2023年丘北县建设系统事业单位招聘考试笔试题库及答案解析

PAGEPAGE422023年丘北县建设系统事业单位招聘考试笔试题库及答案解析毕业院校：__________姓名：__________考场：__________考号：__________一、选择题1．下列情形中，可以导致施工单位免除违约责任的是()。A、施工单位因严重安全事故隐患且拒不改正而被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误B、因拖欠民工工资，部分民工停工抗议导致工期延误C、地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加D、由于为工人投保意外伤害险，因公致残工人的医疗等费用由保险公司支付答案：C解析：《民法典》规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。地震为不可抗力。可见选C2．关于民事诉讼审判程序的说法，正确的是()。A、一审程序包括普通程序和特别程序B、原告必须与案件有直接利害关系C、必须以书面形式起诉D、提交起诉状的同时提交全部证据答案：B解析：一审程序包括普通程序和简易程序。所以答案A错。《民事诉讼法》第119条规定，起诉必须符合下列条件：(1)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;所以答案B对。起诉方式，应当以书面起诉为原则，口头起诉为例外。所以答案C错。3．下列权利中，不属于著作人身权内容的是()。A、署名权B、修改权C、保护作品完整权D、许可使用权答案：D解析：著作权的保护期由于权利内容以及主体的不同而有所不同：作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期不受限制。4．关于施工企业专职安全生产管理人员职责的说法，正确的是()。A、组织制定本单位安全生产操作规程B、编制安全专项施工方案C、如实记录安全生产教育和培训情况D、建立健全本单位安全生产责任制答案：C解析：专职安全生产管理人的职责。5．根据《民事诉讼法》，人民法院自收到强制执行申请书之日起超过()未执行的，申请人可以向上一级人民法院申请强制执行。A、3个月B、6个月C、1年D、2年答案：B解析：依据《民事诉讼法》第226条，人民法院自收到申请执行书之日起超过6个月未执行的，申请执行人可以向上一级人民法院申请执行。上一级人民法院经审查，可以责令原人民法院在一定期限内执行，也可以决定由本院执行或者指令其他人民法院执行。故B选项正确。6．在施工许可证的法定审批条件中，关于建设用地的说法正确的是()。A、任何单位或个人进行建设需要使用土地的，必须依法申请使用国有土地B、在城市规划区以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程，可直接办理建设工程规划许可证C、在城市规划区以出让方式取得建设用地使用权的建设工程，签订国有土地使用权出让合同后，还要补办建设用地规划许可证D、乡村公益事业建设工程，须核发建设用地规划许可证答案：A解析：《土地管理法》的规定，任何单位和个人进行建设，需要使用土地的，必须依法申请使用国有土地。故A选项正确。B、C选项涉及城市规划区建设工程的规划许可问题，其中以划拨方式取得土地使用权仍应办理建设用地规划许可证，然后才能办理建设工程规划许可证。而以出让方式出让土地使用权时，出让合同已包含了土地的位置、面积、建设范围等内容，故无需补办用地规划许可证。而对于乡村公益事业建设工程，须核发乡村建设规划许可证。7．在买卖合同中，标的物损毁、灭失的风险自()起转移给买受人，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。A、合同生效时B、合同订立时C、标的物交付时D、合同履行时答案：C解析：三、标的物毁损灭失风险的承担:标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担。因买受人的原因致使标的物不能按照约定的期限交付的，买受人应当自违反约定之曰起承担标的物毁损、灭失的风险。8．调解包括法院调解与诉讼外调解，诉讼外调解不包括()。A、行政调解B、民间调解C、仲裁调解D、自行调解答案：D解析：在我国，调解的主要方式是人民调解、行政调解、仲裁调解、司法调解、行业调解以及专业机构调解。9．关于监理单位安全责任的说法，正确的是()。A、监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施进行审查的，应当吊销资质证书B、监理单位发现存在安全事故隐患的，可以提醒施工单位整改C、事故隐患情况严重的，监理单位应当及时向有关主管部门报告D、监理单位对施工组织设计中的安全技术措施进行审查，重点审查其是否符合工程建设强制性标准答案：D解析：工程监理单位有下列行为之一的，责令限期改正;逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款;情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书;造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任;造成损失的，依法承担赔偿责任：(1)未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的;A错。《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改;情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。BC错。《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位应当审査施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。D对。10．承包商甲向乙水泥厂发出要约，要求从乙处购买100t2.5R的水泥，乙收到要约立即派人按照要约将所需水泥装车运送至甲处，此情形表明乙的承诺方式为()。A、通知B、行为C、习惯D、主动答案：B解析：货运合同当事人的权利及义务关系，不是围绕货物本身产生的，而是围绕着运送货物的行为而产生。11．下列投标人的情形中，属于以他人名义投标的是()。A、使用通过受让或者租借的方式获取的资质证书投标B、使用伪造、变造的许可证件投标C、提供虛假的财务状况或者业绩投标D、提供虛假的信用状况投标答案：A解析：《招标投标法》第33条中规定，投标人“不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标”。《招标投标法实施条例》进一步规定，使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于《招标投标法》第33条规定的以他人名义投标。投标人有下列情形之一的，属于《招标投标法》第33条规定的以其他方式弄虚作假的行为:(1)使用伪造、变造的许可证件;(2)提供虚假的财务状况或者业绩;(3)提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明;(4)提供虚假的信用状况;(5)其他弄虚作假的行为。12．工程承包企业取得法人资格的时间是()。A、公司宣布成立B、注册资金到位C、取得资质证书D、工商行政管理机关核准登记答案：D解析：营利法人经依法登记成立;依法成立的营利法人，由登记机关发给营利法人营业执照;营业执照签发日期为营利法人的成立日期13．用人单位违反劳动合同法的规定解除或者终止劳动合同，依照我国《劳动合同法》规定的经济补偿标准的()倍向劳动者支付赔偿金的，不再支付经济补偿。A、1B、2C、3D、5答案：B解析：用人单位违反劳动合同法的规定解除或者终止劳动合同，依照本法第47条规定的经济补偿标准的2倍向劳动者支付赔偿金的。14．某项目施工过程中，监理工程师发现设计图纸保温层厚度不符合工程质量标准，则其正确做法是()。A、直接修改设汁B、要求设计单位修改C、报告建设单位提出修改建议D、报告工程建设行政主管部门要求修改答案：C解析：如果施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸中存在差错，其有义务及时向设计或建设单位提出来，以避免造成不必要的损失和质量问题。15．基于建设单位主张，某建设工程施工合同被人民法院撤销，则合同被撤销的原因可能是()。A、施工单位以欺诈手段订立合同，损害建设单位利益B、建设单位的代理人签订合同时超越了代理权C、该合同的履行会损害社会公共利益D、施工单位投标时与其他投标人恶意串通答案：A解析：《民法典》规定，下列合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销：(一)因重大误解订立的合同;(二)在订立合同时显失公平的合同;(三)一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同。A选项合同属于法定可撤销的情形，可见A选项符合题干要求，是正确选项。B选项属于效力待定合同的情形，即被代理人追认的，合同有效;被代理人拒绝追认的，由行为人承担责任。效力待定合同不属于可撤销的情形，可见B选项不符合题干要求。C选项和D选项都属于无效合同的情形，而不属于可撤销的情形，可见C、D选项都不符合题干要求。考生复习此类知识点时，应能准确区分无效合同的种类、效力待定合同种类和可撤销合同种类。考查可撤销合同的类型16．强制性国家标准由()批准发布A、国家质量监督检验检疫总局B、国务院C、省级人民政府建设行政主管部门D、工程建设标准批准部门答案：B解析：强制性国家标准由国务院批准发布或者授权批准发布17．某建筑施工企业为取得安全生产许可证进行了下列安全生产条件准备工作，其中不符合《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》的是()。A、投入保证其安全生产条件所需的资金B、决定安全生产管理人员由工程技术人员兼任C、依法参加工伤保险D、特种作业人员具有特种作业操作资格证书答案：B解析：《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》规定：建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备的条件其一，设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员。18．《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后，应当于()内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。A、1小时B、6小时C、12小时D、24小时答案：A解析：事故报告的时间要求：事故发生后，事故现场的有关人员应当立即向本单位负责人报告，单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。19．未取得注册证书和执业印章而担任大中型建设工程施工单位项目负责人的，其所签署的工程文件()。A、无效B、有效C、在工程质量合格的前提下有效D、经监理工程师认可才有效答案：A解析：《注册建造师管理规定》中规定，未取得注册证书和执业印章，担任大中型建设工程项目施工单位项目负责人，或者以注册建造师的名义从事相关活动的，其所签署的工程文件无效，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令停止违法活动，并可处以1万元以上3万元以下的罚款。20．施工企业认为()侵犯其合法权益，可以申请行政复议。A、建设单位的违约行为B、总监理工程师的停工决定C、上级企业的处理决定D、行政机关的罚款答案：D解析：行政复议范围1、对行政机关作出的警告、罚款、没收违法所得、没收非法财务、责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照、行政拘留等行政处罚决定不服的。21．如果一方当事人不履行和解协议或者反悔的，对方当事人只可以()。A、申请仲裁委员会按照原生效的文书执行B、申请仲裁委员会按照仲裁协议强制执行C、申请人民法院按照和解协议书执行D、申请人民法院按照原生效法律文书强制执行答案：D解析：在执行中，双方当事人自行和解达成协议的，执行员应当将协议内容计入笔录，由双方当事人签名或者盖章。如果一方当事人不履行和解协议或者反悔的，对方当事人只可以申请人民法院按照原生效法律文书强制执行。22．在民事诉讼执行阶段，人民法院应当裁定中止执行的是()。A、申请人撤销强制执行申请的B、案外人对执行标的提出确有理由的异议的C、据以执行的法律文书被撤销的D、作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款，无收入来源，又丧失劳动力的答案：B解析：执行中止是指在执行过程中，因发生特殊情况，需要暂时停止执行程序。有下列情况之一的，人民法院应裁定中止执行:(1)申请人表示可以延期执行的;(2)案外人对执行标的提出确有理由异议的;(3)作为一方当事人的公民死亡，需要等待继承人继承权利或承担义务的;(4)作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的;(5)人民法院认为应当中止执行的其他情形，如被执行人确无财产可供执行等。中止的情形消失后，恢复执行。23．建造师的延续注册，注册证书与执业印章有效期为()年。A、1B、3C、5D、7答案：B解析：初始注册证书与执业印章有效期为3年。延续注册的，注册证书与执业印章有效期也为3年。变更注册的，变更注册后的注册证书与执业印章仍延续原注册有效期。24．建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起()日内，将竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A、10B、15C、30D、60答案：B解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。25．下列与工程建设有关的规范性文件中，法律效力最高的是()。A、上海市建筑市场管理条例B、建筑业企业资质管理规定C、工程建设项目施工招标投标办法D、建设工程安全生产许可证条例答案：D解析：《建设工程安全生产许可证条例》属于行政法规。BC项属于部门规章。A属于地方政府规章。行政法规的法律地位和法律效力仅次于宪法和法律，高于地方性法规和部门规章。26．某施工项目的土方施工中有可能危及危险化学品管道的安全，该施工单位应采取的措施不包括()。A、在开工的3日前口头通知管道所属单位B、在开工的7日前书面通知管道所属单位C、与管道所属单位共同制定应急预案D、采取相应的安全防护措施答案：A解析：2013年12月经修改后颁布的《危险化学品安全管理条例》规定，进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业，施工单位应当在开工的7日前书面通知管道所属单位，并与管道所属单位共同制定应急预案，采取相应的安全防护措施。27．甲仓库为乙单位保管500吨水泥，每吨的市场价约为310元，双方约定保管费用为3000元，乙没能按约定支付保管费用，则甲可以()。A、行使质押权变卖全部水泥B、行驶质押权变卖部分水泥C、行使留置权变卖全部水泥D、行使留置权变卖部分水泥答案：D解析：留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。28．关于施工企业法人与项目经理部法律关系的说法，正确的是()。A、项目经理部具备法人资格B、项目经理是企业法人代表人授权在建设工程施工项目上的管理者C、项目经理部行为的法律后果由自己承担D、项目经理部是施工企业内部常设机构答案：B解析：二、项目经理是企业法人授权在建设工程施工项目上的管理者。由于项目经理部不具备独立的法人资格，无法独立承担民事责任。29．工程施工完毕后，施工单位于2008年10月14日提交了竣工验收报告。同年10月24日组织了竣工验收。验收中发现质量问题并提出了整改要求。建设单位因急于开业，于同年11月1日实际入住。同年11月10日工程最终竣工验收合格。本工程的保修期限从()开始计算。A、10月14日B、10月24日C、11月1日D、11月10日答案：C解析：建设工程保修期的起始日是竣工验收合格之日。当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：(一)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期;(二)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期;(三)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。本题描述中，施工单位虽然于2008年10月14日提交了竣工验收报告，但同年lo月24日组织竣工验收中发现质量问题并提出了整改要求，说明工程尚未竣工。可见该两个日期都不能作为竣工验收的日期，A、B选项都不符合题干要求。但是，建设单位却在未经竣工验收前擅自于11月1日实际使用了工程，根据上述司法解释的规定，应当“以转移占有建设工程之日为竣工日期”，即建设工程的保修期应当自11月1日起计算。可见C选项符合题干要求，是正确选项。30．《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当为()办理意外伤害保险。A、本单位职工B、施工现场人员C、施工现场从事特种作业的人员D、施工现场从事危险作业的人员答案：D解析：《建设工程安全生产管理条例》第38条规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。31．某招标项目，投标有效期为2013年5月15日，招标人在确定中标人以后，于2013年5月3日只向中标人寄出中标通知书。但是招标人后来想更换中标人，在2013年5月10日又寄出招标人改变中标结果的通知。则下列说法正确的是()。A、招标人有权改变中标结果，并不需要为此承担任何法律责任B、中标通知书只需要寄给中标人C、招标人应当为擅自改变中标结果依法承担法律责任D、招标人由于在投标有效期前发出通知，因此不需要承担任何责任答案：C解析：中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。32．下列不属于《民事诉讼》证据种类的是()。A、书证B、视听资料C、勘验笔录D、鉴定笔录答案：D解析：根据《民事诉讼法》，证据包括：当事人的陈述、书证、物证、视听资料、电子数据、证人证言、鉴定意见、勘验笔录。证据必须查证属实，才能作为认定事实的根据。33．施工现场发现的地下遗存文物，所有权属于()。A、施工企业B、建设单位C、建设用地使用权人D、国家答案：D解析：属于国家所有的文物范围。中华人民共和国境内地下、内水和领海中遗存的一切文物，属于国家所有。国有文物所有权受法律保护，不容侵犯。参见34．某高层住宅工程结构设计合理，使用年限50年。屋面防水是一级，设计使用年限15年，工程于2007年8月5日竣工验收合格，施工单位出具的质量保修书中有下面的内容，其中不符合法律法规要求的是()。A、电气管线，给水排水管道，装修工程为1年B、屋面防水工程为7年C、有防水要求的卫生间、厨房为5年D、基础工程为50年答案：A解析：《建设工程质量管理条例》规定，电气管线，给水排水管道，装修工程的最低保修期为2年。35．列入城建档案馆(室)接收范围的工程，建设单位在工程竣工验收后()个月内，必须向城建档案馆(室)移交一套符合规定的工程档案。A、1B、2C、3D、6答案：C解析：建设部经修改后发布的《城市建设档案管理规定》中规定，建设单位应当在工程竣工验收后3个月内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。36．根据《民事诉讼法》，关于证据的说法，正确的是()。A、书证只能提交原件B、涉及商业秘密的证据需要在法庭出示的，应当在公开开庭时出示C、经过公证证明的文书，人民法院可以作为认定事实的根据D、证据应当在法庭上出示，并由当事人互相质证答案：D解析：书证应当提交原件。提交原件或者原物确有困难的，可以提交复制品、照片、副本、节录本，A错误;对涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的证据应当保密，需要在法庭出示的，不得在公开开庭时出示。B错误;经过法定程序公证证明的法律行为、法律事实和文书，人民法院应当作为认定事实的根据。C错误;证据应当在法庭上出示，并由当事人互相质证，D正确。37．某建设工程的开工报告已按照相关规定获得批准，发包单位要求承包单位开始施工。下列正确的说法是()。A、施工许可证是获准开工的唯一批准文件B、施工单位有权拒绝施工C、可以边施工边申领施工许可证D、施工单位应当按照指令开工答案：D解析：《建筑法》第7条规定：“按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建设工程，不再领取施工许可证”。可见根据题干描述的情形，A、B、C选项都不符合题干要求;只有D选项符合题干要求，是正确选项。38．根据《民事诉讼法》，关于法院调解的说法，正确的是()。A、人民法院进行调解，可以邀请有关单位和个人协助B、调解书的效力低于判决书C、调解达成的所有协议，人民法院均应当制作调解书D、人民法院审理民事案件，在判决作出之前应当进行调解答案：A解析：人民法院进行调解，可以邀请有关单位和个人协助，A正确。法院调解书经双方当事人签收后，即具有法律效力，效力与判决书相同，B错误。调解达成协议，人民法院应当制作调解书，但是，下列案件调解达成协议，人民法院可以不制作调解书：(1)调解和好的离婚案件;(2)调解维持收养关系的案件;(3)能够即时履行的案件;(4)其他不需要制作调解书的案件。C错误。39．暂时不能开工的建设用地，超过()的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。A、1个月B、3个月C、2个月D、6个月答案：B解析：暂时不能开工的建设用地，超过3个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。40．关于评际委员会成员的义务，下列说法中错误的是()。A、评标委员会成员应当客观公正地履行职务B、评标委员会成员可以私下接触投标人C、评标委员会成员不得透露对投标文件的评审情况D、评标委员会成员不得透露中标候选人的推荐情况答案：B解析：《招标投标实施条例》规定：评标委员会成员应当依照招投标法和本条例的规定，按照招标文件规定的评标标准和方法，客观、公正地对投标文件提出意见。招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标依据。评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人给予的财务或者其他好处，不得向招标人征询确定中标人的意向，不得接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求。不得有其他不客观、不公正履行职务的行为。41．某施工单位与王先生签订了为期二年的劳动合同，按照劳动合同法的规定，王先生的试用期不得超过()个月。A、1B、2C、3D、6答案：B解析：劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月;劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月;;3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。42．关于施工现场的消防安全管理，下列选项中不符合《国务院关于加强和改进消防工作的意见》要求的是()。A、公共建筑在使用期间不得进行外保温材料施工作业B、在施工建筑内安排人员住宿需经项目经理批准C、新建工程的外保温材料不得使用易燃材料D、扩建工程的外保温材料应严格限制使用可燃材料答案：B解析：《国务院关于加强和改进消防工作的意见》规定，公共建筑在营业、使用期间不得进行外保温材料施工作业，居住建筑进行节能改造作业期间应撤离居住人员，严格分离用火用焊作业与保温施工作业，严禁在施工建筑内安排人员住宿。新建、改建、扩建工程的外保温材料一律不得使用易燃材料，严格限制使用可燃材料。43．根据《建设工程质量管理条例》规定，下列关于监理单位的表述错误的是()。A、应当依法取得相应等级的资质证书B、不得转让工程监理业务C、可以是建设单位的子公司D、应与监理分包单位共同向建设单位承担责任答案：D解析：《建设工程质量管理条例》进一步规定，工程监理单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务。禁止工程监理单位超越本单位资质等级许可的范围或者以其他工程监理单位的名义承担工程监理业务。禁止工程监理单位允许其他单位或者个人以本单位的名义承担工程监理业务。工程监理单位不得转让工程监理业务。选D44．《工伤保险条例》规定，用人单位未在规定时限内提交工伤认定申请的，在此期间发生的工伤待遇等有关费用由()负担。A、工伤职工B、用人单位C、工伤职工和用人单位D、社会保险部门答案：B解析：《工伤保险条例》第17条第4款规定，用人单位未在本条第一款规定的时限内提交工伤认定申请，在此期间发生符合本条例规定的工伤待遇等有关费用由该用人单位负担。45．建设工程发生质量事故，有关单位应当在()小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。A、10B、12C、24D、48答案：C解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设工程发生质量事故，有关单位应当在24小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。46．某工程项目施工合同于2009年6月5日签订，该工程的开工报告于2009年6月15日批准，工程于2009年7月10日正式开工。建设单位最迟应当于()前，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A、2009年6月15日B、2009年6月30日C、2009年7月10日D、2009年7月15日答案：B解析：依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将保证安全施工的措施资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。47．需要进行消防设计的建筑工程，建设单位应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送()审核。A、公安消防部门B、建设工程安全监督机构C、建设行政主管部门D、上级主管部门答案：A解析：目前，已增加的施工许可证申领条件主要是消防设计审核。2019年4月经修改后公布的《中华人民共和国消防法》规定,特殊建设工程未经消防设计审查或者审查不合格的，建设单位、施工单位不得施工;其他建设工程，建设单位未提供满足施工需要的消防设计图纸及技术资料的，有关部门不得发放施工许可证或者批准开工报告。48．下列选项中，属于转包工程的是()。A、分包单位将其承包的建设工程再分包B、总承包单位未经建设单位认可，将部分建设工程交由其他单位完成C、建筑企业允许他人以自己的名义承揽工程D、总承包单位将全部工程交由其他单位完成答案：D解析：第八条存在下列情形之一的，应当认定为转包，但有证据证明属于挂靠或者其他违法行为的除外：(一)承包单位将其承包的全部工程转给其他单位(包括母公司承接建筑工程后将所承接工程交由具有独立法人资格的子公司施工的情形)或个人施工的;(二)承包单位将其承包的全部工程肢解以后，以分包的名义分别转给其他单位或个人施工的;(三)施工总承包单位或专业承包单位未派驻项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员，或派驻的项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人中一人及以上与施工单位没有订立劳动合同且没有建立劳动工资和社会养老保险关系，或派驻的项目负责人未对该工程的施工活动进行组织管理，又不能进行合理解释并提供相应证明的;(四)合同约定由承包单位负责采购的主要建筑材料、构配件及工程设备或租赁的施工机械设备，由其他单位或个人采购、租赁，或施工单位不能提供有关采购、租赁合同及发票等证明，又不能进行合理解释并提供相应证明的;(五)专业作业承包人承包的范围是承包单位承包的全部工程，专业作业承包人计取的是除上缴给承包单位“管理费”之外的全部工程价款的;(六)承包单位通过采取合作、联营、个人承包等形式或名义，直接或变相将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的;(七)专业工程的发包单位不是该工程的施工总承包或专业承包单位的，但建设单位依约作为发包单位的除外;(八)专业作业的发包单位不是该工程承包单位的;(九)施工合同主体之间没有工程款收付关系，或者承包单位收到款项后又将款项转拨给其他单位和个人，又不能进行合理解释并提供材料证明的。49．依据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》，下列关于标底与投标限价的说法，正确的是()。A、国有资金投资的建筑工程，必须设有招标标底B、国有资金投资的建筑工程招标，应当设有最高投标限价C、非国有资金投资的建筑工程招标可设有最低投标限价D、设有最高投标限价，应当在招标时保密答案：B解析：招标人设有最高投标限价的，应当在招标时公布最高投标限价的总价，所以D错误。国有资金投资的建筑工程招标的，应当设有最高投标限价。非国有资金投资的建筑工程招标的，可以设有最高投标限价或者招标标底50．根据我国《建设工程质量管理条例》的规定，()不符合工程监理单位质量责任和义务的规定。A、工程监理单位代表施工单位对施工质量实施监理B、工程监理单位应当依法取得相应资质等级的证书，并在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务C、工程监理单位不得转让工程监理业务D、工程监理单位代表建设单位对施工质量实施监理答案：A解析：工程监理单位接受建设单位的委托，代表建设单位，对建设工程进行管理。二、多选题1．根据《仲裁法》和《民事诉讼法》规定，对国内仲裁而言，人民法院不予执行仲裁裁决的情形包括()。A、当事人在合同中没有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的B、仲裁事项超越法律规定的仲裁范围C、裁决所根据的证据是伪造的D、原仲裁机构被撤销答案：ABC解析：根据《仲裁法》、《民事诉讼法》的规定，被申请人提出证据证明裁决有下列情形之一的，经人民法院组成合议庭审查核实，裁定不予执行：(1)当事人在合同中没有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的;(2)裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁机构无权仲裁的;(3)仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的;(4)裁决所根据的证据是伪造的;(5)对方当事人向仲裁机构隐瞒了足以影响公正裁决的证据的;(6)仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿、徇私舞弊、枉法裁决行为的。2．代理人在代理活动中应注意的问题有()。A、代理人应在代理权限范围内进行代理活动B、代理人一般应以被代理人的名义实施代理行为C、代理人应认真履行职责D、委托受权的范围要明确答案：ABC解析：代理具有如下的法律特征：(1)代理人必须在代理权限范围内实施代理行为;(2)代理人应该以被代理人的名义实施代理行为;(3)代理行为必须是具有法律意义的行为;(4)代理行为的法律后果归属于被代理人。3．《安全生产法》规定，负有安全生产监督管理职责的的部门可依法对存在重大事故隐患的生产经营单位作出)的决定A、停止使用相关设施或者设备B、停止施工C、停止供电D、停产停业答案：ABD解析：《安全生产法》规定，负有安全生产监督管理职责的部门依法对存在重大事故隐患的生产经营单位作出停产停业、停止施工、停止使用相关设施或者设备的决定，生产经营单位应当依法执行，及时消除事故隐患。只有在生产经营单位拒不执行、有发生生产安全事故的现实危险的前提下，经本部门主要负责人批准，负有安全生产监督管理职责的部门才可以采取通知有关单位停止供电、停止供应民用爆炸物品等措施，强制生产经营单位履行决定。4．我国《合同法》要求参与各方应遵循的基本原则包括()。A、公开原则B、公平原则C、平等原则D、自愿原则答案：BCD解析：建设工程合同的订立，应当遵循平等原则、自愿原则、公平原则、诚实信用原则、合法原则等。5．根据《劳动合同法》，劳务派遣用工岗位具有()。A、长期性B、替代性C、关键性D、辅助性答案：BD解析：劳务派遣用工是补充形式，只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施。6．民事诉讼与调解、仲裁这些非诉讼解决纠纷的方式相比，具有的特征包括()。A、公权性B、强制性C、自愿性D、独立性答案：AB解析：民事诉讼的基本特点。民事诉讼有如下特征：(一)公权性(二)程序性(三)强制性。7．在仲裁裁决作出后，被申请人提出证据证明裁决有下列情形。其中可以作为法院裁定不予以执行理由的情形包括()。A、双方合同中约定的仲裁事项仅涉及合同价款，裁决中包含了工程质量B、对方当事人向仲裁机构隐瞒了少量的证据C、仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿行为D、没有书面仲裁协议，仅在合同中有仲裁条款答案：AC解析：根据《仲裁法》、《民事诉讼法》的规定，被申请人提出证据证明裁决有下列情形之一的，经人民法院组成合议庭审查核实，裁定不予执行：(1)当事人在合同中没有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的;(2)裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁机构无权仲裁的;(3)仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的;(4)裁决所根据的证据是伪造的;(5)对方当事人向仲裁机构隐瞒了足以影响公正裁决的证据的;(6)仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿、徇私舞弊、枉法裁决行为的。8．按照《合同法》的规定，债权人转让权利应当通知债务人。债权人转让权利的通知()。A、不得自行撤销B、有权自行撤销C、经受让人同意可以撤销D、经债务人同意可以撤销答案：AC解析：《民法典》规定，债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。债权人转让权利的通知不得撤销，但经受让人同意的除外。9．关于担保的说法，正确的有()。A、担保是用益物权的一种B、担保的目的是保障特定债权的实现C、主合同无效，担保合同可以另外约定有效D、主合同有效，担保合同有效答案：BC解析：C正确，担保合同是主合同的从合同，主合同无效，担保合同无效。担保合同另有约定的，按照约定。10．符合保证人条件的是具有代为清偿能力的()。A、企业法人B、事业单位C、政府机关D、公民答案：AD解析：(三)保证人资格具有代为清偿能力的法人、其他组织或者公民，可以作为保证人。11．下列违约责任承担方式可以并用的有()。A、赔偿损失与继续履行B、继续履行与解除合同C、定金与支付违约金D、赔偿损失与修理、重作、更换答案：AD解析：本题可用排除法得出正确答案。B项实际履行与解除合同，合同解除后未履行的部分不再履行，如果与实际履行并用将产生请求内容相悖，故错误。C项定金与支付违约金，按照法律规定当事人既约定违约金又约定定金时，一方违约的，另一方可以选择适用违约金或者定金条款;故C项错误。民事责任的承担方式:《民法通则》规定，承担民事责任的方式主要有：(1)停止侵害;(2)排除妨碍;(3)消除危险;(4)返还财产;(5)恢复原状;(6)修理、重作、更换;(7)赔偿损失;(8)支付违约金;(9)消除影响、恢复名誉;(10)赔礼道歉。以上承担民事责任的方式，可以单独适用，也可以合并适用。所以D正确继续履行是一种违约后的补救方式，是否要求违约方继续履行是非违约方的一项权利。继续履行可以与违约金、定金、赔偿损失并用，但不能与解除合同的方式并用。所以A正确，B错误继续履行是一种违约后的补救方式，是否要求违约方继续履行是非违约方的一项权利。继续履行可以与违约金、定金、赔偿损失并用，但不能与解除合同的方式并用当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。12．绿色施工的“四节一环保”，环保是指环境保护，四节是指()。A、节能B、节地C、节水D、节材答案：ABCD解析：本题考查的是合理使用与节约能源的一般规定。四节一环保指的是节能、节地、节水、节材和环境保护。13．根据《工伤保险条例》，下列情形中可以认定为工伤的有()。A、陈某因工外出期间发生事故下落不明B、张某因工作环境长期接触粉尘患有职业病C、杨某驾车上班途中因闯红灯发生交通事故而受伤D、取得革命伤残军人证的田某到企业工作后旧伤复发答案：ABD解析：职工有下列情形之一的，应当认定为工伤(需要举证)：(1)在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的;(2)工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的;(3)在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的;(4)患职业病的;(5)因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的;(6)在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的;(7)法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。职工有下列情形之一的，视同工伤：(1)在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的;(2)在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的;(3)职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的。有下列情形之一的，不得认定为工伤或者视同工伤：(1)故意犯罪的;(2)醉酒或者吸毒的;(3)自残或者自杀的。所以，C不得认定为工伤。14．关于施工合同的义务下列说法正确的是()。A、施工合同的义务包括完成施工任务和支付工程价款B、对于完成施工任务，建设单位是债务人，施工单位是债权人C、对于支付工程