2023年中牟县建设系统事业单位招聘考试笔试模拟试题及答案解析

PAGEPAGE402023年中牟县建设系统事业单位招聘考试笔试模拟试题及答案解析毕业院校：__________姓名：__________考场：__________考号：__________一、选择题1．总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担()。A、补充责任B、共同责任C、按份责任D、连带责任答案：D解析：四、总承包单位的责任《建筑法》规定，建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责;分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。2．关于承揽合同当事人权利义务的说法，正确的是()。A、定作人不得中途变更承揽工作的要求B、定作人提供的材料不符合约定的，承揽人可以自行更换材料C、承揽人向定作人交付工作成果的，定作人应当验收该工作成果D、定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失答案：D解析：A错误，定作人可以中途变更承揽工作的要求，造成承揽人损失的，应当赔偿损失;B错误，定作人提供的材料不符合约定的，承揽人应当及时通知定作人更换、补齐或者采取其他补救措施。承揽人不得擅自更换定作人提供的材料，不得更换不需要修理的零部件;C错误，承揽人完成工作向定作人交付工作成果，并提交了必要的技术资料和有关质量证明的，定作人应当验收该工作成果。3．某建设工程施工招标，甲公司中标后将其转包给不具有相应资质等级的乙公司，乙施工过程不符合规定的质量标准，给建设单位造成损失。关于向建设单位承担赔偿责任的说法，正确的是()。A、甲、乙承担连带赔偿责任B、建设单位与甲有合同关系，应由乙承担赔偿责任C、乙为实际施工人，应由乙承担赔偿责任D、甲和乙承担按份赔偿责任答案：A解析：转包的法律责任，承包单位将承包的工程转包或违法分包的，对因转包工程或违法分包工程不符合规定的质量标准造成的损失，该承包单位与接受转包或违法分包的单位承担连带赔偿责任。4．根据《税收征收管理法》规定，对不按时缴纳税款的，税务机关可从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款()的滞纳金。A、万分之五B、千分之五C、万分之三D、千分之三答案：A解析：用人单位依照本条例规定应当参加工伤保险而未参加的，由社会保险行政部门责令限期参加，补缴应当缴纳的工伤保险费，并自欠缴之日起，按日加收万分之五的滞纳金;5．勘察单位提供的地质、测量、水文等勘察成果必须()。A、全面、完整B、真实、准确C、统一、系统D、全面、准确答案：B解析：勘察单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察，提供的勘察文件应当真实、准确，满足建设工程安全生产的需要。6．关于建设单位安全责任的说法，错误的是()。A、应当向施工单位提供资料，并对资料的真实性、正确性、完整性负责B、应当依法履行合同，不得压缩合同约定的工期C、应当进行安全施工技术交底D、应当对拆除工程进行备案答案：C解析：建设单位的安全责任包括：(1)向施工单位提供资料的责任;(2)依法履行合同的责任;(3)提供安全生产费用的责任;(4)不得推销劣质材料设备的责任;(5)提供安全施工措施资料的责任;(6)对拆除工程进行备案的责任。7．建设工程代理存在着两个法律关系：一是代理人与被代理人之间的委托关系;二是被代理人与第三人的()。A、委托关系B、受托关系C、信任关系D、合同关系答案：D解析：建设工程代理法律关系与其他代理关系一样，存在着两个法律关系：一是代理人与被代理人之间的委托关系;二是被代理人与第三人的合同关系。8．根据《建筑法》，下列关于工程监理的说法正确的是()。A、工程监理单位代表建设行政主管部门对承包单位进行监督——独立的第三方B、工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准时，都应该以书面形式通知承包商予以改正——报告建设单位C、尽管建筑承包合同的当事人中没有工程监理单位，但也是工程监理单位实施监理的一个主要依据D、任何工程的监理工作范围和监理权限都是法律法规所决定的——合同也可约定答案：C解析：建设工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方卖弄，代表建设单位实施监督。9．甲诉乙损害赔偿一案，双方在诉讼中达成和解协议。关于本案，下列说法正确的是()。A、当事人无权向法院申请撤诉B、法院应当裁定终结诉讼程序C、当事人可以申请法院对和解事项制作调解书D、当事人可以申请法院依和解协议内容制作判决书答案：C解析：当事人达成和解协议后，原告既可以撤诉，双方也可以请求人民法院对和解事项制作调解书，经当事人签名盖章产生法律效力。10．安全生产许何证的有效期为()年。A、2B、3C、4D、5答案：B解析：安全生产许可证的有效期为3年。11．建设工程安全生产管理基本制度中，()要求建筑企业职工在施工中应当遵守有关生产的法律、法规和建筑行业安全规章、规程，不得违章作业;对于危及生命安全和身体健康的行为有权提出批评、检举和控告。A、安全生产责任制度B、群防群治制度C、安全责任追究制度D、安全生产检查制度答案：B解析：群防群治制度是《建筑法》中所规定的建筑安全生产管理的一项重要的法律制度，它是施工企业进行民主管理的主要内容，也是群众路线在安全生产管理工作中的具体体现，广大职工群众在施工生产活动中既要遵守有关法律、法规和规章制度，不得违章作业，还拥有对于危及生命安全和身体健康的行为提出批评、检举和控告的权利。12．事故调查组的组成应当遵循()的原则。A、公平、公正B、诚实信用C、实事求是D、精简、效能答案：D解析：事故调查组的组成应当遵循精简、效能的原则。13．下列各项，属于刑事责任的承担方式是()。A、警告B、拘留C、拘役D、没收非法财产答案：C解析：《刑法》规定，刑罚分为主刑和附加刑。主刑包括：(1)管制;(2)拘役;(3)有期徒刑;(4)无期徒刑;(5)死刑。附加刑包括：(1)罚金;(2)剥夺政治权利;(3)没收财产;(4)驱逐出境。14．根据《劳动争议调解仲裁法》的规定，劳动争议申请仲裁的时效期间为().仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。A、2个月B、6个月C、1年D、2年答案：C解析：按照《劳动争议调解仲裁法》的规定，劳动争议申请仲裁的时效期间为1年。15．行政复议机关逾期不做决定的，申请人可以在复议期满之日起()日内向人民法院提起诉讼。A、10B、15C、30D、60答案：B解析：经过行政复议但对行政复议决定不服而依法提起行政诉讼的，应当在收到行政复议决定书起15日内诉讼;若行政复议机关逾期不作复议决定的，除法律另有规定的外，应当在行政复议期满之日起15日内起诉。16．初始注册证书与执业印章有效期为()年。A、1B、2C、3D、5答案：C解析：初始注册证书与执业印章有效期为3年。17．职工发生工伤，经治疗伤情相对稳定后存在残疾、影响劳动能力的，应当进行劳动能力鉴定。根据《工伤保险条例》的规定，工伤职工劳动能力鉴定结论应由()做出。A、用人单位B、医疗卫生专家组C、市级劳动能力鉴定委员会D、社会保险行政部门答案：C解析：《工伤保险条例》第25条设区的市级劳动能力鉴定委员会应当自收到劳动能力鉴定申请之日起60日内作出劳动能力鉴定结论，必要时，作出劳动能力鉴定结论的期限可以延长30日。劳动能力鉴定结论应当及时送达申请鉴定的单位和个人。18．施工单位招聘有毒有害工种工作人员时，下列选项中，符合要求的是()。A、限男性，年满18周岁，必须具有特种作业资格证书B、限男性，年满16周岁，不需特种作业资格证书C、性别不限，年满16周岁，不需特种作业资格证书D、性别不限，年满18周岁，不需特种作业资格证书答案：D解析：所谓未成年工，是指年满16周岁未满18周岁的劳动者。根据我国《劳动法》的有关规定，对未成年工的特殊保护规定主要包括：1.不得安排未成年工从事矿山井下、有毒有害、国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。2.用人单位应当对未成年工定期进行健康检查。19．2010年5月20日，方宇建筑施工企业在未取得安全生产许可证的情况下擅自进行生产，安全生产许可证颁发管理机关可以对方宇建筑施工企业责令停止生产，没收违法所得，并处()的罚款。A、5万元以上10万元以下B、10万元以上50万元以下C、20万元以上70万元以下D、30万元以上80万元以下答案：B解析：安全生产许可证违法行为应承担的责任。教材《安全生产许可条例》规定，未取得安全生产许可证擅自进行生产的，责令停止生产，没收违法所得，并处10万元以上50万元以下的罚款;造成重大事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依法追究刑事责任。20．2010年5月25日，甲建筑公司与乙建设单位签订一份施工合同，合同中约定的合同价为950万元人民币。2010年6月15日，乙建设单位的负责人找到了甲建筑公司的负责人，要求另行签订一份施工合同，合同价为800万元人民币。则下列说法中，正确的是()。A、后签订的合同是原合同的补充部分，应当以后签订的合同作为结算依据B、后签订的合同属于无效的合同，应当以备案的原合同为结算依据C、应当以两个合同的平均价作为结算依据D、不以任何一份施工合同为准，应当重新协商签订施工合同答案：B解析：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第21条规定：当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。21．根据《招标投标法》的规定，以下属于必须招标的工程建设项目范围的是()。A、施工主要技术采用不可替代的特定的专利或者专有技术的项目B、使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目C、属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的项目D、涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾而不适宜招标的项目答案：B解析：《招标投标法》规定，在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标：(1)大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目;(2)全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目;(3)使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。22．建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地，经()审批后，由土地主管部门划拨土地。A、县级以上人民政府B、设区的市级以上人民政府C、省级人民政府D、国务院答案：A解析：建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地，经县级以上人民政府审批后，由土地主管部门划拨土地。23．建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起()日内，将竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A、10B、15C、30D、60答案：B解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。24．关于用能单位的法定义务，下列说法错误的是()。A、用能单位应当制定并实施节能计划和节能技术措施B、用能单位可以对能源消费实行包费制C、用能单位应当建立能源消费统计和能源利用状况分析制度D、用能单位应当定期开展节能教育和岗位节能培训答案：B解析：任何单位不得对能源消费实行包费制。25．施工总承包单位与分包单位依法签订了“幕墙工程分包协议”，在建设单位组织竣工验收时发现幕墙工程质量不合格。下列表述正确的是()。A、分包单位可以不承担法律责任B、分包单位就全部工程对建设单位承担法律责任C、总包单应就分包工程对建设单位承担全部法律责任D、总包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任答案：D解析：由于承包合同的双方主体都是建设单位和总承包单位，总承包单位均应按照承包合同约定的权利义务向建设单位负责。如果分包工程发现问题，总承包单位不得以分包工程已分包他人为由推卸自己的总承包责任，而应与分包单位就分包工程承担连带责任。26．某工程项目为赶工期而昼夜施工，严重影响了相邻小区居民的休息，经现场劝阻无效，居民便成立维权小组与该施工企业谈判，要求其停止夜间施工，并赔偿2万元作为抚慰金。关于该施工企业与相邻小区居民之间的关系，以下表述中正确的是()。A、其间构成了不当得利之债B、其间构成了无因管理之债C、其间构成了侵权之债D、其间没有形成债的关系答案：C解析：侵权，是指公民或法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或人身权利的行为。侵权行为一经发生，即在侵权行为人和被侵权人之间形成债的关系。侵权行为产生的债被称为侵权之债。在建设工程活动中，也常会产生侵权之债。如施工现场的施工噪声，有可能产生侵权之债。27．甲与乙银行签订一份贷款合同，乙银行要求甲提供保证人。依照我国《担保法》的规定，以下可以作为保证人的是()。A、项目经理B、项目工程部C、医院D、国家机关答案：A解析：具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作保证人。1.国家机关不得为保证人，但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外;2.学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体不得为保证人;3.企业法人的分支机构、职能部门不得为保证人;企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。28．北方建筑公司是某省的施工企业，2014年8月，由于所承建的工程发生了重大质量事故，被省建设厅罚款200万元。北方建筑公司对此行政处罚决定不服，其可以采取的维权途径有()。A、只能申请行政复议B、只能进行行政诉讼C、可以自由选择行政复议或者行政诉讼D、只能提起民事诉讼答案：C解析：该案例属于行政纠纷。行政纠纷的法律解决途径主要有两种：行政复议和行政诉讼。根据《行政复议法》和《行政诉讼法》的规定范围，对行政机关作出的罚款等行政处罚决定不服的，可以申请行政复议，也可以提起行政诉讼。29．根据《民法典》，关于代理的说法，正确的是()。A、代理人在授权范围内实施代理行为的法律后果由被代理人承担B、代理人可以超越代理权实施代理行为C、被代理人对代理人的一切行为承担民事责任D、代理是代理人以自己的名义实施民事法律行为答案：A解析：代理是指代理人以被代理人的名义，在代理权限范围内与第三人为法律行为，其法律后果：直接由被代理人承受的民事法律制度。代理的法律特征如下：(1)代理人必须在代理权限范围内实施代理行为;(2)代理人应该以被代理人的名义实施代理行为;(3)代理行为必须是具有法律意义的行为，代理人为被代理人实施的是能够产生法律上的权利义务关系;(4)代理行为的法律后果归属于被代理人。30．甲房地产公司在A地块开发住宅小区，为满足该小区住户观景的需要，便与相邻的乙工厂协商约定，甲公司支付乙工厂800万元，乙工厂在20年内不在本厂区建设15米以上的建筑物，以免遮挡住户观景。合同签订生效后甲公司即支付了全部款项。后来，甲公司将A地块的建设用地使用权转让给丙置业公司。关于A地块权利的说法，正确的是()。A、甲公司对乙工厂的土地拥有地役权B、甲公司对乙工厂的土地拥有担保物权C、甲公司约定的权利自合同公证后获得D、甲公司转让A地块后，丙公司不享有该项权利答案：A解析：地役权是指为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利。地役权自地役权合同生效时设立。当事人要求登记的，可以向登记机关申请地役权登记;未经登记，不得对抗善意第三人。公证和登记都不是地役权设立的条件。需役地上的建设用地使用权部分转让时，转让部分涉及地役权的，受让人同时享有地役权。可见甲公司将需役地上的建设用地使用权转让给丙公司，丙公司享有地役权。担保物权是指权利人在债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现担保物权的情形，依法享有就担保财产优先受偿的权利。31．王某在施工现场工作时不慎受伤，在监理工程师的调解下，王某与雇主达成协议，雇主一次性支付王某2万元作为补偿，王某放弃诉讼权利。这种调解方式属于()。A、行政调解B、法院调解C、仲裁调解D、人民调解答案：D解析：题目中监理工程师的就担当了人民调解员的角色。人民调解的组织形式是人民调解委员会。《人民调解法》规定，人民调解委员会是村民委员会和居民委员会下设的调解民间纠纷的群众性自治组织，在人民政府和基层人民法院指导下进行工作。人民调解委员会由3至9人组成，设主任1人，必要时可以设副主任若干人。人民调解员由人民调解委员会委员和人民调解委员会聘任的人员担任。人民调解员应当具备的基本条件是：(1)公道正派;(2)热心人民调解工作;(3)具有一定文化水平(4)有一定的法律知识和政策水平;(5)成年公民。32．某施工合同签订于2007年5月1日，合同备案时间为2007年5月5日，工程开工时间为2007年7月1日，工程竣工时间为2008年7月1日，确认支付工程竣工结算款时间为2008年10月1日。由于业主迟迟未支付工程款，施工单位于2009年1月1日向业主催要工程款，业主答应最迟于2009年7月1日付清所有工程欠款，则施工单位主张竣工结算的诉讼时效截止时间为()。A、2010年7月1日B、2010年10月1日C、2011年1月1日D、2012年7月1日答案：D解析：向人民法院请求保护民事权利的期间。普通诉讼时效期间通常为3年。诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。从中断时起，诉讼时效期间重新计算。33．下列选项中，()是引起债权债务关系发生的最主要、最普遍的根据。A、侵权行为B、不当得利C、合同D、无因管理答案：C解析：合同引起债的关系，是债发生的最主要、最普遍的依据。合同产生的债被称为合同之债.。34．根据《劳动合同法》，劳动者在试用期内的工资最低为劳动合同工资的()，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。A、60%B、75%C、80%D、90%答案：C解析：劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的80%，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。35．下列建设项目中，属于依法应当进行公开招标范围的是()。A、涉及国家安全、国家秘密的项目B、使用各级财政预算资金的项目C、使用企业事业单位自有资金的项目D、使用上市公司资金的项目答案：B解析：各级财政预算资金的项目属于使用国有资金投资的项目，应当进行公开招标。36．根据《招标投标法》的规定，招标人进行招标的项目，投标人少于()个的，招标人应当依法重新招标。A、2B、3C、4D、5答案：B解析：招投标的一般规定。投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。37．施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行()安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。A、1次B、2次C、3次D、4次答案：A解析：二、施工单位全员的安全生产教育培训《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。38．建筑施工企业从事建筑施工活动前，应当依照相关规定向()建设主管部门申请领取安全生产许可证。A、国务院B、省级以上C、市级以上D、县级以上答案：B解析：建筑施工企业从事建筑施工活动前，应当依照《建筑施工企业安全生产许可证规定》向企业注册所在地省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门申请领取安全生产许可证39．事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，()年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。A、1B、3C、5D、7答案：C解析：施工单位的主要负责人、项目负责人受到刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人、项目负责人。40．通过招标投标订立的建设工程施工合同，合同价应为()。A、评标价B、投标报价C、招标控制价D、标底价答案：B解析：《招标投标法实施条例》进一步规定，招标人和中标人应当依照招标投标法和本条例的规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。41．下列施工中，属于既有建筑节能改造主要内容的是既有建筑()。A、围护结构改造B、承重结构改造C、屋面防水层修复D、外墙裂缝修补答案：A解析：既有建筑节能改造，是指对不符合民用建筑节能强制性标准的既有建筑的围护结构、供热系统、采暖制冷系统、照明设备和热水供应设施等实施节能改造的活动。42．根据《建设工程质量管理条例》，下列关于施工单位质量责任的表述不正确的是()。A、履行工程质量保修义务B、按图施工，不得偷工减料C、办理施工许可证时办理工程质量监督手续D、对建筑材料、建筑构(配)件、设备和商品混凝土进行检验答案：C解析：标题建设单位相关的质量责任和义务包括：(1)依法发包工程;(2)依法向有关单位提供原始资料;(3)限制不合理的干预行为;(4)依法报审施工图设计文件;(5)依法实行工程监理;(6)依法办理工程质量监督手续;(7)依法保证建筑材料等符合要求;(8)依法进行装修工程;(9)建设单位质量违法行为应承担的法律责任。本题中C选项为建设单位的义务。43．某施工企业中标了某建筑工程，该施工企业必须投保的险种是()。A、建筑工程一切险B、安装工程一切险C、第三者责任险D、工伤保险答案：D解析：《建筑法》规定，建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费。鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。故选项D正确，其他选项不是依法必保的。44．根据我国劳动法的规定，用人单位应当对()定期进行健康检查。A、退休职工B、单位正式职工C、女工D、未成年工答案：D解析：《劳动法》第65条规定：“用人单位应对未成年工定期进行健康检查”。这是劳动法对用人单位使用未成年工的特殊保护规定，除此之外，对于退休职工、其他在职职工及女职工，都没有此类规定。可见，本题干中只有D选项符合题干要求，是正确选项;其他A、B、C选项都不符合题干要求。考查《劳动法》对未成年工的特殊保护45．某工程施工合同因被拖欠工程款发生纠纷，施工方诉至法院，后本案经调解达成协议，并制作了调解书。关于本案中调解的说法，正确的是()。A、法院调解应由审判员一人主持B、法院调解必须邀请有关单位和个人协助C、调解书经双方当事人签收即发生法律效力D、调解书与判决书的效力不同答案：C解析：法院调解书经双方当事人签收后，即具有法律效力，效力与判决书相同。所以答案C正确，答案D错误。《民事诉讼法》规定，人民法院进行调解，可以由审判员一人主持，也可以由合议庭主持，并尽可能就地进行。所以答案A错误。人民法院进行调解，可以邀请有关单位和个人协助。所以答案B错误。46．根据《建筑法》的规定，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地()级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。A、省B、市C、县D、乡答案：C解析：《建筑法》规定，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。47．债务人向债权人表示同意支付欠款，该行为将引起诉讼时效的()。A、中止B、中断C、延长D、消灭答案：B解析：《民法通则》规定：诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。从中断时起，诉讼时效期间重新计算。48．下列情形中，属于投标人相互串通投标的是()。A、两个以上投标人的投标文件具有特殊标记B、不同投标人的投标文件在同一文印店装订C、不同投标人的投标保函由同一银行开具D、投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容答案：D解析：《招标投标法实施条例》进一步规定，禁止投标人相互串通投标。有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标:(1)投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容;(2)投标人之间约定中标人;(3)投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标;(4)属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标;(5)投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。49．按照合同约定，由建设单位采购建筑材料，则下列理解错误的是()。A、建设单位应向承包人提供产品合格证明B、建设单位应以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点C、由承包人负责检验或试验，检验或试验费用由发包人承担D、施工单位负责检验或试验并保证建筑材料符合设计文件和合同要求答案：D解析：《建设工程质量管理条例》施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字;未经检验或者检验不合格的，不得使用。施工单位是按照设计文件和合同要求进行检验，而不是保证建筑材料符合设计文件和合同要求。50．不动产物权的设立、变更、转让和消灭，经()时，发生效力。A、交付B、依法登记C、约定时生效D、法律行为生效答案：B解析：不动产物权的设立、变更、转让和消灭，应当依照法律规定登记，自记载于不动产登记簿时发生效力。经依法登记，发生效力;未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外。二、多选题1．下列二级建造师受聘和注册的情形中，属于“挂证”的有()。A、属于军队自主择业人员，受聘并注册在丙施工企业B、在丁施工企业工作，受聘并注册在丁施工企业C、在某事业单位工作，受聘并注册在甲施工企业D、在某监理单位工作，受聘并注册在乙施工企业答案：CD解析：对实际工作单位与注册单位一致，但社会保险缴纳单位与注册单位不一致的人员，以下6类情形，原则上不认定为"挂证"行为：(1)达到法定退休年龄正式退休和依法提前退休的;(2)因事业单位改制等原因保留事业单位身份，实际工作单位为所在事业单位下属企业，社会保险由该事业单位缴纳的(3)属于大专院校所属勘察设计、工程监理、工程造价单位聘请的本校在职教师或科研人员，社会保险由所在院校缴纳的(4)属于军队自主择业人员的(5)因企业改制、征地拆迁等买断社会保险的(6)有法律法规、国家政策依据的其他情形。2．根据《行政诉讼法》的规定，提起行政诉讼必须符合的条件包括()。A、有明确的被告B、有具体的事实根据C、有具体的诉讼请求D、属于人民法院受案范围和受诉人民法院管辖答案：ABCD解析：行政诉讼的起诉条件。提出行政诉讼应当符合下列条件：(1)原告是认为具体行政行为侵犯其合法权益的公民、法人或者其他组织;(2)有明确的被告;(3)有具体的诉讼请求和事实根据;(4)属于人民法院受案范围和受诉人民法院管辖。3．关于修改建设工程设计文件的说法，正确的有()。A、经原设计单位书面同意，建设单位可委托其他具有相应资质的单位修改设计文件B、设计文件不符合建设工程强制性标准时，施工单位有权要求设计单位修改C、建设单位可以任意委托其他设计单位修改设计文件D、设计文件需要做重大修改的，建设单位应当先报原审批机关批准答案：AD解析：根据《建设工程勘察设计管理条例》第28条规定：建设单位、施工单位、监理单位不得修改建设工程勘察、设计文件;确需修改建设工程勘察、设计文件的，应当由原建设工程勘察、设计单位修改。经原建设工程勘察、设计单位书面同意，建设单位也可以委托其他具有相应资质的建设工程勘察、设计单位修改。修改单位对修改的勘察、设计文件承担相应责任。施工单位、监理单位发现建设工程勘察、设计文件不符合工程建设强制性标准、合同约定的质量要求的，应当报告建设单位，建设单位有权要求建设工程勘察、设计单位对建设工程勘察、设计文件进行补充、修改。建设工程勘察、设计文件内容需要作重大修改的，建设单位应当报经原审批机关批准后，方可修改。建设单位、施工企业、监理单位不得修改建设工程勘察、设计文件，B选项不正确。C选项中的“任意”明显不妥。A、D选项正确。4．施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装拆卸单位有()行为，责令限期改正，处5万元以上10万元以下的罚款。情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级，直至吊销资质证书;造成损失的，依法承担赔偿责任。A、未编制拆装方案.制订安全施工措施的B、未由专业技术人员现场监督的C、要求施工单位压缩合同约定工期的D、未出具自检合格证明或者出具虚假证明的答案：ABD解析：本题考查的是政府部门安全监督管理的相关规定。选项C属于建设单位违法行为的法律责任。5．施工作业人员应当享有的安全生产权利包括()。A、了解其工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施B、接受安全生产教育和培训，正确使用安全防护用具和机械设备C、发现直接危及人身安全的紧急情况时停止作业或撤离作业场所D、拒绝施工项目负责人的违章指挥和强令冒险作业并进行检举、控告答案：ACD解析：施工作业人员应当享有的安全生产权利：(1)施工安全生产的知情权和建议权;(2)施工安全防护用品的获得权施工安全防护用品;(3)批评、检举、控告权及拒绝违章指挥权;(3)紧急避险权;(5)获得工伤保险和意外伤害保险赔偿的权利;(6)请求民事赔偿权;施工作业人员应当履行的安全生产义务：(1)守法遵章和正确使用安全防护用具等的义务;(2)接受安全生产教育培训的义务;(3)施工安全事故隐患报告的义务。6．国家建设用地使用权是用益物权，可以采取()方式设立。A、出租B、出让C、划拨D、抵押答案：BC解析：2.建设用地使用权的设立设立建设用地使用权，可以采取出让或者划拨等方式7．根据《合同法》，免除施工单位违约责任的情形有()。A、施工单位因安全事故隐患，被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误B、因拖欠农民工工资，部分农民工停工抗议，致使工期延误C、地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加D、由于战争，施工耽误暂停施工，致使工期延误答案：CD解析：本题考查的是违约责任的免除。我国的《民法典》仅承认不可抗力为法定的免责事由;因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。8．根据《行政处罚法》规定，行政处罚的种类包括()。A、警告B、赔礼道歉C、刑事拘留D、罚款答案：AD解析：《行政处罚法》规定，行政处罚的种类：(1)警告;(2)罚款;(3)没收违法所得，没收非法财物;(4)责令停产停业;(5)暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照;(6)行政拘留;(7)法律、行政法规规定的其他行政处罚。A、D项为正选。考点：考查行政处罚种类9．关于定金与预付款的说法，正确的有()。A、定金与预付款的约定都是在交款后生效B、定金和预付款在合同履行后都可以抵作价款C、定金是为了担保合同履行，预付款是为对方履行合同提供资金帮助D、定金是从合同，预付款是主合同的组成部分答案：BCD解析：预付款担保是指承包人向发包人提供用于实现承包人按合同规定进行施工，偿还发包人已支付的全部预付金额的担保，如果承包人违约，使发包人不能在规定期限内从应付款中扣除全部预付款，则发包人有权行使预付款担保权利作为补偿。(详见)四、定金《担保法》规定，当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保，债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金，收受定金的一方不履行债务的，应当双倍返还定金。10．法院调解的特征体现在()。A、当事人的行为无诉讼上的意义B、发生在诉讼过程中C、若一方不执行，另一方有权请求法院强制执行D、在法院主持下进行答案：BCD解析：法院调解的特征表现在：发生在诉讼过程中;若一方不执行，另一方有权请求法院强制执行;在法院的主持下进行;调解书送达双方当事人并经签收后产生法律效力。11．在租赁合同中属于承租人义务的是()。A、维修租赁物B、权利瑕疵担保C、第三人主张权利通知D、妥善保管租赁物答案：CD解析：承租人的主要义务是支付租金、按照约定使用租赁物、妥善保管租赁物、有关事项通知、返还租赁物和损失赔偿。12．关于证据保全，下列说法正确的是()。A、当事人可以在诉讼过程中向人民法院申请保全证据B、人民法院接受证据保全申请后，必须在48小时内作出裁定C、当事人申请证据保全，不必提供担保D、申请人在人民法院采取保全措施后15日内未提起诉讼或申请仲裁，人民法院应当解除保全答案：AB解析：在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，当事人可以在诉讼过程中向人民法院申请保全证据。利害关系人可以在提起诉讼或者申请仲裁前，向证据所在地、被申请人住所地或者对案件有管辖权的人民法院申请保全证据。当事人申请诉讼证据保全的，人民法院采取保全措施，可以责令申请人提供担保，申请人不提供担保的，裁定驳回申请。人民法院接受申请后，对情况紧急的，必须在48小时内作出裁定。利害关系人申请诉前证据保全，人民法院接受申请后，必须在48小时内作出裁定。申请人在人民法院采取保全措施后30日内不依法提起诉讼或者申请仲裁的，人民法院应当解除保全。人民法院进行证据保全，可以要求当事人或者诉讼代理人到场。13．关于安全生产许可证有效期的说法，正确的有()。A、安全生产许可证的有效期为3年B、施工企业应当向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续C、安全生产许可证有效期满需要延期的，施工企业应当于期满前1个月办理延期手续D、施工企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，自动延期答案：AB解析：本题考查的是安全生产许可证的有效期。安全生产许可证的有效期为3年。选项C，安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。选项D，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。14．根据最高法院的司法解释，发包人享有合同的解除权，其中正确的是()。A、承包人非法转包合同的B、承包人未经发包人同意分包合同的C、不履行合同约定的协助义务的D、提供的建筑材料不符合强制性标准的答案：AB解析：发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持:(1)明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的;(2)合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的;(3)已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的;(4)将承包的建设工程非法转包、违法分包的。15．根据《劳动合同法》的规定，用人单位不得解除劳动合同的情形有()。A、从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查的B、在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的