2023年监理工程师之合同管理考前冲刺试卷A卷含答案

2023年监理工程师之合同管理考前冲刺试卷A卷含答案单选题（共100题）1、下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法错误的是（）。A.承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人B.除发包人已同意投标文件中说明的分包外，合同履行过程中承包人还需要分包的工作，仍应征得发包人同意C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.分包人的资质能力不需要经过监理人审查【答案】D2、大中型建设工程设计变更超过原设计标准或批准标准时，正确的处理方式（）。A.业主根据变更重新与承包商签订合同B.承包商与设计人协商变更事项并报监理人批准C.业主按照规定程序办理变更审批手续D.设计人决定按变更后的标准或规模进行设计【答案】C3、除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序正确的是（）。A.合同协议书→中标通知书→发包人要求→专用合同条款→通用合同条款B.发包人要求→合同协议书→中标通知书→专用合同条款→通用合同条款C.合同协议书→中标通知书→专用合同条款→通用合同条款→发包人要求D.中标通知书→合同协议书→通用合同条款→专用合同条款→发包人要求【答案】C4、ECC合同的典型特点是（）A.在核心条款的基础上，加上选定的主要选项条款和次要选项条款B.项目经理和承包商都可要求对方出席早期警告会议C.鼓励当事人采取合作，而不是采取对抗行为D.适用于在签订合同时价格已经确定的合同【答案】C5、下列关于投标前现场踏勘的说法中，错误的是（）。A.有利于投标人全面解招标项目情况B.有利于减少可能的争议C.主要踏勘项目经济、地理、地质、气候等客观条件和环境D.投标人可在方便时自行前往现场踏勘【答案】D6、如果因遵守工程师的指令或因业主的延误而使承包商遭受了延误和（或）导致了费用，则承包商应通知工程师并有权向其提出（）索赔。A.工期、费用和利润B.工期、费用C.工期、利润D.费用和利润【答案】A7、用于幕墙中的石材，下列规定哪一条是错误的？()A.石材宜选用火成岩，石材吸水率应小于0.8%B.石材中的含放射性物质应符合行业标准的规定C.石板的弯曲强度不应小于8.0MPaD.石板的厚度不应小于20mm【答案】D8、下列关于资格审查办法的有限数量制说法正确的是（）。A.通过详细审查申请人的数量不足3个的，必须重新组织资格预审B.通过详细审查的申请人数量超过规定数量的，均通过资格预审C.评分因素包括申请人的类似项目业绩D.通过详细审查申请人的数量不足3个的，只能直接招标【答案】C9、“商定或确定”条款规定，()在协调处理合同履行过程中的有关事项时，应首先与合同当事人协商，尽量达成一致。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.发包人D.发包人代表【答案】A10、按照化学组成分类，蛋白质可分为（）。A.组合蛋白质值B.纤维类蛋白质C.单纯蛋白质D.结合蛋白质E.球状蛋白质【答案】C11、关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）。A.发包人只能是建设单位B.特殊情况下，承包人可以没有设计资质C.承包人的综合资质只设甲级D.承包人的行业资质只设甲级【答案】C12、根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标文件中，若要求中标人提供履约保证金的，其额度不应超过合同价格的()。A.20B.10%C.5D.30%【答案】B13、（2018年真题）建设项目设计施工总承包方式的优点是（）。A.可缩短建设周期B.可降低工程成本C.可优化设计方案D.可加大监理人监督力度【答案】A14、根据FIDIC《施工合同条件》，所谓“不可预见”，指一个有经验的承包商（）前不能合理预见的风险。A.基准日B.在提交投标书日期C.开标D.递交投标保证金【答案】B15、施工企业以自己的房产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，在依法拍卖该房产时尚欠银行500万元本金、20万元利息、50万元违约金，拍卖房产得款400万元，拍卖费用10万元，则施工企业欠银行的债务()A.全部消灭B.还有100万元C.还有150万元D.还有180万元【答案】D16、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，由委托人提供的检测设备改由监理单位自备时，设备使用的补偿金额计算方法是()。A.补偿金额=设备原值*设备在工程上使用的时间B.补偿金额=设备原值*设备在工程上使用的时间+设备折旧率C.补偿金额=设备原值*设备在工程上使用的时间占折旧年限的比例+管理费D.补偿金额=设备原值*设备折旧率+管理费【答案】C17、某工程项目施工中，发包人供应的材料经过承包人检验通过后用于工程。后来发现部分工程存在缺陷，原因属于材料质量问题，该部分工程需拆除重建，则()。A.承包人承担返工费用，工期不予顺延B.承包人承担返工费用，工期给予顺延C.发包人承担追加合同价款，工期不予顺延D.发包人承担追加合同价款，工期给予顺延【答案】D18、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（）A.质押担保B.抵押担保C.保证担保D.留置担保【答案】C19、下列合同主体中，属于建设工程合同主体的是（）。【相关知识点新教材已删除】A.设计单位B.工程咨询单位C.监理单位D.材料设备供应单位【答案】A20、合同工期自（）起计算。A.监理人下达开工通知之日B.实际开工之日C.合同中约定的开工日D.开工通知中载明的开工日【答案】D21、公开招标时，下列对投标人提供的文件进行评审的内容中，不属于评标委员会评审内容的是()。A.投标文件的符合性鉴定B.投标人的资格预审C.商务标评审D.技术标评审【答案】B22、关于建设工程勘察任务发承包的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.工程勘察任务，不需要通过招标方式发包B.使用特定专有技术的工程勘察任务可直接发包C.工程勘察任务的承包人可以是自然人D.工程勘察任务只能发包给一家勘察单位【答案】B23、关于勘察合同中通用合同条款和专用合同条款的说法，不正确的是（）。A.专用合同条款可结合项目的具体特点对通用合同条款进行补充.细化B.专用合同条款补充和细化的内容不得与通用合同条款相抵触C.专用合同条款与通用合同条款相抵触时，勘察合同无效D.通用合同条款可以约定专用合同条款补充，细化时，允许与通用合同条款不一致【答案】C24、能够引起合同法律关系产生、变更与消灭的客观现象和事实就是法律事实，下列关于法律事实说法正确的是（）。A.当事人订立合法有效的合同属于行为B.行政部门罚款属于事件C.没有及时支付报酬农民工罢工属于行为D.禁运属于自然事件【答案】A25、施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则下列计算变更合同价款的方法正确的是（）。A.按照报价单内类似工作的单价计算变更价款B.参照报价单内类似工作的单价商定或确定单价C.根据成本加利润的原则商定或确定单价D.参照设计单位提出的单价商定或确定单价【答案】B26、根据《标准材料采购招标文件》相关规定，招标条件应写明（）。A.建设地点B.招标条件C.建设工期D.本次招标采购材料的名称【答案】D27、在施工过程中，监理人收到承包人的书面变更建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的()天内做出变更指示。A.3B.7C.14D.28【答案】C28、在施工索赔中，工程师处理索赔的决定()A.承包人必须接受B.不具有强制性的约束力C.仲裁机构应予以认可D.排除了法院的诉讼管辖【答案】B29、根据《民法典》担保物权分编和合同编，不属于保证合同包括的内容的是（）。A.被保证的主债权数额B.保证人履行债务的期限C.保证的方式D.保证担保的范围【答案】B30、违反《建设工程勘察设计管理条例》规定，设计单位超越本单位资质等级承包工程的，对设计单位的处罚方式不包括（）。A.罚款B.没收违法所得C.责令停业整顿D.吊销营业执照【答案】D31、下列投标文件对招标文件响应的偏差中，属于细微偏差的是()。A.联合体投标没有联合体协议书B.投标工期长于招标文件要求的工期C.投标报价的大写金额与小写金额不一致D.投标文件没有投标人授权代表的签字【答案】C32、FIDIC标准合同文本中的（），适用于由承包商按照雇主要求进行设计、生产设备制造和安装的电力、机械、房屋建筑等工程的合同。A.《施工合同条件》(1999年版)B.《生产设备和设计一施工合同条件》(1999年版)C.《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同条件》(1999年版)D.《简明合同格式》(1999年版)【答案】B33、建设工程材料设备采购合同，是出卖人转移建设工程材料设备的（）于买受人，买受人支付价款的合同。A.使用权B.销售权C.购买权D.所有权【答案】D34、建设工程采用设计施工总承包模式的不利因素是（）。A.监理人对工程实施的监督力度降低B.承包人的工程索赔增多C.工程投资控制难度増加D.发包人的工程风险加大【答案】A35、根据《招标投标法》，应由（）确定中标人。A.招标人B.招标代理机构C.评标委员会D.招标投标监督机构【答案】A36、招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于（）日。A.3B.5C.7D.10【答案】B37、不可用于抵押的财产是（）A.建设用地使用权B.正在建造的建筑物C.土地使用权D.正在使用的交通工具【答案】C38、某工程通过了竣工验收，但在验收文件中提出了5处还需要承包人修改的工程缺陷。按照《建设工程施工合同（示范文本）》，在工程缺陷修改完成前，工程的保护和照管责任应由()负责。A.发包人B.承包人C.工程师D.发包人和承包人共同【答案】B39、某建设项目发售招标文件时收取工本费500元，则在招投标结束后()。A.招标文件及收费都不退回B.退回招标文件，收费不退回C.不退回招标文件，收费退回D.招标文件及收费分别退回【答案】A40、（2020年真题）关于工程勘察设计开标评标的说法，正确的是（）。A.投标人在开标现场对开标提出的异议，招标人有权不予答复B.评标委员会由招标人代表和有关专家组成，应为5人以上单数C.开标应在招标文件确定的提交投标文件截止时间后的3日内进行D.投标报价偏差率的计算方法应由评标委员会成员在评标时确定【答案】B41、某项目监理人发出开工通知后，因拆迁纠纷不具备开工条件导致开工时间推迟，则该项目的开工日期应为（）。A.发出开工通知的日期B.收到开工通知的日期C.开工通知中载明的日期D.开工条件具备的日期【答案】D42、根据FIDIC《施工合同条件》，如任一争端方对争端避免/裁决委员会（DAAB）做出的决定不满，下列说法正确的是（）。A.决定对争端双方不具有约束力B.可以申请仲裁C.仲裁前不必争取友好协商解决争端D.在仲裁结束前暂按工程师的确定执行【答案】B43、根据《标准设计施工总承包合同》，需政府有关部门审查或批准的设计文件，发包人应在对其审查同意后的()日内向政府有关部门报送审查。A.7B.15C.21D.30【答案】A44、关于行使抗辩权的说法，正确的是()A.行使抗辩权方仍然承认合同有效B.行使抗辩权是解除合同的必要条件C.行使抗辩权即表示合同一方终止履行本方义务D.行使抗辩权表明合同变更【答案】A45、FIDIC.《施工合同条件》中，对工程量增减变化较大需要调整合同约定单价不包括的条件是()。A.该部分工程在合同内约定属于按单价计量支付的部分B.该部分工作通过计量超过工程量清单中估计工程量的数量变化超过10%C.计量的工作数量与工程量清单中该项单价的乘积，超过中标合同金额(我国标准合同中的“签约合同价”)的0.01%D.数量的变化导致该项工作的施工单位成本变化超过2%【答案】D46、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，在暂停施工期间，负责施工现场保护和安全保障的主体是（）。A.发包人B.监理人C.承包人D.监理人和承包人【答案】C47、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于工程量计量的说法中，正确的是()。A.按照承包人完成的实际工程进行计量B.只对承包人完成的合格工程进行计量C.对超挖的工程量不予计量，但对超挖部分的回填工程量予以计量D.承包人施工原因造成返工的工程量也应予以计量【答案】B48、根据标准施工合同通用条款的规定，下列事件中，承包商索赔可获得利润补偿的有（）。A.不利的物质条件B.发包人提供的材料和工程设备提前交货C.异常恶劣的气候条件D.基准资料的错误【答案】D49、(2014年真题)根据《标准施工合同》，施工准备阶段设计交底应由（）组织。A.设计人B.监理人C.发包人D.总承包人【答案】C50、根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款，合同约定的材料运输至施工场地卸货交付后，该材料的照管责任及风险应由（）承担。A.卖方B.买方C.卖方和买方D.材料生产厂家【答案】B51、设计施工总承包合同模式下，关于“开始工作通知”说法正确的是（）。A.表明从发出该通知时间开始工作B.与“开工通知”的说法相同C.表明自该通知中载明的开始工作日期计算合同工期D.该通知是由发包人发出的【答案】C52、下列关于履约保函与预付款担保的描述错误的是()。A.履约保函自发包人和承包人签订合同之日起，至缺陷责任期满止B.均采用无条件担保方式C.预付款担保期限至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止D.预付款担保期限不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额【答案】A53、根据《标准施工合同》，由于异常恶劣的气候条件带来的延误与损失，（）。A.不能顺延工程，不能补偿费用和利润B.可以顺延工程，但不能补偿费用和利润C.可以顺延工程，可以补偿费用但不能补偿利润D.可以顺延工程，可以补偿费用和利润【答案】B54、如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件影响结束后的28日内向监理人提交（）。A.索赔意向通知B.最终索赔通知书C.施工现场的记录D.索赔依据【答案】B55、下列关于资格审查办法的有限数量制说法正确的是（）。A.通过详细审查申请人的数量不足3个的，必须重新组织资格预审B.通过详细审查的申请人数量超过规定数量的，均通过资格预审C.评分因素包括申请人的类似项目业绩D.通过详细审查申请人的数量不足3个的，只能直接招标【答案】C56、招标人通过新闻媒体发布招标公告，凡具备相应资质符合招标条件的法人或组织，不受地域和行业限制均可申投标指的是（）。A.邀请投标B.公开招标C.公开投标D.邀请招标【答案】B57、根据九部委的《标准勘察合同》，勘察项目负责人在情况紧急且无法与发包人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后（）内向发包人提交书面报告。A.24小时B.48小时C.7天D.14天【答案】A58、下列关于标底的说法正确的是（）。A.是招标文件的必备内容B.不等于工程的概（预）算C.等于合同价格D.在招标过程中应当保密【答案】B59、保证期间债权人与债务人协议变更主合同或者债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人的（），否则保证人不再承担保证责任。保证合同另有约定的按照约定。A.书面同意B.口头同意C.签字盖章D.签字【答案】A60、承包人对施工专业分包管理的职责是（）。【相关知识点新教材已删除】A.负责专业分包工程的施工组织管理B.审查专业工程分包人的质量保证体系C.选派分包工程的项目经理D.负责对分包工程进行全面的质量检查【答案】B61、已知鸡蛋的食部为88%，含蛋白质13.3%，如需要8g蛋白质，财需要（）g鸡蛋。A.60.2B.68.4C.55.4D.65.4【答案】B62、仲裁协议是采取仲裁方式解决争议的前提条件，这体现了仲裁制度的()A.自愿原则B.公平合理原则C.依法独立进行原则D.一裁终局原则【答案】A63、某基础工程施工过程中，承包人未通知工程师检查即自行隐蔽，后又遵照工程师的指示进行剥露检验。经与工程师共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的是()。A.给承包人顺延工期并追加合同价款B.给承包人顺延工期，但不追加合同价款C.给承包人追加合同价款，但不顺延工期D.工期延误和费用损失均由承包人承担【答案】D64、根据FIDIC《施工合同条件》，所谓“不可预见”，指一个有经验的承包商（）前不能合理预见的风险。A.基准日B.在提交投标书日期C.开标D.递交投标保证金【答案】B65、大中型建设工程设计变更超过原设计标准或批准标准时，正确的处理方式（）A.业主根据变更重新与承包商签订合同B.承包商与设计人协商变更事项并报监理人批准C.业主按照规定程序办理变更审批手续D.设计人决定按变更后的标准或规模进行设计【答案】C66、不属于数据一致性和可维护性的范畴的是（）。A.安全性控制B.集中控制C.并发控制D.故障的发现和恢复【答案】B67、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，合同履行过程中，监理人可以单方面提出终止合同的情况是()。A.委托人不及时提供与业务有关的工程信息资料B.委托人订购的设备到货延误，导致施工停工超过半年C.委托人增加的监理工作内容过多D.执行监理业务的时间已到合同约定的日期而工程尚未完工【答案】B68、在项目招标的评标结束后，中标人的投标保证金应当在()退还。A.发出中标通知书后B.完成评标后C.提交履约担保后D.合同履行完毕后【答案】C69、某施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，评标排名前2位的投标人为甲、乙。甲的投标报价为5000万元，评标价为4990万元。乙的投标报价为5030万元，评标价为4980万元，则中标人和签约合同价分别为（）。A.甲，5000万元B.甲，4990万元C.乙，5030万元D.乙，4980万元【答案】C70、采用设计团队招标时，评标委员会评审的内容不包括（）。A.设计方案的功能、技术、经济和美观B.设计人员构成、业绩、从业经历C.项目解读、设计构思D.投标人信用情况和业绩【答案】A71、设计施工总承包合同模式下，关于承包人负责竣工后试验的说法，正确的是()。A.承包人提供所需要的所有其他设备、仪器，派遣有资质和经验的工作人员，在发包人在场的情况下进行B.发包人应派遣具有适当资质和经验的工作人员，直接按照操作和维修手册进行C.承包人提供所需要的所有其他设备、仪器，派遣有资质和经验的工作人员，发包人在不在场均可进行D.试验所必需的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料等由承包人提供【答案】A72、《建设工程设计合同（示范文本）》规定，设计合同的设计期限为()A.从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止B.从订立合同之日起，至完成工程验收之日止C.从设计人收到定金之日起，至交付全部设计文件之日止D.从设计人收到定金之日起，至完成工程验收之日止【答案】D73、关于学龄前儿童膳食碳化合物的特点不正确的是（）。A.从以奶和奶制品为主到以谷类为主的过渡B.不易用过多的糖和甜食C.不应以含有复杂碳水化合物的谷物为主D.适量的膳食纤维【答案】C74、根据九部委材料采购合同的规定，买方在全部合同材料交付后（）内未安排检验和验收的，卖方可签署进度款支付函并提交买方，买方在收到后（）内未提出书面异议的，则进度款支付函生效。A.7日，3日B.28日，3日C.3个月，7日D.6个月，7日【答案】C75、在铺设屋面油毡防水层之前，在基层上涂刷冷底子油。关于冷底子油的作用，下列正确的是()。A.封闭基层的气孔B.加强油毡防水层和基层的粘结力C.防止水分进入基层D.防止水分进入防水层【答案】B76、合同交底的实施形式中需要签署确认书的是（）。A.书面交底B.电子数据交底C.视听资料交底D.口头交底【答案】A77、在NEC合同文本中，目标合同（）。A.适用于签订合同时价格已经确定的合同B.适用于拟建工程范围在订立合同时还没有完全界定或预测风险较大的情况C.适用于工程范围的界定尚不明确，甚至用目标合同为基础也不够充分，而且又要求尽早动工的情况D.适用于施工管理承包，管理承包商与雇主签订管理承包合同【答案】B78、谷类中氨基酸的含量较低的是（）。A.蛋氨酸B.色氨酸C.亮氨酸D.赖氨酸【答案】D79、按照FIDIC《施工合同条件》规定，下列有关风险责任划分的说法中，错误的是()A.以投标截止日期作为风险划分时间点B.基准日后由于政策变化引起承包商施工成本增加由业主给予补偿C.基准日后由于政策变化引起承包商施工成本增加由业主补偿，成本减少由业主获得好处D.若合同内规定按支付日汇率为标准结算，则业主应承担汇率变动带来的损失【答案】A80、下列组织或机构中，能作为保证人的是（）。A.综合医院B.公益性社会团体C.国家机关D.普通公民【答案】D81、市场经济主要是依据（）规范当事人的交易行为。A.行政手段B.合同C.诚信D.道德【答案】B82、项目经理负责工程项目管理,其授权行为构成（）A.表见代理B.法定代理C.指定代理D.委托代理【答案】D83、发包人在（），向承包人返还质量保证金。A.申请竣工验收的同时B.竣工验收合格后C.保修期到期后D.缺陷责任期到期后【答案】D84、根据《标准勘察招标文件》，属于勘察招标文件内容的是（）。A.勘察机构设置B.勘察工作难点分析C.发包人要求D.勘察工作具体措施【答案】C85、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人采购的建筑材料，在使用前需要进行试验时，责任划分应为()。A.发包人负责试验，费用由发包人承担B.发包人负责试验，费用由承包人承担C.承包人负责试验，费用由发包人承担D.承包人负责试验，费用由承包人承担【答案】C86、（2021年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人与承包人在履行合同中发生争议，经争议评审组评审但当事人不接受评审意见而提交仲裁的，应在仲裁结束前暂按（）执行。A.争议评审组的评审意见B.发包人的意见C.承包人的意见D.总监理工程师的确定【答案】D87、《标准施工合同》中的通用条款规定了基准日期，关于基准日期描述正确的是（）。A.承包人以基准日期后的市场价格编制工程报价B.通用条款规定的基准日期指投标截止日前第28天C.承包人以基准日的市场价格编制工程报价D.基准日期后，因法律法规变化发生合同约定以外的增减时，不调整合同价款【答案】B88、(2016年真题)根据《标准施工合同》，发包人在收到承包人竣工验收申请报告（）天后未进行验收，视为验收合格。A.14B.28C.42D.56【答案】D89、下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）。A.雷电引起火灾B.洪灾引起的沉降C.台风导致脚手架坍塌D.建筑材料运输车在工地被吊袋砸坏【答案】D90、下列关于履约保证的描述中错误的是（）。?A.履约保证的形式有履约担保金、履约银行保函和履约担保书B.履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票C.履约银行保函是中标人从银行开具的保函，额度是合同价格的20%D.履约担保书由保险公司出具担保书，担保额度是合同价格的30%【答案】C91、（）是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人权利的法律制度。A.保证B.担保C.抵押D.质押【答案】B92、14.下列符合合同变更条件的是（）。A.变更超过原设计标准，应由当事方按照规定程序办理变更审批手续B.变更应经授权人签字且盖章后实施C.变更对合同价格和工期有影响时，应调整合同价格和工期D.变更或变更异议的提出，应符合合同约定且符合法律法规规定的程序和期限【答案】A93、能够引起合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类，下列属于事件的是（）。A.罢工B.法院判决C.行政行为D.仲裁机构裁决【答案】A94、成人血清视黄醇低于（）表示机体不足。A.1.05μmol/LB.3.15μmol/LC.0.70μmol/LD.0.35μmol/LE.1.02μmol/L【答案】C95、（）一般适用于具有通用技术.性能标准没有特殊要求的招标项目。A.综合标价法B.形式评审法C.最低评标价法D.经验评审法【答案】C96、（2017年真题）根据《标准施工合同》，当投标函、合同协议书和通用合同条款出现含义或内容矛盾时，优先解释的顺序是（）。A.投标函→合同协议书→通用合同条款B.投标函→通用合同条款→合同协议书C.合同协议书→投标函→通用合同条款D.合同协议书→通用合同条款→投标函【答案】C97、食物血糖负荷GL体现食物碳水化合物的（）对血糖的影响。A.质量B.数量C.种类D.摄取方式【答案】B98、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于()A.留置担保B.保证担保C.抵押担保D.质押担保【答案】B99、不属于最低评标价法中初步评审阶段工作内容的是（）。A.形式评审B.资格评审C.响应性评审D.施工方案合理性评审【答案】D100、编制行业标准施工招标的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的（）。A.申请人须知前附表B.资格审查办法C.投标人须知前附表D.资格预审公告【答案】B多选题（共50题）1、合同评审主要包括下列内容（）A.合法性、合规性评审B.合理性、可行性评审C.合同严密性、完整性评审D.合同强制性，综合性评审E.合同风险评估【答案】ABC2、依据监理合同示范文本规定，下列事项中，属于委托人义务的有()A.办理施工有关的行政审批手续B.将监理机构权限和主要成员分工书面通知第三方C.负责工程施工各方的协调管理D.与监理人协商一致，选定项目承包人E.提供监理工作需要的资料【答案】AB3、工程师对分包合同的管理包括()A.检查确认分包工程质量B.对分包商索赔的批准C.对分包商发布变更指令D.对分包商资质进行审查E.计量、确认分包商完成的工程量【答案】AD4、大型工程设备采购招标的特点主要包括（）。A.采购标的属于加工承揽B.对生产厂家有较高的资质和能力条件的要求C.作为制造商代理的设备供货贸易公司不能投标D.采购标的包括设备和伴随服务E.中标人的责任不包括安装（或安装指导）.保修.人员培训【答案】ABD5、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，导致现场发生暂停施工的下列情形中，承包商在执行工程师暂停施工的指示后，可以要求发包人追加合同价款并顺延工期的包括()。A.施工作业方法可能危及邻近建筑物的安全B.施工中遇到了有考古价值的文物C.发包人订购的设备不能按时到货D.施工作业危及人身安全E.发包人未能按时移交后续施工的现场【答案】BC6、关于抵押的效力，下列选项正确的是（）。A.抵押担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金和实现抵押权的费用B.抵押人通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况后，可以转让抵押物C.除受让人代为清偿债务外，抵押物的转让应当征得抵押权人的同意D.抵押人转让抵押物的价款，超过债权的部分归债务人所有，不足部分由抵押人清偿E.抵押权可以与其担保的债权分离而单独转让【答案】AC7、根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》，下列关于承包商对分包商索赔的处理办法中，正确的有()。A.因承包商原因使分包商受到损失的索赔，应提交工程师处理决定B.因业主原因使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，先行给予分包商补偿后，再向业主索赔C.因业主原因使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，以承包商的名义向工程师提交索赔报告D.因工程师的错误指令使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，以承包商的名义向工程师提交索赔报告E.因工程师的错误指令使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，以分包商的名义向业主提交索赔报告【答案】CD8、机电设备采购招标范围的伴随服务内容包括（）。A.负责所供货设备的监造B.提供货物组装和维修所需的专用工具C.提供详细的操作和维护手册D.监管施工承包商的设备安装并对安装质量负责E.对买方的维修、运行和管理人员进行培训【答案】BC9、(2014年真题)关于建设工程勘察合同内容的说法，正确的有（）。A.发包人应在开始勘察前7日内，向勘察人提供测量基准点、水准点和书面资料B.对工程的勘察许可应由勘察人提供C.勘察工作范围地下已有埋藏物的资料应由发包人提供D.拆除地上障碍物应由发包人完成E.勘察服务完成之前，由于不可抗力原因解除合同时，定金应当退还【答案】ACD10、根据《标准施工合同》，关于暂估价的说法，正确的有（）。A.暂估价中涉及的专业工程一定会实施B.暂估价是签约合同价的组成部分C.暂估价中涉及的专业工程不需要进行招标D.暂估价金额需要在合同履行阶段最终确定E.暂估价金额由监理人控制使用【答案】ABD11、ECC合同的内容组成中，核心条款包括的内容有（）。A.承包商的主要责任B.工期C.测试和缺陷D.保留金E.付款【答案】ABC12、《标准施工合同》通用条款规定，不可抗力造程的损失责任说法正确的是（）A.己运至施工场地的材料和工程设备的损害，由承包人承担B.因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担C.承包人设备的损坏由承包人承担D.发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用E.停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担【答案】BCD13、（2017年真题）法人是依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织，其应具备的条件包括（）。A.依法成立B.有自己的名称及组织机构C.有必要的经费D.有资质证书E.法定代表人具有执业资格【答案】ABC14、某设备采购合同专用条款约定买方参与交货前检验，下列说法正确的是（）。A.卖方未提前通知买方而自行检验，则买方有权要求卖方暂停发货并重新进行检验B.买方代表在检验中发现合同设备不符合合同约定的标准，则有权更换合同设备C.买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，视为对合同设备质量的确认D.买方承担买方代表的交通.食宿费用E.卖方为买方代表提供工作条件及便利可以收取必要费用【答案】AD15、根据《标准资格预审文件》的规定，以下（）属于初步审查标准。A.申请函的签字盖章B.申请文件的格式C.投标保函D.业绩E.项目经理资格【答案】ABC16、根据《标准施工合同》，保险的正确处理方式有（）。A.发承包双方应分别为自己在现场所有人员投保人身意外伤害险B.发包人应以自己的名义投保工程设备险C.承包人应以自己的名义投保施工设备险D.发包人应为履行合同的本方人员缴纳工伤保险费E.承包人应以自己的名义投保进场材料险【答案】ACD17、依据FIDIC《施工合同条件》的规定，有关工程师表述正确的是（）。A.相当于国内的监理工程师，但不属于业主方人员B.受业主委托授权，开展项目日常管理工作C.可以行使合同中明确规定的权力，经业主方确认后可以行使必然隐含的权力D.处理施工过程中有关问题时应保持公正（Impartially）的态度E.可以向助手指派任务和委托部分权力，但不得修改合同【答案】B18、根据《标准施工招标文件》通用条款规定，发生暂停施工的紧急情况时，承包人、监理人的行为不正确的是（）。A.承包人不得先行暂停施工B.承包人应及时提出暂停施工的书面请求，等待监理人指示C.监理人应在接到书面请求后12小时内予以答复D.监理人逾期未答复视为拒绝E.暂停施工期间由承包人负责妥善保护工程并提供安全保障【答案】ABCD19、在材料采购招标中，最低评标价法，是以（）作为比较要素，选择总价格最低者中标。A.材料设备的报价B.交货期C.寿命期内所需的燃料消耗费D.付款条件E.寿命期内的维修费用【答案】ABD20、关于DAAB的说法正确的是（）A.由业主支付酬金B.DAAB成员与业主、承包商及工程师没有利害关系C.如果双方发生争端，任一方可将争端事项提交给DAAB.委托其做出决定D.DAAB应在收到委托事项后84天内或在双方认可的其他期限内，提出其有理由的决定E.业主和承包商双方应在规定的日期前联合任命DAAB，DAAB由具有适当资格的一人或三人组成【答案】BCD21、下列属于资格预审公告的是（）。A.项目资金落实情况B.项目概况与招标范围C.申请人资格要求D.资格预审方法E.发布公告的媒介【答案】BCD22、合同法律关系客体中的行为包括（）。A.建筑物B.施工C.专利权D.安装E.建筑材料【答案】BD23、设计施工总承包合同订立文件中，发包人的技术要求包括（）。A.设计标准和规范B.技术标准和要求C.质量标准D.设计、施工和设备监造、试验E.性能保证指标【答案】ABCD24、根据FIDIC《施工合同条件》，下列情形中，属于施工中承包商不可预见物质条件的有()。A.污染物的影响B.不利于施工的气候条件C.实际地质情况与招标文件中提供的资料不一致D.施工中遇到业主提供资料中未标明的地下障碍E.与同时在现场施工的其他承包商发生施工交叉干扰【答案】CD25、根据《机电产品国际标准招标文件（试行）》投标分项标价表应包括的内容有（）。A.专用工具B.主要功能C.技术服务D.标准附件E.备品备件【答案】ACD26、（2015年真题）根据代理权产生的依据不同，代理可分为（）。A.招标代理B.委托代理C.法定代理D.追加代理E.指定代理【答案】BC27、根据九部委设备采购合同的规定，设备付款的类型包括（）。A.预付款B.进度款C.交货款D.验收款E.结清款【答案】ACD28、以下对索赔的表述中，正确的是（）。A.索赔要求的提出不需经对方同意B.索赔依据应在合同中有明确根据C.应在索赔事件发生后的28天内递交索赔意向通知D.监理人的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准E.承包人必须执行监理人的索赔处理决定【答案】ACD29、根据《标准施工合同》，除了明确规定对当事人双方有约束力的合同组成文件外，具体招标工程项目订立合同时需要明确填写的内容仅包括（）。A.发包人和承包人的名称B.施工的工程或标段C.签约合同价D.双方义务E.质量标准【答案】ABC30、（2018年真题）关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法，正确的有（）。A.适用于设计—施工一体化的总承包项目B.适用于依法强制监理的项目C.适用于所有招标项目D.只适用于公开招标的设计施工总承包项目E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目【答案】A31、根据《合同法》，合同被确认无效后，当事人承担法律责任的形式有()。A.返还财产B.赔偿损失C.缴纳罚款D.上缴非法所得E.双倍返还定金【答案】AB32、以下有关材料设备招标与施工招标的说法，不正确的是（）。A.材料设备招标与施工招标均可以采用公开招标或邀请招标的方式B.材料设备招标与施工招标在招标程序上基本相同C.材料设备招标中不得分包，但施工招标可以分包D.材料设备招标与施工招标在评标的评审要素有所不同E.材料设备招标与施工招标在评标量化比较方法上基本相同【答案】C33、在工程勘察设计的评标中，详细评审阶段，评标委员会按招标文件中规定的量化因素和分值进行打分，分值构成包括（）。A.资信业绩B.投标人资产C.勘察纲要或设计方案D.投标报价E.其他因素【答案】ACD34、关于合同生效的说法，正确的有()A.口头合同自受要约人承诺时生效B.书面合同自当事人双方签字时生效C.书面合同自当事人双方盖章时生效D.书面合同不能通过合同的履行生效E.办理批准手续不会对合同生效产生影响【答案】ABC35、以下对索赔的表述中，正确的是（）。A.索赔要求的提出不需经对方同意B.索赔依据应在合同中有明确根据C.应在索赔事件发生后的28天内递交索赔意向通知D.监理人的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准E.承包人必须执行监理人的索赔处理决定【答案】ACD36、在建设工程委托监理合同履行中，下列关于违约责任的说法中正确的有()A.委托人违约应承担违约责任B.监理人因过失承担的赔偿额按实际损失计算C.监理人因过失承担的赔偿额以扣除税金的监理酬金为限D.监理人对责任期以外发生的任何事情引起的损失不负责任E.监理人对第三方违反合同规定的质量要求不承担责任【答案】ACD37、材料设备采购招标投