一级建造师考试【能力提升】

一级建造师考试【能力提升】第一部分单选题（100题）1、水泥混凝土路面施工时，按路面使用混凝土的（）强度作配合比设计。A:抗压B:抗拉C:抗剪D:弯拉【答案】：D2、保温材料进场需测定的参数不包括（）。A:密度B:强度C:导热系数D:吸水率【答案】：B3、某企业现金管理由四个方案供选择，其最佳现金持有量方案为（）方案。(2015)A:甲B:丙C:乙D:丁【答案】：B4、按地形图比例尺分类，1：10000地形图属于（）比例尺地形图。A:较大B:小C:中D:大【答案】：D5、工程师的检查检验不应影响施工的正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外，影响正常施工的追加合同价款由（）承担，相应顺延工期。A:承包人B:监理单位C:设计单位D:发包人【答案】：D6、

某项目施工所需机械有两种方案满足要求。方案一为购置方案，购置费用120万元，单位产量可变费用为500元；方案二为租赁方案，单位产量可变费用为800元。关于机械方案选择的说法，正确的是（）。

A:施工数量大于4000个生产单位时，应选择方案二B:施工数量为4000个生产单位时，应选择方案一或方案二C:施工数量为2400个生产单位时，应选择方案一或方案二D:施工数量大于2400小于4000个生产单位时，应选择方案一【答案】：B7、抹灰用的石灰膏的熟化期不应少于（）A:7dB:3dC:15dD:14d【答案】：C8、在抗震设防地区，母线与蓄电池输出端必须采用（）进行连接。A:软连接B:铜排C:多股电缆D:扁铁【答案】：A9、在对已开工的项目进行概算评审时，合适的处理方式是（）。A:应对招投标文件、过程和相关合同的合法性进行评审，并据此核定项目概算B:应对截止评审日的项目建设实施情况，按已完、在建和未建工程进行评审C:应针对设计单位提供的项目概算进行评审D:应视项目建设的具体J隋况和有关部门的批复意见进行评审【答案】：B10、下列不是七氟灭火装置组成的是（）A:隔膜阀B:选择阀C:液流单向阀D:安全阀【答案】：A11、县级以上地方人民政府计量行政部门对计量器具监督时,被监督单位不包括（）单位。A:制造B:销售C:使用D:检测【答案】：D12、事故的发生是两类危险源共同作用的结果，第一类危险源是事故发生的（），第二类危险源的出现是第一类危险源导致事故的必要条件。A:基础B:前提C:主体D:原因【答案】：B13、采用清礁措施，扩大过水断面，枯水急滩在下游有条件筑坝时可筑坝壅水，减缓滩口流速和比降的整治方法适用于（）。A:窄槽型急滩B:对口型突嘴急滩C:多个突嘴相临近的急滩D:错口型突嘴急滩【答案】：A14、根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），除专用条款另有约定外，下列合同文件中拥有最优先解释权的是（）。A:技术标准和要求B:工程量清单C:投标函及其附录D:中标通知书【答案】：D15、不能进行补偿的设备磨损是（）。A:第一种无形磨损B:不可消除性有形磨损C:可消除性有形磨损D:第二种无形磨损【答案】：A16、关于桥梁悬臂浇筑法施工的说法，错误的是（）。A:中跨合龙段应最后浇筑，混凝土强度宜提高一级B:连续梁的梁跨体系转换应在解除各墩临时固结后进行C:桥墩两侧桥梁悬臂施工应对称进行D:浇筑混凝土时，宜从与前段混凝土连接端开始，最后结束于悬臂前端【答案】：D17、水工建筑物的内部垂直位移观测法中，不属于内部垂直位移观测法的是()。A:水管式沉降仪观测法B:液体静力沉降仪观测法C:干簧管式沉降仪观测法D:电磁式沉降仪观测法【答案】：B18、关于炸药库库区的布置原则，不正确的是炸药库库区应远离（）。A:井口B:专用水池C:输电线路D:居住区【答案】：B19、对于机械铺轨作业，轨排螺旋道钉宜采用（）。A:沥青水泥砂浆反锚B:沥青水泥砂浆正锚C:硫磺水泥砂浆反锚D:硫磺水泥砂浆正锚【答案】：C20、高温施工水泥混凝土路面时，混凝土拌合物的初凝时间不得小于（）。A:5hB:10hC:7hD:3h【答案】：D21、钢板桩围堰施打顺序一般是（）。A:上下游分两头合龙B:上游分两头向下游合龙C:下游分两头向上游合龙D:从下游按逆时针方向【答案】：B22、在起吊荷载达到塔吊额定起重量的90%及以上时，应先将重物吊起离地面不大于（），然后检查机械状况、制动性能、物件绑扎情况等?A:150-300mmB:200-300mmC:300-500mmD:200-500mm【答案】：D23、接闪带安装要求中，每个固定支架应能承受的垂直拉力是（）。A:29NB:39NC:49ND:19N【答案】：C24、下列表述中，属于水浮正装法施工技术要求的是（）。A:脚手架随罐壁板升高而逐层搭设B:壁板组装前、组装过程中、组装后按设计规定进行沉降观测C:一台储罐施工宜用2层至3层脚手架，脚手架从下至上交替使用D:在壁板内侧挂设移动小车进行内侧施工【答案】：B25、争议双方签有仲裁协议，但一方先向人民法院起诉，另一方应于（）向法院提交仲裁协议。A:开庭结束后B:首次开庭前C:举证期限届满前D:法庭辩论终结前【答案】：B26、下列土工织物中，具有防止液体渗漏作用的是()。A:无纺土工布B:编织土工布C:机织土工布D:土工膜【答案】：D27、向工程监理单位委托建设工程项目监理任务的单位是（）。A:项目法人B:政府主管部门C:项目总承包方D:质量监督机构【答案】：A28、发生建设工程特别重大安全事故时，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起()日内作出批复。A:30B:60C:45D:15【答案】：A29、关于仲裁审理的说法，正确的是（）。2018真题A:涉及当事人商业秘密的案件，当事人不得协议公开审理B:申请人在开庭审理时未经仲裁庭许可中途退庭的，仲裁庭可以缺席裁决C:被申请人提出了反请求，却无正当理由开庭时不到庭的，视为撤回反请求D:仲裁审理，必须开庭审理作出裁决【答案】：C30、中型基坑初期排水，排水时间可采用（）。A:6～8B:4～6C:3～5D:5～7【答案】：C31、某技术方案的总投资1500万元，其中债务资金1000万元，运营期年平均利息18万元，年平均所得税40.5万元。若项目总投资收益率为12%，年折旧费80万元。则该方案的资本金净利润率为（）。A:0.222B:0.24C:0.243D:0.4【答案】：C32、注册建造师的下列行为中，可以记入注册建造师执业信用档案的是（）。A:拒绝执行监理工程师指令的B:经常外出参会的C:对设计变更有异议的D:泄露商业秘密的【答案】：D33、建筑工程内部装修材料按燃烧性能进行等级划分，正确的是（）。A:甲级：不燃：乙级：难燃；丙级：可燃；丁级：易燃B:A级：不燃；B级：难燃；C级：可燃；D级：易燃C:I级：不燃；II级：难燃；III级：可燃；IV级：易燃D:A级：不燃；B1级：难燃；B2级：可燃；B3级：易燃【答案】：D34、根据《民法典》，关于代理的说法，正确的是（）。A:代理人可以超越代理权实施代理行为B:被代理人对代理人的一切行为承担民事责任C:代理是代理人以自己的名义实施民事法律行为D:代理人在授权范围内实施代理行为的法律后果由被代理人承担【答案】：D35、某建设工程项目，合同约定每月25日结算工程价款，则该施工企业在进行工程成本计算时，应采用（）。A:月份结算法B:分段结算法C:竣工结算法D:完工百分比法【答案】：A36、会计核*中，反映财务状况的要素由（）构成。A:净资产、负债、所有者权益B:资产、负债、利润C:收入、费用、利润D:资产、负债、所有者权益【答案】：D37、关于钢结构的下列说法中，错误的是（）。A:钢结构构件难于采用工厂化的制造方式，一般均在施工现场制作B:钢结构构件之间用焊缝、螺栓或铆钉连接C:工业机电工程的多层框架、管架是钢结构运用的实例D:钢结构是由型钢、钢板、钢管等制成的钢构件组成的工程结构【答案】：A38、配筋砌块砌体抗震墙应全部用（）灌实。A:砂浆B:轻质混凝土C:灌孔混凝土D:保温砂浆【答案】：C39、有关双壁钢围堰说法，错误的是（）。A:双壁钢围堰各节、块拼焊时，应按预先安排的顺序对称进行。B:在浮运、下沉过程中，围堰露出水面的高度不应小于0.7m。C:在水深或水急处浮运时，可在围堰两侧设导向船。D:双壁钢围堰应按设计要求在工厂制作，其分节分块的大小应按工地吊装、移运能力确定。【答案】：B40、某技术方案的现金流量为常规现金流量，当基准收益率为8％时，净现值为400万元。若基准收益率变为10％时，该技术方案的FNPV将（）。A:等于400万元B:大于400万元C:小于400万元D:不确定【答案】：C41、根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》的规定，下列关于分包人与发包人的关系表述中，不正确的是（）。A:未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系B:分包人须服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令C:未经承包人允许，不得直接接受发包人或工程师的指令D:分包人可以直接与发包人或工程师发生直接工作联系，不需要经过承包人的同意【答案】：D42、某公司按1/10，n/30的条件购进货物80万元。如果该企业在10天后不到30天的时间付款，则该企业的放弃现金折扣成本为（）。A:0.1B:0.01C:0.8万元D:0.1818【答案】：D43、水运工程交工验收前，（）应当组织对工程质量是否合格进行检测，出具交工验收质量检测报告。A:施工单位B:建设单位C:质检单位D:监理单位【答案】：B44、关于中层抹灰砂浆稠度及主要作用的说法，正确的是（）。A:抹灰稠度7～8cm，主要作用是找平B:抹灰稠度10cm，主要作用是找平C:抹灰稠度10～12cm，主要作用是初步找平D:抹灰稠度10cm，主要作用是初步找平【答案】：A45、在国际工程投标报价时，如招标文件没有规定单列，开办费应列入（）。A:风险费B:暂定金额C:待摊费用D:预备费【答案】：C46、静态会计要素不包括（）。A:所有者权益B:资产C:负债D:费用【答案】：D47、行车荷载作用下水泥混凝土路面的力学特性为（）。A:弯沉变形很小，抗弯拉强度大B:弯沉变形很小，抗弯拉强度小C:弯沉变形较大，抗弯拉强度小D:弯沉变形较大，抗弯拉强度大【答案】：A48、在碾压土石坝坝面作业中，取代表性试样进行室内物理力学性能试验，应取代表试样的总数为（）。A:少于30个B:少于20个C:不少于20个D:不少于30个【答案】：D49、关于接闪带安装要求，正确的是（）。A:固定支架高度不宜小于100mmB:固定支架能承受39N的拉力C:接闪带的固定必须螺栓连接D:接闪带在变形缝处的跨接有补偿措施【答案】：D50、下列桩基础类型中，不属于按桩的使用功能分类的是（）。A:竖向受荷桩B:竖向抗拔桩C:复合受荷桩D:水平受荷桩【答案】：A51、于混凝土拌合物出机温度、入模温度最小限值的说法，正确的是（）℃。A:20,10B:10，5C:20，5D:10,10【答案】：B52、案外人对执行标的提出确有理由的异议的，人民法院应当（）。A:继续执行B:终结执行C:不予执行D:中止执行【答案】：D53、信号传输系统电涌保护的措施不包括（）。A:加装电涌保护器（SPD）B:在首尾电气贯通的金属管内埋地进入C:安装避雷针D:在入户端将光缆的金属外护层接地【答案】：C54、在机械工作时间的分类中，汽车装货和卸货时的停车，应属于（）。A:定期的与工艺过程的特点有关的不可避免中断工作时间B:循环的与工艺过程的特点有关的不可避免中断工作时间C:不可避免中断事件D:与工艺过程的特点有关的不可避免中断工作时间【答案】：B55、

下列设备监造大纲内容错误的是（）。

A:制定计划及控制措施B:明确技术和验收要求C:明确相应技术人员D:签订设备采购合同【答案】：D56、自动化仪表工程施工中，综合控制系统设备安装前应具备的条件不包括（）。A:基础底座安装完毕B:地板、顶棚、内墙、门窗施工完毕C:供电系统及室内照明施工完毕并已投入运行D:综合控制系统的行程试验合格【答案】：D57、

下列方法中，不属于水利基本建设项目竣工决算审计方法的是（）。

A:详查法B:调查法C:初查法D:核对法【答案】：C58、(2014真题)某技术方案的设计年产量为8万件，单位产品销售价格为100元/件，单位产品变动成本为20元/件，单位产品营业税金及附加为5元/件，按设计生产能力生产时，年利润为200万元，则该技术方案的盈亏平衡点产销量为（）万件。A:4B:4.21C:5.33D:5【答案】：C59、后张法预制梁，当预制梁跨度大于（）m时，要按规定设置反拱。A:20B:10C:40D:30【答案】：A60、（2021年真题）根据工伤保险和社会保险相关法律规定，由建筑施工企业自主决定是否投保的险种是（）。A:养老保险B:失业保险C:意外伤害保险D:医疗保险【答案】：C61、板桩结构的优点不包括（）A:结构简单、施工方便B:用料省、工程造价低C:耐久性好D:对复杂地质条件适应性强【答案】：C62、功率因数是属于下列（）哪种设备的参数。A:交流配电屏B:开关整流C:直流变换器D:逆变器【答案】：B63、

根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于工程计量的说法，正确的是（）。A:总价合同的工程量必须以原始的施工图纸为依据计量B:所有工程内容必须按月计量C:发包人应在收到承包人已完成工程量报告后14天内核实D:单价合同的工程量必须以承包人完成合同工程应予计量的工程量确定【答案】：D64、

根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，某分部分项工程的项目编码为01-02-03-004-005，其中“004”这一级编码的含义是（）。

A:清单项目顺序码B:分项工程顺序码C:工程分类顺序码D:分部工程顺序码【答案】：B65、直接费用不包括（）。A:施工企业为组织施工所发生的管理费B:其他直接费同C:耗用的人工费用D:耗用的材料费用【答案】：A66、

适合于重型吊装的地锚是（）。

A:嵌入桩式地锚B:全埋式地锚C:利用已有建，构筑物的地锚D:活动式地锚【答案】：B67、燃气、热力管道敷设时针对实际环境采取相应的防护措施，保证焊接过程不受或少受外界环境影响。当存在（）且未采取有效的防护措施时，严禁进行焊接作业。A:高温B:雨、雪环境C:湿度大D:未经预热【答案】：B68、不属于内因火灾的预防措施的是（）。A:必须建立自燃发火预测预报制度B:冒顶区必须及时进行防火处理，并定期检查C:揭露新煤层时，建设单位必须对煤层的自燃倾向性进行鉴定D:严禁烟火，控制外来火源【答案】：D69、大体积水泥混凝土浇筑施工容易产生裂缝，产生裂缝的主要原因有五个，以下选项中，不是裂缝产生主要原因的是（）。A:混凝土的收缩变形B:水化热引起的温度变形C:水泥用量大D:内外约束条件的影响【答案】：C70、招标人应当自收到评标报告之日起3日内，在对该项目具有招标监督职责的交通运输主管部门政府网站或者其指定的其他网站上公示中标候选人，公示期不得少于（）日。A:7B:15C:3D:14【答案】：C71、（2012年)下列地形图数字比例尺中，属于中比例尺的是（）。A:1:500000B:1:50000C:0.388888888888889D:3.51388888888889【答案】：B72、对于放射性防护，属于外照射防护方法的是()。A:包容法B:分散法C:稀释法D:屏蔽方法【答案】：D73、根据《标准施工招标文件》，下列导致承包人成本增加的情形中，可以同时补偿承包人费用和利润的是（）。A:发包人原因导致的工程缺陷和损失B:发包人要求向承包人提前交付材料和工程设备C:异常恶劣的气候条件D:施工过程中发现文物【答案】：A74、风力发电机组塔筒就位紧固后，可用于塔筒内侧法兰缝隙填充的垫片材料是（）。A:紫铜B:不锈钢C:青壳纸D:合金钢【答案】：B75、

在机场实际管理和维修时，飞行区包括（）

A:跑道、滑行道和进场地面交通区域B:跑道、升降带和陆侧区域C:跑道、滑行道和净空对应地面区域D:站坪、滑行道和起飞着陆区【答案】：D76、PTN系统的同步采用（）方案，可以实现高质量的网络同步。A:信道同步B:帧同步C:网同步D:时钟同步【答案】：D77、关于泵送混凝土的说法，错误的是（）。A:应掺入泵送剂或减水剂B:不宜使用火山灰质硅酸盐水泥C:不得掺入粉煤灰或其他活性矿物掺合料D:粗集料宜采用连续级配【答案】：C78、房屋建筑结构应采用（）抗侧力结构体系。A:三向B:多向C:双向D:单向【答案】：C79、下列室外埋地敷设的钢导管，错误的是（）。A:导管端部设置防水弯B:导管管口垂直向下C:导管管口密封处理D:钢导管的壁厚为2mm【答案】：D80、道面工程中级配砂砾主要用于（）。A:底层B:道面C:底基层D:垫层【答案】：C81、电子招标投标在截止投标时间前可解密提取投标文件的是（）。A:招标人B:招标办公室C:招标投标监督部门D:投标人【答案】：D82、下列不属于预警体构成的是（）。A:事故预防系统B:外部环境预警系统C:内部管理不良的预警系统D:预警信息管理系统【答案】：A83、（2019年真题）根据《水利工程建设项目管理规定(试行)》，下列属于三项制度的是（）。A:合同管理制、招标投标制、建设监理监督制B:业主负责制、招标投标制、建设监理制C:项目法人责任制、招标投标制、建设监理制D:业主负责制、施工承包制、建设监理制【答案】：C84、实质性要求和条件是指招标文件中关于（）的主要条款。A:工期,安全和合同B:安全,环保及文明施工C:工期,质量及合同D:质量,安全和环保【答案】：C85、桥梁结构模板支架设计应考虑的荷载包括：①模板、支架和拱架自重；②新浇筑混凝土、钢筋混凝土或其他圬工结构物的重力；③施工人员和施工材料、机具等行走、运输或堆放的荷载；④振捣混凝土时产生的荷载；⑤新浇筑混凝土对侧面模板的压力；⑥倾倒混凝土时产生的水平荷载；⑦其他可能产生的荷载。其中现浇钢筋混凝土连续梁支架设计强度计算的荷载组合是（）。A:①+②+⑤+⑥+⑦B:①+②+③+④+⑦C:②+③+④+⑥+⑦D:①+②+③+⑥+⑦【答案】：B86、控制阀和执行机构的试验应符合的要求不包括（）。A:执行机构在试验时应调整到设计文件规定的工作状态B:事故切断阀和设计规定了全行程时间的阀门，必须进行全行程时间试验C:膜头、缸体泄漏性试验合格，行程试验合格D:对事故切断阀进行压力、密封试验时，其结果应符合国家有关标准【答案】：D87、

下列不属于锅炉基本特性指标的是（）。

A:压力B:发热量C:受热面发热率D:蒸发量【答案】：B88、施工组织总设计应由总承包单位（）审批。A:负责人B:项目负责人C:技术负责人D:项目技术负责人【答案】：C89、（2019真题）关于水泥土搅拌桩复合地基质量管理的说法，正确的是（）。A:施工前检查搅拌机机头提升速度B:施工结束后应检查桩体直径C:施工中应对各种计量设备进行检定、校准D:施工中应检查水泥及外掺剂的质量【答案】：B90、施工质量评定结论需报工程质量监督机构核定的是（）。A:工程外观B:一般单元工程C:重要隐蔽单元工程D:关键部位单元工程【答案】：A91、

在分类分项工程量清单项目编码中，第五、六位表示的是（）工程顺序码。

A:清单项目B:分类C:专业D:分项【答案】：B92、北方寒冷地区海港水位变动区的混凝土，其冻融破坏的原因之一是()。A:低潮时，在混凝土中发生冰晶融化B:高潮时，混凝土产生膨胀C:低潮时，在混凝土中形成饱水结冰D:高潮时，在混凝土中形成饱水结冰【答案】：C93、

电动机的保护接地线必须连接可靠，铜芯接地线的截面不小于（）。

A:1.5mm2B:4.0mm2C:2.5mm2D:6.0mm2【答案】：B94、某银行借款利率12%，按季度复利计息，则该银行半年的有效利率为（）。A:0.0615B:0.0628C:0.0609D:0.0635【答案】：C95、乙施工企业向甲建设单位主张支付工程款，甲以工程质量不合格为由拒绝支付，乙将其工程款的债权转让给丙并通知了甲。丙向甲主张该债权时，甲仍以质量原因拒绝支付。关于该案中债权转让的说法，正确的是（）。2017真题A:乙转让债权的通知可以不用通知甲B:乙的债权属于法定不得转让的债权C:甲可以向丙行使因质量原因拒绝支付的抗辩D:乙转让债权应当经过甲同意【答案】：C96、屋面防水细部施工的说法，正确的是（）。A:卷材防水屋面檐口500mm范围内的卷材应满粘B:檐口下端应做鹰嘴和滴水槽C:女儿墙泛水处的附加层在平面和立面的宽度均不应小于300mmD:檐沟和天沟的附加层伸入屋面的宽度不应小于200mm【答案】：B97、按照民用建筑分类标准，属于超高层建筑的是（）。A:高度50m的建筑B:高度110m的建筑C:高度90m的建筑D:高度70m的建筑【答案】：B98、

对新技术方案进行技术经济分析，通过分析、对比、论证、寻求最佳新技术方案。一般来说，除了遵循技术上先进、可靠、安全、适用原则，还应遵循的主要原则是（）。

A:保证质量B:技术上先进、适用、合理C:综合效益上合理D:劳动安全【答案】：C99、下列选项中，不属于沥青混凝土路面产生横向接缝病害的原因的是（）。A:采用平接缝，边缘未处理成垂直面B:采用斜接缝时，施工方法不当C:新旧混合料的黏结不紧密D:采用平接缝，边缘处理成垂直面【答案】：D100、减水剂防水混凝土的特点是()。A:早期强度高B:拌合物流动性好C:抗冻性好D:密实性好【答案】：B第二部分多选题（100题）1、

《中华人民共和国计量法》规定，企业、事业单位使用的最高计量标准器具，以及用于（）方面的列入强制检定目录和工作的计量器具，实行强制检定。

【答案】：2、（2019年真题）关于按工程实施阶段编制施工成本计划的说法，正确的有（）。A:可在网络图的基础上进一步扩充得到B:可根据资金筹措情况在“香蕉图”内调整S型曲线C:可以用成本计划直方图的方式表示D:可以用时间-成本累积曲线表示【答案】：A、B、C、D3、根据《水利水电工程劳动安全与工业卫生设计规范》GB50706-2011地网分期建成的工程，应校核分期投产接地装置的（）。A:耦合电位差B:接触电位差C:最高耐压D:跨步电位差【答案】：B、D4、下列关于采购管理说法错误的是（）。A:对于新购设备进行操作培训属于服务采购B:设备采购由项目设计经理在技术评审和商务评审的基础上组织综合评审C:对于现货价值较小的标准设备可采用询价采购方式D:询价工作程序中“招标文件（询价文件）的编制和发放”的紧前工作是“选择合格供货商”【答案】：A、B5、衡量砂浆质量的指标主要包括（）。A:耐久性B:流动性C:NoneD:强度【答案】：B、D6、铺轨基地内，钢轨应分类垛码，其应符合的规定包括（）。A:钢轨起吊应缓起、轻落并保持钢轨基本平直B:钢轨垛底应承垫架空，支垫应与钢轨垂直放置，间距5～7.5mC:钢轨长度应逐根丈量，并测量断面尺寸。不同长度和断面尺寸公差级别的钢轨应分类码垛，并予以标识D:每垛钢轨应竖立标牌，标识产地、类型、规格和数量【答案】：A、B、C、D7、

变配电室分项工程组成包括（）

A:控制柜安装B:柴油发电机组C:裸母线、封闭母线、插接式母线安装D:变压器【答案】：A、C、D8、根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017），项目管理机构负责人的权限有（）。A:进行授权范围内的利益分配B:参与选择大宗资源供应单位C:签订工程施工承包合同D:参与组建项目管理机构【答案】：B、D9、编制人工定额时需拟定施工的正常条件，其内容包括拟定（）。(2015真题)【答案】：10、施工组织设计应及时修改或补充的情况有（）。A:施工环境有重大改变B:工程设计有重大修改C:主要施工资源配置有重大调整D:主要施工方法有重大调整【答案】：A、B、C、D11、静冰压力大小与（）有关。A:冰层厚度B:开始升温时的气温C:风速D:温升率【答案】：A、B、D12、机电安装工程技术性回访有（）。A:锅炉房B:制冷系统运行情况C:新材料D:新工艺【答案】：C、D13、高压喷射注浆的全过程主要为（）A:安装导管B:钻孔C:下放钢筋笼D:钻机就位【答案】：B、D14、饰面板（砖）材料进场时，现场应验收的项目有（）。【答案】：15、下列关于路基防排水施工要求的说法，正确的有（）。A:NoneB:施工期各类防排水设施应及时维修和清理C:路基工程施工前，应抽干地下水D:路基施工中应核对全线排水系统【答案】：B、D16、关于钢零件及钢部件的矫正和成型的说法，正确的有（）。A:普通碳素结构钢工作地点温度低于-10℃时，不得剪切、冲孔B:低合金钢工作地点温度低于-15℃时，不得剪切、冲孔C:碳素结构钢在环境温度低于-16℃时，不应进行冷矫正D:低合金结构钢在环境温度低于-10℃时，不应进行冷矫正【答案】：B、C17、

变压器的性能主要由（）决定。

A:外接元器件B:线圈的绕组匝数C:固定方式D:外部接线方式【答案】：A、B、D18、板桩码头的结构形式应根据（）等因素，通过技术经济比较选定。【答案】：19、关于安全技术交底要求的说法，正确的有（）。A:必须采用两阶段技术交底B:必须采用新的安全技术措施C:定期向多工种交叉施工作业队伍书面交底D:必须实行逐级安全技术交底制度【答案】：C、D20、（2016年真题）关于安全生产许可证有效期的说法，正确的有（）。A:施工企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，自动延期B:安全生产许可证有效期满需要延期的，施工企业应当于期满前1个月办理延期手续C:施工企业应当向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续D:安全生产许可证的有效期为3年【答案】：C、D21、关于拱形涵、盖板涵施工技术要点的说法，正确的有（）。A:填方区的涵洞应在填土至涵洞基底标高后，及时进行结构施工B:挖方区的涵洞基槽开挖应符合设计要求，且边坡稳定C:依据道路施工流程，可采取整幅施工或分幅施工D:拱圈和拱上端墙应由两侧向中间同时、对称施工【答案】：A、B、C、D22、稽查的安全管理主要包括（）。A:风险管控与事故隐患排查B:安全制度管理C:安全技术管理D:防洪度汛【答案】：A、C、D23、门窗节能工程常见问题处理要点中，夏热冬冷地区的建筑外门窗进入施工现场时，应对其（）性能进行复验。【答案】：24、梁（板）预制实测项目包括（）。A:倾斜度B:支座中心偏位C:梁长度D:混凝土强度【答案】：C、D25、关于工程款担保制度的说法，下列说法正确的是（）。A:以银行保函替代工程质量保证金的，银行保函金额可以超过工程价款结算总额的3%B:招标人要求中标人提供履约担保的，应当同时向中标人提供工程款支付担保C:建筑业企业可以将现金保证金挪作他用，保证金到期可不予退还D:加快推行银行保函制度，在有条件的地区推行工程担保公司保函和工程保证保险【答案】：B、D26、高压真空断路器在验收时，制造厂应提供()等技术文件【答案】：27、汽轮发电机主要由（）等组成。A:转子B:再热器C:空气预热器D:定子【答案】：A、D28、关于矿山施工方面的安全要求和预防措施，正确的说法是（）。【答案】：29、防治巷道交叉点处冒顶事故发生，采区措施正确的是（）。【答案】：30、根据《特种设备生产单位许可目录》，工业管道可分为）。A:动力管道B:燃气管道C:长输管道D:制冷管道【答案】：A、D31、关于项目施工总承包模式特点的说法，正确的有（）。A:与平行发包模式相比，组织协调工作量大B:开工日期不可能太早，建设周期会较长C:项目质量好坏在很大程度上取决于总承包单位的管理水平和技术水平D:不利于投资控制【答案】：B、C32、施工合同交底的主要目的和任务有（）。A:明确各个工程小组（分包人）之间的责任界限,B:明确各项工作或各个工程的工期要求C:将各种合同事件的责任分解落实到各工程小组或分包人D:争取对自身有利的合同条款【答案】：A、B、C33、有色金属中，属于轻金属的是（）A:钛合金B:铝合金C:镁合金D:镍合金【答案】：B、C34、施工占用慢行道和便道要获得（）部门的批准。A:建设管理B:桥梁管理C:道路管理D:交通管理【答案】：C、D35、

检测混凝土面板堆石坝的垫层料压实干密度，可采用（）。A:环刀法B:蜡封法C:挖坑灌砂法D:挖坑灌水法【答案】：C、D36、关于电动机安装的要求，说法正确的有（）。【答案】：37、关于分部分项工程成本分析的说法，正确的有（）。【答案】：38、建设工程生产安全检查的主要内容包括（）。A:隐患检查B:管理检查C:思想检查D:危险源检查【答案】：A、B、C39、施工测量现场主要测设工作有（）。A:长度B:平面位置C:角度D:高程位置【答案】：A、B、C、D40、关于因不可抗力导致相关费用调整的说法，正确的有（）。A:承包人人员伤亡所产生的费用，由发包人承担B:承包人的停工损失，由承包人承担C:运至施工现场待安装设备的损害，由发包人承担D:工程本身的损害由发包人承担【答案】：B、C、D41、关于施工现场消防管理的说法，正确的有（）。A:施工现场严禁吸烟B:易燃材料仓库应设在上风方向C:动火证当日有效D:应配备义务消防人员【答案】：A、C、D42、常用于施工成本分析的比率法有（）。【答案】：43、

机房及井道布置图中的技术内容有（）。

A:底坑深度B:顶层高度C:安全距离D:楼层间距【答案】：A、B、C、D44、以下选项中关于喷锚暗挖法施工隧道的防水设计与施工说法正确的是（）。A:以结构自防水为根本B:辅加防水层C:以接缝部位混凝土施工为控制重点D:以“防、排、截、引”为原则【答案】：A、B、C45、下列空间不可计入建筑层数的有（）。2018真题【答案】：46、进行公开招标的工程建设项目，必须具备的条件有（）。【答案】：47、关于建设工程项目管理的说法，正确的有（）。A:建设工程项目管理的核心任务是为工程的建设和使用增值B:项目管理的核心任务是项目的目标控制C:业主方的项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程D:建造师的业务范围是只限于项目实施阶段的项目管理工作【答案】：B、C48、于建筑地面工程基层铺设的做法，正确的有（）。A:室内地面的水泥混凝土垫层应设置纵向缩缝和横向缩缝B:砂垫层应采用中砂C:水泥混凝土垫层的平头缝缝间应设置隔离材料，浇筑时不得互相紧贴D:三合土垫层采用石灰、碎石土与碎砖的拌合料铺设【答案】：A、B49、水工建筑物永久作用荷载包括（）等。A:结构自重B:静水压力C:地应力D:扬压力【答案】：A、C50、关于疏散走道上设置防火卷帘的说法，正确的有（）。A:在防火卷帘的一侧设置启闭装置B:具有自动控制的功能C:在防火卷帘的两侧设置启闭装置D:具有手动控制的功能【答案】：B、C、D51、

起重作业中，一般都是根据（）及现场环境等条件来选择平衡梁的形式。

A:设备的强度B:设备的重量C:起重机站车位置D:设备的规格尺寸【答案】：B、D52、耐蚀性较好的水泥品种有（）。A:硅酸盐水泥B:矿渣水泥C:火山灰水泥D:普通水泥【答案】：B、C53、《道路石油沥青技术要求表》中，当缺乏所需标号的沥青时，可采用不同标号掺配的调合沥青，其掺配比例由试验决定。掺配后的沥青质量应满足的指标有（）。【答案】：54、在短期借款利息的支付方法中，对加息法的正确表述是（）。A:企业只使用了贷款本金的半数B:企业分期均衡偿还本息之和C:企业不需要支付全额利息D:None【答案】：A、B55、下列费用项目中，属于规费项目清单表中应列项内容的有（）。A:商业保险B:社会保障费C:工程排污费D:住房公积金【答案】：B、C、D56、以下不属于行政诉讼受案范围的是（）。A:某施工单位在建设文化局办公楼过程中被拖欠工程进度款B:某县市容管理人员，在执行公务过程中，粗暴执法将运输人员张某打伤C:甲市建设行政管理部门吊销建造师乙的执业资格，乙认为处罚行为于法无据D:某市规划局工作人员李某对该局人事任职评选结果不服【答案】：A、D57、机械使用中的三定制包括（）。A:定时间B:定机C:定人D:定薪酬【答案】：B、C58、给水处理目的是去除或降低原水中的（）。A:钙、镁离子含量B:胶体C:有害细菌生物D:悬浮物【答案】：B、C、D59、审计准备阶段要进行的工作包括（）。A:编制审计实施方案B:审计立项C:编制审计工作底稿D:征求意见【答案】：A、B60、建筑物的主要体系有（）。A:围护体系B:设备体系C:节能体系D:None【答案】：A、B61、关于保修范围和最低保修期限说法正确的有（）。A:基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程合理使用年限B:供热与供冷系统，为1个采暖期、供冷期C:屋面防水工程和有防水要求的卫生间、房间，最低保修期限为2年D:电气管线、给水排水管道、设备安装和装修工程，最低保修期限为2年【答案】：A、D62、某施工企业对建筑物的外墙进行功能分析的说法，正确的有（）。A:隔热保温是外墙的辅助功能B:防风挡雨是外墙的过剩功能C:分隔空间是外墙的上位功能D:承重外墙的基本功能是承受荷载【答案】：A、D63、有关支付担保相关规定的表述，说法正确的有（）。【答案】：64、

混凝土耐久性包括（）等方面。A:抗冲磨性B:强度C:抗冻性D:抗渗性【答案】：A、C、D65、下列关于钻孔灌注桩正循环回转法的说法正确的有（）。A:泥浆输入钻孔内，然后从钻头的钻杆下口吸进，通过钻杆中心排出至沉淀池内B:它是利用钻具旋转切削土体钻进，泥浆泵将泥浆压进泥浆笼头，通过钻杆中心从钻头喷入钻孔内C:泥浆挟带钻渣沿钻孔上升，从护筒顶部排浆孔排出至沉淀池D:施工占地较多，且机具设备较复杂【答案】：B、C、D66、（2021年真题）按主梁的受力状态划分，斜拉桥的体系有（）A:塔梁固结体系B:支承体系C:漂浮体系D:刚构体系【答案】：A、B、C、D67、铁路施工项目上场前开展施工队伍配置工作，其主要作用有（）。A:可以明确工程任务划分B:可以确定施工单位数量C:有利于编制组织机构D:有利于编制劳动力计划【答案】：A、B、C、D68、（2019年真题）填方路肩施工说法正确的是（）。【答案】：69、

在混凝土施工中，掺人粉煤灰的目的是（）A:减少混凝土初期发热量B:NoneC:增加混凝土的后期强度D:减少混凝土后期发热量【答案】：A、C70、下列检查项目中，属于《扣件式钢管脚手架检查评分表》中保证项目的有（）A:剪刀撑B:构配件材质C:横向水平杆D:立杆基础【答案】：A、D71、对于一般工业与民用建筑而言，若不编制总概算，单项工程综合概算的组成包括（）。A:措施费概算B:工程建设其他费用概算C:预备费D:建筑单位工程概算【答案】：B、D72、广播中波天线主要有()。A:垂直接地天线B:定向天线C:笼形天线D:水平对称振子天线【答案】：A、B73、根据《工业安装工程施工质量验收统一标准》，工业安装工程单位（子单位）工程施工质量验收项目应按（）进行划分。A:工业安装工程的特点B:车间（工号）C:工业厂房D:设备的台机组【答案】：B、C74、计算吹填土方量时的主要参数有（）。【答案】：75、（2016年真题）关于买卖合同的说法，正确的有（）。A:试用期间届满，试用买卖的买受人对是否购买标的物未做表示的，视为购买B:买受人已经支付标的物总价款的75%以上的，出卖人无权要求取回标的物C:标的物在交付之前产生的孳息，归出卖人所有D:因标的物的主物不符合约定而解除合同的，解除合同的效力不及于从物【答案】：A、C76、给水管道的沟槽回填施工时，应按方案要求的回填方式，经现场试验确定（）等参数。A:压实厚度B:虚铺厚度C:回填材料含水量D:压实遍数【答案】：C、D77、关于现场宿舍管理的说法，正确的有（）。A:宿舍室内净高不得小于2.5mB:现场