劳务分包合同(集锦15篇)

第页劳务分包合同(集锦15篇)劳务分包合同1

发包方：（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）

依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定，双方本着同等互利，公允竞争，诚恳信用的原则，就本工程劳务事宜，协商一样，特签订本合同，甲乙双方遵照执行。

一、工程名称：

二、工程地点：

三、承包范围及工作内容：工程图纸及设计变更、签证及会审中全部瓦工作业工程。

1、地下部分：土方清理、平整、回填及清挖基槽、承台、垫层、承台砖模、基础梁砖模、承台抹灰、基础梁抹灰、土方夯平后垫层、防水爱护层、主体砌体、砼浇筑全部图纸内容。

2、主体工程

（1）主体结构混凝土工程：混凝土的入模、振捣、找平、收面、养护、凿毛、楼层清理、堵缝、地泵及泵管的安装拆除清理、发生堵管的处理、楼层水平运输、垂直运输、全部机械配电用具按项目部指定的地点摆放整齐。（甲方只供应塔机、施工电梯及砂、水泥等原材料；其他一切协助工具、用具、用品由乙方负责；全部砼工的工作量由乙方负责）。

（2）砌筑工程：施工图范围内的全部砌筑工程。包括基础砖胎膜的砌筑、图纸范围内的全部砌筑工程的放线、确定皮数杆、砌筑、砌体材料的运输

四、施工工期：

起先工作日期：详细开工日期以甲方批准的开工日期为准。

五、承包形式：本工程承包内容为以上工程内全部工程造价、质量、工期、平安、文明施工实行全承包。平安事故的处理：劳务分包单位担当工伤保险赔偿之后5000元以内的经济损失，5000元以上的经济损失除工伤保险赔偿后，项目部与劳务分包公司各担当50%的经济损失。甲方必需投入平安设施。

六、食宿由乙方自行支配（住宿由项目部供应住房后，费用在结算时扣除），乙方自备瓦工作业所需的一切机具及设备，高处作业时需系好平安带，不准穿带钉、易滑鞋、拖鞋或赤脚。操作时不准游戏打闹。

七、严禁酒后作业，违者每人每次罚款200元。乙方负责施工现场的平安保卫、临时设施，三级配电以后的施工、照明等设施包含在承包单价内，由承包人自行完成和担当。

八、乙方必需保证施工人员人数满意工程进度须要，确保按期或提前完成施工任务，已经确定的施工安排不能按期完成时做如下惩罚：

1、每个工期段达不到进度要求的罚款l000元；

2、总工期达不到要求的除按每个工期段惩罚外，所承包的总工程量单价下调10%。

3、乙方连续两个工期段不能按期完成的，甲方有权单方面解除合同，

九、承包单价及付款方式：

1、承包单价：

（1）砌筑实心砖（120）元/m3。

（2）砌筑实心砖（240以上）元/m3。

（3）砌筑加气砼块（120及120以下）/m3。

（4）砌筑加气砼块（120以上）/m3。

（5）砌筑空心砖（120及120以下）/m3。

（6）砌筑空心砖（120以上）元/m3。

（7）内墙抹灰（梁板柱墙）/m2。

（8）天棚刮水泥浆（达到验收标准）/m2。

（9）外墙抹灰（含雨棚线条等）/m2。

（10）砖地模及无标准抹灰/m2。

（11）基础至主体商砼浇筑元/m3。

（12）人工清基及平整夯实元/m2。

（13）屋面找坡、爱护层、面层元/m2。

（14）卫生间防水、爱护层填充等元/间。

（15）厨房防水及爱护层等元/间。

（16）楼梯踏步抹灰/m2。

（17）临时工棚砌筑元/m3。

（18）临时墙面地面抹灰/m2。

2、结算方式

（1）乙方须依据实际完成的工程量先自行结算，工程主体结构封顶后向项目部提出结算申请。由项目部各级管理人员及项目经理确认审核。

（2）主体结构封顶发包人对单项工程进行验收，验收达到质量标准后，甲方依据双方认可的已完成工程量支付70%，剩余工程款工程全部完工验收合格后甲方除留5%作为质保金外一次性付清。

（3）乙方承包人须将职工工资安排清单造册上交甲方财务，由甲方财务审核后发放到每位职工，领取工资时随带身份证核查，否则甲方财务可以拒绝支付工资。

（4）乙方应按月供应考勤状况。

十、税费管理费用：劳务公司承包价中包含企业管理费、人工费、措施费、住宿费、工完场清费、文明施工费等，只不含税金。未尽事宜甲、乙双协商解决。

十一、本合同一式叁份，由甲方执贰份、乙方执壹份，签字盖章后生效。工程完工，款项结清后失效。

甲方（盖章）：负责人（签字）：

负责人（签字）：乙方（盖章）：

年月日

劳务分包合同2

甲方:

乙方:

因工程须要，甲方将?????的工作分包给乙方施工，为了维护双方的权利和利益，明确双方的责任、权利、义务经双方共同协商达成如下协议:

一﹑承包方式:单包工。

二﹑工作内容及单价:

三﹑付款方式:

四﹑工期和人员要求力争在年月日内完成。

五﹑平安要求:乙方施工人员在甲方施工现场发生意外事故，医疗费用由乙方自己担当。

六﹑质量要求

七、其它未尽事宜，双方协商解决。

八、一式二份，双方各执一份：工完款清合同自动失效.

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

劳务分包合同3

甲方：______________

乙方：______________

依据中华人民共和国建筑法、劳动法等相关法律法规，经甲乙双方友好协商，达成共识，甲方将邾城中心花园外脚手架承包给乙方，双方本着同等、自愿、互利共赢、和谐共处的原则，签订本合同。

一、承包内容：本工程为优质结构工程和平安文明施工标化工地。分包内容：

1、外架搭设和拆除；

2、楼层及四口五临边的平安防护；

3、钢筋棚、木工棚、搅拌机棚的搭设及水平硬防护。各栋号楼的平安通道搭设与拆除，场内材料转运，材料下车；

4、卸料平台及人货电梯平台安装、搭设、拆除；

5、挑架工字钢预留预埋、安装及封闭；

6、按要求铺设竹架板、挂设密目网、水平兜网；

7、按要求刷油漆（工字钢、剪刀撑、钢管、防护栏杆、楼层标识花板）；

8、劳保用品（平安带、平安帽、防滑胶鞋、手套等）；

9、协助材料（钉子、铁__、机具等）；

10、各项施工工艺必需达到项目部及甲方要求。

二、人工费单价：根据合同中的承包内容，从一层至结构顶按建筑面积计算，单价为11元/㎡，如拆除外架没有塔吊，人工将钢管传下地面的状况下每平方增补1元，如有塔吊不存在增补。

三、付款方式：主体封顶后付总额的50%，余款年底付清。

四、质量目标和进度要求，本工程为平安文明施工标准化工地，各级主管部门检查较多，所以，外架的外观质量尤为重要，搭设的外架要做到横平竖直，整齐美观。乙主应依据施工进度，合理支配劳动力，保质保量完成施工任务。假如乙方因技术水平低下，或劳动力不足，不能满意甲方施工要求。甲方有权更换外架班组，已完的工程量按50%结算退场。

五、乙方的权利和义务。乙方的施工人员必需经过项目部和甲方的平安教化和技术交底，方可进入现场施工，并上报花名册和身份证复印件。全部登高特种作业人员，都必需持有建设厅颁发的有效登高特种作业证，严禁酒后上岗，无证上岗和违章作业，禁止运用18岁以下及55岁以上的工人。在不能保证平安状况下，乙方可拒绝施工，并急时上报，平安隐患，甲方应刚好处理、整改，消退隐患，必需保证平安生产，人人有责。在施工过程中，假如乙方施工人员野蛮施工，违章作业，造成的后果由乙方担当全部责任。发生工伤事故时，乙方应刚好上报，当费用在叁万以内由乙方自行负责处理，发生重大伤亡事故时，乙方应担当本工程总产值的20%作为经济赔偿费用。乙方施工人员不遵守纪律、野蛮施工将要受重罚。

六、文明施工，现场的材料应分类堆码整齐，随时做到工完料尽场地清。在有检查活动时，必需全力以赴完成各项任务，无论在任何状况下，不能以任何理由围攻项目部和堵项目部大门。更不得对塔吊拉闸，假如有此类状况发生，对该班组以罚款叁万元/次进行惩罚，如有下次，加倍惩罚，有事可以向甲方项目部协商处理，切勿实行过激行为。

七、乙方必需保证进场施工人员身体健康，如在施工过程中人员因疾病缘由产生的费用由乙方自行担当，若在上下班途中离工地50米外所发生的一切意外，甲方不担当一切责任，由乙方自行担当。

八、甲方为了限制固定工人施工，保险由班组所购买，如工程完工无任何平安事故，甲方将保险金额退回乙方。

九、工地各班组之间如有冲突，应通过双方现场负责人协调解决，工人之间无权理论。员工不应有偷盗行为，如发觉证明将对所属班组处以罚款1010元。

十、未尽事宜，双方共同协商处理。本合同一式两份，甲乙双方各持一份，签字生效，都具有同等法律效力。

甲方代表签字：______________乙方代表签字：______________

联系电话：______________联系电话：______________

____年__月__日____年__月__日

劳务分包合同4

甲方：

乙方：

经甲乙双方协议依据《中华人民共和国劳动法》及《合同法》和有关条文的规定，现将该工程有关砖砌体分项清工承包给乙方施工，为明确双方的责任和权利，特订如下条约：

一、承包方式：

按砌砖方量承包。

二、建筑面积：

按墙体实砌的墙面方量结算。

三、砌体工作内容：

包括项目：按图纸设计要求及会审纪要设计变更通知书，按国家规范及图集等要求施工，泥桶、泥铲、砌砖线及其它小型工具，图线上包括的全部砌体总包干价为元/每方，一次性包死，中途不做任何调整。假如乙方未将工程施工完毕，中途无故退场，甲方有权向乙方拒付余下的工程款。将余下工程款补给下个班组。

四、工程质量：

严格执行现行的有关施工验收规范和设计图纸的要求施工，确保合格，并在保证质量的要求下节约材料，如发觉有奢侈材料的现象，按实际材料价格翻一倍进行罚款。如因质量缘由造成的返工，其材料费及人工费均归乙方自负。

砌体之前地面应按要求湿水，冲洗干净，如发觉一次扣贰佰元。

五、文明施工：

1）、乙方进场人员必需严格执行甲方有关规定。

2）、每层的砌体完工后应做到工完料清。

3）、工地现场严格进行打架斗殴。

4）、小孩及不工作的妇女，严禁进入施工现场。

六、付款方式：

每月结算一次，按已完成实际实砌的工程量墙面方量承包干价的60%付款，余款待砌体分项全部完工后付10%，余下30%待中间验收合格后付清。

七、本工程质量要求为合格工程。

八、工期：

自合同签字生效之日起，至砌体全部完工后，工期以甲方要求为主。

九、平安生产：

乙方施工人员必需严格根据《平安生产条例》施工，如因乙方缘由发生平安事，则一切责任由乙方自己担当。

十、甲方权利与义务：

1）、供应乙方工人的生活用水用电。

2）、对不听从管理和领导的班级，管理人员有关权更换。

3）、对不遵守公司、项目部及有关部门的平安规章制度的有权进行罚款并开除当事人。

4）、对有意奢侈材料的班组，经劝阻后还不改正的有权进行加倍罚款。

5）、对有关部门要求整改的部位，乙方必需整改合格。

十一、乙方权利与义务

1）、听从甲方和监理单位的指挥，听从甲方领导，遵守公司项目部及有关部门的各项规章制度。

2）、自备平安帽、平安带、雨衣及劳保用品。

十二、未尽事项经甲、乙双方另行协商，如发生纠纷先由劳动仲裁及有关主管部门裁决，还不能解决的，由法院裁决。

十三、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，自签字之日生效，工程款付清后自动失效。

甲方：代表人签字：日期：年月日

乙方：代表人签字：日期：年日月

劳务分包合同5

甲方：

乙方：

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚信的原则，为保证本工程的质量、平安、施工进度，结合施工生产须要，经双方协商一样，特签订本劳务用工合同，甲、乙双方共同遵照执行。

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程工期：

日（其中主体砼结构工程断水日期最迟为20xx年月1日），过程施工进度按甲方的施工进度安排为准。

四、承包的工作内容：

甲方将承接工程的钢筋分项工程定额包含的全部作业内容交由乙方完成，其分项劳务工程的承包工作范围和内容如下：

1、按施工图纸设计要求（含图纸交底及会审纪要、设计变更通知单、技术变更核定单）、现行标准规范和甲方有关平安技术交底、作业指导书的要求进行钢筋分项工程的施工。

2、本工程实体所需（设计须要、规范规程须要及施工技术措施须要设臵的以及二次结构的柱、梁、板、压顶、水平带的钢筋）的各种钢筋的翻样、调直、切割下料、制作、焊接、攻丝、安装、预留预埋、校正（含基础结构钢筋），浇筑砼时的护筋、施工所需的各种垫块的制作安装。

3、施工现场钢筋成品、半成品的多次转运，将施工所需的各种材料采纳人力或机械转运至作业地点。

4、钢筋制作、安装项目中所用的全部扎丝、焊条及其它辅材均由乙方自行选购 并担当全部费用，材料必需满意设计及规范要求；自备钢筋调直、切割下料、制作、安装、焊接需用的全部机械设备（电渣压力焊应包括焊1、本合同总工期从年月日至年月

剂）及其附属设施、工具用具，并担当其修理、租赁及材料费用。如有机械连接，由甲方供应连接件及技术指导、加工机械，由乙方负责制作安装，并自备必需的工具用具。

5、乙方应配备具上岗证的钢筋施工管理人员，并严格根据工程施工图、含图纸交底及会审纪要、设计变更通知单、技术变更核定单、现行标准规范的要求编制钢筋下料表，提前两周向甲方供应三份完整的钢筋配料表，经甲方审核后返还二份给乙方作为制作安装的依据。每月15日前，乙方必需将下月的钢筋运用安排报至工长签字后送甲方材料部门，并对其精确性负责。

6、按甲方要求对现场施工余料的清理、回收，并负责对余料的修复和二次利用。

7、施工操作过程中必需的钢筋加工房的搭拆、操作平台和施工通道的搭设拆除。施工现场的成品、半成品堆码时堆场设施的安拆。

8、平安文明施工及环境爱护：

（1）、平安文明施工严格按《JGJ59-101》标准执行，平安标语、平安警示、标识齐全、明显，生产区、生活区的场地保持清爽、清洁，材料堆码整齐、设备放臵有序，达到市级文明施工现场标准。

（2）、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境爱护和平安生产等的管理规定。施工噪声、扬尘必需限制在政府规定的标准内。

（3）、乙方担当按《JGJ59-101》标准进行平安文明施工所需的人工费和合同约定应当担当的材料费（包括平安劳保用品），必需保证施工期间施工区域达到现行平安文明施工的要求。

9、乙方担当的其它工作内容及费用：

（1）、协作水电安装、门窗制作安装、玻璃、楼梯栏杆扶手及其它各相关专业分部分项工程的施工并担当全部的协作费用。

（2）、因施工须要应实行的施工措施等费用。

（3）、各工序之间、各工种之间的协调协作及施工现场的成品爱护。

（4）、自备足够的施工必需的机械设备（除塔吊以外的全部钢筋制作安装的机械设备）、工具用具和低值易耗品和防风避雨设施，并担当其费用。工具用具、机械设备、清理、维护和分类堆码。

（5）、各工序完工后刚好将各楼层内的机械设备、施工余料、建筑垃圾

分类清理、堆码，并吊、转运至甲方指定地点，做到工完场清。因乙方造成的污染须由乙方负责清理干净。

（6）、施工过程中各种施工措施及平安措施的实施并担当费用。

（7）、协作施工现场试验、检验的人工费用。

（8）、确保施工操作层上下畅通便利。

（9）、自备各种机械设备及其附属设施、防护设施并担当相关全部费用。

(10)、担当各种自备机械设备的租赁和维护修理费用。

(11)、担当施工现场的平安文明施工发生的费用，必需保证施工期间自身施工区域内达到现行平安文明施工的要求。

(12)、在乙方的下道工序发觉存在问题后，乙方应主动整改，保证下道工序的顺当施工；同时，假如因为乙方的缘由给甲方或其他施工队伍造成损失的，由乙方据实赔偿给甲方或其他施工队伍。

(13)、乙方必需协作甲方在工程竣工验收和移交期间的相关工作，对发觉的乙方施工范围内的工程质量问题或其它问题主动组织整改。

(14)、工程未交付建设单位之前，乙方负责工程的成品爱护工作，爱护期间发生损坏，乙方自费予以修复。

(15)、工程质保期期间，如出现存在质量问题，乙方必需在接到甲方通知后24小时内赶到现场刚好处理，发生的全部费用由乙方担当。

五、工程质量：

1、乙方必需严格按甲方供应的施工图、图纸交底及会审纪要、设计变更通知单、技术变更核定单、甲方有关技术交底、作业指导书和业主、监理、甲方现场技术人员的要求施工。

2、乙方必需保证所担当的工程项目的质量符合现行国家施工质量验收规范和质量检验标准，应杜绝质量通病的发生。

3、工程质量目标：一次性验收合格。

六、劳务合同承包方式、价款、保证金及劳务款中间支付、结算、付款：

1、承包方式：

乙方承包该工程的劳务施工，乙方承包后不得再次转包或分包。

2、计量、计价方式：

劳务费价格依据施工图纸、图纸交底及会审纪要、设计变更通知单、技术变更核定单、作业指导书及“工程范围”所包含的全部工作范围和内

容，钢筋制作绑扎等全部内容，计量以甲方审核后的钢筋料表作为最终结算依据，计价按每吨460元包干。零星借工，签证用工按普工每工日70元，技工按每工日90元结算。（以上包干单价包含：建筑施工劳务费、风险费、不行预见费、施工措施费、平安措施费、平安文明施工费、优质结构施工措施费、本工程其他专业施工协作费、政府规定的劳动者的劳保、福利、医疗、高温补贴等费用、机械设备和工具用具的运用费和修理费、乙方的各级管理费、利润、税金以及本合同第四条“承包的工作内容”中所产生的各种费用）。

3、保证金

乙方与甲方签订劳务合同后7天内一次性向甲方缴纳工程质量保证金人民币0万元（大写：0万元整）。

4、中间支付：

(1)、劳务费支付方式：

每月25日，甲方按乙方当月实完工程量结算，次月20日前按完成量的80％付款。乙方当月劳务费在扣除“代扣费用”后以转帐支票的形式付至乙方的银行帐户上。付款时乙方出具建筑安装专用发票，并担当相关税费。乙方的预结方单，须经甲方项目工长、质检、平安、劳资、预算、财务人员验核，项目经理签字后报公司审批完毕作为财务支付的`依据。乙方实完工程量算法按形成钢筋砼构件所需的钢筋净用量以吨位计算；同时，以钢筋砼构件钢筋净用量作为结算工程量(钢筋损耗不计工程量)（以竣工图为依据计算）。经甲乙双方认可，依据施工现场的进度状况，以乙方实完工程量计算支付劳务费。

(2)、代扣费用：材料及工具用具调拨费、借款、生活费、违规违章惩罚、床位费、暂住证费及其它行政事业性收费等费用由乙方担当，由甲方代扣。

5、质保金的预留：

a、依据国家关于建筑工程保修的有关规定，乙方自工程竣工验收并移交建设单位之日起，负责对本工程免费保修，保修期为2年。乙方向甲方绩纳的工程质量保证金按其劳务总价款的1.5%预留。

b、保修期内乙方应在接到甲方发出修理通知书24小时内派人修理，否则甲方自行组织人员修理，所产生的费用由乙方担当。

c、假如保修期间工程发生质量缺陷，确因乙方缘由造成，则由乙方自行修复。若因建设单位运用不当造成的损坏，乙方应主动修理，并担当人工费，材料费由甲方担当。

6、劳务费用结算：

主体竣工验收合格后1个月内双方同办理劳务结算手续，竣工验收后甲方向乙方支付“结算劳务金额×101.5%-累计已付款-代扣费用”，即支付至结算劳务费总金额的101.5%，余下的1.5%作为质量保证金。

7、保证金的退还

主体工程断水后30天内，甲方退还乙方保证金人民币万元，保证金均不计息。

七、双方责任：

1、甲方责任：

（1）、保证现场“三通一平”，并满意施工作业须要，供应施工人员的基本生活设施（临时住房、食堂、水、电、铁床）。

（2）、向乙方供应施工图壹套和有关设计文件。

（3）、向乙方进行施工组织设计（含作业指导书）、施工图（含图纸会审、设计变更通知单、技术变更核定单）、定位放线、测量、试验等进行技术交底以及下达该工程进度、平安质量措施和技术标准，并作好相应记录。

（4）、甲方应向乙方供应塔吊（至甲方与本工程建设单位约定的主体断水时间之前）、套丝机械、配电箱及电线、电缆；按施工进度的须要，按时向乙方供应钢材、钢筋丝接套筒、等材料，供应平安生产“三宝”（平安帽费用由乙方担当），供应平安生产的警示标牌。

（5）、编制施工组织设计、专项施工方案、材料须要安排，科学、合理支配现场生产，向乙方下达年、季、月、周施工进度安排书。

（6）、对乙方施工技术、工艺进行技术指导、监督，对施工程序、工程质量、工程进度、平安文明施工、进场材料的管理和运用进行监督、检查、评定。

（7）、负责处理因测量、放线差错、材料质量不符合要求等因素造成的

劳务分包合同6

承包方（甲方）：

住址：

分包方（乙方）：

住址：

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循同等自愿和诚恳信用原则，双方就___________________建设项目的工程劳务分包合作事项协商一样，签订本劳务分包合同，双方共同遵照执行。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程工期：

安排开工日期：_______年______月______日，安排竣工日期：_______年______月______日，总工期_______天。

4、承包方式：

5、工程造价：

二、工程价款的结算方式

甲方收到建设单位拨付的工程款后，按劳务酬劳总额占工程总造价比例向乙方支付。

三、材料供应

本工程由甲方按工程施工的进度安排供应材料，其规格、型号等均由甲方核验后乙方点交签证。

四、质量条款

本项目的质量标准为省级优良。乙方应坚持工程质量标准，严格根据设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求细心组织施工，确保工程质量达到约定的要求。

五、平安条款

1、乙方应加强平安教化，仔细执行平安技术规范，严格遵守平安制度，落实平安措施，确保施工平安。

2、加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。

六、甲方责任

1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行平安、质量、文明施工、综合治理等方面的教化，做好日常监管工作。

2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。

3、负责对乙方施工人员的平安、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定刚好做好验收工作。

4、甲方委派驻工地代表，监督乙方的工作。

5、根据合同约定，按时足额向乙方支付工程款。

七、乙方责任

1、按甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和施工验收规范，细心组织施工。

2、按甲方的工期安排要求，仔细编制施工作业安排，每月应按时完成甲方下达的月工期安排。

3、按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资。

4、严格执行平安协议书中的规定，落实施工现场平安生产措施，做好各项基础工作。

5、乙方应派驻工地代表监督工人施工，主动协作甲方驻工地代表的工作。

八、劳务分包人资质

1、资质证书编号：_________________________________；

2、资质专业及等级：_______________________________。

九、考核验收

乙方完成施工时，刚好向甲方发出验收通知。甲方收到验收通知后______天内要刚好组织人员验收，未阅历收不得运用，如若运用则视为验收完成，工程质量符合要求。

十、违约责任

1、当发生下列状况之一时，甲方应担当违约责任：

（1）甲方不按约定核实乙方的工程量、或不按约定支付劳务作业工程款、或不按约定支付工程款尾款时，应按乙方同期向银行贷款利率向乙方支付拖欠劳务作业工程款的利率，并按拖欠金额向乙方支付违约金；

（2）甲方不履行或不按合同约定履行义务时，应向乙方支付违约金_______元，甲方应赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，并顺延延误的乙方工作时间。

2、当发生下列状况之一时，乙方应担当违约责任：

（1）乙方因自身缘由延期交工的，每延误一日，应向甲方支付______元的违约金；

（2）乙方施工的工程质量不符合合同约定的质量要求，但能够达到国家规定的最低标准时，乙方应向甲方支付______元的违约金；

（3）乙方不履行或不按合同约定履行义务时，应向甲方支付______元的违约金，乙方应赔偿应其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。

3、一方违约后，另一方要求违约方接着履行合同时，违约方在担当上述违约责任后仍应接着履行合同。

十一、争议解决

甲、乙双方在履行本合同时发生争议，可自行协商解决。如协商不成的，可向工程所在地法院提起诉讼。

十二、附则

1、本合同自双方代表签字盖章后生效，至全部工程作业内容竣工验收、工程价款结清后失效。

2、本合同未尽事宜，甲、乙双方可协商另订补充协议。

3、本合同正本一式______份，双方各执______份，具有同等法律效力。

甲方：

代表人：

身份证号：

联系方式：

签订地点：

签订时间：_______年______月______日

乙方：

负责人：

身份证号：

联系方式：

签订地点：

签订时间：_______年______月______日

劳务分包合同7

发包方(全称)：甘肃铜城工程建设有限公司

承包方(全称)：

依据公司内部实行单项工程承包管理规定和公司(中标)所签建设工程合同，就本工程承包详细事宜达成如下条款，共同遵守。

一、工程名称：

二、工程内容：

三、承包内容：

1、工程造价：

对外预算值：xx元

人工费(见协议书)：xx元

材料费(见明细)：xx元

机械费：xx元

分公司管理费：xx元

税金：

工程利润：xx元

(注：以上数值为预算价，最终以甲方决算值为准进行调整)

2、合同工期：

年月日～年月

3、工程质量：

(1)质量等级：

(2)质量管理：

承包方应严格根据施工图、合同、变更、纪要和国家工程质量验收标准进行施工。全面贯彻实施ISO9001-20xx质量管理体系，严格按质量手册程序开展质量管理工作，各队或项目部均应设专职质量检查员，并对重点工程、关键工序要旁站监督、检查、对各种报验及报验程序的检查。若发生质量事故按甘肃铜城工程建设有限公司工程质量奖惩细则管理规定处理。工程竣工前，须经质量技术部验收合格后，方可对外交工。

4、平安生产：

承包方应严格遵守《建设工程平安生产管理条例》，执行JGJ59-101标准，在平安生产许可证的范围内进行施工，根据甘肃铜城工程建设有限公司《平安生产管理制度》必需做到：

(1)开工前由承包方协作平安管理部根据施工合同购买工程意外损害保险。

(2)定平安生产责任制，以确定平安目标，根据要求制定平安技术措施，做到平安技术交底，制定平安急救援预案。

(3)上岗前严格执行三级平安教化制度，做到考核、教化、记录齐全。

(4)对分包、劳务供方队伍执行《外来施工队伍、临时用工管理》细则的规定进行平安教化，考核合格后，由负责人签订平安生产合同，在合同范围内接受平安监理，严格根据平安标准组织文明施工。

(5)若发生平安事故按甘肃铜城工程建设有限公司《平安管理制度》处理。对分包劳务供方队伍的平安事故，记入承包方的平安考核，同等对待。

(6)按期完成各阶段平安备案，工程竣工时，须办理平安评价书后交工。

5、文明施工：

承包方应严格根据《甘肃省建设工程文明施工管理暂行规定》(甘建施〔20xx〕331号文件)的要求执行。

(1)场容场貌：现场围栏及出入、现场标记、现场院布置、场地道路及排操作面及楼层，均应按文明施工要求设置。

(2)料具管理：施工机具设备保养应符合基本标准要求。

(3)环境卫生：施工现场防大气污染、防水污染、防噪声污染，应制定措施，加强施工现场厕所及饮用水管理。

(4)综合治理;治理与保卫，文明施工教化，成品爱护，职工遵纪遵守法律，宿舍管理均应符合标准。

(5)消防：现场的消防及设施配备完整，刚好执行办理有关手续，严格执行照火管理制度。在施工过程中，乙方因违反消防条例法规造成的火灾事故，由乙方负责。

四、工程价款支付：

1、承包方必需按标准做好工程进度款的审批手续。

2、发包方与承包方共同催要工程款，当工程款到位后，承包方优先运用。

五、其它：

1、承包方应接受总公司各部门监管，严格遵守公司各项管理制度，若违反按公司规定惩罚，从分公司费用中扣除。

2、本合同一式6份，发包方5份(综合办公室1份，安排经营部1份，质量管理部1份，平安管理部1份)，承包方1份。

附件：1、项目部组成人员名单

2、预决算值(包括材料)

3、分包队伍协议书

发包方：甘肃铜城工程建设有限公司

代表：xx

承包方：xx

代表：xx

监督单位：xx

安排经营部：xx

质量技术部：xx

平安管理部：xx

二零xx年xx月xx日

劳务分包合同8

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，鉴于_________(以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”)，双方就劳务分包事项协商达成一样，订立本合同。

1.劳务分包人资质状况

资质证书号码：_________

发证机关：_________

资质专业及等级：_________

复审时间及有效期：_________

2.劳务分包工作对象及供应劳务内容

工程名称：_________

工程地点：_________

分包范围：_________

供应分包劳务内容：_________

3.分包工作期限

起先工作日期：_________

结束工作日期：_________

总日历工作天数：_________

4.质量标准

工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必需达到质量评定等级。

5.合同文件及说明依次

组成本合同的文件及优先说明依次如下：

(1)本合同;

(2)本合同附件;

(3)本工程施工总承包合同;

(4)本工程施工专业(分)包合同。

6.标准规范

除本工程总(分)包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：_________.

7.总(分)包合同

7.1工程承包人应供应总(分)包合同(有关承包工程的价格细微环节除外)，供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时，工程承包人应向劳务分包人供应一份总包合同或专业分包合同(有关承包工程的价格细微环节除外)的副本或复印件。

7.2劳务分包人应全面了解总(分)包合同的各项规定(有关承包工程的价格细微环节除外)

8.图纸

8.1工程承包人应在劳务分包工作开工天前，向劳务分包人供应图纸套，以及与本合同工作有关的标准图套。

9.项目经理

9.1工程承包人委派的担当驻工地履行本合同的项目经理为_________，职务：_________，职称：_________.

9.2劳务分包人委派的担当驻工地履行本合同的项目经理为_________，职务：_________，职务：_________.

10.工程承包人义务

10.1组建与工程相适应的项目经理班子，全面履行总(分)包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责;

10.2除非本合同另有约定，工程承包人完成劳务分包人施工前期的下列工作并担当相应费用：

(1)在_________年_________月_________日前向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地，具备开工条件的施工场地交付要求为：_________;

(2)在_________年_________月_________日前完成水、电、热、电讯等施工管线和施工道路，并满意完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求;

(3)在_________年_________月_________日前完成向劳务分包人供应相应的工程地质和地下管网线路资料;

(4)在_________年_________月_________日前完成办理下列工作手续(包括各种证件、批件、规费，但涉及劳务分包人自身的手续除外)_________;

(5)在_________年_________月_________日前向劳务分包人供应相应的水准点与坐标限制点位置，其交验要求与爱护责任为：_________;

(6)在年月日前向劳务分包人供应下列生产、生活临时设施：_________，其交验要求与爱护责任为：_________.

10.3负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工安排、物质需用量安排表，实施对工程质量、工期、平安生产、文明施工，计量析测、试验化验的限制、监督、检查和验收;

10.4负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一支配技术档案资料的收集整理交工验收;

10.5统筹支配、协调解决非劳务分包人独立运用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地;

10.6按时供应图纸，刚好交付应供材料、设备，所供应的施工机械设备、周转材料、平安设施保证施工须要;

10.7按本合同约定，向劳务分包人支付劳动酬劳;

10.8负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

11.劳务分包人义务

11.1对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的娴熟工人投入工作;未经工程承

包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵遵守法律律法规及有关规章制度;

11.2劳务分包人依据施工组织设计总进度安排的要求，每月底前天提交下月施工安排，有阶段工期要求的提交阶段施工安排，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工安排，以及与完成上述阶段、时段施工安排相应的劳动力支配安排，经工程承包人批准后严格实施;

11.3严格根据设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计细心组织施工，确保工程质量达到约定的标准;科学支配作业安排，投入足够的人力，物力，保证工期;加强平安教化，仔细执行平安技术规范，严格遵守平安制度，落实平安措施，确保施工平安;加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;担当由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、平安事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;

11.4自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查;接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、运用状况，及其操作人员的有效证件、持证上岗状况;与现场其他单位协调协作，照看全局;

11.5按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作;

11.6按时提交报表、完整的原始技术经济资料，协作工程承包人办理交工验收;

11.7做好施工现场地四周建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品爱护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行担当由此引起的一切经济损失及各种罚款;

11.8妥当保管、合理运用工程承包人供应或租赁给劳务分包人运用的机具、周转资料及其他设施;

11.9劳务分包人须听从工程承包人转发的发包人及工程师的指令;

11.10除非本合同另有约定，劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责，劳务分包人应担当并履行总(分)包合同约定的、与劳务作业有关的全部义务及工作程序。

12.平安施工与检查

12.1劳务分包人应遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格按平安标准进行施工，并随时接受行业平安检查人员依法实施的监督检查，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患。由于劳务分包人平安措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由劳务分包人担当。

12.2工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行平安教化，并对他们的平安负责。工程承包人不得要求劳务分包人违反平安管理的规定进行施工。因工程承包人缘由导致的平安事故，由工程承包人担当相应责任及发生的费用。

13.平安防护

13.1劳务分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道旁边施工时，施工起先前应向工程承包人提出平安防护措施，经工程承包人认可后实施，防护措施费用由工程承包人担当。

13.2实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作(含储存、运输、运用)及运用毒害性、腐蚀性物品施工时，劳务分包人应在施工前10天以书面形式通知工程承包人，并提出相应的平安防护措施，经工程承包人认可后实施，由工程承包人担当平安爱护措施费用。

13.3劳务分包人在施工现场内运用的平安爱护用品(如平安帽、平安带及其他爱护用品)，由劳务分包人供应运用安排，经工程承包人批准后，由工程承包人负责供应。

14.事故处理

14.1发生重大伤亡及其他平安事故，劳务分包人应按有关规定马上上报有关部门并报告工程承包人，同时按国家有关法律、行政法规对事故处理。

14.2劳务分包人和工程承包人对事故责任有争议时，应按相关规定处理。

15.保险

15.1劳务分包人施工起先前，工程承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理的保险，且不需劳务分包人支付保险费用。

15.2运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备，由工程承包人办理或获得保险，且不需劳务分包人支付保险费用。

15.4劳务分包人必需为从事危急作业的职工办理意外损害必需，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。劳务分包人自行投保的范围(内容)为：_________.

15.5保险事故发生时，劳务分包人和工程承包人有责任实行必要的措施，防止或削减损失。

16.材料、设备供应

16.1劳务分包人应在接到图纸后_________天内，向工程承包人提交材料、设备、构配件供应安排(详细表式见附件一);经确认后，工程承包人应按供应安排要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并刚好交付;须要劳务分包人运输、卸车的，劳务分包人必需刚好进行，费用另行约定。如质量、品种、规格、型号不

符合要求，劳务分包人应在验收时提出，工程承包人负责处理。

16.2劳务分包人应妥当保管、合理运用工程承包人供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，劳务分包人应赔偿，并担当因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。

16.3工程承包人托付劳务分包人选购 下列低值易耗性材料(列明名称、规格、数量、质量或其他要求)_________.

16.4工程承包人托付劳务分包人选购 低值易耗性材料的费用，由劳务分包人凭选购 凭证，另加%的管理费向工程承包人报销。

17.劳务酬劳

17.1本工程的劳务酬劳采纳下列任何一种方式计算：

(1)固定劳务酬劳(含管理费);

(2)约定不同工种劳务的计时单价(含管理费)，按确认的工时计算;

(2)约定不同工作成果的计件单价(含管理费)，按确认的工程量。

17.2本工程的劳务酬劳，除本合同17.6固定的状况外，均为一次包死，不再调整。

17.3采纳第(1)种方式计价的，劳务酬劳共计_________元。

17.4采纳第(2)种方式计价的，不同工种劳务的计时单价分别为：_________，单价为_________元;_________，单价为_________元;_________，单价为_________元。

17.5采纳第(3)种方式计价的，不同工作成果的计价单价分别为：_________，单价为_________元;_________，单价为_________元。

17.6下列状况下，固定劳务酬劳或单价可以调整：

(1)以本合同约定价格为基准，市场人工价格的改变幅度超过_________%，按改变前后价格的差额予以调整;

(2)后续法律及政策改变，导致劳务价格改变的，按改变前后价格的差额予以调整;

(2)双方约定的其他情形：_________.

18.工时及工程量的确认

18.1采纳固定劳务酬劳方式的，事故过程中不计算工时和工程量。

18.2采纳按确定的工时计算劳务酬劳的，由劳务分包人每日将供应劳务人数报工程承包人，由工程承包人确认。

18.3采纳按确认的工程量计算劳务酬劳的，由劳务分包人按每月(或、旬、日)将完成的工程量报过程承包人，由工程承包人确认。对劳务分包人未经工程承包人认可，超出设计图纸范围和劳务分包人缘由造成返工的工程量，工程承包人不予计量。

19.劳务酬劳的中间支付

19.1采纳固定劳务酬劳方式支付劳务酬劳的，劳务分包人与工程承包人约定按下列方法支付：

(1)合同生效即支付预付款_________元;

(2)中间支付：_________.

19.2采纳计时单价或计件单价方式支付劳务酬劳的，劳务分包人与工程承包人双方约定支付方法为_________.

19.3本合同确定调整的劳务酬劳、工程变更调整的劳务酬劳及其他条款中约定的追加劳务酬劳，应与上述劳务酬劳同期调整支付。

20.施工机具、周转材料供应

20.1工程承包人供应给劳务分包人劳务作业运用的机具、设备，性能应满意施工的要求，刚好运入场地，安装调试完毕，运行良好后交付劳务分包人运用。周转材料、低值易耗材料(由工程承包人依据本合同托付劳务分包人选购 的除外)应按时运入现场交付劳务分包人，保证施工须要。如须要劳务分包人运输、卸车、安拆调试时，费用另行约定。

20.2工程承包人应供应施工运用的机具、设备一览表见附件二。

20.3程承包人应供应的周转材料、低值易耗材料一览表见附件三。

21.施工变更

21.1施工中如发生对原工作内容进行变更，工程承包人项目经理应提前7天以书面形式向劳务分包人发出变更通知，并供应变更的相应图纸和说明。劳务分包人根据工程承包人(项目经理)发出的变更通知及有关要求，进行下列须要的变更：

(1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸;

(2)增减合同约定的工程量;

(3)变更有关的施工时间和依次;

(4)其他有关工程变更须要的附加工作。

21.2因变更导致劳务酬劳的增加及造成的劳务分包人损失，由工程承包人担当，延误的工期相应顺延;因变更削减工程量，劳务酬劳应相应削减，工期相应调整。

21.3施工中劳务分包人不得对原工程设计进行变更。因劳务分包人擅自变更设计发生的费用和由此导致工程承包人的干脆损失，由劳务分包人担当，延误的工期不予顺延。

21.4因劳务分包人自身缘由导致的工程变更，劳务分包人无权要求追加劳务酬劳。

22.施工验收

22.1劳务分包人应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。劳务分包人施工完毕，应向工程承包人提交完工报告，通知工程承包人验收;工程承包人应当在收到劳务分包人的上述报告后7天内对劳务分

包人施工成果进行验收，验收合格或者工程承包人在上述期限内未租织验收的，视为劳务分包人已经完成了本合同约定工作。但工程承包人与发包人间的隐藏工程验收结果或工程竣工验收结果表明劳务分包人施工质量不合格时，劳务分包人应负责无偿修复，不延长工期，并担当由此导致的工程承包人的相关损失。

22.2全部工程竣工(包括劳务分包人完成工作在内)一经发包人验收合格，劳务分包人对其发包的劳务作业的施工质量不再担当责任，在质量保修期内的质量保修责任由工程承包人担当。

23.施工协作

23.1劳务分包人应协作工程承包人对其工作进行的初步验收，以及工程承包人按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及劳务分包人工作内容、施工场地的检查、隐藏工程验收及工程竣工验收;工程承包人或施工场地内第三方的工作必需劳务分包人协作时，劳务分包人应按工程承包人的指令予以协作。除上述初步验收、隐藏工程验收及工程竣工验收之外，劳务分包人因供应上述协作而发生的工期损失和费用由工程承包人担当。

23.2劳务分包人按约定完成劳务作业，必需由工程承包人或施工场地内的第三方进行协作时，工程承包人应协作劳务分包人工作或确保劳务分包人获得该第三方的协作，且工程承包人应担当因此而发生的费用。

24.劳务酬劳最终支付

24.1全部工作完成，经工程承包人认可后14天内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料，，双方根据本合同约定的计价方式，进行劳务酬劳的最终支付。

24.2工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料后14天内进行核实，赐予确认或者提出修改看法。工程承包人确认结算资料后14天内向劳务分包人支付劳务酬劳尾款。

24.3劳务分包人和工程承包人对劳务酬劳结算价款发生争议时，按本合同关于争议的约定处理。

25.违约责任

25.1当发生下列状况之一时，工程承包人应担当违约责任：

(1)工程承包人违反本合同第19条、第24条的约定，不按时向劳务分包人支付劳务酬劳;

(2)工程承包人不履行或不按约定履行合同义务的其他状况。

25.2工程承包人不按约定核实劳务分包人完成的工程量或不按约定支付劳务酬劳或劳务酬劳尾款时，应按劳务分包人同期向银行贷款利率向劳务分包人支付拖欠劳务酬劳的利息，并按拖欠金额向劳务分包人支付每日_________‰的违约金。

25.3工程承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向劳务分包人支付违约金_________元，工程承包人尚应赔偿因其违约给劳务分包人造成的经济损失，顺延延误的劳务分包人工作时间。

25.4当发生下列状况之一时，劳务分包人应担当违约责任：

(1)劳务分包人因自身缘由延期交工的，每延误一日，应向工程承包人支付_________元的违约金;

(2)劳务分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，但能够达到国家规定的最低标准时，劳务分包人应向工程承包人支付_________违约金;

(3)劳务分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向工程承包人支付违约金_________元，劳务分包人尚应赔偿因其违约给工程承包人造成的经济损失，延误的劳务分包人工作时间不予顺延。

25.5一方违约后，另一方要求违约方接着履行合同时，违约方担当上述违约责任后仍应接着履行合同。

26.索赔

26.1工程承包人依据总(分)包合同向发包人递交索赔意向通知或其它资料时，劳务分包人应予以主动协作，保持并出示相应资料，以便工程承包人能遵守总(分)包合同。

26.2在劳务作业实施过程中，如劳务分包人遇到不利外部条件等依据总(分)包合同可以索赔的情形出现，则工程承包人应当实行一切合理步骤，向发包人主见追加付款或延长工期。当索赔胜利后，工程承包人应当将索赔所得的相应部分转交给劳务分包人。

26.3当本合同一方向另一方提出索赔时，应有正值的索赔理由，并有索赔事务发生时有效的相应证据。

26.4工程承包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误，以及应由工程承包人担当责任的其他状况，造成工作时间延误和(或)劳务分包人不能刚好得到合同酬劳及劳务分包人的其他经济损失，劳务分包人可按下列程序以书面形式向工程承包人索赔：

(1)索赔事务发生后21天内，向工程承包人项目经理发出索赔意向通知;

(2)发出索赔意向通知后21天内，向工程承包人项目经理提出延长工作时间和(或)补偿经济损失报告及有关资料;

(3)工程承包人项目经理在劳务分包人送交的索赔报告和有关资料后，于21天内赐予答复，或要求劳务分包人进一步补充索赔理由和证据;

(4)工程承包人项目经理在收到劳务分包人送交的索赔报告和有关资料后21天内未赐予答复或未对劳务分包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可;

(5)当该

项索赔事务持续进行时，劳务分包人应当阶段性地向工程承包人发出索赔意向，在索赔事务终了后21天内，向工程承包人项目经理送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与(3)(4)规定相同。

26.5劳务分包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误，给工程承包人造成经济损失，工程承包人可按上述程序和时限以书面形式向劳务分包人索赔。

27.争议

27.1工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采纳下列第_________种方式解决争议：

(1)向_________仲裁委员会申请仲裁;

(2)向人民法院起诉。

27.2发生争议后，除非出现下列状况，双方都应接着履行合同，保持工作连续，爱护已完工作成果：

(1)单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同;

(2)调解要求停止合同工作，且为双方接受;

(3)仲裁机构要求停止合同工作;

(4)法院要求停止合同工作。

28.禁止转包或再分包

28.1劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，劳务分包人将依法担当责任。

29.不行抗力

29.1本合同中不行抗力的定义与总包合同中的定义相同。

29.2不行抗力事务发生后，劳务分包人应马上通知工程承包人项目经理，并在力所能及的条件下快速实行措施，尽力削减损失，工程承包人应帮助劳务分包人实行措施。工程承包人项目经理认为劳务分包人应当暂停工作，劳务分包人应暂停工作。不行抗力事务结束后48小时内劳务分包人向工程承包人项目经理通报受害状况和损失状况，及预料清理和修复的费用。不行抗力事务持续发生，劳务分包人应每隔7天向工程承包人项目经理通报一次受害状况。不行抗力结束后14天内，劳务分包人应向工程承包人项目经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。

29.3因不行抗力事务导致的费用和延误的工作时间由双方按以下方法分别担当：

(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害由工程承包人担当;

(2)工程承包人和劳务分包人的人员伤亡由其所在单位负责，并担当相应费用;

(3)劳务分包人自有机械设备损坏及停工损失，由劳务分包人自行担当;

(4)工程承包人供应给劳务分包人运用的机械设备损坏，由工程承包人担当，但停工损失由劳务分包人自行担当;

(5)停工期间，劳务分包人应工程承包人项目经理要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由工程承包人担当;

(6)工程所需清理、修理费用，由工程承包人担当;

(7)延误的工作时间相应顺延。

29.4因合同一方拖延履行合同后发生不行抗力的，不能免除拖延履行方的相应责任。

30.文物和地下障碍物

30.1在劳务作业中发觉古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质探讨价值的物品时，劳务分包人应马上爱护好现场并于4小时内以书面形式通知工程承包人项目经理，工程承包人项目经理应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，工程承包人和分包人按文物管理部门的要求实行妥当爱护措施。工程承包人担当由此发生的费用，顺延合同工作时间。如劳务分包人发觉后隐瞒不报或哄抢文物，致使文物遭遇破坏，责任者依法担当相应责任。

30.2劳务作业中发觉影响工作的地下障碍物时，劳务分包人应于8小时内以书面形式通知工程承包人项目经理，同时提出处置方案，工程承包人项目经理收到处置方案后24小时内予以认可或提出修改方案，工程承包人担当由此发生的费用，顺延合同工作时间。所发觉的地下障碍物有归属单位时，工程承包人应报请有关部门协同处置。

31.合同解除

31.1假如工程承包人不根据本合同的约定支付劳务酬劳，劳务分包人可以停止工作。停止工作超过28天，工程承包人仍不支付劳务酬劳，劳务分包人可以发出通知解除合同。

31.2如在劳务分包人没有完全履行本合同义务之前，总包合同或专业分包合同终止，工程承包人应通知劳务分包人终止本合同。劳务分包人接到通知后尽快撤离现场，工程承包人应支付劳务分包人已完工程的劳务酬劳，并赔偿因此而遭遇的损失。

31.3如因不行抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或应发包人缘由造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，工程承包人和劳务分包人可以解除合同。

31.4合同解除后，劳务分包人应妥当做好已完工程和剩余材料、设备的爱护和移交工作，按工程承包人要求撤出施工场地。工程承包人应为劳务分包人撤出供应必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工作劳务酬劳。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响

双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

32.合同终止

32.1双方履行完合同义务，劳务酬劳价款支付完毕，劳务分包人向工程承包人交付劳务作业成果，并经工程承包人验收合格后，本合同即告终止。

33.合同份数

33.1本合同正本两份，具有同等效力，由工程承包人和劳务分包人各一份;本合同副本_________份，工程承包人执_________份，劳务分包人执_________份。

34.合同生效

本合同双方约定签字盖章并送备案后生效。

35.补充条款

附件一：工程承包人供应材料、设备、构配件安排

附件二：工程承包人供应施工机具、设备一览表

附件三：工程承包人供应周转、低值易耗材料一览表

工程承包人(公章)_________工程劳务分包人(公章)_________

法定代表人(签字)_________法定代表人(签字)_________

托付代表人(签字)_________托付代表人(签字)_________

_________年____月____日_________年____月____

劳务分包合同9

甲方：

乙方：

甲、乙双方本着自愿、同等的原则，经协商一样，签订本合同，以便双方共同遵守。

一、工程概况

1、工程名称：三区B8#、B9#、B10#楼

2、工程地点：三区

二、承包内容

1、模板工程：全部模板的制作、涂刷隔离剂、安装、拆除、运输、脚手架支撑系统等全过程施工；结构预留预埋、支模所需木方以及模板、架料等场内运输、模板工程拆除后的全部材料运至地面指定地点集中堆放等全部工作内容。

2、外脚手架（含龙门架操作平台）工程：包括场内材料运输、搭拆脚手架、挂拆平安网、上下翻板子、外脚手架拆除后的全部材料运至地面指定地点集中堆放等全部工作内容。

三、承包方式

实行包工、包质量、包平安、包工期、包文明施工承包方式。

四、双方责任

1、甲方责任：

a、供应电源、水源、垂直运输工具。

b、供应现场作业条件。

c、负责对乙方进行平安和技术交底工作。

d、负责施工现场协调工作，对乙方施工的工作范围、进度、质量、平安、文明施工进行监督、检查和指导。

2、乙方责任：

a、负责接送施工人员上下班，配备平安生产用品（如平安帽、防护眼镜、绝缘手套、手电筒、雨衣等）；

b、听从甲方工序搭接支配，协作瓦工、钢筋工、水电、综合布线工种等的工作，并做好预埋、预留洞等工作。

c、听从甲方的现场统一管理和指挥，做到工完场清，遵守甲方、业主和监理关于施工现场管理的规章制度；

d、乙方工人必需按当地政府部门有关规定持有暂住证，所需费用由乙方担当。

e、乙方应按国家和总包方有关规定刚好支付工人工资。

f、乙方指定专人与甲方负责联系，设置足够的管理人员，负责对乙方施工的工程和工作环境进行质量、进度、平安、文明施工监督检查。

五、分包合同价格

1、工程量计算规则：按建设部**-07-01实施的《建筑工程建筑面积计算规范》计算，以施工图纸和变更计算建筑面积，以平方米计算，含超高费等。

2、分包合同价格：

模板工程人工费按建筑面积计算为101.6元人民币/m2（其中：人工费66元人民币/m2，管理费33.6人民币元/m2），外脚手架（含龙门架操作平台）工程人工费9.6元人民币/m2（其中：人工费6.4人民币元/m2，管理费3.2人民币元/m2），此模板工程人工费和外脚手架工程人工费单价为综合包干价格。()包含完成本工程所需的乙方管理费，人工费，施工人员来回中国与当地之间的所需各种费用、合法居住当地所需的各种费用，施工人员进退场费、上下班接送费、劳保费（平安帽、雨衣、雨鞋等）、保险及医疗费，文明施工费，赶工费、不行预见费、利润、施工过程的修理费用等，且本单价不受各种因素影响，综合单价不再做任何调整。

3、原则上不发生计时工；如发生时，计时工单价为225元/工日（含管理费），以项目经理开出工日数为准，不得超过当期结算总价的2％。

4、本合同采纳综合单价，为固定价格，单价中含平安风险金，风险范围指由乙方违规操作引起的事故风险，本单价已包括设计变更内容，设计变更增减量时，承包价不再调整。

5、如乙方缘由没有通过公司一次性验收的，乙方必需整改并通过公司验收。另该楼层总价款下浮10%；

根据中华人民共和国GB50204-20xx《混凝土结构工程施工质量验收规范》，出现一次（或一处）模板涨模、梁柱移位、漏浆现象的，每发觉一次（或一处）扣款300元人民币。

六、工程款结算与支付

每层结构验收合格并砼浇筑完成后的当月进行结算，结算工作完成后通过公司划账。

七、质量要求

l、乙方应严格根据现行GB50204-20xx《混凝土结构工程施工质量验收规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》及施工图纸、会审纪要、和甲方编制的施工方案和作业指导书以及图纸更改通知的要求进行施工，确保工程质量达到“合格”标准。

2、板缝必需严密符合规范要求，不得有漏浆、涨模及轴线位移、垂直度偏差超标现象发生，如有涨模、爆模乙方负责打爆砼面，并视状况进行罚款。

3、乙方须支配管理人员协作甲方施工，每次浇捣砼时配备足够的技工看护模板，由此造成的一切损失均由乙方负责。

4、乙方的拆模时间必需在接到甲方的“拆模通知单”后方可进行，乙方不得擅自拆模，违者进行惩罚。

5、每道工序施工完毕后，乙方应自检达到标准要求后。再通知甲方复核，并经公司检查验收通过后方可交接班。

6、固定在模板上的预埋件、预留孔洞和拉结筋的钻孔等均不得遗漏或偏移，安装必需坚固、位置精确。如遗漏孔洞或预理件乙方必需自行负责补救、订正、补强。

7、模板支撑系统必需具有足够的承载实力、刚度和稳定性，能牢靠地承受新浇筑砼的冲力、自重和侧压力，以及在施工过程中所产生的各方面的荷载，如发觉一处塌模（面积1m2计）重罚1010元，并赔偿由此造成的一切损失。

八、工期要求

乙方必需根据甲方的施工进度要求，完成施工任务，如因乙方缘由延误或脱岗，造成总工期拖延，除按甲方和业主签订的《建设工程施工合同》相应条款进行惩罚外。每延误一天另行罚款500元作为赔偿金。

九、平安生产和职业平安健康

1、乙方应按中国现行《建筑工程平安操作规程》施工并实行严格的平安防护措施，确保平安生产。担当由于自身平安措施不力而造成自身或他人事故的责任和因此发生的费用。发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定马上报告并通知甲方。同时按要求处理。为抢救供应必要条件，发生的费用由责任方担当。

2、乙方应对其施工现场的施工人员进行平安教化，对施工人员的平安负责。

3、乙方全部的工人进入施工现场必需戴好平安帽，全