历年一级建造师考试精选题库附参考答案（巩固）

历年一级建造师考试精选题库附参考答案（巩固）第一部分单选题（100题）1、衡量爆破安全的判断指标一般采用质点振动的（）。A:速度B:位移C:峰值速度D:加速度【答案】：C2、（2021年真题）关于对招标文件异议的说法，正确的是()。A:招标人应当自收到异议之日起5日内作出答复B:应当在投标截止时间15日前提出C:招标人做出答复前，应当暂停招标投标活动D:应当直接向有关行政监督部门投诉【答案】：C3、（2021年真题）土钉墙施工要求正确的是（）。A:同一分段喷射混凝土自上而下进行B:超前支护，严禁超挖C:全部完成后抽查土钉抗拔力D:成孔注浆型钢筋土钉采用一次注浆工艺【答案】：B4、混凝土重力坝地基处理的主要目的不包括（）。A:强度B:透水性C:整体性D:管涌【答案】：D5、冷热水管道上下平行安装时热水管道应在冷水管道（），垂直安装时热水管道应在冷水管道（）。A:上方、左侧B:上方、右侧C:下方、左侧D:下方、右侧【答案】：A6、关于施工生产安全事故报告的基本要求正确的是（）。A:道路交通事故，火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报B:事故发生后，事故现场有关人员立即向安全生产监督管理部门报告C:单位负责人接到报告后，应当于2小时内向事故发生地县级以上的人民政府安全生产监督部门报告D:自事故发生之日起15个工作日内及时补报【答案】：A7、技术风险是指在施工过程中，由于技术因素引起的一种对工程（）结果偏离预期的情形。A:财务B:质量安全C:经营D:进度【答案】：B8、

锅炉本体不包括（）部件。

A:送引风机B:过热器C:水冷壁D:空气预热器【答案】：A9、信号传输系统电涌保护的措施不包括（）。A:在入户端将光缆的金属外护层接地B:安装避雷针C:加装电涌保护器（SPD）D:在首尾电气贯通的金属管内埋地进入【答案】：B10、某项目按施工进度编制的施工成本计划如下图，则7月份计划成本是（）万元。A:2250B:350C:500D:2750【答案】：C11、根据《水土保持法》，在水土保持规划中，对水土流失潜在危险较大的区域，应划定为水土流失重点（）区。A:规划B:保护C:治理D:预防【答案】：D12、（2020年真题）关于管道防潮层采用玻璃纤维布符合胶泥涂抹施工的做法，正确的是（）A:玻璃纤维布表面需涂胶泥B:环向和纵向缝对接粘贴密实C:第一层胶泥干燥后贴玻璃丝布D:玻璃纤维布不应用平铺法【答案】：A13、（2012年）评价土地平衡调配合理性的主要指标是（）。A:运输条件B:运输距离C:运输费用D:运输时间【答案】：C14、某工程进行检验批检验时，发现某框架梁截面尺寸与原设计图尺寸不符，但经原设计单位核算，仍能满足结构安全性及使用性要求，则该检验批（）。A:应重新施工B:应经施工单位和业主协商确定是否予以验收，其经济责任由业主承担C:必须进行加固处理后重新组织验收D:可直接予以验收【答案】：D15、

机场障碍物的标志采用棋盘格式时，应采用橙色与（）相间的颜色。A:红色B:白色C:蓝色D:绿色【答案】：B16、甲公司与乙公司经协商达成买卖合同，双方均未加盖公章或签字，不久甲公司交货，乙公司收获后付款。乙公司在使用中发现货物质量有问题，诉讼至法院。根据我国《民法典》的规定，下列表述中，正确的是（）。A:合同无效，但已履行部分双方不再返还B:合同未成立，已履行部分双方相互返还C:合同成立，甲公司承担违约责任D:合同无效，已履行部分双方返还【答案】：C17、伸缩装置应具有可靠的防水、排水系统，防水性能应符合注满水（）h无渗漏的要求。A:36B:12C:24D:48【答案】：C18、

有确凿证据表明合同折扣与多项（非全部）履约义务相关的，在估计各项履约义务对应商品的单独售价时，合同折扣的处理方法应为（）。

A:将折扣计入单项履约义务中单价最低的项目B:在相关多项履约义务之间按比例分摊C:将折扣计入单项履约义务中利润最高的项目D:在相关多项履约义务之间平均分摊【答案】：B19、适用于高速公路、一级公路沥青下面层及以下层次，二级及二级公路以下公路的各个层次的沥青为（）。A:A级沥青B:D级沥青C:B级沥青D:C级沥青【答案】：C20、项目干系人的质量控制应围绕着致力于满足（）的质量总目标而展开。A:参建方各自确定B:规范规定C:业主要求D:质量监督机构提出【答案】：C21、土基填筑应分层填筑、分层压（夯）实。采用一般能量机械压实时，每层的最大松铺厚度不应超过（）。A:30cmB:40cmC:10cmD:20cm【答案】：A22、在我国建筑防水材料的应用中处于主导地位的是（）。A:防水涂料B:建筑密封材料C:防水卷材D:堵漏灌浆材料【答案】：C23、在砌体上安装门窗时，严禁用（）固定。A:射钉B:化学锚栓C:膨胀螺栓D:预埋件【答案】：A24、国际工程承包合同的争议解决应该首选（）方式。A:协商B:调解C:诉讼D:仲裁【答案】：A25、（2019年真题）关于民用建筑强制节能标准的说法,正确的是（）。A:监理单位发现施工企业不按照民用建筑强制性节能标准施工的,应当直接向有关行政部门报告B:监理单位发现某企业不按照民用建筑强制性节能标准施工的,应当直接向建设单位报告C:不符合民用建筑强制性节能标准的项目,已经建成的必须拆除D:不符合民用建筑强制性节能标准的项目,建设单位不得开工建设【答案】：D26、在铁路工程投标报价时，应当按照招标文件载明数额报价的是（）。A:工程直接费B:安全生产费用C:总承包风险费D:施工措施费【答案】：B27、水泵梁的钢筋混凝土保护层厚度是指混凝土表面到（）之间的最小距离。A:箍筋中心B:受力纵向钢筋公称直径外边缘C:箍筋公称直径外边缘D:受力纵向钢筋中心【答案】：C28、公路高程测量通常应采用（）测量。A:全站仪高程B:三角高程C:GPS高程D:水准【答案】：D29、在一定湿度和外力作用下变形又不开裂的能力属于沥青（）性能。A:稠度B:塑性C:大气稳定性D:温度稳定性【答案】：B30、根据《城市道路工程设计规范》，以28d龄期控制强度的水泥混凝土快速路、主干路，重交通道路面层的抗弯拉强度不得低于（）。A:3.5MpaB:4.0MpaC:5.0MpaD:4.5Mpa【答案】：C31、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于合同变更的说法，错误的是（）。A:承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更B:取消合同中的某项工作转由他人实施不属于合同变更C:设计变更超过原批准的建设规模时，发包人应先办理规划变更审批手续D:发包人和监理人均可以提出变更，变更指示通过发包人发出【答案】：D32、下列行为中，属于扰乱电信市场秩序的是（）A:盗窃公用电话亭B:盗接邻居电话线C:利用电信网窃取竞争对手投标信息D:故意传播计算机病毒攻击移动公司计费系统【答案】：B33、水准仪的功能和应用不包括（）。A:施工放样B:标高高程测量C:角度测量D:控制、地形测量【答案】：C34、在敏感性分析中，下列因素中最敏感的是（）A:寿命缩短80%，使NPV=0B:经营成本上升50%,使NPV=0C:投资增加120%，使NPV=0D:产品价格下降30%，使NPV=0【答案】：D35、某双代号网络计划如下图所示，其关键线路有（）条。（注：没有标持续时间的为虚工作，在这里持续时间为0）A:1B:4C:2D:3【答案】：D36、用于建设项目偿债能力分析的指标是（）。A:流动比率B:资本金净利润率C:投资回收期D:财务净现值率【答案】：A37、

某技术方案设计年产量为12万吨,已知单位产品的销售价格为700元(含税价格).单位产品税金为165元,单位可变成本为250元,年固定成本为1500万元,则以价格(含税价格)表示的盈亏平衡点是()元/吨。

A:540B:290C:510D:375【答案】：A38、关于轻质隔墙轻钢龙骨罩面板安装施工流程的说法，正确的是（）。A:弹线→天地龙骨→竖龙骨→通贯龙骨→机电管线→横撑龙骨→门洞口→罩面板（一侧）→填充材料（岩棉）→罩面板（另一侧）B:弹线→竖龙骨→天地龙骨→通贯龙骨→机电管线→横撑龙骨→门洞口→罩面板（一侧）→填充材料（岩棉）→罩面板（另一侧）C:弹线→通贯龙骨→天地龙骨→竖龙骨→横撑龙骨→门洞口→机电管线→罩面板（一侧）→填充材料（岩棉）→罩面板（另一侧）D:弹线→天地龙骨→通贯龙骨→竖龙骨→机电管线→横撑龙骨→门洞口→罩面板（一侧）→填充材料（岩棉）→罩面板（另一侧）【答案】：A39、施工项目部对进场建筑材料进行一般鉴定检查所发生的费用属于()。A:研究试验费B:建筑安装工程措施费.C:建筑安装工程材料费D:工程建设其他费用【答案】：C40、钢构件制作工艺要求，低合金结构钢在环境温度低于（）时，不应进行冷校正和冷弯曲。A:-14℃B:-18℃C:-16℃D:-12℃【答案】：D41、企业、矿井防治水工作的第一责任人是单位的（）。A:安全责任工程师B:企业主要负责人C:总工程师D:防治水专业负责人【答案】：B42、跑道道面温度传感器安装在（）。A:跑道中心B:跑道末端C:跑道入口D:接地带【答案】：D43、根据《民法典》，债务人不履行债务，债权人有留置权的是（）。2017A:租赁合同B:买卖合同C:运输合同D:施工合同【答案】：C44、机场泛光照明灯具的灯端电压应满足的条件是（）。A:不小于额定电压的85％B:不小于额定电压的80％C:不大于额定电压的105％D:不大于额定电压的110％【答案】：C45、机电工程测量程序中，不包括（）。A:设置纵横中心线B:仪器检核C:实测记录D:安装过程测量【答案】：B46、某项目总投资为2000万元，其中债务资金为500万元，项目运营期内年平均净利润为200万元，年平均息税为20万元，则该项目的总投资收益率为（）。A:0.1B:0.133C:0.147D:0.11【答案】：D47、高桩码头在接岸结构岸坡回填土和抛石施工时，采用板桩的锚碇结构前回填时，应按设计要求（）。A:不分层夯实B:分层夯实C:不分层自密D:分层自密【答案】：B48、测定混凝土抗压强度时，应以边长（）mm的立方体标准试件为准。A:150B:200C:100D:250【答案】：A49、地方电网给高速铁路牵引变电所进线提供的电力为（）。A:35KVB:110KVC:10KVD:220KV【答案】：D50、采用4个100Ω铂电阻温度传感器测量一个大房间的室内温度，接线方式为两个串联后再并联，其铂电阻值是（）。A:100ΩB:400ΩC:50ΩD:200Ω【答案】：A51、关于我们的仲裁基本制度，正确的是（）。（2014）A:仲裁协议不能排除法院对案件的司法管辖权B:当事人对仲裁不服的，可以提起公诉C:当事人达成有仲裁协议，一方向法院起诉的，人民法院不予受理D:当事人没有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会应当受理【答案】：C52、某工程总进度计划如图所示，下列描述正确的是（）。A:该网络计划关键线路有3条B:若因为建设单位原因导致“土方2”进度拖延5天，则施工单位可以向建设单位提出索赔C:该网络计划工期为35天D:“基桩1”属于关键工作【答案】：D53、

阀控式密封铅酸蓄电池使用前应检查各单体开路电压，若低于（）或储存期已达到3～6个月，则应运用恒压限流法进行充电。

A:2.13B:2.23C:2.5D:2.25【答案】：A54、汽车运输重量轻而体积大的货物时，不能充分利用载重吨位因而不得不在低于其计算负荷下工作的时间应计入（）。A:正常负荷下的工作时间B:损失的工作时间C:不可避免的中断时间D:有根据地降低负荷下的工作时间【答案】：D55、现浇壁板缝的混凝土浇筑时间应根据气温和混凝土温度选在（）时进行。A:壁板缝宽度较小B:无要求C:室外气温高于15℃时D:壁板缝宽度较大【答案】：D56、某装饰公司与总包方依法签订分包合同后，将其分包工程的全部劳务转包给一家劳务公司并办理了备案手续；装饰公司转包劳务的行为（）。A:效力待定B:有效C:无效D:总包同意后有效【答案】：B57、（）技术的优点是可以消除或减小信号波形间的干扰，对多径衰落和多普勒频移不敏感，提高了频谱利用率，可实现低成本的单波段接收机。A:智能天线B:OFDMC:MIMOD:软件无线电【答案】：B58、挖孔桩基础挖孔时，孔内应经常检查有害气体浓度，当二氧化碳浓度超过0.3％、其他有害气体超过允许浓度或（）时，均应设置通风设备。A:孔深超过5mB:孔深超过15mC:孔深超过10mD:孔深超过8m【答案】：C59、某土石坝坝高为80m，该地设计地震烈度为8度，其压实度宜采用（）。A:0.98B:0.97C:1D:0.96【答案】：C60、

土石坝填筑施工中，砂的填筑标准应以相对密度为设计控制指标，砂的相对密度不应低于（）。

A:0.5B:0.6C:0.7D:0.8【答案】：C61、

不属于民航专业工程的是（）。

A:飞行区供电B:货运站工艺流程C:飞行区消防管网D:航站楼土建工程【答案】：D62、（2018年真题）关于装配式预应力混凝土水池预制构件安装的说法，正确的是（）。A:曲梁应在跨中临时支撑，待上部混凝土达到设计强度的50%，方可拆除支撑B:吊绳与预制构件平面的交角不小于35°C:安装的构件在轴线位置校正后焊接D:预制曲梁宜采用三点吊装【答案】：D63、某项目工程为了赶工期昼夜施工，严重影响相邻小区居民的休息，经劝阻无效后小区居民联合要求停止夜间施工，并赔偿2万元作为赔偿。小区居民与该施工企业之间的关系，说法正确的是（）。A:构成了无因管理之债B:没有债的关系C:构成了侵权之债D:构成了不当得利之债【答案】：C64、（2019年真题）热拌沥青碎石基层的配合比设计应采用（）设计方法。A:洛杉矶磨耗试验B:正交试验C:针入度试验D:马歇尔试验【答案】：D65、某建设项目的年设计生产能力为5000台，单台产品销售价格为400元，年固定成本为660000元，单台产品可变成本为180元，单台产品税金为20元。则其生产能力利用率的盈亏平衡点为（）。A:0.66B:0.33C:3300台D:6600台【答案】：A66、根据《建设项目工程总承包管理规范》（GB/T50358—2017），工程总承包单位可以受业主委托，按合同约定对工程建设项目的（）等实行全过程或若干阶段的承包。A:决策、设计、施工B:决策、设计、施工、采购C:勘察、设计、施工、采购、试运行D:设计、施工、采购、试运行、运行管理【答案】：C67、建设工程项目决策阶段的管理主体是（）A:开发方和设计方B:开发方和供货方C:投资方和设计方D:开发方和投资方【答案】：D68、

下列关于水利工程建设项目工程质量检验制度的说法，不正确的是（）。

A:上一单元工程自检合格后，可以进行下一个单元工程施工B:承包人完成一道工序且自检合格后方可报监理单位复核检验C:自检不合格的单元工程不可以进行下一单元工程的施工D:承包人完成一个单元工程且自检合格后方可报监理单位复核检验【答案】：A69、

某技术方案有三个投资者共同投资。若要比较三个投资者的财务内部收益率是否均衡，则适宜采用的现金流量表是（）。A:投资各方现金流量表B:投资现金流量表C:资本金现金流量表D:财务计划现金流量表【答案】：A70、卫星通信中，信号由发端地球站经卫星转发到收端地球站单程传输延迟约为0.27s会产生()。A:回波干扰B:日凌中断C:广播特性D:星蚀现象【答案】：A71、（2017年真题）关于建设工程返修的说法，正确的是（）。A:对施工中出现质量问题的建设工程，无论是否施工企业原因造成的，施工企业都应负责返修B:建设工程返修不包括竣工验收不合格的情形C:对竣工验收不合格的建设工程，若非施工企业原因造成的，施工企业不负责返修D:对竣工验收不合格的建设工程，若是施工企业原因造成的，施工企业负责有偿返修【答案】：A72、职业健康安全与环境管理的任务包括制定、实施、实现、评审和保持职业健康安全与环境方针所需要的组织结构、计划活动、职责、惯例、程序、过程和（）。A:资源B:资金C:人员D:设备【答案】：A73、根据《建设工程工程量清单计价规范》，在编制工程量清单时，招标人对施工中噪声污染提出防护要求的描述应列在（）中。2018真题A:措施项目清单的项目特征B:其他项目清单的暂列金额C:工程量清单编制总说明D:可能导致噪声污染的分部分项工程量清单的项目特征【答案】：C74、以下属于盈利能力指标的是（）。A:存货周转率B:资本积累率C:净资产收益率D:权益乘数【答案】：C75、吊顶工程应对（）进行复验。A:石膏板的放射性B:人造木板的甲醛含量C:玻璃面板强度D:粘接剂的有害物质【答案】：B76、敷设电力电缆的排管孔径应不小于（）。A:80mmB:75mmC:95mmD:100mm【答案】：D77、在我国，投资估算是指在（）阶段对项目投资所作的预估算。A:施工图设计B:初步设计C:项目决策D:施工准备【答案】：C78、（）前，焊缝表面及其两侧25mm范围内，不得有油脂、污垢、焊渣等。A:UT（超声波）B:RT（射线）C:MT（磁粉）D:PT（渗透）【答案】：C79、某工程釆用工料单价法计价程序计算工程造价，以直接费为计算棊数，已知该工程直接工程费为2000万元，措施费为200万元，间接费费率为10%，利润率为5%，综合计税系数为3.41%,则该工程的含税造价为（）万元A:2388.771B:2605.932C:2627.6481D:2616.273【答案】：C80、柱板式锚杆挡土墙墙后的土压力传递顺序，正确的是（）。2013年A:墙后的土压力→挡土板→锚杆B:墙后的土压力→肋柱→挡土板→锚杆C:墙后的土压力→锚杆→挡土板D:墙后的土压力→挡土板→肋柱→锚杆【答案】：D81、利用扩大单价法编制单位建筑工程概算时，在收集原始资料后，应进行的工作有：①计算工程量；②各项费用计算；③套用概算定额单价；④单位工程概算书编制。其正确顺序是（）。A:③—②—①—④B:③—①—②—④C:①—②—③—④D:①—③—②—④【答案】：D82、于主体结构混凝土浇筑的说法，正确的是（）。A:浇筑与柱和墙连成整体的梁和板时，应在柱和墙浇筑完毕后停歇1～1.5h，再继续浇筑B:混凝土自高处倾落的自由高度，不宜超过3mC:浇筑高度超过1m时，应采用串筒、溜槽、溜管或振动溜管D:浇筑竖向结构混凝土前，应先在底部填以100～200mm厚与混凝土成分相同的水泥砂浆【答案】：A83、按公路工程基本建设程序的要求，项目建议书通过后的步骤应是（）A:进行项目可行性研究B:编制初步设计文件C:列人年度基本建设计划D:编制施工图文件【答案】：A84、钢管混凝土拱应采用（）施工，由拱脚向拱顶对称均衡地连续压注一次完成。A:泵送降压法B:千斤顶压法C:泵车浇筑法D:泵送顶升压注法【答案】：D85、以下属于施工自然条件的是（）。A:交通B:补给C:水文D:修船【答案】：C86、施工企业拒不执行公安消防机构作出的禁止施工处罚决定的，将由（）负责强制执行。A:作出决定的公安消防机构B:公安机关C:人民法院D:建设行政主管部门【答案】：A87、饮用水消毒的目的是：（）。A:去除水中胶体和细微杂质B:去除水中病毒和细菌，保证饮水卫生和生产用水安全C:清除水中的腐殖酸和富里酸，以免产生“三致”物质D:去除地下水中所含过量的铁和锰，使水质符合饮用水要求【答案】：B88、A型简易进近灯光系统由发（）光的全向发光灯组成。A:白色B:蓝色C:绿色D:红色【答案】：D89、未按照规定设置生产管理机构或者配备生产管理人员的应承担的法律责任是（）。A:责令停产停业整顿B:责任限期改正C:吊销资质证书D:依法承担刑事责任【答案】：B90、

根据《建设工程工程量清单计价规范》，下列项目中，不得作为竞争性项目的是（）。

A:安全文明施工费、规费和税金B:社会保险费，计日工和总承包服务费C:暂列金额、规费和安全文明施工费D:安全文明施工费、二次搬运费和税金【答案】：A91、（）是各项安全制度中的最基本制度。A:安全生产验收制度B:安全教育培训C:安全例会制D:安全生产责任制【答案】：D92、

下列设备中，不属于核发电设备中的常规岛设备的是（）。

A:蒸汽发生器B:凝汽器C:汽轮机D:发电机【答案】：A93、

企业经营成本与总成本费用的差异主要在于经营成本中不包含（）费用。

A:修理费、工资及福利费和利息支出B:折旧费、外购原材料和燃料动力费、财务费用C:财务费、摊销费和修理费D:折旧费、摊销费和利息支出【答案】：D94、型钢的表面允许有（）。A:深度（高度）不超过厚度公差之半的局部麻点B:折叠、夹渣C:端面分层D:裂纹、结疤【答案】：A95、无缝线路轨道砟肩应使用碎石道砟堆高15cm，堆高道砟的边坡坡度应采用（）。A:1：1.75B:1：2C:1：1.5D:1：1【答案】：A96、下列水电站中，利用拦河坝使河道水位壅高，以集中水头的是（）。A:坝式水电站B:河床式水电站C:自落式水电站D:引水式水电站【答案】：A97、(2014真题)完成某预算定额项目单位工程量的基本用工为2.8工日，辅助用工为0.7工日，超运距用工为0.9工日，人工幅度差系数为10%，该定额的人工工日消耗量为（）工日。A:4.84B:4.68C:4.75D:4.56【答案】：A98、

路由复测小组由()单位组织。

A:施工B:建设C:监理D:设计【答案】：A99、某项目有甲、乙、内、丁4个方案，依次计算得知各方案的盈亏平衡点生产能力利用率分别为68％、80％、55%和52%，则风险最小的是（）。A:方案丁B:方案丙C:方案乙D:方案甲【答案】：A100、既有建筑装修时，如需改变原建筑使用功能，应取得（）许可。A:原设计单位B:施工单位C:建设单位D:监理单位【答案】：A第二部分多选题（100题）1、

中国5G设定的技术场景主要有()。

A:连续广域覆盖B:低时延高可靠C:热点高容量D:低功耗大连接【答案】：A、B、C、D2、

混凝土耐久性包括（）等方面。A:抗渗性B:强度C:抗冻性D:抗冲磨性【答案】：A、C、D3、作为现金等价物的短期投资必须同时满足的条件是（）。A:价值变动风险小B:易于转换为已知金额的现金C:期限短D:变现能力弱【答案】：A、B、C4、关于保修范围和最低保修期限说法正确的有（）。A:电气管线、给水排水管道、设备安装和装修工程，最低保修期限为2年B:屋面防水工程和有防水要求的卫生间、房间，最低保修期限为2年C:供热与供冷系统，为1个采暖期、供冷期D:基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程合理使用年限【答案】：A、D5、在短期借款利息的支付方法中，对加息法的正确表述是（）。A:企业只使用了贷款本金的半数B:NoneC:企业不需要支付全额利息D:企业分期均衡偿还本息之和【答案】：A、D6、汽轮发电机主要由（）等组成。A:转子B:再热器C:空气预热器D:定子【答案】：A、D7、高压真空断路器在验收时，制造厂应提供()等技术文件【答案】：8、施工组织设计应及时修改或补充的情况有（）。A:主要施工方法有重大调整B:工程设计有重大修改C:主要施工资源配置有重大调整D:施工环境有重大改变【答案】：A、B、C、D9、

发电机转子穿装前应单独进行（）。

A:磁道通路试验B:气密性试验C:试验压力符合制造厂规定D:漏气量试验【答案】：B、C、D10、通信建设工程专职安全生产管理人员安全生产管理能力考核要点包括（）。A:制止现场违章操作、违章指挥、违反劳动纪律等行为情况B:检查施工现场安全生产达标情况C:检查相关专业作业人员安全教育培训和持证上岗情况D:组织救援、保护现场、报告事故和配合事故调查、处理情况【答案】：A、C11、水泥稳定碎石基层施工，确定每日施工作业段长度，宜综合考虑的因素有（）。【答案】：12、常用于施工成本分析的比率法有（）。【答案】：13、关于电动机安装的要求，说法正确的有（）。【答案】：14、水利工程建设监理是指具有相应资质的水利工程建设监理单位受建设单位委托，依据工程建设合同，对（）进行的管理。A:建设程序B:工程质量C:环境保护D:工程进度【答案】：B、C、D15、下列关于钻孔灌注桩正循环回转法的说法正确的有（）。A:施工占地较多，且机具设备较复杂B:泥浆挟带钻渣沿钻孔上升，从护筒顶部排浆孔排出至沉淀池C:它是利用钻具旋转切削土体钻进，泥浆泵将泥浆压进泥浆笼头，通过钻杆中心从钻头喷入钻孔内D:泥浆输入钻孔内，然后从钻头的钻杆下口吸进，通过钻杆中心排出至沉淀池内【答案】：A、B、C16、（2021年真题）按主梁的受力状态划分，斜拉桥的体系有（）A:支承体系B:塔梁固结体系C:刚构体系D:漂浮体系【答案】：A、B、C、D17、铺轨基地内，钢轨应分类垛码，其应符合的规定包括（）。A:钢轨垛底应承垫架空，支垫应与钢轨垂直放置，间距5～7.5mB:每垛钢轨应竖立标牌，标识产地、类型、规格和数量C:钢轨长度应逐根丈量，并测量断面尺寸。不同长度和断面尺寸公差级别的钢轨应分类码垛，并予以标识D:钢轨起吊应缓起、轻落并保持钢轨基本平直【答案】：A、B、C、D18、进行公开招标的工程建设项目，必须具备的条件有（）。【答案】：19、关于现场宿舍管理的说法，正确的有（）。A:宿舍室内净高不得小于2.5mB:宿舍内通道宽度不得小于0.8mC:宿舍内的床铺不得超过2层D:现场宿舍必须设置推拉式窗户【答案】：A、C20、

机房及井道布置图中的技术内容有（）。

A:顶层高度B:安全距离C:楼层间距D:底坑深度【答案】：A、B、C、D21、水工建筑物永久作用荷载包括（）等。A:扬压力B:静水压力C:地应力D:结构自重【答案】：C、D22、下列检查项目中，属于《扣件式钢管脚手架检查评分表》中保证项目的有（）A:构配件材质B:剪刀撑C:横向水平杆D:立杆基础【答案】：B、D23、关于工程款担保制度的说法，下列说法正确的是（）。A:加快推行银行保函制度，在有条件的地区推行工程担保公司保函和工程保证保险B:招标人要求中标人提供履约担保的，应当同时向中标人提供工程款支付担保C:以银行保函替代工程质量保证金的，银行保函金额可以超过工程价款结算总额的3%D:建筑业企业可以将现金保证金挪作他用，保证金到期可不予退还【答案】：A、B24、预应力钢丝一般分为（）。A:冷拉钢丝B:刻痕钢丝C:光面钢丝D:螺旋肋钢丝【答案】：B、C、D25、衡量砂浆质量的指标主要包括（）。A:强度B:NoneC:耐久性D:流动性【答案】：A、D26、地层产状是指岩层的空间几何关系，主要参数有（）A:倾角B:倾向C:走向D:单斜【答案】：A、B、C27、梁（板）预制实测项目包括（）。A:梁长度B:倾斜度C:支座中心偏位D:混凝土强度【答案】：A、D28、关于分部分项工程成本分析的说法，正确的有（）。【答案】：29、防治巷道交叉点处冒顶事故发生，采区措施正确的是（）。【答案】：30、（2018年真题）幕墙工程中，后置埋件的验收要点有（）。A:锚板的位移B:锚栓埋置深度C:锚板和锚栓的材质D:后置埋件的规格【答案】：B、C、D31、关于建设工程项目管理的说法，正确的有（）。A:业主方的项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程B:建设工程项目管理的核心任务是为工程的建设和使用增值C:建造师的业务范围是只限于项目实施阶段的项目管理工作D:项目管理的核心任务是项目的目标控制【答案】：A、D32、施工合同交底的主要目的和任务有（）。A:明确各个工程小组（分包人）之间的责任界限,B:将各种合同事件的责任分解落实到各工程小组或分包人C:明确各项工作或各个工程的工期要求D:争取对自身有利的合同条款【答案】：A、B、C33、计算吹填土方量时的主要参数有（）。【答案】：34、有色金属中，属于轻金属的是（）A:铝合金B:镍合金C:镁合金D:钛合金【答案】：A、C35、板桩码头的结构形式应根据（）等因素，通过技术经济比较选定。【答案】：36、施工单位项目经理部负责质量验收评定工作的部门包括（）。A:物资管理部门B:质量部门C:工程技术部门D:安全管理部门【答案】：A、B、C37、企业置存一定数量的现金，主要是为了满足（）。A:投机性需要B:交易性需要C:降低机会成本的需要D:预防性需要【答案】：A、B、D38、

变配电室分项工程组成包括（）

A:变压器B:裸母线、封闭母线、插接式母线安装C:控制柜安装D:柴油发电机组【答案】：A、B、C39、

在混凝土施工中，掺人粉煤灰的目的是（）A:增加混凝土的后期强度B:减少混凝土初期发热量C:NoneD:减少混凝土后期发热量【答案】：A、B40、施工测量现场主要测设工作有（）。A:高程位置B:角度C:平面位置D:长度【答案】：A、B、C、D41、下列关于采购管理说法错误的是（）。A:询价工作程序中“招标文件（询价文件）的编制和发放”的紧前工作是“选择合格供货商”B:对于现货价值较小的标准设备可采用询价采购方式C:设备采购由项目设计经理在技术评审和商务评审的基础上组织综合评审D:对于新购设备进行操作培训属于服务采购【答案】：C、D42、

变压器的性能主要由（）决定。

A:外部接线方式B:外接元器件C:固定方式D:线圈的绕组匝数【答案】：A、B、D43、关于安全技术交底要求的说法，正确的有（）。A:定期向多工种交叉施工作业队伍书面交底B:必须采用两阶段技术交底C:必须采用新的安全技术措施D:必须实行逐级安全技术交底制度【答案】：A、D44、根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017），项目管理机构负责人的权限有（）。A:参与组建项目管理机构B:参与选择大宗资源供应单位C:进行授权范围内的利益分配D:签订工程施工承包合同【答案】：A、B45、给水处理目的是去除或降低原水中的（）。A:悬浮物B:钙、镁离子含量C:有害细菌生物D:胶体【答案】：A、C、D46、下列空间不可计入建筑层数的有（）。2018真题【答案】：47、（2019年真题）关于按工程实施阶段编制施工成本计划的说法，正确的有（）。A:可根据资金筹措情况在“香蕉图”内调整S型曲线B:可以用成本计划直方图的方式表示C:可在网络图的基础上进一步扩充得到D:可以用时间-成本累积曲线表示【答案】：A、B、C、D48、关于观察法验槽内容的说法，正确的有（）。A:对于基底以下的土层不可见部位，要辅以钎探法配合完成B:观察槽壁、槽底的土质情况后，不需要验证基槽的开挖深度C:观察基槽内有无旧的房基、洞穴、古井、掩埋的管道和人防设施D:观察基槽边坡是否稳定，是否有影响边坡稳定的因素存在【答案】：A、C、D49、

《中华人民共和国计量法》规定，企业、事业单位使用的最高计量标准器具，以及用于（）方面的列入强制检定目录和工作的计量器具，实行强制检定。

【答案】：50、以工程量清单计价方式投标时，不得作为竞争性费用的有（）。A:规费B:措施项目清单中的安全文明施工费C:措施项目清单中的检验及测试费D:保险【答案】：A、B51、铁路施工项目上场前开展施工队伍配置工作，其主要作用有（）。A:可以确定施工单位数量B:有利于编制劳动力计划C:有利于编制组织机构D:可以明确工程任务划分【答案】：A、B、C、D52、在钻孔灌注桩施工中，埋设护筒的主要作用包括（）。A:防止坍孔B:保护孔口地面C:提高桩基承载力D:钻头导向【答案】：A、B、D53、

起重作业中，一般都是根据（）及现场环境等条件来选择平衡梁的形式。

A:设备的规格尺寸B:起重机站车位置C:设备的强度D:设备的重量【答案】：A、D54、高压喷射注浆的全过程主要为（）A:下放钢筋笼B:钻孔C:安装导管D:钻机就位【答案】：B、D55、基床以下路堤填筑的“三阶段”是指（）。A:施工阶段B:检测阶段C:准备阶段D:整修验收阶段【答案】：A、C、D56、关于矿山施工方面的安全要求和预防措施，正确的说法是（）。【答案】：57、消防工程验收程序通常为（）等阶段。A:结论评定B:现场检查C:工程移交D:验收受理【答案】：A、B、C、D58、以下不属于行政诉讼受案范围的是（）。A:某县市容管理人员，在执行公务过程中，粗暴执法将运输人员张某打伤B:某市规划局工作人员李某对该局人事任职评选结果不服C:甲市建设行政管理部门吊销建造师乙的执业资格，乙认为处罚行为于法无据D:某施工单位在建设文化局办公楼过程中被拖欠工程进度款【答案】：B、D59、关于拱形涵、盖板涵施工技术要点的说法，正确的有（）。A:依据道路施工流程，可采取整幅施工或分幅施工B:挖方区的涵洞基槽开挖应符合设计要求，且边坡稳定C:拱圈和拱上端墙应由两侧向中间同时、对称施工D:填方区的涵洞应在填土至涵洞基底标高后，及时进行结构施工【答案】：A、B、C、D60、关于疏散走道上设置防火卷帘的说法，正确的有（）。A:具有手动控制的功能B:具有自动控制的功能C:在防火卷帘的一侧设置启闭装置D:在防火卷帘的两侧设置启闭装置【答案】：A、B、D61、施工占用慢行道和便道要获得（）部门的批准。A:道路管理B:建设管理C:桥梁管理D:交通管理【答案】：A、D62、建设工程生产安全检查的主要内容包括（）。A:管理检查B:危险源检查C:思想检查D:隐患检查【答案】：A、C、D63、（2016年真题）关于安全生产许可证有效期的说法，正确的有（）。A:安全生产许可证的有效期为3年B:安全生产许可证有效期满需要延期的，施工企业应当于期满前1个月办理延期手续C:施工企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，自动延期D:施工企业应当向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续【答案】：A、D64、有关支付担保相关规定的表述，说法正确的有（）。【答案】：65、广播中波天线主要有()。A:水平对称振子天线B:定向天线C:垂直接地天线D:笼形天线【答案】：B、C66、在基础混凝土浇灌前应先进行（）工作。A:木模板应浇水润湿，但模板内不应有积水B:清理模板C:进行模板验收D:钢筋的隐蔽工程验收【答案】：A、B、C、D67、门窗节能工程常见问题处理要点中，夏热冬冷地区的建筑外门窗进入施工现场时，应对其（）性能进行复验。【答案】：68、给水管道的沟槽回填施工时，应按方案要求的回填方式，经现场试验确定（）等参数。A:虚铺厚度B:压实遍数C:回填材料含水量D:压实厚度【答案】：B、C69、关于因不可抗力导致相关费用调整的说法，正确的有（）。A:工程本身的损害由发包人承担B:运至施工现场待安装设备的损害，由发包人承担C:承包人的停工损失，由承包人承担D:承包人人员伤亡所产生的费用，由发包人承担【答案】：A、B、C70、耐蚀性较好的水泥品种有（）。A:火山灰水泥B:硅酸盐水泥C:矿渣水泥D:普通水泥【答案】：A、C71、饰面板（砖）材料进场时，现场应验收的项目有（）。【答案】：72、编制人工定额时需拟定施工的正常条件，其内容包括拟定（）。(2015真题)【答案】：73、机械使用中的三定制包括（）。A:定人B:定时间C:定机D:定薪酬【答案】：A、C74、关于施工现场消防管理的说法，正确的有（）。A:施工现场严禁吸烟B:易燃材料仓库应设在上风方向C:动火证当日有效D:应配备义务消防人员【答案】：A、C、D75、稽查的安全管理主要包括（）。A:防洪度汛B:风险管控与事故隐患排查C:安全制度管理D:安全技术管理【答案】：A、B、D76、机电安装工程技术性回访有（）。A:新材料B:新工艺C:锅炉房D:制冷系统运行情况【答案】：A、B77、下列关于路基防排水施工要求的说法，正确的有（）。A:施工期各类防排水设施应及时维修和清理B:路基工程施工前，应抽干地下水C:NoneD:路基施工中应核对全线排水系统【答案】：A、D78、下列各项中，属于节能装饰型玻璃的是（）。A:釉面玻璃B:着色玻璃C:冰花玻璃D:中空玻璃【答案】：B、D79、工程变更根据其性质与对工程项目的影响程度，一般分为（）。A:较大工程变更B:一般工程变更C:主要工程变更D:重大工程变更【答案】：A、B、D80、《道路石