买卖合同模板九篇

买卖合同模板九篇买卖合同篇1

合同编号：_____________

提示：请认真确认您所选择的建材，并仔细阅读本合同各项条款。请您向卖方索取有关建材安装使用留意事项的书面资料，如有不明之处，务请当面问清。对本合同的变更或补充应尽可能采纳书面形式。

依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，买卖双方在公平、自愿、公正、诚恳信用的根底上就建材买卖事宜达成协议如下：

第一条所购建材根本状况单位：___元/___

建材名称

产地

品牌

规格型号

颜色

材质

数量

单价

总价

是否由卖方安装

□是□否

□是□否

□是□否

□是□否

□是□否

□是□否

合计人民币（大写）拾万仟佰拾元角分（小写）：￥元

其次条质量标准：《室内装饰装修材料中有害物质限量国家标准》、________________________

第三条交货：交货方式：（卖方送货/买方取货）；交货时间：______________；交货地点：____________________。

第四条安装：安装方式：（卖方安装/买方自装）；选择卖方安装的，安装标准为□《北京市家庭居室装饰工程质量验收标准》/□《北京市高级建筑装饰工程质量验收标准》，安装费用由担当，买方应为卖方供应必要的安装条件。

第五条验收：对于卫浴洁具的数量、规格、颜色等与商定不符或有其他外表瑕疵的，买方应在卖方交货时当场提出异议，异议经核实卖方应无条件补足或换货；选择卖方安装的，双方应在安装完毕后日内共同验收安装工程质量，阅历收未到达商定安装标准的，卖方应无条件返工。

第六条付款方式准时间：双方商定以第种方式支付价款。

（一）签订本合同时，买方支付（定金/预付款）________元（定金不得超过总价款的20%），交货验收后一次性支付余款；

（二）________________________

第七条违约责任：

（一）卖方违约责任：

1．卫浴洁具经专业检测机构检测不符合国家强制性标准或合同商定质量标准的，卖方应无条件换、退货，或赔偿买方由此受到的损失；对于其他质量问题，包修期限为________年，卖方负责免费修理；

2．卖方拖延交货的，每日应向买方支付拖延局部价款________%的违约金；拖延交货超过________日的，除支付违约金外，买方还有权解除合同，卖方已收取的定金、预付款或价款应全额返还，但买方在不收取违约金的状况下有权要求卖方双倍返还定金。

（二）买方违约责任：

1．买方拖延提货的，每日应向卖方支付拖延局部价款________%的违约金；

2．买方无正值理由单方解除合同的，应赔偿由此给卖方造成的损失，已支付的定金无权要求返还。

第八条争议解决方式：本合同项下发生的争议，双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决，也可向行政机关提出申诉；协商、调解、申诉解决不成的，应向人民法院提起诉讼，或根据另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。

第九条其他商定事项：__________________

第十条对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应担当的责任的，仍以本合同为准。

买方（章）：________卖方（章）：_______

住宅：______________住宅：_____________

联系电话：__________联系电话：_________

托付代理人：________法定代表人：_______

托付代理人：________

签订时间：__________签订地点：_________

声明：卖方撤离展销会或市场的，由展销会和市场主办单位先行担当赔偿责任；主办单位对先行赔付问题有对买方更为有利的承诺的，适用其承诺；主办单位担当责任之后，有权向卖方追偿。

主办单位（章）：__________

北京市工商行政治理局制定

买卖合同篇2

甲方：乙方：

甲方因生产、养殖等需求，要求从乙方处购置奶牛头，依据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规等规定，本着公平、自愿、诚恳、守信、有偿的原则，制定本合同。

一、甲方从乙方处购置奶牛的标准和要求

购置的奶牛必需是头胎怀孕的奶牛或成龄没有怀孕、品质好的奶牛，身高到达1.3米以上，（验胎由甲方负责），甲方可按要求在乙方圈舍内选择，达不到标准的不要。奶牛的体况要良好，无疾病及传染病。

二、乙方负责办理奶牛的检疫证、运输证、安康证等一切手续，并负责全部费用。乙方负责押运，确保奶牛安全到达甲方养殖基地。

三、运输费用由甲方负责，乙方不担当费用。四、奶牛的价格及付款方式：以怀孕的头胎奶牛每头价格是壹万陆仟元整，成龄没有怀孕的奶牛每头价格是壹万肆仟伍佰元整。甲方选择好奶牛装上车后，按装车头数付给乙方50%买奶牛款，押送到甲方基地卸车后，阅历收没有任何问题，付齐购置奶牛的剩余全部款。如发觉有病或不安康的奶牛按现实状况处理。死亡的由乙方负责。（运输过程中发生意外除外）。

五、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，双方必需仔细履行，双方签字盖章后生效，本协议未尽事宜，双方另行协商解决。

甲方：乙方：

年月

日

买卖合同篇3

买方：_______________

地址：_______________

邮码：_______________

电话：_______________

法定代表人：_________

职务：_______________

国籍：_______________

卖方：_______________

地址：_______________

邮码：_______________

电话：_______________

法定代表人：________

职务：_______________

国籍：_______________

经买卖双方在公平、互利原则上协商全都，达本钱协议各条款，共同履行：

第一条货物名称：____________________。

其次条产地：____________________。

第三条数量：____________________。

第四条商标：____________________。

第五条价格：____________________________________。

第六条包装：____________________。

第七条付款条件：签订合同后买方于__个银行日内开出以卖方为受益人的、经确认的、不行撤销的、可分割、可转让的、不得分批装运的、无追索权的信用证。

第八条装船：从卖方收到买方信用证日期算起，__天内予以装船，若发生买方所订船舶未按时到达装货，按本合同规定，卖方有权向买方索赔损毁/耽误费，按总金额____%计算为限。因此，买方需向卖方供应银行保证。

第九条保证金：卖方收到买方信用证的__个银行日内，向买方寄出____%的保证金或银行保函。若卖方不执行本合同，其保证金买方予以没收。

第十条应附的单据：卖方向买方供应：

1.全套清洁提货单；

2.一式四份经签字的商业发票；

3.原产地证明书；

4.装箱单；

5.为出口________所需的其他主要单据。

第十一条装船通知：卖方在规定的装货时间至少____天前用电报方式将装船条件告知买方，买方或其代理人将装货船估量到达装货港的时间告知卖方。

第十二条其他条款：质量、数量和重量的检验可于装货港一次进展，若要求供应所需的其他证件，其办理手续费、领事签证费应由买方负担。

第十三条装船时间：

第十四条装货效率：每一个晴天工作日，除星期日、节假日外，每舱口进货为________立方（吨）。

第十五条延期费/慢装卸罚款：对于________载重吨船来说，每天________。

第十六条不行抗力：签约双方的任何一方由于台风、地震和双方同意的不行抗力事故而影响合同执行时，则延迟合同的期限应相当于事故所影响的时间。

第十七条合同争议的解决：

第十八条本合同于____年__月__日在________市用________文签署，正本一式两份，买卖双方各执一份，买卖双方签字生效。

甲方（签章）：_______________乙方（签章）：_________________

法定代表人：________________法定代表人：__________________

代理人：（签字）______________代理人：（签字）______________

_______年____月____日_______年____月____日

买卖合同篇4

一、商定解除

合同双方当事人可以在房屋买卖合同中商定，当肯定的情形消失时，房屋买卖合同解除。只要该商定不违反法律法规的强行性规定，不具有欺诈胁迫或者显示公正的情形，那么，在商定的条件具备时，合同解除。如延期交房商定，付款商定，房产证办理商定等等。商定解除条件具备时，权利人应当准时行使权力。依据法律规定，开发商拖延交付房屋，经催告后在三个月的合理期限内仍未交房的，购房人有权解除合同。固然，购房人拖延支付购房款，经催告后在三个月的合理期限内仍未付款的，开发商也有权解除合同，对方当事人没有催告的，解除权应当在解除权发生之日起一年内行使;逾期不行使的，解除权毁灭，当事人不得再单方面解除合同。

二、法定解除

法定解除的状况许多，主要有以下情形：

1、开发商隐瞒房屋真实状况构成欺诈的

开发商有意隐瞒没有取得商品房预售许可证明的事实或者供应虚假的预售许可证明的，或有意隐瞒所售房屋已经抵押的事实的，或有意隐瞒所售房屋已出卖给第三人或者为拆迁补偿安置房屋的事实的，买房人有权解除合同。并有权利要求赔偿损失。

2、开发商将已售房屋私自抵押

依据《担保法》及《物权法》等规定，商品房买卖合同订立后，开发商私下将该房屋抵押给第三人导致购房人购房合同目的不能实现的，买房人有权退房并解除合同，并要求出卖人返还已付购房款及利息、赔偿损失，并可以恳求出卖人担当不超过已付购房款一倍的赔偿责任。

3、一房二卖或者为拆迁补偿安置房屋

依据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的.解释》第9条第3项之规定，出卖人订立商品房买卖合同时，有意隐瞒所售房屋已经出卖给第三人或者为拆迁补偿安置房屋的事实，买受人可以恳求解除合同;

4、房屋不符合质量要求或面积误差比肯定值超出3%的

因房屋主体质量不合格不能交付使用或者交付使用后，房屋主体质量经检验确属不合格;房屋的主体构造、防水等存在严峻影响正常居住的;卖方交付使用的房屋套内建筑面积或者建筑面积与商品房买卖合同商定面积不符，合同没有商定处理方式或商定的处理方式不明确的，若面积误差比肯定值超出3%的，买受人有权解除合同，恳求返还购房款及利息，并要求赔偿损失。

5、开发商拖延履行主要义务，无法办理产权证

开发商在交房期满后，经购房人催告在三个月的合理期限内仍未履行的，买房人有权解除合同;商品房买卖合同商定或者《城市房地产开发经营治理条例》第33条规定的办理房屋全部权登记的期限(商品房买卖合同的标的物为尚未建成房屋的，自房屋交付之日起90日;商品房买卖合同的标的物为已竣工房屋的，自合同订立之日起90日)届满后超过一年，导致买房人无法办理房屋全部权登记的，买房人有权解除合同。

6、担保贷款合同不能订立;

依据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第23条之规定：“商品房买卖合同商定，买受人以担保贷款方式付款、因当事人一方缘由未能订立商品房担保贷款合同并导致商品房买卖合同不能连续履行的，对方当事人可以恳求解除合同和赔偿损失。

7、开发商虚假宣传或者隐瞒重要事实，构成根本违约，致使购房人在购房时期望的合同目的不能实现的。

8、不行抗力

依据《合同法》第94条第1项之规定，因不行抗力致使不能实现购房合同目的的，当事人有权解除合同。

9、不属于不行抗力的事由，但是消失在在签订额合同时无法预料的情形，连续履行合同无必要，或者也无法履行的情形。

买卖合同篇5

卖方：（以下简称甲方）

托付代理人：

联系电话：

买方：（以下简称乙方）身份证号：

通讯地址：

联系电话：

依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在公平、自愿、协商全都的根底上就转让房屋达成如下协议：

第一条工程建立依据

该地块土地位于面积为规划用途为_____，土地使用年限为______。

其次条房屋销售依据

买受人购置的房屋为：预售房屋。

第三条买受人所购房屋的根本状况

买受人购置的房屋（以下简称该房屋，其房屋平面图见本合同附件一，房号以“附件一”上表示为准）为本合同第一条规定的工程中的：

第____座_____层_______室。

该房屋的用途为，属构造，层高为，建筑层数地上3层，地下0层。

该房屋阳台是封闭式。

第四条计价方式与价款

出卖人与买受人商定按下述方式计算该房屋价款：

按套计算，该房屋总金额（￥元）人民币____拾____万_____千_____百_____拾_____元整。

第五条付款方式及期限

买受人按以下方式按期付款：

首先，一次性付款人民币：伍万元作为房屋转让定金。然后，在一周内付款___总房款的50%（含定金）_____。接着，在二周内付款___总房款的40%___________。最终，在交房时付款___总房款的10%___________。

第六条买受人逾期付款的违约责任

买受人如未按本合同规定的时间付款，按以下方式处理：

逾期超过_____日后，出卖人有权解除合同。因买受人逾期并不愿连续履行合同的，买受人按累计应付总转让款的50%向出卖人支付违约金。买受人情愿连续履行合同的，经出卖人同意，合同连续履行，交款期限由甲乙双方另行商定。

第七条交付期限

出卖人应当在20xx年xx月31日前，将房屋依照商定交付买受人使用。

第八条出卖人逾期交房的违约责任

除本合同第八条规定的特别状况外，出卖人如未按本合同规定的期限将该房屋交付买受人使用，按以下方式处理：

逾期超过_____日后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起____天内退还全部已付款。买受人要求连续履行合同的，合同连续履行，交房日期由甲乙双方另行商定。

第九条交接

房屋到达交付使用条件后，出卖人应当通知买受人办理交付手续。双方进展验收交接时，买受人应查验房屋，没有问题后交接钥匙，补齐房款。

第十条甲方承诺

甲方为乙方供应外墙粉刷、院子为水泥地面、内墙水泥砂浆抹拉毛、上下、水、电根底设施，但乙方入住后：电表、水表、自然气开口等需乙方自行申请，费用自理。

如此房屋占地日后被国家统一征用或拆迁，若国家赐予补偿款，住户自行协调处理，甲方不享受任何补偿。房屋全部交付后，甲方将土地证交该土地证所辖范围的全部住户协调治理，甲方不得干预。

第十一条乙方承诺

当交房时，乙方先确认房屋状态，无异议后将全部房款交付给甲方，此房归乙方全部，若遇到不行抗力（如：地震、国家征地、有关部门撤除等），甲方不担当任何责任。

第十二条其他事项

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方代表签字盖章后生效。

甲方：（签字盖章）乙方：（签字盖章）

年月日年月日

买卖合同篇6

卖方姓名：________________国籍／地区：_________

住址：_______________________________________

身份证号码：___________________________

联系电话：____________通讯地址：___________

邮政编码：____________

共有权人姓名：________________国籍／地区：_________

住址：_______________________________________

身份证号码：___________________________

联系电话：____________通讯地址：___________

邮政编码：____________

买方姓名：________________国籍／地区：_________

住址：_______________________________________

身份证号码：___________________________

联系电话：____________

邮政编码：____________

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产治理法》及其他有关法律、法规的规定，经买方、卖方在公平、自愿、公正、协商全都的根底上，就本合同所涉房地产买卖事宜，达成如下协议：

第一条卖方所售房地产（以下称该房屋）坐落于：湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱嘉园幢单元号(室)。房地产证号为：____________。房地产用途为：住宅。登记建筑面积为：____________平方米。该房屋附属设施设备、装饰装修、相关物品清单等详细状况见附件，该房屋土地使用权年限自________年_______月_______日至_______年_____月_______日止。

其次条房地产产权现状

该房地产产权现状为：该房地产没有设定抵押以及被冻结，卖方（包括产权共有人）对该房地产享有完全的处分权。

第三条房地产租约现状

该房地产所附租约现状为：该房地产没有租约。

第四条附着于该房地产之上的户口

该房地产未附着任何户口。

第五条转让价款

该房地产转让总价款为人民币：玖拾陆万元整（小写：960000元）。该转让价款不含税费。

第六条付款方式、步骤

1.双方商定付款根据以下方式进展付款

购房定金+购房首付款+公积金贷款或银行贷款。

2.双方商定付款步骤如下

①买方于_____年_____月_____日前向卖方支付购房定金人民币：_____万元整（小写：____________元）。此款在办理该房屋权属过户时自动转为购房款。

②买方于在双方办理该房屋过户当日支付卖方房款首付款人民币：______拾______万______仟______佰______拾整（小写：____________元）。③买方通过公积金贷款（或银行按揭贷款）支付卖方房款人民币伍拾万元整（小写：500000元）（如银行贷款额度少于此金额则由买方补足）。

特殊商定：上述①、②款项经买卖双方商定如过户时根据国家有关政策规定，房产治理部门在办理过户手续时需通过银行监管，则按其规定执行。

第七条权属转移登记

双方同意，自本合同签订后、买方向银行申请按揭贷款获批准后三日内（详细以有关规定为准），双方共同向房屋权属登记部门申请办理房屋权属转移登记手续。

第八条房屋的交付

卖方应当于该房屋过户当天将该房地产交付买方，并履行以下手续：

1.买卖双方共同对该房地产及附属设施设备、装饰装修、相关物品清单等事项进展验收，记录水、电、气表的读数，卖方自行结清供暖、水、电、气及物管费用并办理交接手续；卖方将其缴纳的该房屋专项修理资金(公共修理基金)的账面余额转移至买受人名下。

2.交付该房屋全部钥匙。

3.原与开发商签订的购房合同、购房款票据、《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》、《竣工验收备案表》、管线分布竣工图以及已交修理基金票据等交付给买方。

4．________________________。

第九条买卖双方的责任和义务

1.卖方承诺对该房屋权属及证件合法、真实、有效且对此负全责；并已取得共有权人同意出售和签定本合同，依约协作买方办理银行贷款（或公积金贷款）以及办理过户和交付该房屋；保证该房屋无抵押、无查封、无产权纠纷和债权债务纠纷；保证共有权人和承租人已放弃优先购置权。由此而引起的法律及经济责任由卖方负担。2.卖方保证已照实陈述该房屋权属状况、附属设施设备、装饰装修状况和相关关系，附件所列的该房屋附属设施设备及其装饰装修伴同该房屋一并转让给买方，买方对卖方出售的该房屋详细状况充分了解，自愿买受该房屋。

3.卖方应当保证自本合同签订之日起至该房屋验收交接完成，对已纳入附件清单的各项房屋附属设施设备及其装饰装修保持良好的状况。

4.卖方在签订本合同后______日内将买方所购房产办理银行按揭贷款及办理该房屋过户所需的相关资料文件预备齐全，供买方办理相关手续之用。

5.卖方须按商定时间到银行办理贷款按揭手续及房屋治理部门办理产权交接手续。

6.买方根据本合同商定的付款步骤、时间方式付款。

第十条违约责任

1.因卖方缘由导致双方未能进展房地产过户，买方交给卖方的款项卖方须当即全额如数退还给买方；并双倍返还买方的购房定金，卖方逾期则以上述款项为基数按日千分之四向买方支付违约金，然后合同解除。

2.因买方缘由导致双方未能进展房地产过户，买方交给卖方定金不予退还，其他款项卖方须当即全额如数退还给买方；卖方逾期则以上述款项为基数按日千分之四向买方支付违约金，然后合同解除（买方如因国家政策调整或因银行贷款缘由导致合同不能履行不算违约）。

3.买卖双方房地产过户后卖方未按买方商定的期限将该房地产交付买方，自商定的交付期限届满次日起至实际交付日止，卖方以该房地产转让总价款为基数按日千分之四向买方支付违约金后，合同连续履行。

第十一条不行抗力

因不行抗力不能根据商定履行本合同的，依据不行抗力的影响，局部或全部免除责任，但因不行抗力不能根据商定履行合同的一方当事人应当准时告知另一方当事人，并自不行抗力大事完毕之日起_日内向另一方当事人供应证明。

上述房屋风险责任自该房屋全部权转移之日起转移给买受人。

第十二条争议解决方式

本合同项下发生的争议，由双方协商解决;协商不成的，依法向房屋所在地人民法院起诉。

第十三条本合同自双方签字(盖章)之日起生效。双方可以依据详细状况对本合同中未商定、商定不明或不适用的内容签订书面补充协议进展变更或补充。对本合同的解除，应当采纳书面形式。本合同附件及补充协议与本合同具有同等法律效力。

第十四条本合同及附件共四页，一式三份，具有同等法律效力，其中卖方一份;买方一份;双方办理转移登记时，向房屋权属登记部门提交主合同一份。

第十五条送达

当事人所填写的住址（或地址）即为送达地址。

卖方：_______________________

身份证号：_______________________

买方：_______________________

身份证号：

签订时间:_年_月_日

签订地点:

买卖合同篇7

出售方(以下简称甲方)：蒋XX，地址：

身份证号：

购置方(以下简称乙方)：杨再银杨青山，地址：

身份证号：

依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规之规定，甲、乙双方就买卖挖掘机(含配件)的有关事宜，在公平、自愿的根底上，经协商全都达成如下协议，供双方信守执行。

一、挖掘机根本概况

1、甲方出售的挖掘机型号为恒天九五70-7;发动机号码为;车架号码为;生产厂家为XX公司;颜色为蓝灰色;购置于________年____月____日。

2、配件有。

二、交易价格

1、甲方转让价为人民币(元)，月付款元(元)。

2、此挖掘机月付款在甲乙双方签订合同起________年内付清，如________年内与XX公司消失其它的违约费用由甲方担当全部责任及损失。

三、双方的权利、义务

1、甲方保证对其出售的挖掘机拥有合法、完整的全部权，与

第三人不存在权属争议;挖掘机之上未设置有抵押权等他项权利;甲方总额(元)，共计转让总额供应的车辆状况和信息真实。

2、甲方保证挖掘机主要零部件(发动机、车架、液压系统等)均系原厂配置，未进展改造更换。

3、甲方在本合同签订之后月付款乙方向XX公司付清。应向乙方供应购置挖掘机的合同、购机发票、保修单(卡)和其它文件、证件(均为原件)，并确保真实、有效。

4、本合同签订之日，甲方将挖掘机交付乙方，交付地点为甲方本宅，甲、乙双方签署交接清单。

四、违约责任

1、甲方违反本合同

第三条第

1、

2、

3、4款，乙方有权解除本合同，甲方应退回乙方支付的全部款项，并以交易价格为基数，按10%的比例向乙方支付违约金。

2、甲乙双方签订合同起________年内，乙方每月付月付款后，甲方应保证挖掘机不被公司锁机、拖机等，如消失此现象，造成的经济损失由甲方担当。

五、其它事项

1、本合同未尽事宜，甲乙双方经协商全都，可另行签订书面补充协议。

2、因本合同发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，向合同签订地人民法院起诉。

3、本合同经双方当事人签字后生效。本合同一式两份，甲方、乙方各执一份，具有同等法律效力。

甲方(签章)：乙方(签章)：

签约时间：________年____月____日

买卖合同篇8

甲方：姓名身份证号码：职业：工作单位：

住址：邮政编码：联系电话：

乙方：姓名身份证号码：职业：工作单位：

住址：邮政编码：联系电话：

鉴于：

1。甲方单位现预备在通过集资建立楼房，甲方依据其单位的规定，具有参于建房的资格。

2。甲方情愿将其单位本次建房的资格转让于乙方。

3。乙方同意以甲方名义向甲方单位缴纳集资建房款。

4。甲方同意收取乙方缴纳的集资款项，并以自身的名义向其单位缴纳，若单位同意由乙方名义缴纳，则乙方有权自行缴纳集资款项。

5。甲方确认以其名义取得的本次集资建房房屋产权属于乙方全部。

6。自签订本协议之日起至房屋产权过户于乙方名下期间，甲方只是该集资房的名义产权人，乙方为此房屋的实际产权人。

为明确双方的权利和义务，以达上述目的，双方在公平、自愿、协商全都的根底上就乙方取得位于集资楼房的房屋产权特签订以下协议：

第一条：集资房屋的根本状况及产权实际人商定

1。甲方单位集资建立的房屋坐落于甲方依据其单位的规定，可通过集资建房取得位于第_________层，房屋构造为_________，建筑面积_________平方米的房屋的产权。

2。自协议签订之日始，乙方即为上述第1款商定房屋的实际产权人。

其次条：集资款项缴纳

1、甲方依据其单位集资建房的要求，收取乙方的房屋集资建立款项，在收取每笔集资建房款时应向乙方出具相应数额的书面收据，并按其单位要求准时缴纳于该单位；在缴纳每笔集资款项后，应在缴纳当日向乙方交付该单位开具的收款凭证原件。

2、若甲方单位同意由乙方名义缴纳，则乙方有权自行缴纳集资款项，取得的交款凭证自行保存。

3、若甲方单位将甲方名下的住房公积金直接扣划作为应缴纳的集资建房款项时，则在甲方出具单位扣划证明后，乙方应向甲方支付与扣划款项一样数额的资金（该局部资金视同乙方向甲方单位缴纳的集资款项）。

第三条、集资建房手续办理

甲方应按本单位的要求，准时办理其单位集资建房过程中所需各种手续的办理工作，准时提交各种资料，以确保不因其疏忽和懈怠而影响乙方取得该房屋的产权。

第四条、集资房屋交付、产权证的办理和取得

一）房屋交付

若协议商定的房屋建成后，若甲方单位将房屋交付于甲方，则甲方应在其单位交房日即行将该房屋转交付予乙方。乙方即行行使基于实际产权人对该房屋的全部权益。

二）产权证的办理和取得

1、假如甲方单位允许以乙方名义直接取得该甲方名下的集资房屋的产权，则甲方有义务，准时和乙方共同提交单位所需办理房屋产权予乙方名下的各种文件和资料。

2、假如甲方单位不允许直接将集资房屋的产权办理至乙方名下，则甲方应在取得该房屋产权证书后，将以其名义取得的房屋产权帮助乙方转让过户至乙方名下（该转让甲方不得收取任何费用）。

3、无论出于何种缘由，致该房屋产权临时无法办理至乙方名下，在此期间，乙方基于实际产权人仍享有对该房屋的全部权益，甲方不得就此主见任何异议。

第五条、甲方酬劳>

因甲方出让其单位集资建房名额予乙方，乙方同意在本协议签订后分三批给甲方酬劳万元整，第一批在其次批第三批

第六条除集资款外的费用担当

本协议履行中，甲方除收取因转让本次购房资格的酬劳万元整（）元外。不再向乙方收取除集资款外的任何费用，因办理房屋产权而发生的各种法定税、费由乙方担当。

第七条、违约责任

1、协议履行中，甲方擅自终止协议，除应退还乙方全部向甲方单位已缴纳的集资款和酬劳款外，还应向乙方担当与甲方单位所建立房屋（协议商定的房屋）应缴集资款和收取