2021年浙江省1月自考建设工程合同管理试题

浙江省1月自考建设工程合同管理试题课程代码：04400一、单项选取题(本大题共20小题，每小题2分，共40分)在每小题列出四个备选项中只有一种是符合题目规定，请将其代码填写在题后括号内。错选、多选或未选均无分。1.债务人将其权利移送给债权人占有，用以担保债务履行方式是()A.保证B.抵押C.质押D.留置2.《合同法》规定，浮现___________订立合同步，当事人可以向仲裁机构祈求撤销合同。()A.违背法律法规规定B.当事人恶意串通损害第三人利益C.以合法形式掩盖非法目D.对方当事人采用欺诈手段3.合同商定采用定金作为合同担保方式。当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时，该合同处在___________状态。()A.成立但不生效B.既不成立也不生效C.承诺生效但合同不成立D.生效但不成立4.合同生效后，当事人发现某些工程费用承担商定不明确，一方面应当___________拟定费用承担责任。()A.按交易习惯B.根据合同有关条款C.订立补充合同D.由履行义务一方承担5.按照施工合同示范文本规定，由于___________因素导致工期延误，经工程师确认后工期不能顺延。()A.发包人未按商定提供施工场地B.发生不可抗力C.设计变更D.承包人重要施工机械浮现故障6.建设工程施工合同示范文本由___________、通用条款和专用条款三某些构成。()A.合同书B.招标文献C.投标书D.质量保修书7.材料采购合同履行中，供货方提前将订购材料发运到工程所在地，且交付数量远多于合同商定，采购方应当()A.提取所有材料，按实际交付数量付款B.按合同订购数量提货，也按合同订购数量付款C.回绝提前提货，拒付货款D.提取所有材料，按订购数量付款8.FIDIC施工分包合同条件中，业主对分包合同管理重要体现为()A.对分包商发布指令B.对分包工程批准C.向分包商支付工程款D.审查分包商资质9.FIDIC施工合同条件规定，指定分包商特点体现为()A.由业主指定，并与其签定合同B.工作内容不属于合同商定由承包商应完毕工作范畴C.对其违约行为承包商承担连带责任D.工程师负责对其施工进行协调管理10.___________合用于工期比较短，并且对最后产品规定又非常精准工程项目。()A.固定总价合同B.成本加酬金合同C.纯单价合同D.成本补偿合同11.对损失小，概率小风险，普通可采用___________风险解决办法。()A.风险回避B.风险控制C.风险转移D.风险保存12.建设工程合同普通应采用()A.口头形式B.默示形式C.书面形式D.视听形式13.工程合同行政监管主体是()A.人民政府B.仲裁委员会C.工商行政管理部门D.人民法院14.工程师在解决索赔时应注意自己职责范畴，工程师无权决定状况是()A.当工程师与承包人就补偿达不成一致做出解决决定B.以为必要时，规定承包人提供索赔证据补充资料C.批准承包人缩短合同工期D.将批准索赔额纳入月进度款中15.工程师对承包人提出索赔进行审查时，承包人可以提供证据不涉及()A.招标文献B.各类财务凭证C.合同履行过程中往来信函D.施工现场记录16.属于按索赔解决方式分类索赔是()A.合同内索赔B.综合索赔C.工期索赔D.工程变更索赔17.在施工过程中，因设计变更导致承包人施工成本增长及工期延误，应当()A.增长费用由承包人承担，延误工期不予顺延B.增长费用由承包人承担，延误工期相应顺延C.增长费用由发包人补偿，延误工期相应顺延D.增长费用由发(武汉自考)包人补偿，延误工期不予顺延18.普通有经验承包人无法合理预料到不利自然条件和客观障碍，不涉及()A.隧道B.气候条件C.地下水D.溶洞19.承包商只可索赔工期延误是()A.异常恶劣气候条件B.业主未及时交付合格施工现场C.特殊风险D.业重规定增长额外工程20.仲裁委员会在收到申请书之日起___________内，以为符合受理条件，应当受理并告知当事人。()A.2个月B.28日C.15日D.5日二、多项选取题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)在每小题列出五个备选项中至少有两个是符合题目规定，请将其代码填写在题后括号内。错选、多选、少选或未选均无分。1.下列选项中，属于要约邀请涉及()A.价目表寄送B.招标公示C.递送投标书D.无价格商业广告E.发出中标告知书2.下列选项中，___________合同属于效力待定合同。()A.无处分权人处分她人财产B.以胁迫手段订立C.因重大误解订立D.限制民事行为能力人订立E.表见代理人订立3.合同争执解决，司法途径可分为___________方式。()A.调解B.协商解决C.仲裁D.诉讼E.工程师调解4.委托监理合同示范文本中，监理人权利涉及()A.设计原则认定权B.工程款支付签认权C.工程设计变更审批权D.施工技术方案审核权E.工程建设关于协作单位组织协调主持权5.设计合同规定，发包人应向设计人提供设计根据文献和资料涉及()A.经批准可行性研究报告B.设计根据原则C.都市规划允许文献D.限额设计规定E.工程勘察资料三、简答题（本大题共3小题，每小题5分，共15分）1.写出仲裁特点。2.合同担保方式有哪些？3.土木工程合同履行基本原则。四、案例分析题（本大题共2小题，第1小题18分，第2小题17分，共35分）1.某单位筹资新建一工程项目，该工程设计已完毕，施工图纸齐备，施工现场已完毕“五通一平”工作，已具备开工条件。工程施工招标委托招标代理机构采用公开招标方式代理招标。招标代理机构编制了标底和招标文献。招标文献中规定工程总工期为300天。按国家工期定额规定，该工程工期应为460天。通过资格预审并参加投标共有A、B、C、D、E五家施工单位。开标会议由招标代理机构主持，开标成果是这五家投标单位报价均高出标底诸多，这一异常引起了业主注意，为了避免招标失败，业主提出由招标代理机构重新复核和制定新标底。招标代理机构复核标底后，确认是由于工作失误，漏算某些工程项目使标底偏低。在修正错误后，招标代理机构重新确认了新标底。A、B、C三家投标单位以为新标底不合理，向招标人规定撤回投标文献。评标委员会共由三人构成，技术经济专家两人，招标方代表一人。由于上述问题纠纷导致定标工作在原定投标有效期内始终没有完毕。为早日开工，该业主更改了原定工期和工程结算方式等条件，指定了其中一家施工单位中标。问：（1）依照该工程详细条件，业主应采用何种合同（按付款方式划分）？为什么？（2）依照该工程特点和业重规定，在工程标底中与否应具有赶工办法费？（3）上述招标工作存在哪些问题？（4）A、B、C三家投标单位规定撤回投标文献作法与否对的？为什么？（5）评标委员会构成有何问题？（6）如果招标失败，招标人可否另行招标？投标单位损失与否应由招标人补偿？为什么？2.某房产公司开发一高层写字楼工程，在委托设计单位完毕施工图设计后来，通过招标方式选取监理单位和施工单位。中标施工单位在投标书中提出了桩基本工程、防水工程等分包筹划。在订立施工合同步业主考虑过多分包会影响工期，只批准桩基本工程分包，而施工单位坚持都应分包。在施工过程中，房产公司应预售客户规定，对某楼层使用功能进行了调节。在主体工程施工完毕时，由于房产公司资金周转浮现了问题，无法按施工合同及时支付工程款，施工单位由于未得到付款，也没有按分包合同规定期间向分包单位付款。（1）房产公司不批准桩基本工程以外分包做法有理吗？为什么？（2）施工单位由于未得到付款，也没有按分包合同规定期间向分包单位付款，妥当吗？为什么？浙江省10月自学考试建设工程合同管理试题课程代码：04400一、单项选取题(本大题共20小题，每小题2分，共40分)在每小题列出四个备选项中只有一种是符合题目规定，请将其代码填写在题后括号内。错选、多选或未选均无分。1.____模式运作项目周期长，业主管理成本较高，前期投入较大，工程变更时引起较多索赔。()A.设计—招标—建造 B.设计—建造C.项目管理 D.设计—采购—建设2.下列____属于合同法律关系客体。()A.承包商 B.监理工程师 C.标 D.合同条款3.合同法律关系要素不涉及()A.合同法律关系主体 B.合同法律关系行为C.合同法律关系客体 D.合同法律关系内容4.按照《合同法》规定，承担违约责任条件采用____，只要当事人有违约行为，即当事人不履行合同或者履行合同不符合商定条件，就应当承担违约责任。()A.诺成责任原则 B.实践责任原则C.严格责任原则 D.强制责任原则5.设计招标拟定中标人后，发包人与中标人在工程设计合同上签字、盖章时，表白()A．要约生效 B.承诺生效 C.合同成立 D.合同生效6.依照招投标法规定，投标人少于____家，招标人应当依照招投标法重新招标。()A.2 B.3 C.4 D.57.某涉及国家安全投资项目，施工单项合同估算价为5000万元人民币，该项目()A．必要公开招标 B.可直接委托发包C.必要邀请招标 D.必要聘请招标代理机构委托发包8.委托监理合同标是____。即监理工程师凭据自己知识、经验、技能受业主委托为其所订立其她合同履行实行监督和管理。()A.物 B.监督 C.过程 D.服务9.监理合同履行中，监理人要调换____须事先经委托人批准。()A.监理工程师 B.总监理工程师C.监理员 D.总监代表10.某建设单位委托设计院承担办公楼设计任务，设计院在完毕设计任务30％时，由于某种因素，办公楼项目停建，建设单位向设计院发出终结合同告知。根据设计合同示范文本规定，承担解除合同后果责任方式应为()A．设计院没收建设单位支付定金B.设计院没收建设单位支付定金，建设单位再支付合同设计费30％C.建设单位支付合同设计费50％D.设计院没收定金，建设单位再支付合同设计费50％11.不属于委托勘察范畴，发包人又未提供有关资料，致使勘察人在勘察工作中发生人身伤害和导致经济损失时，由____承担民事责任。()A.勘察人 B.政府 C.保险机构 D.发包人12.施工合同履行中，发包人拖欠工程结算款，在收到竣工结算报告及结算资料56天内仍不支付，则承包人()A．无权对该工程主张任何权利B.无权申请人民法院拍卖该工程，但可主张该工程所有权C.可以申请人民法院拍卖该工程，承包人优先受偿D.可以留置该工程13.某项目施工需要办理爆破作业批准手续，但没有及时获得批准，给承发包双方都导致一定损失，则()A．承包人损失都由发包人承担B.发包人损失都由承包人承担C.双方损失各自承担D.双方损失都由审批部门承担14.工程物资采购合同属于()A．委托合同 B.承揽合同 C.买卖合同 D.财产转移合同15.根据FIDIC《施工合同条件》，当工程师发现承包商使用施工设备不能保证工程质量时，规定承包商更换，则()A．增长费用和工期延误责任都由发包人承担B.增长费用由发包人承担，工期延误责任由承包人承担C.增长费用由承包人承担，工期延误责任由发包人承担D.增长费用和工期延误责任都由承包人承担16.根据FIDIC《施工合同条件》，工程师审查承包商索赔报告时，对因____提出索赔，不应计入利润损失补偿。()A．延误移送施工现场B.设计图错误返工C.施工中遇到有文物价值古迹所作保护工作D.业主提前占用某些工程导致承包商后续施工损失17.普通而言，工程项目实行控制涉及成本控制、质量控制、进度控制和合同控制。其中____是核心。()A．成本控制 B.质量控制 C.进度控制 D.合同控制18.根据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后28天内，承包人应向工程师递交()A．现场同期记录 B.索赔意向告知 C.索赔报告 D.索赔证据19.工程施工索赔分类中，将承包商索赔划分为工程延误索赔、工程变更索赔、合同被迫终结索赔、工程加速索赔、意外风险和不可预见因素索赔等，是根据____进行分类。()A.索赔合同根据 B.索赔目C.索赔事件性质 D.索赔起因20.某工程发包人与承包人达到口头合同但未订立书面施工合同，承包人就开始实际施工。工程竣工后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，人民法院应认定该合同()A．不成立 B.无效 C.成立 D.可撤销二、多项选取题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)在每小题列出五个备选项中至少有两个是符合题目规定，请将其代码填写在题后括号内。错选、多选、少选或未选均无分。1.合同不当履行解决涉及()A.因债权人致使债务履行困难解决 B.提前或某些履行解决C.合同不当履行中保全办法 D.某些合同失效解决E.合同某些撤销解决2.对索赔报告审查涉及()A．事态分析 B.证据资料调查C.分析索赔理由 D.实际损失分析E．损害事件因素分析3.在工程监理合同中，下列属于委托人权利是()A.选定工程总承包人以及与其订立合同权利B.对工程规划、设计原则、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能规定认定权，以及对设计变更审批权C.监理人调换普通监理人员须事先经委托人批准D.有权规定监理人提交监理工作月报及监理业务范畴内专项报告E.当发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给委托人或工程导致损失，委托人有权规定监理人更换监理人员，直到终结合同并规定监理人承担相应补偿责任或连带补偿责任4.按照《建设工程施工合同》通用条款规定，下列在合同履行过程中发生款项，属于“费用”涉及()A．设计变更给承包人增长款额B.工程师批准承包商索赔款项C.承包人聘请专家解决施工中技术问题顾问费D.承包商对不合格工程拆除后重新施工发生经济支出E．承包商收取分包管理费5.根据FIDIC《施工合同条件》规定，工程师解决索赔时，应予以承包商利润补偿状况涉及()A．业主延误移送施工现场B.不可抗力导致损失C.业主提前占用某些工程对承包商后续施工干扰损失D.施工中遇到图纸未标明需保护地下文物导致施工成本增长补偿E．施工中遇到异常恶劣气候条件影响三、简答题(本大题共3小题，每小题5分，共15分)1.简述BOT模式长处。2.简述工程合同审查分析重要内容。3.订立施工合同应具备什么条件？四、案例分析题(本大题共2小题，第1小题18分，第2小题17分，共35分)案例一：某国有公司（建设单位）筹划投资7000万元新建一栋办公大楼，建设单位委托了一家符合资质规定施工招标代理单位。由于招标时间紧，建设单位规定招标代理单位采用内部议标方式选用中标单位，共有A、B、C、D四家投标单位参加了投标，开标时浮现了如下情形：（1）A投标单位投标文献未按招标文献规定而是按该公司习惯做法密封；（2）B投标单位投标保证金超过了招标文献中规定金额；（3）C投标单位虽按招标文献规定编制了投标文献但有一页漏打了页码；（4）D投标单位某分项工程报价有个别漏项；为了在评标时统一意见，依照建设单位规定，评标委员会由6人构成，其中3人分别是建设单位总经理、总工程师和工程部经理，另3人从建设单位以外评标专家库中抽取。问题：1.建设单位规定采用内部议标方式与否妥当？阐明理由。2.四家投标单位投标文献与否有效或应被裁减？分别阐明理由。3.评标委员会组建与否妥当？若不当，请阐明理由。4.简述施工招标应具备条件。案例二：建设单位将电厂建设工程项目土建工程和设备安装工程施工任务分别发包给某土建施工单位和某设备安装单位。经总监理工程师审核批准，土建施工单位又将桩基本施工分包给一专业基本工程公司。按施工总进度筹划安排，规定桩基本施工应从5月10日开工至5月20日竣工。但在施工过程中，由于建设单位供应预制桩不及时，使桩基本施工在5月13日才开工；5月13日至5月18日基本工程公司打桩设备浮现故障不能施工；5月19日至5月22日又浮现了属于不可抗力恶劣天气无法施工。

问题：1.在上述工期迟延中，与否批准顺延工期。2.工程合同争议有哪几种常用类型?3.避免施工合同工期纠纷，应做好哪些防范办法。浙江省1月自考建设工程合同管理试题课程代码：04400一、单项选取题(本大题共20小题，每小题2分，共40分)在每小题列出四个备选项中只有一种是符合题目规定，请将其代码填写在题后括号内。错选、多选或未选均无分。1.对于非常复杂工程项目，_____________模式是最适合。在此模式中，_____________承包商处在独立地位，与设计或施工均没有利益关系，因而_____________承包商更擅长于组织协调。()A.设计—建造设计—建造设计—建造B.建设管理建设管理建设管理C.项目总控项目总控项目总控D.设计—采购—建设（EPC）EPCEPC2.合同管理_____________制度是承包商一项基本管理制度，它详细规定公司内部具备合同管理任务部门和合同管理人员工作范畴、履行合同中应负责任以及拥有职权。()A.记录考核 B.目的C.质量责任 D.检查和奖励3.在合同法基本原则中，只有在双方当事人通过协商，意思表达完全一致，合同才干成立，该原则被称为()A.平等原则 B.合同严守原则C.合同自由原则 D.勉励交易原则4._____________是指在合同订立后，如果发生了订立合同步当事人不能预见并且不能克服状况，变化了订立合同步基本，使合同履行失去意义或者履行合同将使当事人之间利益发生重大失衡，应当容许当事人变更合同或者解除合同。()A.协作履行原则 B.效益履行原则C.情事变更原则 D.诚实信用原则5.施工合同示范文本中规定，如果发包人不按合同商定支付工程进度款，承包人发出催付告知和停工告知后仍不能获得工程款，可在停工告知发出7天后停止施工。该条款根据是《合同法》中关于_____________规定。()A.撤销权 B.不安抗辩权C.后履行抗辩权 D.同步履行抗辩权6.某一合同商定定金为10000元，由于接受定金方违约而使合同被迫终结，则她应返还给对方金额为_____________元。()A.10000 B.0C.30000 D.400007.不同招标方式，不同招标内容，招标用文献是不同样，如公开招标用文献准备就涉及招标公示、资格预审、投标邀请、招标文献乃至中标告知书等在内所有文献准备。而邀请招标用文献中就不含_____________等内容。()A.招标公示、投标资格预审B.招标文献、中标告知书C.招标公示、中标告知书D.招标文献、投标资格预审8.评标委员会由招标人代表和关于技术、经济等方面专家构成，成员人数为_____________以上单数，其中技术、经济等方面专家不得少于成员总数_____________。()A.3人1/3 B.5人1/3C.3人2/3 D.5人2/39.监理投标书中，_____________是监理取费要约和对监理招标文献响应；而_____________则是投标人履行监理合同、开展监理工作详细办法、办法以及组织和人员装备筹划，是投标人为了获得监理报酬而承诺付出和义务。()A.投标函投标监理规划B.投标监理实行细则投标函C.投标函投标监理大纲D.投标监理大纲投标函10.征得_____________批准，_____________有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。如在紧急状况下未能事先报告时，则应在_____________内向委托人作出书面报告。()A.承包人监理人12小时B.委托人监理人24小时C.监理人承包人48小时D.委托人承包人96小时11.依照工程建设勘察合同示范文本规定，发包人未按合同规定期间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿付_____________逾期违约金。()A.未支付勘察费百分之一B.未支付勘察费千分之一C.所有勘察费千分之一D.所有勘察费万分之一12.《招标投标法》规定：招标人和中标人应当自中标告知书发出之日起_____________内，按照招标文献和中标人投标文献订立书面合同。招标人和中标人_____________再行订立背离合同实质性内容其她合同。()A.30天不得 B.60天不得C.90天可以 D.120天可以13.因承包人因素导致停工，由_____________承担发生费用，_____________。()A.发包人相应顺延工期B.发包人工期不予顺延C.承包人相应顺延工期D.承包人工期不予顺延14.下列不属于承包人承担违约责任方式是()A.补偿因其违约给发包人导致损失B.顺延延误工期C.支付违约金D.采用补救办法15.采用公开招标方式进行材料采购，合用于_____________采购合同。()A.大宗材料 B.专用材料C.筹划供应材料 D.预定材料16.FIDIC施工合同条件规定，某些项目工程量清单中涉及有“暂定金额”款项，尽管这笔款额计入在合同价格内，但其使用归_____________控制。()A.业主 B.承包商C.工程师 D.工程师和承包商共同17.在整个项目谈判过程中，要始终注意抓住重要实质性问题如工作范畴、合同价格、工期、支付条件、验收及违约责任等来谈，不要为某些鸡毛蒜皮小事争论不休，而把大问题放在一边。这种谈判方略和技巧被称为()A.高起点战略 B.迟延与休会C.避实就虚 D.善于抓住实质性问题18._____________指合同管理人员在对合同重要内容作出解释和阐明基本上，通过组织项目管理人员和各工程小组负责人学习合同条文和合同总体分析成果，使人们熟悉合同中重要内容、各种规定、管理程序，理解承包商合同责任和工程范畴、各种行为法律后果等，使人们都树立全局观念，避免在执行中违约行为，同步使人们工作协调一致。()A.合同协调 B.合同审查C.合同交底 D.合同谈判19.工程索赔在国际土木工程市场上是合同当事人保护自身合法权益、弥补工程损失、提高经济效益重要和有效手段。许多国际工程项目，承包人通过成功索赔能使工程收入增长达到工程造价_____________。()A.1％～2％ B.2％～5％ C.10％～20％ D.50％～100％20.在国内，合同争议解决方式重要有四种。_____________是解决合同争议最常用-种最简便、最有效、最经济办法。()A.和解 B.调解 C.仲裁 D.诉讼二、多项选取题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)在每小题列出五个备选项中至少有两个是符合题目规定，请将其代码填写在题后括号内。错选、多选、少选或未选均无分。1.作为法人，应具备如下4个法定条件：()A.依法成立B.有必要财产和经费C.有自己名称、组织机构和场合D.有符合法定条件法定代表人E.能独立承担民事责任2.如果招标人有足够管理能力，也可以将所有施工内容分解成若干个单位工程和特殊专业工程分别发包，分标段时要考虑重要因素有()A.工程特点B.对工程造价影响C.有助于发挥承包商特长，增长对承包商吸引力，使更多承包商来投标D.工地施工管理问题E.其她因素3.在工程监理合同中，下列属于委托人权利是()A.选定工程总承包人，以及与其订立合同权利B.对工程规划、设计原则、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能规定认定权，以及对设计变更审批权C.监理人调换普通监理人员须事先经委托人批准D.有权规定监理人提交监理工作月报及监理业务范畴内专项报告E.当发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给委托人或工程导致损失，委托人有权规定监理人更换监理人员，直到终结合同并规定监理人承担相应补偿责任或连带补偿责任4.可调价格合同中合同价款调节因素涉及()A.法律、行政法规和国家关于政策变化影响合同价款B.工程造价管理部门（指国务院关于部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托工程造价管理机构）发布价格调节C.一周内非承包人因素停水、停电、停气导致停工合计超过8小时D.承包人因素导致工程量增长E.双方商定其他因素5.索赔具备如下某些本质特性()A.索赔根据是法律法规、合同文献及工程建设惯例，但重要是合同文献B.索赔是因非自身因素导致，规定索赔一方没有过错C.与原合同相比较，已经发生了额外经济损失或工期损害D.索赔必要有切实有效证据E.索赔是单方行为，双方还没有达到合同三、简答题(本大题共3小题，每小题5分，共15分)1.简述招标投标程序。2.简述施工合同概念和特点。3.简述合同分析作用。四、案例分析题(本大题共2小题，第1题15分，第2题20分，共35分)1.案例背景案例A某工程按《建设工程施工合同文本》订立了工程施工合同，并采用工程量清单计价模式。外墙采用灰砂砖，内墙采用轻质陶粒砖。图纸中没有明确规定砖墙与混凝土柱、梁、墙、板接触地方挂批荡铁丝网，承包商也没有报价。工程施工过程中，业重规定承包商按规范规定在砖墙与混凝土柱、梁、墙、板接触地方挂300mm宽批荡铁丝网，承包商报来变更单价。就该不该批价，如何批价，双方有分歧。业主以为不该批价，理由如下：虽然图纸没有明确规定挂铁丝网，但规范中对此有规定，按照合同解释顺序，规范优先于图纸，这属于承包商漏报项目，而合同规定承包商对其投标报价完备性负责，因而漏报挂铁丝网项目属于承包商自己风险，由承包商自己承担。案例B原告某房产开发公司与被告某建筑公司订立一施工合同，修建某一住宅社区。社区建成后，经验收质量合格。验收后1个月，房产开发公司发现楼房屋顶漏水，遂规定建筑公司负责免费修理，并补偿损失，建筑公司则以施工合同中并未规定质量保证期限，以工程已经验收合格为由，回绝免费修理规定。房产开发公司遂诉至法院。法院判决施工合同有效，以为合同中虽然并没有商定工程质量保证期限，但依建设部1993年11月16日发布《建设工程质量管理办法》规定，屋面防水工程保修期限为3年，因而本案工程交工后两个月内浮现质量问题，应由施工单位承担免费修理并补偿损失责任。故判令建筑公司应当承担免费修理责任。问题：（1）简述构成施工合同文献和优先解释顺序。（2）案例A中，你与否批准业主看法？（3）案例B中，你与否批准法院判决？2.案例背景某工程合同规定10月30日竣工，合同工期500天。在实际施工过程中，先后因下列因素导致工期延误，费用增长：事件一，在核心线路上，因设计变更等待图纸停工10天。事件二，在核心线路上，因梅雨天气影响施工，承包商积极停工8天；事件三，在非核心线路上，因承包商设备故障而停工5天，该工序自由时差为10天；事件四，在核心线路上，发生了合同规定不可抗力事件而停工12天。若停工一天导致承包商损失为1万元。问题:（1）工程实际工期多少天，费用增长多少万元？（2）分别指出事件一、事件二、事件三、事件四，承包商能否规定索赔？工期补偿为多少天?费用补偿多少万元?（3）承包商总共可得到甲方工期补偿为多少天?费用补偿是多少万元?浙江省1月自学考试建设工程合同管理试题课程代码：04400一、单项选取题(本大题共20小题，每小题2分，共40分)在每小题列出四个备选项中只有一种是符合题目规定，请将其代码填写在题后括号内。错选、多选或未选均无分。1.______模式具备最明确责任划分，承包商对工程项目所有工作负责，虽然是自然因素导致事故，承包商也要负责。()A.设计—招标—建造 B.设计—建造C.项目管理 D.设计—采购—建设2.______是合同当事人双方权利和义务共同指向对象。()A.质量 B.报酬C.违约责任 D.标3.无效合同或者被撒销合同______没有法律约束力。()A.被确认时 B.自始C.当事人一方提出时 D.双方发生争议时4.在合同法基本原则中，只有在双方当事人通过协商，意思表达完全一致，合同才干成立，该原则被称为()A.平等原则 B.合同严守原则C.合同自由原则 D.勉励交易原则5.国内规定招标人和中标人应当自中标告知书发出之日起______内订立书面合同，合同内容应根据招标文献、投标文献规定和中标条件订立。()A.15日 B.20日C.25日 D.30日6.招标人以不合理条件限制或者排斥潜在投标人，可以处以______罚款。()A.1万元以上5万元如下 B.5万元以上10万元如下C.10万元以上15万元如下 D.15万元以上20万元如下7.委托人对监理人履行合同监督权利体现不涉及()A.对监理合同转让和分包监督B.对监理人员给工程导致损失，无权规定监理人更换C.对合同履行监督权D.对监理人员控制监督8.《建设工程委托监理合同（示范文本）》规定，监理人承担违约责任原则是()A．补偿性原则 B.惩罚性原则C.无过错原则 D.有限责任和过错责任原则9.根据委托监理合同示范文本规定，当委托人以为监理人无合法理由而又未履行监理义务时。委托人可以()A．发出终结合同告知，终结监理合同B.发出指明其未履行义务告知后21天内未收到答复，即终结监理合同C.发出指明其未履行义务告知后21天内未收到答复，可在第一种告知发出后35天内，终结监理合同D.发出指明其未履行义务告知后21天内未收到答复，可在第一种告知发出后42天内，终结监理合同10.某建设单位委托勘察院承担办公楼勘察任务，设计院在完毕勘察任务60％时，由于某种因素，办公楼项目停建，建设单位向勘察院发出终结合同告知。根据勘察合同示范文本规定，承担解除合同后果责任方式应为()A．勘察院没收建设单位支付定金B.建设单位支付合同预算额50％C.建设单位再支付合同预算额100％D.勘察院没收定金，建设单位再支付合同设计费60％11.按照施工合同示范文本规定，下列事项中，属于发包人应承担义务是()A.提供监理单位施工现场办公房屋B.提供夜间施工使用照明设施C.提供施工现场工程地质资料D.提供工程进度筹划12.不属于委托勘察范畴，发包人又未提供有关资料，致使勘察人在勘察工作中发生人身伤害和导致经济损失时，由______承担民事责任。()A.勘察人 B.政府C.保险机构 D.发包人13.按照施工合同示范文本规定，当构成施工合同各文献浮现含糊不清或矛盾时，应按______顺序解释。()A．施工合同合同书、工程量清单、中标告知书B.合同履行中洽商合同、中标告知书、工程量清单C.中标告知书、投标书及附件、合同履行中变更合同D.施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标告知书14.大型设备采购合同标是()A．物转移 B.智力成果C.商定工作 D.完毕商定工作15.合同控制办法合用普通项目控制办法，项目控制办法可分为各种类型：按照项目发展过程分类，可分为()A.事前控制、事中控制、事后控制 B.前馈控制、反馈控制C.开环控制、闭环控制 D.技术控制、经济控制16.根据FIDIC《施工合同条件》关于动员预付款规定，下列说法对的是()A.预付款金额不少于合同价22％B.要获得动员预付款，承包商应提供履约保函和预付款保函C.预付款保函金额要不不大于预付款额D.自承包商合计获得工程进度款达到合同总价（减去暂列金额）20％月开始扣回预付款17.某工程使用FIDIC《施工合同条件》订立合同，商定竣工日为10月20日。业主在10月10日提前占用工程，工程师于10月13日颁发了接受证书，承包商于10月30日完毕了竣工检查，则该工程竣工日为()A.10月10日 B.10月13日C.10月20日 D.10月30日18．根据FIDIC施工合同条件规定，施工中遇到______状况，属于承包商应承担风险。()A.现场地质条件与文献资料阐明不一致B.不利于施工外界非自然条件C.不利于施工气候条件D.其她承包商对施工干扰19.《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程索赔事件发生后28天内，承包人应向工程师递交()A．索赔事件发生因素和证据资料 B.索赔根据C.索赔报告 D.索赔意向告知20.施工合同中承包人到材料供应商处去购买水泥，由于水泥标号不清晰而将425号水泥当作525号水泥购入。该买卖合同没有仲裁条款，发现问题后，承包人应()A．向人民法院起诉，规定确认该合同无效B.向人民法院起诉，规定撤销该合同C.向仲裁机构申请仲裁，规定确认该合同无效D.向仲裁机构申请仲裁，规定撤销该合同二、多项选取题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)在每小题列出五个备选项中至少有两个是符合题目规定，请将其代码填写在题后括号内。错选、多选、少选或未选均无分。1.《合同法》规定合同有效条件涉及()A．合同当事人具备民事权利能力和民事行为能力B.当事人意思表达真实C.合同当事人签字或盖章D.合同应当采用书面形式E．不违背法律或社会公共利益2.按照《建设工程施工合同》通用条款规定，属于发包人应完毕工作有()A．办理土地征用B.向工程师提供工程进度筹划C.提供保证施工安全需要围栏设施D.协调解决施工现场周边地下管线保护工作E．提供施工现场地下管线资料3.根据委托监理合同示范文本规定，委托人义务涉及()A．负责合同协调管理工作B.外部关系协调C