析：知识点:合同的索赔管理。异常恶劣的气侯条件，可以顺延工程，但不能补偿费用和利润。2022版教材P133。20.由于地质勘察资料存在错误，导致图纸设计出现错误，则在设计合同中，此部分损失应由（）承担。A、发包人B、勘察单位C、设计人D、监理单位答案：A解析：知识点:由于第三人原因造成违约责任的承担。一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。2022版教材P88。21.下列关于安全事故处理程序说法正确的是（）。A、施工过程中发生安全事故时，承包人应立即通知发包人B、监理人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失C、需要移动现场物品时，应做出标记和书面记录，妥善保管有关证据D、监理人应及时向有关部门如实报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施答案：C解析：1、通知施工过程中发生安全事故时，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。2、及时采取减损措施工程事故发生后，发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应做出标记和书面记录，妥善保管有关证据。3、报告工程事故发生后，发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施。22.下列（）情形导致承包人原因未在约定的工期内竣工，后续支付时应采用原约定竣工日与实际支付日的两个价格指数中较低的一个作为支付计算的价格指数。A、不可抗力B、工程量增加C、承包商基础施工超挖D、设计变更答案：C23.下列叙述中，关于保险的说法中说法正确的是()。A、保险是保险人根据合同的约定向投保人支付保险费B、保险是一种受法律保护的消除风险、消化损失的法律制度C、保险的目的是为了避免风险D、保险人对于合同约定的可能发生的事故因其发生所造成的财产损失承担赔偿保险金责任答案：D解析：2022版教材P18本题考查的是保险概述。保险合同是指投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议。投保人是指与保险人订立保险合同，并按照保险合同负有支付保险费义务的人。保险人是指与投保人订立保险合同，并承担赔偿或者给付保险金责任的保险公司。受法律保护的分散危险、消化损失的法律制度。保险的目的是为了分散危险，24.下列关于履约保证说法不正确的是()。A、履约保证的形式有履约担保金(又叫履约保证金)、履约银行保函和履约担保书三种B、履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票，一般情况下额度为合同价格的10%C、履约银行保函额度是合同价格的10%D、履约担保书担保额度是合同价格的10%答案：D解析：2022版教材P16-18履约担保书是由保险公司、信托公司、证券公司、实体公司或社会上担保公司出具担保书，担保额度是合同价格的30%。25.根据九部委的勘察合同的规定，（）应对勘察场地的基础资料的准确性、可靠性负责。如地下进藏物等资料由勘察人收集时，费用由（）承担。A、发包人，发包人B、勘察人，勘察人C、发包人，勘察人D、勘察人，发包人答案：A解析：知识点:发包人的义务。发包人对资料的准确性、可靠性负责。如果发包人不能提供资料，由勘察人收集时，发包人需向勘察人支付相应费用。2022版教材P77。26.甲以其坐落在市中心的一处公寓（价值600万元）作抵押，分别从乙银行贷款50万元、从丙银行贷款100万元、从丁银行贷款200万元、从戊银行贷款200万元。甲与乙银行于6月5日签订了抵押合同，未办理抵押登记；与丙银行于6月8日签订了抵押合同，6月15日办理了抵押登记；与丁银行于6月10日签订了抵押合同，同日办理了抵押登记；与戊银行于6月12日签订了抵押合同，经双方协商一致未办理抵押登记。后因甲无力还款，甲的公寓被依法拍卖，扣除拍卖费用后共收入400万元，则对拍卖款分配正确的是（）。A、乙.丙.丁.戊各得100万元B、丙得100万元，丁得200万元，乙得20万元，戊得80万元C、乙无权分配，丙得80万元，丁.戊各得160万元D、乙无权分配，丙得100万元，丁得200万元，戊得100万元答案：B27.在设备采购招标中，基准评价值为（）。A、最优的评价因素B、最差的评价因素C、居于中位的评价因素D、评价因素的平均值答案：A解析：知识点:设备采购招标中的综合评估法。最优的评价因素响应值得最高评价值，该最高评价值称为基准评价值。2022版教材P72。28.设计施工总承包合同模式下，关于“开始工作通知”说法正确的是（）。A、表明从发出该通知时间开始工作B、与“开工通知”的说法相同C、表明自该通知中载明的开始工作日期计算合同工期D、该通知是由发包人发出的答案：C解析：知识点:开始工作。符合专用条款约定的开始工作条件时，监理人获得发包人同意后应提前7天向承包人发出“开始工作通知”。合同工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。设计施工总承包合同未用“开工通知”是由于承包人收到开始工作通知后首先开始设计工作。2022版教材P127。29.招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于()日。A、5B、10C、15D、30答案：A解析：2022版教材P40-49招标人应当按照资格预审公告规定的时间、地点发售资格预审文件。给潜在投标人准备资格预审文件的时间应不少于5日30.根据《标准施工合同》，承包人向监理人递交索赔意向书的时效是()天。A、7B、14C、28D、30答案：C解析：2022版教材P110-112本题考查的是索赔管理。承包人应在引起索赔事件发生的后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。31.（2019年真题）下列组织或机构中,不能成为合同主体的是（）A、政府机关B、企业法人C、项目监理机构D、社会团体答案：C解析：非法人组织是不具有法人资格，但能够以自己名义从事民事活动的组织。非法人组织包括个人独资企业、合伙企业、不具有法人资格的专业服务机构等。如：法人的分支机构（如：分公司，银行分行、支行）等。（不具备法人资格，但是可以作为合同的主体）32.委托监理合同法律关系的客体是()。A、监理工程B、监理服务C、监理规划D、监理投标方案答案：B解析：2022版教材P6-9本题考查的是合同法律关系的构成。合同法律关系客体包括物、行为和智力成果。法律意义上的行为是指人的有意识的活动。在合同法律关系中，行为多表现为完成一定的工作。监理合同中监理服务是监理单位应完成的工作，属于法律关系的客体。33.在设计施工总承包合同中，承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。下列关于履约担保说法不正确的是()。A、由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担B、由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担C、如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效D、由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由承包人承担答案：D解析：2022版教材P126如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担;由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。34.下列在建设工程发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是()。A、台风导致脚手架坍塌B、雷电引起火灾C、建筑材料运输车在工地被可抛物砸坏D、洪灾引起的沉降答案：C解析：2022版教材P19-22本题考查的是工程建设涉及的主要险种。保险人对下列各项原因造成的损失不负责赔偿：(8)领有公共运输行驶执照的，或已由其他保险予以保障的车辆、船舶和飞机的损失。35.(2016年真题)施工评标中，审查投标人名称与资质证书的名称是否一致，属于（）评审的内容。A、资格B、程序C、响应性D、形式答案：D解析：本题考查的是评标程序。投标人的名称应与营业执照、资质证书、安全生产许可证的名称一致，属于形式评审。36.设计施工总承包合同模式下，一般情况下，承包人应保证其履约担保在()一直有效。A、竣工验收前B、颁发工程接收证书前C、工程移交前D、竣工后试验通过前答案：B解析：2022版教材P126本题考查的是履约担保。承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。如果合同约定需要进行竣工后试验，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效。37.根据《标准施工招标文件》，建筑工程项目一般应由（）投保建筑工程一切险。A、发包人B、承包人C、监理人D、分包人答案：B解析：本题考查的是建筑工程一切险的投保人与被保险人。承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保。38.对于电子招投标，投标人递交电子投标文件的时间为（）。A、电子投标文件上传时间B、电子投标文件上传完成时间C、电子招标投标交易平台递交回执通知发出时间D、电子招标投标交易平台递交回执通知载明的传输完成时间答案：D解析：1、投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前在指定的地点递交投标文件。2、招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。3、对于电子招投标，投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知，递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。39.对于大型工程为了检验承包人的设计、设备造型和运行情况等是否满足合同约定，会在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后，进行竣工后试验。竣工后试验由()组织，应在试验日期提前()通知对方。A、承包人或发包人，21天B、发包人，14天C、承包人或发包人，14天D、承包人，21天答案：A解析：2022版教材P137-138本题考查的是缺陷责任期管理。对于大型工程为了检验承包人的设计、设备选型和运行情况等的技术指标是否满足合同的约定，通常在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后，在专用条款约定的时间内进行竣工后试验。竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人进行。发包人或承包人进行竣工试验，均应在竣工后试验的日期提前21天通知对方。40.投标人在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上勘察或设计方案的，视为（）。A、废标B、放弃投标C、提供备选方案D、一个方案答案：C解析：知识点:勘察设计评标的程序。投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上勘察或设计方案的，视为提供备选方案。2022版教材P37。41.公司甲以其自有办公楼作为抵押物为公司乙向银行申请贷款提供抵押担保，并在登记机关办理了抵押登记，该担保法律关系中，抵押人为（）。A、公司甲B、公司乙C、银行D、登记机关答案：A解析：（二）抵押1.抵押的概念抵押是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物，用以担保债务履行的担保方式。债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以抵押物折价或者从变卖抵押物的价款中优先受偿。①抵押人可以为债务人，也可以是第三人，债权人称为抵押权人；②抵押可以用自己的财产，也可以用别人的财产。42.下列关于承包人承担工程缺陷修复义务的说法正确的是（）。A、施工期运行中发现的工程设计缺陷不应由承包人负责修复B、缺陷责任期内出现的工程设计缺陷应当由承包人负责修复C、保修期内出现的工程设计缺陷应当由承包人负责修复D、保修期内出现的工程施工缺陷不应由承包人负责修复答案：B解析：1、保修期自实际竣工日起算，对于提前验收的单位工程起算时间相应提前。2、发包人和承包人按照有关法律法规的规定，在专用条款内约定工程质量保修范围、期限和责任。承包人对保修期内出现的不属于其责任原因的工程缺陷，不承担修复义务。43.(2014年真题)根据《标准施工合同》，工程一切险的被保险人应是（）。A、发包人和监理人B、承包人和监理人C、发包人和承包人D、承包人和分包人答案：C解析：（2）发包人办理保险如果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包人施工，由几家承包人分别投保的话，有可能产生重复投保或漏保，此时由发包人投保为宜。双方可在专用条款中约定，由发包人办理工程保险和第三者责任保险。无论是由承包人还是发包人办理工程险和第三者责任保险，均必须以发包人和承包人的共同名义投保，以保障双方均有出现保险范围内的损失时，可从保险公司获得赔偿。44.某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间施工，则由此造成的承包人损失应由（）。A、发包人赔偿，延误的工期顺延B、发包人赔偿，延误的工期不予顺延C、承包人承担，延误的工期顺延D、承包人承担，延误的工期不予顺延答案：A解析：2022版教材P96-97本题考查的是发包人的义务。发包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。45.履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票，一般情况下额度为合同价格的（）。A、2％B、10％C、20％D、30％答案：B解析：2022版教材P16-18本题考核的是履约担保金。履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票，一般情况下额度为合同价格的10％。46.下列关于履约保函与预付款担保的描述错误的是()。A、履约保函自发包人和承包人签订合同之日起，至缺陷责任期满止B、均采用无条件担保方式C、预付款担保期限至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止D、预付款担保期限不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额答案：A解析：2022版教材P89-90担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止。没有采用国际招标工程或使用世界银行贷款建设工程的担保期限至缺陷责任期满止的规定，即担保人对承包人保修期内履行合同义务的行为不承担担保责任。47.某施工合同履行过程中，承包人因自身原因造成实际工程进度滞后计划进度，按照工程师要求对进度计划进行了修改，并得到工程师的确认。但执行修改后的进度计划，仍不能按期完工。下列关于该拖期的处理方法中，正确的是（）。A、追究承包人拖期违约责任时，减少合同约定的日拖期赔偿金额B、工程师对确认进度计划负责，承担部分拖期完工违约金C、承包人按合同约定的拖期违约金的计算办法承担违约责任D、按照修改后的进度计划确认新的合同工期，不视为拖期完工答案：C解析：本题考查的是施工进度管理。监理人对进度计划提出修改意见以及审查，并不改变承包人责任。48.下列合同法律关系的客体中，属于行为的是（）。A、建筑材料B、建筑设备C、勘察设计D、知识产权答案：C解析：合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。49.土方填筑工程的施工中，因连续降雨导致停工15天，其中6天的降雨强度超过专用条款约定的标准构成延长合同工期的条件，则需要承包人应承担的是()。A、其中6天的不利气候条件风险B、其余9天的不利气候条件风险C、停工15天的工期延误D、停工15天造成的费用损失答案：B解析：2022版教材P93-95异常恶劣的气候条件属于发包人的责任，"不利气候条件"对施工的影响则属于承包人应承担的风险，因此应当根据项目所在地的气候特点，在专用条款中明确界定不利于施工的气候和异常恶劣的气候条件之间的界限。土方填筑工程的施工中，因连续降雨导致停工15天，其中6天的降雨强度超过专用条款约定的标准构成延长合同工期的条件，而其余9天的停工或施工效率降低的损失，属于承包人应承担的不利气候条件风险。50.(2016年真题)根据《标准施工招标文件》，关于综合评估法评标的说法，不正确的有（）。A、适用于招标人对招标项目的技术、性能有专门要求的招标项目B、评标委员会按照评标办法所列分值构成与评分标准进行打分，按得分从高到低顺序推荐中标人C、评审的综合评分相等时，投标报价最接近标底的优先D、投标人投标报价明显低于成本，且不能合理说明的，不能成为中标人答案：C解析：本题考查的是综合评估法。综合评分越高越好，按分值高低排序。2022版教材P58。51.对于抢险救灾的工程，一般采用（）的计价方式。A、单价合同B、固定总价合同C、可调总价合同D、成本加酬金合同答案：D解析：本题考查的是招标采购阶段的管理任务和方法。成本加酬金合同通常适用于工程复杂，工程技术、结构方案难以预先确定，时间特别紧迫（如抢险救灾）的项目52.（2020年真题）根据FIDIC《施工合同条件》，属于工程师职责和权力的是（）。A、提供履约担保证书B、及时提供设计图纸C、给予承包商现场进入权D、接收并处理索赔报告答案：D解析：P153-157根据FIDIC施工合同条件，工程师可以处理索赔事项。53.（2017年真题）根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标结束后，招标人退还投标保证金时间限定在（）。A、与中标人签订书面合同后的15日内B、与中标人签订书面合同后的5日内C、招投标结束后的30日内D、招投标结束后的15日内答案：B解析：本题考查的是投标保证的相关规定。招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。54.运输货物时的运输合同的客体是（）。A、被运货物B、运输行为C、运输费用D、运输工具答案：B解析：2022版教材P8本题考查的是合同法律关系的构成。法律关系的客体是物、行为与智力成果。货物运输合同的客体是货物运输的行为。55.（2018年真题）关于法律事实的说法，正确的是（）。A、法律事实不包括事件B、罢工属于法律事实中的行为C、法院判决不属于法律事实中的行为D、合同当事人违约属于法律事实中的行为答案：D解析：（二）合同法律关系的产生、变更和消灭（1题）能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，就是法律事实，包括行为和事件。（一）行为行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生、变更和消灭的行为。包括作为和不作为两种表现形式。行为还可分为合法行为和违法行为。凡违反国家法律规定的行为是违法行为，如：建设工程合同当事人违约，会导致建设工程合同关系的变更或者消灭。此外，*行政行为和发生法律效力的法院判决、裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生、变更、消灭。（二）事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象。这些客观事件的出现与否，是当事人无法预见和控制的。*事件举例：地震、台风、战争、罢工、禁运等。56.具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能标准没有特殊要求的招标项目，是采用（）进行评标。A、最低评标价法B、综合评标法C、最高投标价法D、以设备寿命周期成本为基础的评标价法答案：A解析：2022版教材P54-57最低评标价法一般适用于具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能标准没有特殊要求的招标项目。57.关于建设工程未经竣工验收，建设单位擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的说法，正确的是（）A、建设单位以装饰工程质量不符合约定主张保修的，应予支持B、凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，施工企业均应当承担民事责任C、施工企业的保修责任可以全部免除D、施工企业应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担民事责任答案：D解析：施工合同中未经竣工验收擅自使用的责任建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。58.下列不属于建设工程勘察合同当事人必须具备的条件是()。A、法人资格B、持有正规营业执照C、联合体组织D、持有正规的资质证书答案：C解析：2022版教材P76-78勘察人必须具备以下条件:(1)依据我国法律规定，作为承包人的勘察单位必须具备法人资格；(2)建设工程勘察合同的承包方须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照；(3)建设工程勘察合同的承包方必须持有建设行政主管部门颁发的工程勘察资质证书、工程勘察收费资格证书。59.在标准施工招标文件分卷中，第二卷为()。A、招标公告B、技术标准和要求C、投标文件格式D、图纸答案：D解析：2022版教材P40-49《标准施工招标文件》包括封面格式和四卷八章内容，其中，第一卷包括第一章至第五章，涉及招标公告(投标邀请书)、投标人须知、评标办法、合同条款及格式、工程量清单等内容;第二卷由第六章图纸组成。60.施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则下列计算变更合同价款的方法正确的是（）。A、按照报价单内类似工作的单价计算变更价款B、参照报价单内类似工作的单价商定或确定单价C、根据成本加利润的原则商定或确定单价D、参照设计单位提出的单价商定或确定单价答案：B解析：1、变更估价的程序（1）承包人应在收到变更指示或变更意向书后的14天内，向监理人提交变更报价书，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。变更工作如果影响工期，承包人应提出调整工期的具体细节。（2）监理人收到承包人变更报价书后的14天内，根据合同约定的估价原则，商定或确定变更价格。2、变更估价的原则（存在严格的先后适用顺序）Step1：已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目，采用该子目的单价计算变更费用；Step2：已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目，可由监理人在合理范围内参照类似子目的单价商定或确定变更工作的单价；Step3：已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可由监理人按照成本加利润的原则商定或确定变更工作的单价。61.根据《标准设计施工总承包合同》，需政府有关部门审查或批准的设计文件，发包人应在对其审查同意后的()日内向政府有关部门报送审查。A、7B、15C、21D、30答案：A解析：2022版教材P127-128本题考查的是设计工作的合同管理。设计文件需政府有关部门审查或批准的工程，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人予以协助。62.关于人身保险合同的说法，正确的是（）。A、保险合同只能由被保险人和保险人签订B、受益人由被保险人或投保人指定C、被保险人或受益人必须是投保人D、保险人可以用诉讼方式要求投保人支付保险费答案：B解析：本题考查的是保险的内涵。选项A错误，投保合同应该是投保人与保险人签订的；选项C错误，投保人、被保险人可以为受益人。选项D错误，保险人对人身保险的保险费，不得用诉讼方式要求投保人支付。63.采用招标方式采购运行期内各种费用较高的通用成套设备，下列对运营费用这一评审要素进行折价并对投标报价作价格调整不正确的是（）。A、应当计算的费用包括评审寿命期内所需的燃料消耗费.备件及维修费用以及寿命期末设备残值B、评审寿命期内所需的燃料消耗费.备件及维修费用，按预定的方法折算后，增加投标价C、评审寿命期末设备残值，按预定的方法折算后，增加投标价D、计算各项费用和残值时，均应按招标文件规定的贴现率折算成净现值答案：C解析：64.根据九部委发布的标准设计合同，发包人应提前（）向设计人发出开始设计通知。因发包人原因造成合同签订之日起（）内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。A、7天，60天B、7天，90天C、14天，60天D、14天，90天答案：B解析：知识点:设计工作中重要的时间规定。符合专用合同条款约定的开始设计条件的，发包人应提前7天向设计人发出开始设计通知。除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成合同签订之日起90天内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。2022版教材P86。65.招标人和中标人应当在（）之日起（）之内，订立书面合同A、中标通知书发出，15日B、中标通知书发出，30日C、中标通知书送达，15日D、中标通知书送达，30日答案：B解析：知识点:书面合同的订立。招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30日之内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。2022版教材P45。66.根据《标准施工合同》，不属于施工合同履行中“不利物质条件”的是（）。A、不利地质条件B、不利气候条件C、非自然的物质障碍D、不利水文条件答案：B解析：2022版教材P108-110本题考核的是不利物质条件。不利物质条件属于发包人应承担的风险，指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件67.根据《标准设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是()。A、承包人不得将其承包的工程分包给第三人B、投标文件中已说明的分包，合同履行还需再征得发包人同意C、承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D、委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成答案：C解析：2022版教材P120-121承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人。要求承包人是具有实施工程设计和施工能力的合格主体，而非皮包公司。68.关于施工招标采用综合评估法，投标报价有算术错误的说法，不正确的是（）。A、投标报价有算术错误的，评标委员会可以按相关原则对投标报价进行修正B、投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准C、总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以总价金额为准D、总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外答案：C解析：2022版教材P54-57投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，应当否决该投标人的投标。投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。69.（2019年真题）因被代理人对代理人授权不明确,给第三人造成损失,关于损失承担的说法,正确的是（）。A、由被代理人自行承担责任B、由代理人自行承担责任C、由第三人自行承担责任D、由被代理人与代理人承担连带责任答案：D解析：【代理过错责任】项目经理、总监理工程师作为施工企业、监理单位的代理人，应当在授权范围内行使代理权，超出授权范围的行为则应当由行为人自己承担。如果授权范围不明确，则应当由被代理人（单位）向第三人承担民事责任，代理人负连带责任，但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的。70.实行设计总包的，按照合同约定或经招标人同意，设计单位（），将建筑工程非主体部分的设计进行分包。A、必须通过公开招标方式B、必须通知邀请招标方式C、可以不通过招标方式D、只能通过协议方式答案：C解析：知识点:设计总包分包的规定。实行设计总包的，按照合同约定或经招标人同意，设计单位可以不通过招标的方式将建筑工程非主体部分的设计进行分包。2022版教材P27。71.(2015年真题)根据《标准施工合同》，关于监理人指示的说法，错误的是（）。A、发布指示前与当事人双方协商，尽量达成一致B、监理人的指示无权免除合同约定的承包人义务C、监理人的指示无权变更合同约定的承包人权力D、监理人的指示有权变更合同约定的发包人义务答案：D解析：二、监理人受委托人的委托，依照法律、规范标准和监理合同等，对建设工程勘察、设计或施工等阶段进行质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、组织协调和安全监理的法人或其他组织。既属于发包人方的人员，但又不同于发包人的雇员，即不是一切行为均遵照发包人的指示，而是在授权范围内独立工作，以保障工程按期、按质、按量完成发包人的最大利益为管理目标，依据合同条款的约定，公平合理地处理合同履行过程中的有关管理事项。（一）受发包人委托对施工合同的履行进行管理（1）在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作；（2）在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项；（3）承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执行；（4）在合同规定的权限范围内，独立处理或决定有关事项，如单价的合理调整、变更估价、索赔等。（二）居于施工合同履行管理的核心地位（1）监理人应公平合理地处理合同履行过程中涉及的有关事项。（2）除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或被授权的监理人员处取得指示。发包人对施工工程的任何想法通过监理人的协调指令来实现；承包人的各种问题也首先提交监理人。（三）监理人的指示监理人给承包人发出的指示，承包人应遵照执行如果监理人的指示错误或失误给承包人造成损失，则由发包人负责赔偿。通用条款明确规定:（1）监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和（或）工期延误，由发包人承担赔偿责任。（2）监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人权利、义务和责任。72.在施工合同履行过程中发生紧急情况，监理人未及时下达暂停施工指示，承包人先暂停施工，并向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人在24小时内未答复，视为（）。A、同意承包人的暂停施工请求B、不同意承包人的暂停施工请求C、须继续等待24小时方是规定的回复期限D、必须马上复工答案：A解析：知识点:施工进度管理。紧急情况下的暂停施工，由于发包人原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示，承包人可先暂停施工并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复视为同意承包人的暂停施工请求。2022版教材P102。73.保险制度上的危险是一种损失发生的不确定性，其表现为()。A、发生与否、发生时间的不确定性B、发生责任、发生后果的不确定性C、发生后果、发生地点的不确定性D、发生地点、发生责任的不确定性答案：A解析：2022版教材P18本题考查的是保险。保险制度上的危险是一种损失发生的不确定性，其表现为:(1)发生与否的不确定性(2)发生时间的不确定性(3)发生后果的不确定性。74.下列关于变更管理的说法，错误的是（）。A、直接指示的变更属于必须实施的变更B、承包人建议的变更可以以口头形式提交监理人C、承包人提出的变更涉及建议变更和要求变更两类D、与承包人协商后确定的变更属于可能发生的变更答案：B解析：2022版教材P108-110本题考查的是变更管理。直接指示的变更属于必须实施的变更，如按照发包人的要求提高质量标准、设计错误需要进行的设计修改、协调施工中的交叉干扰等情况。此时不需征求承包人意见，监理人经过发包人同意后发出变更指示要求承包人完成变更工作。75.关于设计施工总承包合同履约担保的表述中，不正确的是（）。A、承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效B、如果合同约定需要进行竣工后试验，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效C、如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效D、由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人与承包人共同承担答案：D解析：2022版教材P126本题考核的是履约担保。承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。如果合同约定需要进行竣工后试验，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效。如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。76.（2019年真题）在当事人约定了保证，但对于保证方式没有约定或约定不明确的情况下，该项保证应当认定为（）A、一般保证B、附生效条件的保证C、连带责任保证D、保证无效答案：C解析：有两种，即一般保证和连带责任保证。在具体合同中，担保方式由当事人约定，当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任。77.国际设计工程总承包合同通常采用（）的承包方式，项目建设的预期目标容易实现。A、固定工期、固定费用B、固定工期、浮动费用C、浮动工期、浮动费用D、浮动工期、固定费用答案：A解析：2022版教材P119-120国际工程总承包合同通常采用固定工期、固定费用的承包方式，项目建设的预期目标容易实现。78.（2015年真题）下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）。A、台风导致脚手架坍塌B、雷电引起火灾C、建筑材料运输车在工地被吊袋砸坏D、洪灾引起的沉降答案：C解析：【保险责任范围=要赔的】（1）自然事件：地震、海啸、雷电、台风、暴雨、水灾、地面下陷下沉等人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象；（2）意外事故：不可预料的且被保险人无法有效控制的突发事件，如火灾、爆炸。【除外责任=不赔的】（每年都考）（1）保风险，必然发生的损失不保（如材料损耗、机械磨损、维修检修保养费用）。（2）自燃、氧化、气温变化、正常水位变化等渐变原因，不属于自然灾害，不保。（3）被保险人管理失误（如设计错误、施工方法不当、材料不合格、停电断电造成的）不属于意外事件，不保。（4）保建造/安装过程。开始建造前已存在的，结束建造后的（例如工程业主己经验收合格或实际接收的部分）不保。79.取得资质证书的建设工程勘察、设计企业可以从事相应的建设工程（）。A、勘察、监理和技术服务B、勘察、设计咨询和施工C、设计、监理和施工D、勘察、设计咨询和技术服务答案：D解析：2022版教材P76-78建设工程勘察、设计企业应当按照其拥有的注册资本，专业技术、人员、技术装备和勘察设计业绩等条件申请资质，经审查合格，取得建设工程勘察、设计资质证书后，方可在资质等级许可的范围内从事建设工程勘察、设计活动。取得资质证书的建设工程勘察、设计企业可以从事相应的建设工程勘察、设计咨询和技术服务。80.（2014年真题）关于合同法律关系的说法，正确的是（）。A、合同法律关系可以没有内容B、技术秘密不能作为合同法律关系的客体C、只有法律事实能够弓|起合同法律关系的消灭D、只有行为能够弓|起合同法律关系的消灭答案：C解析：（二）合同法律关系的产生、变更和消灭（1题）能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，就是法律事实，包括行为和事件。（一）行为行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生、变更和消灭的行为。包括作为和不作为两种表现形式。行为还可分为合法行为和违法行为。凡违反国家法律规定的行为是违法行为，如：建设工程合同当事人违约，会导致建设工程合同关系的变更或者消灭。此外，*行政行为和发生法律效力的法院判决、裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生、变更、消灭。（二）事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象。这些客观事件的出现与否，是当事人无法预见和控制的。*事件举例：地震、台风、战争、罢工、禁运等。81.某工程项目招标过程中，甲投标人研究招标文件后，以书面形式提出问题，招标人对此问题给予了澄清，则该澄清（）。A、只对甲投标人有效，但应发给全体投标人B、对全体投标人有效，但无须发送全体投标人C、只对甲投标人有效，且无须发送全体投标人D、对全体投标人有效，且须发送全体投标人答案：D解析：82.依据《担保法》的规定，当采用保证方式进行担保时，()。A、债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任B、债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任C、保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任D、保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任答案：D解析：2022版教材P13-16本题考查的是担保方式。保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。83.某建设项目在《必须招标的工程项目规定》的范围内，其设计单项合同估算价为100万元人民币，该设计项目（）方式发包。A、应当采用公开招标B、应当采用邀请招标C、应当采用议标D、应当采用招标答案：D解析：84.某招标项目，招标人在原定投标截止之日前10d发出最后一份书面答疑文件，则此时投标截止时间至少延长（）d。A、5B、10C、15D、20答案：A解析：补充内容：招标文件的澄清与修改1.招标文件的澄清如果招标人发现招标文件中的错误，或要对招标文件中的部分内容进行修改，应在投标截止时间15天前，以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。85.“不利气候条件”对施工的影响属于（）应承担的风险。A、发包人B、承包人C、监理人D、保险人答案：B解析：知识点:施工进度管理。“异常恶劣的气候条件”属于发包人的责任；“不利气候条件”对施工的影响则属于承包人应承担的风险。2022版教材P100。86.（2015年真题）某工程施工招标，合同估算价为3000万元，招标人要求提交的投标保证金额度应不超过（）万元。A、60B、80C、350D、300答案：A解析：（一）施工投标保证金（1）招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金。（2）投标保证金除现金外，可以是银行出具的银行保函、保兑支票、银行汇票或现金支票。（3）投标保证金数额不得超过招标项目估算价的2%。投标人不按招标文件要求在开标前提交投标保证金的，该投标文件将被否决。87.下列对于联合体资格预审的描述中，错误的是()。A、申请人需提供联合体协议书B、申请人需明确联合体牵头人C、申请人仅需提供联合体牵头人的相关资料D、联合体不得再以自己名义单独，也不得加入其他联合体在同一标段中参加资格预审答案：C解析：2022版教材P51-52对于联合体的要求主要是明确联合体成员在资质、财务、业绩、信誉等方面应满足的最低要求。88.法律事实是指能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，下列选项中属于法律事实的是()。A、社会事件与合法行为B、自然与非自然C、事件和行为D、主体与客体答案：C解析：2022版教材P6-9本题考查的是合同法律关系的产生、变更与消灭。法律事实包括行为和事件。89.设备采购合同，合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后28日内，向卖方支付签约合同价的（）作为预付款。A、5%B、10%C、15%D、20%答案：B解析：2022版教材P145合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后28日内，向卖方支付签约合同价的10%作为预付款90.(2014年真题)根据《标准施工合同》，施工合同文件包括（）。A、招标文件B、投标函及投标函附录C、委托监理协议书D、投标企业定额标准答案：B解析：一、标准施工合同文件（GF-2017-0201）标准施工合同的通用条款中规定，合同的组成文件包括：（1）合同协议书（2）中标通知书（3）投标函及投标函附录（4）专用合同条款（5）通用合同条款（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单；（9）其他合同文件。91.下列施工合同文件中，解释顺序优先的是()。A、中标通知书B、投标书C、施工合同专用条款D、规范答案：A解析：2022版教材P92-93(1)合同协议书;(2)中标通知书;(3)投标函及投标函附录;(4)专用合同条款;(5)通用合同条款;(6)技术标准和要求;(7)图纸;(8)已标价的工程量清单;(9)其他合同文件——经合同当事人双方确认构成合同的其他文件。92.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，“发包人要求”中竣工试验的第三阶段应对（）提出要求。A、联动试车B、性能测试C、单车试验D、投料试车答案：B解析：2022版教材P121-123竣工试验：(1)第一阶段，如对单车试验等的要求，包括试验前准备；(2)第二阶段，如对联动试车、投料试车等的要求，包括人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要条件；(3)第三阶段，如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标、产品质量标准、运营指标、环保指标等。93.(2016年真题)根据《标准施工合同》，当中标通知书、图纸和专用合同条款出现含义或内容矛盾时，合同文件的优先解释的顺序是（）。A、图纸→专用合同条款→中标通知书B、图纸→中标通知书→专用合同条款C、中标通知书→图纸→专用合同条款D、中标通知书→专用合同条款→图纸答案：D解析：（二）合同文件的优先解释次序组成合同的各文件中出现含义或内容的矛盾时，如果专用条款没有另行的约定，以上合同文件序号为优先解释顺序。*合同条款中未明确由谁来解释文件之间的歧义的，但可以结合监理工程师职责中的规定，总监理工程师应与发包人和承包人进行协商，尽量达成一致。不能达成一致时，总监理工程师应认真研究后审慎确定。94.根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，属于设备采购中伴随服务的是()。A、对设备进行包装B、提供设备组装所需工具C、交付设备D、通知买方预计到货日期答案：B解析：2022版教材P70-71本题考查的是伴随服务。一般包括:(1)实施或监督所供货物的现场组装和试运行;(2)提供货物组装和维修所需的工具;(3)为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册;(4)在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务;(5)在卖方厂家和/或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和/或修理对买方人员进行培训。95.（2020年真题）根据FIDIC《设计采购施工（EPC）交钥匙工程合同条件》,合同文件的优先解释顺序是（）．A、通用合同条件-专用合同条件--投标书-业主要求B、专用合同条件--通用合同条件--业主要求一投标书C、通用合同条件--专用合同条件--业主要求一投标书D、专用合同条件--通用合同条件一投标书--业主要求答案：B解析：P158-161FIDIC《设计采购施工（EPC）交钥匙工程合同条件》（银皮书）合同文件的组成及其优先次序是:（1）合同协议书;（2）专用合同条件;（3）通用合同条件;（4）业主要求;（5）明细表;（6）投标书;（7）联合体保证（如投标人为联合体）;（8）其他组成合同的文件。96.同一机器设备向多家银行设定了多重抵押权，如多重抵押权均未进行登记，则（）。A、按抵押合同签订的顺序清偿B、按债权比例进行清偿C、未进行登记抵押权无效，不能进行清偿D、以银行申请清偿的先后顺序清偿答案：B解析：知识点:担保方式。抵押权未登记的，按照债权比例清偿。2022版教材P15。97.根据《标准施工合同》，关于暂估价的说法，错误的是()。A、暂估价是签约合同价的组成部分B、暂估价内的专业工程不一定实施C、暂估价的内容在投标时难以确定准确价格D、暂估价的内容不包括计日工答案：B解析：2022版教材P104-107本题考查的是工程款支付管理。暂估价指发包人在工程量清单中给出的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。选项B，暂估价内的专业工程一定发生。98.根据《施工合同标准文本》的规定，以下有关监理人的说法中，错误的是()。A、在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作B、在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项C、承包人收到监理人发出的重大指示，必须得到发包人的认可，方可遵照执行D、在合同规定的权限范围内，独立处理或决定有关事项答案：C解析：2022版教材P91-92本题考查的是施工合同管理有关各方的职责。承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执行。99.下列选项中，不属于标准施工招标资格预审文件的主要内容的是()。A、资格预审公告B、申请人须知C、资格审查办法D、工程概况答案：D解析：2022版教材P50-51本题考查的是标准施工招标文件概述。标准施工招标资格预审文件的主要内容包括：资格预审公告；申请人须知；资格审查方法；资格审查办法和资格预审申请文件。100.下列关于勘察人勘察义务的说法正确的是（）。A、如果发包人要求中的标准高于现行规范规定，应当按照现行规范规定执行B、应按照勘察合同生效时适用的法律规定.规范和标准完成勘察工作C、法律规定.规范和标准发生重大变化时，应向发包人提出遵守新规定的建议D、只需要遵守发包人的要求，保证勘察质量答案：C解析：1、一般要求（1）勘察人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成勘察工作，并应符合发包人要求。（2）各项规范、标准和发包人要求之间如对同一内容的描述不一致时，应以描述更为严格的内容为准。（3）除专用合同条款另有约定外，勘察人完成勘察工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。（4）基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，勘察人应向发包人提出遵守新规定的建议。（5）发包人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。101.发包人应在收到费用结算申请后的（）天内，将应付款项支付给勘察人;勘察人应当提供等额的增值税发票。A、7B、14C、28D、30答案：C解析：2022版教材P78-83合同工作完成后，勘察人可按专用合同条款约定的份数和期限，向发包人提交勘察费用结算申请，并提供相关证明材料。发包人应在收到费用结算申请后的28天内，将应付款项支付给勘察人;勘察人应当提供等额的增值税发票。102.下列关于施工合同标准文本，说法不正确的是()A、专用合同条款补充和细化的内容不得与“通用合同条款”的规定相抵触，否则抵触内容无效B、标准施工合同中给出的合同附件格式包括合同协议书、履约保函和预付款保函三个文件C、合同协议书是唯一需要发包人和承包人同时签字盖章的法律文书D、合同协议书需要明确填写的内容包括监理工程师的人选答案：D解析：2022版教材P89-90合同协议书是合同组成文件中唯一需要发包人和承包人同时签字盖章的法律文书，因此标准施工合同中规定了应用格式。除了明确规定对当事人双方有约束力的合同组成文件外，具体招标工程项目订立合同时需要明确填写的内容仅包括发包人和承包人的名称。103.采用《简明施工合同》的工程，负责材料和设备的供应人通常为()。A、分包人B、发包人C、施工项目部D、承包人答案：B解析：2022版教材P90本题考查的是施工合同标准文本。由于简明施工合同适用于工期在12个月内的中小工程施工，是对标准施工合同简化的文本，通常由发包人负责材料和设备的供应，承包人仅承担施工义务，因此合同条款较少。104.根据《标准施工招标文件》，以下（）不属于招标文件的有效内容。A、投标预备会会议纪要B、对投标人质疑的书面解答C、对招标文件的修改、澄清文件D、评标报告答案：D解析：知识点:评标、决标阶段的工作。选项D，评标报告是评标结束后，评标委员会向招标人提交的报告，不属于招标文件的组成部分。2022版教材P44。105.（2020年真题）购境外货物时，由卖方负责办理租船订舱，并承担货物装船之前的一-切费用，以及海运费和从转运港运至目的港的保险费的报价是（）。A、FOB价B、CIF价C、EXW价D、FCA价答案：B解析：P63-65更多情况下，可要求国外供货方（卖方）报CIF（指定目的港）价（即成本、保险费和海运费），卖方负责办理租船订舱，并承担将货物装上船之前的一切费用，以及海运费和从转运港运至目的港的保险费。106.预付款担保保函的担保期限自预付款支付给承包人起生效，至()止。A、竣工验收之日B、发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止C、签发工程移交证书日D、缺陷责任期止之日答案：B解析：2022版教材P89-90担保期限自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款支付证书说明已完全扣清预付款止。107.建筑工程一切险的保险期限()开始。A、自工地动工B、保险合同中约定日期C、自主要材料、设备运抵工地D、工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起，以先发生者为准答案：D解析：2022版教材P19-22本题考查的是工程建设涉及的主要险种。建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书(或验收合格)或工程所有人实际占用(或使用)或接受该部分(或全部工程)之时终止，以先发生者为准。108.关于法人应当具备的条件的说法，正确的是（）。A、法人应在政府主管部门门备案B、法人应具有规定数额的经费C、法人应有自己的组织机构D、法人应抵押与经营规模相适应的财产答案：C解析：法人不是人，是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。法人以其全部财产独立承担民事责任。子公司具有独立法人资格；分公司不具备独立法人资格；不具备法人资格的分支机构签订合同的，合同的责任必须由法人来承担。【成立的条件】法人应当依法成立。法人应当有自己的名称、组织机构、住所、财产或者经费。设立法人，法律、行政法规规定须经有关机关批准的，依照其规定。有法定代表人。依照法律或者法人章程的规定，代表法人从事民事活动的负责人，为法人的法定代表人。法定代表人以法人名义从事的民事活动，其法律后果由法人承受。法人章程或者法人权力机构对法定代表人代表权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因执行职务造成他人损害的，由法人承担民事责任。法人承担民事责任后，依照法律或者法人章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。109.在设计施工总承包合同中，下列关于承包人文件的说法，错误的是()。A、专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容、数量和时间B、专用条款内需要约定监理人对承包人提交文件应批准的合理期限C、承包人文件中最主要的是设计文件D、项目实施中，监理人未在约定的期限内对提交文件提出意见，不能进行后续施工答案：D解析：2022版教材P123-126本题考查的是订立合同时需要明确的内容。项目实施过程中，监理人未在约定的期限内提出否定意见，视为已获批准，承包人可以继续进行后续工作。110.关于分期交付买卖合同的说法，正确的是（）。A、出卖人允许买受人试验其标的物，认可后再支付价款.B、出卖人交付一批标的物不能实现合同目的，买受人可以就该批标的物解除C、出卖人交付的标的物应当与样品及其说明的质量相同D、出卖人解除合同的，可以向买受人要求支付该标的物的使用费答案：B解析：2022版教材P141-142本题考核的是分期交付买卖。出卖人分批交付标的物的，出卖人对其中一批标的物不交付或者交付不符合约定，致使该批标的物不能实现合同目的的，买受人可以就该批标的物解除。选项A属于试用买卖，选项C属于货样买卖，选项D属于分期付款买卖。111.（2012年真题）在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（）。A、留置担保B、保证担保C、抵押担保D、质押担保答案：B解析：本题考查的是担保方式。银行是保证人，银行为投标人出具的投标保函属于保证担保。2022版教材P13。112.（2019年真题）施工企业负责人授权项目经理负责工程项目管理，其授权行为构成（）。A、表现代理B、法定代理C、指定代理D、委托代理答案：D解析：本题考查的是代理关系。项目经理作为施工企业的代理人、总监理工程师作为监理单位的代理人均为委托代理。113.设计施工总承包中，由于在招标文件中发包人仅对项目的建设提出具体要求，实际方案由（）提出，设计可能受到实施者利益影响，对工程实施成本的考虑往往会影响到设计方案的优化。A、监理人B、技术负责人C、承包人D、勘察人答案：C解析：2022版教材P120设计施工总承包中，由于在招标文件中发包人仅对项目的建设提出具体要求，实际方案由承包人提出，设计可能受到实施者利益影响，对工程实施成本的考虑往往会影响到设计方案的优化。114.某施工项目采用评标价法评标。评标委员会推荐的中标候选人为甲、乙两单位，甲的投标价为5050万元、评标价为5060万元，乙的投标价为5070万元、评标价为5050万元，则评标报告中推荐中标候选人排序第一的是（）。A、甲投标人，合同价为5050万元B、甲投标人，合同价为5060万元C、乙投标人，合同价为5070万元D、乙投标人，合同价为5050万元答案：C解析：2022版教材P54-57评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，根据详细评审标准规定的量化因素及量化标准进行价格折算，按照经评审的投标价由低到高的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外，并且中标人的投标应当能够满足招标文件的实质性要求。经评审的投标价相等时，投标报价低的优先，投标报价也相等的，由招标人自行确定。115.索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的（）天内向监理人递交索赔意向通知书。A、5B、15C、21D、28答案：D解析：2022版教材P110-112本题考查重点是“索赔管理”。承包人应在索赔事件发生后的28天内向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书，丧失要求追加付款和(或)延长工期的权利。因此，本题的正确答案为D。116.发包人采购的材料需进行使用前抽查试验，关于该试验相应合同义务的说法，正确的是（）。A、承包人负责试验并承担相应费用B、发包人负责试验并承担相应费用C、承包人负责试验，发包人承担相应费用D、发包人负责试验，承包人承担相应费用答案：C解析：知识点:施工质量管理。无论哪一方采购的材料，使用前检验均由承包方进行，费用由采购方承担。2022版教材P103。117.2014年2月1日，某建设单位与某施工企业签订了施工合同，约定开工日期为5月1日。2月10日该施工企业与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。为保证工期，施工企业于4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日期为5月10日。该建筑工程一切险的保险生效日为（）。A、2014年2月10日B、2014年4月20C、2014年5月1日D、2014年5月10日答案：B解析：118.在建设工程材料采购招标时，关于批次标包划分基本原则的说法正确的是（）。A、不同类型的建筑材料应尽量分为一个标包B、应保证材料设备尽量提前到货以满足工程进度的需要C、划分的标包较大，不利于吸引中小供应商参与投标D、划分的标包较小，有利于吸引大供应商参与投标答案：C解析：（三）材料设备采购批次标包划分特点1、同类材料设备可以一次招标分期交货，不同材料设备可以分阶段采购。2、批次标包划分应综合考虑以下因素，合理安排分阶段分批次采购招标工作（1）有利于投标竞争第一，投标的基本单位是标包，既要避免标包划分过大，中小供应厂商无法满足供应；又要避免划分过小，缺乏对大型供应厂商的吸引力。第二，每次招标时，可依据设备材料的性质只发一个标包或分成几个标包同时招标。投标人可以投一个或其中的几个标包，但不能仅对一个标包中的某几项进行投标。（2）工程实际需要的时间应考虑交货批次和时间、运输、仓储能力等因素，保证材料设备到货时间满足工程进度的需要，并节省占用建设资金、降低仓储保管费用。（3）市场供应情况（4）市场价格变动趋势（5）建设资金到位和周转