2023年宿迁市宿豫区建设系统事业单位招聘考试笔试模拟试题及答案解析

PAGEPAGE422023年宿迁市宿豫区建设系统事业单位招聘考试笔试模拟试题及答案解析毕业院校：__________姓名：__________考场：__________考号：__________一、选择题1．《招标投标法实施条例》规定，投标人对资格预审文件、招标文件、开标以及对依法必须进行招标项目的评标结果有异议的，应当依法先向()提出异议。A、评标委员会B、招标人C、有关行政监督部门D、招标代理机构答案：B解析：但是，对资格预审文件、招标文件、开标以及对依法必须进行招标项目的评标结果有异议的，应当依法先向招标人提出异议。2．下列不属于强制性标准监督检查内容的是()。A、工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准B、工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定C、工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定D、工程项目负责人的劳动合同是否符合强制性标准的规定答案：D解析：强制性标准监督检查的内容包括：(1)工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准;(2)工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定;(3)工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定;(4)工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定;(5)工程项目采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定。3．根据《民事诉讼法》，人民法院自收到强制执行申请书之日起超过()未执行的，申请人可以向上一级人民法院申请强制执行。A、3个月B、6个月C、1年D、2年答案：B解析：依据《民事诉讼法》第226条，人民法院自收到申请执行书之日起超过6个月未执行的，申请执行人可以向上一级人民法院申请执行。上一级人民法院经审查，可以责令原人民法院在一定期限内执行，也可以决定由本院执行或者指令其他人民法院执行。故B选项正确。4．根据《税收征管法》规定，纳税人未按期缴纳税款的，税务机关除责令限期缴纳外，从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款的()的滞纳金。A、0.1‰B、0.5‰C、1‰D、5‰答案：B解析：用人单位依照本条例规定应当参加工伤保险而未参加的，由社会保险行政部门责令限期参加，补缴应当缴纳的工伤保险费，并自欠缴之日起，按日加收万分之五的滞纳金;5．根据《建设工程质量管理条例》，在工程建设过程中，对违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，构成犯罪的，应对()依法追究刑事责任。A、法定代表人B、直接责任人C、经营负责人D、项目负责人答案：B解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员依法追究刑事责任。6．下列关于招标方式有关规定的说法，正确的是()。A、依法必须招标项目的招标公告和公示信息应当在“中国招标投标公共服务平台”或者项目所在地省级电子招标投标公共服务平台发布。B、采用邀请招标方式的，招标人应向两个以上具有相应资质的企业发出投标邀请书C、以暂估价形式包含在总承包范围内的工程可以不再招标D、实行两阶段招标的，第—阶段的投标人应按招标公告的要求提交附带报价的技术建议答案：A解析：第八条依法必须招标项目的招标公告和公示信息应当在“中国招标投标公共服务平台”或者项目所在地省级电子招标投标公共服务平台(以下统一简称“发布媒介”)发布。采取邀请招标方式的，招标人应当向3个以上具有相应资质的企业发出投标邀请书。以暂估价形式包含在总承包范围内的工程，范围和规模且满足必须招标的条件，必须依法进行招标实行两阶段招标的，第一阶段投标人应当按照招标公告要求提交不带报价技术建议。7．某企业将自己所有的一批原材料抵押给甲，后由于资金短缺，又将此批原材料抵押给乙，上述抵押均未办理登记。后某企业无力偿还甲乙的借款，甲乙拟行使抵押权。下列表述正确的是()。A、由于均未办理抵押登记，抵押权不成立B、甲抵押权成立在先，应先由甲优先受偿C、同一财产重复抵押的，甲乙按照债权比例清偿D、同一财产禁止重复抵押，乙抵押权无效，无优先受偿权答案：B解析：同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押物所得的价款按照以下规定清偿：(1)抵押合同以登记生效的，按抵押物登记的先后顺序清偿;顺序相同的，按照债权比例清偿。(2)抵押合同自签订之日起生效的，如果抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿，顺序相同的，按照债权比例清偿。抵押物已登记的先于未登记的受偿。8．关于建设单位安全责任的说法，错误的是()。A、应当向施工单位提供资料，并对资料的真实性、正确性、完整性负责B、应当依法履行合同，不得压缩合同约定的工期C、应当进行安全施工技术交底D、应当对拆除工程进行备案答案：C解析：建设单位的安全责任包括：(1)向施工单位提供资料的责任;(2)依法履行合同的责任;(3)提供安全生产费用的责任;(4)不得推销劣质材料设备的责任;(5)提供安全施工措施资料的责任;(6)对拆除工程进行备案的责任。9．某建设工程项目的发包方和承包商之间发生工程款结算的纠纷，双方最终依据施工合同中约定的仲裁条款通过仲裁的方式解决了纠纷，上述纠纷属于()。A、民事纠纷B、行政纠纷C、刑事附带民事纠纷D、程序纠纷答案：A解析：建筑工程民事纠纷，是在建设工程活动中平等主体之间发生的以民事权利义务法律关系为内容的争议。分为两大类：财产方面的民事纠纷、人身关系方面的民事纠纷。10．按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过6个月的，建设单位应当()手续。A、申请办理开工延期B、重新办理开工报告的批准C、申请办理施工许可证注销D、核验开工报告批准答案：B解析：依据《建筑法》规定，按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告情况。因故不能按期开工超过6个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。故B选项正确。11．甲建设单位和乙建筑公司发生合同纠纷，甲向法院提出对工程质量进行鉴定的申请。确定具备资格的鉴定人的正确做法是()。A、由甲方指定B、由甲乙双方协商确定C、由乙方指定D、由法院指定答案：B解析：《民事诉讼法》规定，当事人可以就查明事实的专门性问题向人民法院申请鉴定。当事人申请鉴定的，由双方当事人协商确定具备资格的鉴定人;协商不成的，由人民法院指定。当事人未申请鉴定，人民法院对专门性问题认为需要鉴定的，应当委托具备资格的鉴定人进行鉴定。12．某建设单位根据城市市政有关部门提供的地下管线资料提交施工单位施工，由于该资料的准确性有误差，导致施工过程中出现挖断管道的工程事故，造成施工单位经济损失，施工单位应该()。A、就此向建设单位要求赔偿B、就此向市政有关部门要求赔偿C、施工单位自行负担一切损失D、建设单位和市政管理部门承担连带责任答案：A解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设单位必须向有关的勘察、设计、施工、工程监理等单位提供与建设工程有关的原始资料。原始资料必须真实、准确、齐全。保证这些资料的真实、准确、齐全，是建设单位最基本的责任和义务。13．施工总承包单位与分包单位依法签订了“幕墙工程分包协议”，在建设单位组织竣工验收时发现幕墙工程质量不合格。下列表述正确的是()。A、分包单位可以不承担法律责任B、分包单位就全部工程对建设单位承担法律责任C、总包单应就分包工程对建设单位承担全部法律责任D、总包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任答案：D解析：由于承包合同的双方主体都是建设单位和总承包单位，总承包单位均应按照承包合同约定的权利义务向建设单位负责。如果分包工程发现问题，总承包单位不得以分包工程已分包他人为由推卸自己的总承包责任，而应与分包单位就分包工程承担连带责任。14．关于担保与担保合同规定表述中不正确的是()。A、第三人为债务人向债权人提供担保时，可以要求债务人提供反担保。B、担保合同是主合同的从合同，主合同无效，担保合同无效。C、担保方式仅包括保证、抵押、扣押、留置和定金。D、担保是指当事人根据法律或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人的权利的法律制度。答案：C解析：担保是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人的权利的法律制度。担保方式为保证、抵押、质押、留置和定金。第三人为债务人向债权人提供担保时，可以要求债务人提供反担保。反担保适用《担保法》担保的规定。担保合同是主合同的从合同，主合同无效，担保合同无效。担保合同另有约定的，按照约定。担保合同被确认无效后，债务人、担保人、债权人有过错的，应当根据其过错各自承担相应的民事责任。15．根据《劳动争议调整仲裁法》的规定，劳动争议申请仲裁的时效期间为()年。A、1B、2C、3D、4答案：A解析：《劳动争议调解仲裁法》的规定，劳动争议申请仲裁的时效期间为一年。16．因建设施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项保护措施的是()。A、建设单位B、施工单位C、设计单位D、监理单位答案：B解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。在城市市区内的建设工程，施工单位应当对施工现场实行封闭围挡。17．施工合同履行过程中场中出现以下情形，施工企业可以被免除违约责任的是()。A、施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误B、施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误C、施工企业的设备损坏，导致工期延误D、施工企业延迟施工遭遇泥石流，导致工期延误答案：A解析：在合同履行过程中，如果出现法定的免责条件或合同约定的免责事由，违约人将免于承担违约责任。我国的《民法典》仅承认不可抗力(不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况)为法定的免责事由。《民法典》规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。因此A正确。选项B错误，“梅雨季节”是作为一个有经验的项目经理能够遇见的风险，所以不得免除因此造成的违约责任。选项C错误，施工企业的设备损坏，属于施工单位自身责任，由此导致工期延误不予赔偿。选项D错误，当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。18．职工发生工伤，经治疗伤情相对稳定后存在残疾、影响劳动能力的，应当进行劳动能力鉴定。根据《工伤保险条例》的规定，工伤职工劳动能力鉴定结论应由()做出。A、用人单位B、医疗卫生专家组C、市级劳动能力鉴定委员会D、社会保险行政部门答案：C解析：《工伤保险条例》第25条设区的市级劳动能力鉴定委员会应当自收到劳动能力鉴定申请之日起60日内作出劳动能力鉴定结论，必要时，作出劳动能力鉴定结论的期限可以延长30日。劳动能力鉴定结论应当及时送达申请鉴定的单位和个人。19．当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方()条款。A、应当适用违约金B、应当适用定金C、可以选择适用违约金或者定金D、可以同时适用违约金和定金答案：C解析：当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。20．中标候选人应当应当不超过()人，并表明排列顺序。A、5B、3C、7D、2答案：B解析：中标候选人应当应当不超过3个，并表明排列顺序。21．下列情形中，构成委托代理终止的是()。A、代理人辞去委托B、被代理人取得民事行为能力C、被代理人重伤D、被代理人与代理人之间的监护关系消灭答案：A解析：《民法通则》规定，有下列情形之一的，委托代理终止：(1)代理期间届满或者代理事务完成;(2)被代理人取消委托或者代理人辞去委托;(3)代理人死亡;(4)代理人丧失民事行为能力;(4)作为被代理人或者代理人的法人终止。新教材被代理了死亡也是终止22．在下列施工现场安全防护违法行为中，除了承担其他法律责任，并处5万元以上10万元以下罚款的不包括()。A、未根据周围环境在施工现场采取相应的安全施工措施B、施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求C、在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍D、安全防护用具在进入施工现场前未经查验即投入使用答案：D解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位有下列行为之一的，责令限期改正;逾期未改正的，责令停业整顿，并处5万元以上10万元以下的罚款;造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任：(1)施工前未对有关安全施工的技术要求作出详细说明的;(2)未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施，或者在城市市区内的建设工程的施工现场未实行封闭围挡的;(3)在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的;(4)施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求的;(5)未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的。施工单位有以上规定第(4)项、第(5)项行为，造成损失的，依法承担赔偿责任。按照《建设工程安全生产管理条例》规定，选项A、B、C、D都属于责令限期改正;逾期未改正的，责令停业整顿，并处罚款的行为，但罚款额度上有所不同。选项A、B、C符合该题的罚款额度，选项D的行为是属于处10万元以上30万元以下罚款的行为。23．根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，()应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。A、勘察单位B、设计单位C、建设单位D、施工单位答案：B解析：教材采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。24．用人单位自用工之日起超过过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的，应向劳动者支付每月()倍的工资A、1.2B、1.5C、2D、3答案：C解析：用人单位自用工之日起超过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付2倍的工资。25．下列不良行为中，属于施工企业资质不良行为的是()。A、不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的B、将承包的工程转包或违法分包的C、未按照节能设计进行施工的D、允许其他单位或个人以本企业名义承揽工程答案：D解析：《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》规定，资质不良行为认定标准包括：①未取得资质证书承揽工程的，或超越本单位资质等级承揽工程的;②以欺骗手段取得资质证书承揽工程的;③允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的;④未在规定期限内办理资质变更手续的;⑤涂改、伪造、出借、转让《建筑业企业资质证书》的;⑥按照国家规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未经培训、考核，未取得证书上岗，情节严重的。选项A、B情形是承揽业务不良;选项D情形是质量不良。26．建设工程施工总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，关于安全生产责任的说法，正确的是()。A、分包合同中就应当明确总、分包单位各自的安全生产方面的权利和义务B、分包单位的安全生产责任由分包单位独立承担C、总承包单位对分包单位的安全生产承担全部责任D、总承包单位和分包单位对施工现场安全生产承担同等责任答案：A解析：分包合同应当明确总分包双方的安全生产责任《建设工程安全生产管理条例》规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。27．合同当事人订立仲裁协议，约定了仲裁机构，发生纠纷后一方当事人请求人民法院确认该仲裁协议的效力，应由()人民法院管辖。A、仲裁机构所在地中级B、仲裁协议签订地基层C、被告住所地中级D、原告住所地基层答案：A解析：依据《仲裁法》规定，当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，由仲裁协议约定的仲裁机构所在地的中级人民法院管辖;仲裁协议约定的仲裁机构不明确的，由仲裁协议签订地或者被申请人住所地的中级人民法院管辖。故A选项正确。28．在施工合同中，就支付工程款而言，债权人和债务人分别是()。A、施工单位、建设单位B、建设单位、施工单位C、施工单位、监理单位D、监理单位、施工单位答案：A解析：施工合同债是发生在建设单位和施工单位之间的债。施工合同的义务主要是完成施工任务和支付工程款。对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工单位是债务人;对于支付工程款则相反。29．取得建造师资格证书并经()后，方有资格以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理。A、登记B、注册C、备案D、所在单位考核合格答案：B解析：注册建造师是指通过考核认定或考试合格取得中华人民共和国建造师资格证书经过注册，取得中华人民共和国注册建造师注册执业证书和执业印章，担任施工单位项目负责人以及从事施工管理相关活动的专业技术人员。30．甲公司与乙租赁公司约定，由乙公司购买丙厂家生产的一套挖掘设备，并以融资租赁方式供甲公司使用。乙公司在租赁合同终止前，将该设备的所有权转让给丁公司。对此，下列说法中正确的是()。A、租赁合同对丁公司继续有效B、乙转让该设备所有权须经甲同意C、租赁合同终止前不得转让该设备的所有权D、丁无义务保证甲继续使用该设备答案：A解析：《民法典》第245条规定，出租人把租赁物的所有权转让给第三人时，融资租赁合同对第三人仍然有效。31．纠纷发生后，下列不属于仲裁案件受理条件的是()。A、有仲裁协议B、有具体的仲裁请求、事实和理由C、属于仲裁委员会受理范围D、当事人双方口头愿意仲裁答案：D解析：当事人申请仲裁，应当符合的条件有：(1)有效的仲裁协议;(2)有具体的仲裁请求和事实、理由;(3)属于仲裁委员会的受理范围。32．在评标委员会组建过程中，下列做法符合法律规定的是()。A、评标委员会成员的名单仅在评标结束前保密B、评标委员会七个成员中，招标人的代表为三名C、项目评标专家从招标代理机构的专家库内的相关专家名单中随机抽取D、评标委员会成员由三人组成答案：C解析：依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。33．某高层住宅工程结构设计合理，使用年限50年。屋面防水是一级，设计使用年限15年，工程于2007年8月5日竣工验收合格，施工单位出具的质量保修书中有下面的内容，其中不符合法律法规要求的是()。A、电气管线，给水排水管道，装修工程为1年B、屋面防水工程为7年C、有防水要求的卫生间、厨房为5年D、基础工程为50年答案：A解析：《建设工程质量管理条例》规定，电气管线，给水排水管道，装修工程的最低保修期为2年。34．甲房地产公司在A地块开发住宅小区，为满足该小区住户观景的需要，便与相邻的乙工厂协商约定，甲公司支付乙工厂800万元，乙工厂在20年内不在本厂区建设15米以上的建筑物，以免遮挡住户观景。合同签订生效后甲公司即支付了全部款项。后来，甲公司将A地块的建设用地使用权转让给丙置业公司。关于A地块权利的说法，正确的是()。A、甲公司对乙工厂的土地拥有地役权B、甲公司对乙工厂的土地拥有担保物权C、甲公司约定的权利自合同公证后获得D、甲公司转让A地块后，丙公司不享有该项权利答案：A解析：地役权是指为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利。地役权自地役权合同生效时设立。当事人要求登记的，可以向登记机关申请地役权登记;未经登记，不得对抗善意第三人。公证和登记都不是地役权设立的条件。需役地上的建设用地使用权部分转让时，转让部分涉及地役权的，受让人同时享有地役权。可见甲公司将需役地上的建设用地使用权转让给丙公司，丙公司享有地役权。担保物权是指权利人在债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现担保物权的情形，依法享有就担保财产优先受偿的权利。35．根据我国《行政诉讼法》规定，当事人不服人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起()日内向上一级人民法院提起上诉。A、5B、7C、15D、30答案：C解析：当事人对第一审判决不服的，有权在判决书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉，不服地方人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起10日内向上一级人民法院提起上诉。36．下列选项中，属于监理单位安全责任的事项有()。A、编制安全施工大纲B、制定安全技术措施C、监督施工企业对安全事故隐患进行整改D、确定建设工程安全费用答案：C解析：依据《建设工程安全生产管理条例》第14条，监理的安全生产责任主要包括：(1)工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工企业整改;(2)情况严重的，应当要求施工企业暂时停止施工，并及时报告建设单位;(3)施工企业拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告;(4)工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。则C选项正确。A、B选项属施工企业的安全责任，D选项属建设单位的安全责任，均非正确选项。37．2014年3月18日甲将房屋70万元卖给乙并签订了合同，但借故未办理过户登记。3月25日，乙取得房屋钥匙进行装修。丙得知此事后，向甲表示愿意加价10万元购买。4月1日，甲与丙办理了房屋过户登记。则()。A、乙自房屋交付时起取得房屋所有权B、由于甲乙未办理过户登记，故甲乙房屋买卖合同无效C、由于甲丙已办理过户登记，故甲丙房屋买卖合同有效D、甲应当向乙承担违约责任答案：D解析：物权变动的基础往往是合同关系，如买卖合同导致物权的让最后一句是重点：未办理物权登记的，不影响合同效力。38．关于商标专用权的说法，正确的是()。A、商标专用权是一种有形财产权B、转让注册商标的，由转让人向商标局提出申请C、注册商标的有效期为10年D、商标专用权的有效期自提出申请之日起计算答案：C解析：A错误，商标专用权是一种无形的财产权。B错误，转让注册商标的，转让人和受让人应当共同向商标局提出申请。D错误，商标专用权的有效期为10年，自核准注册之日起计算。39．依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露己获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的，或者泄露标底的，给予警告，可以并处()的罚款。A、1万元以上10万元以下B、5万元以上20万元以下C、10万元以上50万元以下D、50万元以上200万元以下答案：A解析：依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露己获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的，或者泄露标底的，给予警告，可以并处1万元以上10万元以下的罚款;对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分;构成犯罪的，依法追究刑事责任。影响中标结果的，中标无效。40．《建筑安装工程费用项目组成》(建标〔2013〕44号)规定，安全文明施工费不包括()。A、环境保护费B、文明施工费C、临时设施费D、安全措施费答案：D解析：2013年3月21日住房和城乡建设部、财政部经修订并颁布了新的《建筑安装工程费用项目组成》(建标〔2013〕44号八规定安全文明施工费包括：(1)环境保护费：是指施工现场为达到环保部门要求所需要的各项费用。(2)文明施工费：是指施工现场文明施工所需要的各项费用。(3)安全施工费：是指施工现场安全施工所需要的各项费用。(4)临时设施费：是指施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施费用，包括临时设施的搭设、维修、拆除、清理费或摊销费等。41．某施工单位向已经在本单位工作3年8个月的李先生发出了裁员通知，经双方协商一致解除了劳动合同。按照劳动合同法的规定，该施工单位应当向李先生支付相当于()月工资标准的经济补偿金。A、1B、2C、3D、4答案：D解析：《劳动合同法》规定：经济补偿按劳动者在本单位工作的年限，每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的，按一年计算;不满六个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。根据上述法律规定，该施工单位应当向李先生支付相当于4个月工资的补偿金。可见，只有D选项符合题千要求，是正确选项;其他A、B、C选项都不符合题干要求。考查劳动合同解除后的经济补偿标准42．高某发现吊装预制构件欲脱落，拒绝继续作业并迅速躲避。高某的行为是行使法律赋予的()。A、知情权B、拒绝权C、紧急避险权D、获得工伤保险和意外伤害保险赔偿的权利答案：C解析：为了保证施工作业人员的安全，在施工中遇有直接危及人身安全的紧急情况时，施工作业人员享有停止作业和紧急撤离的权利。43．施工企业新聘用的项目经理因变更注册申报不及时影响注册建造师执业、导致项目出现损失，对建设单位的民事赔偿责任由()承担。A、建造师原注册单位B、建设主管部门C、施工企业D、项目经理本人答案：C解析：因变更注册申报不及时影响注册建造师执业、导致工程项目出现损失的，由注册建造师所在聘用企业承担责任，并作为不良行为记入企业信用档案。44．有关从业人员在安全生产活动中的义务包括()。A、掌握本岗位工作所需的安全生产知识B、制定安全生产事故的处理程序C、绝对服从作业指挥D、发现事故隐患立即向新闻媒体披露答案：A解析：施工作业人员主要应当履行如下安全生产义务：(一)守法遵章和正确使用安全防护用具等的义务;(二)接受安全生产教育培训的义务;(三)施工安全事故隐患报告的义务;45．如果承包商与建设单位签约时就解决纠纷的方式选择了仲裁，则()。A、就没有权利选择仲裁委员会B、申请仲裁后就不可以再达成和解了C、仲裁申请人无正当理由不到庭，就视为撤回仲裁D、若对仲裁结果不服，依然可以上诉答案：C解析：仲裁庭可以作出缺席裁决。申请人经书面通知，无正当理由开庭时不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，可以视为撤回仲裁申请。46．甲地的建筑公司和乙地的设备公司订立了一份模板加工合同，合同约定的解决纠纷的方式为：“可以到甲地或乙地仲裁，也可以到被告所在地法院诉讼”。模板到货后建筑公司未按约定期间付款，设备公司应当采用()项方式解决。A、到甲地申请仲裁B、到乙地申请仲裁C、到甲地诉讼D、到乙地诉讼答案：C解析：当事人在合同当中既约定了仲裁又约定了诉讼的，仲裁协议无效。仲裁协议无效，只能按照约定向被告住所地的人民法院起诉，则C选项正确。47．下列争议中，受《仲裁法》调整的是()。A、建设行政主管部门处理的行政争议B、劳动争议C、农林承包经营合同争议D、建设工程施工合同争议答案：D解析：农村土地承包经营纠纷调解和仲裁适用《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》;解决劳动争议适用《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》。48．某设计单位未按照工程设计强制性标准进行设计，造成工程质量事故，但情节并不严重。对此给予的行政处罚不包括()。A、责令停业整顿B、责令改正，处10万元以上30万元以下的罚款C、吊销资质证书D、降低资质等级答案：C解析：《建设工程质量管理条例》规定，有下列行为之一的，责令改正，处10万元以上30万元以下的罚款：(1)勘察单位未按照工程建设强制性标准进行勘察的;(2)设计单位未根据勘察成果文件进行工程设计的;(3)设计单位指定建筑材料、建筑构配件的生产厂、供应商的;(4)设计单位未按照工程建设强制性标准进行设计的。有以上所列行为，造成工程质量事故的，责令停业整顿，降低资质等级;情节严重的，吊销资质证书;造成损失的，依法承担赔偿责任。49．对于无资质承揽工程，下列表述正确的是()。A、无资质承包主体签订的专业分包合同或劳务分包合同都是无效合同B、当无资质的“实际施工人”的利益受到损害时，不能向合同相对方主张权利C、当无资质的“实际施工人”以合同相对方为被告起诉时，法院不予受理D、无资质的“实际施工人”不能以发包人为被告主张权利答案：A解析：《建筑法》规定，承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。无资质承包主体签订的专业分包合同或者劳务分包合同都是无效合同。但是，当作为无资质的“实际施工人”的利益受到侵害时，其可以向合同相对方(即转包方或违法分包方)主张权利，甚至可以向建设工程项目的发包方主张权利。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件施工法律问题的解释》第26条规定：“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。“实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院应当追加转包人或者违法分包人为本案第三人，在查明发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款的数额后，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任”。50．《工伤保险条例》的规定，职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，停工留薪期一般不超过()。A、3个月B、6个月C、9个月D、12个月答案：D解析：职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，由所在单位按月支付。停工留薪期一般不超过12个月。二、多选题1．《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在()设置明显的安全警示标志。A、施工现场入口处B、项目管理人员办公室内C、员工宿舍内D、施工起重机械处答案：AD解析：《建设工程安全生产管理条例》第二十八条施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。2．根据我国最高人民法院的相关司法解释，仲裁裁决生效后，应当向()申请执行。A、作出裁决的仲裁委员会B、申请人住所地的中级人民法院C、被执行人住所地的中级人民法院D、被执行财产所在地的中级人民法院答案：CD解析：仲裁裁决的执行效力仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照我国《民事诉讼法》的规定，向人民法院申请执行。根据我国最高人民法院的相关司法解释，当事人申请执行仲裁裁决案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖。3．施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知()。A、建设单位B、建设工程质量监督机构C、安全生产监督管理部门D、勘察单位答案：AB解析：隐蔽工程：是指施工过程中某一道工序所完成的工程实物，被后一工序形成的工程实物所隐蔽，而且不可逆向作业的那部分工程。由于隐蔽工程被后续工序隐蔽后，其施工质量就很难检验及认定。所以，隐蔽工程在隐蔽前，施工单位除了要做好检查、检验并做好记录外，还应当及时通知建设单位(实施监理的工程为监理单位)和建设工程质量监督机构，以接受政府监督和向建设单位提供质量保证。4．工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查，监督检查可以采取()的方式。A、抽查检查B、全面检查C、重点检查D、专项检查答案：ACD解析：工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查。监督检查可以采取重点检查、抽查和专项检查的方式。5．根据《消防法》的规定，有()行为的施工单位，将被责令改正，并处5000元以上5万元以下罚款。A、消防安全标志的配置不符合国家标准、行业标准B、擅自拆除消防设施C、不按照消防设计文件和消防技术标准施工，降低消防施工质量D、遮挡消火栓答案：ABD解析：单位违反《消防法》规定，有下列行为之一的，责令改正，处5000元以上5万元以下罚款:(1)消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的;(2)损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的;(3)占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的;(4)埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的;(5)占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的;(6)人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的;(7)对火灾隐患经公安机关消防机构通知后不及时采取措施消除的。6．下列关于延期开工的说法中，正确的有()隐藏答案解析A、承包人不能按时开工，应当至少在开工日期前7日提出书面申请B、工程师在收到承包人的延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求C、工程师同意承包人的延期开工申请后，工期应顺延，发包人赔偿承包人的损失D、因发包人原因不能按期开工的，工程师应以书面形式通知承包人，经承包人同意后，推迟开工日期答案：AB解析：承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师(指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，下同)提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。7．某建设项目招标，评标委员会由二位招标人代表和三名技术，经济等方面的专家组成，这一组成不符合《招标投标法》的规定，则下列关于评标委员会重新组成的作法中，正确的有()。A、减少一名招标人代表，专家不再增加B、减少一名招标人代表，再从专家库中抽取一名专家C、不减少招标人代表，再从专家库中抽取一名专家D、不减少招标人代表，再从专家库中拙取二名专家答案：BD解析：依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会;已经进入的应当更换。评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。8．根据《绿色施工导则》水源利用中，应当优先采用()。A、地下水作为混凝土搅拌用水B、市政自来水作为混凝土冲洗用水C、中水搅拌D、中水饮用答案：AC解析：本题考查的是施工节能的规定。优先采用中水搅拌、中水养护，有条件的地区和工程应收集雨水养护。处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水、养护用水、冲洗用水和部分生活用水。现场机具、设备、车辆冲洗、喷洒路面、绿化浇灌等用水，优先采用非传统水源，尽量不使用市政自来水。9．施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装拆卸单位有()行为，责令限期改正，处5万元以上10万元以下的罚款。情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级，直至吊销资质证书;造成损失的，依法承担赔偿责任。A、未编制拆装方案.制订安全施工措施的B、未由专业技术人员现场监督的C、要求施工单位压缩合同约定工期的D、未出具自检合格证明或者出具虚假证明的答案：ABD解析：本题考查的是政府部门安全监督管理的相关规定。选项C属于建设单位违法行为的法律责任。10．下列选项中不属于保证担保范围的有()。A、主债权B、抵押权C、主债权的利息D、维权律师费用答案：BD解析：保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。保证合同另有约定的，按照约定。当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任。11．关于施工合同中债权债务的说法，正确的有()。A、对于完成施工任务，建设单位是债务人，施工企业是债权人B、施工合同中的债务包括完成施工任务和支付工程价款C、对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工企业是债务人D、对于支付工程价款，建设单位是债权人，施工企业是债务人答案：BC解析：施工合同债是发生在建设单位和施工单位之间的债。施工合同的义务主要是完成施工任务和支付工程款。对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工单位是债务人;对于支付工程款，则相反。12．依据《建设工程质量管理条例》，工程监理企业不得与()有隶属关系或其他利害关系。A、被监理工程的施工承包单位B、建筑材料供应单位C、设备供应单位D、建设单位答案：ABC解析：《建筑法》以及《建设工程质量管理条例》规定，建设工程监理企业与被监理工程的承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。13．物权的种类包括()A、所有权B、占有C、不当得利D、担保物权答案：AD解析：物权包括所有权、用益物权和担保物权。14．建设工程竣工结算分为()。A、分部工程竣工