2022年监理工程师之土木建筑目标控制押题练习试卷A卷附答案

2022年监理工程师之土木建筑目标控制押题练习试卷A卷附答案单选题（共100题）1、根据《建设工程监理规范》，下列施工控制测量成果及保护措施中，项目监理机构复核的内容不包括（）。A.施工单位测量人员的资格证书B.施工平面控制网的测量成果C.测量设备的养护记录D.控制桩的保护措施【答案】C2、工程变更往往会对工程费用和工程工期带来影响，工程变更由（）审核无误后签发。A.监理员B.监理工程师C.总监理工程师D.业主代表【答案】C3、根据《计价规范》的规定，承包人应发包人的要求，采取加快工程进度的措施，使合同工程工期缩短产生的，应由发包人支付的费用，该费用属于（）。A.提前竣工（赶工）费B.施工索赔C.误期赔偿费D.暂列金额【答案】A4、根据《计价规范》的规定，承包人应发包人的要求，采取加快工程进度的措施，使合同工程工期缩短产生的，应由发包人支付的费用，该费用属于（）。A.提前竣工（赶工）费B.施工索赔C.误期赔偿费D.暂列金额【答案】A5、质量事故技术处理方案一般由（）提出，经（）同意签认，并报（）批准。A.施工单位、原设计单位、监理单位B.施工单位、相应资质设计单位、建设单位C.施工单位、原设计单位、建设单位D.施工单位、相应资质设计单位、监理单位【答案】C6、下列哪些仲裁裁决是可以不予承认和执行的A.签订仲裁协议的当事人，根据对他们适用的法律，当时是无行为能力的B.被执行人未接到关于指派仲裁员或关于仲裁程序的适当通知，或者由于其他情况未能在案件中进行申辩C.裁决尚未发生法律效力，或者裁决已经由作出裁决的国家或根据其法律作出裁决的国家的主管机关撤销或停止执行D.裁决所处理的事项不是当事人交付仲裁的事项，或者不包括在仲裁协议规定之内，或者超出了仲裁协议的范围【答案】A7、（2020年真题）可作为建设工程施工进度控制目标确定依据的是（）。A.各专业施工进度控制时间分界点B.工程施工承发包模式及其合同结构C.施工进度计划的工作分解结构D.工期定额、类似工程项目的实际进度【答案】D8、通过缩短某些工作的持续时间来调整进度计划的前提是（）。A.不改变工作之间的逻辑关系B.加大资源投入C.该工作有足够的自由时差D.该工作的总时差满足要求【答案】A9、配制强度等级小于M5的水泥石灰砌筑砂浆，其使用的材料以下哪条不符规范规定？()A.砂的含泥量小于10%B.没有使用脱水硬化的石灰膏C.直接使用了消石灰粉D.水泥经复验强度、安定性符合要求【答案】C10、下列方案经济评价指标中，属于偿债能力评价指标的是（）。A.净年值B.资产负债率C.内部收益率D.总投资收益率【答案】B11、某工程有5个施工过程，划分为3个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为2天，施工过程之间的组织间歇合计为4天。该工程的流水施工工期是（）天。A.12B.18C.20D.26【答案】B12、监理单位对制造周期长的设备制造过程，质量控制可采用的方式是()。A.驻厂监造B.巡回监控C.定点监控D.目标监控【答案】B13、承包人在施工中遇到了一个有经验的承包人也难以预测的不利物质条件，导致承包人成本增加和工期延误，则承包人可索赔（）。A.增加的成本、延误的工期和相应利润B.延误的工期、不能索赔增加的成本和相应利润C.增加的成本，不能索赔延误的工期和相应利润D.增加的成本和延误的工期，不能索赔相应利润【答案】D14、在流水施工参数中，划分施工段的原则不包括（）。A.劳动量可以有一定的差距B.每个施工段有足够的工作面C.施工段的界限尽可能与结构界限相吻合D.施工段的数目要满足合理组织流水施工要求【答案】A15、（2020年真题）监理工程师在审批工程延期时应遵循的原则不包括（）。A.资金情况B.合同条件C.影响工期D.实际情况【答案】A16、下列费用中，不应纳入工程建设其他费用的是（）。A.工程监理费B.研究试验费C.生活家具购置费D.检验试验费【答案】D17、根据实测声速值和回弹值综合推定混凝土强度，是目前我国使用较广的一种结构中混凝土强度非破损的强度检验方法是（）。A.回弹法B.超声回弹综合法C.钻心法D.后装拔出法【答案】B18、下列报审、报验表中，需要建设单位签署审批意见的是（）。A.分包单位资格报审表B.施工进度计划报审表C.分项工程报验表D.工程复工报审表【答案】D19、某进口设备，按人民币计算的离岸价为200万元，国外运费9万元，国外运输保险费1.8万元，进口关税率10%，增值税率13%，不征收消费税，则该进口设备应纳增值税额为（）万元。A.23.568B.26.800C.29.368D.30.144【答案】D20、下列经济评价指标中，属于反映盈利能力的动态评价指标的是（）。A.投资收益率B.资产负债率C.利息备付率D.内部收益率【答案】D21、采用修正的总费用法计算索赔费用时，计算公式为（）。A.索赔金额＝实际发生的直接费＋间接费＋利润B.索赔金额＝实际总费用－投标报价估算总费用C.索赔金额＝某项工作调整后的实际总费用－该项工作调整后的报价费用D.索赔金额＝直接费＋间接费＋利润＋税金【答案】C22、下列属于施工进度计划调整的技术措施是（）。A.增加每天的施工时间B.提高奖金数额C.增加劳动力和施工机械的数量D.采用更先进的施工机械【答案】D23、对于进口材料、构配件和设备，除常规质量证明文件外，专业监理工程师应要求施工单位报送（）。A.合格证B.检验报告C.进口商检证明文件D.材料复试报告【答案】C24、对单一的、具有独立性的单项工程建设项目，可按（）编制形式直接编制总概算。A.一级B.二级C.三级D.四级【答案】B25、关于设备采购质量控制的说法，正确的是（）。A.市场采购设备，主要用于非标准设备的采购B.向生产厂家订购设备，质量控制工作的首要环节是选择一个合格供货厂商C.招标采购设备，一般用于标准设备的采购D.建设单位直接采购设备的，设备采购方案由设备安装单位编制【答案】B26、在建设工程施工阶段，承包单位需要将施工进度计划提交给监理工程师审查，其目的是为了（）。A.表明其履行施工合同的能力B.听取监理工程师的建设性意见C.请求监理工程师优化施工进度计划D.解除其对施工进度计划的责任和义务【答案】B27、影响工程质量的因素中，构成工程质量基础的因素是（）。A.人员素质B.工程材料C.方法D.环境条件【答案】B28、在双代号网络计划中，当计划工期等于计算工期时，如果某项工作的开始节点和完成节点均为关键节点，则该工作（）。A.总时差和自由时差必然相等B.自由时差必然为零C.总时差必然为零D.一定为关键工作【答案】A29、下列设计进度控制工作中，属于监理单位进度监控工作的是（）。A.认真实施设计进度计划B.编制切实可行的设计总进度计划C.编制阶段性设计进度计划D.定期比较分析设计完成情况与计划进度【答案】D30、某工程原定2017年9月30日竣工，因承包人原因，致使工程延至2017年12月30日竣工。但在2017年10月因法律法规的变化导致工程造价增加100万元，则该工程合同价款的正确处理方式是（）。A.调增50万元B.调增75万元C.调增100万元D.不予调增【答案】D31、项目监理机构应审核施工单位编制的吊装方案，提出审查意见，经（）签认后实施。A.建设单位B.施工单位项目负责人C.总监理工程师D.专业监理工程师【答案】C32、某基础工程由于“献礼”要求而缩短了工期，未搞清地质情况就仓促开工，致使回填土工程质量不合格，其应为（）所致。A.违背建设程序的原因B.施工与管理不到位的原因C.地质勘察失真的原因D.片面追求进度的原因【答案】A33、施工单位编制的施工组织设计应经施工单位（）审核签认后，方可报送项目监理机构审查。A.法定代表人B.技术负责人C.项目负责人D.项目技术负责人【答案】B34、关于毒品犯罪，下列哪些选项是正确的？A.甲明知是面粉，对乙谎称是海洛因，交付乙贩卖的，甲构成诈骗罪（间接正犯），乙无罪B.甲在一次走私活动中，既走私毒品又走私其他货物、物品的，应按走私毒品罪和构成的其他走私罪，实行数罪并罚C.甲本想盗窃普通财物，但盗窃财物后才发现是毒品，进而非法持有毒品的，应以盗窃罪与非法持有毒品罪并罚D.甲唆使乙为自己提供吸毒场所，乙为其提供了吸毒场所的，乙成立容留吸毒罪，但甲不成立容留吸毒罪的教唆犯【答案】A35、（2022年真题）根据《建设工程质量管理条例》，建设工程自竣工验收合格之日起15日内，（）应将竣工验收报告和相关文件报有关行政主管部门备案。A.施工单位B.检测单位C.监理单位D.建设单位【答案】D36、发生工程质量缺陷后，施工单位按监理机构审查合格的处理方案实施处理，监理机构对处理过程进行（），对处理结果进行验收。A.旁站监理B.巡视检查C.平行检验D.跟踪检查【答案】D37、根据带有工作日坐标体系的时标网络计划编制的工程进度计划表指的是（）。A.计算进度计划表B.工作日进度计划表C.日历进度计划表D.时间进度计划表【答案】B38、下列监理单位的质量责任和义务说法错误的是（）。A.与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料供应单位有隶属关系的，可以承担该项建设工程的监理业务B.代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任C.应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场D.采取旁站.巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理【答案】A39、下列监理文件资料中，不属于监理单位质量管理体系文件的是()A.总监理工程师任命书B.监理实施细则C.监理日志D.材料设备验收记录【答案】A40、（2017年真题）双代号网络计划中，某工作持续时间为5天，其开始节点的最早时间和最迟时间分别为14天和17天，完成节点的最早时间和最迟时间分别为23天和29天，该工作的总时差是（）天。A.3B.4C.6D.10【答案】D41、混凝土小型空心砌块砌体的水平灰缝砂浆饱满度按净面积计算不得低于：()A.50%B.70%C.80%D.90%【答案】D42、某工程的工作内容和技术经济指标非常明确，工期10个月，预计施工期间通货膨胀率低，则该工程较适合采用的合同计价方式是()。A.固定总价合同B.可调总价合同C.固定单价合同D.可调单价合同【答案】A43、（2019年真题）某新建项目，建设期2年，第1年向银行借款2000万元，第2年向银行借款3000万元，年利率为6%，则该项目估算的建设期利息为（）万元。A.213.6B.247.2C.273.6D.427.2【答案】C44、当专业验收规范对工程中的验收项目未作出相应规定时，应由（）组织相关单位制定专项验收要求。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.施工单位【答案】A45、下列关于静态投资回收期的说法中，错误的是()A.投资回收期既能反映项目的盈利能力，又能反映项目的风险大小B.投资回收期不能全面反映项目在寿命期内的真实效益C.投资回收期可作为项目经济效果评价的主要指示D.投资回收期宜从项目建设开始年算起【答案】C46、工程施工过程中，某组混凝土标准试件的立方体抗压强度测值分别为30MPa、36.0MPa、41.5MPa，则该组试件的试验结果为（）MPa。A.41.5B.36.3C.36.0D.无效【答案】D47、监理日志要及时交（）审查，以便及时沟通了解现场状况，从而促进监理工作正常有序地开展。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.监理机构技术负责人D.监理员【答案】A48、工业厂房要能满足生产生活需要，道路、桥梁、铁路、航道要能通达便捷，属（）的质量范畴。A.适用性B.安全性C.可靠性D.与环境的协调性【答案】A49、根据《建设工程工程量清单计价规范》，当承包人投标报价中材料单价低于基准单价时，施工期间材料单价跌幅以（）为基础，超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整。A.基准单价B.投标报价C.定额单价D.投标控制价【答案】B50、关于联合试运转费的说法，正确的是（）。A.联合试运转费包括单机的调试费B.联合试运转费包括无负荷联动试运转费用C.联合试运转费应为联合试运转所发生费用的净支出D.联合试运转支出主要是材料费、不包含人工费【答案】C51、项目监理机构发现施工单位未经批准擅自施工或拒绝项目监理机构管理的，正确的处理方式是()。A.专业监理工程师签发工程暂停令B.总监理工程师签发工程暂停令C.总监理工程师代表签发监理通知单D.监理员签发监理通知单【答案】B52、在某建设工程施工过程中，由于出现脚手架倒塌事故而造成实际进度拖后，承包商根据监理工程师指令采取赶工措施后，仍未能按合同工期完成所承包的任务，则承包商（）。A.应承担赶工费，但不需要向业主支付误期损失赔偿费B.不需要承担赶工费，但应向业主支付误期损失赔偿费C.不仅要承担赶工费，还应向业主支付误期损失赔偿费D.既不需要承担赶工费，也不需要向业主支付误期损失赔偿费【答案】C53、投标人投标时，如果发现招标文件、工程说明书、合同条款不够明确，或条款不很公正，技术规范要求过于苛刻，宜采用的投标报价方法是()A.多方案报价法B.不平衡报价法C.突然降价法D.先亏后盈法【答案】A54、关于罪数的认定，下列哪一选项是正确的？A.甲为杀人而盗窃枪支，实施完杀人行为后被抓获，甲的行为构成故意杀人罪与盗窃枪支罪，属于牵连犯B.甲将盗窃的仿真品（价值数额较大）冒充文物出卖给他人，骗取财物的，成立盗窃罪与诈骗罪，想象竞合C.甲教唆乙盗窃，随后甲又与乙共同实施盗窃行为，甲成立盗窃罪与盗窃罪的教唆犯数罪并罚D.甲窃取属于国家秘密的国有档案，成立窃取国有档案罪与非法获取国家秘密罪的想象竞合犯，从一重罪处罚【答案】D55、下列事件中，需要进行现场签证的是（）。A.合同范围以内零星工程的确认B.修改施工方案引起工程量增减的确认C.承包人原因导致设备窝工损失的确认D.合同范围以外新增工程的确认【答案】B56、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，除专用合同条款另有约定外，承包人向监理人报送上月20日至当月19日已完成工程量的时间为每月（）日。A.20B.21C.25D.28【答案】C57、建技工程竣工决算时，新增固定资产价值计算的对象是已经完成并经验收鉴定合格的()A.建设项目B.单项工程C.单位工程D.分部工程【答案】B58、以下关于电子数据的收集和运用的说法，哪一项是正确的？A.网盘内存有的证人证言属于电子数据B.未以封存状态移送的电子数据，不能作为定案根据C.电子数据有增加、删减等情形，影响电子数据真实性的，经补正后可以采用D.收集、提取电子数据，应当制作笔录并附电子数据清单，可以不对相关活动进行录像【答案】D59、工程开工报审表及相关资料经总监理工程师签认并报送（）批准后，（）方可签发工程开工令。A.监理单位，总监理工程师B.建设单位，总监理工程师C.施工单位，专业监理工程师D.工程质量监督机构，专业监理工程师【答案】B60、单代号网络计划中，相邻两项工作之间的时间间隔是指（）。A.其紧后工作的最早开始时间与该工作的最早开始时间之差B.其紧后工作的最早开始时间与该工作的最早完成时间之差C.其紧后工作的最迟开始时间与该工作的最迟完成时间之差D.其紧后工作的最早完成时间与该工作的最早完成时间之差【答案】B61、（2020年真题）工程网络计划中，工作的最迟开始时间是指在不影响（）的前提下，必须开始的最迟时刻。A.紧后工作最早开始B.紧前工作最迟开始C.整个任务按期完成D.所有后续工作机动时间【答案】C62、水泥受潮、过期、结块，砂石含泥量及有害物含量超标，外加剂掺量等不符合要求时，会造成的质量缺陷是（）。A.混凝土结构强度不足B.混凝土结构被破坏C.混凝土碱骨料反应D.混凝土爆裂【答案】A63、所采购设备应质量可靠，同时满足（）所确定的各项技术要求，以保证整个项目生产或运行的稳定性。A.施工合同B.设计文件C.监理合同D.国家标准【答案】B64、接受委托，依据国家有关法律、法规和工程建设强制性标准，对涉及结构安全项目的抽样检测和对进入施工现场的建筑材料、构配件的见证取样检测的机构是（）。A.监理机构B.工程质量检测机构C.设计单位D.工程质量监督机构【答案】B65、某项目总投资4400万元，年平均息税前利润595.4万元，项目资本金1840万元，利息及所得税194.34万元，则该项目的总投资收益率为()。A.9.18%B.13.53%C.21.96%D.32.55%【答案】B66、根据ISO质量管理体系标准，工程质量单位应以（）为框架，制定具体的质量目标。A.质量计划B.质量方针C.质量策划D.质量要求【答案】B67、（2019年真题）根据《建筑施工质量验收统一标准》，涉及安全、节能、环境保护等项目的专项验收要求，应由（）组织专家论证。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.施工单位【答案】A68、施工进度计划执行过程中，只有当某项工作因非承包商原因造成持续时间延长超过该工作（）而影响工期时，项目监理机构才能批准工程延期。A.自由时差B.总时差C.紧后工作的最早开始时间D.紧后工作的最早完成时间【答案】B69、某人以年8%的单利借出15000元，借款期为3年；收回后，以7%复利将上述借出资金的本利和再借出，借款期限为10年，此人在第13年年终可以获得复本利和是（）万元。A.3.3568B.3.4209C.3.5687D.3.6589【答案】D70、下列建设工程进度控制因素中，属于业主因素的是（）。A.地下埋藏文物的保护、处理B.合同签订的遗漏条款、表达失当C.施工现场不能及时提供D.特殊材料及新材料的不合理使用【答案】C71、由总包单位或安装单位采购的设备，其采购方案须事前提交给项目的（），经其审查同意后方可实施。A.监理机构B.设备总工程师C.建设单位D.设备安装工程师【答案】A72、质量事故发生后，（）有责任就所发生的质量事故进行周密的调查、研究，掌握情况，并在此基础上写出调查报告。A.施工单位B.政府部门C.监理人员D.事故调查小组【答案】A73、建设工程物资供应计划的编制应（）。A.在确定计划需求量的基础上，经综合平衡后完成B.在确定工程项目建设总进度计划的基础上完成C.根据申请与订货计划的落实情况，经综合平衡后完成D.根据审批后的施工总进度计划，经综合平衡后完成【答案】A74、以下行为可以适用我国《刑法》的是：A.中国公民刘某去英国留学，在英国盗窃他人财物，数额较大，按照我国刑法应当处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金B.福建省某国家机关工作人员赵某因探亲去美国，在美国诈骗他人财物，数额较大，按照我国《刑法》应当处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金C.我国某军校教官张某因公务出国去菲律宾，囚财物被盗，为生活所迫抢夺他人财物，数额较大，按照我国《刑法》应当处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，井处或者单处罚金D.日本公民罗布一郎将代为保管的我国公民赵某的财物非法占为已有，数额较大，拒不退还，按照我国《刑法》应当处2年以下有期徒刑、拘役或者罚金【答案】A75、进度计划执行中的跟踪检查的主要工作是（）。A.实际进度数据的加工处理B.定期收集反映工程实际进度的有关数据C.现场实地检查工程进展情况D.定期召开现场会议【答案】B76、在质量事故发生后，（）应及时向建设单位提交质量事故书面报告，并应将完整的质量事故处理记录整理归档。A.施工单位B.项目监理机构C.事故调查组D.事故单位【答案】B77、下列关于中标人的投标报价和合同价关系的表述中，正确的是()A.合同价应低于中标人的投标报价B.中标人的投标报价扣除下浮比例后等于合同价C.中标人的投标报价是签订合同的价格依据D.合同价等于中标人的投标报价与标底价格的平均值【答案】C78、工程质量竣工验收的作用之一是检验（）的质量。A.工程设计B.施工过程C.工程勘察D.最终产品【答案】D79、下列关于设计阶段进度控制的意义的说法中，正确的是（）。A.设计进度控制是建设工程进度控制的前提B.设计进度控制是施工进度控制的基础C.设计进度控制是设备供应进度控制的重要内容D.设计进度控制是材料供应进度控制的前提【答案】D80、竣工验收采用荷载试验检验垫层承载力，每个单体工程不宜少于（）个检验点。A.2B.3C.4D.5【答案】B81、编制初步施工总进度计划时，应尽量安排以（）的单位工程为主导的全工地性流水作业。A.工程技术复杂、工期长B.工程量大、工程技术相对简单C.工程造价大、工期长D.工程量大、工期长【答案】D82、（2018年真题）根据《建设工程监理规范》，下列施工单位提交的报审表中，需要建设单位签署审批意见的是（）。A.工程材料报审表B.施工控制测量成果报验表C.分部工程报验表D.工程开工报审表【答案】D83、（2021年真题）某项目建设投资1200万元，建设期贷款利息100万元，铺底流动资金90万元，铺底流动资金为全部流动资金的30%，项目正常生产年份税前利润260万元，年利息20万元，则该项目的总投资收益率为（）。A.16.25%B.17.50%C.20.00%D.20.14%【答案】B84、（2022年真题）某项目投标人认为招标文件中所列措施项目不全时，其投标报价的正确做法是（）。A.根据企业自身特点对措施项目进行调整并报价B.向招标人提出质疑并根据招标人的答复报价C.按招标文件中所列项目报价，并准备在施工中发生缺项措施项目时提出索赔D.按招标文件中所列项目报价，并准备在施工中发生缺项措施项目时提出变更【答案】A85、在抽样检验方案中，将合格批判定为不合格批而错误地拒收，属于()风险。A.第一类B.第二类C.第三类D.第四类【答案】A86、某家庭装修时买了1000块瓷砖，每10块一盒，现在要抽50块检查其质量。若随机按盒抽取全数检查，则属于()的方法。A.单纯随机抽样B.分层抽样C.机械随机抽样D.整群抽样【答案】D87、下列各项中，不属于策划与准备中的是（）。A.贯标决策B.建立领导班子C.组织结构调整方案D.建立工作班子【答案】C88、下列资源优化的前提条件不包括（）。A.不改变网络计划中各项工作之间的逻辑关系B.各项工作的资源强度（单位时间所需资源数量）是可变的，而且是合理的C.不改变网络计划中各项工作的持续时间D.除规定可中断的工作外，一般不允许中断工作，应保持其连续性【答案】B89、对于施工单位提出的试验室，专业监理工程师需要（）。A.提出担保要求B.进行实地考察C.提供试验计划D.规定试验设备【答案】B90、关于辩护律师申请调取、收集证据的权利，下列表述准确的是A.在刑事诉讼审查起诉、审理期间，辩护律师书面申请调取公安机关、人民检察院在侦查、审查起诉期间收集但未提交的证明犯罪嫌疑人、被告人无罪或者罪轻的证据材料的，人民检察院、人民法院应当依法及时审查，经审查决定不予调取的，应当书面说明理由B.辩护律师有权直接向被害人或者其近亲属、被害人提供的证人收集与本案有关的材料C.辩护律师申请向被害人或者其近亲属、被害人提供的证人收集与本案有关的材料，应当以书面形式D.辩护律师申请向正在服刑的罪犯收集与案件有关的材料的，经法院、检察院许可，监狱和其他监管机关应当及时安排并提供合适的场所和便利【答案】A91、工程量清单的十二位项目编码中，三至四位表示（）。A.附录分类顺序码B.专业工程码C.分部工程顺序码D.清单项目名称顺序码【答案】A92、关于渎职犯罪，下列哪些选项是错误的？A.警察甲接到被非法拘禁的乙的解救要求，故意不进行解救，造成严重后果的，甲成立滥用职权罪B.镇长甲滥用职权造成个人财产损失10万元，又玩忽职守造成个人财产损失25万元。由于司法解释规定，滥用职权罪、玩忽职守罪要求造成经济损失30万元以上，故无论怎么理解两罪的关系，甲都不成立犯罪C.法官甲在裁定犯罪分子乙是否减刑的时候，收受乙财物后，对不符合减刑条件的乙裁定予以减刑的，甲成立徇私舞弊减刑罪与受贿罪，择一重罪处罚D.负有查禁犯罪职责的甲为帮助犯罪分子乙逃避处罚，帮助乙毁灭、伪造证据的，甲成立帮助毁灭、伪造证据罪与帮助犯罪分子逃避处罚罪，数罪并罚【答案】B93、承包单位严重违反合同，在施工过程中无任何理由要求延长工期，又无视项目监理机构的书面警告等，则可能受到的处罚是（）。A.赔偿误期损失B.被拒签付款凭证C.被取消承包资格D.被追回工程预付款【答案】C94、某产品的目标成本为1000元。该产品某零部件的功能重要性系数是0．4，若现实成本为600元，则该零部件成本需要降低（）元。A.160B.200C.230D.240【答案】B95、施工中出现需要加固的质量缺陷时，项目监理机构应审查施工单位提交的（）。A.按设计规范编制的加固处理方案B.经该项目设计单位认可的加固处理方案C.经有相应设计资质的设计单位认可的加固处理方案D.经建设单位认可的加固处理方案【答案】B96、工程监理单位对勘察质量管理的工作是（）。A.编制工程勘察任务书B.签订勘察合同C.审查勘察单位提交的勘察成果报告D.选择工程勘察单位【答案】C97、室外工程可根据（）划分为子单位工程。A.施工工序B.建筑设计分区C.专业类别和工程规模D.使用功能的差异【答案】C98、（2021年真题）下列流水施工参数中，用来表达流水施工在空间布置上开展状态的参数是（）。A.施工过程和流水强度B.流水强度和工作面C.流水段和施工过程D.工作面和流水段【答案】D99、对于承包商来说，下列合同中风险最小的是()合同。A.可调总价B.可调单价C.成本加奖罚D.成本加固定金额酬金【答案】D100、考虑建设工程的施工特点、工艺流程、资源利用、平面或空间布置等要求，施工时可采用不同的施工组织方式，其中有利于资源供应的施工组织方式是（）A.平行施工和流水施工B.依次施工和流水施工C.搭接施工和平行施工D.依次施工和平行施工【答案】B多选题（共50题）1、工程合同价款中暂列金额的主要用途有（）。A.不可抗力造成承包人停工损失的补偿B.总承包服务费的支付C.施工中发生工程变更的支付D.合同约定调整因素出现的合同价款调整E.索赔、现场签证确认的费用【答案】ACD2、检验批可根据施工、质量控制和专业验收的需要进行划分，下列属于检验批划分依据的有（）。A.工程量B.施工工序C.施工段D.施工特点E.变形缝【答案】AC3、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013，其他项目清单中的暂估价包括()。A.人工暂估价B.材料暂估价C.工程设备暂估价D.专业工程暂估价E.非专业工程暂估价【答案】BCD4、地基与基础分部工程质量验收的参加者有（）。A.施工单位项目负责人B.建设单位负责人C.勘察单位项目负责人D.设计单位项目负责人E.施工单位项目技术负责人【答案】ACD5、建设项目在经济上可行的评价标准有（）。A.投资收益率大于所确定的基准收益率B.静态投资回收期大于行业基准回收期C.资本金净利润率小于行业的利润率参考值D.净年值等于零E.内部收益率大于行业基准收益率【答案】AD6、按照现行规定，人工费应包括支付生产工人的（）。A.劳动保险和职工福利费费B.津贴补贴C.奖金D.特殊情况下支付的工资E.劳动保护费【答案】BCD7、某公司研发了一种新型的电热壶，先后制造了20件样品，后来有5件丢失。3个月后刘某家中电热壶发生短路起火，造成较大损失，经调查该电热壶为某公司丢失的样品之一，且存在重大缺陷。刘某要求某公司赔偿损失，某公司拒绝赔偿，下列理由中哪一个最能支持某公司立场？A.该电热壶尚未投入流通B.刘某如何得到电热壶的事实不清C.刘某偷盗样品，由此造成的损失应由其自负D.刘某应向提供给其电热壶的人索赔【答案】A8、工程网络计划中的关键线路是指（）的线路。A.单代号搭接网络计划中时间间隔均为零B.双代号时标网络计划中时距均为零C.单代号网络计划中由关键工作组成D.双代号网络计划中由关键点组成E.双代号时标网络计划中无波形线【答案】A9、下列属于BIM在工程项目质量管理中的关键应用点有()。A.建模前期协同设计B.安装材料BIM模型数据库C.施工过程详细信息全过程查询D.碰撞检测【答案】AD10、项目监理机构在施工阶段投资控制的具体措施包括（）。A.组织措施B.技术措施C.经济措施D.合同措施E.设计措施【答案】ABCD11、定型或成套设备购置费由（）组成。A.设备出厂价格B.运输费C.折旧费D.采购保管费E.安拆费及场外运费【答案】ABD12、工程网络计划的资源优化是指（）的过程。A.在工期保持不变的条件下，使资源强度最小B.在满足资源限制条件下，使工程总成本最低C.在满足资源限制条件下，使工期延长最少D.在工期保持不变的条件下，使资源需用量尽可能均衡E.在资源强度保持不变的条件下，使资源需用量最少【答案】CD13、多级网络计划系统的编制原则有（）。A.整体优化原则B.连续均衡原则C.简明适用原则D.快速有效原则E.统一编制原则【答案】ABC14、（2021年真题）当分部工程规模较大或较复杂时，可按（）将分部工程划分为若干个子分部工程。A.材料种类B.施工特点C.工程部位D.专业系统E.质量要求【答案】ABD15、双代号网络计划的计算工期等于计划工期时关于关键节点和关键工作的说法正确的有（）。A.关键工作两端节点必为关键节点B.两端为关键节点的工作必为关键工作C.完成节点为关键节点的工作必为关键工作D.两端为关键节点的工作的总时差等于自由时差E.开始节点为关键节点的工作必为关键工作【答案】AD16、根据《标准施工招标文件》中合同条款规定的可以合理补偿承包人索赔的条款，下列情形中，可以补偿承包人费用和利润的有（）。A.异常恶劣的气候条件B.发包人要求承包人提前竣工C.发包人原因引起的暂停施工D.监理人对隐蔽工程重新检查，经检验证明工程质量符合合同要求E.法律变化引起的价格调整【答案】CD17、（2020年真题）国际标准化组织（ISO）发布的质量管理体系中确定的质量管理原则有（）。A.以领导为关注焦点B.全员参与C.循证决策D.关系管理E.改进【答案】BCD18、下列关于单位工程质量验收的表述中，正确的有（）。A.专业监理工程师应签认单位工程竣工验收的相关资料B.施工单位向建设单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验收C.工程质量评估报告经总监理工程师和工程监理单位技术负责人审核签字后报建设单位D.质量监督部门应编写工程质量评估报告E.总监理工程师应组织专业监理工程审查施工单位报送的相关竣工资料【答案】BC19、风管安装的顺序通常为()。A.先上层后下层B.先支管后干管C.先干管后支管D.先水平管后主管E.先主管后水平管【答案】AC20、用于检查结构构件混凝土强度的试件，应在混凝土的浇筑地点随机抽取。制作PC混凝土构件强度试块时，尚应检验其（）。A.坍落度B.粘聚性C.保水性D.拌合物密度E.保护层厚度【答案】ABCD21、工程质量事故处理完成后，监理工程师在施工单位自检合格报验的基础上，应（）进行验收。A.严格按施工验收标准及有关规范B.结合监理人员的旁站、巡视、平行检验结果C.依据质量事故调查报告的结果D.依据质量事故技术处理方案的要求E.通过实际量测、检查各种资料数据【答案】AD22、在对进场水泥检验时，应判定为不合格的情况有()。A.包装标志的水泥品种、强度等级、厂家名称等不全的B.出厂超过三个月时间的C.强度低于标准相应强度等级规定指标的D.混合材料掺加量超过最高限量的E.终凝时间不符合相应产品标准的【答案】ACD23、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于工程变更价款的调整方法，下列说法中正确的有（）。A.工程变更导致已标价工程量清单项目的工程量变化小于15%，仍采用原价格B.已标价的工程量清单中没有相同或类似的工程变更项目，由发包人提出变更工程项目的总价和单价C.安全文明施工费按照实际发生变化的措施项目调整，不得浮动D.采用单价方式计算的措施费，按照分部分项工程费的调整方法确定变更单价E.按系数计算的措施项目费均应按照实际发生变化的措施项目调整，系数不得浮动【答案】AC24、根据《建设工程工程量清单计价规范》，其他项目清单中的暂估价包含的内容有（）。A.人工暂估价B.材料暂估价C.工程设备暂估价D.专业工程暂估价E.非专业工程暂估价【答案】BCD25、在施工阶段，下列因不可抗力造成的损失中，属于承包人承担的有（）A.在建工程的损失B.承包人施工人员受伤产生的医疗费C.施工机具的损坏损失D.施工机具的停工损失E.工程清理修复费用【答案】BCD26、下列费用中，属于工程建设其他费用的有（）。A.建设单位管理费B.建筑安装企业临时设施费C.生产准备费D.建设工程监理费E.铺底流动资金【答案】ACD27、下列属于卓越绩效模式核心价值观内容的有（）。A.远见卓识的领导B.顾客驱动C.结果导向D.系统管理E.学习.改进与创新【答案】ABD28、在设备招标采购阶段，关于监理单位具体的工作内容，说法正确的有（）。A.协助建设单位起草招标文件、做好资格预审B.协助建设单位进行综合比较，对设备的各方面作出评价C.协助建设单位进行设备采购合同谈判，并应协助签订设备采购合同D.参加对供货制造商或投标单位的考察，独立作出考察结论E.做好厂商的初选入围与实地考察【答案】ABC29、施工组织设计应审查的基本内容包括（）A.施工总平面布置应科学合理B.施工组织设计的基本内容是否完整C.编审应符合建设单位要求D.工程进度、质量、安全、环境保护、造价等方面应符合施工合同要求E.资金、劳动力、材料、设备等资源供应计划应满足工程施工需要【答案】ABD30、实际工程中偶尔会遇到因遗漏检验或资料丢失而导致部分施工验收资料不全的情况，使工程无法正常验收。对此可有针对性地进行工程质量检验，采取（）的方法确定工程质量状况。A.实体检测B.抽样试验C.验证试验D.平行检验E.专项检测【答案】AB31、玻璃自爆是以下哪种建筑玻璃偶尔特有的现象？（）A.中空玻璃B.夹层玻璃C.镀膜玻璃D.钢化玻璃【答案】D32、坚持质量标准是监理工程师控制工程质量应遵循的原则之一。下列关于“坚持质量标准原则”的说法中，正确的有（）。A.工程质量标准是评价产品质量的尺度B.工程质量是否合格应通过检验并和标准对照确定C.工程质量不符合标准的，必须返工处理D.要重点做好质量的事先控制和事中控制E.符合质量标准要求并经质量监督机构确认的才是合格【答案】ABC33、下列选项中属于基于BIM技术进行4D进度可视化管理的有()。A.基于BIM技术的计划编制与模拟B.施工日报C.施工进度监控D.工程量统计E.进度计划分析【答案】ABC34、项目监理机构在施工阶段投资控制的具体措施包括（）。A.组织措施B.技术措施C.经济措施D.合同措施E.设计措施【答案】ABCD35、在Revit创建椭圆形风管时，风管选项栏可以设置以下哪些参数？()A.标高B.偏移C.直径D.宽度E.高度【答案】BD36、（2021年真题）项目监理机构处理施工单位提出的工程变更费用时，正确的做法有（）。A.自主评估工程变更费用B.组织建设单位、施工单位协商确定工程变更费用C.根据工程变更引起的费用和工期变化变更施工合同D.变更实施前，与建设单位、施工单位协商确定工程变更的计价原则、方法E.建设单位与施工单位未能就工程变更费用达成协议时，自主确定一个价格作为最终结算的依据【答案】BD37