2023年监理工程师之合同管理高分通关题库A4可打印版

2023年监理工程师之合同管理高分通关题库A4可打印版单选题（共100题）1、根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，监理人未在约定的期限内对承包人提交文件提出否定意见，则（）。A.视为已获批准，监理人此后无权拒绝该项工作B.视为已获批准，监理人此后仍有权拒绝该项工作C.视为未获批准，但监理人此后无权拒绝该项工作D.视为未获批准，监理人此后有权拒绝该项工作【答案】B2、根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的是()A.指定分包商可以与雇主直接订立合同B.指定分包商的施工任务可以是承包商的任何工作C.承包商不能收取指定分包商的管理费D.承包商对指定分包商的违约不承担责任【答案】D3、关于承包人提交实施项目的计划说法错误的是()。A.承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划B.监理人应在专用条款约定的期限内批复C.批准的计划作为“合同进度计划”D.监理人未在约定的时限内批准，计划不能实施【答案】D4、下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法律效力的是()。A.和解B.调解C.行政决定D.仲裁【答案】D5、关于《标准施工招标文件》中“评标办法前附表”的说法，正确的是（）。A.行业标准施工招标文件应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“评标办法前附表”B.“评标办法前附表”用于明确资格审查和评标的方法、因素、标准和程序C.“评标办法前附表”可以与“评标办法”的内容相抵触D.“评标办法前附表”无需响应招标项目的具体特点和实际需要【答案】B6、发包人无故拖延支付工程款，且无任何延误支付说明。承包人可以向发包人发出通知，要求其支付工程款。发包人收到承包人通知后的（）天内仍不履行的，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。A.1B.14C.28D.56【答案】C7、下列关于建设工程勘察合同发包人和勘察人义务说法错误的是（）。A.发包人应办理证件和批件B.发包人应支付合同价款C.发包人应依法纳税D.勘察人应完成全部勘察工作【答案】C8、设计施工总承包合同中，对工程项目的实施负责投资支付和项目建设有关重大事项的决定权的是（）。A.发包人B.设计施工总承包人C.监理人D.设计人【答案】A9、投标文件应当对招标文件有关勘察设计服务期限、发包人要求、招标范围、投标有效期等实质性内容作出响应。除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为（）日。A.78B.14C.90D.30【答案】C10、根据《标准施工合同》，不利气候条件属于（）的风险。A.承包商B.发包商C.监理方D.发包商与承包商共同承担【答案】A11、根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》，分包商收到工程师发出的分包工程变更指令后，正确的做法是()。A.立即执行B.拒绝执行C.请承包商代表确认后再执行D.请业主代表确认后再执行【答案】C12、《建设工程设计合同（示范文本）》规定，设计合同的设计期限为()A.从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止B.从订立合同之日起，至完成工程验收之日止C.从设计人收到定金之日起，至交付全部设计文件之日止D.从设计人收到定金之日起，至完成工程验收之日止【答案】D13、下列描述中不属于资格评审的是（）。A.资质要求B.业绩要求C.质量要求D.信誉要求【答案】C14、某建设工程项目，承包人于5月1日向监理人提请竣工验收申请报告，监理人认为工程尚不具备竣工验收条件，与5月14日通知承包人整改。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，与6月1日再次提交竣工验收申请报告，监理人审查后认为已具备竣工验收条件，6月10日提请发包人进行工程验收，6月20日验收合格。则实际竣工日期是()。A.5月1日B.5月14日C.6月1日D.6月10日【答案】C15、某施工合同约定设备由承包人负责采购，因设备制造原因试车达不到验收要求，则应由()。A.承包人承担相关费用，工期不予顺延B.承包人承担相关费用，工期相应顺延C.设备制造商承担相应费用，工期不予顺延D.设备制造商承担相应费用，工期相应顺延【答案】A16、对食谱进行调整，是指根据（）调整。A.食谱的设计目标B.食谱的价格问题C.食谱的口味D.食谱评价中发现的营养问题【答案】D17、设计施工总承包合同模式下，一般其履约担保需要在（）一直有效。A.竣工验收前B.颁发工程接收证书前C.工程移交前D.竣工后试验通过前【答案】B18、预包装食品标签通则GB7718-2004规定的非强制标示内容有（）。A.生产日期B.批号C.保质期D.食用方法E.营养成分【答案】B19、保证合同中，债务人与保证人对保证期间没有约定或者约定不明确的，保证期间为主债务履行期届满之日起（）个月。A.1B.3C.6D.12【答案】C20、监理人征得发包人同意后，应在开工日期（）向承包人发出开工通知。A.3天前B.7天前C.10天前D.14天前【答案】B21、根据九部委设备采购合同的规定，以下有关设备采购合同中违约责任承担的说法，不正确的是（）。A.合同一方不履行合同义务，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任B.卖方支付迟延交货违约金，不能免除其继续交付合同设备的义务C.延迟交付设备金额每周为0.08%D.迟延付款违约金的最高限额为合同价格的10%【答案】C22、采用综合评估法进行机电产品采购评标时，投标文件对评价因素的最优响应值称为（）。A.独立评价值B.加权评价值C.综合评价值D.基准评价值【答案】D23、当事人双方为了担保债务的履行，约定由当事人一方先行支付给对方一定数额的货币作为担保，属于担保方式中的（）担保。A.定金B.抵押C.留置D.质押【答案】A24、建设工程采用设计施工总承包模式的特点是（）。A.不利于承包人的工程变更B.建设周期不易把控C.设计和施工责任划分不清D.影响工程设计方案的比选范围和充分竞争【答案】D25、（2020年真题）根据《标准施工招标资格预审文件和标准施工招标文件暂行规定》，各行业编制本行业标准施工招标文件时应遵循的原则是（）。A.结合行业特点，编制本行业的“专用合同条款”B.“专用合同条款”对“通用合同条款”的补充、细化，不得与“通用合同条款”相抵触C.对“通用合同条款”和“专用合同条款”应不加修改地引用D.对“通用合同条款”的修改，须征得行业主管部门的同意【答案】A26、根据FIDIC《施工合同条件》，所谓“不可预见”，指一个有经验的承包商（）前不能合理预见的风险。A.基准日B.在提交投标书日期C.开标D.递交投标保证金【答案】B27、建设工程招标投标过程中，投标保证金将被没收的情形是（）。A.投标人的投标报价明显低于其实际成本B.投标人的资格文件中有虚假材料并导致废标C.投标人在投标有效期内要求撤销其投标文件D.投标人向招标人提出修改招标文件的要求【答案】C28、合同的（）尽管在招标投标阶段已作为招标文件的组成部分，但在合同订立过程中有些问题还需要明确或细化，以保证合同的权利和义务界定清晰。A.专用条款和普通条款B.专用条款和基本条款C.通用条款和基本条款D.通用条款和专用条款【答案】D29、（2018年真题）工程监理单位授权总监理工程组织完成监理任务而产生的代理属于（）。A.法定代理B.委托代理C.指定代理D.延伸代理【答案】B30、承包人收到发包人解除合同通知后（）天内，监理人按约定确定承包人实际完成工作的价值。A.14B.7C.28D.56【答案】C31、关于国有资金占控股地位的依法必须招标的项目，说法正确的是（）。A.可以公开招标B.如采用不可替代的专利技术，可以直接发包C.可以确定排名第一的中标候选人为中标人D.排名第一的中标候选人放弃中标，可以重新招标【答案】B32、建设工程勘察合同履行中，除专用合同条款另有约定外，发包人应在合同签订后（）天内，将发包人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知勘察人。A.7B.14C.28D.30【答案】B33、（）是NEC系列合同编制的重要基础，具有选项多样、使用灵活、条款用词简洁等特点，得到广泛应用。A.工程施工合同B.工程施工分包合同C.专业服务合同D.裁决人合同【答案】A34、保证合同内容没有缺项漏项，合同组成文件之间没有矛盾，体现合同评审工作中的（）。A.合同严密性、完整性评审B.与产品或过程有关要求的评审C.合理性、可行性评审D.合法性、合规性评审【答案】B35、招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于（）日。A.3B.5C.7D.10【答案】B36、关于材料采购合同试用买卖的表述中，不正确的是（）。A.试用买卖是指出卖人允许买受人试验其标的物、买受人认可后再支付价款的交易B.试用买卖的当事人可以约定标的物的试用期间C.试用买卖的买受人在试用期内可以购买标的物，也可以拒绝购买D.试用期间届满，买受人对是否购买标的物未作表示的，视为拒绝购买【答案】D37、关于无权代理的表述中，不正确的是（）。．A.没有代理权而为的代理行为属于无权代理B.代理权终止后的代理行为属于无权代理C.无权代理行为只有经过“被代理人”的追认，被代理人才承担民事责任D.未经追认的越权代理行为，由行为人承担民事责任，相对人可以催告被代理人自收到通知之日起一个月内予以追认。被代理人未作表示的，视为同意。【答案】D38、必须招标的某施工项目，采用评标价法评标，中标候选人中排序靠前的二位投标人甲、乙的情况如下：甲报价1000万元，评标价950万元；乙报价980万元，评标价990万元。此时()A.中标人为甲，合同价为950万元B.中标人为甲，合同价为1000万元C.中标人为乙，合同价为980万元D.中标人为乙，合同价为990万元【答案】B39、三扇外开木窗采用下列构造，哪一种擦窗最困难？()A.中间扇内开，两边扇外开B.中间扇固定，两边扇采用长脚铰链外开C.中间扇立转，两边扇外开D.中间扇外开，两边扇外开【答案】D40、根据《担保法》，关于留置的说法，正确的是（）。A.能够留置的财产仅限于动产B.材料采购合同可以采用留置担保C.施工合同可以采用留置担保D.留置的财产不限于按照合同约定占有的财产【答案】A41、在海边及严重酸雨地区，当采用铝合金幕墙选用的铝合金板材表面进行氟碳树脂处理时，要求其涂层厚度应大于()A.15μmB.25μmC.30μmD.40μm【答案】D42、招标人对施工投标保函的正确处理方式是（）。A.未中标的投标人不退还B.中标的投标人在中标的同时退还C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还【答案】C43、根据九部委发布的《标准施工合同》，履约保函的担保期限为（）。A.发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止B.发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程缺陷责任证书日止C.发包人和承包人签订合同之日起，至保修期结束D.发包人和承包人签订合同之日起，至保修期结束后14或15天【答案】A44、合同管理贯穿于工程项目全过程，是工程项目管理的（）A.偏心B.大纲C.细则D.核心【答案】D45、(2015年真题)施工合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成影响时，是否允许调整合同价格要视（）来决定。A.合同工期长短B.材料价格浮动幅度C.合同计价方式D.劳动力价格浮动幅度【答案】A46、适用的条件较为特殊，有利于及早交货，但采购来源单一，缺少对价格的比选的采购方式是（）。A.招标选择供货商B.询价选择供货商C.直接向供货商订购D.服务采购【答案】C47、某建设工程复杂，工程技术、结构方案难以预先确定，时间特别紧迫，该建设工程施工合同适宜选择（）作为合同计价方式。A.单价合同B.固定总价合同C.可调总价合同D.成本加酬金合同【答案】D48、根据《标准施工合同》，发包人提供的材料和工程设备由承包人会同监理人验收后，由承包人负责接收，由（）承担施工现场内的二次搬运费。A.发包人B.承包人C.监理人D.材料供应商【答案】B49、下列关于建设工程项目招标的说法正确的是（）。A.招标人既可以自行招标，也可以委托招标B.招标人有编制招标文件的能力时可以自行招标C.招标人如不具备自行组织招标的能力条件，应当委托招标D.招标代理机构应当有符合规定条件的专家库【答案】C50、根据标准施工合同通用条款的规定，下列事件中，承包商索赔可获得利润补偿的有（）。A.不利的物质条件B.发包人提供的材料和工程设备提前交货C.异常恶劣的气候条件D.基准资料的错误【答案】D51、合同法律关系是指合同法律规范调整的、在民事流转过程中形成的（）关系。A.债权与债务B.代理与被代理C.法人与自然人D.权利与义务【答案】D52、数据库的主要特点有（）。A.实现数据共享B.减少数据的冗余度C.数据间相互影响D.数据实现集中控制E.数据一致性和不可维护性【答案】A53、FIDIC系列合同条件中最具代表性的文本是指（）A.《施工合同条件》B.《简明合同格式》C.《土木工程施工合同条件》D.《设计施工和运营合同条件》【答案】A54、根据《标准施工合同》，由于异常恶劣的气侯条件带来的延误与损失，（）。A.不能顺延工程，不能补偿费用和利润B.可以顺延工程，但不能补偿费用和利润C.可以顺延工程，可以补偿费用但不能补偿利润D.可以顺延工程，可以补偿费用和利润【答案】B55、有关轻质条板隔墙的以下构造要求中哪一条有误？()A.60mm厚条板不得单独用作隔墙B.用作分户墙的单层条板隔墙至少120mm厚C.120mm厚条板隔墙接板安装高度不能大于2.6mD.条板隔墙安装长度超过6m时应加强防裂措施【答案】C56、建设工程采用设计施工总承包模式的不利因素是()。A.监理人对工程实施的监督力度降低B.承包人的工程索赔增多C.工程投资控制难度增加D.发包人的工程风险加大【答案】A57、某施工合同约定的开工日期为2010年9月10日。承包人在9月1日向工程师递交了请求延至9月17日开工的书面申请，理由是主要施工机械因运输问题尚未运抵现场。工程师收到该书面申请后，迟迟未答复是否同意延期开工。承包人的主要施工机械迟至9月25日运抵施工现场，实际开工日期为9月30日。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，该工程的开工日期应为()。A.9月10日B.9月17日C.9月25日D.9月30日【答案】B58、某工程的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力。下列关于组织该工程招标的说法中，正确的是()。A.招标申请经批准后，招标人可以自行招标B.办理招标备案后，招标人可以自行招标C.无须办理招标备案，招标人可以自行招标D.办理招标备案后，招标人应委托代理机构招标【答案】B59、招标人与中标人签订合同后（）个工作日内，向未中标的投标人退还投标保证金。A.5B.10C.15D.21【答案】A60、某工程竣工验收阶段，承包人于3月1日向工程师送交了竣工验收报告，发包人于3月15日组织生产设备启动试车检验，3月18日试车完毕后发包人、承包人、工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格，工程师于3月20日签发工程移交证书。则承包商的实际竣工日应为()A.3月1日B.3月15日C.3月18日D.3月20日【答案】A61、（2018年真题）关于施工招标项目标底的说法，正确的是（）。A.施工招标项目必须有标底B.标底应当在开标时公布C.标底应当作为评标的依据D.一个项目可以有几个不同的标底【答案】B62、建设工程采用设计施工总承包模式时，对于发包人同意的分包工作，承包人的正确做法是（）。A.只向发包人提交分包合同副本B.应向发包人和监理人提交分包合同副本C.应向监理人提交分包合同副本D.不需要向发包人和监理人提交分包合同副本【答案】B63、根据《民法典》担保物权分编和合同编，不属于保证合同包括的内容的是（）。A.被保证的主债权数额B.保证人履行债务的期限C.保证的方式D.保证担保的范围【答案】B64、甲为17周岁，以自己的劳动收入为主要生活来源的未成年人，关于甲实施民事法律行为的说法正确的有（）。A.可以独立实施纯获利益的或者与其年龄、智力相适应的民事法律行为B.实施与其年龄、智力不相适应的民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认C.由其法定代理人代理实施民事法律行为D.可以独立实施民事法律行为【答案】D65、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》，关于进度款支付证书的说法，正确的是（）。A.进度款支付证书应由监理人审查承包人进度付款申请单后签发B.监理人出其进度款支付证书视为监理人已批准承包人完成该部分工作C.进度款支付证书应经发包人审查同意并签认后由监理人出具D.进度款支付证书--经签发监理人无权修改【答案】C66、监理人给承包人发出的指示，承包人应遵照执行。如果监理人的指示错误或失误给承包人造成损失，则由（）负责赔偿。A.监理人和发包人按比例B.监理人C.发包人D.监理人、发包人和设计单位共同【答案】C67、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，“发包人要求”中竣工试验的第一阶段应对（）提出要求。A.单车试验B.联动试车C.投料试车D.性能测试【答案】A68、（2020年真题）根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，下列工程勘察合同组成文件中，优先解释顺序排在中标通知书之前的是（）。A.合同协议书B.专用合同条款C.勘察费用清单D.通用合同条款【答案】A69、建设工程材料采购招标项目评标委员会对投标报价所作价格调整不正确的是（）。A.投标书中提出的交货期晚于招标文件规定的交货时间，每超过基础时间一周，在投标价上增加招标文件中规定的投标价的某一百分比B.投标书中提出的交货期早于招标文件规定的交货时间，不给予评标优惠C.投标书中提出可以减少招标文件说明的预付款金额，由此给招标人带来的经济利益按预定的方法折算后，增加投标价D.投标材料性能高于标准的，不考虑降低评标价【答案】C70、评标过程中，以下不属于综合评估法初步评审内容的是（）。A.形式评审B.资格评审C.响应性评审D.项目管理机构评审【答案】D71、(2020年真题)关于建设工程合同承包人工程价款优先受偿权的说法，正确的是（）。A.装饰装修工程的分包人，请求装饰装修工程价款就该装饰装修工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持B.优先受偿的范围包括承包人应获得的利润C.施工合同无效或建筑工程未经竣工验收，承包人不得行使工程价款的优先受偿权D.承包人行使优先受偿权的期限为1年，自发包人应当给付建设工程价款之日起计算【答案】B72、下列选项中，属于合同法律关系客体中智力成果的是（）。A.借款合同B.勘察设计C.施工安装D.知识产权【答案】D73、关于设计施工阶段总承包合同的承包人提出合理化建议的表述中，不正确的是（）。A.履行合同过程中，承包人可以书面形式向监理人提交改变“发包人要求”文件中有关内容的合理化建议书B.监理人自行决定是否采纳承包人的建议C.承包人的合理化建议被采纳并构成变更，由监理人向承包人发出变更指示D.如果接受承包人提出的合理化建议，降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程的经济效益，发包人可依据专用条款中约定给予奖励【答案】B74、根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，下列关于履约担保的有效期说法正确的是（）。A.承包人应保证其履约担保有效期至发包人颁发缺陷责任终止证书B.如果工程延期竣工，导致延期的责任方有义务保证履约担保继续有效C.工程延期竣工导致承包人继续提供履约担保而增加的费用由发包人承担D.如果合同约定需要进行竣工后试验，承包人应保证其履约担保有效期至竣工后试验通过【答案】D75、约定的开工日期已届至，此时发包人开工前的配合工作已完成，但承包人已办理运输手续的主要施工机械，由于铁路部门集中运输抗震救灾物资而未能按时运到工地，则监理人应当（）。A.按时发出开工通知，合同工期不予顺延B.迟延发出开工通知，合同工期不予顺延C.按时发出开工通知，合同工期予以顺延D.迟延发出开工通知，合同工期予以顺延【答案】A76、普通人的运动指南不包括（）。A.高强度运动对改善心肺机能有良好作用B.运动类型以有氧运动和耐力运动为主C.运动时间以每天30～60min，或每周150min以下为宜D.运动频率以每周5～7次为宜，最好每天1次【答案】C77、被保险人在（）期间遭受意外伤害导致身故、残疾的，保险人承担给付职工意外伤害险保险金责任。A.从事非法活动B.驾驶无有效行驶证的机动车C.从事建筑施工工作D.醉酒【答案】C78、某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工，监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，则发包人()A.无须赔偿承包人损失，工期也不顺延B.无须赔偿承包人损失，工期应予顺延C.应当赔偿承包人损失，工期应予顺延D.应当赔偿承包人损失，工期不予顺延【答案】C79、根据《标准设备采购合同》的规定，买方在收到卖方提交的买方签署的（）证书或已生效的结清款支付函正本一份，并经审核无误后（）内，向卖方支付结清款。A.缺陷责任期届满，14天B.缺陷责任期届满，28天C.质量保证期届满，14天D.质量保证期届满，28天【答案】D80、施工阶段因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的（）。A.费用增加由发包人承担，工期延误由承包人承担B.费用增加由承包人承担，工期延误由发包人承担C.费用增加和(或)工期延误由承包人承担D.费用增加和(或)工期延误由发包人承担【答案】C81、招标人在填写发售时间时应满足（）工作日的要求。A.不少于5个B.不大于5个C.不少于3个D.不大于3个【答案】A82、设计施工总承包合同与（）内容相同的条款在用词上也完全一致。A.标准施工合同B.专业服务合同C.工程施工合同D.定期合同【答案】A83、设计施工总承包合同模式下，对于发包人要求中对某工程部分功能的要求错误，承包人在复核时未能发现，导致承包人费用增加和延误工期，则（）。A.发包人承担费用并延长工期，支付合理利润B.承包人承担费用和延误的工期C.发包人承担费用并延长工期，无需支付利润D.发包人和承包人共同承担费用，并延长工期【答案】A84、关于合同鉴证的说法，正确的是()A.经过鉴证的合同，在诉讼中不需要进行质证B.法律规定强制实施合同鉴证C.合同鉴证的效力不限于我国国内D.合同鉴证由工商行政管理机关作出【答案】D85、某建设工程采购的砂石材料，采用现场交货的到货检验方式，其数量验收可采用的方法是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.外观检验法B.衡量法C.经验鉴别法D.物理检验法【答案】B86、关于定金的表述，正确的是（）。A.债务人履行债务后，定金应当收回B.给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金C.定金合同从合同成立之日起生效D.定金数额为主合同标的额的20%【答案】B87、在勘察设计招标中，国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，关于如何确定中标人的说法，正确的是（）。A.招标人可以确定任何一名中标候选人为中标人B.招标人可以授权招标代理机构直接确定中标人C.排名第一的中标候选人放弃中标，可以在评标委员会推荐的中标侯选人中依次确定中标人D.排名第一的中标候选人被查实不符合条件的，应当重新招标【答案】C88、根据英国工程施工（ECC）条件，属于ECC核心条款的是（）。A.履约保证B.承包商预付款C.区段竣工D.测试和缺陷【答案】D89、合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后，向卖方支付签约合同价的（）作为预付款。A.5%B.10%C.25%D.30%【答案】B90、监理人应在收到承包人的变更合同价款报告后（）天内，对承包人的要求予以确认或做出其他答复。A.7B.14C.15D.28【答案】B91、AIA系列合同条件中，D系列指的是（）。A.建筑师行业内部使用的文件B.建筑师与专业咨询人员之间的标准合同文件C.合同和办公管理中使用的文件D.建筑师企业与项目管理中使用的文件【答案】A92、大中型建设工程设计变更超过原设计标准或批准标准时，正确的处理方式（）。A.业主根据变更重新与承包商签订合同B.承包商与设计人协商变更事项并报监理人批准C.业主按照规定程序办理变更审批手续D.设计人决定按变更后的标准或规模进行设计【答案】C93、根据《标准施工合同》，施工准备阶段设计交底应由()组织。A.设计人B.监理人C.发包人D.总承包人【答案】C94、根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”的正确做法是（）。A.承包人负责投保，并承担办理保险的费用B.发包人负责投保，并承担办理保险的费用C.承包人负责投保，发包人承担办理保险的费用D.发包人负责投保，承包人承担办理保险的费用【答案】A95、工程勘察设计开标，投标人对开标有异议的，应当在（）提出，招标人应当场作出答复，并制作记录。A.提交投标保证金B.提交招标文件C.开标现场D.提交投标文件【答案】C96、根据《标准设备采购合同》的规定，设备安装完成后，为买方进行考核的机会不超过（）。A.一次B.二次C.三次D.四次【答案】C97、关于建设工程合同管理目标的说法，错误的是()A.推进项目法人责任制落实B.提高工程进度控制水平C.减少建筑领域的经济违法D.降低不可抗力发生的风险【答案】D98、某施工合同约定承包工程应于10月20日竣工。9月中旬发现，因承包人的施工管理不严格，导致实际进度滞后于计划进度。承包人按工程师要求修改了进度计划，竣工日期推迟到10月30日。该进度计划得到工程师的确认，则()。A.如果通过赶工在10月20日竣工，可获提前竣工奖励B.如果通过赶工在10月20日竣工，不能获提前竣工奖励C.如果在10月25日竣工，既不获得奖励，也不承担拖期赔偿责任D.如果在10月30日竣工，不需承担拖期赔偿责任【答案】B99、当事人订立合同，要经过要约、承诺。下列文件中，构成合同要约的是()。A.招标公告B.投标文件C.宣传广告D.招股说明书【答案】B100、《简明标准施工招标文件》的适用对象是（）。A.设计和施工由同一承包人承担的工程B.总投资为9000万元的非政府投资工程C.工期为10个月的小型工程D.工期紧、技术难度大的工程【答案】C多选题（共50题）1、根据《担保法》，不得用于抵押的财产有（）。A.商业用地使用权B.已建成的住宅楼C.宅基地的土地使用权D.土地的所有权E.公立学校的教育设施【答案】CD2、(2014年真题)根据《标准施工合同》，履约担保和预付款担保的主要区别有（）。A.担保的方式不同B.担保的金额不同C.担保的期限不同D.担保的作用不同E.被担保的主体不同【答案】BCD3、在建设工程施工招投标过程中，投标保证可以采用的形式包括（）。A.现金B.支票C.保函D.预付款保函E.履约担保【答案】ABC4、对于施工中发生的不可抗力，施工合同示范文本规定发包人应承担的损失包括()。A.工程所需清理费B.由承包人负责采购，运至施工场地用于施工材料的损失C.工程本身的损害D.工程损害导致第三方人员伤亡E.承包人施工机械的停工损失【答案】ABCD5、关于标准施工合同中保险责任的规定，说法正确的是（）。A.由承包人负责投保工程保险和第三者责任保险，如有多个承包人施工，也可由发包人负责投保B.发包人办理工程保险时必须以发包人和承包人的共同名义投保，承包人投保时则不必C.采用不足额投保方式投保，损失赔偿的不足部分由该事件的风险责任方负责补偿D.负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，另一方当事人可代为办理E.负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险赔偿应由双方当事人共同承担【答案】ACD6、项目招标过程中采用评标价法评标时，可以折算成价格的评审要素有()等。A.企业信誉B.工期提前C.实施中必然发生的标书漏项部分D.技术建议可能带来的实际经济效益E.承诺减少业主预付款额度的建议【答案】BCD7、按照《建设工程质量管理条例》规定，最低保修期限为2年的工程有()A.地基基础工程B.电气管线工程C.设备安装工程D.装修工程E.屋面防水工程【答案】BCD8、按照“建筑工程一切险”保险合同的规定，保险公司对被保险人的损失不承担赔偿责任的情况包括（）。A.领有公共运输执照施工车辆的损失B.不可预料事件造成施工人员的人身伤亡C.地震造成施工建筑物的损害D.业主在工地的原有建筑物受到的损害E.临时工程受到的损害【答案】AD9、材料采购招标项目评标中，某投标人提供国内货物，对该投标人计算评标总价的做法不正确的有（）。A.以货物到达招标人指定的到货地点为依据B.包括出厂价，但不含增值税C.应当计入技术商务偏离加价D.不包括运输、保险费E.缺漏项加价不应计入【答案】BD10、以下属于资质预审审查报告内容的是（）。A.评标方法B.资格审查委员会名单C.澄清、说明、补正事项纪要等D.评分比较一览表的排序E.投标文件格式要求【答案】BCD11、能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的法律事实有()。A.合同当事人违约B.地震C.法院判决D.仲裁机构裁决E.物价正常波动【答案】ABCD12、设计施工阶段总承包合同履行过程中，承包人可以同时获得工期、费用与利润补偿的情形包括（）。A.未能按时提供文件B.发包人要求提前交货C.发包人原因指示的暂停工作D.发包人提供的材料、设备不符合要求E.重新试验表明材料、设备、工程质量合格【答案】AC13、施工项目招标中，投标文件应当在初评阶段就予以淘汰的情形有()。A.未按招标文件的要求予以密封的B.明显不符合技术标准要求的C.竣工期限超过招标文件要求的完成期限的D.投标报价的大小写金额不一致的E.投标报价明显低于市场价格的【答案】BC14、评标委员会成员应当回避的情形有（）A.投标人或其主要负责人的近亲属B.与投标人有经济利益关系，影响其评审公正性的人员C.项目主管部门的人员D.曾因违法行为而受过刑事处罚的人员E.在招标投标活动中受过行政处罚的人员【答案】ABC15、（2015年真题）根据《担保法》，同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖，变卖抵押财产所得价款，债权人受偿的原则有（）。A.抵押权已登记的，顺序相同的，按照债权比例受偿B.抵押权无论是否登记，均按照债权比例受偿C.抵押权已登记的，先于未登记的受偿D.抵押权已登记的，按照登记的先后顺序受偿E.抵押权未登记的，按照债权比例受偿【答案】ACD16、采购方有权部分或全部拒付货款的情况大致包括（）。A.交付货物的数量少于合同约定，拒付少交部分的货款B.交付货物的时间晚于合同约定时间C.拒付质量不符合合同要求部分货物的货款D.交付货物的地点不是合同约定的地点E.供货方交付的货物多于合同规定的数量且采购方不同意接收部分的货物，在承付期内可以拒付【答案】AC17、勘察人应当按照（）完成勘察工作。A.勘察合同签订时适用的法律规定B.基准日时适用的地方规范和标准C.基准日时适用的企业规范和标准D.发包人要求E.勘察合同生效时适用的国家规范和标准【答案】BD18、勘察人应当按照（）完成勘察工作。A.勘察合同签订时适用的法律规定B.基准日时适用的地方规范和标准C.基准日时适用的企业规范和标准D.发包人要求E.勘察合同生效时适用的国家规范和标准【答案】BD19、职工意外伤害险保险人在保险期间内给付保险金的下列做法中正确的是（）。A.被保险人在施工工作时遭受意外伤害，并自意外伤害发生之日起180日内因该事故死亡的，保险人按保险金额一定比例给付死亡保险金B.被保险人在施工工作时遭受意外伤害，并自意外伤害发生之日起下落不明的，保险人按保险金额给付身故保险金C.被保险人在施工工作时遭受意外伤害，自意外伤害事故发生之日起180日内因该事故造成保险合同所列残疾程度之一的，保险人按保险金额一定比例给付残疾保险金D.至第180日治疗仍未结束的，保险人根据第180日次日的身体情况所作残疾鉴定给付残疾保险金E.对于在酒后驾驶期间遭受意外伤害导致身故.残疾的被保险人，保险人不承担给付保险金责任【答案】C20、如投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程因保险事件损害时正确做法（）。A.保险公司按投保的保险金额所占百分比赔偿实际损失B.损失赔偿的不足部分由保险事件的投保责任方负责补偿C.永久工程损失赔偿的不足部分由发包人承担D.已完工工程损失不足部分由承包人承担E.临时工程损失由发包人承担【答案】AC21、九部委于2007年联合颁发了《标准施工招标文件》，其中包括施工合同标准文本，关于该标准文本的说法正确的是（）。A.标准施工合同提供了通用条款、专用条款和签订合同时采用的合同附件格式B.标准施工合同提供的合同附件格式包括履约保函、预付款保函、技术文件等三个文件C.履约保函的担保人对承包人保修期内履行合同义务的行为不承担担保责任D.预付款保函的担保期限自预付款支付给承包人起，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止E.履约保函与预付款保函均采用无条件担保方式【答案】ACD22、关于经评审的最低投标价法的说法，正确的有（）A.该方法适用于具有通用技术，性能标准没有特殊要求的项目评标B.该方法一般将投标人施工组织设计审查放在初步评审阶段C.中标人应按其经评审的最低投标价与招标人签订合同D.投标人不得在标书中以若干中标可以优惠降低的方式提出两个报价E.投标人可以低于成本的价格报价【答案】ABD23、根据标准施工合同文本中对变更的规定，因不可抗力事件导致的下列损失中，应由发包人承担的包括（）。A.工程本身的损失B.承包人采购的运至施工现场待安装工程设备的损失C.承包人的人员伤亡D.工程停工损失E.承包人的施工机械损失【答案】AB24、材料采购合同履行中，可用来验收现场交货质量的方法有（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.查点衡量法B.物理试验法C.理论换算法D.化学分析法E.经验鉴别法【答案】BD25、根据《标准施工招标文件》合同附件格式有（）。A.通用合同条款格式B.专用合同条款格式C.合同协议书格式D.履约担保格式E.预付款担保格式【答案】CD26、建筑工程一切险加保第三者责任险，保险公司承担的保险责任范围包括（）。A.在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起邻近地区的第三者的财产损失B.被保险人因上诉而支付的诉讼费用C.在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起邻近区域的人身伤亡D.正常水位变化引起第三者财产损失E.工程所有人签发完工程验收证书后，工程受到的台风损失【答案】ABC27、下列（）情形导致工期顺延，原定竣工日后的支付过程中，调价公式继续有效。A.不可抗力事件的影响B.承包人采购的施工材料未按时交货C.施工许可证没有及时颁发D.发包人原因不具备合同约定的开工条件E.发包人迟延提供材料【答案】ACD28、下列有关违约金的表述中，错误的有()A.合同中必须约定违约金B.约定的违约金低于实际损失，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加C.约定的违约金过分高于实际损失，当事人必须按约定的违约金执行D.合同中未约定违约金，当事人一方可以要求对方依法支付违约金E.违约方支付违约金后，对方仍有权要求其履行债务【答案】ACD29、作为合同法律关系主体的自然人必须具备相应的（）。A.民事权利能力B.民事行为能力C.刑事权利能力D.刑事行为能力E.自主行为能力【答案】AB30、ECC通过建立（）为特征的合作机制，让项目各方致力于提高整个工程项目的管理水平。A.早期警告程序B.晚期警告程序C.补偿事件D.区段竣工E.功能欠佳赔偿费【答案】AC31、根据《标准材料采购招标文件》，投标函中的分项报价表应包括的内容有（）。A.规格B.单位C.性能D.数量E.总价【答案】BD32、下列属于合同签订及履行阶段合同管理任务的是（）。A.组织做好合同评审工作B.制定完善的合同管理制度和实施计划C.倡导构建合同各方合作共赢机制D.细化项目参建各相关方的合同界面管理E.落实细化合同交底工作【答案】ABC33、仅给予承包人工期和费用补偿而不补偿利润的事件有（）。A.延误移交施工现场B.不可预见的外界条件C.施工遇到文物和古迹D.后续法规的调整E.不可抗力事件造成的损害【答案】BC34、工程设计招标与施工招标的主要区别有（）。A.招标人不同B.投标保函的类别不同C.对投标书的编制要求不同D.开标形式不同E.评标原则不同【答案】CD35、招标过程中，投标文件对招标文件的响应出现了偏差，标书中（）等不影响继续评标。A.完工期限超过了招标文件规定的期限B.个别项目提供了不完整的数据C.单价与相应工程量乘积之和的