一级建造师考试包过题库附答案【实用】

一级建造师考试包过题库附答案【实用】第一部分单选题（100题）1、钢钎炮在炮眼装药并捣实后，常用（）填塞堵孔。A:泥浆B:粘土C:粗砂D:碎石【答案】：B2、某基坑降水可能引起邻近建（构）筑物、管线的不均匀沉降或开裂，此基坑宜选用的降水方案是（）。A:井点回灌B:开挖沟槽C:板柱隔离D:土体注浆【答案】：A3、某招标工程原合同约定2018年1月31号竣工，因承包商增加了确保施工质量的措施导致工期延误至2018年3月14日竣工。而在2018年3月1日由于新的法规实施，导致业主额外支付了300万元税金。关于这300万元责任承担的说法，正确的是（）。A:增加的300万元是由于政策法规变化造成的，不是承包商的原因，应有业主方承担B:因承包人原因造成了工期延误，增加的300万元应由承包人承担C:工期延误是承包人原因，但增加的300万元是由于政策法规变化，应有双方共同承担D:工期延误是承包人原因，但增加的300万元是由于政策法规变化，应有业主方承担【答案】：B4、细钢丝铠装型电力电缆，能承受相当的机械外力作用的交联聚乙烯绝缘电力电缆是（）。A:VV22B:YJV32C:VV32D:YJV22【答案】：B5、悬索桥主缆施工的主要工序包括：①主缆架设；②猫道架设；③索夹安装与吊索架设；④紧缆；⑤牵引系统施工。其正确的施工工序为（）。A:①→②→③→④→⑤B:⑤→②→①→④→③C:②→⑤→④→①→③D:⑤→③→①→④→②【答案】：B6、可以考察成本总量的构成情况及各成本项目占总成本的比重,同时也可以看出预算成本、实际成本和降低成本的比例关系,从而寻求降低成本途径的施工成本分析的基本方法是()。A:构成比率分析法B:动态比率分析法C:指标对比分析法D:相关比率分析法【答案】：A7、下列工种中属于特种作业人员的是（）。A:模板工B:砌筑工C:电焊工D:合同协议书【答案】：C8、建筑物内的电信管线和配线设施以及建设项目用地范围内的电信管道，应当纳入建设项目的设计文件，并随建设项目同时施工与验收。所需经费应当纳人建设项目()。A:决算B:预算C:概算D:结算【答案】：C9、工程建设要通过环境评估，其中市政公用工程主要涉及城市（）保护问题。A:噪声和振动B:噪声和大气污染C:自然环境和水环境D:水资源和生态【答案】：C10、

某借款年利率为8%，半年复利计息一次，则该借款年有效利率比名义利率高（）。A:0.0064B:0.0016C:0.0416D:0.0125【答案】：B11、按人民币计算，某进口设备的离岸价1000万元，到岸价1050万元，银行财务费5万元，外贸手续费费率为1.5%，则设备的外贸手续费为（）万元。A:15.75B:6.65C:15D:17.33【答案】：A12、对施工全过程中的各种管理职能、各种管理过程以及各种管理要素进行全面、完整、总体筹划的是（）。A:施工组织设计B:施工项目管理实施规划C:施工项目管理规划大纲D:施工项目管理规划【答案】：D13、（2019年真题）关于工程建设企业标准实施的说法,正确的是（）。A:国家实行企业标准自我声明公开和监督制度B:企业标准应当通过标准信息公共服务平台向社会公开C:企业执行自行制定的企业标准的,其产品的功能指标和性能指标不必公开D:企业可以不公开其执行的企业标准的编号和名称【答案】：A14、根据《水工建筑物滑动模板施工技术规范》（SL32－2014），操作平台防护栏杆高度应不小于（）。A:110cmB:130cmC:120cmD:100cm【答案】：C15、下列暗龙骨吊顶工序的排序中，正确的是（）。（2016年真题）A:③②①④⑤B:①②③④⑤C:③①②⑤④D:①③②④⑤【答案】：C16、通信电源的交流供电系统不包括（）。A:燃油发电机B:高频开关电源C:交流配电屏D:UPS【答案】：B17、关于施工企业劳动用工管理的说法，正确的是（）。A:施工企业不得允许未与企业签订劳动合同的劳动者从事施工活动B:施工企业与劳动者按相关规定可以订立口头劳动合同C:建筑施工企业因暂时生产经营困难，无法按劳动合同约定日期支付工资的应当向劳动者说明情况并与工会或职工代表协商一致后，可以延期支付工资最长不得超过一个季度D:作业人员变更后的14个工作日内，在当地建筑业企业信息管理系统中变更【答案】：A18、下列地铁车站施工顺序中属于盖挖逆作法的是（）。A:施做结构盖板后，再自上而下土方开挖和施工主体结构B:分块施做结构盖板后向下开挖基坑至设计标高，再由下而上建造主体结构C:先从地表面由上向下开挖基坑至设计标高，再由下向上施工主体结构D:施做棚盖结构后向下开挖基坑至设计标高，再由下而上施工主体结构【答案】：A19、通常公路供配电系统主要由（）、变配电所、供配电线路、低压配电箱和接地系统等构成。A:10kV电源线路B:低压配电线C:高压电源线路D:低压电源线【答案】：A20、

关于有线电视系统检测的说法，正确的是（）。

A:测试点至少有一个位于系统中主干线放大器之后的点B:主观测试点的数量不应少于系统输出端口数量的10%C:系统的输出端口数量大于1000时，取2~3个测试点D:客观测试点的数量不应少于系统输出端口数量的5%，测试点数不应少于20个【答案】：D21、某居民企业2017年度取得营业收入总额为2000万元，发生营业成本为900万元、财务费用为200万元、管理费用为300万元、销售费用为320万元，“营业外支出”账户中列支对子公司的赞助支出7万元、通过公益性社会团体向灾区捐赠40万元，预缴所得税的22万元已计入所得税费用，该企业在计算2017年度应纳税所得额时，准许扣除的公益、救济性捐赠的金额是（）万元。A:15.96B:22.8C:42.36D:27.96【答案】：D22、西气东输管道属于（）燃气管道。A:高压BB:次高压AC:次高压BD:高压A【答案】：D23、手工钨极氩弧焊单层焊缝厚度范围是（）。A:1.5~4.5mmB:1.0~4.0mmC:0.5~3.5mmD:0.5~4.0mm【答案】：D24、（2017年真题）某水库特征水位示意图如下，H是指（）。A:防洪高水位B:校核洪水位C:设计洪水位D:正常蓄水位【答案】：D25、在城市规划区内进行建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的，建设单位或者个人应当向（）申请办理建设工程规划许可证。A:城市人民政府城乡规划主管部门B:省级人民政府城乡规划主管部门C:省级人民政府环境保护主管部门D:城市人民政府环境保护主管部门【答案】：A26、设计概(预)算的编制是按三个层次逐步完成的，这三个层次依次为（）。A:总概(预)算、综合概(预)算、单项概(预)算B:单项概(预)算、综合概(预)算、总概(预)算C:综合概(预)算、单项概(预)算、总概(预)算D:单项概(预)算、总概(预)算、综合概(预)算【答案】：B27、

连续生产线上的设备在安装时主要使用（）基准点测设。

A:木桩式标高B:简单标高C:移动标高D:预埋标高【答案】：D28、

对某一设备单机性能指标进行测试的是（），是一项最基本的指标测试。

A:单机测试B:分系统测试C:开通测试D:卫星链路开通测试【答案】：A29、

天馈线驻波比的测试应按照要求使用驻波比测试仪，要求驻波比小于等于（）。

A:2B:1.8C:0.9D:1.5【答案】：D30、作业文件是职业健康安全与环境管理体系文件的组成之一，其内容包括（）。A:管理手册、管理规定、监测活动准则及程序文件B:操作规程、管理规定、监测活动准则及管理手册C:管理手册、管理规定、监测活动准则及程序文件引用的表格D:操作规程、管理规定、监测活动准则及程序文件引用的表格【答案】：D31、

可以决定进货时间和进货批量的部门是（）。

A:生产部门B:销售部门C:采购部门D:财务部门【答案】：D32、（）适用于分汊河道内急弯险滩的整治。A:在突嘴上游建丁坝B:废弃老槽、另辟新槽C:炸除礁石D:炸除石梁【答案】：B33、在招投标过程中，若出现招标文件中分部分项工程量清单特征描述与设计图纸不符，投标人应（）。A:以设计图纸的项目特征描述为准，确定投标报价的综合单价B:以分部分项工程量清单的项目特征描述为准，确定投标报价的综合单价C:提请招标人对分部分项工程量清单进行修改D:以设计图纸的项目特征描述为准，并以书面方式向招标人说明【答案】：B34、（）广泛使用于施工现场设备及管道涂覆前的表面处理。A:手工工具除锈B:动力工具除锈C:抛射除锈D:喷射除锈【答案】：D35、下列关于大理石的特性描述正确的是（）。A:质地较软B:吸水率偏高C:酸性石材D:多用于室外【答案】：A36、铁路安全管理坚持（）的方针。A:安全第一、预防为主、综合管理B:安全第一、预防为主、全面治理C:安全第一、预防为主、综合治理D:安全第一、预防为主、全面管理【答案】：C37、（2021年真题）关于施工预算和施工图预算比较的说法，正确的是()A:施工预算既适用于建设单位，也适用于施工单位B:施工预算是投标报价的依据，施工图预算是施工企业组织生产的依据C:编制施工预算依据的定额比编制施工图预算依据的定额粗略一些D:施工预算的编制以施工定额为依据，施工图预算的编制以预算定额为依据【答案】：D38、发包人应在工程开工的（）预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的（），其余部分应按照提前安排的原则进行分解，并与进度款同期支付。A:28天后；50%B:28天内；50%C:28天内；60%D:28天后；60%【答案】：C39、根据《劳动合同法》，下列情形中，用人单位不得与劳动者解除劳动合同的是（）。A:患病或非因工负伤，在规定的医疗期内的B:在试用期间被证明不符合录用条件的C:被依法追究刑事责任的D:严重违反用人单位的规章制度的【答案】：A40、关于双代号网络图中节点编号的说法，正确的是（）。A:各节点应连续编号B:箭头节点编号要小于箭尾节点编号C:每一个节点都必须编号D:起点节点的编号为0【答案】：C41、阀门的壳体试验压力为（）A:顶点工作压力的1.15倍B:最大允许工作压力的1.1倍C:最大允许工作压力的1.5倍D:公称压力的1.1倍【答案】：C42、甲施工企业与乙水泥厂签订了水泥采购合同，并由丙公司作为该合同的保证人，担保该施工企业按照合同约定支付货款，但是担保合同中并未约定担保方式。水泥厂供货后，甲施工企业迟迟不付款。那么，丙公司承担保证责任的方式应为（）。(2015真题)A:一般保证B:效力待定保证C:无效保证D:连带责任保证【答案】：A43、下列关于变压器就位说法错误的是（）。A:应注意其方位和距墙尺寸应与设计要求相符B:装有气体继电器的变压器顶盖，沿气体继电器的气流方向有1.0%~1.5%的下降坡度C:变压器与封闭母线连接时，其套管中心线应与封闭母线中心线相符D:装有滚轮的变压器，滚轮应转动灵活，在变压器就位后，应将滚轮用能拆卸的制动装置加以固定【答案】：B44、发承包双方应在合同中约定提前竣工每日历天应补偿额度，此项费用应作为增加合同价款列入（）。A:竣工结算文件B:投标文件C:招标文件D:合同文件【答案】：A45、

初步设计文件报批前，一般须由（）对初步设计中的重大问题组织论证。A:设计单位B:主管部门C:项目法人D:监督部门【答案】：C46、企业持有现金的成本不包括（）等部分。A:交易成本B:短缺成本C:机会成本D:管理成本【答案】：A47、

某独立土方工程，招标文件中估计工程量为120万m3，合同中约定：土方工程单价为6元／m3，当实际工程量超过估计工程量20％时，调整单价，单价调为5元／m3。工程结束时实际完成土方工程量为150万m3，则土方工程款为()万元。

A:750B:900C:894D:864【答案】：C48、甲建筑公司是某施工项目的施工总承包单位，乙建筑公司是其分包单位。2008年5月5日，乙建筑公司的施工项目发生了生产安全事故，应由（）向负有安全生产监督管理职责的部门报告。A:甲建筑公司和乙建筑公司B:乙建筑公司C:甲建筑公司或乙建筑公司D:甲建筑公司【答案】：D49、施工中能用于基础划线且能测量角度的仪器是（）。A:水准仪B:激光平面仪C:全站仪D:经纬仪【答案】：D50、借用其他施工单位（）的行为，属于以其他企业名义承担工程。（2013）A:技术人员B:营业执照C:高层管理人员D:资金【答案】：B51、按照《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017），项目管理规划分为（）。A:项目管理规划策划和项目管理实施规划B:项目管理决策大纲和项目管理实施策划C:项目管理规划大纲和项目管理实施规划D:项目管理决策策划和项目管理实施策划【答案】：C52、（2019年真题）关于保证责任的说法，正确的是（）A:一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满前六个月B:当事人在保证合同中约定债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任的为连带责任保证C:当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任D:当事人对保证的范围没有约定，保证人应当对全部债务承担责任【答案】：C53、某工程业主与承包商签订了工程施工合同，合同中含有两个子项工程，估算工程量甲项为2300m3，乙项为3200m3，经协商合同价甲项为180元/m3，乙项为160元/m3。承包合同规定开工前业主应向承包商支付合同价款20％的预付款。则该项预付款的数额是（）。A:8.28万元B:1.96万元C:18.52万元D:10.24万元【答案】：C54、

根据《建设工程造价鉴定规范》，由于承包人违约导致的合同解除的费用争议，鉴定人出具的鉴定意见包括的费用是（）。

A:完成永久工程的价款B:遣散人员的费用C:已付款的材料等物品金额（归承包人所有）D:撤离现场的费用【答案】：A55、对渗透系数为0.0001cm/s的黏性土层，若降水深度要求达到15m，单级降水一般应考虑采用（）降水方法。A:喷射井点B:集水明排C:真空井点D:管井井点【答案】：A56、灯具的接线要求不包括（）。A:相线接于螺口灯头的螺纹端子上B:软线吊灯的软线两端做保护扣并搪锡C:柔性导管与灯具壳体用专用接头连接D:引向单个灯具的铜芯导线截面积是1mm2【答案】：A57、下列冬期施工说法是错误的是（）。A:当冰冻深度达1m以上采用爆破冻土法炸开表层冻土B:填筑路堤应按横断面全宽平填，每层松铺厚度应比正常施工减少20%~30%，且松铺厚度不得超过300mm，当天填土应当天完成碾压C:当冰冻深度达1m以下采用日光暴晒法融化冰冻层D:在季节性冻土地区，昼夜平均温度在-3℃以下，且连续10d以上按冬期施工【答案】：C58、关于保证模板拆除施工安全的基本要求的说法，错误的是（）。A:进行预应力张拉，必须在混凝土强度达到设计规定值时进行，底模必须在预应力张拉完毕方能拆除B:梁、柱、墙的侧模板，只要混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损，即可进行拆除C:拆模作业之前必须填写拆模申请，并在同条件养护试块强度记录达到规定要求时，技术负责人方能批准拆模D:后张法预应力混凝土结构或构件模板的拆除，侧模应在预应力张拉完成后拆除【答案】：D59、钢筋采用机械连接时，需要进行现场检测试验的主要参数是（）。A:抗剪力B:弯曲性能C:屈服强度D:抗拉强度【答案】：D60、国际机电工程项目实施中自身风险防范措施中，属于建设风险防范措施的是（）。A:通过招标竞争选择有资信、有实力的承包商B:委托专业化的监理和监造单位在过程中严格控制施工质量和设备制造质量C:提高项目融资风险管理水平D:运行维护委托专业化运行单位承包【答案】：A61、财务会计的基本职能是（）。A:预算和决算B:核算和监督C:核算和预测D:监督和决策【答案】：B62、在堤防工程中，铲运机兼作压实机械时，轮迹应搭压轮宽的（）。A:1/3B:1/5C:1/4D:1/2【答案】：A63、

下列关于蜂窝网技术描述正确的是（）

A:区群小区数越少，同频小区的距离就越远，则抗同频干扰的性能也就越好。B:用正六边形覆盖整个服务区域所需的基站数量最少、最经济。C:相邻的小区可以使用相同的信道。D:分裂后的每个小区分别设置基站，并相应提高天线高度和增加【答案】：B64、

某施工机械预算价格为80万元，折旧年限为10年，年平均工作250个台班，一次大修理费为18万元，大修次数为3次，则该台机械台班大修理费为（）元。

A:216B:240C:264D:320【答案】：A65、桥梁设计洪水位或计算通航水位至桥跨结构最下缘之间的距离为（）。A:桥梁通航高度B:桥梁高度C:桥梁建筑高度D:桥下净空高度【答案】：D66、通信管道工程中，管道单段长度超过500m时宜采用()。A:水泥管B:硅芯管C:栅格管D:钢管【答案】：B67、塑料排水板施工时，排水板应锚定在孔底，防止跟袋；当跟袋长度大于（）时应重新补打。A:0.5mB:0.2mC:0.3mD:0.4m【答案】：A68、重力式码头基床整平时，对于块石间不平整部分，宜用二片石填充，二片石间不平A:100B:30C:50D:80【答案】：C69、根据现行建筑安装工程费用构成的有关规定，下列费用中，不属于建筑安装工程人工费的是（）。A:生产工人调动工作的住勤补助费B:生产工人学习培训期间的工资C:生产工人休病假期间的工资D:生产工人探亲期间的工资【答案】：A70、井点降水方法中属于非真空抽水的是()。A:管井井点和深井井点B:轻型井点和喷射井点C:喷射井点和管井井点D:轻型井点和管井井点【答案】：A71、国际工程承包合同的争议解决应该首选（）方式。A:调解B:协商C:仲裁D:诉讼【答案】：B72、混凝土拌合物的和易性包括（）几个方面。A:流动性和保水性B:流动性和黏聚性C:流动性、黏聚性和保水性D:黏聚性和保水性【答案】：C73、张拉预应力混凝土结构的预应力钢筋应以（）进行控制。A:张拉应力及预应力钢筋伸长值双控B:总张拉力C:张拉应力值D:预应力钢筋的伸长率【答案】：A74、除了标示停住位置的灯应为恒定发红色光的单向灯外，其他飞机机位操作引导灯应为恒定发（）光的灯。A:黄色B:白色C:绿色D:蓝色【答案】：A75、（2014年真题）土路基质量检查与验收的主控项目是（）。A:中线偏位B:弯沉值C:平整度D:路基宽度【答案】：B76、根据《仲裁法》，关于仲裁裁决强制执行的说法，正确的是（）。A:仲裁委员会根据需要可以设立仲裁裁决执行机构B:仲裁裁决书未规定履行期间的，申请仲裁裁决强制执行的期限，从仲裁裁决书生效之日起计算C:申请仲裁裁决强制执行的期间为一年D:当事人申请执行仲裁裁决案件，应当由被执行人财产所在地基层人民法院管辖【答案】：B77、编制临时用电施工组织设计的根据是（）。A:设备计算容量B:设备过载容量C:设备最大容量D:用电设备总容量【答案】：D78、合同内容价款或者报酬不明确的，按照订立合同时（）；依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行。A:履行地批发价格履行B:全国平均市场价格履行C:全国平均发价格履行D:履行地市场价格履行【答案】：D79、国际工程投标报价中，分包工程费是指（）。A:分包报价和总包管理费与利润B:分包报价和分包商的管理费C:总包管理费和利润D:分包商的管理费和利润【答案】：A80、下列属于第二级技术交底内容的是（）。A:重大施工方案B:施工详图和加工图C:主要危险源D:施工工艺流程【答案】：B81、基床夯实后，进行复夯检验时，对离岸码头采用选点复打一夯次，其平均沉降量不大于（）。A:30mmB:50mmC:300mmD:10mm【答案】：B82、动产质押合同出质人和质权人应当以（）订立动产质押合同。A:保证形式B:书面形式C:电话形式D:口头形式【答案】：B83、按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》，建筑施工过程中场界环境噪声排放限制是（）。A:昼间70dB（A），夜间55dB（A）B:昼间75dB（A）-，夜间60dB（A）C:昼间60dB（A），夜间50dB（A）D:昼间65dB（A）,夜间50dB（A）【答案】：A84、下列矿山工业广场主要建（构）筑物中，属于主要生产设施的是（）。A:压风机房B:皮带走廊C:水泵房D:变电所【答案】：B85、工程质量不符合规定要求，但经相关单位认可，对安全影响不大，经后续工序可以弥补，经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用功能的，可以（）。A:降级使用B:返修处理C:不作处理D:返工处理【答案】：C86、

电机干燥时的温度测量，不允许使用（）。

A:水银温度计B:电阻温度计C:温差热电偶D:酒精温度计【答案】：A87、某建筑室外地坪标高-0.300m，室内地坪标高±0.000，共10层、层高均为3m，顶部屋脊至檐口的高度为1.5m，则该建筑物高度为()m。A:31.05B:31.8C:30.3D:31.5【答案】：A88、

下列成本分析方法中，不属于专项成本分析的是（）。

A:工期成本分析B:资金成本分析C:管理费分析D:成本盈亏异常分析【答案】：C89、用以稳定边坡的重力挡墙，其高度处理的正确做法是（）。A:重力挡墙不宜低于12mB:重力式挡墙不能由设计计算确定C:重力挡墙高度宜小于12mD:重力式挡墙的高度应完全由设计确定【答案】：C90、（2019年真题）建设工程项目质量管理的PDCA循环中，质量处置（A）阶段的主要任务是（）。A:对质量问题进行原因分析，采取措施予以纠正B:将质量计划落实到工程项目的施工作业技术活动中C:对计划实施过程进行科学管理D:明确质量目标并制定实现目标的行动方案【答案】：A91、独立立项的拦河水闸的工程等别，应根据（）确定。A:承担的工程任务和规模B:工程效益C:灌溉面积D:防洪标准【答案】：A92、关于沟槽开挖与支护相关规定的说法，正确的是（）。A:机械开挖可一次挖至设计高程B:每次人工开挖槽沟的深度可达3mC:槽底被水浸泡后，不宜采用石灰土回填D:槽底土层为腐蚀性土时，应按设计要求进行换填【答案】：D93、关于中间交接的说法，不正确的是（）。A:中间交接后装置的保管由业主负责B:中间交接的内容包括随机技术资料和专用工具的交接C:由业主施工管理部门组织施工、监理、设计等单位召开中间交接会议D:中间交接前，工程质量终评合格【答案】：D94、当声能衰减到原值的（）所需的时间，称为混响时间。A:1/100万B:1/10万C:1/200万D:1/20万【答案】：A95、

针对水泥混凝土道面（异形板除外），优先选用（）模板。

A:钢模板B:木模板C:模板D:木钢模板【答案】：A96、下列卫星工作多址方式中具备如下特点的是();各站所发的信号在结构上各不相同，并且相互具有准正交性，以区别地址，而在频率、时间、空间上都可能重叠。A:频分多址方式B:空分多址方式C:时分多址方式D:码分多址方式【答案】：D97、某工程竣工验收阶段，承包人于9月1日向工程师送交了竣工验收申请报告；发包人于9月15日组织生产设备启动试车检验；9月18日试车完毕后发包人、承包人、工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格；工程师于9月20日签发工程移交证书。则承包人的实际竣工日应为（）。A:9月15日B:9月1日C:9月20日D:9月18日【答案】：B98、下列不属于卫星通信缺点的是()。A:存在回波干扰B:保密性差C:通信频带宽D:存在日凌中断和星蚀现象【答案】：C99、下列管道分项工程中，属于主要分项工程是（）。A:煤气管道B:给排水管道C:空气输送管道D:物料输送管道【答案】：A100、施工承包合同履约担保的有效期始于（）之日。A:施工承包合同签订B:投标截止C:发出中标通知书D:工程开工【答案】：D第二部分多选题（100题）1、

机房及井道布置图中的技术内容有（）。

A:楼层间距B:顶层高度C:底坑深度D:安全距离【答案】：A、B、C、D2、有关支付担保相关规定的表述，说法正确的有（）。【答案】：3、（2019年真题）填方路肩施工说法正确的是（）。【答案】：4、关于现场宿舍管理的说法，正确的有（）。A:宿舍内通道宽度不得小于0.8mB:宿舍室内净高不得小于2.5mC:宿舍内的床铺不得超过2层D:现场宿舍必须设置推拉式窗户【答案】：B、C5、工程变更根据其性质与对工程项目的影响程度，一般分为（）。A:主要工程变更B:一般工程变更C:重大工程变更D:较大工程变更【答案】：B、C、D6、关于电动机安装的要求，说法正确的有（）。【答案】：7、梁（板）预制实测项目包括（）。A:倾斜度B:梁长度C:混凝土强度D:支座中心偏位【答案】：B、C8、铺轨基地内，钢轨应分类垛码，其应符合的规定包括（）。A:钢轨起吊应缓起、轻落并保持钢轨基本平直B:每垛钢轨应竖立标牌，标识产地、类型、规格和数量C:钢轨长度应逐根丈量，并测量断面尺寸。不同长度和断面尺寸公差级别的钢轨应分类码垛，并予以标识D:钢轨垛底应承垫架空，支垫应与钢轨垂直放置，间距5～7.5m【答案】：A、B、C、D9、建设工程生产安全检查的主要内容包括（）。A:思想检查B:管理检查C:隐患检查D:危险源检查【答案】：A、B、C10、下列费用项目中，属于规费项目清单表中应列项内容的有（）。A:商业保险B:社会保障费C:工程排污费D:住房公积金【答案】：B、C、D11、关于建设工程项目管理的说法，正确的有（）。A:建造师的业务范围是只限于项目实施阶段的项目管理工作B:项目管理的核心任务是项目的目标控制C:业主方的项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程D:建设工程项目管理的核心任务是为工程的建设和使用增值【答案】：B、C12、（2016年真题）关于安全生产许可证有效期的说法，正确的有（）。A:安全生产许可证的有效期为3年B:安全生产许可证有效期满需要延期的，施工企业应当于期满前1个月办理延期手续C:施工企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，自动延期D:施工企业应当向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续【答案】：A、D13、静冰压力大小与（）有关。A:温升率B:风速C:冰层厚度D:开始升温时的气温【答案】：A、C、D14、下列各项中，属于节能装饰型玻璃的是（）。A:釉面玻璃B:着色玻璃C:冰花玻璃D:中空玻璃【答案】：B、D15、通信建设工程专职安全生产管理人员安全生产管理能力考核要点包括（）。A:检查相关专业作业人员安全教育培训和持证上岗情况B:检查施工现场安全生产达标情况C:制止现场违章操作、违章指挥、违反劳动纪律等行为情况D:组织救援、保护现场、报告事故和配合事故调查、处理情况【答案】：A、C16、给水管道的沟槽回填施工时，应按方案要求的回填方式，经现场试验确定（）等参数。A:压实遍数B:压实厚度C:回填材料含水量D:虚铺厚度【答案】：A、C17、关于矿山施工方面的安全要求和预防措施，正确的说法是（）。【答案】：18、以下不属于行政诉讼受案范围的是（）。A:甲市建设行政管理部门吊销建造师乙的执业资格，乙认为处罚行为于法无据B:某县市容管理人员，在执行公务过程中，粗暴执法将运输人员张某打伤C:某市规划局工作人员李某对该局人事任职评选结果不服D:某施工单位在建设文化局办公楼过程中被拖欠工程进度款【答案】：C、D19、以工程量清单计价方式投标时，不得作为竞争性费用的有（）。A:措施项目清单中的安全文明施工费B:规费C:措施项目清单中的检验及测试费D:保险【答案】：A、B20、铁路施工项目上场前开展施工队伍配置工作，其主要作用有（）。A:有利于编制组织机构B:可以确定施工单位数量C:可以明确工程任务划分D:有利于编制劳动力计划【答案】：A、B、C、D21、

发电机转子穿装前应单独进行（）。

A:试验压力符合制造厂规定B:漏气量试验C:气密性试验D:磁道通路试验【答案】：A、B、C22、

检测混凝土面板堆石坝的垫层料压实干密度，可采用（）。A:挖坑灌砂法B:挖坑灌水法C:环刀法D:蜡封法【答案】：A、B23、下列关于路基防排水施工要求的说法，正确的有（）。A:路基施工中应核对全线排水系统B:路基工程施工前，应抽干地下水C:施工期各类防排水设施应及时维修和清理D:None【答案】：A、C24、有色金属中，属于轻金属的是（）A:镁合金B:铝合金C:钛合金D:镍合金【答案】：A、B25、编制人工定额时需拟定施工的正常条件，其内容包括拟定（）。(2015真题)【答案】：26、

《中华人民共和国计量法》规定，企业、事业单位使用的最高计量标准器具，以及用于（）方面的列入强制检定目录和工作的计量器具，实行强制检定。

【答案】：27、稽查的安全管理主要包括（）。A:防洪度汛B:安全技术管理C:安全制度管理D:风险管控与事故隐患排查【答案】：A、B、D28、在基础混凝土浇灌前应先进行（）工作。A:进行模板验收B:清理模板C:木模板应浇水润湿，但模板内不应有积水D:钢筋的隐蔽工程验收【答案】：A、B、C、D29、

混凝土耐久性包括（）等方面。A:强度B:抗冻性C:抗冲磨性D:抗渗性【答案】：B、C、D30、关于拱形涵、盖板涵施工技术要点的说法，正确的有（）。A:填方区的涵洞应在填土至涵洞基底标高后，及时进行结构施工B:拱圈和拱上端墙应由两侧向中间同时、对称施工C:依据道路施工流程，可采取整幅施工或分幅施工D:挖方区的涵洞基槽开挖应符合设计要求，且边坡稳定【答案】：A、B、C、D31、饰面板（砖）材料进场时，现场应验收的项目有（）。【答案】：32、关于钢零件及钢部件的矫正和成型的说法，正确的有（）。A:碳素结构钢在环境温度低于-16℃时，不应进行冷矫正B:低合金结构钢在环境温度低于-10℃时，不应进行冷矫正C:普通碳素结构钢工作地点温度低于-10℃时，不得剪切、冲孔D:低合金钢工作地点温度低于-15℃时，不得剪切、冲孔【答案】：A、D33、地层产状是指岩层的空间几何关系，主要参数有（）A:倾角B:单斜C:走向D:倾向【答案】：A、C、D34、

变配电室分项工程组成包括（）

A:裸母线、封闭母线、插接式母线安装B:变压器C:控制柜安装D:柴油发电机组【答案】：A、B、C35、关于保修范围和最低保修期限说法正确的有（）。A:基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程合理使用年限B:屋面防水工程和有防水要求的卫生间、房间，最低保修期限为2年C:供热与供冷系统，为1个采暖期、供冷期D:电气管线、给水排水管道、设备安装和装修工程，最低保修期限为2年【答案】：A、D36、水工建筑物永久作用荷载包括（）等。A:结构自重B:地应力C:静水压力D:扬压力【答案】：A、B37、门窗节能工程常见问题处理要点中，夏热冬冷地区的建筑外门窗进入施工现场时，应对其（）性能进行复验。【答案】：38、高压喷射注浆的全过程主要为（）A:下放钢筋笼B:钻孔C:安装导管D:钻机就位【答案】：B、D39、下列检查项目中，属于《扣件式钢管脚手架检查评分表》中保证项目的有（）A:立杆基础B:横向水平杆C:剪刀撑D:构配件材质【答案】：A、C40、关于因不可抗力导致相关费用调整的说法，正确的有（）。A:工程本身的损害由发包人承担B:承包人的停工损失，由承包人承担C:承包人人员伤亡所产生的费用，由发包人承担D:运至施工现场待安装设备的损害，由发包人承担【答案】：A、B、D41、高压真空断路器在验收时，制造厂应提供()等技术文件【答案】：42、关于项目施工总承包模式特点的说法，正确的有（）。A:开工日期不可能太早，建设周期会较长B:与平行发包模式相比，组织协调工作量大C:不利于投资控制D:项目质量好坏在很大程度上取决于总承包单位的管理水平和技术水平【答案】：A、D43、机电安装工程技术性回访有（）。A:锅炉房B:新材料C:制冷系统运行情况D:新工艺【答案】：B、D44、汽轮发电机主要由（）等组成。A:转子B:定子C:再热器D:空气预热器【答案】：A、B45、在短期借款利息的支付方法中，对加息法的正确表述是（）。A:NoneB:企业只使用了贷款本金的半数C:企业不需要支付全额利息D:企业分期均衡偿还本息之和【答案】：B、D46、关于安全技术交底要求的说法，正确的有（）。A:定期向多工种交叉施工作业队伍书面交底B:必须实行逐级安全技术交底制度C:必须采用两阶段技术交底D:必须采用新的安全技术措施【答案】：A、B47、施工组织设计应及时修改或补充的情况有（）。A:主要施工方法有重大调整B:施工环境有重大改变C:工程设计有重大修改D:主要施工资源配置有重大调整【答案】：A、B、C、D48、机电工程施工阶段项目成本控制要点包括（）。A:落实分解的计划成本B:核算实际成本C:编制成本计划D:进行成本差异分析【答案】：A、B、D49、《道路石油沥青技术要求表》中，当缺乏所需标号的沥青时，可采用不同标号掺配的调合沥青，其掺配比例由试验决定。掺配后的沥青质量应满足的指标有（）。【答案】：50、关于疏散走道上设置防火卷帘的说法，正确的有（）。A:具有自动控制的功能B:在防火卷帘的一侧设置启闭装置C:具有手动控制的功能D:在防火卷帘的两侧设置启闭装置【答案】：A、C、D51、关于施工现场消防管理的说法，正确的有（）。A:动火证当日有效B:施工现场严禁吸烟C:易燃材料仓库应设在上风方向D:应配备义务消防人员【答案】：A、B、D52、在钻孔灌注桩施工中，埋设护筒的主要作用包括（）。A:提高桩基承载力B:钻头导向C:保护孔口地面D:防止坍孔【答案】：B、C、D53、防治巷道交叉点处冒顶事故发生，采区措施正确的是（）。【答案】：54、广播中波天线主要有()。A:水平对称振子天线B:垂直接地天线C:笼形天线D:定向天线【答案】：B、D55、衡量砂浆质量的指标主要包括（）。A:强度B:NoneC:耐久性D:流动性【答案】：A、D56、关于总价合同的说法中正确的有（）。【答案】：57、下列关于采购管理说法错误的是（）。A:询价工作程序中“招标文件（询价文件）的编制和发放”的紧前工作是“选择合格供货商”B:设备采购由项目设计经理在技术评审和商务评审的基础上组织综合评审C:对于现货价值较小的标准设备可采用询价采购方式D:对于新购设备进行操作培训属于服务采购【答案】：B、D58、关于工程款担保制度的说法，下列说法正确的是（）。A:建筑业企业可以将现金保证金挪作他用，保证金到期可不予退还B:招标人要求中标人提供履约担保的，应当同时向中标人提供工程款支付担保C:以银行保函替代工程质量保证金的，银行保函金额可以超过工程价款结算总额的3%D:加快推行银行保函制度，在有条件的地区推行工程担保公司保函和工程保证保险【答案】：B、D59、板桩码头的结构形式应根据（）等因素，通过技术经济比较选定。【答案】：60、审计准备阶段要进行的工作包括（）。A:编制审计实施方案B:征求意见C:审计立项D:编制审计工作底稿【答案】：A、C61、企业置存一定数量的现金，主要是为了满足（）。A:投机性需要B:交易性需要C:降低机会成本的需要D:预防性需要【答案】：A、B、D62、某施工企业对建筑物的外墙进行功能分析的说法，正确的有（）。A:防风挡雨是外墙的过剩功能B:分隔空间是外墙的上位功能C:隔热保温是外墙的辅助功能D:承重外墙的基本功能是承受荷载【答案】：C、D63、

在混凝土施工中，掺人粉煤灰的目的是（）A:NoneB:减少混凝土初期发热量C:减少混凝土后期发热量D:增加混凝土的后期强度【答案】：B、D64、计算吹填土方量时的主要参数有（）。【答案】：65、以下选项中关于喷锚暗挖法施工隧道的防水设计与施工说法正确的是（）。A:以“防、排、截、引”为原则B:以结构自防水为根本C:辅加防水层D:以接缝部位混凝土施工为控制重点【答案】：B、C、D66、施工测量现场主要测设工作有（）。A:长度B:角度C:高程位置D:平面位置【答案】：A、B、C、D67、

起重作业中，一般都是根据（）及现场环境等条件来选择平衡梁的形式。

A:起重机站车位置B:设备的规格尺寸C:设备的重量D:设备的强度【答案】：B、C68、水泥稳定碎石基层施工，确定每日施工作业段长度，宜综合考虑的因素有（）。【答案】：69、耐蚀性较好的水泥品种有（）。A:普通水泥B:火山灰水泥C:矿渣水泥D:硅酸盐水泥【答案】：B、C70、机械使用中的三定制包括（）。A:定薪酬B:定机C:定时间D:定人【答案】：B、D71、（2021年真题）按主梁的受力状态划分，斜拉桥的体系有（）A:漂浮体系B:塔梁固结体系C:刚构体系D:支承体系【答案】：A、B、C、D72、根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017），项目管理机构负责人的权限有（）。A:参与组建项目管理机构B:进行授权范围内的利益分配C:参与选择大宗资源供应单位D:签订工程施工承包合同【答案】：A、C73、于建筑地面工程基层铺设的做法，正确的有（）。A:三合土垫层采用石灰、碎石土与碎砖的拌合料铺设B:砂垫层应采用中砂C:室内地面的水泥混凝土垫层应设置纵向缩缝和横向缩缝D:水泥混凝土垫层的平头缝缝间应设置隔离材料，浇筑时不得互相紧贴【答案】：B、C74、施工单位项目经理部负责质量验收评定工作的部门包括（）。A:质量部门B:工程技术部门C:安全管理部门D:物资管理部门【答案】：A、B、D75、下列空间不可计入建筑层数的有（）。2018真题【答案】：76、

变压器的性能主要由（）决定。

A:线圈的绕组匝数B:外部接线方式C:外接元器件D:固定方式【答案】：A、B、C77、常用于施工成本分析的比率法有（）。【答案】：78、进行公开招标的工程建设项目，必须具备的条件有（）。【答案】：79、根据《水利水电工程劳动安全与工业卫生设计规范》GB50706-2011地网分期建成的工程，应校核分期投产接地装置的（）。A: