一级建造师考试大全完整参考答案

一级建造师考试大全完整参考答案第一部分单选题（100题）1、（2015年真题）关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是（）A:只有经过再次审查，安全生产许可证有效期才可能延期B:未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生民事责任C:建筑施工企业安全生产许可证遗失补办，由申请人告知资质许可机关，由资质许可机关在官网发布信息D:施工企业是否具有安全生产许可证不影响施工许可证的核发【答案】：C2、（2021年真题）液性指数IL=0.8的土，软硬状态是（）。A:流塑B:硬塑C:坚硬D:软塑【答案】：D3、冬期施工混凝土配合比宜选择较小的配合比指标是（）。A:水胶比和坍落度B:水灰比和外加剂掺量C:水灰比和坍落度D:水胶比和外加剂掺量【答案】：A4、关于矿业单位工程施工组织设计的编制依据，以下说法错误的是（）。A:对于井筒工程，应有专门的井筒检查孔的地质与水文资料B:对于巷道工程，应有实测的巷道地质与水文地质资料C:对于土建工程，应有满足要求的工程地质与水文资料D:对于机电安装工程，应有相关设备的出厂说明书【答案】：B5、设备绝热层的伸缩缝留设宽度宜为（）mm。A:30B:25C:20D:35【答案】：B6、某软岩路堑路段缺乏合格石料，该路堑最适合修建的挡土墙是（）。A:加筋挡土墙B:锚杆挡土墙C:扶壁式挡土墙D:浆砌块石衡重式挡土墙【答案】：B7、某公司今年10月发生了以下业务：预付11月原材料款5000元；本月销售收入20000元，已收到的销售收入15000元；支付9月份的应付账款5000元，根据权责发生制要求的要求，今年10月该公司的利润表中结算的收入金额是（）。A:5000B:10000C:15000D:20000【答案】：D8、悬索桥索夹安装前必须测定主缆的空缆线形，（）确认索夹位置。A:设计单位B:检测单位C:施工单位D:监理单位【答案】：A9、为避免关键工作延误对工期影响所采取的措施，不合理的是（）。A:增加非关键工作时间以改变关键线路B:重新编制剩余工作进度计划C:改变其后续关键工作的逻辑关系D:缩短其紧后关键工作的持续时间【答案】：A10、按《建设工程质量管理条例》的规定，下列机电安装工程在正常使用条件下的最低保修期限说法不正确的是（）。A:电气管线工程保修期为2年B:设备安装工程保修期为2年C:供热和供冷系统为2年D:其他项目的保修期由发包单位与承包单位约定【答案】：C11、采用工程量清单计价的工程在竣工结算时，暂估价中材料单价应按（）。A:市场价格信息在综合单价中调整B:发、承包双方最终确认价在综合单价中调整C:招标文件中的暂估价确定D:承包方自行购买该材料的单价计入综合单价确定【答案】：B12、监理单位与业主（项目法人）的关系是（）。A:协作、配合的关系B:监理与被监理的关系C:无任何关系D:合同委托与被委托的关系【答案】：D13、根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF——2017——0201)，施工单位定期对气象记录设备进行保养发生的费用最适宜采用的计量方法是（）。A:均摊法B:凭据法C:图纸法D:根据成本估计法【答案】：A14、供热管道严密性试验的试验压力为1.25倍设计压力，且不得低于（）。A:0.6MPaB:0.5MPaC:0.4MPaD:0.8MPa【答案】：A15、按照矿料级配分灰，OGFC路面结构属于（）。A:密级配沥青混合料B:间断级配沥青混合料C:开级配沥青混合料D:半开级配沥青混合料【答案】：C16、张某作为某民事案件的证人，以下说法不符合《关于民事诉讼证据的若干规定》的是（）。A:张某身患重病不能出庭，经法庭同意可以采用视频作证B:张某可旁听法庭审理活动C:审判人员和当事人都可以对张某进行询问D:询问张某时，其它证人不得在场【答案】：B17、（2013年真题）对工程质量状况和质量问题，按总包、专业分包和劳务分包分门别类地进行调查和分析，以准确有效地找出问题及其原因所在。这是质量管理统计方法中（）的基本思想。A:分层法B:排列图法C:直方图法D:因果分析图法【答案】：A18、二级处理主要去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物质，通常采用的方法是（）A:紫外光氧化法B:微生物处理法C:活性炭吸附法D:化学氧化法【答案】：B19、（2018年真题）下图为挡土墙地板扬压力示意图，图中的Ps是指（）。A:浮托力B:静水压力C:动水压力D:渗透压力【答案】：D20、（2021年真题）工程量清单作为清单计价的基础,主要用于建设工程的()A:招投标阶段和施工阶段B:施工阶段和运营使用阶段C:决策阶段和设计阶段D:设计阶段和招投标阶段【答案】：A21、下列结构用于运输机场沥青跑道上面层的是（）。A:沥青同步碎石B:微表处C:沥青贯入式D:沥青混凝土【答案】：D22、根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患且情况严重的，应当（）。2014A:要求施工单位整改，并及时报告建设单位B:要求施工单位整改，并及时报告有关主管部门C:要求施工单位暂时停止施工，并及时报告有关主管部门D:要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位【答案】：D23、工程概算是初步设计文件的重要组成部分,应由项目（）根据工程的构成和工程造价管理的有关规定及计价标准编制。A:监理单位B:设计单位C:建设单位D:施工单位【答案】：B24、（2020年真题）利用概算定额编制单位工程概算的工作有：①计算单位工程的人、料、机费用;②列出分项工程并计算工程量;③计算企业管理费、利润、规费和税金;④确定分部分项工程的概算定额单价;⑤计算单位工程概算造价;编制不正确的顺序是（）。A:④①②③⑤B:①②③④⑤C:④②①⑤③D:②④①③⑤【答案】：D25、（2017年）混凝土坝的施工质量检测方法中，属于物理监测的是（）。A:钻孔压水试验B:采用红外线检测弹模C:在混凝土浇筑中埋设测缝计监测裂缝D:钻孔灌桩试验【答案】：B26、《计价规范》中给出的工程量清单计价表格包括工程量清单、招标控制价、投标报价、竣工结算等各个阶段计价使用的封面和表样，表样的数量是（）种。A:22B:25C:20D:18【答案】：A27、下列不是电梯的子分部工程的是（）。A:整机安装验收B:自动扶梯C:曳引式电梯D:液压电梯【答案】：A28、（2018年真题）根据《公路施工企业信用评价规则》，错误的是（）。A:公路施工企业信用评价结果有效期为2年B:联合体参与投标时，其信用等级按照联合体各方最低等级认定C:公路施工企业投标行为由招标人负责评价D:公路施工企业资质升级的，其信用评价等级不变【答案】：A29、根据《企业会计准则》规定，下列选项中属于流动性资产的是（）。A:短期借款B:应收票据C:应付票据D:实收资本【答案】：B30、

某不过水土石围堰级别为4级，那么其堰顶安全加高下限值为（）。A:0.5B:0.7C:0.3D:0.4【答案】：A31、施工现场用电必须实行（）制，所有电器设备必须做到“一机、一闸、一漏电保护A:二相三线B:三相四线C:四相五线D:三相五线【答案】：D32、

阀门的严密性试验压力为（）。

A:公称压力的1.15倍B:公称压力的1.1倍C:公称压力的1.5倍D:公称压力的1.25倍【答案】：B33、当刚性挡土墙受外力向填土一侧移动，墙后土体向上挤出隆起，这时挡土墙承受的压力被称为（）。A:静止土压力B:被动土压力C:隆起土压力D:主动土压力【答案】：B34、（2013年真题）均布荷载作用下，连续梁弯矩分布特点是（）。A:跨中负弯矩，支座零弯矩B:跨中负弯矩，支座正弯矩C:跨中正弯矩，支座零弯矩D:跨中正弯矩，支座负弯矩【答案】：D35、企业的（）集中反映了企业经济活动的效益，是衡量企业经营管理水平和经济效益的重要综合指标。A:营业收入B:营业利润C:利润总额D:净利润【答案】：C36、设备基础的测量工作步骤中，设备基础放线后，应进行（）。A:设备基础标高测量B:设备基础位置的确认C:沉降观测点设置D:标高基准点的确立【答案】：D37、规避国际机电工程项目中的营运风险。采取的防范措施是（）。A:关键技术采用国内标准B:提高项目融资管理水平C:选择有实力的施工单位D:选择专业化的维保单位【答案】：D38、（）特别适用于DWDM系统的传输。A:G.654B:G.652C:G.653D:G.655【答案】：D39、下列盾构掘进的地层中，需要釆取措施控制后续沉降的是（）。A:岩层B:软弱黏性土C:砂土D:卵石【答案】：B40、

灯具和设备安装项目内容包括()。

A:导航系统安装B:泊位系统安装C:风向标安装D:指点标安装【答案】：C41、关于支架现浇法施工风险控制措施的说法，错误的是（）。A:支架地基处应用排水措施，严禁被水浸泡B:支架立柱底部应铺设垫板或混凝土垫块扩散压力C:支架法施工前，应进行专项安全设计，并制定安装、拆除程序和安全技术措施D:满堂支架应设置的纵向剪刀撑，应由底至顶间距不大于2m【答案】：D42、

关于国产设备运杂费估算的说法，正确的是（）。

A:工程承包公司采购设备的相关费用不应计入运杂费B:国产设备运至工地后发生的装卸费不应包括在运杂费中C:国产设备运杂费包括由设备制造厂交货地点运至工地仓库所发生的运费D:运杂费不区分沿海和内陆，统一按运输距离估算【答案】：C43、某水利工程发生安全事故导致直接经济损失为680万元人民币，该事故等级应为（）。A:重大事故B:一般事故C:较大事故D:特别重大事故【答案】：B44、下列关于滑动轴承安装说法正确的是（）。A:薄壁轴瓦的接触面可以研刮B:轴径与轴瓦的顶间隙用压铅法检测C:轴径与轴瓦的侧间隙可用塞尺检查，单侧间隙为顶间隙的2/3D:厚壁轴瓦，未拧紧螺栓时，用0.06mm塞尺从外侧检查上下轴瓦接合面，任何部位塞入深度不得大于接合面宽度的1/3【答案】：B45、土的液限指数为0,为（）状态A:坚硬B:硬塑C:软塑D:流塑【答案】：B46、甲、乙双方因工程款纠纷引发诉讼，案件经过两级法院审理终结。由于对两审判决结果不服，甲欲向上一级人民法院申请再审。甲提出的下列事实和理由，不能得到法院准许的有（）。A:有新的证据足以推翻原判决B:二审判决书未经甲方签收C:二审法官应当回避的没有回避D:二审判决适用法律有明显错误【答案】：B47、简化精密进近航道指示器（APAPI）由（）急剧变色的灯具组成。A:三个B:一个C:四个D:二个【答案】：D48、建设工程施工合同签订后，发包人合同外附属市政工程委托承包人施工，对此价款未做约定，后无法协商一致，则市政工程价款应按照（）市场价格履行。A:履行合同时合同签订地B:订立合同时合同履行地C:履行合同时合同履行地D:订立合同时合同签订地【答案】：B49、盈亏平衡分析分线性盈亏平衡分析和非线性盈亏平衡分析，其中线性盈亏平衡分析的前提条件之一是（）。A:生产量和销售量之间成线性比例关系B:销售收入是销售量的非线性函数C:只生产单一产品，且生产量等于销售量D:单位可变成本随生产量的增加成比例降低【答案】：C50、设备及管道表面处理中，采用St级除锈的方法称为（）A:抛射除锈B:手工除锈C:喷射除锈D:酸洗除锈【答案】：B51、关于施工合同跟踪的说法，错误的是（）。A:合同执行者本身对合同计划的执行情况进行跟踪、检查和对比B:承包单位的合同管理职能部门对合同执行者的履行情况进行跟踪、监督和检查C:可以将工程任务发包给专业分包完成，并由专业分包对合同计划的执行进行跟踪、检查和对比D:合同跟踪的内容和业主是否及时给予了指令、答复等【答案】：C52、单相三孔插座，面对插座的右孔应与（）连接。A:中性导体（N）连接B:相线C:接地线D:PE线【答案】：B53、某施工单位与建设单位签订了一个施工承包合同，合同中约定2011年12月5日竣工。2011年10月5日，该地区发生了地震，使得在建的工程坍塌，施工单位没能按时交付工程，则施工单位没能按时交付工程属于（）。A:构成违约，因为客观上存在违约的事实B:没有违约，因为是不可抗力所导致，施工单位可以申请免除责任C:没有违约，因为地震坍塌属于外界因素，与施工单位无关D:构成违约，因为从主观上说施工单位并没有保证好质量，使其坍塌严重【答案】：B54、自然人张某通过签订合同授权自然人李某代理其进行证券投资，根据我国代理法律制度，()不会导致代理权终止。A:李某丧失民事行为能力B:李某死亡C:张某取消委托合同D:张某丧失民事行为能力【答案】：D55、下列选项中，违反施工许可证制度的是（）。A:某工程因宏观调控停建一年多，恢复施工前报发证机关核验施工许可证B:某工程因洪水中止施工，半年后向发证机关报告C:某临时建筑未申请领取施工许可证即开工D:某工程因故不能开工，第三个月向发证机关申请延期开工【答案】：B56、关于工作流程组织的说法，正确的是（）。A:同一项目不同参与方都有工作流程组织任务B:一项管理工作只能有一个工作流程图C:一个工作流程图只能有一个项目参与方D:工作流程组织不包括物质流程组织【答案】：A57、（2014年真题）市政公用工程施工中，每一个单位（子单位）工程完成后，应（）测量。A:校核B:放灰线C:竣工D:复核【答案】：C58、（2021年真题）施工定额的平均先进水平是指在正常的生产条件下()的水平。A:多数施工班组可以接近B:多数班组经过努力可以达到C:少数班组经过努力可以达到D:个别班组可以接近【答案】：B59、工程施工过程中索赔事件发生以后，承包人首先要做的工作是（）。A:向监理工程师提出索赔意向通知B:与业主就索赔事项进行谈判C:向监理工程师提交索赔报告D:向监理工程师提交索赔证据【答案】：A60、①协议书；②投标函及投标函附录；③专用合同条款；④通用合同条款；⑤图纸；⑥中标通知书；⑦技术标准与要求；⑧已标价的工程量清单；⑨其他合同文件。按优先解释顺序为（）。A:①②③⑥④⑤⑦⑧⑨B:①②⑥③④⑤⑧⑦⑨C:①⑥②③④⑦⑤⑧⑨D:①④②③⑤⑦⑥⑧⑨【答案】：B61、某隧道工程施工作业面内，因大量的水和流砂涌入，引起隧道部分结构损坏及周边地区地面沉降，防汛墙局部塌陷并引发管涌，该事故造成直接经济损失约合6000万元，依据我国《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，该事故属于（）。A:特别重大事故B:较大事故C:重大事故D:一般事故【答案】：C62、某招标工程原合同约定2018年1月31日竣工，因承包商采购的材料未能及时到货导致工期延误至2018年3月14日竣工。而在2018年3月1日由于新的法规实施，导致业主额外支付了300万元税金。则关于这300万元的责任承担的说法，正确的是（）。A:工期延误是承包人原因，但增加的300万元是应由于政策法规变化，应由双方共同承担B:增加的300万元是由于政策法规变化造成的，不是承包商的原因，应由业主方承担C:工期延误是承包人原因，但增加的300万元是应由于政策法规变化，应由业主方承担D:因承包人原因造成了工期延误，增加的300万元应由承包人承担【答案】：D63、关于会计主体假设，下列说法错误的是（）。A:会计主体是指会计工作为之服务的特定单位B:会计主体从时间上规定了会计核算的范围C:会计主体可以是一个特定的企业，也可以是一个企业的某一个特定部分D:会计主体与法律主体不是同一概念【答案】：B64、根据《环境噪声污染防治法》，下列情形中，必须公告附近居民的夜间作业不包括（）。A:赶工作业B:因特殊需求必须连续作业的C:因生产工艺上要求必须连续作业的D:抢修抢险作业【答案】：A65、混合作业是指井筒掘、砌工序在时间上（）。A:混凝土浇筑后半段时间与钻眼放炮平行B:混凝土浇筑前半段时间与钻眼放炮平行C:混凝土浇筑后半段时间与装岩出矸平行D:混凝土浇筑前半段时间与装岩出矸平行【答案】：C66、某建设工程施工合同纠纷案件在仲裁过程中，首席仲裁员甲认为应该裁决合同无效，仲裁员乙和仲裁员丙认为应裁决合同继续履行，则仲裁应（）作出裁决A:请示仲裁委员会主任并按其意见B:按乙和丙的意见C:重新组成仲裁庭经评议后D:按甲的意见【答案】：B67、

下列围堰类型中，可以与永久建筑物相结合并作为其组成部分的是（）。A:土石围堰B:草土围堰C:木笼围堰D:竹笼围堰【答案】：A68、执行一般程序的通信行政处罚案件应当自立案之日起()日内办理完毕。A:120B:90C:60D:30【答案】：C69、我国第二代移动通信系统CDMA的工作频段是()。A:900MHzB:800MHzC:1880MHzD:1800MHz【答案】：B70、下列各项，不属于费用特点的是（）。A:所有者权益减少B:企业日常活动中发生的C:资产的减少D:相关企业经济利益的流入并且能可靠计量【答案】：D71、关于中间交接的说法，不正确的是（）。A:中间交接前，工程质量终评合格B:由业主施工管理部门组织施工、监理、设计等单位召开中间交接会议C:中间交接后装置的保管由业主负责D:中间交接的内容包括随机技术资料和专用工具的交接【答案】：A72、按建筑安装工程费用构成要素划分，应计入企业管理费的是（）。A:住房公积金B:工伤保险费C:劳动保护费D:社会保险费【答案】：C73、

机械设备与基础的连接方式中，用来固定没有强烈振动和冲击的设备是（）。

A:黏结地脚螺栓B:胀锚地脚螺栓C:活动地脚螺栓D:固定地脚螺栓【答案】：D74、《水利水电工程标准施工招标文件》中，应全文引用，不得删改的是（）；应按其条款编号和内容，根据工程实际情况进行修改和补充的是（）。A:专用合同条款、通用合同条款B:通用合同条款、通用合同条款C:通用合同条款、专用合同条款D:专用合同条款、专用合同条款【答案】：C75、下列关于通风空调风管安装技术要求的说法，正确的是（）。A:输送含有易燃易爆气体的风管系统可以在生活区设置接口B:当管线穿过风管时，要注意穿过部位的密封处理C:输送含有易燃易爆气体的风管系统必须设置可靠的防静电接地装置D:室外风管的拉索可依就近原则固定在避雷针或避雷网上【答案】：C76、港口与航道工程中，电化学的阴极防护方法对（）的钢结构防护无效。A:浪溅区B:水位变动区C:泥下区D:水下区【答案】：A77、关于联合体投标，下列说法中正确的是（）。A:联合体成员在同一招标项目中可以自己名义单独投标B:经招标人同意，资格预审后联合体可以更换成员C:同一专业的单位组成联合体，按照资质等级高的单位确定资质等级D:联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订中标合同【答案】：D78、自动化仪表工程的调试程序是（）。A:先系统调试后回路调试B:先局部调试后区域调试C:先区域调试后回路调试D:先部件调试后区域调试【答案】：D79、关于施工定额的说法，正确的是（）。A:施工定额由劳动定额、材料消耗定额和机械台班使用定额所组成B:施工定额广泛适用于施工企业项目管理，具有一定的社会性C:施工定额是以分项工程为对象编制的定额D:施工定额是定额子目最少的基础性定额【答案】：A80、为保证碎石沥青混凝土的运输质量、防止离析现象发生，在装车时应A:从车尾到车头顺序装料B:先车头后车尾然后中间顺序装料C:只在车的中部装料，让料自流到两端D:从车头到车尾顺序装料【答案】：B81、对于重大施工方案，应由（）组织编制。A:项目专业工程师B:项目总工程师C:项目经理D:单位技术负责人【答案】：B82、按照所用材料，地面建筑防水砂浆属于()。A:综合防水B:自防水C:柔性防水D:刚性防水【答案】：D83、关于桥梁防水涂料的说法，正确的是（）。A:防水涂料配料时，可掺入少量结块的涂料B:防水涂料施工应先进行大面积涂布后，再做好节点处理C:第一层防水涂料完成后应立即涂布第二层涂料D:涂料防水层内设置的胎体增强材料，应顺桥面行车方向铺贴【答案】：D84、关于破管顶进法优点表述错误的是（）。A:可在复杂地层施工，尤其是含水层B:对地表和土层无干扰C:能够更换管道的走向和坡度已偏离的管道D:可以长距离施工【答案】：D85、下列非金属风管材料中，适用于酸碱性环境的是（）A:聚氨酯复合板材B:硬聚氯乙烯板材C:玻璃纤维复合板材D:酚醛复合板材【答案】：B86、施工单位所承建的某高校办公楼，建设单位未经验收就提前使用。5年后，该办公楼主体结构出现质量问题，则下列说法正确的是（）。A:主体结构的最低保修期限应是50年，施工单位需要承担保修责任B:主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工单位应当承担保修责任C:由于建设单位提前使用，施工单位不需要承担保修责任D:施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工程款【答案】：B87、综合管廊建设期间的档案资料应由（）负责收集、整理、归档。A:建设单位B:施工单位C:监理单位D:管廊日常管理单位【答案】：A88、吊线原始垂度在20℃以下安装时和在20℃以上安装时，允许偏差分别不大于标准垂度的()。A:10％.5％B:10％，15％C:15％.10％D:5％，10％【答案】：A89、建设工程项目招标控制价的编制主体是（）。A:工程所在地政府造价管理机构B:招标人或受其委托的工程造价咨询人C:项目监理机构D:项目建设主管部门【答案】：B90、根据《建设工程质量管理条例》，对于成片开发建设的住宅小区工程，建设单位拨付工程款、进行竣工验收，应当经（）签字。A:总监理工程师B:专业监理工程师C:建设单位技术负责人D:施工企业法定代表人【答案】：A91、下列不属于影响设备租赁或购买的因素是（）。A:提交设备的进度B:保险费用C:技术方案的寿命期D:设备的经济寿命【答案】：B92、先张法张拉时，对钢丝、钢绞线而言，同一构件内断丝数不得超过钢丝总数的（）。A:0.05B:0.01C:0.02D:0.03【答案】：B93、综合考虑各种因素，大型储罐选择（）基础较为妥当。A:沉井B:联合C:垫层D:箱梁式【答案】：C94、下列关于按工程实施阶段编制成本计划的说法中正确的是（）。A:时间—成本累积曲线必然包络在由全部工作都按最早开始时间开始和全部工作都按最早完成时间的由线所组成的“香蕉图”内B:一般而言，所有工作都按最早开始时间开始，对节约资金贷款利息是有利的C:在绘制时间—成本累积曲线时应首先确定工程项目进度计划，编制进度计划的横道图，再根据单位时间的资源投入编制成本支出计划D:项目通过调整关键路线上的工序项目的最早或最迟开工时间，力争将实际的成本支出控制在计划的范围内【答案】：C95、下列要求不符合国家防火规范的是（）。A:建筑物内厨房，其顶棚、墙面、地面应采用B1级装修材料B:消火栓门的颜色与四周装修材料颜色应有明显区别C:图书室、档案室的顶棚、墙面应采用A级装修材料D:建筑内：部装修不应妨碍消防设施与疏散走道正常使用【答案】：A96、影响立井基岩爆破炮眼深度的因素，包括有（）。A:钻眼机具和作业方式B:光面爆破方法C:井筒断面大小D:炸药的消耗量【答案】：A97、斜缝分块的坝段混凝土浇筑时应有先后程序，必须是（）。A:无所谓B:下游块先浇，上游块后浇C:同时浇筑D:上游块先浇，下游块后浇【答案】：D98、公路施工招标评标一般采用（）。A:技术评分最低价法B:最低价法C:经评审的最低投标价法D:综合评分法【答案】：A99、按照《建设工程施工合同示范文本》的规定，提供工作条件有（）。A:其他设施和条件B:开通专用条款规定后规定的施工场地内的交通干道C:协调处理施工现场周围地下管线D:将施工用水、电力、通信线路等施工所必需的条件接至施工现场内【答案】：B100、

回转窑耐火砖若采用干法砌筑时，其砖缝处理的常用方法是（）。

A:耐火泥填塞B:钢板塞满塞牢C:陶瓷纤维填塞D:干耐火粉填满【答案】：B第二部分多选题（100题）1、

发电机转子穿装前应单独进行（）。

A:气密性试验B:磁道通路试验C:漏气量试验D:试验压力符合制造厂规定【答案】：A、C、D2、

检测混凝土面板堆石坝的垫层料压实干密度，可采用（）。A:蜡封法B:挖坑灌水法C:挖坑灌砂法D:环刀法【答案】：B、C3、对于一般工业与民用建筑而言，若不编制总概算，单项工程综合概算的组成包括（）。A:措施费概算B:工程建设其他费用概算C:预备费D:建筑单位工程概算【答案】：B、D4、给水管道的沟槽回填施工时，应按方案要求的回填方式，经现场试验确定（）等参数。A:压实遍数B:回填材料含水量C:虚铺厚度D:压实厚度【答案】：A、B5、梁（板）预制实测项目包括（）。A:支座中心偏位B:倾斜度C:混凝土强度D:梁长度【答案】：C、D6、高压真空断路器在验收时，制造厂应提供()等技术文件【答案】：7、常用于施工成本分析的比率法有（）。【答案】：8、饰面板（砖）材料进场时，现场应验收的项目有（）。【答案】：9、铺轨基地内，钢轨应分类垛码，其应符合的规定包括（）。A:钢轨垛底应承垫架空，支垫应与钢轨垂直放置，间距5～7.5mB:每垛钢轨应竖立标牌，标识产地、类型、规格和数量C:钢轨起吊应缓起、轻落并保持钢轨基本平直D:钢轨长度应逐根丈量，并测量断面尺寸。不同长度和断面尺寸公差级别的钢轨应分类码垛，并予以标识【答案】：A、B、C、D10、（2016年真题）关于安全生产许可证有效期的说法，正确的有（）。A:安全生产许可证有效期满需要延期的，施工企业应当于期满前1个月办理延期手续B:施工企业应当向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续C:安全生产许可证的有效期为3年D:施工企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，自动延期【答案】：B、C11、基床以下路堤填筑的“三阶段”是指（）。A:检测阶段B:施工阶段C:整修验收阶段D:准备阶段【答案】：B、C、D12、根据《工业安装工程施工质量验收统一标准》，工业安装工程单位（子单位）工程施工质量验收项目应按（）进行划分。A:工业厂房B:设备的台机组C:工业安装工程的特点D:车间（工号）【答案】：A、D13、衡量砂浆质量的指标主要包括（）。A:耐久性B:NoneC:流动性D:强度【答案】：C、D14、下列混凝土灌注桩桩质量检查项目中，在混凝土浇筑前进行检查的有（）。（2014年真题）A:承载力B:桩身完整性C:孔径D:孔深【答案】：C、D15、（2019年真题）关于按工程实施阶段编制施工成本计划的说法，正确的有（）。A:可以用时间-成本累积曲线表示B:可根据资金筹措情况在“香蕉图”内调整S型曲线C:可在网络图的基础上进一步扩充得到D:可以用成本计划直方图的方式表示【答案】：A、B、C、D16、板桩码头的结构形式应根据（）等因素，通过技术经济比较选定。【答案】：17、编制人工定额时需拟定施工的正常条件，其内容包括拟定（）。(2015真题)【答案】：18、（2021年真题）按主梁的受力状态划分，斜拉桥的体系有（）A:刚构体系B:漂浮体系C:支承体系D:塔梁固结体系【答案】：A、B、C、D19、建筑物的主要体系有（）。A:设备体系B:围护体系C:节能体系D:None【答案】：A、B20、施工单位项目经理部负责质量验收评定工作的部门包括（）。A:工程技术部门B:安全管理部门C:物资管理部门D:质量部门【答案】：A、C、D21、施工合同交底的主要目的和任务有（）。A:争取对自身有利的合同条款B:明确各个工程小组（分包人）之间的责任界限,C:明确各项工作或各个工程的工期要求D:将各种合同事件的责任分解落实到各工程小组或分包人【答案】：B、C、D22、水利工程建设监理是指具有相应资质的水利工程建设监理单位受建设单位委托，依据工程建设合同，对（）进行的管理。A:建设程序B:工程质量C:环境保护D:工程进度【答案】：B、C、D23、稽查的安全管理主要包括（）。A:防洪度汛B:安全技术管理C:安全制度管理D:风险管控与事故隐患排查【答案】：A、B、D24、下列关于采购管理说法错误的是（）。A:对于新购设备进行操作培训属于服务采购B:对于现货价值较小的标准设备可采用询价采购方式C:设备采购由项目设计经理在技术评审和商务评审的基础上组织综合评审D:询价工作程序中“招标文件（询价文件）的编制和发放”的紧前工作是“选择合格供货商”【答案】：A、C25、关于矿山施工方面的安全要求和预防措施，正确的说法是（）。【答案】：26、在基础混凝土浇灌前应先进行（）工作。A:木模板应浇水润湿，但模板内不应有积水B:钢筋的隐蔽工程验收C:进行模板验收D:清理模板【答案】：A、B、C、D27、计算吹填土方量时的主要参数有（）。【答案】：28、地层产状是指岩层的空间几何关系，主要参数有（）A:倾向B:单斜C:走向D:倾角【答案】：A、C、D29、在钻孔灌注桩施工中，埋设护筒的主要作用包括（）。A:钻头导向B:保护孔口地面C:提高桩基承载力D:防止坍孔【答案】：A、B、D30、《道路石油沥青技术要求表》中，当缺乏所需标号的沥青时，可采用不同标号掺配的调合沥青，其掺配比例由试验决定。掺配后的沥青质量应满足的指标有（）。【答案】：31、水工建筑物永久作用荷载包括（）等。A:地应力B:静水压力C:结构自重D:扬压力【答案】：A、C32、以下选项中关于喷锚暗挖法施工隧道的防水设计与施工说法正确的是（）。A:以接缝部位混凝土施工为控制重点B:以“防、排、截、引”为原则C:以结构自防水为根本D:辅加防水层【答案】：A、C、D33、根据《水利水电工程劳动安全与工业卫生设计规范》GB50706-2011地网分期建成的工程，应校核分期投产接地装置的（）。A:耦合电位差B:跨步电位差C:接触电位差D:最高耐压【答案】：B、C34、以下不属于行政诉讼受案范围的是（）。A:某县市容管理人员，在执行公务过程中，粗暴执法将运输人员张某打伤B:某市规划局工作人员李某对该局人事任职评选结果不服C:甲市建设行政管理部门吊销建造师乙的执业资格，乙认为处罚行为于法无据D:某施工单位在建设文化局办公楼过程中被拖欠工程进度款【答案】：B、D35、机电工程施工阶段项目成本控制要点包括（）。A:编制成本计划B:进行成本差异分析C:核算实际成本D:落实分解的计划成本【答案】：B、C、D36、关于疏散走道上设置防火卷帘的说法，正确的有（）。A:在防火卷帘的两侧设置启闭装置B:具有自动控制的功能C:在防火卷帘的一侧设置启闭装置D:具有手动控制的功能【答案】：A、B、D37、汽轮发电机主要由（）等组成。A:再热器B:空气预热器C:转子D:定子【答案】：C、D38、关于保修范围和最低保修期限说法正确的有（）。A:电气管线、给水排水管道、设备安装和装修工程，最低保修期限为2年B:屋面防水工程和有防水要求的卫生间、房间，最低保修期限为2年C:供热与供冷系统，为1个采暖期、供冷期D:基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程合理使用年限【答案】：A、D39、关于项目施工总承包模式特点的说法，正确的有（）。A:开工日期不可能太早，建设周期会较长B:不利于投资控制C:与平行发包模式相比，组织协调工作量大D:项目质量好坏在很大程度上取决于总承包单位的管理水平和技术水平【答案】：A、D40、以工程量清单计价方式投标时，不得作为竞争性费用的有（）。A:保险B:措施项目清单中的安全文明施工费C:措施项目清单中的检验及测试费D:规费【答案】：B、D41、预应力钢丝一般分为（）。A:刻痕钢丝B:光面钢丝C:冷拉钢丝D:螺旋肋钢丝【答案】：A、B、D42、关于分部分项工程成本分析的说法，正确的有（）。【答案】：43、

机房及井道布置图中的技术内容有（）。

A:安全距离B:底坑深度C:顶层高度D:楼层间距【答案】：A、B、C、D44、关于安全技术交底要求的说法，正确的有（）。A:必须采用新的安全技术措施B:必须采用两阶段技术交底C:必须实行逐级安全技术交底制度D:定期向多工种交叉施工作业队伍书面交底【答案】：C、D45、关于观察法验槽内容的说法，正确的有（）。A:观察槽壁、槽底的土质情况后，不需要验证基槽的开挖深度B:对于基底以下的土层不可见部位，要辅以钎探法配合完成C:观察基槽内有无旧的房基、洞穴、古井、掩埋的管道和人防设施D:观察基槽边坡是否稳定，是否有影响边坡稳定的因素存在【答案】：B、C、D46、施工组织设计应及时修改或补充的情况有（）。A:主要施工资源配置有重大调整B:工程设计有重大修改C:主要施工方法有重大调整D:施工环境有重大改变【答案】：A、B、C、D47、关于总价合同的说法中正确的有（）。【答案】：48、关于拱形涵、盖板涵施工技术要点的说法，正确的有（）。A:拱圈和拱上端墙应由两侧向中间同时、对称施工B:挖方区的涵洞基槽开挖应符合设计要求，且边坡稳定C:依据道路施工流程，可采取整幅施工或分幅施工D:填方区的涵洞应在填土至涵洞基底标高后，及时进行结构施工【答案】：A、B、C、D49、通信建设工程专职安全生产管理人员安全生产管理能力考核要点包括（）。A:检查施工现场安全生产达标情况B:制止现场违章操作、违章指挥、违反劳动纪律等行为情况C:检查相关专业作业人员安全教育培训和持证上岗情况D:组织救援、保护现场、报告事故和配合事故调查、处理情况【答案】：B、C50、关于建设工程项目管理的说法，正确的有（）。A:项目管理的核心任务是项目的目标控制B:建设工程项目管理的核心任务是为工程的建设和使用增值C:建造师的业务范围是只限于项目实施阶段的项目管理工作D:业主方的项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程【答案】：A、D51、机械使用中的三定制包括（）。A:定机B:定薪酬C:定人D:定时间【答案】：A、C52、

变配电室分项工程组成包括（）

A:变压器B:控制柜安装C:柴油发电机组D:裸母线、封闭母线、插接式母线安装【答案】：A、B、D53、建设工程生产安全检查的主要内容包括（）。A:管理检查B:思想检查C:隐患检查D:危险源检查【答案】：A、B、C54、下列关于钻孔灌注桩正循环回转法的说法正确的有（）。A:泥浆挟带钻渣沿钻孔上升，从护筒顶部排浆孔排出至沉淀池B:施工占地较多，且机具设备较复杂C:它是利用钻具旋转切削土体钻进，泥浆泵将泥浆压进泥浆笼头，通过钻杆中心从钻头喷入钻孔内D:泥浆输入钻孔内，然后从钻头的钻杆下口吸进，通过钻杆中心排出至沉淀池内【答案】：A、B、C55、门窗节能工程常见问题处理要点中，夏热冬冷地区的建筑外门窗进入施工现场时，应对其（）性能进行复验。【答案】：56、关于现场宿舍管理的说法，正确的有（）。A:宿舍内通道宽度不得小于0.8mB:宿舍室内净高不得小于2.5mC:宿舍内的床铺不得超过2层D:现场宿舍必须设置推拉式窗户【答案】：B、C57、关于电动机安装的要求，说法正确的有（）。【答案】：58、进行公开招标的工程建设项目，必须具备的条件有（）。【答案】：59、

《中华人民共和国计量法》规定，企业、事业单位使用的最高计量标准器具，以及用于（）方面的列入强制检定目录和工作的计量器具，实行强制检定。

【答案】：60、下列空间不可计入建筑层数的有（）。2018真题【答案】：61、根据《特种设备生产单位许可目录》，工业管道可分为）。A:动力管道B:长输管道C:制冷管道D:燃气管道【答案】：A、C62、下列检查项目中，属于《扣件式钢管脚手架检查评分表》中保证项目的有（）A:剪刀撑B:构配件材质C:横向水平杆D:立杆基础【答案】：A、D63、作为现金等价物的短期投资必须同时满足的条件是（）。A:价值变动风险小B:易于转换为已知金额的现金C:期限短D:变现能力弱【答案】：A、B、C64、（2018年真题）幕墙工程中，后置埋件的验收要点有（）。A:锚栓埋置深度B:锚板和锚栓的材质C:后置埋件的规格D:锚板的位移【答案】：A、B、C65、审计准备阶段要进行的工作包括（）。A:编制审计实施方案B:编制审计工作底稿C:征求意见D:审计立项【答案】：A、D66、机电安装工程技术性回访有（）。A:新工艺B:锅炉房C:制冷系统运行情况D:新材料【答案】：A、D67、广播中波天线主要有()。A:垂直接地天线B:水平对称振子天线C:定向天线D:笼形天线【答案】：A、C68、水泥稳定碎石基层施工，确定每日施工作业段长度，宜综合考虑的因素有（）。【答案】：69、

起重作业中，一般都是根据（）及现场环境等条件来选择平衡梁的形式。

A:设备的强度B:设备的规格尺寸C:起重机站车位置D:设备的重量【答案】：B、D70、关于因不可抗力导致相关费用调整的说法，正确的有（）。A:工程本身的损害由发包人承担B:承包人人员伤亡所产生的费用，由发包人承担C:承包人的停工损失，由承包人承担D:运至施工现场待安装设备的损害，由发包人承担【答案】：A、C、D71、下列各项中，属于节能装饰型玻璃的是（）。A:中空玻璃B:釉面玻璃C:着色玻璃D:冰花玻璃【答案】：A、C72、施工测量现场主要测设工作有（）。A:角度B:高程位置C:平面位置D:长度【答案】：A、B、C、D73、（2019年真题）填方路肩施工说法正确的是（）。【答案】：74、防治巷道交叉点处冒顶事故发生，采区措施正确的是（）。【答案】：75、高压喷射注浆的全过程主要为（）A:安装导管B:钻孔C:钻机就位D:下放钢筋笼【答案】：B、C76、企业置存一定数量的现金，主要是为了满足（）。A:预防性需要B:交易性需要C:降低机会成本的需要D:投机性需要【答案】：A、B、D77、有关支付担保相关规定的表述，说法正确的有（）。【答案】：78、某施工企业对建筑物的外墙进行功能分析的说法，正确的有（）。A:分隔空间是外墙的上位功能B:隔热保温是外墙的辅助功能C:承重外墙的基本功能是承受荷载D:防风挡雨是外墙的过剩功能【答案】：B、C79、根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017），项目管理机构负责人的权限有（）。A:进行授权范围内的利益分配B