2022年设备监理师之设备监理合同真题练习试卷B卷附答案

2022年设备监理师之设备监理合同真题练习试卷B卷附答案单选题（共100题）1、FIDIC“新黄皮书”规定，开工日期应在()的42天内。A.承包商提交履约担保后B.承包商收到中标函后C.工程师发出开工通知后D.双方签订合同后【答案】B2、设备设计合同生效后，设计人由于自身原因拒不履行合同，下列关于设计人应承担的责任形式陈述，正确的是()。A.返还委托人已支付的定金B.免收设计费C.双倍返还定金D.委托人继续履行合同【答案】C3、在设备工程合同谈判阶段，双方谈判结果一般以()形式，形成书面文件。A.技术资料B.商务资料C.合同专用条件D.合同补遗【答案】D4、根据世界银行《生产设备设计、供应和安装采购标准招标文件》，招标文件包括()。A.招标程序、业主要求以及合同条件和合同格式B.投标人须知、招标资料表和投标保函C.投标人须知、业主要求和设计文件D.招标程序、招标资料表、合同条件和进度计划【答案】A5、FIDIC“新黄皮书”规定，业主与承包商签订合同协议书的时限是()天内。A.业主发出中标函的28B.承包商收到中标函的28C.承包商提交履约保证的14D.业主退还投标保证的14【答案】B6、单位工程的竣工试验，承包商由于业主应负责的原因遇到妨碍达14天以上，正确的处理方法是()。A.视为在竣工试验本应完成的日期业主已接收了该单位工程B.视为在竣工试验本应完成的日期承包商已完成了竣工试验C.工程师应另行通知承包商进行竣工试验的日期D.承包商可自行完成竣工试验【答案】A7、设备采购合同对某些必须安装运转后才能发现内在质量缺陷的设备，应于()规定缺陷责任期或保修期。A.安装调试验收后B.安装调试验收前C.设备采购合同内D.设备交于采购方后【答案】C8、李某于2004年2月5日在马路上正常行走，被张某骑自行车撞倒，李某起来觉得无事没说什么就走了，2月7日李某觉得头痛，怀疑是张某撞的，2月9日到医院检查发现车撞部位有内伤，李某2月10日找张某要求支付治疗费，张某不同意，根据诉讼时效规定，此案的诉讼时效应从()起算。A.2月5日B.2月7日C.2月9日D.2月10日【答案】C9、公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为()。A.是否进行资格预审B.是否组织现场考察C.是否解答投标单位的质疑D.是否公开开标【答案】A10、下列关于设备工程设计合同中设计人的义务表述，错误的是()。A.依照合同规定的进度、质量要求提交设计成果B.对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充C.提供设计依据资料并对资料的正确性负责D.参加工程竣工验收【答案】C11、根据世界银行的《生产设备设计、供应和安装采购标准招标文件》(2008年版，2010年修订)，设备工程的招标文件包括()。A.投标邀请函、业主要求以及合同条件和合同格式B.招标程序、业主要求以及合同条件和合同格式C.招标程序、设备工程要求以及合同条件和合同格式D.投标人须知、设备工程要求以及合同条件和合同格式【答案】B12、2012年5月8日，王某骑车回家经过一个工地，掉入没有设置明显标志和采取安全措施的坑中，当时未予注意，5月29日去医院检查才发现骨折。王某于6月10日出院找到建设项目的发包人和承包人要求赔偿。二单位相互推委。次日，王某前往法院起诉，突遭台风袭击，中途返回。下列说法正确的是()。A.本案诉讼时效应于2013年5月29日届满B.本案诉讼时效应于2013年6月10日届满C.王某6月11日的行为适用诉讼时效中止D.王某6月11日的行为适用诉讼时效中断【答案】B13、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，在投标函附录中规定的保留金扣除限额的比例是()。A.中标合同金额的5%B.中标合同金额的10%C.合同价格的5%D.合同价格的10%【答案】A14、对于业主按照合同规定免费提供的材料，承包商在接收时，应进行()，并将结果通知工程师。A.目视检查B.化学试验C.物理实验D.性能检查【答案】A15、如果工程师的指示导致承包商因提供合作发生了某些不可预见费用，则该项指示应构成()。A.合同文件B.索赔C.争议D.变更【答案】D16、组建编制设备工程合同的团队时，团队人员的知识构成至少应包括()。A.设备工程技术知识、商务知识和法律知识B.设备工程技术知识、商务知识和管理知识C.商务知识、管理知识和法律知识D.管理知识、法律知识和设备工程技术知识【答案】A17、在设备承揽合同中，承揽人将辅助工作交由第三人完成的，就第三人完成的工作，由()。A.第三人向定作人负责B.承揽人与第三人共同向定作人负责C.承揽人向定作人负责D.承揽人与第三人向定作人承担连带责任【答案】C18、招标文件要求招标人提交履约保证金的，履约保证金不得超过()。A.招标项目估算价的10%B.中标合同金额的10%C.招标项目估算价的5%D.中标合同金额的2%【答案】B19、在设备工程合同履行中，属于业主索赔事由的是()。A.设备监理工程师要求增加工程量，致使业主受到损失B.设备监理工程师批示错误，致使业主受到损失C.因设备监理工程师原因造成工程未能进行中间验收，致使业主受到损失D.因分包商过错，致使业主受到损失【答案】D20、为保护无行为能力的人和限制行为能力的人的合法权益而设立的代理方式是()。A.有权代理B.法定代理C.指定代理D.委托代理【答案】B21、下列选项中，属于合同收尾阶段工作内容的是()。A.修补质量缺陷B.结算预付款C.设计交底D.裁决合同争端【答案】A22、根据《招标投标法》及《招标投标法实施条例》，下列情形中，可以作为招标人延缓或推迟开标理由的是()。A.评标委员会未组建B.发现有足以影响采购公正性的违法或不当行为C.拟主持招标的招标单位负责人因故不能主持D.投标人对开标时间有异议【答案】B23、代理是代理人在代理权限内，以()的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。A.代理人和被代理人B.被代理人C.第三人D.自己【答案】B24、承包商支付给员工的工资水平和提供的劳动条件不得()。A.低于当地同行业的标准B.高于当地同行业的标准C.低于本国同行业的标准D.高于本国同行业的标准【答案】A25、根据《合同法》，除当事人另有约定外，书面合同的成立时间是()。A.标的物交付时B.双方当事人签字或者盖章时C.定金支付时D.承诺到达时【答案】B26、下列关于委托合同的说法不正确的是()A.委托合同的订立以当事人双方相互信任为基础B.委托合同中，受托人可以以委托人的名义处理事务，也可以以自己的名义处理事务C.受托人在处理委托事务中的法律关系、法律后果指向的都是委托人，受托人只是受托处理事务而已D.委托合同中委托人应当承担处理事务中所花费的费用，委托事务处理所得收益由委托人和受托人共同所有【答案】D27、给付定金的一方不履行约定债务的，无权要求返还定金，接受定金的一方不履行约定债务的，应当()。A.返还定金B.抵作合同价款C.双倍返还定金D.继续履行合同【答案】C28、下列关于民事诉讼的表述，正确的是()。A.原告是与诉讼案件有直接或间接利害关系的公民、法人或其他组织B.被告不提出答辩将败诉C.被告不到庭案件将无法审理D.人民法院在判决前可以进行调解【答案】D29、合同履行是指合同当事人双方依据()的规定，实现各自享有的权利，并承担各自的义务。A.合同法B.合同条款C.招投标法D.政府采购法【答案】B30、甲给乙发的要约中表明：“本要约9月10日前答复有效”，乙在9月5日以电报的方式作出承诺，但由于邮局的原因，直到9月13日甲才收到电报，甲立即给乙打电话称不接受该承诺。根据题义，下列表述正确的是()。A.承诺迟延但有效B.承诺迟延且无效C.承诺超期但有效D.承诺超期且无效【答案】B31、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，工程的照管责任由承包商转移至业主的时间是()之日。A.进行工程竣工试验B.签发接收证书C.接收工程D.工程竣工【答案】B32、按照《安全生产法》规定：特别重大事故是指造成()的事故。A.30人以上死亡，或者50人以上重伤，或者5000万元以上直接经济损失B.20人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失C.30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失D.20人以上死亡，或者50人以上重伤，或者5000万元以上直接经济损失【答案】C33、甲、乙两公司订立购销合同，双方约定：甲每周向乙供应某种货物一批，但如果在12月21日至31日之间下雪，则合同终止。该合同效力属于()。A.可撤销合同B.附期限合同C.附条件合同D.无效合同【答案】C34、基于安全施工的保障，在()前，承包商应提供围栏、照明设施、保卫器材等安全保障设施。A.进入施工现场B.工程开工C.工程竣工移交D.获得履约证书【答案】C35、根据我国《合同法》的规定，合同当事人承担违约责任适用()责任原则。A.无过错B.过错C.推定过错D.混合【答案】A36、在市场经济条件下，()是民法的主要调整对象。A.财产关系B.人身关系C.支配关系D.生产关系【答案】A37、根据《合同法》，除当事人另有约定外，书面合同的成立时间是()。A.标的物交付时B.双方当事人签字或者盖章时C.定金支付时D.承诺到达时【答案】B38、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商对业主的全部责任，除合同另有规定外，不应超过专用条件中规定的总额，如果专用条件中没有规定该总额，则不应超过()。A.合同价格B.最终付款证书中确认的金额C.竣工结算总额D.中标合同金额【答案】D39、如果业主未能按合同约定的时间和方式给予承包商进入和占用现场的权利，承包商有权获得()的补偿。A.工期延长B.相应费用C.合理利润D.工期延长和相应费用加合理利润【答案】D40、甲公司按合同向乙公司出售一台通用设备，但合同中未约定设备的质量标准，则甲公司应按照()履行交货义务。A.地方标准B.国家标准C.乙方要求D.甲方企业标准【答案】B41、设备安装合同应约定具体的设备保证期限。保证期从()之日起开始计算。A.签发初步验收证书B.启动试车C.性能验收试验D.签发最终验收证书【答案】A42、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥达不到国家规定的标准，该厂用其他厂家的水泥换上自己的包装后作为样品与采购方签订水泥供应合同。则该合同属于()签订的合同。A.采取欺诈手段B.采取胁迫手段C.因重大误解D.超越代理权限【答案】A43、业主可以使用某部分工程的条件是()。A.工程师为该部分工程签发了接收证书B.承包商完成了该部分工程的全部施工C.已经对该部分工程进行了竣工试验D.业主已对该部分工程支付了工程款【答案】A44、“当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。”该规定属于承担违约责任形式中的()。A.采取补救措施B.赔偿损失C.继续履行D.违约金规则【答案】C45、根据《合同法》规定，招标公告属于()。A.要约邀请B.要约C.再要约D.承诺【答案】A46、FIDIC“新黄皮书”规定，业主与承包商签订合同协议书的时限是()天内。A.业主发出中标函的28B.承包商收到中标函的28C.承包商提交履约保证的14D.业主退还投标保证的14【答案】B47、对招标文件的响应存在细微偏差的投标书，()。A.不予淘汰，在订立合同前予以澄清、补正即可B.不予淘汰，在评标结束前予以澄清、补正即可C.不予淘汰，允许投标人重新报价D.初评阶段予以淘汰【答案】B48、承包商向工程师提交承包商在履行合同过程中的各类人员的数量以及每类施工设备的数量的时间周期是()。A.1周B.2周C.1个月D.2个月【答案】C49、在设备工程合同谈判中，将卖方对卖出后的货物提供售后质量保修服务的期限称为()。A.缺陷责任期B.质量保证期C.缺陷通知期D.设备维修期【答案】C50、如果由于非承包商原因导致竣工后试验未能在缺陷通知期(或双方商定的其他期限)内完成，则()。A.承包商另行选择日期进行竣工后试验B.此设备工程或单位工程应被认为已通过了竣工后试验C.缺陷通知期后，工程师再安排竣工后试验D.双方商定其他期限，完成竣工后试验【答案】B51、在我国，依法代表国家对产品质量进行全面监督管理的部门是()。A.国务院B.国家质量监督检验检疫总局C.卫生部D.国家工商总局【答案】B52、下列关于仲裁审理的说法，正确的是()。A.仲裁应当开庭审理，当事人也可以协议书面审理B.仲裁应当书面审理，当事人也可以协议开庭审理C.仲裁开庭审理的，应当公开审理情况D.仲裁开庭审理的，一次开庭必须查明全部案件事实【答案】A53、甲定做单位在乙处定做设备，乙按期交货后，甲一直拖欠乙部分工程款，乙多次索要未果，遂申请仲裁，仲裁庭作出裁决后，甲仍不履行，则乙可向()申请执行。A.仲裁委员会B.人民法院C.人民政府D.甲的上级主管部门【答案】B54、甲超越代理权使用乙公司的合同专用章、营业执照副本等证明材料，在乙不知情的情况下，以乙的名义与丙订立合同。以上情况丙并不知情，则甲代理行为的效力为()。A.有效B.无效C.乙追认后有效D.乙拒绝后无效【答案】A55、在生产安全事故中受到伤害的从业人员，除依法享有工伤社会保险外，还依法有权向()提出赔偿要求。A.本单位安全生产管理人员B.政府安全生产监管部门C.本单位D.本单位上级主管部门【答案】C56、组建编制设备工程合同的团队时，团队人员的知识构成至少应包括()。A.设备工程技术知识、商务知识和法律知识B.设备工程技术知识、商务知识和管理知识C.商务知识、管理知识和法律知识D.管理知识、法律知识和设备工程技术知识【答案】A57、承揽合同履行中，定作人未按约定支付报酬的，承揽人对完成的工作成果享有的权利是()。A.即时处分权B.使用权C.留置权D.收益权【答案】C58、当工程师动用暂定金额指示承包商从指定渠道购买生产设备、材料或服务时，承包商应得到款项是()。A.承包商为此工作实际支付的成本B.承包商为此工作实际支付的成本以及按一定比例收取的管理费C.承包商为此工作实际支付的成本以及按一定比例收取的利润D.承包商为此工作实际支付的成本以及按一定比例收取的管理费和利润【答案】D59、我国解决合同争议采取“或裁或审”制度，如果当事人就合同争议的解决方法未订立有效的仲裁协议时，只能通过()方式最终解决合同争议。A.和解B.调解C.行政复议D.诉讼【答案】D60、某建筑设计院超越资质等级承揽设计任务，且设计中未按照工程建设强制性标准进行设计，建设行政主管部门查证后对其作出吊销资质证书的处罚，设计院欲对该处罚提起行政诉讼。对此，下列说法正确的是()。A.作出具体行政处罚的工作人员是本案的被告B.设计院应在知道处罚之日起2个月内提起诉讼C.人民法院可就此争议在判决前对原告和被告进行调解D.人民法院对该案件应当公开宣告判决【答案】D61、设备工程安装合同中的性能验收()。A.由采购方负责，供货方参加B.由供货方负责，采购方参加C.由采购方会同监理人员一并参加D.由供货方会同监理人员一并参加【答案】A62、某建设工程施工总承包单位经建设单位认可，将电气线路安装进行了分包。工程竣工验收中，发现电气线路安装质量不符合工程设计要求，存在安全隐患，导致工程未能通过竣工验收。对此，下列说法正确的是()。A.建设单位认可了总承包单位的分包，总承包单位对电气线路安装质量不承担责任B.电气线路安装不符合工程设计要求导致工程竣工延误，应由分包人向建设单位承担工程竣工延误的责任C.分包人应当向建设单位承担电气线路安装的返修、保修责任D.总承包单位不仅对电气线路承担维修责任，还应承担由此导致的工期延误的责任【答案】D63、甲公司与乙公司在合同中约定，乙公司向甲公司购买5台设备，货款由乙公司分别支付给丙公司和甲公司。现乙公司未按约定向丙公司支付货款，导致丙公司遭受损失。乙公司应承担的责任是()。A.向丙公司承担违约责任B.向甲公司承担违约责任C.向丙公司承担赔偿责任D.与甲公司共同向丙公司承担违约责任【答案】B64、甲、乙双方在合同中既约定违约金，又约定定金，乙违约时，()。A.违约金与定金可以同时并用B.甲方可以选择适用违约金或者定金C.乙方可以选择适用违约金或者定金D.双方应当协商适用违约金或定金【答案】B65、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，双方应在仲裁前尽力友好解决争议，仲裁可在不满意通知发出第()天后开始。A.14B.28C.56D.84【答案】C66、施工单位对建设行政管理部门的下列行为提起行政诉讼，人民法院应当受理的是()。A.对施工现场侵权赔偿纠纷进行的调解B.撤销施工单位资质证书的决定C.因工作人员违法颁发资质证书而给与的行政处分D.关于资质证书颁发的条件不符合法律规定【答案】B67、根据《招标投标法》，评标委员会如认为所有投标都不符合招标文件要求，正确做法是()。A.与投标人分别谈判，重新确定合同条件B.降低条件，宣布综合得分最高者中标C.否决所有投标D.向招标人说明情况，由招标人酌情决定【答案】C68、发包方与承包方签订设备工程合同后，发包方与承包方形成的法律关系是()。A.物权关系B.雇佣关系C.债权关系D.产权关系【答案】C69、甲公司于2006年3月10日收到了一审法院审理其工程承包合同纠纷的判决书，甲公司不服，应在()前提起上诉。A.2006年3月15日B.2006年3月25日C.2006年4月10日D.2006年9月10日【答案】B70、按照FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，()是工程师可以行使的权力之一。A.修改施工计划B.解除承包商根据合同应承担的责任C.在工程进行中向承包商发布信息和指示D.解除雇主根据合同应承担的责任【答案】C71、在设备承揽合同中，承揽人将辅助工作交由第三人完成的，就第三人完成的工作，由()。A.第三人向定作人负责B.承揽人与第三人共同向定作人负责C.承揽人向定作人负责D.承揽人与第三人向定作人承担连带责任【答案】C72、采用FIDIC新黄皮书的设备工程合同，付款计划详细规定了合同价格分期支付的金额，如果合同有要求，付款计划应当由()编制。A.承包商根据中标合同金额B.承包商根据投标金额C.工程师根据合同价格D.业主根据资金落实情况【答案】A73、行政纠纷的处理方式不包括()。A.听证B.复议C.和解D.诉讼【答案】C74、如果承包商隐蔽已经完成的工作前未通知工程师进行检验，则当工程师提出剥露检验要求时，承担由于检验所产生的费用的是()。A.业主B.承包商C.工程师D.如果检验的结果证明完成的隐蔽工程符合合同要求，则由业主承担全部费用，否则，将由承包商承担全部费用【答案】B75、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，对承包商的设备进行投保时，保险有效期限是()。A.设备起运日起，至设备离开现场B.设备运抵现场起，至使用该设备的工程竣工C.开工之日起，至颁发接收证书D.开工之日起，至竣工时间届满【答案】A76、设备监理工程师进行索赔审核时，其主要工作之一是()。A.提出索赔事由B.核定实际损失C.提出索赔依据D.提出赔偿金额【答案】B77、根据我国《招标投标法》的规定，必须实行招标的项目是()。A.外商投资工业项目B.涉及国家安全工程C.关系社会公共利益的大型基础设施D.抢险救灾工程【答案】C78、如果承包商延误工程竣工试验且在收到工程师通知后21天内未进行竣工试验，业主人员自行进行了相应试验。下列对此试验的风险和费用承担的说法，正确的是()。A.工程合格，承包商承担风险，业主承担费用B.工程合格，业主承担风险和费用C.工程不合格，业主承担风险，承包商承担费用D.无论试验结果如何，均由承包商承担风险和费用均由承包商承担【答案】D79、下列关于分包商的说法，正确的是()。A.承包商选择的材料供应商应取得工程师的事先同意B.承包商拟分包工程，应提前28天通知工程师C.承包商应当对指定分包商的行为负责D.承包商可将整个工程分包给他人【答案】C80、行政纠纷的处理方式不包括()。A.听证B.复议C.和解D.诉讼【答案】C81、投标邀请书，是指招标人向()个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或者其他组织发出的投标邀请通知。A.3B.5C.7D.9【答案】A82、某住宅工程竣工1年后，房地产开发商尚欠施工企业一笔工程款，并以资金紧张为由拒不付款。同时，购房者也拖欠房地产开发商的购房款，且已到该支付的时间。此时，施工企业应()。A.以自己的名义向人民法院主张该购房款B.以房地产开发商名义向人民法院主张该购房款C.以自己的名义直接向购房者主张该购房款D.以房地产开发商名义直接向购房者主张该购房款【答案】A83、设备工程完工后，()应组织对设备工程项目进行验收。A.业主B.设备监理工程师C.设计人D.承包人【答案】A84、施工单位与建材公司订立一份钢材采购合同，履行期限内钢材市场价格发生波动，根据《合同法》的规定，下列关于该钢材采购合同计价的说法，正确的是()。A.双方按期履行合同的，按照交付时的市场价格计价B.双方按期履行合同的，按照合同约定的价格计价C.卖方逾期交付标的物的，遇价格下降时，按新的价格计价D.买方逾期付款的，遇价格下降时，按新的价格计价【答案】B85、对基准点、基准线和基准标高等原始数据的错误，应由()承担责任。A.工程师B.业主C.承包商D.分包商【答案】B86、当工程施工过程中有分包商参与时，应掌握各分包商的HSE管理情况，避免可能发生的不利事件对整个工程的实施和其他人员造成影响的是()。A.业主B.工程师C.工程师代表D.承包商【答案】D87、对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理行为的后果，对自己有利或者不利的原则，行使()。A.追认权或者拒绝权B.催告权或者撤销权C.追认权或者撤销权D.同意权或者拒绝权【答案】A88、“当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。”该规定属于承担违约责任形式中的()。A.采取补救措施B.赔偿损失C.继续履行D.违约金规则【答案】C89、凭样品买卖的设备，出卖人交付的设备应当与()相同。A.封存的样品B.封存的样品及其说明的质量C.封存的样品及其法律规定D.封存的样品及其品质担保【答案】B90、下列关于诉讼时效的表述中，正确的是()。A.诉讼时效期间从权利人的权利被侵害之日起算B.权利人提起诉讼是诉讼时效中止的法定事由之一C.只有在诉讼时效期间的最后6个月内发生诉讼时效中止的法定事由，才能中止时效的进行D.诉讼时效中止的法定事由发生后，已经过去的时效期间统归无效【答案】C91、根据《仲裁法》，一方当事人向人民法院申请执行仲裁裁决，另一方当事人向人民法院申请撤销仲裁裁决的，人民法院应当裁定()裁决。A.执行B.撤销C.中止执行D.不予执行【答案】C92、工程师将其权利委托给其助手时，授权委托书的生效时间是()。A.工程师向助手签发授权委托书时B.业主和承包商收到授权委托书副本时C.工程师向助手签发授权委托书后第14天D.业主和承包商收到授权委托书副本后第14天【答案】B93、FIDIC新黄皮书规定，承包商在收到()后，应按合同规定的份数和时间向工程师提交最终报表草案并附证明文件。A.接收证书B.履约担保C.履约证书D.保留金【答案】C94、行为人对行为内容有重大误解而实施的民事行为，违背了民事法律行为生效要件中的()，属于可变更或可撤销的民事行为。A.意思表示真实B.行为不得违反法律C.行为人具有相应的行为能力D.行为不得违反社会公共利益【答案】A95、下列选项中，属于合同收尾阶段工作内容的是()。A.修补质量缺陷B.结算预付款C.设计交底D.裁决合同争端【答案】A96、按照《担保法》的规定，下列财产中可以作为抵押物的是()。A.抵押人依法有权处分的国有土地使用权B.抵押人的宅基地使用权C.抵押人拥有的股票D.学校设施【答案】A97、如果规定必须在工程接收之前完成对业主的人员进行工程操作和维修方面的培训，则完成培训是()的构成条件之一。A.进行工程竣工试验B.工程接收C.进行工程竣工后试验D.签发履约证书【答案】B98、与邀请招标相比，公开招标的特有程序有()。A.资格预审B.资格后审C.特别审查D.现场踏勘【答案】A99、甲、乙订立合同后，甲与丙串通以明显不合理低价转让给丙两套重要设备，使得合同难于履行，给乙造成了损害。此时，乙有权请求人民法院()。A.解除甲乙之间的合同B.撤销甲乙之间的合同C.撤销甲转让设备的行为D.变更甲转让设备的价格【答案】C100、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，在投标函附录中规定的保留金扣除限额的比例是()。A.中标合同金额的5%B.中标合同金额的10%C.合同价格的5%D.合同价格的10%【答案】A多选题（共50题）1、承揽合同是承揽人按照定做人的要求完成工作，交付工作成果，定做人给付报酬的合同，下列合同属于承揽合同的有()。A.加工合同B.定做合同C.修理合同D.测试合同E.互易合同【答案】ABCD2、根据《合同法》的规定，当事人因不可抗力不能履行合同的，应当()。A.赔偿对方全部损失B.解除合同C.及时通知对方D.在合理期限内提供证明给对方E.积极防御不可抗力的再次发生【答案】BCD3、按照我国《民法通则》的规定，无权代理的表现形式有()。A.无代理权人以他人名义实施的代理行为B.代理人在代理权限内以被代理人的名义实施的代理行为C.代理人超越代理权限实施代理的行为D.代理人代理权终止后实施的代理行为E.代理人与第三人恶意串通的代理行为【答案】ACD4、下列选项中，属于行政责任方式的有()。A.罚款B.拘留C.管制D.责令停产停业E.消除危险【答案】AD5、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商根据工程师指示提交的变更建议书，应当包括的内容有()。A.变更工作说明B.变更工作进度计划C.对整个设备工程计划进行调整的建议D.变更工作的价格E.变更导致的索赔金额【答案】ABCD6、相对其他合同计价方式而言，固定单价合同的优点有()。A.编制工程量清单不需要花费一定的物质成本和时间成本B.承包商所做的每项工作都能在合同价格中得到体现，承包商能够根据工程量估算自己的工作范围并据此制订适当的实施计划C.如果工作范围不发生变化，业主的财务支出将是固定的D.填入单价的工程量清单有利于业主通过汇总价评判投标人的报价优劣情况E.在一定程度上可激励承包商降低成本，以提高单位直接成本的效益【答案】BCD7、设备采购合同主要条款包括()。A.结算方式及期限B.违约责任C.贷款、融资方式D.合同的供货范围E.担保措施【答案】ABD8、导致承包商无法在合同规定的竣工时间内完成整个设备工程或单位工程，承包商有权要求延长竣工时间的情形有()。A.雨雪天气不利于现场施工B.合同变更或某些工作量有大量变化C.流行病导致的无法预见的人员短缺D.当地政府原因导致的无法预见的物品短缺E.在现场的指定分包商造成的延误【答案】BCD9、在买卖合同中，出卖人就交付标的物负有保证第三人不得向买受人主张任何权利的义务，该义务的内容有()。A.出卖人对该标的物拥有所有权或处分权B.该标的物未侵犯第三人的知识产权C.出卖人对该标的物拥有租赁权并告知买受人D.出卖人将该标的物抵押给银行并告知买受人E.出卖人将该标的物质押给银行未告知买受人【答案】ABD10、按照民法，下列选项中，属于民事法律行为的有()。A.某建筑企业与建设单位签订施工合同B.业主按合同要求拨付工程预付款C.某总包单位将主体结构分包给某施工企业D.设计单位按建设单位要求变更设计内容E.甲施工单位与乙施工单位达成联合投标协议【答案】ABD11、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，承包商实施工程期间，遭遇不可预见的物质条件时，有权索赔工期和费用。该物质条件包括()。A.现场地质条件B.现场人为的物质障碍C.现场污染物D.现场水文条件E.现场气候条件【答案】ABCD12、根据《物权法》，用益物权包括()。A.留置权B.居住权C.土地承包经营权D.地役权E.建设用地使用权【答案】CD13、索赔依据应具有()等特征。A.经济性B.合法性C.真实性D.完备性E.先进性【答案】BCD14、下列因素中，对确定采购策略会产生影响的有()。A.将采用的招标方式B.将采用的合同条件C.市场竞争强度D.授予合同的标准E.投标人的资格标准【答案】BD15、按照我国《民法通则》的规定，行为人实施无权代理行为后，被代理人依法享有()。A.追认权B.催告权C.撤销权D.默认权E.拒绝权【答案】A16、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，如果承包商在竣工时间后实施工程，价格调整时，采取的价格或者指数有()。A.基准日期的价格或者指数B.开工日期的价格或者指数C.竣工日期的价格或者指数D.竣工时间期满日前第49天的价格或者指数E.现行的价格或者指数【答案】D17、按照《招标投标法实施条例》的规定，招标人以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的行为有()。A.就同一招标项目向投标人提供有差别的信息B.设定的资格条件与履行合同无关C.对投标人采取不同的评标标准D.指定特定的供应商E.要求投标人具有较高的资质等级【答案】ABCD18、根据《劳动合同法》的规定，劳动合同类型有()。A.固定期限劳动合同B.长期性劳动合同C.无固定期限劳动合同D.时限性劳动合同E.以完成一定工作任务为期限的劳动合同【答案】AC19、某设备工程公开招标时，下列关于合格的投标人的描述，正确的有()。A.能够提供合理报价B.具有完善的质量保证体系C.具有独立订立合同的权利D.具有良好的银行资信和商誉E.提供了足够的担保【答案】BCD20、资格预审文件中，资格预审程序部分应包括的内容有()。A.申请人须知B.设备工程要求C.资格预审数据表D.资格标准和评审方法E.资格预审申请表【答案】ACD21、按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，下列作业人员中，属于特种作业人员并且必须持证上岗的有()。A.垂直运输机械作业人员B.起重信号工C.安全生产管理员D.安装拆卸工E.爆破作业人员【答案】ABD22、业主的设备工程合同总体策划的内容包括()。A.确定合同的谈判策略B.按合同类型选择合同范本C.确定每个合同的范围和采购方式D.编制设备工程合同管理计划E.明确重大合同问题的决策程序【答案】BCD23、业主的设备工程合同总体策划的内容包括()。A.确定合同的谈判策略B.按合同类型选择合同范本C.确定每个合同的范围和采购方式D.编制设备工程合同管理计划E.明确重大合同问题的决策程序【答案】BCD24、房地产开发企业以土地使用权出让方式取得的土地使用权，属于()。A.自物权B.用益物权C.担保物权D.动产物权E.不动产物权【答案】B25、下列情形中，可能导致业主向承包商提出索赔的有()。A.承包商没有如约提交履约保证B.承包商没有按合同中的规定办理保险C.政府干扰导致暂停施工D.业主雇请他人运出承包商没有执行工程师指示从现场运出的不合格材料E.飓风导致已完工程垮塌【答案】ABD26、在设备工程合同履行中，承包商按照合同向工程师提交的申请付款的报表，应包括的内容有()。A.因法律变更和调整费用的各类款项B.期中付款证书的最低限额C.扣除保留金D.业主认为应扣减承包商的估算款额E.预付款的支付或返还额【答案】AC27、设备监理工程师预防和减少索赔的管理措施主要包括()。A.完善合同条款B.认真审核索赔报告C.反驳承包商的索赔D.加强监督管理E.提供全面服务【答案】AD28、承包商在实施工程期间遭遇的不可预见物质条件包括()。A.地下自然物质条件B.人为物质障碍C.人为污染物D.水文条件E.气候条件【答案】ABCD29、在设备工程安装合同中，如果由采购方负责设备安装调试，则发包人的职责包括()。A.指导安装调试B.办理土地征用C.处理设备的质量问题D.参加试车和验收试验E.办理停水、停电等所需证件【答案】B30、下列有关承诺生效的表述，正确的有()。A.采用书面形式作出承诺的，承诺通知发出时生效B.采用电报形式作出承诺的，电报到达要约人时生效C.采用电子邮件形式作出承诺的，电子邮件进入要约人指定的邮箱时生效D.采用电子邮件作出承诺的，要约人了解内容时生效E.采用行为方式作出承诺的，承诺行为作出时生效【答案】BC31、按照《招标投标法实施条例》的规定，下列关于招标人采取两阶段招标的说法，正确的有()。A.只有大型项目方可分两阶段进行招标B.招标人应在精确拟定技术规格后实施招标C.第一阶段投标人只提交技术建议书D.要求提交投标保证金的投标人在第二阶段提交E.只有第一阶段技术商务报价通过评审的投标人方可参加第二阶段投标【答案】CD32、在承揽合同中，承揽人的义务有()。A.按合同约定提供原材料并接受定作人对材料进行检验B.协助定作人办理付款担保手续C.对定作人提供的材料及时检验D.接受定作人监督检查E.发现定作人的技术要求不合理应及时通知定作人【答案】ACD33、按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，下列作业人员中，属于特种作业人员并且必须持证上岗的有()。A.垂直运输机械作业人员B.起重信号工C.安全生产管理员D.安装拆卸工E.爆破作业人员【答案】ABD34、在我国，下列产品质量问题中，属于产品瑕疵的有()。A.产品原材料中含有毒成分B.不具备产品应当具备的使用性能而事先未作说明C.不符合在产品包装上注明采用的产品标准D.不符合生产企业的产品标准E.与实物样品表明的质