2023年监理工程师之交通工程目标控制押题练习试题B卷含答案

2023年监理工程师之交通工程目标控制押题练习试题B卷含答案单选题（共100题）1、以下关于质量体系审核与评审，说法错误的是（）A.开展质量体系审核和评审是保持质量体系持续有效运行的次要手段B.是对体系要素进行审核、评价，确定其有效性C.是对运行中出现的问题采取纠正措施，对体系的运行进行管理，保持体系的有效性D.评价质量体系对环境的适应性，对体系结构中不适应的要素采取改进措施【答案】A2、某工程出现安全生产事故，造成10人死亡，该事故属于（）。A.特别重大事故B.重大事故C.一般事故D.较大事故【答案】B3、下列不属于施工组织设计贯彻应做好的工作是（）。A.施工组织设计的技术交底B.制定工程价款支付比例C.实行项目岗位责任制D.制定各项管理制度【答案】B4、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不得大于30mA，额定漏电动作时间（）。A.不应大于0.1sB.大于0.1sC.小于0.1sD.不应小于0.1s【答案】A5、安全监理细则由（）负责审批，在安全监理实施细则报审表签署审批意见。A.监理工程师B.驻地监理工程师C.总监理工程师D.建设单位【答案】C6、根据平安百年品质工程的建设推进要求，桥梁工程应研究中小桥梁承载能力和耐久性的（）。A.质量技术体系B.快速检测评定技术C.基础理论研究D.控制参数【答案】B7、某市采石场位于山腰，自2009年投产以来每年都排放一定数量的污水顺山坡流到山下由农民何阳承包的鱼塘,由于对养鱼影响不大，何阳一直未曾提出异议。2012年1月，采石场进行技术改造，扩大了生产规模,污水排放量成倍增长，何阳发现自己承包的鱼塘频繁出现死鱼现象，要求采石场赔偿损失，但采石场未予理睬。于是何阳找到市环保局解决问题。2012年3月，市环境监理大队经监测证实，采石场排放的污水符合排放标准，市环保局随后给采石场下书面通知，要求采石场缴纳排污费25万元。同时，市环保局就采石场和何阳之间的民事纠纷作出行政调解处理决定：采石场赔偿何阳经济损失12万元。据此，请回答下列题。A.原告举证B.由被告对排污行为与损害结果之间无因果关系举证C.适用举证责任倒置D.原告证明侵权事实，被告否认的，由被告负举证责任【答案】B8、以下不属于安全生产方针的是（）。A.安全第一B.预防为主C.综合治理D.以人为本【答案】D9、提高价值的途径有（）。A.功能提高，成本增加B.功能降低，成本增加C.功能降低，成本降低D.功能提高，成本不变【答案】D10、上路床厚度为0.3m，下路床厚度在轻、中及重交通公路为（）m，特重、极重交通公路为（）m。A.0.5，0.9B.0.3，0.5C.0.5，0.8D.0.2，0.7【答案】A11、索赔报告中包括的财务方面的证据资料，除索赔人的论证外，最好附有注册会计师或审计部门的审计报告，以证明财务方面证据的（）。A.适用性B.可靠性C.安全性D.正确性【答案】D12、分项工程质量应在所使用的原材料、半成品、成品及施工控制要点等符合基本要求的规定,无外观质量限制缺陷且质量保证资料真实齐全时，方可进行检验评定。其中，关键项目的合格率不低于（）（机电工程为100%），否则该检查项目为不合格。A.90%B.93%C.95%D.98%【答案】C13、由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加或工期延误的，由（）承担赔偿责任。A.发包人B.监理人C.承包人D.发包人和承包人共同【答案】A14、隧道浅埋地段地下水位较高且影响隧道施工时，应采取井点降水措施，下列检查规定错误的是（）。A.降水井应布置在隧道两侧井底高程应在隧底高程以下3~5mB.隧道施工期间围岩地下水位应保持在开挖线以下C.工作水泵的排水能力应不小于预测抽水量的1.2倍D.应设置水位观测井，监测水位高程，掌握水位变化情况，调整降水参数【答案】B15、填方路基中，路基填筑中利用土方的工程量计量规则是（）。A.计算压实体积，计量单位为m3B.计算压实面积，计量单位为m2C.计算天然体积，计量单位为m3D.满足施工需要，预留路基宽度宽填的填方量需要另行计量【答案】A16、施工进度计划管理是以（）为主体，制订各项专业性计划。A.施工生产活动B.业主下达计划C.施工组织设计D.人员设备情况【答案】A17、关键项目（除机电工程）的合格率不应低于（）。A.80%B.90%C.95%D.100%【答案】C18、价值工程的基本原理，描述错误的是（）A.着眼于寿命周期成本B.价值工程的核心是功能分析C.价值工程的功能，一般是指必要功能和非必要功能D.价值工程的目标表现为产品价值的提高C选项，价值工程的功能，一般是指必要功能。【答案】C19、适用于深水桥梁基础的围堰是（）。A.土围堰B.土袋围堰C.钢板桩围堰D.钢套箱围堰【答案】D20、某常规投资方案，当贷款利率为12%时，净现值为150万元；当贷款利率为14%时，净现值为－100万元，则该方案财务内部收益率的取值范围为（）。A.＜12％B.12%～13%C.13％～14%D.＞14％【答案】C21、（）表现为黏结力较高，内摩阻力受沥青材料的性质和物理状态的影响较大，稳定性较差，密实、疲劳和低温性能强。A.悬浮密实结构B.骨架空隙结构C.骨架密实结构D.骨架悬浮结构【答案】A22、在特殊干旱地区的高速公路路床压实度标准最低可能为（）。A.96%B.95%C.94%D.93%【答案】D23、运营费用中的养护管理费一般按公路等级，依据交通运输主管部门上年度每公里养护管理支出的平均值综合计算,大中修及技术改造一般按通车后每隔6~8年左右进行一次，每次大中修及技术改造的费用按工程建设投资额的（）左右计算。A.10%B.5%C.15%D.20%【答案】C24、关于加固土桩施工的说法不正确的是（）。A.加固土桩的固化剂宜采用生石灰或水泥B.生石灰应采用磨细I级生石灰C.水泥宜采用强度等级不低于32.5级的普通硅酸盐水泥D.加固土桩施工前应进行成桩试验，桩数宜不少于3根【答案】D25、以下关于混凝土、钢筋混凝土预制构件施工质量要求，不符合规定的是（）。A.每个预制块件应一次浇筑完成不得间断B.腹板底部为扩大断面的T形梁应先浇筑其上部腹板C.U形梁式拱肋，宜一次浇筑完成，首先浇筑底板至底板承托的顶面，待上述混凝土沉实后，再浇筑腹板D.连续箱梁梁段的浇筑，应先浇底板，振捣密实后，再行浇筑腹板【答案】B26、根据质量管理计划进行行动方案的部署和交底属于（）。A.计划P（Plan）B.实施D（Do）C.检查C（Check）D.处理A（Action）【答案】B27、下列关于安全生产专项费用计量支付的工作职责的说法中，错误的是（）。A.安全费用如有急用可以暂时挪用B.安全费用不得挪用或变相挪用C.分管安全副总监组织安全专监、计量专监现场核实安全生产费用使用情况（若建设单位规定需要一同到现场进行核实的，由监理负责通知建设单位）D.总监办签认后，报建设单位审批【答案】A28、浅基础地基处理的范围至少应宽出基础之外（）。A.0.5mB.1mC.1.5mD.2.0m【答案】A29、工程参建单位应建立应急救援组织或者配备应急救援人员，某工程合同价8000万元，应急救援人员为（）。A.10B.15C.16D.20【答案】D30、《公路工程施工监理规范》（JTGG10-2016)第6.0.7条规定，监理机构应参加（）组织的竣工验收，提交监理工作报告和工程监理资料，配合竣工验收检查。A.建设单位B.施工总承包单位C.城建档案馆D.工程质量监督机构【答案】A31、某沥青混合料出厂温度为200℃，属于过度加热，该沥青混合料应（）。A.尽快使用B.废弃C.加冷料重新拌和D.冷却后使用【答案】B32、对有抗震设防要求的结构，其钢筋的强度和最大力下总伸长率的实测值的规定，说法错误的是（）。A.钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25B.钢筋的抗压强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25C.钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.30D.钢筋的最大力下总伸长率不应小于9％【答案】B33、交通工程项目建设程序，说法正确的是（）。A.政府投资交通建设项目和企业投资交通建设项目实行审批制B.政府投资交通建设项目和企业投资交通建设项目实行核准制C.政府投资交通建设项目实行审批制，企业投资交通建设项目实行核准制D.政府投资交通建设项目实行核准制，企业投资交通建设项目实行备案制【答案】C34、发包人应在监理人收到进度付款申请单后的（）天内，将进度应付款支付给承包人A.14B.25C.28D.42【答案】C35、下列说法中，正确的是（）。A.地基表层压实度要求，二级公路一般土质应不小于95%B.地基表层压实度要求，三、四级公路应不小于80%C.路基基底原状土试验，每公里应不少于3个点D.原地面坑洞处，需要在清除沉积物后，分层回填【答案】D36、拱圈各段的接缝面应与拱轴线垂直，各分段点应预留间隔槽，其宽度宜为（）。A.0.3～0.5mB.0.5～0.8mC.0.5～1.0mD.0.8～1.2m【答案】C37、若箱梁体不能一次浇筑完成需分两次浇筑时第一次和第二次浇筑的时间应间隔至少（）。A.12hB.24hC.36hD.48h【答案】B38、（）是指导施工最详细最直接的进度计划文件。A.施工总进度计划B.单位工程施工进度计划C.分部分项工程作业进度计划D.关键项目施工进度计划【答案】C39、钻孔灌注桩钻孔底沉淀物厚度，对于摩擦桩，要符合设计规定，设计未规定时，对于直径≤1.5m的桩应不大于（）mm。A.20B.30C.40D.50【答案】A40、水泥混凝土路面混凝土拌合物水灰比及其稳定性，每（）m3抽检一次，有变化随时测。A.4000B.6000C.3000D.5000【答案】D41、专项施工方案应当由（）审核签字、加盖单位公章，并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后方可实施。A.施工项目技术负责人B.施工项目负责人C.施工单位技术负责人D.施工单位负责人【答案】C42、关于填隙碎石基层施工的说法错误的是（）。A.填隙碎石的施工工艺中，撒布填隙料应在初压之前进行B.粗碎石可以用强度合格的各种岩石轧制而成C.粗碎石可以用稳定的矿渣轧制而成D.单层填隙碎石的压实厚度宜为公称最大粒径的1.5－2.0倍【答案】A43、评价围岩稳定程度最直接、最重要的指标是（）。A.岩石坚硬程度B.岩体完整程度C.地下水状态D.基本质量指标【答案】B44、生产经营单位的主要负责人未履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款。发生一般事故的，处上一年年收入百分之（）的罚款。A.三十B.四十C.五十D.六十【答案】A45、关于安全生产费用的支付说法正确的是（）。A.安全生产费用按照“企业提取、政府监管、确保需要、规范使用”的原则进行管理B.公路工程计提标准为3%C.提取的安全生产费用列入工程造价，在竞标时不得删减，列入标内管理D.在评标和合同谈判时，安全生产费用为可以竞争性费用【答案】A46、工程施工对生态环境造成的短期影响，主要是指施工期间及其前后（）年的短暂时间内造成的。A.1～2B.2～3C.3～4D.3～5【答案】A47、分项工程质量应在所使用的原材料、半成品、成品及施工控制要点等符合基本要求的规定,无外观质量限制缺陷且质量保证资料真实齐全时，方可进行检验评定。其中，关键项目的合格率不低于（）（机电工程为100%），否则该检查项目为不合格。A.90%B.93%C.95%D.98%【答案】C48、当隧道洞口位于山坡不稳定、地形条件较差处，且隧道顶两侧土体严重不一致时，即为（）现象，如果处治不当，可能会出现隧道开裂，严重时发生坍塌事故。A.应力集中B.受力不均C.剪切D.偏压【答案】D49、公路工程施工阶段监理的起止时间为（）。A.监理合同签订之日至工程竣工之日B.监理合同签订之日至工程交工验收申请受理之日C.合同工程开工之日至工程竣工之日D.合同工程开工之日至工程交工验收申请受理之日【答案】D50、可在冬期进行路基施工的工程项目是（）。A.一级公路的土路基开挖B.挖掘填方地段的台阶C.岩石地段的路堑开挖D.高速公路的土路基开挖【答案】C51、关于工程费用监理，下列说法中，错误的是（）。A.控制施工“合同价格”的核心环节B.质量控制的核心手段C.进度控制的重要辅助手段D.保护承包人合法权益的重要途径【答案】B52、生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员（）管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。A.统一B.分工管理C.互带D.分别【答案】A53、按功能的重要程度划分,产品的功能一般可划分为（）。A.使用功能和美学功能B.使用功能和美学功能C.基本功能和辅助功能D.过剩功能和不足功能【答案】C54、拱上建筑混凝土应在封拱间隔槽混凝土强度达到设计等级的（）方可浇筑，浇筑应按施工设计程序进行，一般由拱脚至拱顶，对称、均衡地进行。A.100%B.50%C.85%D.78%【答案】C55、监理工程师应对施工单位的工艺试验进行全过程的（），并应做出详细记录。A.巡视B.旁站C.抽检D.平行试验【答案】B56、从兼顾合同的公平性及简化合同管理的要求出发，对于工期较短（一年甚至更短）的项目，可不考虑设立（）条款，由承包人在报价中去考虑相关风险费用（通常一个有经验的承包人能对短期内可能出现的物价上涨进行预测），以简化费用监理工作。A.工程变更B.价格调整C.工期调整D.进度款结算【答案】B57、矿质混合料的配合比组成设计不包括（）A.确定沥青混合料类型B.确定矿质混合料的级配范围C.确定级配曲线D.确定沥青用量【答案】D58、关于抗滑支挡工程施工说法不正确的是（）。A.应在滑坡体处于相对稳定的状态下施工B.抗滑桩与挡土墙共同支挡时，应先施作挡土墙C.抗滑桩、锚索施工应从两端向滑坡主轴方向逐步推进D.各种支挡结构的基底应置于滑动面以下，并应嵌入稳定地层【答案】B59、推进交通强国建设的监理工作目标中的安全目标是杜绝（）及以上生产安全责任事故。A.一般B.较大C.重大D.特别重大【答案】C60、下列项目应单独计量的是（）。A.模板B.脚手架C.垫圈D.箍筋【答案】D61、某建设项目的净年值大于0，则其内部收益率（）基准收益率。A.等于B.一定小于C.一定大于D.可能大于也可能小于【答案】C62、根据《公路路基施工技术规范》（JTG/T3610-2019），下列不属于施工单位应进行路基填筑试验路段施工的路基是（）。A.三级及三级以上公路路堤B.填石路堤、土石路堤C.特殊路基D.拟采用新技术、新工艺、新材料、新设备的路基【答案】A63、由于发包人发生违约情况时，承包人按合同约定暂停施工（）天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。A.14B.25C.28D.42【答案】C64、下列符合承压板法地基土载荷试验要点的是（）。A.试验基坑宽度不应小于承压板宽度的2倍B.宜在拟试压表面用粗砂或中砂层找平，其厚度不超过30mm。C.宜在拟试压表面用粗砂或中砂层找平，其厚度不超过20mm。D.加荷分级不应少于7级【答案】C65、对于（），事故单位应按照职责分工立即组织整改，确保及时进行治理。A.一般事故隐患B.较大事故隐患C.重大事故隐患D.特大事故隐患【答案】A66、高速公路、一级公路路床范围为崩解性岩石或强风化软岩时，应进行换填处理，设计有规定时按设计厚度换填，设计未规定时换填厚度宜为（）。A.0.2~0.5mB.0.3~0.5mC.0.5~0.8mD.0.5~1.0m【答案】B67、对高速公路和一级公路，密级配沥青混合料的厚度不宜小于公称最大粒径的（）。A.1倍B.2倍C.3倍D.4倍【答案】C68、隧道浅埋地段地下水位较高且影响隧道施工时，应采取井点降水措施，工作水泵的排水能力应不小于预测抽水量的（）倍。A.1.0B.1.2C.1.5D.2.0【答案】B69、当延期事件发生以后，（）应根据合同约定及时进行妥善处理。A.监理工程师B.建设单位C.施工单位D.分包人【答案】A70、钢筋混凝土桥、预应力混凝土桥、木桥是按（）来划分的。A.主要承重结构所用的材料B.使用性质C.承重构件受力体系D.跨越障碍的性质【答案】A71、环境影响报告书应当由（）编制。A.建设单位B.环境影响评价机构C.环境保护行政主管部门D.具有相应资质的环境影响评价机构【答案】D72、如果小李期望今后5年内每年末从银行取出2万元，年利率为5%，以复利计息，则现在应存入（）万元。其中（P/A，5%，5）=4.3295，（P/F，5%，5）=0.7835。A.7.835B.8.659C.9.350D.10【答案】B73、支付证书签署确认表是（）的联合用表。A.监理单位和建设单位B.监理单位和施工单位C.施工单位和建设单位D.施工单位和设计单位【答案】A74、各行业固定资产投资项目的最低资本金比例按以下规定执行，错误的是（）A.城市和交通基础设施项目：城市轨道交通项目由25%调整为20%B.港口、沿海及内河航运、机场项目由30%调整为25%C.公路项目由25%调整为10%D.房地产开发项目：保障性住房和普通商品住房项目维持20%不变【答案】C75、混凝土应按一定的厚度、顺序和方向分层浇筑，且应在下层混凝土初凝或能重塑前浇筑完成上层混凝土；上下层同时浇筑时，上层与下层的前后浇筑距离应保持（）以上。A.1.0mB.1.2mC.1.5mD.1.8m【答案】C76、对于重大事故隐患，施工单位应当在确定后（）个工作日内向直接监管的交通运输主管部门报备，其中涉及民爆用品、危险化学品及特种设备等重大事故隐患的，还应向相应的主管部门报备。A.3B.5C.10D.15【答案】B77、占产品总零件数10%～15%左右的A类零部件，其成本往往占产品总成本的（）。A.10%～15%B.10%～20%C.70%～80%D.60%～80%【答案】C78、作为路面结构中的承重层，且具有足够的强度和刚度，指的是（）。A.面层B.基层C.垫层D.联结层【答案】B79、仰拱衬砌混凝土应整幅一次浇筑成型，一次浇筑的长度不宜大于（）。A.3mB.5mC.6mD.9m【答案】B80、城市道路水泥混凝土路面采用（）作为设计控制指标。A.3d抗压强度B.3d弯拉强度C.28d抗压强度D.28d弯拉强度【答案】D81、关于“平安工地”考核评价的说法，错误的是（）。A.考核评价应遵循“分级管理、属地负责”的原则B.考核评价结果分为优秀、合格、不合格三个等级C.考核评价结果纳入企业安全生产信用记录D.施工单位是平安工地建设的实施主体【答案】B82、关于招标控制价的编制要求，下列说法正确的是（）。A.招标控制价应由招标投标管理部门编制B.招标人可以自行决定是否编制标底C.开标前标底可以保密，也可以公开D.招标人可以规定最低投标限价【答案】B83、明洞施工方法中，（）适用于浅埋地段，或地质条件较好、开挖后边坡能够稳定的地段。A.拱墙整体灌注法B.先墙后拱法C.先拱后墙法D.墙拱交替法【答案】A84、现行《公路路基施工技术规范》（JTG/T3610）规定盐渍土路堤填料不得夹有草根、盐块及其他杂物，有机质含量宜不大于（）。A.0.5%B.1%C.2%D.3%【答案】B85、梁式桥中两相邻桥墩中线之间的距离，或墩中线至桥台背前缘之间的距离称为（）。A.标准跨径B.净跨径C.总跨径D.计算跨径【答案】A86、下列有关工程监理单位安全责任的表述中，不正确的是（）。A.应当审查安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准B.在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改C.事故隐患严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位D.向施工单位发出要求其整改或停止施工的指令后，施工单位拒不执行的，工程监理单位应当再次向施工单位发出有关指令【答案】D87、浅埋隧道地表下沉应采取的应对措施是（）。A.墙背注浆，充填空隙B.加强支护、调整施工措施C.喷射混凝土护面层D.可考虑改用高强度钢材的锚杆，或增加锚杆数量【答案】B88、基本预备费以建筑安装工程费、土地使用及拆迁补偿费、工程建设其他费之和为基数，项目建议书投资估算按（）计列。A.11%B.9%C.5%D.4%【答案】A89、隧道开挖后，（）是围岩动态的最显著表现，最能反映出围岩的稳定性。。A.洞内外观察B.围岩向坑道内部的位移C.围岩压力D.锚杆轴力【答案】B90、（）是表示其物理力学性能及耐久性的一个综合指标，所以工程实际往往把它作为检测喷射混凝土质量的重要指标。A.抗压强度B.抗拉强度C.疲劳强度D.黏结强度【答案】A91、面层水泥混凝土使用的机制砂细度模数宜在（）。A.2.0～3.1B.2.3～3.7C.2.0～3.7D.2.3～3.1【答案】D92、以下关于监理机构说法正确的是（）。A.公路工程项目监理均应设总监办B.公路工程项目监理均应设驻地办C.80km以上的高速公路、一级公路工程可设驻地办D.高速公路、一级公路等宜按照每年9000万元建安费的标准配备监理工程师1名【答案】A93、特别重大安全事故调查批复时限最长为（）。A.15dB.30dC.45dD.60d【答案】D94、结构外露表面的模板，其挠度不应超过跨径的1/400，结构隐蔽表面的模板，不应超过跨径的（）。A.1/150B.1/200C.1/250D.1/300【答案】C95、发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，合同价款调整的方法是（）。A.按照工程变更价款的确定方法确定价款，并以此取代暂估价，调整合同价款B.由承包人提出估价书，经监理人审查并经发包人同意，并以此取代暂估价，调整合同价款C.由监理人与合同双方当事人协商达成一致，确定新的价格取代暂估价，调整合同价款D.按照发包人要求的方法确定新的暂估价并以此取代原暂估价，调整合同价款【答案】A96、（）表现为黏结力较高，内摩阻力受沥青材料的性质和物理状态的影响较大，稳定性较差，密实、疲劳和低温性能强。A.悬浮密实结构B.骨架空隙结构C.骨架密实结构D.骨架悬浮结构【答案】A97、根据《标准施工招标文件》通用合同条款，发包人认为有必要时，由（）通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。A.技术负责人B.项目负责人C.监理工程师D.监理部门负责人【答案】C98、监理工程师应对施工单位管理人员和作业人员安全教育培训制度落实情况进行审查，三类人员在证书有效期内至少参加一次由交通运输主管部门组织的、不少（）的安全生产继续教育。A.8学时B.15学时C.20学时D.30学时【答案】A99、对重大风险制定动态监测计划，定期更新监测数据，（）不少于1次，并单独建档。A.每周B.每旬C.每月D.每季度【答案】C100、三违不包括（）。A.违章指挥B.违章操作C.违反施工方案D.违反劳动纪律【答案】C多选题（共50题）1、发行债券筹资的缺点包括（）。A.固定利息支出会使企业承受一定的风险B.可大大降低自有资金利润率C.筹资成本高，付息压力大D.债券合约的条款，常常对企业的经营管理有较多的限制E.会提高企业负债比率，增加企业风险，降低企业的财务信誉【答案】AD2、水泥混凝土路面施工遇到下列（）的天气情况，必须停止施工。A.风力达到5级以上的强风天气B.现场连续3昼夜的平均气温低于5℃C.夜间最低气温低于-3℃D.现场气温高于40℃E.现场降雨、雷阵雨、冰雹或降雪【答案】CD3、在公路工程质量控制和评价中，常用的分布形式（）。A.正态分布B.t分布C.泊松分布D.指数分布E.均匀分布【答案】AB4、关于水泥混凝土路面施工，下列说法中不正确的是（）。A.一级公路水泥混凝土路面必须采用机械摊铺B.气温低于5℃不得进行摊铺C.终饰整修作业应在混凝土凝固后进行D.混凝土表面沿横向制作纹理时，槽口深度应为3mmE.混凝土拌合物摊铺工作任务量较大，应避免连续作业【答案】CD5、以下属于对路面的基本要求的有（）。A.强度B.刚度C.稳定性D.耐久性E.坡度【答案】ABCD6、关于桥梁沉井基础，以下不属于其外观情况的有（）。A.圆形B.箱形C.圆端形D.椭圆形E.方形【答案】D7、安全生产费用保障制度是指施工单位对安全生产费用必须用于（）。A.施工安全防护用具及设施的采购和更新B.安全施工措施的落实C.工伤保险费用D.安全生产条件的改善E.安全绩效的发放【答案】ABD8、关于热拌沥青混合料拌和的说法正确的有（）。A.粗、细集料应分类堆放和供料，取自不同料源的集料应分开堆放B.拌和应将集料包括矿粉充分地烘干C.过度加热的混合料应废弃D.沥青的加热温度、石料加热温度、混合料的出厂温度、运到施工现场的温度均应满足规范要求E.每个料源的材料应进行抽样试验，检验合格后方可使用【答案】ABCD9、根据路面结构的力学特性，分为（）。A.柔性路面B.混凝土路面C.刚性路面D.沥青路面E.半刚性路面【答案】AC10、下列关于桥梁工程的基本组成及分类描述正确的有（）。A.桥梁一般由上部构造.下部结构.支座和附属构造物组成B.桥梁按承重构件受力体系划分为梁式桥.拱式桥.刚架桥.吊桥.组合体系桥C.护坡属于桥梁的下部构造D.多孔跨径总长为1000m为大桥E.组合体系桥实质是利用梁.拱.吊.钢架的不同组合【答案】ABD11、对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程中涉及（）的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。A.深基坑B.地下暗挖工程C.高大模板工程D.起重吊装工程E.土方开挖工程【答案】ABC12、关于工作时差的形成条件和相互关系描述正确的是（）。A.总时差对其紧前工作和紧后工作均有影响。B.局部时差只限于本工作利用，不能转移给紧后工作利用C.相干时差对其紧前工作无影响，但对紧后工作的时差有影响D.独立时差只能被本工作使用E.相干时差对其紧后工作无影响，但对紧前工作的时差有影响【答案】ABCD13、关于三辊轴机组铺筑面层时振捣的说法，正确的是（）。A.振捣机应由机架、行走机构和一排振捣棒组成B.振捣机工作长度宜为400-500mmC.振动棒之间的间距宜为350-500mmD.连续式振捣机的振捣棒组可垂直或大角度布置E.间歇式振捣机的振捣棒组宜水平或小角度布置【答案】ABC14、下列桥梁布置和结构有关的术语，说法正确的是（）。A.净跨径是：对于梁式桥，是设计洪水位上相邻两个桥墩（或桥台）之间的净距B.计算跨径：对于有支座的桥梁，指桥跨结构相邻两个支座中心之间的距离C.标准跨径：对于梁式桥，是指两相邻桥墩中线之间的距离D.总跨径：多孔桥梁中各孔标准跨径的总和E.设计洪水位：桥梁设计中按规定的设计洪水频率计算所得的高水位【答案】ABC15、水泥混凝土路面施工中，拌合站的搅拌能力配置指标包括（）。A.最小生产能力B.最大生产能力C.总设计标称搅拌能力D.拌合机规格E.料仓大小【答案】AC16、编制投标报价时，直接工程费计算方法包括（）。A.定额单价分析法B.实物量法C.工序单价分析法D.总价控制法E.单价控制法【答案】ACD17、模板安装的检查包括（）。A.钢模板的高度应与混凝土板厚度一致B.木模板应选用质地坚实，无腐朽、裂纹的木料C.模板高度的允许误差为±2mmD.立模的平面位置与高程，应符合设计要求E.钢模板的高度应略高于混凝土板的厚度【答案】ABCD18、下列选项中，属于每日进度检查记录内容的是（）。A.监理人员对施工现场巡视检查的情况B.实际参加施工的人力、机械数量及生产效率C.施工停滞的人力、机械数量及其原因D.承包人的主要技术及管理人员到达现场的情况E.当日发生的影响工程进度的特殊事件及原因【答案】BCD19、组织措施的优化方法包括有（）。A.作业方式的选择B.作业顺序的选择C.从计划外增加资源D.采取平均加快法E.采用依次加快法【答案】ABC20、企业管理费包括（）。A.基本费用B.主副食运费补贴C.职工探亲路费D.职工婚.丧.嫁.娶补贴E.财务费用【答案】ABC21、属于不良地质地段的有（）。A.滑坡B.崩塌C.岩溶D.软土地段E.膨胀地层【答案】ABCD22、钻孔桩的成孔工艺根据施工机械的不同可分为（）等成孔工艺，回旋钻又可分为正循环与反循环方式。A.冲击钻B.回旋钻C.旋挖钻D.锤击沉桩E.静压沉桩【答案】ABC23、中国人甲（男）与中国人乙（女）于1980年结婚。1985年，甲、乙先后赴德国留学，后双方分居。1994年甲在德国法院提起离婚诉讼。1995年德国法院判决解除甲、乙之间的婚姻关系。甲回国后向我国法院申请，要求承认德国法院的判决。下列选项哪些可以作为承认德国法院判决效力的条件？A.德国与我国存在此方面的条约关系或有互惠关系B.承认德国判决不损害我国的主权、国家安全和社会公共利益C.判决已发生法律效力D.判决必须是关于民商事争议的判决【答案】ABCD24、关于监理工程师在审查承包人的工程进度计划时应注意工期和时间安排的合理性，说法正确的有（）。A.发包人提交的工程总进度计划的总工期必须符合工程项目的合同工期B.与材料和设备的进场计划相协调，尽可能使施工对资源的要求趋于均衡C.对动员、清场、假日及天气影响的时间，应有充分的考虑并留有余地D.易受冰凉、低温、炎热、雨季等气候影响的工程应安排在适宜的时间，并应采取有效的预防和保护措施E.计划总工期应大于合同工期【答案】BCD25、墩台主要包括的构造物有（）。A.桥墩墩身B.桥墩盖梁（墩帽）C.系梁D.桥台台身E.挡土墙【答案】ABCD26、下列费用构成中属于建设项目管理费的有（）。A.建设单位管理费B.建设项目信息化费C.工器具购置费D.生产人员培训费E.工程保险费【答案】AB27、隧道施工常采用的开挖方法有（）。A.直线法B.全断面法C.台阶法D.导坑超前法E.逐段开挖法【答案】BCD28、风险等级主要由（）决定。A.暴露于危险环境的时间（T）B.风险事件发生的可能性（L）C.风险的可预测性（Y）D.后果严重程度（C）E.风险的可转移性（S）【答案】BD29、甲公司诉乙公司支付货款一案，乙公司在判决生效后未履行判决书所确定的义务，甲公司向法院申请强制执行。在执行过程中，乙公司提出目前暂时没有偿付能力，申请提供担保，对此，下列说法哪些是正确的？A.乙公司的执行担保申请须经甲公司同意，并由人民法院决定B.乙公司提供担保后，可以在暂缓执行期间内与甲公司达成执行调解协议C.在暂缓执行期间，甲公司发现乙公司有转移担保财产的行为，人民法院可以恢复执行D.乙公司在人民法院决定暂缓执行的期限届满后仍然不履行义务的，人民法院可以裁定执行担保人的全部财产【答案】AC30、以下适用《民事诉讼法》移送管辖规定的做法，哪些是错误的？A.甲市人民法院立案后发现对案件没有管辖权，但是被告一方没有提出管辖异议，出于诉讼效率考虑还是审理了此案B.乙市人民法院接到甲市人民法院移送来的案件后发现还是没有管辖权，遂将之另行移送到了丙市人民法院C.丙市人民法院接到乙市人民法院移送的案件后发现还是没有管辖权，只好提交本院审判委员会处理解决D.丁市人民法院本来已经受理某案，结果由于行政区域变更，在审理之前失去了管辖权，于是又将之移送给刚刚获得管辖权的戊市人民法院【答案】ABCD31、以下属于计量值数据的是（）。A.1mB.1kgC.1tD.1MPaE.1个【答案】ABCD32、公路工程总投资构成包括（）。A.建筑安装工程费B.土地使用及拆迁补偿费C.工程建设其他费D.直接费E.建设期贷款利息【答案】ABC33、下列有关支付令说法正确的有哪些？A.向债务人本人送达支付令，债务人拒绝接收的，人民法院可以留置送达B.债务人在法定期间提出书面异议的，人民法院无须审查异议是否有理由，应当直接裁定终结督促程序C.债务人对债务本身没有异议，但是提出缺乏清偿能力的，不影响支付令的效力D.债务人在收到支付令后，不在法定期间提出书面异议，而向其他人民法院起诉的，不影响支付令的效力【答案】ACD34、重大风险登记主要内容包括（）。A.基本信息B.管控信息C.预警信息D.事故信息E.生产信息【答案】ABCD35、标准试验也是现场质量控制的重要手段。标准试验包括（）。A.标准击实试验B.集料的级配试验C.混合料的配合比试验D.结构的强度试验E.验证实验【答案】ABCD36、下列关于围岩基本分级的说法中，正确的有（）。A.岩体的结构完整程度是影响围岩稳定性的主要因素B.硬质岩石耐风化能力强，暴露后1～2年尚不易风化C.凝灰岩等喷出岩类属于硬质岩石D.当风化作用使岩石成分改变、强度降低时，应按风化后的强度确定岩石等级E.围岩基本分级应由岩石坚硬程度和岩体完整程度两个因素确定【答案】ABD37、对于隧道工程施工中通风、防尘及防有害气体，说法错误的有（）。A.隧道施工独头掘进长度超过150m时应采用机械通风B.隧道施工通风应纳入工序管理，由专人负责C.隧道施工通风应能提供洞内各项作业所需要的最小风量，风速不得大于5m/sD.全断面开挖时风速不得小于0.1m/s，导洞内风速不得小于0.25m/sE.通风机应装有保险