2022年监理工程师之合同管理经典试题

2022年监理工程师之合同管理经典试题单选题（共100题）1、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程变更分为设计变更和其他变更，下列事项中，属于其他变更的是()A.改变工程的标高和基线B.增加合同中约定的工程量C.提高合同中约定的质量标准D.改变施工作业的顺序和时间【答案】C2、抵押与质押的区别主要在于（）。A.担保财产是否为第三人的财产B.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人C.担保财产是否转移占有D.债权人是否有优先受偿权【答案】C3、施工合同履约保证的金额一般是（）。A.履约担保金一般情况下额度为合同价格的30%B.履约银行保函额度是合同价格的10%C.履约担保书担保额度是合同价格的3%D.履约担保书担保额度是合同价格的15%【答案】B4、如发生了导致承包人增加开支的事件，但却是属于发包人也无法合理预见和克服的情况，则（）。A.同时补偿费用和利润B.费用和利润均不补偿C.可以补偿费用但不能补偿利润D.可以补偿利润但不能补偿费用【答案】C5、无权代理的情况不包括（）。A.没有代理权而为代理行为B.经过被代理人追认的行为C.代理终止后的代理行为D.超越代理权限为代理行为【答案】B6、在工程勘察设计招投标过程中，应没收投标保证金的情形是（）。A.投标人在评标期间向外界透露投标报价信息B.投标人提交的投标保证金数额低于招标文件的规定C.投标人在投标截止后致函提出技术澄清说明D.投标人中标后未按招标文件要求提交履约保证金【答案】D7、下列不能作为质押担保的是（）。A.生产设备B.应收账款C.正在建造的建筑物D.存款单【答案】C8、某采用FIDIC《施工合同条件》的合同，工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师()A.有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担B.有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担C.无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度D.无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度【答案】A9、（2017年真题）根据《标准施工合同》，监理人收到承包人提交的工程竣工验收申请报告后，经审查认为已具备竣工验收条件时，应在收到工程竣工验收申请报告后的（）天内提请发包人进行工程验收。A.7B.14C.21D.28【答案】D10、建筑工程一切险的被保险人则范围较宽，所有在工程进行期间，对该项工程承担一定风险的有关各方（即具有可保利益的各方），均可作为被保险人。以下属于被保险人的是（）。A.审批人B.建设行政主管部门C.技术顾问D.材料商【答案】C11、（2021年真题）建设工程招标投标过程中，投标保证金将被没收的情形是（）。A.投标人的投标报价明显低于其实际成本B.投标人的资格文件中有虚假材料并导致废标C.投标人在投标有效期内要求撤销其投标文件D.投标人向招标人提出修改招标文件的要求【答案】C12、由评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标，后果是（）。A.否决其投标B.优先中标C.重新报价D.直接中标【答案】A13、维生素C负荷实验是在受试者口服维生素C后收集（）h内的尿做测定。A.5B.4C.3D.2【答案】B14、对债务人以明显不合理低价转让财产危害债权人利益的行为，债权人可以()撤销。A.自行B.请求主管部门C.请求人民法院D.请求工商行政管理部门【答案】C15、设计施工总承包合同文件组成中，解释顺序在投标函及投标函附录条款之前的为()。A.投标函B.中标通知书C.专用条款D.承包人建议书【答案】B16、（2021年真题）根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，除专用合同条款另有约定外，发包人对设计文件的审查期限，自设计文件接收之日起不应超过（）日。A.14B.21C.28D.30【答案】A17、某工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用由（）承担。A.发包人B.承包人C.使用人D.以上都不正确【答案】B18、关于建设工程合同管理目标的说法，错误的是()A.推进项目法人责任制落实B.提高工程进度控制水平C.减少建筑领域的经济违法D.降低不可抗力发生的风险【答案】D19、根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师地位的说法，正确的是（）。A.工程师不属于雇主人员B.工程师在合同履行期间独立工作C.工程师的权力并不来自于雇主D.工程师应当尽力帮助承包商解决问题【答案】B20、根据《标准施工合同》，合同附件格式包括（）。A.项目经理任命书B.合同协议书C.工程设备表D.建筑材料表【答案】B21、设计施工总承包合同模式下，承包人建议书是对“发包人要求”的响应文件，不包括（）。A.承包人的工程设计方案说明B.设备方案的说明C.设计模型D.对发包人要求中的错误的说明【答案】C22、根据《标准施工合同》，既属于合同价又属于签约合同价内容的是（）。A.暂列金额B.价款调整C.索赔D.变更【答案】A23、某设计合同履行过程中，发包人要对部分设计进行变更，由于原设计人不具备相应的设计资质，发包人征得原设计人同意后将这部分设计任务委托另一设计人，则()A.原设计人对变更的设计不承担责任B.该部分设计成果需经原设计人审查批准C.原设计人对该部分设计质量承担连带责任D.原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任【答案】A24、设备采购合同的买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的（）。A.5%B.10%C.25%D.30%【答案】C25、根据《标准施工合同》，下列属于不可抗力的是（）。A.政策汇率调整B.世界金融危机C.突发地震D.气温转变【答案】C26、承包商运抵现场的施工设备，该设备已经使用完毕，后期施工不再使用该设备，正确的做法为()。A.承包人可自行调运到其他工地B.至竣工结束，不得运出工地C.经过监理人根据合同进度计划审核同意后，可以提前撤出工地D.经过业主书面同意后，可以提前撤出工地【答案】C27、按照施工合同示范文本规定，“发包人供应材料设备一览表”应当列在()中。A.协议书B.通用条款C.专用条款D.技术文件【答案】C28、根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程师对承包人递交的索赔报告超过28天未作任何表示，则应视为()A.需等待发包人批准B.工程师已拒绝索赔要求C.承包人的索赔要求已成立D.承包人需进一步提交补充索赔证据【答案】C29、发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备，并在到货（）天前通知承包人。A.7B.14C.15D.21【答案】A30、下列合同中，属于可撤销合同的是()A.当事人约定的质量标准低于国家强制性标准的合同B.以虚假资质签订的合同C.通过串通投标订立的合同D.在订立时显失公平的合同【答案】D31、根据建设工程勘察合同履行管理，关于勘察要求的说法中错误的是（）。A.发包人应当遵守法律和规范标准，不得以任何理由要求勘察人违反法律和工程质量、安全标准进行勘察服务，降低工程质量B.各项规范、标准和发包人要求之间如对同一内容的描述不一致时，应以发包人要求的内容为准C.基准日之后，有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，勘察人应向发包人提出遵守新规定的建议D.发包人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示【答案】B32、大型成套设备招标项目采用综合评估法评标时，做法正确的是（）。A.投标人的投标价格超出最髙投标限价，应增加其评标价格B.投标人的投标超出最大偏离范围的，应增加其评标价格C.投标人的第一级技术评价因素的评价值低于全体有效投标人的平均评价值的，其投标被否决D.综合评价值相同的，依照第一级评价因素价格、商务、技术、服务的优先次序，根据其评价值高低进行排序【答案】D33、在确定国有资金占控股地位的依法必须招标项目的中标人时，做法正确的是（）。A.根据评标委员会的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人B.通常确定排名第一的中标候选人为中标人C.排名第一的中标候选人放弃中标，可以重新招标D.由评标委员会确定中标人【答案】A34、（）是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生、变更和消灭的行为。A.行为B.权利C.义务D.事件【答案】A35、按照《担保法》的规定，下列财产中可以作为抵押物的是()。A.抵押人依法有权处分的国有土地使用权B.抵押人使用的宅基地C.抵押人拥有的股票D.学校设施【答案】A36、建设工程材料招标与施工招标基本相同，只是（）有所区别。A.评审要素、量化比较的方法B.招标程序、量化比较的方法C.评审要素、招标程序D.招标程序、评标价计算方法【答案】A37、经蛋白质消化率校正后的的氨基酸评分（PDCAAS）与氨基酸评分（AAS）的关系正确的是（）。A.PDCAAS=AAS×n%B.PDCAAS=AAS×真消化率C.PDCAAS=AAS×表观消化率D.PDCAAS=AAS×氮吸收量【答案】B38、《招标投标法实施条例》规定，投标保证金有效期应当与投标有效期一致，投标有效期从（）之日起算。A.发售招标文件B.发出中标通知书C.提交投标文件的截止D.评标结束【答案】C39、按照《建设工程施工合同(示范文本)》规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按()顺序解释。A.合同协议书、已标价的工程量清单、中标通知书B.中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议C.合同协议书、中标通知书、已标价的工程量清单D.合同专用条款、合同通用条款、中标通知书【答案】C40、根据《标准设计施工总承包合同》，工程实施中应给予承包人延长工期、增加费用并支付合理利润的情形是（）。A.异常恶劣的气候条件B.不可预见的物质条件C.监理人的指示错误D.发包人提供的材料提前交货【答案】C41、关于技术服务，下列说法错误的是（）。A.卖方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务B.卖方技术人员应并服从买方的现场管理C.任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由买方承担D.不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员【答案】C42、在调查表的答案设计中除了要与问题一致外，还要注意做到答案具有穷尽性和（）。A.可比性B.互斥性C.包含性D.重叠性【答案】B43、以下标准不属于综合评估法的初步评审标准的是（）。A.形式评审标准B.资格评审标准C.响应性评审标准D.施工组织设计和项目管理机构评审标准【答案】D44、根据《标准施工招标文件》“投标人须知前附表”的目的是（）。【相关知识点新教材已删除】A.列明“通用合同条款”B.明确“投称人须知”正文中的未尽事宜C.明确“投标人须知”的修改内容D.判明评标的方法和因素【答案】B45、FIDIC标准合同文本中的（），适用于各类大型或较复杂的工程或房建项目，尤其适用于传统的“设计——招标——建造”模式。A.《施工合同条件》(1999年版，2017年第2版)B.《生产设备和设计一施工合同条件》(1999年第1版，2017年第2版)C.《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同条件》(1999年第1版，2017年第2版)D.《简明合同格式》(1999年第1版)【答案】A46、设计施工总承包合同模式下，承包人建议书是对“发包人要求”的响应文件，不包括（）。A.承包人的工程设计方案说明B.设备方案的说明C.设计模型D.对发包人要求中的错误的说明【答案】C47、下列何种100mm厚的非承重隔墙可用于耐火极限3h的防火墙？()A.聚苯乙烯夹芯双面抹灰板(泰柏板)B.轻钢龙骨双面双层纸面石膏板C.加气混凝土砌块墙D.轻钢龙骨双面水泥硅酸钙板(埃特板)【答案】C48、对于大型工程为了检验承包人的设计、设备造型和运行情况等是否满足合同约定，会在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后，进行竣工后试验。竣工后试验由()组织，应在试验日期提前()通知对方。A.承包人或发包人，21天B.发包人，14天C.承包人或发包人，14天D.承包人，21天【答案】A49、下列勘察合同价格和支付中说法错误的是（）。A.勘察合同的价款确定方式.调整方式和风险范围划分在专用合同条款中约定B.勘察费用实行发包人签证制度C.发包人要求勘察人进行外出考察的费用由包括在合同价格之中D.定金和预付款应专用于本工程的勘察【答案】C50、根据《标准施工合同》，工程一切险的被保险人应是（）。A.发包人和监理人B.承包人和监理人C.发包人和承包人D.承包人和分包人【答案】C51、下列幕墙形式不属于外循环双层幕墙的是()A.开放式B.箱体式C.通道式D.廊道式【答案】A52、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，下列文件中，属于设计施工总承包合同组成文件的是（）。A.工程量清单B.发包人要求C.单位分析表D.发包人建议【答案】B53、根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师地位的说法，正确的是（）。A.工程师不属于雇主人员B.工程师在合同履行期间独立工作C.工程师的权力并不来自于雇主D.工程师应当尽力帮助承包商解决问题【答案】B54、下列关于最低投标价法评审原则说法不正确的是（）。A.最低评标价法是以投标报价为基数，考量其他因素形成评审价格，对投标文件进行评价的一种评标方法B.根据详细评审标准规定的量化因素及量化标准进行价格折算，按照经评审的投标价由低到高的顺序推荐中标候选人C.经评审的投标价相等时，投标报价低的优先D.签署的合同中标价应采用评审价【答案】D55、合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交()。A.合同公证书B.仲裁协议书C.履约保函D.合同担保书【答案】B56、某项目监理人发出开工通知后，因拆迁纠纷不具备开工条件导致开工时间推迟，则该项目的开工日期应为（）。A.发出开工通知的日期B.收到开工通知的日期C.开工通知中载明的日期D.开工条件具备的日期【答案】D57、()是指具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。A.自然人B.法人C.法人的分支机构D.不具备法人资格的联营体【答案】B58、下列事项中，属于发包人在施工准备阶段应承担的义务是（）。A.提供施工现场的地下管线资料B.提供夜间施工使用的照明设施C.做好施工现场地下管线的保护工作D.负责施工现场的安全保卫【答案】A59、某国外设备投标的到岸价为300万美元，评审供货范围偏差增加评标价4万美元，商务偏差调整值为+2.5%，技术偏差调整值为+3%，则该设备投标价格的调整额为（）万美元。A.7.5B.11.5C.13.0D.20.5【答案】D60、要约与要约邀请的共同特征是()A.内容具体明确B.具备合同的一般条款C.明示订立合同的意思表示D.对行为人具有约束力【答案】C61、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人采购材料运抵现场后，应由()共同清点。A.发色人与承包人B.承包人与供货人C.工程师与供货人D.工程师与承包人【答案】D62、根据《标准施工总承包招标文件》，建设工程采用设计施工总承包模式的缺点是（）。A.设计方案最优B.减弱发包人对承包人的监督和检查C.增加设计变更D.增加承包人的索赔【答案】B63、下列关于招标阶段现场考察的说法中，正确的是()A.由招标人组织，费用也由招标人承担B.由招标人组织，费用由投标人承担C.由投标人组织，费用也由投标人承担D.由投标人组织，费用由招标人承担【答案】B64、人体膳食调查报告的主体内容应包括（）。A.居民食物摄入状况B.居民能量和主要营养素摄入状况C.居民能量、蛋白质、脂肪的来源D.居民膳食结构状况与膳食指南的比较E.针对存在问题提出建议【答案】A65、投标报价有算术错误，下列关于投标报价的修正，说法正确的是（）。A.如果大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准B.如果总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以总价金额为准C.评标委员会对投标报价进行修正后，即对投标人具有约束力D.投标人不接受修正价格的，可以进一步补正【答案】A66、根据《标准施工合同》，合同附件格式包括（）。A.项目经理任命书B.合同协议书C.工程设备表D.建筑材料表【答案】B67、建设工程材料采购合同，材料在订立合同之前已为买受人占有，则材料所有权发生转移的时间为（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.买受人占有材料时B.合同订立时C.合同生效时D.买受人支付全部材料价款时【答案】A68、建设工程设计合同发包人通常是工程建设项目的（）。A.施工单位或者监理单位B.业主(建设单位)或者监理单位C.业主(建设单位)或者项目管理部门D.施工单位或者项目管理部门【答案】C69、关于建设工程设备采购合同中的安装、调试，说法正确的是（）。A.安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电应由买卖双方共同承担B.卖方应承担安装、调试中合同设备运行需要的原材料C.卖方可以按约定负责合同设备的安装、调试工作，也可以只负责提供技术服务D.如卖方负责对安装、调试提供技术服务，则仍应对安装、调试不成功承担责任【答案】C70、赖氨酸在（）中含量较高。A.面粉B.大米C.鸡蛋D.牛肉【答案】D71、“不利气候条件”对施工的影响属于（）应承担的风险。A.发包人B.承包人C.监理人D.保险人【答案】B72、承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验，属于竣工试验程序中的第（）阶段。A.一B.二C.三D.四【答案】A73、根据IPD合同条件，若项目实际成本超出目标成本，根据合同约定，业主可选择不再偿付任何单位的（）。A.人员成本B.材料成本C.设备成本D.分包成本【答案】A74、（2014年真题）根据《标准施工招标文件》，评标委员会发现投标报价有算术错误时，正确的处理方式是（）。A.视投标书不符合评审标准，否决其投标B.对投标报价进行修正，修正价格需经投标人书面确认C.直接按投标人的总报价评审，后果由投标人承担D.要求投标人当场重新报价，按新报价评审【答案】B75、约定的开工日期已届至，此时发包人开工前的配合工作已完成，但承包人的开工准备还不满足开工条件，则下列说法正确的是（）。A.迟延发出开工通知B.合同工期予以顺延C.提前7天向承包人发出开工通知D.以开工条件具备的时间为开工日期【答案】C76、缺铁性贫血的病因包括（）。A.铁消耗增加B.膳食铁摄入不足C.铁吸收少D.运动量大E.膳食铁摄入不足【答案】A77、对于可能发生的变更，下列关于监理人指示变更的说法不正确的是（）。A.与承包人协商后确定实施变更B.承包人收到变更意向书后可以不同意实施变更C.承包人同意实施变更的，可以直接实施变更D.经发包人同意后发出变更指示【答案】C78、根据《标准施工招标文件》，建筑工程项目一般应由（）投保建筑工程一切险。A.发包人B.承包人C.监理人D.分包人【答案】B79、在河豚鱼的下列器官中，河豚毒素含量最高的是（）。A.血液B.肌肉C.皮肤D.卵巢和肝脏【答案】D80、按照FIDIC《施工合同条件》规定，承包商施工期的截止时间为()A.颁发工程接收证书日B.工程接收证书注明的竣工日C.颁发履约证书日D.协议书中约定的竣工日【答案】B81、工程监理单位授权总监理工程组织完成监理任务而产生的代理属于（）。A.法定代理B.委托代理C.指定代理D.延伸代理【答案】B82、下列关于施工进度计划的说法中，错误的是()。A.承包人应当依据施工组织设计编制施工进度计划B.工程师无权对承包人提交的施工进度计划提出不同意见C.工程师对施工进度计划的认可，不能免除承包人对施工组织设计缺陷应承担的责任D.经工程师认可的施工进度计划，将作为工程师施工进度控制的依据【答案】B83、除了专用条款约定由发包人负责试运行的情况外，（）负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。A.发包人B.设备供应商C.承包人D.监理人【答案】C84、（2020年真题）根据美国建筑师学会（AIA发布的IPD（集成项目交付）合同，关于争端和索赔的说法，正确的是（）。A.争端应提交合同各方没有任何利害关系的争端裁决委员会裁决B.争端应提交业主委托任命的代表业主进行合同管理的工程师哉决C.合同各方应通过合同中约定的早期警告和补偿事件机制处理索赔D.合同各方应放弃除故意违约等情形外的对合同任何一方的索赔【答案】D85、（）是指债务人或者第三人将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。A.动产质押B.不动产质押C.权利质押D.义务质押【答案】A86、下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法律效力的是()。A.和解B.调解C.行政决定D.仲裁【答案】D87、根据《标准施工合同》，不利气候条件属于（）的风险。A.承包商B.发包商C.监理方D.发包商与承包商共同承担【答案】A88、(2017年真题)根据《标准施工合同》，工程预付款担保采用的形式是（）。A.第三方保证B.动产质押C.既有建筑物抵押D.银行保函【答案】D89、关于施工阶段施工部位检查的表述中，不正确的是（）。A.承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后即无需通知监理人检查B.经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖C.监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整或返工后，由监理人重新检查D.承包人应对施工工艺进行全过程的质量检查和检验，认真执行自检、互检和工序交叉检验制度【答案】A90、施工合同的承包人经发包人同意，将专业工程分包给具有相应资质的分包人。根据《合同法》的规定，该行为属于()。A.债务承担B.债权转让C.债务人向第三人履行债务D.由第三人向债权人履行债务【答案】A91、履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票，一般情况下额度为合同价格的（）。A.2％B.10％C.20％D.30％【答案】B92、无权代理行为属于（）。A.无效行为B.可撤销的行为C.效力待定的行为D.可变更的行为【答案】C93、施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则计算变更合同的价款应()计算。A.按工程师提出的单价B.按承包人提出的单价C.按设计单位提出的单价D.参照报价单内类似工作的单价【答案】D94、承包商按投标文件中承诺的数量和型号的施工机械投入到施工中。监理人发现承包商使用的机械影响了工程进度，要求承包商增加。根据《施工合同标准文本》，承包商对此指示（）。A.可以拒绝执行B.应当执行，但可获得费用补偿C.应当执行，但可获得费用和利润的补偿D.应当执行，不能获得补偿【答案】D95、某工程项目的发包人代表只有30万元变更确认权，但施工企业并不知其具体的确认权限。某日，施工企业提交发包人代表签字确认了一项工程款为50万元的增量工程。该50万元工程款的签认应当由()。A.发包人承担责任B.发包人代表承担责任C.发包人与发包人代表承担连带责任D.施工企业决定责任承担人【答案】A96、关于勘察合同中通用合同条款和专用合同条款的说法，不正确的是（）。A.专用合同条款可结合项目的具体特点对通用合同条款进行补充.细化B.专用合同条款补充和细化的内容不得与通用合同条款相抵触C.专用合同条款与通用合同条款相抵触时，勘察合同无效D.通用合同条款可以约定专用合同条款补充，细化时，允许与通用合同条款不一致【答案】C97、根据NEC《工程施工合同》，签订合同时，拟建工程范围还没有完全界定，合同双方先约定合同的目标成本，此时应选用（）条款。A.管理合同B.目标合同C.标价合同D.成本补偿合同【答案】B98、关于吊顶变形缝的结构要求，错误的是()A.在建筑物变形缝处吊顶也应该设变形缝B.吊顶变形缝的宽度可根据装修需要变化C.吊顶变形缝处主次龙骨和面板都需断开D.吊顶变形缝应考虑防火防水隔声等要求【答案】B99、某施工项目招标，四家投标人的报价和评标价分别为：甲，1800万元、1870万元；乙，1850万元、1890万元；丙，1880万元、1820万元；丁，1990万元、1880万元，则中标候选人中排序第一的应为()A.甲B.乙C.丙D.丁【答案】C100、下列关于施工进度计划的说法中，错误的是()。A.承包人应当依据施工组织设计编制施工进度计划B.工程师无权对承包人提交的施工进度计划提出不同意见C.工程师对施工进度计划的认可，不能免除承包人对施工组织设计缺陷应承担的责任D.经工程师认可的施工进度计划，将作为工程师施工进度控制的依据【答案】B多选题（共50题）1、与材料供应合同相比，工程委托监理合同的法律特征有()A.主体具有特定的资格条件和资质条件B.兼有工程合同和委托合同两类合同的特点C.内容受到工程项目建设程序、法律法规和工程标准规范的制约D.合同标的是质量、进度、投资三控制E.在法律上依附于相关的工程勘察设计施工合同，属于从合同性质【答案】AC2、设计施工总承包模式下，材料和工程设备费，一般按（）阶段按比例进行分解支付。A.订立采购合同B.设备制造完成C.进场验收合格D.安装就位E.工程竣工【答案】ACD3、关于CM合同模式的说法，正确的有（）。A.风险型CM合同采用成本加酬金的计价方式B.代理型CM承包商负责工程分包的发包C.CM合同属于管理承包合同D.代理型CM承包商不承担工程实施风险E.风险型CM承包商只负责施工阶段的组织管理工作【答案】ACD4、以下关于对中标通知书的说法，正确的是（）A.评标委员会一般按照择优的原则推荐1~3名中标候选人B.中标通知书只对中标人具有法律效力C.只有招标人才能确定中标人D.中标通知书对招标人不具有法律效力E.中标通知书发出30日内签订合同【答案】A5、九部委材料合同文本的构成包括（）。A.供货要求B.价格清单C.承包人建议书D.商务和技术偏差表E.中标材料质量标准的详细描述【答案】AD6、在设计施工总承包合同中，应该由承包人办理保险有()。A.建筑工程一切险或安装工程一切险B.建设工程设计责任险C.进场的材料和工程设备的保险D.发包人工伤保险和人身意外伤害保险E.承包人工伤保险和人身意外伤害保险【答案】ABC7、于无权代理的说法，正确的有（）。A.超越代理权限而为的“代理”行为属于无权代理B.代理权终止后的“代理”行为的后果直接归属“被代理人”C.对无权代理行为，“被代理人”可以行使“追认权”D.无权代理行为按一定程序可以转化为合法代理行为E.无权代理行为由行为人承担民事责任【答案】ACD8、根据《标准施工招标文件》，施工评标中，对施工组织设计和项目管理机构的评审内容包括（）。A.施工方案的技术措施B.质量、安全、环境保护管理体系与措施C.工程进度计划、资源配置计划D.技术负责人及主要管理人员配置E.工程投资绩效评审方案【答案】ABC9、（2018年真题）关于保证担保方式的说法，正确的有（）。【2021版教材修改】A.保证可分为一般保证和连带责任保证两种方式B.当事人没有约定保证方式的，按一般保证承担保证责任C.以公益为目的的事业单位不能作为保证人D.连带责任保证的责任重于一般保证的责任E.保证担保的范围仅限于违约金和损害赔偿金【答案】ABCD10、设计施工总承包合同，暂列金额在通用条款内列出的可选用的条款有（）。A.区段工程应达到的要求B.约定分部移交区段的名称C.计日工费和暂估价均已包括在合同价格内，实施过程中不再另行考虑D.发包人不提供施工设备或临时设施E.实际发生的费用另行补偿的方式【答案】C11、发包人有权凭履约保证向银行或者担保公司索取保证金作为赔偿的情况有（）。A.施工过程中，承包人中途毁约B.施工过程中，承包人任意中断工程C.施工过程中，承包人按规定施工D.承包人破产E.承包人倒闭【答案】ABD12、根据施工合同履行管理的规定，下列关于缺陷责任期的说法中，错误的是（）。A.缺陷责任期自实际竣工日期起计算B.在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前C.缺陷责任期满，包括延长的期限终止后28天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书D.监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人E.发包人应在收到后28天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书【答案】C13、根据《担保法》，同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得价款，债权人受偿的原则有()。A.抵押权已登记的，顺序相同的，按照债权比例受偿B.抵押权无论是否登记，均按照债权比例受偿C.抵押权已登记的，先于未登记的受偿D.抵押权已登记的，按照登记的先后顺序受偿E.抵押权未登记的，按照债权比例受偿【答案】ACD14、按照标准施工合同通用条款对监理人的相关规定，总监理工程师在协调处理合同履行过程中的有关事项时做法正确的是（）。A.应首先与合同当事人协商，尽量达成一致B.不能达成一致时，应认真研究审慎决定后通知当事人双方并附详细依据C.总监理工程师提出的方案或发出的指示具有最终效力，不可改变D.总监理工程师基于协调处理合同履行需要，可以变更合同约定的承包人义务E.合同当事人任何一方有不同意见均可按照争议的条款解决【答案】A15、下列可以导致委托代理关系终止的是（）。A.被代理人取得或恢复民事行为能力B.被代理人取消委托或代理人辞去委托C.代理期限届满或代理事项完成D.作为代理人或被代理人的法人终止E.代理人死亡或代理人丧失民事行为能力【答案】BCD16、除专用合同条款另有约定外，设备采购合同的买方向卖方支付合同价款的方式有（）。A.预付款B.交货款C.验收款D.进度款E.结算款【答案】ABC17、关于承包人提交最终结清申请单的说法，正确的是（）。A.承包人按通用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单B.质量保证金不足以抵减发包人损失时，承包人应承担剩余部分的赔偿C.承包人对最终结清申请单内容有异议时，有权要求发包人进行修正D.承包人向发包人提交修正后的最终结清申请单E.监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意【答案】B18、下列关于代理的叙述，正确的是（）。A.无权代理行为的后果只能由行为人承担B.无权代理在被代理人追认前相对人可以撤销C.经追认的无权代理行为的法律后果由被代理人承担D.代理人只能在代理权限内实施代理行为E.被代理人在收到相对人催告通知之日起一个月内未作表示的，视为追认【答案】BCD19、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，发包人应投保的保险有（）。A.职业责任险B.现场人员工伤保险C.第三者责任险D.设计和工程保险E.现场人员意外伤害保险【答案】B20、设备报价分析要考虑的费用有（）。A.设备本体B.辅助设备C.大件运输D.运输保险E.备品备件【答案】ABC21、在施工合同履行中，有权凭履约保证索取赔偿的情形包括（）。A.发包人中途毁约B.承包人中途毁约C.承包人任意中断工程，或不按规定施工D.发包人破产、倒闭E.承包人破产、倒闭【答案】BC22、发包人和承包人在履行合同中发生争议后提请争议评审组评审，下列说法不正确的是（）。A.发包人负责组建争议评审组B.在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的决定执行C.争议评审组作出的评审意见具有强制约束力D.由争议评审组拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件E.争议评审过程中，争议双方可以争取友好协商解决争议【答案】ABCD23、设计单位提交的设计文件应满足的要求有（）。A.符合法律法规.规范标准的强制性规定和发包人要求B.深度满足本合同相应设计阶段的规定要求即可C.注明工程合理使用寿命年限D.可以指定生产厂及供应商E.提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施【答案】AC24、在施工组织设计中需要经5人以上专家论证的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案有()。A.深基坑工程B.地下暗挖工程C.高大模板工程D.高空作业工程E.深水作业工程【答案】ABC25、下列选项中，关于交货验收的说法，正确的有（）。A.运输过程中发生的交货数量问题由供货方负责B.有关行政主管部门对通用的物资和材料规定了货物交接过程中允许的合理磅差和尾差界限，如果合同约定的货物无规定可循，也应在条款内约定合理的差额界限C.交付货物的数量在合理的尾差或磅差范围内，多交则退，少交不补D.如果超过合同内对磅差和尾差规定的合理范围，在计算多交或少交数量时，应按订购数量和实际交货数量比较，必须考虑尾差或磅差E.在保修期内，凡检测不合格的物资或设备，均由供货方负责【答案】B26、关于监理合同赔偿责任的说法，正确的有()A.只要监理的建设项目质量达不到要求，监理人即应向委托人赔偿损失B.因监理人的过错给施工单位造成损失的，施工单位有权向监理人要求赔偿C.因非监理人原因且监理人无过错，发生工程质量事故造成的损失，监理人不承担赔偿责任D.委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此产生的费用E.监理人向委托人的索赔不成立时，不赔偿委托人由此产生的费用【答案】CD27、关于抵押的说法，正确的有()A.抵押不转移抵押物的占有B.抵押人不再负有保管抵押物的义务C.抵押人未经抵押权人同意并告知受让人转让物已抵押的情况，转让抵押物的行为无效D.抵押人转让抵押物只需通知抵押权人即可E.抵押人转让抵押物应告知受让人转让物已抵押【答案】AD28、下列文件属于发包人应向设计人提供的文件资料有（）。A.勘察报告B.勘察任务书C.设计任务书D.合同协议书E.工程量清单【答案】AC29、（2017年真题）根据《标准施工合同》，关于暂列金额的说法，正确的有（）。A.暂列金额对应的工程一定会在合同履行阶段发生B.暂列金额包括以计日工方式支付的款项C.暂列金额是在工程量清单中所列的款项D.暂列金额在合同履行阶段由监理人控制使用E.合同约定的暂列金额会全部支付承包人【答案】BCD30、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列情形中，可以给予承包商延长合同工期的有()。A.发生保险事件后业主未能从保险公司获得保险赔偿B.施工遇到不可预见的不利于施工的外界条件C.业主提前占用部分工程导致后续施工的延误D.后续法规调整引起的延误E.施工中受到其他承包商的干扰【答案】BCD31、工程总承包合同履行中，尽管委托分包人的招标工作由承包人完成，发包人也不是分包合同的当事人，但为了保证工程项目完满实现发包人预期的建设目标，通用条款中对工程分包做出的规定包括（）。A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人B.分包工作需要征得发包人同意C.承包人需将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，其资质能力的材料应经监理人审查E.发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本【答案】ABD32、根据《合同法》，下列关于违约赔偿损失的说法中，正确的有()。A.损失赔偿额应相当于因违约所造成的损失B.损失赔偿额不应包括合同履行后可以获得的利益C.损失赔偿额不以合同当事人订立合同时预见的违约损失为限D.损失赔偿额不包括未采取适当措施致使扩大的损失E.损失赔偿额包括当事人因防止损失扩大而支出的合理费用【答案】AD33、在资格审查中，（）属于详细审查的因素。A.申请文件的格式B.联合体是否具有共同投标协议C.申请函签字盖章D.投标人的生产许可证是否有效E.投标人的资质等级是否满足资格审查公告的要求【答案】D34、（2018年真题）工程设计招标中，投标人资格的审查内容有（）。A.投标人持有的资质证书B.企业专业技术人员的数量C.同类工程设计经历D.特定行业工程设计经历E.项目所在地区设计经历【答案】ABC35、《标准设计施工总承包招标文件》中的价格清单，包括（）。A.勘察设计费清单B.管理人员清单C.建筑安装工程费清单D.技术服务费清单E.暂例金额清单【答案】ACD36、（2021