2022-2023年一级造价师之建设工程计价能力提升试卷A卷附答案

2022-2023年一级造价师之建设工程计价能力提升试卷A卷附答案单选题（共100题）1、关于工程建设其他费，下列说法正确的有（）。A.工程监理费属于建设单位管理费B.实行代建制管理的项目，同时计列代建管理费和建设单位管理费C.技术保密费和软件费属于专利及专有技术使用费D.税费包括印花税、增值税、耕地占用税等【答案】C2、某建设项目建安工程费为1600万元，设备购置费400万元，工程建设其他费300万元。已知基本预备费费率为5%，项目建设前期年限为0.5年，建设期为2年，每年完成投资的50%，年涨价率为7%，则该项目的预备费为（）万元。A.273.11B.271.18C.346.39D.374.49【答案】D3、已知某建筑材料的供应价格为30000元/吨，材料运杂费为1000元/吨，采购及保管费率2%，运输损耗率1%，则该材料的运输损耗为（）元/吨。（各项价格均不含进项税额）A.300.0B.316.2C.324.5D.310.0【答案】D4、某大型施工机械需配机上司机一名，若年制度工作日为250天，年工作台班为200台班，人工日工资单价均为100元/工日，则该施工机械的台班人工费为（）元/台班。A.100B.125C.250D.200【答案】B5、投标报价时，投标人需严格按照招标人所列项目明细进行自主报价的是（）A.总价措施项目B.专业工程暂估价C.计日工D.规费【答案】C6、夏季防暑降温费属于（）。A.人工费B.措施费C.规费D.企业管理费【答案】D7、某项目合同约定采用调值公式法进行结算，合同价为500万元，并约定合同价的60%为可调部分。可调部分中，人工占40%，材料占40%，其余占20%。结算时，人工费价格指数增长了10%，材料费增长了15%，其他未发生变化。则该项工程项目应结算的工程价款为（）万元。A.520B.530C.540D.550【答案】B8、（2015年真题）根据施工过程工时研究结果，与工人所担负的工作量大小无关的必需消耗时间是（）。A.基本工作时间B.辅助工作时间C.准备与结束工作时间D.多余工作时间【答案】C9、下列编制方法中，不属于设备安装工程费概算编制方法的是()A.安装设备百分比法B.扩大单价法C.实际单价法D.综合吨位指标法【答案】C10、下列有关建设项目施工招标投标评标定标的表述中，正确的是(）。A.若有评标委员会成员拒绝在评标报告上签字同意的，评标报告无效B.使用国家融资的项目，招标人不得授权评标委员会直接确定中标人C.招标人和中标人只需按照中标人的投标文件订立书面合同D.合同签订后5个工作日内，招标人应当退还中标人和未中标人的投标保证金【答案】D11、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），一般不作为安全文明施工费计算基础的是（）。A.定额人工费B.定额人工费＋定额材料费C.定额人工费＋定额施工机具使用费D.定额人工费＋定额材料费＋定额施工机具使用费【答案】B12、下列各项中，不属于资产负债表中资产组成项的是()。A.货币资金B.资本金C.在建工程D.固定资产净值【答案】B13、关于建设工程竣工结算审核，下列说法中正确的是（）。A.非国有企业投资的建设工程，不应委托工程造价咨询机构审核B.国有资金投资的建设工程，应当委托工程造价咨询机构审核C.承包人不同意造价咨询机构的结算审核结论时，造价咨询机构不得出具审核报告D.工程造价咨询机构的核对结论与承包人竣工结算文件不一致的，以造价咨询机构核对结论为准【答案】B14、根据《招标投标法实施条例》的规定，下列关于投标限价的表述中错误的是（）。A.招标人可以自行决定是否编制标底B.一个招标项目只能有一个标底C.招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者其计算方法D.招标人可以规定最低投标限价【答案】D15、在FIDIC合同条件中，工程是确认用于永久工程的材料和设备符合预支条件，在确定其实际费用后，其中支付证书中应增加该费用的()作为工程材料和预备预支款。A.50%B.60%C.70%D.80%【答案】D16、假设qA.KB.KC.KD.K【答案】C17、根据《建设工程工程量计价规范》（GB50500-2013），在招标工程量清单中，关于其他项目清单的编制，下列说法正确的是（）。A.专业工程的暂估价一般应是综合暂估价，包括人工费.材料费.施工机具使用费.企业管理费.利润.规费和税金B.暂估价中的材料.工程设备暂估单价应根据工程造价信息或参照市场价格估算，列出明细表C.计日工表应列出项目名称和暂估数量即可D.总承包服务费应列出服务项目.服务内容和费率金额等【答案】B18、某地拟建一办公楼，当地类似工程的单位工程概算指标为3600元/m2。概算指标为瓷砖地面，拟建工程为复合木地板，每100m2该类建筑中铺贴地面面积为50m2。当地预算定额中瓷砖地面和复合木地板的预算单价分别为128元/m2、190元/m2。假定以人、材、机费用之和为基数取费，综合费率为25%，则用概算指标法计算的拟建工程造价指标为（）元/m2。A.2918.75B.3413.75C.3631.00D.3638.75【答案】D19、当事人应当履行发生法律效力的法院判决或裁定、仲裁裁决、法院或仲裁调解书;拒不履行的，对方当事人可以请求（）执行。A.担保人B.调解人C.仲裁机构D.人民法院【答案】D20、（2017年真题）对于建筑设计因素对工业项目工程造价的影响，下列说法中正确的是（）。A.建筑周长系数越高，建筑工程造价越低B.多跨厂房跨度不变，中跨数目越多越经济C.大中型工业厂房一般选用砌体结构，以降低造价D.建筑物面积或体积的增加，一般会引起单位面积造价的增加【答案】B21、根据《标准施工招标文件》（2007年版）通用合同条款，承包人可以同时获得费用和利润补偿的索赔事件是（）。A.工程移交后因发包人原因出现新的缺陷或损坏的修复B.工程移交后因发包人原因出现的缺陷修复后的试验和试运行C.因不可抗力停工期间应监理人要求照管、清理、修复工程D.基准日后法律的变化【答案】A22、（2014年真题）某工程合同总价为5000万元，合同工期180天，材料费占合同总价的60%，材料储备定额天数为25天。材料供应在途天数为5天。用公式计算法求得该工程的预付款应为（）万元。A.417B.500C.694D.833【答案】A23、某新建项目，建设期2年，第1年贷款500万元，第2年贷款200万元。贷款在年度内均衡发放。根据贷款协定：年利率为10％，每半年计息一次，贷款本息均在项目投产后偿还，则该项目建设期的贷款利息是（）万元。A.87.50B.89.76C.71.75D.35.88【答案】B24、已知某工程承包合同价款总额为8000万元，其主要材料及构件所占比重为70%，预付款总金额为工程价款总额的20%，则预付款起扣点是（）万元A.2286B.6400C.1600D.5714【答案】D25、关于工程量清单计价的说法，正确的是()。A.清单项目综合单价是指直接工程费单价B.清单计价是一种自下而上的分部组合计算法C.单位工程报价包含除规费、税金外的其他建筑安装费构成内容D.清单计价仅适用于单价合用【答案】B26、根据《标准施工招标文件》中合同条款的规定，由于发包人要求承包人提前竣工承包人可以获得的索赔要求包括（）。A.工期＋费用B.工期C.费用D.利润【答案】C27、关于工程总承包投标文件的编制，下列说法错误的是（）。A.工程总承包投标文件投标有效期一般为120天B.费率分析是带给总承包商的价值增值部分C.标高金由管理费.利润和风险费组成D.计算风险费率可以运用模糊综合评价法和层次分析法【答案】B28、在签订合同前，中标人以及联合体的中标人应按招标文件有关规定的金额、担保形式和提交时间，向招标人提供履约担保，有关履约担保的规定，下列表述中正确的是（）。A.履约担保应采用银行保函形式B.中标人不能按要求提交履约担保的，视为放弃中标，投标保证金予以退还，但不返还利息C.招标人要求中标人提供履约担保的，应当同时向中标人提供工程款支付担保D.中标后的承包人应保证其履约担保在发包人颁发缺陷通知期终止证书时一直有效【答案】C29、工程延误期间，因国家法律、行政法发生变化引起工程造价变化的，则（）。A.承包人导致的工程延误，合同价款均应予调整B.发包人导致的工程延误，合同价款均应予调整C.不可抗力导致的工程延误，合同价款均应予调整D.无论何种情况，合同价款均应予调整【答案】C30、（2019年真题）根据国外建筑安装工程费用的构成，施工工人的招雇解雇费用一般计入（）。A.直接工程费B.现场管理费C.公司管理费D.开办费【答案】A31、在建设项目施工招标过程中，大型项目投标有效期为（）。A.30～60天B.60～90天C.120天D.一年【答案】C32、进口设备的原价是指进口设备的（）。A.到岸价B.抵岸价C.离岸价D.运费在内价【答案】B33、施工过程的影响因素不包括（）。A.技术因素B.组织因素C.自然因素D.管理因素【答案】D34、根据设计要求，在施工过程中对某屋架结构进行破坏性试验，以提供和验证设计数据，则该项费用应在（）中支出。A.研究试验费B.施工方的检验试验费C.建设单位管理费D.勘察设计费【答案】A35、土地使用权出让合同约定的使用年限届满，土地使用者需要继续使用土地的，应当至迟于届满前（）申请续期。A.6个月B.1年C.2年D.3年【答案】B36、（2018年真题）关于法规变化类合同价款的调整，下列说法正确的是（）。A.不实行招标的工程，一般以施工合同签订前的第42天为基准日B.基准日之前国家颁布的法规对合同价款有影响的，应予调整C.基准日之后国家政策对材料价格的影响，如已包含在物价波动调价公式中，不再予以考虑D.承包人原因导致的工期延误期间，国家政策变化引起工程造价变化的，合同价款不予调整【答案】C37、根据《建设工程工程量清单计价规范》，某工程项目的钢筋由发包人在施工合同中约定与承包人一起招标采购，编制招标工程量清单时，招标人将HRB335钢筋暂估价定为4200元/吨，已知市场平均价格为3650元/吨，若甲投标人自行采购，其采购单价低于市场平均价格，则甲投标人在投标报价时HRB335钢筋应采用的单价是（）。A.4200元/吨B.甲投标人自行采购价格C.3650元/吨D.预计招标采购价格【答案】A38、竣工财务决算的基本建设项目概况表中，应列入非经营性项目转出投资支出的项目是（）。A.产权属于本单位的城市绿化B.不能形成资产的城市绿化C.产权属于本单位的专用道路D.产权不属于本单位的专用道路【答案】D39、下列选项中，不属于按索赔事件性质分类的索赔事项的是()A.工程延误索赔B.加速施工索赔C.工程变更索赔D.工期、费用索赔【答案】D40、某批进口设备离岸价为1000万元人民币，国际运费为100万元人民币，运输保险费费率为1％。则该批设备的关税完税价格应为（）万元人民币。A.1100.00B.1110.00C.1111.00D.1111.11【答案】D41、关于设备进口从属费的计算，下列表述正确的是（）。A.消费税=（关税完税价格+关税+消费税）×消费税税率B.银行财务费=到岸价格（CIF）×人民币外汇汇率×银行财务费率C.运输保险费=离岸价格（FOB）×人民币外汇汇率×保险费率D.外贸手续费=离岸价格（FOB）×人民币外汇汇率×外贸手续费率【答案】A42、《标准施工招标文件》附有的格式文件包括（）。A.承包人承揽工程项目一览表.B.预付款担保C.工程质量保修书D.发包人供应材料设备一览表【答案】B43、施工招标工程量清单中，应由投标人自主报价的其他项目（）。A.专业工程暂估价B.暂列金额C.工程设备暂估价D.计日工单价【答案】D44、假设新建一座宿舍大楼，其建筑面积4000m2。已知概算指标中的单位造价为826元/m2，其中一般土建工程660元/m2，其余为采暖、给排水、照明等部分造价。新建宿舍设计资料表明采用的是钢筋混凝土带形基础，而概算指标采用的是毛石带形基础。概算指标中每100m2建筑面积所分摊的毛石带形基础为20m3，毛石带形基础单价为145.65元/m3。而设计资料中每100m2建筑面积所分摊的钢筋混凝土带形基础为18m3，钢筋混凝土带形基础单价为183.62元/m3，则该新建宿舍大楼的概算造价为（）万元。A.265.57B.328.43C.330.00D.331.97【答案】D45、工程建设投资估算指标是编制建设工程投资估算的依据，下面对投资估算指标表述正确的是（）。A.投资估算指标分为建设项目综合指标和单项工程指标两个层次B.投资估算指标主要反映实施阶段的静态投资C.投资估算指标比其他各种计价定额具有更大的综合性和概括性D.投资估算指标的概括性不如概算指标全面【答案】C46、住宅设计中的四居室比三居室的工程造价一般会降低（）。A.2.0％B.2.5％C.3.0％D.3.5％【答案】D47、下列关于概算定额的说法，正确的是（）。A.概算定额手册内容基本上是由文字说明和定额项目表组成B.概算定额用于设计概算的编制C.概算定额应该贯彻社会先进水平和简明适用的原则D.文字说明是概算定额手册的主要内容，包括总说明和分部说明【答案】B48、（2020年真题）下列定额中，定额水平应反映社会平均先进水平的是（）。A.施工定额B.预算定额C.概算定额D.概算指标【答案】A49、某项目招标采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定对同时多个标段的评标修正率为5%，同时规定2#标段基准工期为25个月，投标文件中每提前工期1个月有10万元的评标优惠。现有投标人甲同时对1#、2#标段投标，且甲1#标段已被确定为中标人，2#标段投标报价为5000万元，工期为22个月。则投标人甲在2#标段的评标价应为（）万元。A.4720B.5000C.4970D.4721.5【答案】A50、关于项目建设规模合理化的制约因素描述中，正确的是（）。A.建设规模确定中首要考虑的因素是产品的市场需求情况B.市场风险分析是制定营销策略和影响竞争力的主要因素C.先进适用的生产技术及技术装备是实现规模效益的保障D.项目规模确定中主要考虑的环境因素包括政策因素、燃料动力供应、协作及土地条件和运输及通信条件【答案】D51、在世界银行工程项目的总建设成本中，下列各项属于项目直接建设成本的是（）。A.总部人员的薪金和福利费B.临时设施及场地的维持费C.开工试车费D.国内运输费【答案】B52、（2020年真题）某工程合同总额为20000万元，其中主要材料占比40%，合同中约定的工程预付款总额为2400万元，则按起扣点计算法计算的预付款起扣点为（）万元。A.6000B.8000C.12000D.14000【答案】D53、（2013年真题）工业项目总平面设计中，影响工程造价的主要因素包括（）。A.现场条件、占地面积、功能分区、运输方式B.现场条件、产品方案、运输方式、柱网布置C.占地面积、功能分区、空间组合、建筑材料D.功能分区、空间组合、设备选型、厂址方案【答案】A54、因不可抗力造成的下列损失，应由承包人承担的是（）。A.工程所需清理、修复费用B.运至施工场地待安装设备的损失C.承包人的施工机械设备损坏及停工损失D.停工期间，发包人要求承包人留在工地的保卫人员费用【答案】C55、下列选项中，属于清标工作内容的是（）A.项目管理机构评审B.形式评审C.错漏项分析D.资格评审【答案】C56、因不可抗力解除合同的，发包人不应向承包人支付的费用是（）。A.临时工程拆除费B.承包人未交付材料的货款C.已实施的措施项目应付价款D.承包人施工设备运离现场的费用【答案】B57、某建设项目，计划购置甲、乙两种设备，基期计划采购数量分别为3台和5台，单价为10万元/台和15万元/台；报告期实际采购数量均为4台，单价为12万元/台和16万元/台。则该建设项目设备、工器具价格指数为（）。A.1.133B.1.067C.1.105D.1.120【答案】D58、（2016年真题）关于工程量清单编制总说明的内容，下列说法中正确的是（）。A.建设规模是指工程投资总额B.工程特征是指结构类型及主要施工方案C.环境保护要求包括避免材料运输影响周边环境的防护要求D.施工现场实际情况是指自然地理条件【答案】C59、关于联合体投标的说法，正确的是()。A.联合体投标是指投标人相互约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价的投标B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级C.通过资格预审的联合体，各方组成结构、职责及财务能力等条件不得改变D.联合体中牵头人提交的投标保证金对其他成员不具有约束力【答案】C60、在建设工程招投标活动中，在提交投标文件截止时间后到投标有效期终止之前，下列对有关投标文件处理的表述中，正确的是（）A.投标人可以替换已提交的投标文件B.投标人可以补充巳提交的投标文件C.招标人可以修改已提交的招标文件D.投标人撤回投标文件的，其投标保证金将被没收【答案】D61、已知国内制造厂生产某非标准设备所用材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费共20万元，外购配套件费3万元，非标准设备设计费1万元，包装费率1%，利润率为8%，若其他费用不考虑，则该设备的原价为（）万元。A.25.82B.25.85C.26.09D.29.09【答案】B62、发生下列工程事项时，发包人应予计量的是（）。A.清单内但是质检资料不全B.合同外工程量C.监理再次检验质量合格的挖土方工程D.恶劣气候导致的临时措施加固【答案】C63、投标人在进行建设工程投标报价时，下列事项中应重点关注的是（）。A.施工现场市政设施条件B.商务经理的业务能力C.招标人的组织架构D.暂列金额的准确性【答案】A64、下列项目中属于设备运杂费中运费和装卸费的是（）。A.国产设备由设备制造厂交货地点起至工地仓库止所发生的运费B.进口设备由设备制造厂交货地点起至工地仓库止所发生的运费C.为运输而进行的包装支出的各种费用D.进口设备由设备制造厂交货地点起至施工组织设计指定的设备堆放地点止所发生的运费【答案】A65、在施工机械台班单价的组成中，对于安拆简单的轻型施工机械，安拆费及场外运费的运输距离应按（）km计算。A.10B.15C.20D.30【答案】D66、在投资估算的编制中，下列属于投资估算分析内容的是（）。A.分析影响投资的主要因素B.主要技术经济指标分析C.资金筹措方式D.工程建设其他费用估算【答案】A67、合同价款纠纷调解过程中，如果调解人已就争议事项向发承包双方提交了调解书，而任一方在收到调解书后（）天内，均未发出表示异议的通知，则调解书对发承包双方均具有约束力。A.20B.25C.28D.30【答案】C68、招标工程清单编制时，在总承包服务费计价表中，应由招标人填写的内容是（）。A.项目名称B.项目价值C.费率D.金额【答案】A69、当采用简易计税方法时，建筑业增值税税率为3％，则增值税的计算基数为()A.直接费+间接费+利润+规费B.直接费+间接费+企业管理费+利润+规费C.人工费+材料费+施工机具使用费+利润+规费D.人工费+材料费+施工机具使用费+企业管理费+利润+规费【答案】D70、以下不属于措施项目清单编制依据的是（）A.拟建工程的施工技术方案B.其他项目清单C.招标文件D.有关的施工规范【答案】B71、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)及住房和城乡建设部《招标文件示范文本》的相关规定，关于工程预付款的说法中，正确的是()。A.包工不包料工程预付款比例可适当降低B.国有资金投资项目应对实体性消耗和非实体性消耗部分分别约定预付款比例C.工期短的工程预付款比例可适当降低D.跨年度工程按年度完成工程价值占合同额的比例分年扣回预付款【答案】B72、关于工程量清单计价方式下竣工结算的编制原则，下列说法正确的是（）。A.措施项目费按双方确认的工程量乘以已标价工程量清单的综合单价计算B.总承包服务费按已标价工程量清单的金额计算，不应调整C.暂列金额应减去工程价款调整的金额，余额归承包人D.工程实施过程中发承包双方已经确认的工程计量结果和合同价款，应直接进入结算【答案】D73、施工企业投标报价时可以自主确定人工费，但最低日工资单价不得低于工程所在地人力资源和社会保障部门所发布的最低工资标准：普工（）倍、一般技工（）倍、高级技工（）倍。A.1.3；2.5；3.5B.1.5；2.5；3.5C.1.3；2；3D.1.5；2；3【答案】C74、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于招标控制价的编制要求，下列说法中正确的是（）。A.应依据投标人拟定的施工方案进行编制B.应包括招标文件中要求招标人承担风险的费用C.应由招标工程量清单编制单位负责编制D.应使用行业和地方的计价定额与相关文件计价【答案】C75、投标人复核招标工程量清单时发现了遗漏,是否向招标人提出修改意见取决于（）。A.招标文件规定是否允许提出增补B.遗漏工程量的大小C.投标人的投标策略D.遗漏项目是否在工程量计算规范附录中有列项【答案】C76、建筑工程中由基础、梁、板、柱、墙、屋架等构件所组成的起骨架作用的、能承受直接和间接“作用”的体系称为（）。A.平面形状B.柱网布置C.建筑结构D.建筑系数【答案】C77、（2017年真题）关于施工合同工程价款的期中支付，下列说法中正确的是（）。A.期中进度款的支付比例，一般不低于期中价款总额的60%B.期中进度款的支付比例，一般不高于期中价款总额的80%C.综合单价发生调整的项目，其增减费在竣工结算时一并结算D.发承包双方如对部分计量结果存在争议，等待争议解决后再支付全部进度款【答案】A78、下列费用中，属于技术服务费的是（）。A.建设单位管理费B.工程保险费C.设备及工器具购置费D.招标费【答案】D79、发包人对承包人提交的现场签证予以确认或提出修改意见的时限是收到现场签证报告后的()小时内。A.24B.48C.72D.96【答案】B80、根据《建设工程造价咨询规范》GB/T51095-2015规定，下列对投标文件的评审内容，属于清标工作的是（）。A.营业执照的有效性B.营业执照、资质证书、安全生产许可证的一致性C.投标函上签字与盖章的合法性D.投标文件是否实质性响应招标文件【答案】D81、（2018年真题）关于计日工费用的确认和支付，下列说法正确的是（）。A.承包人应按照确认的计日工现场签证报告提出计日工项目的数量B.发包人应根据已标价工程量清单中的工程数量和计日工单价确定应付价款C.已标价工程量清单中没有计日工单价的，由发包人确定价格D.已标价工程量清单中没有计日工单价的，由承包人确定价格【答案】A82、（2019年真题）关于设计概算的说法，正确的是（）。A.设计概算是工程造价在设计阶段的表现形式，具备价格属性B.三级概算编制形式适用于单一的单项工程建设项目C.概算中工程费用应按预测的建设期价格水平编制D.概算应考虑货款的时间价值对投资的影响【答案】D83、关于建筑安装工程费用中的规费，下列说法正确的是（）。A.规费是由县级政府和县级有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用B.规费由社会保险费.住房公积金和工程排污费组成C.社会保险费和住房公积金费率可以每万元发承包价的生产工人人工费和管理人员工资含量与建设单位所在地规定的缴纳标准综合分析取定D.投标人在投标报价时填写的规费应该按照规定标准计算【答案】D84、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500--2013），当实际增加的工程量超过清单工程量15%以上，且造成按总价方式计价的措施项目发生变化的，应将（）。A.综合单价调高，措施项目调增B.综合单价调高，措施项目调减C.综合单价调低，措施项目调增D.综合单价调低，措施项目调减【答案】C85、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），允许投标人根据具体情况对招标工程量清单进行修正或增加的内容是（）。A.分部分项工程量清单B.措施项目清单C.暂列金额D.计日工【答案】B86、关于招标控制价的编制内容，下列说法正确的是（）。A.招标控制价中的综合单价中的风险因素，对于工程设备、材料价格、人工单价的风险纳入综合单价中B.对计日工中的人工单价和施工机具台班单价应按市场调查确定的单价计算C.总承包服务费，招标人自行供应材料的，按招标人供应材料价值的1%计算D.招标人要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时，按分包的专业工程估算造价的3%～5%计算【答案】C87、下列关于概算定额的说法，正确的是（）。A.概算定额手册内容基本上是由文字说明和定额项目表组成B.概算定额用于设计概算的编制C.概算定额应该贯彻社会先进水平和简明适用的原则D.文字说明是概算定额手册的主要内容，包括总说明和分部说明【答案】B88、国内生产某台非标准设备需材料费18万元，加工费2万元，专用工具费率5%，废品损失费率10%，包装费0.4万元，利润率为10%，用成本计算估价法计得该设备的利润是（）万元。A.2.00B.2.10C.2.31D.2.35【答案】D89、编制大型建设项目竣工财务决算表时，下列属于资金占用的项目是（）A.待冲基建支出B.项目资本公积C.应付工资及福利费D.转出投资【答案】D90、关于工程量清单计价方式下竣工结算的编制原则，下列说法正确的是（）。A.措施项目费按双方确认的工程量乘以已标价工程量清单的综合单价计算B.总承包服务费按已标价工程量清单的金额计算，不应调整C.暂列金额应减去工程价款调整的金额，余额归承包人D.工程实施过程中发承包双方已经确认的工程计量结果和合同价款，应直接进入结算【答案】D91、类似工程预算法是利用（）相类似的已完工程或在建工程的工程造价资料来编制拟建工程设计概算的方法。A.工程设计对象B.施工条件与设计对象C.施工方案与设计对象D.技术条件与设计对象【答案】D92、关于流动资金估算的计算公式，正确的是（）。A.流动资产=应收账款+存货+现金B.应收账款=在产品+产成品/应收账款周转次数C.存货=外购原材料、燃料十在产品+产成品D.现金=(年工资及福利费+年其他费用)/现金周转次数【答案】D93、征地补偿费与拆迁补偿费相比，可能都会发生的补偿费用包括（）。A.土地补偿费B.青苗补偿费C.地上附着物补偿费D.安置补助费【答案】D94、某出料容量750L的砂浆搅拌机，每一次循环工作中，运料、装料、搅拌、卸料、终端需要的时间分别为150s、40s、250s、50s、40s，运料和其他时间的交叠时间为50s，机械利用系数为0.8。该机械的台班产量定额为（）m3/台班。A.29.79B.32.60C.36.00D.39.27【答案】C95、下列费用项目中，属于联合试运转费中试运转支出的是（）。A.施工单位参加试运转人员的工资B.单台设备的单机试运转费C.试运转中暴露出来的施工缺陷处理费用D.试运转中暴露出来的设备缺陷处理费用【答案】A96、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），一般不作为安全文明施工费计算基础的是（）。A.定额人工费B.定额人工费+定额材料费C.定额人工费+定额施工机具使用费D.定额人工费+定额材料费+定额施工机具使用费【答案】B97、下列费用中，不属于与项目建设有关的其他费用中研究试验费的是（）。A.按施工验收规定在施工中必须进行试验所需费用B.为项目提供设计参数所进行的试验费C.为项目验证设计参数所进行的试验费D.按设计规定在施工中必须进行的试验、验证所需费用【答案】A98、下列编制方法中，不属于设备安装工程费概算编制方法的是()A.安装设备百分比法B.扩大单价法C.实际单价法D.综合吨位指标法【答案】C99、关于履约担保，下列说法中正确的是（）。A.履约担保可以用现金、支票、汇票、履约担保书和银行保函形式B.履约保证金不得超过中标合同金额的2%C.履约保证金在有效期自开工之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止D.发包人在工程接收证书颁发后30天内把履约保证金退还给承包人【答案】A100、投标人投标时要仔细研究招标文件，忽视以下做法将影响投标文件的完整性的是（）。A.忽视监理作用B.忽视合同条款中工程变更的规定C.忽视合同条款中工期奖罚D.忽视技术标准的要点【答案】D多选题（共50题）1、国外建筑安装工程费用中的开办费一般包括（）等。A.工地淸理费B.现场管理费C.材料预涨费D.周转材料费E.暂定金额【答案】AD2、下列费用中，属于脚手架费的有（）。A.施工时可能发生的场内、场外材料搬运费用B.垂直运输机械的固定装置、基础制作、安装费C.行走式垂直运输机械轨道的铺设、拆除、摊销费D.安全网的铺设费用E.拆除脚手架后材料的堆放费用【答案】AD3、总平面设计中，影响工程造价的主要因素包括（）。A.现场条件B.占地面积C.工艺设计D.功能分区E.柱网布置【答案】ABD4、施工中材料的消耗分为必需消耗的材料和损失的材料。在确定材料定额量时，必需消耗的材料包括（）。A.直接用于建筑和安装工程的材料B.不可避免的场外运输损耗材料C.不可避免的场内运输损耗材料D.不可避免的现场仓储损耗材料E.不可避免的施工过程中损耗材料【答案】AC5、根据《房屋建筑与装饰工程计量规范》（GB50854-2013）的规定，脚手架计算时，计量单位m2是指（）A.外墙面积B.建筑面积C.垂直投影面积D.脚手架与外墙的接触面积E.建筑物超高部分的建筑面积【答案】BC6、新建或新增加生产能力的工程项目，在计算联合试运转费时需考虑的费用支出项目有（）。A.试运转所需原材料、燃料费B.施工单位参加试运转人员工资C.专家指导费D.设备质量缺陷发生的处理费E.施工缺陷带来的安装工程返工费【答案】ABC7、（2011年真题）下列费用中，项目投产时将直接形成固定资产的费用有（）。A.建设单位管理费B.研究试验费C.生产准备费D.工程保险费E.临时设施费【答案】ABD8、（2013年真题）下列工程项目中，必须采用工程量清单计价的有（）。A.使用各级财政预算资金的项目B.使用国家发行债券所筹资金的项目C.国有资金投资总额占50%以上的项目D.使用国家政策性贷款的项目E.使用国际金融机构贷款的项目【答案】ABCD9、关于测定时间消耗的工作日写实法的特点的说法中，正确的有()。A.工作日写实法用于检查定额执行情况时，需要测定3～4次B.能够获得整个工作班内各种工时的消耗量C.需要记录产品数量和影响工时消耗的各种因素D.记录时间时需要将有效工作时间分成不同组成部分E:应按工时消耗的性质分类记录各类工时消耗量【答案】BC10、关于措施费中超高施工增加费，下列说法正确的有（）。A.单层建筑檐口高度超过30m时计费B.多层建筑超过6层时计算C.包括建筑超高引起的人工工效降低费D.不包括通信联络设备的使用费E.按建筑物超高部分建筑面积以“㎡”为单位计算【答案】BC11、复核工程量是投标人编制投标报价前的一项重要工作。通过复核工程量，便于投标人（）。A.决定报价尺度B.采取合适的施工方法C.选用合适的施工机具D.决定投入劳动力数量E.选用合适的承包方法【答案】ABCD12、（2017年真题）根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于分部分项工程量清单的编制，下列说法正确的有（）。A.以重量计算的项目，其计算单位应为吨或千克B.以吨为计量单位时，其计算结果应保留三位小数C.以立方米为计量单位时，其计算结果应保留三位小数D.以千克为计量单位时，其计算结果应保留一位小数E.以“个”“项”为单位的，应取整数【答案】AB13、在工程总承包投标报价分析中，工程总承包项目的成本费用按阶段可以分解成（）。A.勘察费用B.设计费用C.采购费用D.施工费用E.其他费用【答案】ABCD14、在《标准施工招标文件》中，合同条款规定的可以合理补偿承包人索赔费用的事件有()。A.发包人要求向承包人提前交付材料和设备B.发包人要求向承包人提前竣工C.施工过程发现文物、古迹D.异常恶劣的气候条件E:法律变化引起的价格调整【答案】ABC15、下列费用项目中，属于建筑安装工程企业管理费的有（）。A.养老保险费B.管理人员工资C.医疗保险费D.财产保险费E.检验试验费【答案】BD16、估算建设投资后需编制建设投资估算表，为后期的融资决策提供依据。按概算法分类，建设投资可分为（）。A.工程费用B.工程建设其他费用C.固定资产费用D.无形资产费用E.预备费【答案】AB17、措施项目清单应根据相关专业现行工程量计算规范的规定编制，并应根据拟建工程的实际情况列项。措施项目清单的编制依据包括()A.建设工程的常规施工方案B.与建设工程相关的标准、规范和技术资料C.分部分项工程量清单D.拟定的招标文件E.建设工程设计文件【答案】ABD18、（2013年真题）关于工程量清单及其编制，下列说法中正确的有（）。A.招标工程量清单必须作为投标文件的组成部分B.安全文明施工费应列入以“项”为单位计价的措施项目清单中C.招标工程量清单的准确性和完整性由其编制人负责D.暂列金中包括用于施工中必然发生但暂不能确定价格的材料、设备的费用E.计价规范中未列的规费项目，应根据省级政府或省级有关权力部门的规定列项【答案】B19、根据我国《标准施工招标文件》，下列情形中，承包人可以得到费用和利润补偿而不能得到工期补偿的事件有（）。A.法律变化引起的价格调整B.因发包人的原因导致工程试运行失败C.工程移交后因发包人原因出现新的缺陷或损坏的修复D.承包人遇到不利物质条件E.承包人提前竣工【答案】BC20、在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对投标文件有关内容作出必要澄清、说明和补充的情形包括（）。A.投标文件未经单位负责人签字B.对同类问题表述不一致C.投标文件中有含义不明确的内容D.有明显的计算错误E.投标人主动提出的澄清说明【答案】BCD21、（2018年真题）关于工程量清单计价的基本程序和方法，下列说法正确的有（）。A.单位工程造价通过直接费、间接费、利润汇总B.计价过程包括工程量清单的编制和应用两个阶段C.项目特征和计量单位的确定与施工组织设计无关D.招标文件中划分的由投标人承担的风险费用应隐含在综合单价中E.工程量清单计价活动伴随竣工结算而结束【答案】BD22、关于场地准备及临时设施费，下列阐述正确的是（）。A.是指施工单位为满足工程项目建设、生活、办公的需要的费用B.凡可回收材料的拆除工程采用以料抵工方式冲抵拆除清理费C.场地准备及临时设施应尽量与永久性工程统一考虑D.改扩建项目的场地准备和临时设施费应根据实际工程量估算E.由建设单位组织进行的场地平整等发生的费用【答案】BC23、下列费用中属于工程建设其他费用中与项目建设有关的其他费用的是（）。A.建设管理费B.生产准备及开办费C.可行性研究费D.劳动安全卫生评价费E.专利及专有技术使用费【答案】ACD24、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，关于分部分项工程量清单的编制，下列说法正确的有（）。A.以重量计算的项目，其计量单位应为吨或千克B.以吨为计量单位时，其计算结果应保留三位小数C.以立方米为计量单位时，其计算结果应保留三位小数D.以千克为计量单位时，其计算结果应保留一位小数E.以“个”、“项”为单位的，应取整数【答案】AB25、投资估算指标包括（）。A.概算指标B.建设项目综合指标C.单项工程指标D.工程单价指标E.单位工程指标【答案】BC26、下列内容中属于专项评价费的是（）。A.可行性研究费B.环境影响评价费C.地震安全性评价费D.节能评估费E.勘察设计费【答案】BCD27、下列费用项目中，构成施工仪器仪表台班单价的有（）。A.折旧费B.检修费C.维护费D.人工费E.校验费【答案】AC28、下列有关预付款担保的说法中正确的是（）。A.预付款担保是承包人合理使用预付款而提供的担保B.预付款担保的形式必须是银行保函C.预付款担保可以采用抵押担保形式D.预付款担保作用是保证承包人能够按合同规定的目的使用预付款E.预付款担保的担保金额通常大于发包人的预付款金额【答案】ACD29、根据《标准施工招标文件》的规定，下列各项事项中能够获得费用补偿，但不能获得工期和利润补偿的事件是（）。A.因发包人提供的材料和工程设备造成工程不合格B.提前向承包人提供材料、工程设备C.承包人提前竣工D.因发包人的原因导致工程试运行失败E.基准日后法律变化【答案】BC30、关于施工期间合同暂估价的调整，下列做法中正确的有（）。A.不属于依法必须招标的材料，应直接按承包人自主采购的价格调整暂估价B.属于依法必须招标的工程设备，以中标价取代暂估价C.属于依法必须招标的专业工程，承包人不参加投标的，应由承包人作为招标人，组织招标的费用一般由发包人另行支付D.属于依法必须招标的专业工程，承包人参加投标的，应由发包人作为招标人，同等条件下优先选择承包人中标E.不属于依法必须招标的专业工程，应按工程变更事件的合同价款调整方法确定专业工程价款【答案】BD31、（2016年真题）下列文件中，包括在建设项目总概算文件中的有（）。A.总概算表B.单项工程综合概算表C.工程建设其他费用概算表D.主要建筑安装材料汇总表E.分年投资计划表【答案】ABCD32、利用工程造价指标对已完或在建工程的造价分析方面包括（）。A.总体水平分析B.构成分析C.趋势分析D.影响因素与风险分析E.变动分析【答案】ABD33、以下各种情况中应计算超高施工增加费的是（）。A.建筑物高度增加引起人工工效降低B.建筑物高度增加引起加压水泵的安装C.单层建筑物檐口高度超过20mD.多层建筑物超过6层E.建筑物高的增加引起需要增加通信联络设备【答案】CD34、在建设项目施工阶段，进行投资偏差分析时，偏差纠正与控制的PDCA循环过程中的工作内容有（）。A.制定计划B.搭设组织C.实施工作D.检查进度和效果E.纠正处理偏差【答案】ACD35、世界银行、国际咨询工程师联合会规定工程项目总建设成本包括（）。A.项目直接建设成本B.项目间接建设成本C.预备费D.应急费E.建设成本上升费【答案】ABD36、下列事件的发生，已经或将造成工期延误，则按照《标准施工招标文件》中相关合同条件，可以获得工期补偿的有()。A.监理人发出错误指令B.监理人对已覆盖的隐蔽工程要求重新检查且检查结